第一篇:供货、还款合同
供货、还款合同
甲方:负责人:
乙方:鹤壁市金龙建材公司负责人:
合同内容:
1、供货:
1)、甲方须提前1~2天通知乙方供货计划,包括具体的型号、数量;
2)、乙方须在接到通知后1~3天内告知甲方所需建材种类的单价(元/吨);
3)、甲、乙双方在对供货型号、数量、单价、时间进行协商并达成一致后,乙方在1~3天内执行甲方要求的供货计划,货到之后由甲方向乙方开具单据,标明数量、单价,金额;
4)、乙方在甲方未违反以上条款时,务必按照甲方提供的供货计划完成供货计划,因乙方个人原因而延误甲方施工计划,乙方须向甲方支付违约金人民币5000元(伍仟元整)。
2、还款:
1)、甲方须在乙方供货到甲方建筑工地日算起每20天,向乙方支付所有货款(每20天一结算),超过20天仍未支付欠款,按2%的利息结算;
2)、当甲方所欠乙方货款达到或超过人民币200000元(贰拾万元整)时,甲方务必一次性支付所有货款,超过人民币200000元(贰拾万元整)仍未支付欠款,按2%的利息结算;
3)、当甲方所欠乙方货款满足以上两条中任意一条时,须优先执行达到条件的款项;
4)、乙方在甲方未违反以上条款时,务必按照甲方提供的供货计划完成供货计划,因乙方个人原因而延误甲方施工计划,乙方须向甲方支付违约金人民币5000元(伍仟元整)。
3、违约责任:
1)、甲、乙双方须严格按照以上内容进行供货、还款,如有一方违反以上条款,除了承担以上条款中规定的责任外,还须向未违约方支付违约金______元(元整);
2)、违约后拒不履行以上条款的,交由司法机关强制执行,由违约方赔付给未违约方造成的经济损失,并追究违约方法律责任。
甲 方(签字):乙 方(签字):
甲方身份证号:乙方身份证号:
20年月日
第二篇:还款合同
还款合同 篇1
为确保科技计划项目 按计划要求完成,由项目委托单位广州市白云区科学技术局(以下简称甲方)经过技术经济论证后,向任务承担单位 (以下简称乙方)提供有偿使用科技资金的支持,甲、乙双方根据有关法律规定,协商签订本合同。
第一条 甲方应按照项目代码为 的《科技项目任务书》(以下简称《任务书》)规定的时间向乙方提供有偿使用经费本金 万元(大写)。
第二条 乙方应按规定的时间向甲方偿还有偿使用经费本金和有偿使用费。年有偿使用费按本金的 计算,具体还款时间与金额按(还款执行表)规定办理。无充分理由逾期不还,将按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》第二十条规定处理。
还款执行表
(金额单位:万元)
偿还日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 合计(大写)
偿还款额
第三条 乙方对甲方提供的经费,应按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》的规定专款专用,并设立专项帐目,以接受甲方的检查和监督。
第四条 本合同生效后,甲方有权对乙方的财务活动、项目执行情况等进行了解和监督,检查、监督科技借款的使用情况,并有权要求乙方适时提供其财务报表等资料,乙方应按时如实提供。
第五条 本合同一经签订,即发生法律效力,在执行过程中不受甲方或乙方机构、人事变动的影响。如发生争议或需改变合同中的某项条款时,应由甲、乙双方协商,形成书面条款,经双方签署后生效。若协商无效,任何一方可向白云区人民法院提起起诉。
第六条 本合同文本一式 柒 份,分别作为《任务书》 正式内容的一部份,甲方执 伍 份,乙方执 贰 份,各份具有同等效力。
第七条 本合同从双方签章之日起生效。
第八条 补充条款(可另附页)。
甲方(盖章):
开户银行: 帐号:
法定代表人(或委托人)(签字) 日期:
乙方(盖章):
开户银行: 帐号:
法定代表人(或委托人)(签字) 日期:
附补充协议
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
K1.还款金额:_________人民币。
K2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。
K3.利率:按照________________的利率执行,具体为:________________。
第二条担保
KK债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
(一)债权人的义务:
KK1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
KK2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
KK1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
KK2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
KK债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
KK本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
KK债权人:(签章)
KK代表人:________________
KK债务人:(签章)
KK代表人:________________
签约日期:_____年_____月_____日
KK见证单位:(签章):
还款合同 篇2
有限公司(以下简称甲方)
住所:
法定代表人:职务:董事长委托代理人: ( 律师事务所)
有限公司(以下简称乙方)
住所:
法定代表人:职务:董事长
经 先生( 律师事务所主任)与乙方双方协商,达成由乙方偿还 有限公司向甲方的借款。根据双方的协商,现制定以下还款协议:
一、还款金额:人民币 万元整(¥ )
二、还款方式:分期还款
该借款分四期还清,每一期还款金额分别为人民币 万元整(¥ )、人民币 万元整(¥ )、人民币 万元整(¥ )、人民币 万元整(¥ )。
三、还款时间:第一期还款时间为 年 月 日以前;第二期还款时间为 年 月 日以前;第三期还款时间为 年 月 日之前;第四期还款时间为 年 月 日之前。
四、双方的权利和义务
1、甲方应当按照本协议约定及时接收乙方支付的每一期款项,并办理有关收款手续。
2、甲方应当在乙方付款当日向乙方出具有关收款凭证。
3、乙方应当按照本协议的约定按期足额向甲方支付每一期的款项,并通知甲方接收。
4、甲乙双方在此确定:如任何一方的联系电话、地址发生变动,应及时告知给对方,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
五、其他
1、本协议未尽事宜由双方协商一致后,另行签订补充协议。2、本协议经甲方委托代理人签字、乙方盖章后生效。
3、本协议一式两份,每份均具有同等法律效力,双方各执一份。
甲方: 有限公司乙方: 有限公司
委托代理人:
年月日 年月日
还款合同 篇3
甲方(贷款方):
乙方(借款方):
乙方于 年 月 日向甲方借款,金额为人民币 元,期限为 年,至 年 月 日到期。为了确保借款如期归还,现根据规定,并在平等的基础上,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议:
一、乙方必须按月交清每月应付借款利息,如逾期未交,逾期利息部分可由甲方计算复利。
二、根据乙方的经营收入和借款数额,甲方同意乙方分期还清借款本金,具体还款计划如下表:
三、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息,或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金,甲方有权依法处置乙方的抵押物,提前收回借款本息。
四、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
还款合同 篇4
甲方(债权人):
乙方(债务人):
一、债权人与债务人签订还款协议时,双方应认真阅读还款协议。还款协议一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。
二、还款协议必须由债权人和债务人亲自签章,一方为单位的,需单位法定代表人签章并加盖单位公章方为有效。
三、合同参考文本中的空栏,由双方协商确定后填写清楚。
四、债务人需按约定的.用途使用借款,债务人未按约定用途使用借款的,债权人可以停止发放借款、提前收回借款或解除合同。
五、自然人间借款利息要具体明确,并不得超过同期银行贷款利率的4倍,未明确约定借款利息的,视为不支付利息。
六、双方经协商一致后,对还款协议文本条款的修改或未尽事宜的约定,可在文本中明确,或经协商一致另行签订补充协议;另行签订的补充协议,作为还款协议的附件,与还款协议一并履行。
甲 方:
联系电话:
甲方地址:
邮编:
乙 方:
出生日期: 年 月 日
居民身份证号码:
联系电话:
联系地址:
邮编:
还款合同 篇5
债权人:
地址: 邮编:
电话:
债务人:
地址: 邮编:
电话:
为了使 ,双方经过友好协商,就有关事项协议如下:
第一条 还款内容
1.还款金额:人民币 。
2.还款期限:自签订此协议之日起债务人 至 年 月 日前还清。
3.利率:按照的利率执行,具体为: 。
第二条 担保
债务人将 作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生
效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条 双方义务
(一)债权人的义务:
1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条 违约责任
债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条 本合同经 见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
债权人: (公章)
代表人:
债务人: (公章)
代表人:
签约日期:
见证单位:(签章):
第三篇:还款合同模板
还款合同模板合集5篇
在人民愈发重视法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编收集整理的还款合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
还款合同 篇1清算车辆欠款
合同书
甲 方:
乙 方: 身份证号:
甲、乙双方就清理车辆欠款相关事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议:
一、乙方拥有本矿车辆()本矿编号为(),今欠到甲方车款合计人民币(大写): 元整(¥)。
本月30日前应还款额为人民币:人民币 万元(¥)。剩余欠款乙方须按月分()期偿还借款,月还款额为人民币壹万元(¥10000.00)每月30日前偿还该笔借款,直至还完为止(自签订合同之日起计算)。如乙方未能按期还款(本月底还款含在内),如发生任意一期逾期现象,该笔欠款余额按月利息百分之三计算,清款时须本息一并结算。
如发生计息后,每月还款扣除本金后在清算利息。
乙方将在本矿代购的现有车辆,作为抵押,按照与其签订的汽车代购合同相关违约责任执行;同时甲方有权从对该车进行资产抵押相关处理。如乙方资不抵债,甲方有权提起上诉,通过法律途径追回欠款。同时乙方须赔甲方双倍于欠款本金的违约金。
双方未尽事宜可协商解决,解决不成,甲方有权止诉至乌海市海南区人民法院。
五、本合同自20xx年 月 日生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
签订日期签订日期
还款合同 篇2甲方(债权人):
乙方(债务人):
一、债权人与债务人签订还款协议时,双方应认真阅读还款协议。还款协议一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。
二、还款协议必须由债权人和债务人亲自签章,一方为单位的,需单位法定代表人签章并加盖单位公章方为有效。
三、合同参考文本中的`空栏,由双方协商确定后填写清楚。
四、债务人需按约定的用途使用借款,债务人未按约定用途使用借款的,债权人可以停止发放借款、提前收回借款或解除合同。
五、自然人间借款利息要具体明确,并不得超过同期银行贷款利率的4倍,未明确约定借款利息的,视为不支付利息。
六、双方经协商一致后,对还款协议文本条款的修改或未尽事宜的约定,可在文本中明确,或经协商一致另行签订补充协议;另行签订的补充协议,作为还款协议的附件,与还款协议一并履行。
甲 方:
联系电话:
甲方地址: 邮编:
乙 方:
出生日期:年 月 日 居民身份证号码:
联系电话:
联系地址: 邮编:
还款合同 篇3还款协议书范本(付款协议书范本)
浏览:20xx次 发布时间:20xx-6-21 14:20:27
付款协议书
甲方:
乙方:
一、甲乙双方自友好合作以来,截至年月乙方尚欠甲方货款¥,现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第 种方案解决:
第一种:甲方同意乙方偿还人民币 元整(¥ 元)以解决上述欠款问题,但须:
1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方;
2、在年月日前将上述款项汇出。
第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:1、2、3、二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后,甲方放弃余款元的求偿权,并自人民币(元)到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写)本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方:(盖章)乙方(盖章):
授权代表: 授权代表:
年月 日年 月 日
还款合同 篇4甲方(借款人
1):
法定代表人:
甲方(借款人
2):
法定代表人:
以上合称甲方
乙方(出借人):
丙方(财务顾问):
丙方作为甲方财务顾问,协助甲方向乙方申请借款两亿元,期限________年,分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同,上述合同均执行正常。
现因甲方自身原因,申请部分提前还款,还款金额一亿元人民币,乙、丙两方同意,并做如下约定:
1、按合同约定,甲方须向丙方补缴财务顾问费 万元;乙方须退还甲方利息 万元;三方同意,前述款项由甲方向乙方指定账户支付差额 万元即可;
2、还款日定于________年____月____日,借款本金一亿元一次性归还;
3、上述款项全部收到后,乙方配合甲方解除提前还款部分借款所设定的抵押。
4、上述甲、丙双方所签的《财务顾问合同》继续有效,直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的借款合同、抵押合同继续执行。
6、本协议一式二份,甲方一份、乙方和丙方共一份。未尽事宜,经双方磋商后,可另立补充协议,具有同等法律效力。
7、本协议自各方签字盖章之日起生效。
甲方(借款人
1):(章)
法定代表人:
甲方(借款人
2):
法定代表人:
乙方(出借人):
丙方(财务顾问):
本协议签署日期
还款合同 篇5就 造纸厂结欠 物流有限公司运输费,偿还事宜,经双方协商达成如下协议:
1.双方确认至 年 月 日前 造纸厂共结欠 物流有限公司运输费共计 元人民币。
2.对于上述欠款,造纸厂承诺分三期偿还给 物流有限公司。
具体支付方式及日期为:
(1)于 年 月 日之前偿还 元人民币。
(2)于 年 月 日之前偿还 元人民币。
(3)于 年 月 日之前还清余款。
3.若 造纸厂违反上述约定,逾期支付。物流有限公司将有权提起诉讼追索全额欠款。
4.本协议一式二份,双方各执一份。
甲方:(签章)乙方:(签章)
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日
第四篇:还款合同模板
还款合同模板10篇
随着法律观念的日渐普及,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编收集整理的还款合同10篇,欢迎阅读与收藏。
还款合同 篇1有限公司(以下简称甲方)
住所:
法定代表人:职务:董事长委托代理人:(律师事务所)
有限公司(以下简称乙方)
住所:
法定代表人:职务:董事长
经 先生(律师事务所主任)与乙方双方协商,达成由乙方偿还 有限公司向甲方的借款。根据双方的协商,现制定以下还款协议:
一、还款金额:人民币 万元整(¥)
该借款分四期还清,每一期还款金额分别为人民币 万元整(¥)、人民币 万元整(¥)、人民币 万元整(¥)、人民币 万元整(¥)。
三、还款时间:第一期还款时间为 年 月 日以前;第二期还款时间为 年 月 日以前;第三期还款时间为 年 月 日之前;第四期还款时间为 年 月 日之前。
1、甲方应当按照本协议约定及时接收乙方支付的每一期款项,并办理有关收款手续。
2、甲方应当在乙方付款当日向乙方出具有关收款凭证。
3、乙方应当按照本协议的约定按期足额向甲方支付每一期的款项,并通知甲方接收。
4、甲乙双方在此确定:如任何一方的联系电话、地址发生变动,应及时告知给对方,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
1、本协议未尽事宜由双方协商一致后,另行签订补充协议。2、本协议经甲方委托代理人签字、乙方盖章后生效。
3、本协议一式两份,每份均具有同等法律效力,双方各执一份。
甲方: 有限公司乙方: 有限公司
委托代理人:
年月日 年月日
还款合同 篇2甲方(债权人):
乙方(债务人):
一、债权人与债务人签订还款协议时,双方应认真阅读还款协议。还款协议一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。
二、还款协议必须由债权人和债务人亲自签章,一方为单位的,需单位法定代表人签章并加盖单位公章方为有效。
三、合同参考文本中的空栏,由双方协商确定后填写清楚。
四、债务人需按约定的用途使用借款,债务人未按约定用途使用借款的,债权人可以停止发放借款、提前收回借款或解除合同。
五、自然人间借款利息要具体明确,并不得超过同期银行贷款利率的4倍,未明确约定借款利息的,视为不支付利息。
六、双方经协商一致后,对还款协议文本条款的修改或未尽事宜的约定,可在文本中明确,或经协商一致另行签订补充协议;另行签订的补充协议,作为还款协议的附件,与还款协议一并履行。
甲 方:
联系电话:
甲方地址: 邮编:
乙 方:
出生日期:年 月 日 居民身份证号码:
联系电话:
联系地址: 邮编:
还款合同 篇3见证单位:(签章):
甲方:________________________
身份证号码:__________________
乙方:________________________
身份证号码:__________________
甲、乙双方经充分协商,订定以下借款合同:
一、甲方因经营活动需要,向乙方借款人民币__________万元(¥____________),乙方于______年______月______日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户,由甲方向乙方出具收到借款的确认书。
二、借款期限为______ 年,从甲方出具上述确认书之日起计;利率以五年期银行贷款利率计,即为每年______%;如遇国家调整同期银行贷款利率的,则双方之间的借款利率亦作相应的调整;
借款期满之次日,本金随同所有的利息一次性归还给乙方;
上述本息若逾期支付,则以每日千分之一的比例计算违约金。
三、为上述条款的履行,甲方以其在____________股份有限公司(下称__________公司)的所有股份(占____________公司注册资本的 _____%)向乙方提供质押担保,并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于___________公司的股东名册,由__________公司向乙方出具上述登记完成的确认书。
四、双方确认,如果甲方与__________________公司之间的劳动关系结束,则本合同于该结束之日同时解除,此等情况下甲方应于该解除之日起的______________日内归还所有借款本息。
决,协商不成的,提交乙方户籍所在地的I仲裁机构解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份,;对本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,与本合同具有相同效力。
甲方:___________________
日期:___________________
乙方:___________________
日期
还款合同 篇4为了使___________,双方经过友好协商,就有关事项协议如下:
第一条还款内容
1还款金额:人民币。
2.还款期限:自签订此协议之日起乙方至年月日前还清。
3.利率:按照的利率执行,具体为:_____。
第二条抵押物
乙方将__________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条甲乙双方的义务
(一)甲方的义务:
1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给甲方。
(二)乙方的义务:
1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的`所有权证书。
第四条违约责任
乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任。
第七条 本合同经___________见证后生效。
本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
甲方:(公章)
代表人:
乙方:(公章)
代表人:
签约日期:
见证单位:
甲方(债权人):
地址:
邮编:
电话:
乙方(债务人):
地址:
邮编:(签章):
电话:
还款合同 篇5甲方(贷款方):
乙方(借款方):
乙方于 年 月 日向甲方借款,金额为人民币 元,期限为 年,至 年 月 日到期。为了确保借款如期归还,现根据规定,并在平等的基础上,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议:
一、乙方必须按月交清每月应付借款利息,如逾期未交,逾期利息部分可由甲方计算复利。
三、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息,或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金,甲方有权依法处置乙方的抵押物,提前收回借款本息。
四、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
还款合同 篇6清算车辆欠款
合同书
甲 方:
乙 方: 身份证号:
甲、乙双方就清理车辆欠款相关事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议:
一、乙方拥有本矿车辆()本矿编号为(),今欠到甲方车款合计人民币(大写): 元整(¥)。
本月30日前应还款额为人民币:人民币 万元(¥)。剩余欠款乙方须按月分()期偿还借款,月还款额为人民币壹万元(¥10000.00)每月30日前偿还该笔借款,直至还完为止(自签订合同之日起计算)。如乙方未能按期还款(本月底还款含在内),如发生任意一期逾期现象,该笔欠款余额按月利息百分之三计算,清款时须本息一并结算。
如发生计息后,每月还款扣除本金后在清算利息。
乙方将在本矿代购的现有车辆,作为抵押,按照与其签订的汽车代购合同相关违约责任执行;同时甲方有权从对该车进行资产抵押相关处理。如乙方资不抵债,甲方有权提起上诉,通过法律途径追回欠款。同时乙方须赔甲方双倍于欠款本金的违约金。
双方未尽事宜可协商解决,解决不成,甲方有权止诉至乌海市海南区人民法院。
五、本合同自20xx年 月 日生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
签订日期签订日期
还款合同 篇7【律师答】
房屋所有权归老公(无论产权证是在婚前取得还是在婚后取得,所有权都属于老公),首付款是老公的个人财产,然而,婚姻关系存续期间所付的按揭款以及房子的增值部分(因为是双方共同还贷,共同付出,当然增值也应双方都有份),都是属于共同财产。而且,无论该按揭款是由老公,还是妻子支付,都是属于共同财产!共同财产部分,则有妻子的一半。
举个例子,老公婚前购买房子时其价值100万,老公首付了50万,按揭20年,每个月还5000元,结婚三年后离婚(假设离婚时房屋价值仍为100万),则老公需要支付给妻子5000*50%*12*3=90000元,结婚四年离婚的话则应支付5000*50%*12*4=120000元,依此类推。
上述例子是在假设房屋价值不变的情况下,而进行的共同财产分配。现实生活中一般不会出现。
那么房屋价值发生变化后,该套房屋如何分配呢?
第一,房屋增值了。还是以上的例子,只是离婚时,房屋涨价了,涨到了120万,那么除了上述例子中的按揭款有妻子的一半外,增值的20万,也有妻子的一半!
第二,房屋贬值了。还是上述的例子,只是离婚时,房价跌了,房子只值80万了,妻子仍然有权分配得到从结婚至离婚时已经交纳的按揭款之一半!
如果房子跌到比首付还低了呢,比如从100万跌到30万了呢,而单单按揭就已经付了40万了,那这时,妻子是否还有权利取得上述按揭款的一半呢?这可能会有争议。但一般认为,妻子仍然有此权利!
为什么呢?首先,购房还贷的资金来源,不管是工资、资金,还是生产经营的收益等等,这些都是夫妻的共同财产,将之投入房屋,这笔钱仍然有妻子的一半。其次,此时,房屋的所有权是归老公的。即使现在房屋贬值了,以后还会有升值的空间。一时老公有所吃亏,但仍然不排除以后涨价涨到130万,140万啊。这时,妻子也没有权利来分配了。
相关法条:
婚姻法
第十七条
夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,归夫妻共同所有:
(一)工资、奖金;
(二)生产、经营的收益;
(三)知识产权的收益;
(四)继承或赠与所得的财产,但本法第十八条第三项规定的除外;
(五)其他应当归共同所有的财产。
(根据此条,婚姻存续期间的按揭款为夫妻共同财产。)
第十八条
有下列情形之一的,为夫妻一方的财产:
(一)一方的婚前财产;
(根据此条,老公婚前购买并取得产权证的房屋,所有权归老公。)
《中华人民共和国婚姻法》解释(二)
第十一条
婚姻关系存续期间,下列财产属于婚姻法第十七条规定的“其他应当归共同所有的财产”:
(一)一方以个人财产投资取得的收益;
(根据此条,房屋增值部分仍为夫妻共同财产。)
还款合同 篇8______公司:
______作为我司财务顾问,协助我司向贵司申请借款______元,期限________年,分别签订了借款合同、抵押合同、财务顾问合同,上述合同均执行正常。
现因我司自身原因,申请部分提前还款,还款金额______元人民币,贵司与______两方同意,并做如下约定:
风险提示:
还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外,对于欠款的性质、时间、金额也必须明确,以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。
此外,正常情况下,金额的填写最好包括大写和小写两种方式,以供对照,尽可能避免笔误或后期改动等情况。
1、按合同约定,我司须向______补缴财务顾问费______万元;贵司须退还甲方利息______万元;三方同意,前述款项由我司向贵司指定账户支付差额______万元即可;
2、还款日定于________年____月____日,借款本金______元一次性归还;
3、上述款项全部收到后,贵司配合我司解除提前还款部分借款所设定的抵押;
4、上述双方所签的《财务顾问合同》继续有效,直至借款全部归还。
5、未还款部分所签订的借款合同、抵押合同继续执行。
______公司
________年____月____日
还款合同 篇9____________公司(以下简称甲方)
住所:___________
法定代表人:___________
(法定代表人的代理人:___________)
__________公司(以下简称乙方)
住所:__________
法定代表人:__________
(法定代表人的代理人:_________)
鉴于:
_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及xx方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向XX市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内,向甲方和XX市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内,乙方未向XX市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向XX市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向XX市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向XX市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据XX市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向XX市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在XX市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向XX市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地
址及XX市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________
乙方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________
XX市公证处联系地址:
地址:_____________________
邮编:___________ 电话:_____________
承办公证员:_______________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和XX市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自XX市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式xx份,每份均具有同等法律效力,双方各持xx份,一份留存于XX市公证处备案。
甲方: 公司(印章)
法定代表人或授权代表:(签字)
乙方: 公司(印章)
法定代表人或授权代表:(签字)
________年___月___日
于____________(地方
还款合同 篇10为确保科技计划项目 按计划要求完成,由项目委托单位广州市白云区科学技术局(以下简称甲方)经过技术经济论证后,向任务承担单位(以下简称乙方)提供有偿使用科技资金的支持,甲、乙双方根据有关法律规定,协商签订本合同。
第一条 甲方应按照项目代码为 的《科技项目任务书》(以下简称《任务书》)规定的时间向乙方提供有偿使用经费本金 万元(大写)。
第二条 乙方应按规定的时间向甲方偿还有偿使用经费本金和有偿使用费。年有偿使用费按本金的 计算,具体还款时间与金额按(还款执行表)规定办理。无充分理由逾期不还,将按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》第二十条规定处理。
还款执行表
(金额单位:万元)
偿还日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 合计(大写)
偿还款额
第三条 乙方对甲方提供的经费,应按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》的规定专款专用,并设立专项帐目,以接受甲方的检查和监督。
第四条 本合同生效后,甲方有权对乙方的财务活动、项目执行情况等进行了解和监督,检查、监督科技借款的使用情况,并有权要求乙方适时提供其财务报表等资料,乙方应按时如实提供。
第五条 本合同一经签订,即发生法律效力,在执行过程中不受甲方或乙方机构、人事变动的影响。如发生争议或需改变合同中的某项条款时,应由甲、乙双方协商,形成书面条款,经双方签署后生效。若协商无效,任何一方可向白云区人民法院提起起诉。
第六条 本合同文本一式 柒 份,分别作为《任务书》 正式内容的一部份,甲方执 伍 份,乙方执 贰 份,各份具有同等效力。
第七条 本合同从双方签章之日起生效。
第八条 补充条款(可另附页)。
甲方(盖章):
开户银行: 帐号:
法定代表人(或委托人)(签字)日期:
乙方(盖章):
开户银行: 帐号:
法定代表人(或委托人)(签字)日期:
附补充协议
经过友好协商,双方就有关事项协议如下:
第一条还款内容
K1.还款金额:_________人民币。
K2.还款期限:自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。
K3.利率:按照________________的利率执行,具体为:________________。
第二条担保
KK债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限:自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务
(一)债权人的义务:
KK1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失、损毁。
KK2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给债权人。
(二)债务人的义务:
KK1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。
KK2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
第四条违约责任
KK债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的,债务人应负责违约责任。
第五条本合同经见证后生效。
KK本合同一式六份,甲、乙双方各执二份,见证单位留存二份。
KK债权人:(签章)
KK代表人:________________
KK债务人:(签章)
KK代表人:________________
签约日期:_____年_____月_____日
KK见证单位:(签章):
第五篇:延期还款合同
延期还款合同(2)[适用各方]
借款人(以下称甲方):
贷款人(以下称乙方):
担保人(以下称丙方):
甲方因原因,不能如期偿还年字第号合同借款,需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查,同意甲方延期还款,甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:
一、甲方根据年字第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款(大写),延期到年月日偿还。具体还款计划如下:。
二、甲方用下列资金归还上条所列延期借款:。
三、延期后的贷款利率,按该贷款实际期限的相应利率执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其它权利、义务以及有关事项,仍按年字第号合同和年字第号担保合同约定的条款执行。
五、争议的解决:
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方协商不成,提交中国国际贸易促进委员会/中国国际商会深圳调解中心进行调解。经调解后如达成和解协议,任何一方均有权将本和解协议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,请求依照仲裁规则对和解协议作出裁决。各方同意由仲裁委员会主任指定一名独任仲裁员,组成仲裁庭,进行书面审理。仲裁庭有权按照适当的方式快捷地进行仲裁程序,且具体程
序和期限不受仲裁规则其他条款限制,并根据本和解协议的内容作出裁决书。
不愿调解或调解不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
上述仲裁开庭地点在深圳市宝安区仲裁庭。仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或主要负责人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字)
年____月____日年____月____日
签订地点:签订地点:
丙方(公章):
法定代表人(签字):
年____月____日
签订地点: