35KV变电站安装项目工程协议合同[范文模版]

第一篇：35KV变电站安装项目工程协议合同[范文模版]

GF--1999--0201

建设工程施工合同

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国家工商行政管理局

一九九九年十二月

.-合同

书

第一部分

协

议

书

发包人：X XXXX 矿业有限责任公司

承包人：X XXXX 建设（集团）有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：X XXXX 矿业有限责任公司 北阳庄矿井 V 35KV 变电站安装工程。

工程地点：X XX 矿业有限责任公司。

工程内容：V 35KV 变电站安装工程。

资金来源：

自

筹。

二、工程承包范围

承包范围：

V 35KV 开关柜 5 15 台V;6KV 开关柜 5 35 台；低压开关柜 9 9 台；变压器 SF9--10000／3 35

10000KVA 3 台；变压器 SCB9--800 ／A 6

800KVA 干式电力变压器 2 2 台；消弧线圈及小电流接地选线装置 2 2 套；无功补偿装置 2 2 套；交流电源屏 1 1 台；直流屏 1 1 套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。

三、合同工期

1、开工日期：

以具备开工 条件发包人书面开工令为准 ； 2、竣工工期：

收到开工令后 0 40 天完工。

总日历天数：

天

四、质量标准

工程质量标准：

符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。

五、合同价款

金额（大写）：

壹佰伍拾万元

（人民币）。￥:0 1500000 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

.-1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。

7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。

8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

****年**月**日。

合同订立地点：

河北蔚县

本合同双方约定 签字盖章

后生效。

发包人：XXXX 蔚州矿业

承包人：XXXX 建设（集团）

有限责任公司

有限责任公司 法定代表人:

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电

话：

电

话：

传

真：

传

真：

开 户银 行：

开户 银 行：

账

号：

账

号：

邮政 编 码：

邮 政 编 码：

.-第二部分

通

用

条

款

本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容（略）

第三部分

专

用

条

款

一、词语定义及合同文件：2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：》 执行《通用条款》。3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用 汉语

外，不使用 其他

语言文字。

3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、》 《建设工程质量管理条例》》、《建设工程安全生产管理条例》。

3.3 适用标准、规范

使用标准、规范的名称：

执行国家最新标准及规范。

发包人提供标准、规范的时间：

不采用。

国内没有相应标准、规范时的约定：

无

。4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

开工前 5 15 日，提供设计图纸 4 4 套。

发包人对图纸的保密要求：

不采用。

使用国外图纸的要求及费用承担：

不采用。

二、双方一般权利和义务5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师 姓名：

职务：

监理工程师。

发包人委托的职权：》 见《监理合同》。

需要取得发包人批准才能行使的职权：》 见《监理合同》。

.-5.3 发包人派驻的工程师 姓名：

职务：

高级工程师。

职权：

全权代表发包人行使发包人的权利和义务。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：

执行 3 5.3 款 7 7、项目经理

姓名：

职务：

项目经理8、发包人 工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

开工前 3 3 日内 ；（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：

开工前 3 3 日内 ；

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

开工前 3 3 日内 ；

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

开工前 3 3 日内 ；（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

开工前 3 3 日内完成。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：

开工前 3 3 日内以书面形式交水准点及坐标控制点，并进行现场复验。

（7）图纸会审和设计交底时间：

开工前 5 15 日 ；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：》 执行《通用条款》。

（9）有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。

（10）双方约定发包人应做的其他工作：

无。

8.2、发包人委托承包人办理的工作：

无。9、承包人工作

9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

不采用；

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月 0 20 日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划 ；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

承包人自行负责 ；

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

无 ；（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 无 ；

.-（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

执行《通用条款》；

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

执行《通用条款》；

（8）施工场地清洁卫生的要求：

保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施 工 ；

（9）双方约定承包人应做的其它工作：

无；

（10）有权拒绝非发包人对工程的变更签证。

9.2 遵守发包人的各项管理制度。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划 10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

开工前 3 3 日内提供。

工程师确认的时间：

收到后 3 3 日内。

10.2、群体工程中有关进度计划的要求：

无

。、工期延误

13.1、双方约定工期顺延的其它情况：

执行《通用条款》。

四、质量与验收、隐蔽工程和中间验收

17.1、双方约定中间验收部位：

另行协商

。、工程试车

19.5、试车费用的承担：

执行《通用条款》。

五、安全施工 ：执行 《通用条款》 及双方 签订《安全施工协议》。

六、合同价款与支付、合同价款及调整

23.2、本合同价款采用 固定价格

方式确定。

采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：

承包范围内工程的风险。

23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：

无。、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同生效后 7 7日内预付合同价款的20%。

扣回预付工程款的时间、比例：

工程进度款支付到合同总额的 40% 时，按比例逐月

.-扣回工程预付款。、工程量确认

25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

每月 0 20 日前提交当月已完成工程量报表，3 3 日内经发包人审批后生效。、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

次月 月 0 10 日内发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按 85 ％拨付，竣工结算后 0 10 日内拨付至总价款的 95%，余 余 5% 待项目审计后 0 10 日内付清。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备：

发包人 负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线。、承包人采购材料：

28.1、承包人采购材料的约定：

本工程全部材料由承包人负责 采购，采购的材料应 满足设计和有关规范、标准要求，保证质量，资料齐全。

八、工程变更：

九、竣工验收与结算：

执行《通用条款》。

32、竣工验收

32.1、承包人提供竣工图的约定：

工程竣工验收合格后，5 15 日内向发包 人 提供完整的竣工图纸 四套 和竣工资料 四 套，质保期一年，从实际竣工之日起算。

32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：

另行协商。

十、违约、索赔和争议

35、违

约

35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：

执行《通用条款》。

本合同通用条款第 26.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：

执行《通用条款》。

本合同通用条款第 33.3 条约定发包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》。

双方约定的发包人其它违约责任：》 执行《通用条款》。

35.2 、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：》 执行《通用条款》。

本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》。

.-本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》。

双方约定的承包人其它违约责任：》 执行《通用条款》。

37、争

议

37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行（1）依法向 工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其

它

38、工程分包

38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：

无。

分包施工单位为：

无。

39、不可抗力

39.1、双方关于不可抗力的约定：

执行《通用条款》 及风、洪水、地震等自然灾害。

40、保

险

40.6、本工程双方约定投保内容如下：

⑴、发包人投保内容：

不采用。

发包人委托承包人办理的保险事项：

不采用。

⑵、承包人投保内容：

不采用。

41、担保

41.3、本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

不采用 担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

不采用

担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其它担保事项：

无。

46、合同份数

46.1、双方约定合同副本份数：

正本两份，双方各持一份；副本共八份，双方各持四份。

47、补充条款

47.1 工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。

47.2 由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜 母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。

.-47.3 对于承包范围以外出现的设计变更、工程更改 将依据 设计变更及 发包人签证，采用《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（7 2007 基价）及相配套的取费标准，材料依现行市场价格，编制预算，经发包人审批后，所增费用另签补充协议。

第二篇：110KV变电站工程安装合同

合同编号 110KV变电站施工合同

编制日期：二〇一三年 月

输变电工程建设施工合同

项目单位（全称）：(以下简称甲方)施工单位（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 工程地点：

二、承包范围

本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。

三、双方一般权利和义务

1、甲方职责

1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。

3456

十二、合同生效及其它

1、除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后，合同生效。

2、本合同一式四份，由甲方、乙方各执两份。

3、完成合同规定的责任和义务、价款结清后，本合同即告终止。

4、本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。

发 包 人：（公章）法定代表人： 委托代理人： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 政 编 码： 开 户 银 行： 帐 号：

承 包 人：（公章）法定代表人： 委托代理人： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 政 编 码： 开 户 银 行： 帐 号： 合同订立时间： 年 月 日-8-

第三篇：35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合 同 书

第一部分 协 议 书

发包人：XXXX矿业有限责任公司

承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。工程地点：XX矿业有限责任公司。工程内容：35KV变电站安装工程。资金来源：自 筹。

二、工程承包范围

承包范围： 35KV开关柜15台;6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KVA 3台；变压器SCB9-800／6 800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。

三、合同工期

1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准；

2、竣工工期：收到开工令后40天完工。

总日历天数：40 天

四、质量标准

工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。

五、合同价款

金额（大写）： 壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、本合同专用条款；

3、本合同通用条款；

4、标准、规范及有关技术文件；

5、图纸；

6、工程报价单或预算书。

7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。

8、中标通知书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日。合同订立地点： 河北蔚县 本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发包人：XXXX蔚州矿业 承包人：XXXX建设（集团）

有限责任公司 有限责任公司

法定代表人: 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户银 行： 开户 银 行： 账 号： 账 号： 邮政 编 码： 邮 政 编 码： 第二部分 通 用 条 款

本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容（略）

第三部分 专 用 条 款

一、词语定义及合同文件：

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行《通用条款》。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用 汉语 外，不使用其他 语言文字。3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。3.3 适用标准、规范

使用标准、规范的名称：执行国家最新标准及规范。发包人提供标准、规范的时间：不采用。国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前15日，提供设计图纸4套。

发包人对图纸的保密要求：不采用。

使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：

职务：监理工程师。发包人委托的职权：见《监理合同》。

需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》。5.3 发包人派驻的工程师

姓名：

职务：高级工程师。

职权：全权代表发包人行使发包人的权利和义务。5.6 不实行监理的，工程师的职权：执行5.3款

7、项目经理

姓名： 职务： 项目经理

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内；

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3日内；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前3日内；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内；

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3日内完成。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点，并进行现场复验。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前15日；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》。（9）有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。（10）双方约定发包人应做的其他工作：无。8.2、发包人委托承包人办理的工作：无。

9、承包人工作

9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用；（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责；（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》 ；

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》 ；

（8）施工场地清洁卫生的要求：保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施工；（9）双方约定承包人应做的其它工作：无 ；（10）有权拒绝非发包人对工程的变更签证。9.2 遵守发包人的各项管理制度。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3日内提供。

工程师确认的时间：收到后3日内。10.2、群体工程中有关进度计划的要求：无。

13、工期延误

13.1、双方约定工期顺延的其它情况：执行《通用条款》。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1、双方约定中间验收部位：另行协商。

19、工程试车

19.5、试车费用的承担：执行《通用条款》。

五、安全施工：执行《通用条款》及双方签订《安全施工协议》。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2、本合同价款采用 固定价格 方式确定。

采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：承包范围内工程的风险。23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：无。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效后7日内预付合同价款的 20%。

扣回预付工程款的时间、比例：工程进度款支付到合同总额的40%时，按比例逐月 扣回工程预付款。

25、工程量确认

25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日前提交当月已完成工程量报表，3日内经发包人审批后生效。

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：次月10日内发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按85％拨付，竣工结算后10日内拨付至总价款的95%，余5%待项目审计后10日内付清。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备：发包人负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线。

28、承包人采购材料：

28.1、承包人采购材料的约定：本工程全部材料由承包人负责采购，采购的材料应满足设计和有关规范、标准要求，保证质量，资料齐全。

八、工程变更：

九、竣工验收与结算：执行《通用条款》。

32、竣工验收

32.1、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，15日内向发包人提供完整的竣工图纸四套和竣工资料四套，质保期一年，从实际竣工之日起算。

32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：另行协商。

十、违约、索赔和争议

35、违 约

35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。双方约定的发包人其它违约责任：执行《通用条款》。

35.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：执行《通用条款》。

本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。双方约定的承包人其它违约责任：执行《通用条款》。

37、争 议

37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行

（1）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其 它

38、工程分包

38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：无。

分包施工单位为：无。

39、不可抗力

39.1、双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》及风、洪水、地震等自然灾害。40、保 险

40.6、本工程双方约定投保内容如下： ⑴、发包人投保内容：不采用。

发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。

⑵、承包人投保内容：不采用。

41、担保

41.3、本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不采用 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：不采用 担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其它担保事项：无。

46、合同份数

46.1、双方约定合同副本份数：正本两份，双方各持一份；副本共八份，双方各持四份。

47、补充条款

47.1工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。47.2由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。47.3 对于承包范围以外出现的设计变更、工程更改将依据设计变更及发包人签证，采用《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2007基价）及相配套的取费标准，材料依现行市场价格，编制预算，经发包人审批后，所增费用另签补充协议。

第四篇：变电站电气安装工程安全协议

66KV绰尔变电站电气施工安全协议

编制日期：2013年10月05日

66KV绰尔变电站电气安装新建工程安全协议

发包单位：国网内蒙古东部扎赉特旗供电公司以下简称甲方 承包单位：绥中金星电力建设安装有限公司 以下简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称：66KV绰尔变电站电气安装新建工程

2、工程地址：扎赉特旗

3、承包范围：变电站电气安装。

4、承包形式：

5、工程项目期限：自2013年10月13日至2013年11月28日。

二、协议内容

1、安全文明施工目标 不发生轻伤及以上人身事故。

不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

达到国家电网公司《送变电工程施工安全设施标准化规定》施工要求。

2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》 国务院《建设工程安全生产管理条例》 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）国家部委办相关安全的规定

国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 国家电网公司《电力安全工作规程》

国家电网公司《送变电工程施工安全设施标准化规定》 建设工程所属的地方安全、环境法规

3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行甲方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2)工程项目按照“先订工程施工合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订施工合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

3)建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

4)施工期间，甲方指派______同志（部门）负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员______人。

5)按照国家、国家电网公司、甲方有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

8)按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

9)严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。10)施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。

11)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

12)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务

1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

2)按规定成立施工安全委员会，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

3)组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。

4)按施工组织总设计，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。

5)组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。

6)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。

7)建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

8)定期召开安全工作例会和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。

9)组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

10)组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。

11)按预算拨付约定的安全文明施工措施补助费，并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。

12)建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。13)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

14)如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。

5、乙方的安全文明施工权利和义务

1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

2)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方对现场安全文明施工的管理，配合安全检查，对存在问题落实整改。

3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。

4)按照国家电网公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。

5)按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。

6)按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。

7)严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。

8)定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

9)开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

10)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

11)对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

12)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

13)建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。

14)按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。

15)对危险性较大的______施工项目，应编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。

16)落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。

17)按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

18)建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。

19)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求。

20)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

21)交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。22)施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。

23)建立和执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施。

24)建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。

25)按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的安全措施。

26)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。（不包括爆破作业）

27)落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。

28)施工废水经处理合格后排放。

29)大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。

30)结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

31)起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。

32)容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。

33)在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。34)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。35)对甲方的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

6、安全文明施工措施补助费

1)甲方按预算向乙方提供______万元的安全文明施工措施补助费，在合同价款中单独列支，并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。

2)乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。

7、安全文明施工考核标准

1)甲方按照工程合同价款，预留5%或______万元作为乙方的安全保证金。

2)发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

3)甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。

4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。

8、需要补充协议内容

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、附则

1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

4、安全文明施工措施补助费，按国家发改委颁布的《电网工程建设预算编制与计算标准》规定计提。

5、安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录（《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

6、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

7、其他未尽事宜可另行约定。

8、本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

合同订立时间： 年 月 日

第五篇：路灯安装项目施工工程合同

路灯安装项目施工工程合同

发包人（以下简称甲方）：浙江卓越市政工程有限公司 承包人（以下简称乙方）：毕节市七星关区

路敦校

依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及根据浙江卓越市政工程有限公司实际情况，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黔西北产业区A区3号路照明工程。

工程地点：七星关区海子街镇蚂蝗村至邵关村。

工程内容：路灯基础、穿线、灯杆、灯具、控制箱、安装调试等。

二、工程承包范围

承包范围：上述工程内容中设备材料供应，管线安装、灯具、控制箱、线路安装和管井砌砖，也即是项目建设的全部内容，照明施工图底所含的全部工程。

三、合同日期

开工日期：2012年8月 20日

竣工日期：2012年8月 30日

（因天气等特殊原因影响双方协商顺延）

四、质量标准

1、工程质量必须达到设计图纸及国家施工验收规范的相关要求。

2、灯、灯杆、电线材料质量必须符合设计要求以及施工工艺按设计标准，进场材料必须按程序报验批后才允许使用，应提交出厂合格证，检验报告等质量保证资料。

3、路灯共计68盏，灯杆为10米杆，路灯间距30米，路口为双面设置，其余地段单面设置，特殊地段间距可以作调整。

五、合同价款

单价：2938元/杆

清单附后：

六、付款方式

工程竣工五日内，甲方支付乙方总价款的85％，亮灯3个月后支付总价款的95%，剩余的5％作为质保金一年后支付乙方，竣工后如甲方逾期付款，则按月息5％计息。

七、本项目保修期限为2年，非人为因素造成的损坏由乙方负责修复并负责支付相应费用;b不可抗自然灾害造成的损坏由双方酌情协商处理。

八、乙方在项目实验中，必须做到安全施工，否则，施工过程中出现任何因本工程施工造成的安全事故，相应损失和责任由乙方负责，与甲方无关。

九、甲方负责做好协调服务工作。

十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十二、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。

发包人或甲方（公章）：

承包人或乙方（公章浙江卓越市政工程有限公司 法人代表： 甲方代表：

****年**月**日

：）