第一篇：聚氨酯屋面保温层施工合同（共）
聚氨酯屋面保温层施工合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：屋面保温聚氨酯喷涂4.工程数量：预算面积约2300㎡，竣工后按保温投影发生量计算。5.工程单价：50元/㎡。二、工程质量按照国家gb10800-89标准进行施工，要求离火2-4秒自熄；
喷涂保温厚度50mm（±3mm），密度≥32千克/㎡三、工程工期开工日期暂定为年月日，施工日期为8个工作日。四、工程造价及说明1.工程总价款：按水平投影面积乘以工程单价，约为壹拾壹万伍仟元整(￥115000元)；
2.本工程由乙方包工包料，一次性包干，不得以任何理由调整工程价款，经甲方代表签字确认增减工程量，其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。五、付款方式1.合同签字生效后，甲方付元作为合同定金；
该笔定金汇入原材料厂家名称：；
账号：；
2.乙方人员、设备、部分材料进场后，甲方付工程总价款的50%；
3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%；
4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。六、甲方责任1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的工作;3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。七、乙方责任1.乙方向甲方提供材料的有关产品合格证书及质检报告;2.乙方应严格按照有关安全操作规定进行施工，否则所造成的人员、财产损失、人身伤害事故等责任均由乙方承担，甲方不负任何责任;3.安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。八、违约责任1.非乙方原因，甲方未按合同规定的日期和金额付款，视为违约，甲方承担乙方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金;2.乙方在施工中无天气变化和甲方要求等原因不能按期竣工视为违约，乙方承担甲方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金，由甲方在工程款中扣除;3.本合同经双方签字即生效（不可抗力因素除外），任何一方终止或不履行合同规定，均视为违约，应向对方支付合同总价款的5%违约金。九、竣工验收1.甲方将按照国家gb10800-89标准进行验收；
2.保温层制作时，甲方可随时检查验收;3.乙方施工竣工后，乙方可直接同建设方进行验收，建设单位验收合格后甲方视为工程合格；
4.因甲方未履行合同，乙方撤离现场后，工程出现任何质量问题乙方均不承担责任。十、未尽事宜1.双方协商解决，如达不成协议时，依法向争议地法院起诉；
2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，扫描或传真具有原件同等法律效力。甲方：xx工程有限公司乙方：地址：xx省xx县经济开发区xx号地址：代表：代表：手机号码：xx手机号码：卡号：
第二篇：屋面聚氨酯防水涂料施工方案
白云山云山茶庄园艺观赏园
防水施工方案
广州市速达防水装饰工程有限公司
2013年7月9日
防水施工方案
一.工程概况
本工程位于广州白云山云山茶庄园艺观赏园，总建筑面积约2000m2，屋面倒置式保温防水工程。二.编制依据 现行国家及广东省建筑安装工程施工与验收规范、规程、质量检验评定标准。2 本工程施工图设计图纸。本工程特点、施工现场环境、自然条件等。广州市速达防水装饰工程有限公司质量控制文件及程序控制文件。三.工程质量目标 1 质量目标：
1.1 达到国家及广东省规定的技术质量标准； 1.2 工程质量达到设计及合同规定的技术质量标准。2 工期目标：
2.1 在正常施工条件下，我司将严格按照合同规定及施工组织计划完成本次施工任务；
2.2 积极配合业主及总包单位，集中人力、物力确保防水施工工期及总工程工期，决不因防水工程滞后而影响总包方的工程进度。四.倒置及花园式屋面施工工艺流程
基层清理检查、工具准备、材料检验→节点增强处理→隔气层施工→保温层铺设→防水层施工→闭水试验→干铺聚乙烯薄膜→现浇细石混凝土→水泥沙浆找平→工程验收交接 1基层处理
1.1、现浇钢筋混凝土屋面板，用铲刀和扫帚等将基层上的砂浆疙瘩、尘土杂物彻底清扫干净，对阴阳角、管道根部、及排水口等部位要认真清理。2 隔气层施工
2.1、用20厚1：3的水泥砂浆找平原钢筋混凝土屋面板。
2.2、用聚氨酯防水涂料涂刷1㎜作为隔气层，沿墙高出保温屋面150㎜。3保温层施工
3.1、在隔气层表面直接干铺25㎜厚高密度聚苯乙烯板。3.2、用20㎜厚1：2.5水泥砂浆表面找平。4防水层施工
4.1、在干燥的基层上涂刷基层处理剂，要求涂刷均匀一次涂好，干燥12小时（根据气温而定，以不粘脚为好）。
4.2、涂刷3㎜聚氨酯防水涂料，完工后进行闭水试验（48小时无渗漏）。4.3、表面20㎜厚1：2.5水泥砂浆保护层，底部干铺15S乙烯薄膜一层（隔离层）。
5面层保护层施工
5.1、采用40厚C20钢筋细石混凝土作面层时，应按刚性防水层的设计要求（Ф6@200钢筋，4000*4000分格缝）的节点处理。5.2、用15㎜厚1：2.5水泥砂浆表面找平。五.斜面式屋面施工工艺流程
基层清理检查、工具准备、材料检验→节点增强处理→刷素水泥浆→保温层铺设→防水层施工→保温层铺设→喷淋试验→现浇细石混凝土→水泥沙浆坐砌→工程验收交接 1基层处理
1.1、现浇钢筋混凝土屋面板，用铲刀和扫帚等将基层上的砂浆疙瘩、尘土杂物彻底清扫干净，对阴阳角、管道根部、及排水口等部位要认真清理。2 防水层施工
2.1、纵横各刷素水泥浆一道
2.2、用20厚1：3的水泥砂浆找平原钢筋混凝土屋面板。
2.3、用聚氨酯防水涂料涂刷2㎜作为防水层，完工后进行喷水试验（48小时无渗漏）。3保温层施工
3.1、在防水层表面直接干铺25㎜厚高密度聚苯乙烯板。3.2、用20㎜厚1：2.5水泥砂浆表面找平。4面层保护层施工
4.1、采用40厚C20钢筋细石混凝土作面层时，应按刚性防水层的设计要求（Ф6@500钢筋）的节点处理，屋面坡度〉30～45°。4.2、用25㎜厚1：2.5水泥砂浆表面坐砌。
六.质量控制及成品保护措施 1质量控制
1.1、施工队长、质检员负责施工质量的检查和工序监督，并配合接甲方（监理方）的工序检查和质量监督；
1.2、每批防水涂料及保温材料应有出厂合格证和质保书； 1.3、涂料按规定的配比配合，搅拌均匀； 1.4、编制施工计划，确保施工工期和施工质量。2成品保护
2.1施工过程中应防止破坏已做完的成品。保温层材料铺设完毕后不得在其上行走、踩踏；涂膜防水层应避免碰撞及污染，固化前不得踩踏，必要时采取挡扫措施，涂膜防水层未干燥，应防止粉尘、灰砂等杂物沾染，不得在其上行走或堆放物品，应避免凿孔、打洞，如确需要在面上进行操作时，应采取可靠的防护措施。
2.2加强成品保护认识，完面熟悉质量经营法规，完成工程交付处理工作涂膜防水层应避免碰撞及污染，固化前不得踩踏，必要时采取挡扫措施。
七.文明施工保证措施 遵章施工。遵守广州市有关市容、场容管理制度，加强现场用水、排污的管理，做到场地整洁，搞好现场清洁卫生。场地整齐。进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等，均须按指定位置堆放整齐，不得随间乱放，以保证道路畅通。工完料清。对施工人员进行文明教育，做到谁做谁清，工完料清，场地干净。劳动保护。做好劳动保护，合理安排作息时间，配制施工预备力量。5 控制现场噪音。减少对周围环境的干扰。夜间操作按甲方要求进行。责任包干。施工现场实行分片包干责任制，划分区域，定期检查，将检查成绩与经济效益挂钩，提高职工文明施工的自觉性。
广州市速达防水装饰工程限公司
2013年7月9日
第三篇：聚氨酯保温施工合同
聚氨酯保温施工合同
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：潍坊丰泰玻璃钢保温有限公司
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规定法规的规定，本着平等、自
愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同信守执行。
项目简介：
甲方库房|：长44米，宽20米，高：6米，顶棚镀锌铁丝吊顶，挂苯板。墙面贴苯板，地面铺保温板灌封处理，表面喷涂聚氨酯5—6厘米。
人工费及材料价格：
顶棚串丝、铁件、人工费：10元每平方，墙面贴板：3元每平方米每层，地面粘板：1元每平方米每层
聚氨酯材料含运费加工费：14000元（壹万肆仟元）每吨
如有其它增加项目按实际施工量计算。
结算方式：
聚氨酯材料进入工地甲方预付全额材料款，贴板人工费及吊顶费完工后结算。
质量要求：严格按照行业规定制作加工各种产品，保证甲方正常使用。
验收规则：严格按照甲方要求施工，施工过程中甲方随时抽查，完工后三个工作日内验收，超期视为合格。
甲方责任：提供水电及施工平台。保护好材料及设备、做好防水，防电，防火。
违约：甲方不能及时给出必要指令、确认，不按合同约定支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约赔偿责任（支付给乙方造成的窝工、延误工期等费用）。此时乙方有权携带设备及材料随时退出工地。
本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：（公章）乙方：（公章）
第四篇：聚氨酯防水涂料屋面施工方案1
聚 氨 酯 防 水 涂 料 屋 面 施 工 方 案 聚氨酯防水涂料屋面施工方案
一、施工机具：
电动搅拌器、胶皮手套、扫帚、铲刀、刷子、刮板。
二、施工工艺流程：
基层处理→附加层、局部增强处理→防水涂膜施工→节点密封→试水、检查验收
三、施工操作要点
（1）基层处理：基层要求干燥、平整、牢固、密实、清洁，不许有凹凸不平、松动和起砂现象。用铲刀和扫帚等將基面上的砂浆疙瘩、尘土颗粒等彻底清扫干净。对油污和铁锈应用钢丝刷、砂纸和有机溶剂清除干净。对阴阳角、管道根部及落水口等细部部位，要认真清理。
（2）附加层、局部增强处理：在阴阳角、转角、管道根部、天沟、落水口等容易发生渗漏水的薄弱部位，可先涂刷一遍基层处理剂作附加增强层处理；待底涂料固化后，可在伸缩缝、控制缝、阴阳角、管根缝等进行局部处理，再进行整体防水层施工。
（3）防水涂膜施工：可在局部增强处理部分基本干燥固化后，开始进行涂膜施工，將涂料A:B=1:2.5的比例配制拌好，然后将配好的涂料倒在打底层上，用塑料或橡胶刮板涂刮，使涂料成为均匀一致的涂层。一般防水涂膜涂二道，第一道涂膜固化后，再进行第二道涂膜，注意两道涂膜的涂刮方向应相互垂直，第三道涂膜与第二道涂膜工序一样。
（4）节点密封：所有节点部位均用密封材料密封处理，如有凹槽等时应压入凹槽内，不得出现露白等现象，否则应先处理好后再涂刮密封材料。
（5）试水检查验收：整个防水涂膜施工完成后，应有一个自然养护时间，以使涂膜具有足够的粘接强度和抗裂性，在养护期间不得上人或其他损坏防水层的操作。最后进行试水检查验收。
四、施工注意事项
（1）涂膜涂刮应厚薄均匀，不得过厚和过薄，不得露白见底。涂膜不得出现起鼓脱落、开裂翘边和收头密封不严等缺陷。（2）刚性保护层与涂膜保护层之间应粘结牢固，表面平整，不得有空鼓、脱落、翘边等缺陷。
（3）雨雪、大雾天气不得施工，施工温度应高于0℃。
（4）施工环境应注意通风、严禁烟火。
五、质量保证措施
1、严把材料关，防水材料的料（包括产品检验报告，产品质保书、产品合格证及防伪标志等）要齐全。
2、严格按照施工规范施工，施工前对全体操作人员进行技术交底，精心进行施工。
3、基层要满足防水施工要求，经有关人员验收合格后，方可进行防水施工。
4、在浇注混凝土保护层过程中，不慎损坏的防水层要及时修补。
六、成品保护措施
（1）施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工作人员进入现场。
（2）防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。（3）施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。
（4）防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。
（5）施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。
七、安全、文明施工措施
1、施工人员必须配戴安全帽，危险地带必须配备安全带；
2、严禁施工人员酒后施工；
3、在施工人员进场前做好安全教育，并在施工中确定安全员，落实安全检查措施；
4、严格施工用电安全保护工作，并在施工时应配备好灭火器材；
5、大风或大雨天气，为保证施工安全和施工质量，应停止施工。
第五篇：屋面防水施工合同
屋面防水施工合同范本1
甲方：_________
乙方：_________
按照《_》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、施工方案及材料说明：_________
第二条 工期：
第三条 工程质量要求及工作范围
1、保证材料质量及工程质量
2、第四条
第五条 安全施工
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条 验收及付款方式
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条 付款方式
工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。
第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。
甲方(盖章)：_______
乙方(盖章)：_______
甲方代表：(签字)_______
乙方代表(签字)_______
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同范本2
委托方甲方：_________
承建方乙方：_________
根据《_》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。
1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水
2、工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。
3、承建方式：由乙方包工包料。
4、保修办法：免费保修期为_________年，自_________年____月____日至_________年____月____日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收
7、付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同范本3
甲方：_______
乙方：_______
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：
一、费用及付款方式：
甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。
二、施工责任：
乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期：
自本合同签订之日起____日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。
四、人员管理：
乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；
五、施工垃圾：
施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任：
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______
乙方（盖章）：_______
甲方代表：_______
甲方代表：_______
屋面防水施工合同范本4
（简称甲方）
（简称乙方）
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《_》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一、工程概况：
1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称：屋面防水维修工程
3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
4、承包方式：包工、包料
5、承包价格：28200元
二、乙方职责：
1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成
2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担
3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）
三、甲方职责：
1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行
四、付款方法：
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）
五、法律责任：
1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同范本5
甲方：
乙方： 身份证号码： 电话：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：
一、工程承包形式
由乙方负责包工包料
二、工程价格：
屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。
四、施工中的安全责任
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式
工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
六、工程保修期限
屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的'时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。
八、开工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋面防水施工合同范本6
甲方：_________
乙方：_________
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程地点：毛庄镇一中校园内
2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水
3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：
1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、全部包工包料，单价为 40 元/平方。
3、面积：按甲方确认的实做面积结算。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同范本7
甲方：_________
乙方：_________
本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方就_________花园_________楼顶防水工程经协商一致，订立本合同，其条款如下：
一、甲方委托乙方做_________花园_________楼顶防水工程。工程面积为_________平米，包括向西延伸的部分。
二、双方商定该程造价为 _________元;工期为_________天。
三、楼顶太阳能设备的搬迁与复位均由乙方负责。
四、乙方在施工过程中必须严格按着工程工艺要求进行操作保证工程质量并按期竣工。
五、该工程自竣工之日起，质量保证期为_________年。
六、竣工后如在质量保证期内出现渗漏等现象由乙方负责免费维修;质量保证期因渗漏而造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。(如：住房的的装修，物品遭受损失的赔偿等。)
七、施工期间乙方应按有关规定采取严格的安全措施，如出现事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
八、甲方必须在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：_________
乙方：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同范本8
甲方：______
乙方：______
经甲乙双方充分协商，秉着互利互惠的原则，甲方自愿将坐落在衡阳松木港区一期工程三标段仓库、综合楼防水工程发包给乙方承做，并达成以下合同条款：
一、承包工程范围及工程验收方法：屋面、卫生间、天沟、地面及屋面地面的分格缝，验收时以展开面积实际丈量为准计算。
二、承包方式，本工程以单价包干，包人工、材料（屋面以SBS卷材，油膏为主，卷材厚度达标3mm，卫生间，天沟，以广州大禹牌聚氨脂为主，刮两遍，地面刮热油两遍并洒马蹄石，分格缝以淋油膏为主。
三、承包工程单价（不含税费价，烧油膏柴火由工地提供），卷材屋面33元/㎡，聚氨酯卫生间，天沟26元/㎡，油膏地面两遍19元/㎡，屋面和地面分格缝淋油6元/m计算。
四、质量要求，乙方施工时，必须按照防水规范及验收标准和甲方施工要求操作程序进场施工，乙方在甲方防水范围内保质保量，并免费保修五年。
五、付款方式：本项目防水工程款分贰次付款，先付材料款后付工资款，甲乙双方在合同签字生效后，乙方材料进场施工时，甲方付给乙方工程总款的50%作为材料款，防水工程完工后由甲方验收合格后，付剩余工程总款的45%即工资款，剩余工程总款的5%作为工程的质保金，以完工日起，期限为壹年，并立下欠条字据，到期无质量问题，限五个工作日支付给乙方，以上款项如有拖欠，视为违约，乙方有权停止施工（乙方要负责提供原材料、资料、合格证）。
六、工期要求：按甲方施工进度计划施工，不得延后。
七、甲方双方责任：
1、甲方责任：甲方必须清理好建筑垃圾，基面必须符合防水要求的施工工作面和施工现场要求，用电接头，电源，垂直运输，并协助乙方在施工中所遇不可预测之情况处理，在保修期内如楼面超出规范要求，使屋面强烈裂缝及人为损坏，所造成的防水处渗漏，由甲方负责维修费用。
2、乙方责任：乙方由专业技术人员按时进场施工，按安全施工要求采取预防事故的措施，确保施工安全，在保修期内乙方如有质量问题应及时免费维修，在保修期外乙方可提供有偿维修服务。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，受法律保护，甲乙双方应严格遵守合同规定，履行职责。
甲方：______
乙方：______
屋面防水施工合同范本9
甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、工程内容：
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元/㎡结算。
五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。
六、甲方义务：
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责：
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。
八、其他：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋面防水施工合同范本10
甲方：______________
乙方：_______
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料
1、工程名称：_______
2、工程地点：_______
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
1、甲方责任
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修___XXXX___年。
五、付款方式：
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为___XXXX___年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_______
乙方：_______
屋面防水施工合同范本11
发包方：_________（以下简称甲方）
承包方：_________（以下简称乙方）
为明确双方的权利、义务和责任，依据《_合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经发承包双方友好协商,就石佛营住宅小区防水工程达成如下协议：
一、承包内容：石佛营住宅小区地下室底板、顶板、外墙SBSⅡ型3+3
二、承包方式：包工不包料(发包方只提供防水卷材)
三、质量要求：合格，如承包方未达到此标准，按结算总价下浮10%结算。
四、工期：
开工日期：______年____月____日，完工日期：由项目部具体安排。
五、合同价款及支付方式
1、合同价款：暂估：110500元
2、不分部位执行综合单价元/M2(SBSⅡ型3+3卷材防水)包定，其工程量按20xx北京市建设工程预算定额计算规则结算。
3、合同价款中含：
①本工程服务的全部用工及所有零工。
②发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工) 。
③材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备。
4、合同承包内容完工并验收合格后付至结算总价款的60%，整体工程竣工验收合格后付至结算总价的75%;余25%保修款，保修期五年，每年付5%。
六、安全文明施工
1、发承包双方必须认真遵守国家及北京市有关安全生产的法律、
2、承包方按有关规定，采取严格的安全防护措施，因自身原因造成的事故由承包方承担由此发生的费用。
3、对于违反安全文明施工，不按规范和安全技术交底施工及违反施工现场管理条例和制度的行为，发包方管理人员有权停止其作业，并根据情节轻重处以罚款，罚款单由项目经理签字即可生效。
4、承包方配备专职防火巡视员进行检查防水作业的消防工作。
七、发包方责任
1、在施工前向承包方进行技术交底，并协助承包方解决住宿问题。
2、配备质检员，检验承包方的施工质量，并协助承包方解决施工中出现的问题。
3、严格按照施工方案监督检查承包方工作，每天对施工质量检查验收。
八、承包方责任
1、因承包方人力组织不利影响工程进度，发包人有权将其承包范围内的部分工程委托他人施工，并按合同单价的150%计算从合同价款中扣除。
2、现场发生的经济洽商需由发包方主管工长、项目经理及项目经营负责人签字后方可进入结算。
3、因承包方原因未履行完合同，未付的工程款全部扣除，由承包方承担因此造成的一切损失及费用。
4、生活区食堂内所用冰箱、电蒸箱等电气用品发生的电费(1元/度)由承包方承担，在结算时予以扣除。
5、必须服从发包方的监督和管理，严格执行项目部规定制度。否则根据规定给与适当的经济处罚，如承包方各项工作成绩突出可给与适当奖励，罚款和奖励由发包方项目经理签认即可生效。
6、承包方进场前必须做到证件(暂住证、健康证、就业证等)齐全、统一着装、床上四件套(床单、被罩、枕罩、枕巾)统一，若未达到要求需发包方协助办理的，发生的一切费用由承包方结算价中扣除。
7、必须体制健全，各工种配套，特殊工种持证上岗，不得将本工程转包，否则发包方将责令其无条件退场并承担所有损失。
8、施工中各种材料、机具按指定位置摆放整齐。使用的周转材料回收时以发包方设备库验收标准为准，损坏要赔偿。
9、承包方进场五日内须与发包方签订“机械设备、工具、材料使用协议”、“消防安全”、“安全生产”及“环境保护”协议书。
10、按照经发包方批准的施工进度计划进行施工，每迟后一天罚款1000元，依此累计(以发包方项目经理签认单据为准)。
11、发包方只提供SBS防水卷材，所用其它材料、机具、机械均由承包方自备。
12、本合同单价中已综合考虑了现有的作业面及施工条件的缺陷性修补，施工时不再作任何调整。
九、本合同一式陆份，发承包双方各持叁份。
十、本合同自双方签字盖章后生效，至合同各条款履行完时自动失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面防水施工合同范本12
甲方：_______
乙方：_______
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况及承包内容
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包内容：屋面防水施工工程
屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积 ㎡。
第二条、施工工期
乙方在接到甲方通知后2日内开工， 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。
第三条、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。
第四条、工程造价
屋面SBS防水每平米 元;(含税金)
总价款 整(工程量按实结算)。
第五条、材料规格及质量标准
材料规格：(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材，厚3mm。
材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。
施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。
①基层必须干燥，含水率要求在8%以内。
②基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。
③复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。
④上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。
⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。
⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。
⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。
⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。
第六条、安全生产文明施工
1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。
2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。
第七条、工程验收
进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。
第八条、违约责任
如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。
工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。
因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。
第九条、付款方式
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为 年 。
第十条、其他约定
本合同的签定地点为 西安市 。
在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。
本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。
甲方(盖章)：_______
乙方(盖章)：_______
负责人：_______
电话:_______
负责人：_______
电话:_______
_______年 _______月_______日
_______年_______月 _______日
点击咨询 