政府采购合同书（精选5篇）

第一篇：政府采购合同书

政府采购合同书

发包方（发包方）：苏州市产品质量监督检验院 联系人：丁成华 联系电话：0512-66591820

承包方（承包方）：苏州顺上顺建筑装饰工程有限公司 联系人：邹方亮 联系电话：***

资金核定单号 NO：行 1811-61 根据苏州公正建设咨询房地产评估有限公司采购编号 SZGZG2018-T-001 号竞争性谈判采购文件及中标单位文件和中标通知书，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，发包方将其国家新能源汽车充电设施质量监督检验中心（江苏）装修项目发包给承包方进行施工，订立本合同：

一、工程概况 工程名称：国家新能源汽车充电设施质量监督检验中心（江苏）装修项目； 工程地点：北官渡路 50 号 2 幢二楼北 c 区租赁厂房； 工程内容：具体内容见设计图纸及报价清单； 二、工程承包范围

承包范围：墙面地面等装饰、安装，电气给排水，消防安装及拆除等工程。

承包方式：包工包料。

三、合同工期

工期：

日历天。（实际开工日期以发包方通知进场日期为准）。

四、工程质量标准：合格。凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

五、合同价款

1、合同价款（人民币）：

玖拾捌万伍仟元整（人民币￥：

0 985000 元）。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、劳务、机械设备、安装调试、入网费用、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。具体明细见下表。

2、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经区财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 10%，超过部分财政部门不予安排资金。

3、原合同金额 10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

4、价格明细 （1 1）安装部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

电气设备安装工程 1 配电箱 1、名称:照明配电总箱 ALZ1 2、型号:GX-I/带消防标识 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 台 1 2220.63 2220.63 2 配电箱 1、名称:照明配电总箱 ALZ2 2、型号:GX-I/带消防标识 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 台 1 2071.02 2071.02 3 配电箱 1、名称:配电箱 AP1 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 4 配电箱 1、名称:配电箱 AP2 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1471.02 1471.02 5 配电箱 1、名称:配电箱 AP3 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1571.02 1571.02 6 配电箱 1、名称:配电箱 AP4 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1471.02 1471.02 7 配电箱 1、名称:配电箱 AP5 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1471.02 1471.02 8 配电箱 1、名称:配电箱 AP6 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 9 配电箱 1、名称:配电箱 AP7 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 10 配电箱 1、名称:配电箱 AP8 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 11 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL1 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1271.02 1271.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL2 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1171.02 1171.02 13 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL3 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1471.02 1471.02 14 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL4 2、型号:PZ30-24 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1471.02 1471.02 15 配电箱 1、名称:应急照明配电箱 ALE 2、型号:GXL-II 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1371.02 1371.02 16 配电箱 1、名称:排烟风机配电箱 APpy 2、型号:GXL-II,防水型 IP55 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 17 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:400x100 m 37.32 78.29 2921.78 18 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:300x100 m 27.9 58.06 1619.87 19 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:200x100 m 82.53 58.06 4791.69 20 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:100x50 m 39.18 44.73 1752.52 21 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 5 28.34 141.70 22 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 10 43.67 436.70 23 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 m 803.86 25.00 20096.50 24 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 m 761.28 29.33 22328.34 25 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 128.87 33.12 4268.17 26 铁构件 1、名称:桥架、明配管支吊架 2、材质:型钢 kg 287.5 16.85 4844.38 27 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架侧向抗震支架 2、规格:QJ-300T 套 3 100.00 300.00 28 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架双向抗震支架 2、规格:QJ-300TL 套 3 200.00 600.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架侧向抗震支架 2、规格:QJ-400T 套 4 160.00 640.00 30 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架双向抗震支架 2、规格:QJ-400TL 套 3 300.00 900.00 31 接线盒 1、名称:灯头盒、接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 246 6.28 1544.88 32 接线盒 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 52 6.39 332.28 33 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 27.75 20.24 561.66 34 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 168.01 23.81 4000.32 35 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 207.66 40.37 8383.23 36 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 115.46 51.43 5938.11 37 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 121.08 78.15 9462.40 38 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 58.85 132.04 7770.55 39 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 133.13 182.91 24350.81 40 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 70 224.71 15729.70 41 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x150+1x70 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 45.63 265.72 12124.80 42 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 m 89.07 343.75 30617.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

2、型号、规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV 43 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x240+1x120 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 16.4 452.12 7414.77 44 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY4x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 6.15 40.55 249.38 45 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY-5x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 72.21 51.43 3713.76 46 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:240mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 10 282.41 2824.10 47 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:120mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 8 200.22 1601.76 48 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:35mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 4 119.14 476.56 49 电力电缆头 1、名称:压接铜端子 2、规格:16mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 10 119.14 1191.40 50 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 m 3287.58 1.76 5786.14 51 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-4 m 1148.01 2.53 2904.47 52 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 2430.16 2.06 5006.13 53 照明开关 1、名称:单联单控开关 2、安装方式:暗装 个 32 16.12 515.84 54 插座 1、名称:单相两孔、三孔型插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 个 16 24.27 388.32 55 插座 1、名称:单相两孔、三孔桌面插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 个 16 30.19 483.04 56 插座 1、名称:单相两孔、三孔地面插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 个 6 83.24 499.44 57 插座 1、名称:茶水间防溅型单相两孔、三孔型插座 2、规格:10A 个 3 42.02 126.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

3、安装方式:暗装 58 插座 1、名称:冰箱单相三孔型插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 个 1 33.79 33.79 59 插座 1、名称:壁挂式空调单相三孔型插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 个 4 21.96 87.84 60 插座 1、名称:三相五极动力插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 个 1 49.05 49.05 61 荧光灯 1、名称:格栅灯 1200*600 2、型号、规格:35W

3、安装形式:嵌入式 套 39 87.26 3403.14 62 荧光灯 1、名称:格栅灯 600*600 2、型号、规格:35W

3、安装形式:嵌入式 套 6 87.26 523.56 63 荧光灯 1、名称:T5 节能型荧光灯 2、型号、规格:1*28W

3、安装形式:吸顶 套 136 70.35 9567.60 64 荧光灯 1、名称:应急 T5 节能型荧光灯 2、型号、规格:1*28W 应急时间为 180min 3、安装形式:吸顶 套 1 75.58 75.58 65 装饰灯 1、名称:安全出口标志灯 2、型号、规格:(LED)1*3W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式 套 5 74.67 373.35 66 装饰灯 1、名称:疏散指示灯 2、型号、规格:(LED)1*3W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式 套 15 74.67 1120.05 67 装饰灯 1、名称:应急照明灯 2、型号、规格:(LED)2*10W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式 套 24 74.67 1792.08 弱电工程 68 配管 1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:φ20 4、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 113.05 15.30 1729.67 69 双绞线缆 1、名称:UTP CAT.5 四对超五类线 2、敷设方式:穿管敷设 m 113.05 3.62 409.24 70 信息插座 1、名称:网络插座 2、安装方式:暗装 个 3 28.97 86.91 71 接线盒 1、名称:插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 3 6.22 18.66 通风空调工程 72 轴流通风机 1、名称:PY-A-1 高温轴流排烟风机 台 1 1210.20 1210.20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

2、规格:HTF(A)-I-13，Q=61000cmh,H=750Pa，N=18.5kW,M=467Kg 3、安装形式:吊装 4、减振底座形式、数量:弹簧减震器 73 空调器 1、名称：空调 5P 四面出风（含内外机、铜管、等辅件，打孔等安装内容）

2、规格：CL=12kW、CR=13kW、N=4.21KW 3、安装形式：吊装 4、支架形式、材质:型钢支吊架 台 6 3186.89 19121.34 74 镀锌薄钢板风管 1、名称:镀锌薄钢板风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm 以下 5、板材厚度:1.0 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰 7、接口形式:咬口 m2 158.86 98.59 15662.01 75 镀锌薄钢板风管 1、名称:镀锌薄钢板风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm 以上 5、板材厚度:1.2 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰 7、接口形式:咬口 m2 168.13 124.87 20994.39 76 柔性接口 1、名称:帆布软接 2、材质:防火帆布 3、形式:无法兰 m2 1.05 91.12 95.68 77 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1000*320 3、支架形式、材质:型钢支吊架 个 3 343.90 1031.70 78 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1250*400 3、支架形式、材质:型钢支吊架 个 4 443.90 1775.60 79 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1650*550 3、支架形式、材质:型钢支吊架 个 1 805.12 805.12 80 铝及铝合金风口、散流器 1、名称:远程多叶送风口 2、规格:（900+250）*700 个 10 520.54 5205.40 81 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-630≤宽度＜1250T 套 4 300.00 1200.00 82 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 2、规格:TF-630≤宽度＜1250TL 套 4 500.00 2000.00 83 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-1250≤宽度＜1600T 套 4 600.00 2400.00 84 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 2、规格:TF-1250≤宽度＜1600TL 套 4 800.00 3200.00 85 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-1600≤宽度＜2000T 套 5 600.00 3000.00 86 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 套 5 1000.00 5000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

2、规格:TF-1600≤宽度＜2000TL 87 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-2000≤宽度＜2500T 套 1 800.00 800.00 88 设备支架 1、名称:设备支吊架制作、安装 2、规格:型钢 kg 30 29.13 873.90 89 金属结构刷油 1、名称:设备及风管支架、配件 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道灰色调和漆两道 kg 342.97 2.23 764.82 90 通风工程检测、调试

项 1 2100.55 2100.55 消火栓工程 91 镀锌钢管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、规格、压力等级:DN65 1.6Pa 4、连接形式:沟槽卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 m 106.24 59.03 6271.35 92 室内消火栓 1、安装方式:室内 2、型号、规格:单栓带消防软管卷盘组合消防柜 3、附件材质、规格:1800x700x180（mm），配置手提式 3kg 装药量磷酸铵盐干粉灭火器 2 具。消火栓箱采用铁壳铝合金门框玻璃门，消火栓箱内设置SN65消火栓一只，DN65衬胶水龙带25米一条，QZ19直流水枪一支，消火栓均配消防卷盘。消防软管卷盘应配置内径不小于的消防软管，其长度宜为 30.0m； 套 11 702.90 7731.90 93 法兰阀门 1、类型:蝶阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN65 1.6 4、连接形式:沟槽卡箍连接 个 7 230.19 1611.33 94 抗震支架 1、名称:单管侧向水管抗震支架 2、规格:S-DN65T 套 11 100.00 1100.00 95 抗震支架 1、名称:单管双向水管抗震支架 2、规格:S-DN65TL 套 8 200.00 1600.00 96 管道支架 1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 kg 155.14 40.19 6235.08 97 管道刷油 1、油漆品种:调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，红色调和漆二道 m2 27.92 18.29 510.66 98 金属结构刷油 1、除锈级别:除轻锈 2、结构类型:一般管架 3、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 kg 155.14 2.23 345.96 99 水灭火控制装置调试 1、系统形式:消火栓水系统调试 2、点位:50 点以内 系统 1 1290.19 1290.19 火灾自动报警系统 100 接线箱 1、名称:火灾报警进线接线箱 2、安装形式:挂墙明装 个 1 600.41 600.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

区域报警控制箱 1、总线制:区域显示器 2、安装方式:壁挂式 台 2 2168.48 4336.96 102 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:150x75 m 70.68 58.06 4103.68 103 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 821.86 25.00 20546.50 104 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 348.14 32.91 11457.29 105 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 25 56.84 1421.00 106 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-KYJY-2x2.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 51.84 4.85 251.42 107 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 m 929.63 2.00 1859.26 108 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 51.23 3.48 178.28 109 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 755.12 2.06 1555.55 110 电力电缆 1、名称:控制电缆 2、型号、规格:NH-KVV-4x2.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 40 8.37 334.80 111 电力电缆 1、名称:控制电缆 2、型号、规格:NH-KVV-2x4 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 40 8.22 328.80 112 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVSP-2x2.5 m 40 3.51 140.40 113 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVSP-2x1.5 m 40 2.88 115.20 114 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVVP-2x1.5 m 40 3.51 140.40 115 点型探测器 1、名称:感烟探测器（含底座）

2、线制:总线制 个 54 55.91 3019.14 116 按钮 1、名称:手动报警按钮（带电话插孔）

个 6 116.95 701.70 117 按钮 1、名称:消火栓按钮 个 11 82.15 903.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

声光报警器 1、名称:声光报警器 个 6 212.05 1272.30 119 消防报警电话插孔（电话）

1、名称:消防电话机 带编码 2、安装方式:挂墙安装 个 1 138.46 138.46 120 消防广播（扬声器）

1、名称:消防广播(阻燃后罩)2、功率:3W 3、安装方式:吸顶式 个 10 79.55 795.50 121 模块（模块箱）

1、名称:总线短路隔离器 个 4 144.30 577.20 122 模块（模块箱）

1、名称:输入输出模块 2、输出形式:多输出 个 18 192.46 3464.28 123 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 55 6.82 375.10 124 防火控制装置调试 1、名称:广播喇叭及音箱、通信分机及插孔 个 17 133.20 2264.40 125 防火控制装置调试 1、名称:防火阀 个 8 90.00 720.00 126 火灾报警系统控制主机 1、名称:火灾报警主机（按点位数自行配置，满足设计要求）

台 1 1154.43 1154.43 127 自动报警系统调试 1、名称:自动报警系统装置调试

2、点数:128 点以下 系统 1 5535.17 5535.17 防火门监控系统 128 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 111.34 25.00 2783.50 129 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 111.34 32.91 3664.20 130 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 131 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 m 130.34 2.00 260.68 132 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 260.68 2.51 654.31 133 模块（模块箱）

1、名称:中继模块 个 3 144.30 432.90 134 入侵报警控制器 1、名称:防火门现场控制器 2、功能:用于单开防火门的监视 3、安装方式:门上 套 3 1345.49 4036.47 135 出入口控制设备 1、名称:电动闭门器 2、功能:将处入打开状态的防火门关闭 3、安装方式:门上 台 2 1115.53 2231.06 136 入侵探测设 1、名称:门磁开关 套 3 82.09 246.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

备 2、功能:用于打开防火门 3、安装方式:防火门内外壁装 137 防火门监控主机 1、名称:防火门监控主机（按点位数自行配置，满足设计要求）

台 1 1850.03 1850.03 138 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 10 6.22 62.20 消防电源监控系统 139 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 76.34 25.00 1908.50 140 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 76.39 32.91 2513.99 141 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 142 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 84.34 3.45 290.97 143 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 168.78 2.24 378.07 144 火灾报警系统控制主机 1、名称:消防设备电源监控主机（按点位数自行配置，满足设计要求）

台 1 4050.03 4050.03 145 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 14 6.22 87.08 电气火灾监控系统 146 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 17.99 25.00 449.75 147 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 15.9 32.91 523.27 148 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 149 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 576.82 3.45 1990.03 150 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 1161.2 0.33 383.20 151 电气火灾监控系统控制1、名称:电气火灾监控系统控制器 2、规格:SDF5000B 台 1 4368.48 4368.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

器 152 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 14 6.22 87.08 给排水工程 153 复合管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 8 27.25 218.00 154 复合管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 47.31 22.70 1073.94 155 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:PP-R 管 De25（含管件）

4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 4.77 20.55 98.02 156 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:PP-R 管 De32（含管件）

4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 27.42 21.86 599.40 157 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De110 4、连接形式:零件粘接 m 14.8 43.55 644.54 158 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De75 4、连接形式:零件粘接 m 7.3 33.03 241.12 159 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De50 4、连接形式:零件粘接 m 9.88 26.62 263.01 160 给、排水附（配）件 1、类型:网框式地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN75 个 1 79.55 79.55 161 套管 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:石棉、水泥 个 2 72.33 144.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

162 给、排水附（配）件 1、类型:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接 个 2 50.54 101.08 163 大便器 1、名称：蹲便器 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装，采用不大于 6L 的冲洗水箱 组 7 844.64 5912.48 164 洗脸盆 1、名称：洗手盆 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装 4、组装形式：台下盆 5、附件名称：水龙头、角阀、软管等 组 4 573.55 2294.20 165 小便器 1、名称：小便器 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装，采用手动式冲洗阀 4、附件名称：排水栓等 组 4 803.93 3215.72 166 拖把池 1、名称：拖把池 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装 4、附件名称：水龙头、排水栓等 组 1 359.47 359.47 167 水槽 1、名称：双槽水槽 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：组装，400*800 4、附件名称：水龙头、排水栓等 组 1 463.89 463.89 168 脚手架搭拆

项 1 1000.00 1000.00

合计

495338.03

规费、税金项目计价表 序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 14680.83 100 14680.83 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 2.4 12066.43 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 0.42 2111.63 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 0.1 502.77 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 517448.93 10 51744.89 合计 66425.72

总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）

金额（元）

调整 费率（%）

调整后 金额（元）安全文明施工费

7430.07

1.1 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 7430.07

合 计 7430.07

（2 2）装饰部分

序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价

装饰部分

块料楼地面 位置：茶水间、卫生间、房间 m2 178.62 155.81 27830.78 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

2、30mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、600*600*8 防滑地砖，干水泥擦缝 2 块料楼地面 位置：走廊公共空间 m2 91.91 158.96 14610.01 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

2、40mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、800*800*8 地砖，干水泥擦缝 3平面砂浆找平层 位置：除地砖楼面外其余翻新楼面 m2 1603.32 40.21 64469.5 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

2、40mm 厚 C25 细石混凝土，随打随抹光 3、无溶剂环氧涂料一道 4、0.5 厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面进行修补打磨 5、1 厚无溶剂环氧面涂 4 石材楼地面 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

m2 2.9 301.41 874.09 2、30mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、20mm 厚米黄大理石门槛石、45 度磨边 5 楼（地）面涂膜防水 1、1.5 厚聚合物水泥防水涂料，上翻 150 m2 51.39 14.34 736.93 6 块料踢脚线 1、5mm 厚 1：3 水泥砂浆打底划出缝道 m 165.1 30.05 4961.26 2、8mm 厚 1：2 水泥砂浆粘贴层 3、8mm 厚地砖面层，干水泥擦缝 7 块料墙面 1、界面剂一道 m2 131.68 169.87 22368.48 2、8mm 厚 1：1.6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 4、5mm 厚 1：2 水泥砂浆粘结层 5、300*600 墙砖、白水泥勾缝剂填缝 8 墙面喷刷涂料 1、基底腻子批涂三遍 m2 1260.93 28.53 35974.33 2、刷乳胶漆一底二面 9 吊顶天棚 1、10 号镀锌低碳钢丝吊杆，双向间距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环 m2 354.68 59.45 21085.73

2、与配套上层主龙骨，间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平3、与配套下层附属龙骨联结，间距≤600 4、600*600 矿棉板与配套专用龙骨固定 10 天棚喷刷涂料 1、天棚基底腻子批涂三遍 m2 1996.13 31.37 62618.6 2、刷乳胶漆一底二面 11 其他隔断 1、75 系列轻钢龙骨 m2 181.48 119.82 21744.93 2、双面 12 厚纸面石膏板隔墙 3、板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带 4、腻子基底批涂三遍、白色乳胶漆一底二面 12 成品隔断 1、压缩颗粒板卫生间隔断 间 8 74.14 593.12 2、含配套五金件等 13 镜面玻璃 1、6mm 镜面玻璃 m2 3.6 229.32 825.55 14 洗漱台 1、镀锌角铁钢骨架制作、安装 m2 3.36 514.08 1727.31 2、20mm 厚米黄人造大理石台面、侧面、挡水条45°磨边石材展开面积台面开孔 1 个 15 钢质防火门 1、钢制甲级防火门2400*2100mm 樘 2 2000 4000 2、含五金配件等 16 钢质防火门 1、钢制甲级防火门1000*2100mm 樘 1 1000 1000 2、含五金配件等 17 钢质防火门 1、钢制乙级防火门1000*2100mm 樘 1 1200 1200 2、含五金配件等 18 钢质防火门 1、钢制乙级防火门2500*2800mm 樘 1 1500 1500 2、含五金配件等 19 木质门 1、成品免漆木面板木门1000*2100mm 樘 6 143.37 860.22 2、含免漆门套、门套线及配套五金等 20 木质门 1、成品免漆木面板木门2400*2100mm 樘 2 393.22 786.44 2、含免漆门套、门套线及配套五金等 21 电子感应门 1、成品定制 10mm 钢化玻璃感应门2450*2500mm 樘 1 2582.02 2582.02 2、含自动感应门感应装置 22 固定玻璃 1、移门边成品定制 10mm 钢化固定玻璃，不含门套 m2 10.72 204.13 2188.27 23 金属门窗套 1、木龙骨骨架 m2 5.23 573.45 2999.14 2、18mm 细木工板基层 3、1.2mm 厚不锈钢门套 24 金属窗 1、80 系列普通铝合金窗 m2 9 251.1 2259.9 2、5mm 单层玻璃 25 矮柜 茶水间矮柜，高 800mm、宽 600mm m 6.9 800 5520 1、木龙骨基层 2、20mm 厚细木工板基层 3、20mm 厚生态板矮柜侧板 4、20mm 厚人造大理石台面板 具体做法详见图纸 26 砌块墙 1、M5 普通砂浆砌筑 200mm 厚蒸压砂加气块墙体 m3 13.82 200.77 2774.64 27 墙面一般抹灰 新砌墙面 m2 136.72 27.27 3728.35

1、12mm 厚 1：3 水泥砂浆打底 2、8mm 厚 1：2.5 水泥砂浆抹面 总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）

金额（元）安全文明施工费

5800.05 2 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.7 5800.05 合 计 5800.05

规费、税金项目计价表

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 10131.8 100 10131.8 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 2.4 8327.51 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 0.42 1457.31 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 0.1 346.98 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 357111.28 10 35711.13 合计 45842.93（3 3）修缮部分

序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元）

综合单价 合价 其中 暂估价 1 卫生洁具拆除 1、名称：洗手盆拆除 套 4 48.66 194.64卫生洁具拆除 1、名称：拖把池拆除 套 1 48.66 48.66卫生洁具拆除 1、名称：蹲便器拆除 套 7 77.86 545.0 2卫生洁具拆除 1、名称：小便器拆除 套 4 20.86 83.44管道拆除 1、名称：镀锌钢管DN65 拆除 m 106.24 9.18 975.28满堂脚手架 1、吊顶脚手架 m2 354.68 12.20 4327.10 2 里脚手架 1、墙面涂料脚手架 m2 1750.92 2.09 3659.42 3 满堂脚手架 1、天棚涂料脚手架 m2 1535.49 12.20 18732.98 4 里脚手架 1、砌墙脚手架 m2 306.38 2.09 640.33 5 垂直运输 1、垂直运输 项 1 2000.00 2000.00

合计 341179.43 室内消火栓拆除 1、安装方式:室内 2、型号、规格:消火栓 SN65 3、附件材质、规格:消防柜700*240*1800(h)套 11 100.11 1101.21余方弃置 1、拆除建筑垃圾外运、运距自行考虑 项 1 450.05 450.05

合计 3398.30

总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）

金额（元）

调整 费率（%）

调整后 金额（元）

备注 1 安全文明施工费

50.97

1.1 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 50.97

合 计 50.97

规费、税金项目计价表

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 157.63 100 157.63 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 3.8 131.07 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 0.67 23.11 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 0.1 3.45 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 3606.9 10 360.69 合计 518.32

修缮装饰 序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元）

综合单价 合价 其中 暂估价

装饰拆除部分平面块料拆除 1、原卫生间地面地砖拆除、含结合层 m2 30.78 33.39 1027.74立面块料拆除 1、原卫生间墙砖拆除、含结合层 m2 84.28 19.68 1658.63铲除涂料面 1、原墙面及顶面涂料铲除 m2 3257.06 3.65 11888.27天棚面龙骨及饰面拆除 1、原卫生间吊顶拆除 m2 30.78 8.86 272.71木门窗拆除 1、原办公室及卫生间木门拆除 樘 7 20.04 140.28卫生间隔断拆除 1、原卫生间隔断拆除 间 8 100.00 800.00余方弃置 1、拆除建筑垃圾外运、运距自行考虑 项 1 500.00 500.00

合计 16287.63

总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）

金额（元）

调整 费率（%）

调整后 金额（元）

备注 1 安全文明施工费

244.31

1.1 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 244.31

合计 244.31

规费、税金项目计价表

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 755.5 100 755.5 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 3.8 628.21 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 0.67 110.76 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 0.1 16.53 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 17287.44 10 1728.74 合计 2484.24 总价人民币玖拾捌万伍仟元整 六、工程预付款、进度：

1、本工程无预付款。

2、①每月已完工程量报告经监理工程师审核并报发包人确认后 20 天内，向承包人支付本月已完合格工程总额的 70%作为本期支付的工程进度款；②变更等增加的工程进度价款，按照承、发包双方确认的暂定工程价款的 70%支付。竣工验收后，变更等增加的工程价款由承包人计入竣工结算报告中； ③当工程款累计支付达到合同总价的 70%时，发包人不再支付进度款；④工程全部竣工验收合格通过后，承包人向发包人提交竣工结算报告。竣工结算报告经监理人和发包人审核确认，结算审核后，审核报告经发包人与承包人双方确认后 30 天内，发包人支付工程款至结算总额的 97%，保留结算价款的 3%作为保修期的保证金（结算审核经确认后，付至结算总额的 97% 前，承包人须提供全额（结算金额）增值税专用发票）。

七、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由承包方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包方承担； 2、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

3、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

4、施工人员需服从发包方安全管理。

5、工程施工期间涉及安全由承包方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包方承担； 八、关于工程质量及验收的约定

1、工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 达到合格标准。

2、工程未能达到合格标准，承包人应向发包人支付违约金，违约金为工程款的 10%，由发包人直接从承包人应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由承包人自己承担。

3、若工程获得高于上述标准的奖项，发包人无须给予承包人任何费用增加或奖励。

4、双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。

6、承包方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

7、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续，如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。

10、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

九、双方的权利和义务

（一）双方的一般权利 1、发包人、承包方的一般权利：

（1）发包人、承包方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）承包人委派

作为项目经理，代表承包人履行合同。负责合同工程施工项目组人员名单于开工前 2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前 7 天书面通知发包人代表，并经总监理工程师及发包人、承包方代表批准。

（3）发包人、承包方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人、承包方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人及发

包人、承包方代表的认可后，并由发包人、承包方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经发包人、承包方委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人、承包方认可。

（6）发包人、承包方代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及发包人、承包方代表的审查和批准。

（8）发包人、承包方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人、承包方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人、承包方代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）发包人、承包方有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

2、承包人的一般权利 （1）有权要求发包人提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人提出修正意见。

（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。

（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。

（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。

（6）对发包人、承包方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、发包人的一般义务 （1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。

（6）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。

（7）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。

（8）发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人，以便于承包人获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、承包人的一般义务 （1）向发包人、承包方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为发包人、承包方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的...

第二篇：政府采购合同书

采购合同书

需方：山西省人民政府

供方：河南省郸城县建筑安装工程总公司

一、设备条款

供方向需方提供LED顶灯设备（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附设备清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：壹拾柒万陆仟壹佰玖拾柒元陆角壹分

（小写）：176197.61元

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

1、货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。

2、本合同的结算货币为人民币，单位为元。

3、合同总价的100％，计176197.61元人民币，在设备全部进场交验完毕，且买方正式验收合格，并收到卖方提交的下列单据经审核无误后，将合同总价的100%支付给卖方：

(1)、开具给买方的金额为合同总额的发票一份；

(2)、产品合格证；

(3)、制造厂家出具的质量检验证书和数量证明；

(4)、装箱单/设备清单；

4、合同总价范围：

合同总价已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、储存、安装、调试、验收、保险、技术支持与培训、免费质保期内的所有服务费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金（包括进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费）和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、交货

1、交货日期：2011-3-142、交货地点：山西省政府梅山会议厅

3、交货内容：

交付符合本合同规定的合格货物；

交付保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件；

交付其他备品备件和必备工具、货物等。

六、交验

1、依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4、设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方及第三方机构共同确认设备正常运行后，完成设备验收。

5、如双方对验收结果有分歧，则以需方所在地具备检测资格的检测单位的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

七、对所供货物提出异议的时间和办法

1、需方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将货物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知供方。

2、如需方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为供方所交货物符合合同规定。

3、供方应在收到需方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认需方提出的异议和处理意见。

八、质量保证及要求

1、供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证该货物确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、供方保证其提供的货物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其货物使用寿命期内应具有满意的性能。在供方承诺的质量保证期限内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

3、供方保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法的，并享有完整的知识产权，保证不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

4、需方在验收过程中或者在质量保证期内，如发现货物有质量问题或系假冒伪劣产品或经当地技监部门证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，供方在接到需方书面通知后，必须包退或包换或包修，发生的费用由供方负责，如情节严重需方应向供方提出索赔。

九、税费

所提供设备的税费应包含在设备报价中。

十、包装及包装标记

1、供方应当按照约定的包装方式交付货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

2、供方拟提供设备的包装应适应于远距离运输、装卸和仓储的要求，以确保设备货物安全无损运抵指定现场。

3、供方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标明收货人、标段、目的地、设备名称、箱号等运输标记。

4、凡重达2T或2T以上的包装，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱的两侧注明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当标记。

十一、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

十二、供方责任

1、保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。

十三、违约责任

1、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2、供方不能交付设备时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3、供方逾期交付设备时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十四、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十六、知识产权

供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该货物或货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用的支出（包括律师费）。

十七、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同正本二份，供需双方各执一份。副本一式四份，供方持二份，需方持二份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十八、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所做的其他承诺

需方（章）：供方（章）：

法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：地 址：地 址：电 话：电 话：开户银行：开户银行：账 号：账 号：日 期：年月日日 期：年月日

第三篇：政府采购合同书(老干部局)

政府采购合同书

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

年月日

阳信县老干部局对老干部门球场土方项目进行以竞争性谈判的方式进行招标。经评标委员会综合评审后确定为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成1、招标文件

2、中标通知书

3、乙方投标文件

4、乙方在询标过程中做出的书面澄清或承诺

5、图纸

6、本合同附件

以上文件能相互解释，互为说明，解释顺序前款优于后款。

二、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

项目经理：

三、合同金额（后附明细清单）

人民币：（大写）

人民币：（小写）

本合同总价包含招标文件、图纸及勘察现场所显示的所有工程量，如无设计变更（或甲方提供的工程量计算正确）等因素，中标价为工程结算的最高限价，甲方保留对工程的最终审计权力。

优惠条件：

四、付款方式

（1）。

（2）付款时付款方将款项仅付至与乙方公司名称相同（报价时宣布的中标人且该公司在工商管理局注册）的账户，乙方因工程转让或其它原因使用其它账户，付款方将拒付款，导致的后果由乙方自负。

五、工期:

1、必须符合甲方的总工期要求。

2、工期以甲方书面开工通知之日起开始计算。

六、质量标准

1、工程质量等级：合格。

2.工程质量应符合招标文件、投标文件、国家相关规范及乙方在招标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、其他

严格按照工程施工图纸、招标文件、乙方的报价文件施工，没有规定的执行国家最新相关标准。

八、工程质量保修条款

1、质量保证期限：

2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量包修责任。

九、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下两个条件时合同生效： 乙方应提交：履约保证金等相关费用。

十、验收

1、工程交付使用前，甲方、乙方及有关人员等一起检验工程质量等状况，如工程需要检测，则由乙方负责并承担相应的费用。工程交付使用前，验收组应按照合同要求验收，并共同在验收及执行单上签字确认。

2、对工程的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出异议，乙方在接到异议后，应当在保证期的，适用质量保证期。

3、经验收组共同验收，工程达不到质量要求的，甲方按合同对乙方进行处罚，乙方严重违约的甲方可以解除合同，并保留进一步索赔的权利。

十一、违约条款

1、乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间完工，工期每拖延一天，按合同总金额的千分之二支付违约金。除拖延工期以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额千分之二支付违约金。

2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

3、乙方不按期履行合同，并经甲方提示后7日内仍不履行合同的，甲方有权解除合同，乙方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

4、如一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿另一方经济损失外，还应承担另一方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十三、争议的解决方式

1、合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交滨州市仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（2）种方式予以解决。

十四、工程结算

1、如果施工图纸及工程量没有变更，中标价格为合同的最高限价。

2、如设计变更（或甲方提供的工程量计算有误），变更经相关部门签字同意后按以下方法调整：

2.1、工程量的调整：

（1）图纸无变更，工程量不作调整。

（2）甲方认可的图纸变更按实调整，合同价款调整按下列方法进行：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；合同中没有适用于变更工程的价格，由中标人提出适当的变更价格，经监理工程师、造价工程师确认及甲方联合批准后按实进行结算。

2.2、结算方式：中标价格＋有效签证

十五、合同保存 本合同一式六份，甲方三份，乙方三份

甲方：乙方：

盖章：盖章：

全权代表：（签字或盖章）全权代表：（签字或盖章）开户银行：

账号：开户银行： 账号：

第四篇：政府采购合同书修改(法务修改后)解读

政府采购合同书

甲方(采购方:苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 联系人:鲁冠洲

联系电话:0512-63955063 乙方(供应方:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 联系人:陆萍

联系电话:*** 采购编号:SZXD2014-WJ-G-002 合同打印日期:2014年8月8日

根据苏州信德工程造价咨询有限公司采购编号SZXD2014-WJ-G-002 号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的王焰温泉一期生态温泉养生园软装与艺术陈列项目的采购事宜,签订本合同书。

(一合同一般条款

一、合同文件 36.合同文件适用法律

36.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

37.合同文件组成和解释顺序 37.1 合同文件的组成和解释顺序如下: 37.1.1 合同的特殊性条款

37.1.2 合同的一般性条款

37.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议 37.1.4 中标通知书、投标书和招标文件 37.1.5 有关图纸

37.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

37.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力 38.合同文件使用文字

38.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

38.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范;国家没有相应标准、规范时,可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款 39.完整物权

对于出卖的标的物,乙方应当拥有完整物权,并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利(包括知识产权的义务。

40.质量保证

40.1 乙方应保证所供标的物是全新的,未使用过的,并且是非长期积压的库存商品,完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,乙方应保证其提供的标的物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

40.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果,或者在质量保证期内,如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

40.3 除合同特殊条款规定外,合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算,且质量保证期不低于壹年。

41.包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,应当按照双方补充协议约定的方式包装,或者按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采

取足以保护标的物的包装方式。42.伴随服务

42.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外,还应提供下列服务。42.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督(如果必须安装、调试的话;42.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具;42.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;42.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

42.2 除合同另有规定之外,伴随服务的费用均已含在合同价款中,甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

43.标的物的交付

43.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

43.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

43.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

44.检验和验收

44.1 在交付前,乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验,并出具一份合格检验证明,合格检验证明作为甲方验收的依据,但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

44.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收,同时比较乙方出具的检验证明,经检验无误后出具验收合格证明,该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

44.3 验收期限自标的物交付之日起15天内。特殊情况需延长的,双方应在合同的特殊条款中约定。

44.4 如双方对验收结果有分歧,则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准,检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法 45.对标的物提出异议的时间和办法

45.1 甲方在验收过程中,应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

45.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

45.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题,否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付 46.合同价款和支付

46.1 本合同的结算货币为人民币,单位元。

46.2 乙方应按照双方签订的合同规定交付并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

46.2.1 合格的发票;46.2.2 甲方盖章签收后的物料清单和验收合格证明。46.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

46.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担;根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任 47.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

48.甲方违约责任

48.1 在合同生效后,甲方要求退货的,应向乙方偿付合同总价款的5%,作为违约金,违约金不足以补偿损失的,乙方有权要求甲方补足。

48.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

48.3 甲方违反合同规定,拒绝接收乙方交付的合格标的物,应当承担乙方由此造成的损失。

49.乙方违约责任

49.1 乙方不能交付(逾期超过十五天视为不能交货,或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的,甲方有权解除合同,乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金,违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

49.2 乙方逾期交付的,应在发货前与甲方和招标机构协商,甲方仍需求的,乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交付违约金,同时承担甲方因此遭致的损失费用。

50.不可抗力

50.1 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

50.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔 51.索赔

51.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

51.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任,则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

51.2.1 乙方同意退货,并按合同规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

51.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经双方协商确定降低标的物的价格。

51.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

51.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内,乙方未能答复,上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在收到并同意甲方发出的索赔通知后15天内,按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额,如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

51.4 甲方提出索赔的书面材料应报招标机构备案。乙方同意的索赔方案应报招标机构审核。

八、履约保证金 52.履约保证金

52.1 乙方应在本合同签订时,按招标文件的约定提供相应的履约保证金, 52.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

52.3 履约保证金(无息将在乙方履行完合同义务,甲方十个工作日内退回。

九、合同的解除和转让 53.合同的解除

53.1 甲方和乙方协商一致,可以解除合同。53.2 有下列情形之一,合同一方可以解除合同: 53.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的,未受不可抗力影响的一方有权解除合同;53.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行,另一方有权解除合同。

53.3 有权解除合同的一方,应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同,合同在书面通知到达对方时解除。

54.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效 55.合同的生效

本合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

十一、争议解决 56.争议解决

甲乙双方因合同发生争议,应在招标方的主持下进行调解,协商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则 57.合同份数。本合同一式拾份，甲方执肆份，乙方肆份，招标方贰份。58.未尽事宜 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中 华人民共和国政府采购法》之规定解释。第二部分 合同特殊条款

根据苏州市吴江政府采购招标编号 SZXD2014-WJ-G-002 号招标文件及乙方的投标文 件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 项目 事宜，签订本合同书。本合同由甲乙双方依据中华人民共和国法律及行业地方规范条例，经平等协商所订立。

一、合同内容： 名称 数量 备注 详见清单，包括软装图片、软装清 软装及艺术陈列工 程 单（家具、装饰画、陶瓷饰品、仿 一项 真花艺、窗帘布艺、灯具、其它装 饰摆件等）及布艺小样。（小样部 分清单由设计单位自行深化）以招标文件要求及中标单位投标文件响应情况为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分： ①中标通知书； ②招标文件； ③乙方中标的投标书； ④乙方在施工过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、价格与支付：

1、价格： 人民币壹仟伍佰伍拾贰万贰仟玖佰圆整（￥：15522900.00），包括运输、仓储、管理、集成费、安装制作、深化设计、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件 规定及合同包含的所有风险、责任等各项完成项目前应有的费用及专利技术、技术支持与培 训、质保期间等一切费用。最终深化方案经甲方确认后，乙方提交本软装饰工程预算清单，确定物品单价及总价（除非方案大的调整，报价不得超出原投标价）。甲方收到乙方提交的 清单报价后 10 日内审核确定，逾期视为认可。

2、付款步骤：投标人必须填报各项目单项的价款，实际招标量如有增减，其总价款则 按实以单项价款调整。合同签订后七天内支付合同价款的 30%（同时提供合同价款 30%的银行保函）；方案全 部深化完成并经甲方确认，甲方付至合同金额 40%进度款现场具备软装摆场条件，甲方提 前七天通知乙方进场安装，主要家具、工艺品到达现场，验收合格后支付至合同金额 50%； 标的物全部交付、正确安装且经甲方验收合格后，甲方付至合同金额 80%。经结算后付至 结算审定价的 95%，余下的 15%留作质保金。验收合格之日起算质保期为壹年，质保期届满后一次性付清。质量保证金不计利息。王焰温泉一期生态温泉养生园软装与艺术陈列

3、付款方式：银行汇票或转帐支票

四、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格材料并按国家的各项标准和规范要求验收。

2、材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3、材料的验收包括；数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准根据根据招标文件要求及有关规定由招标方到场，并按国家相关标准进行 验收通过；

5、乙

方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标代理机构；

6、如涉及进口产品，乙方在交货时须提供相关报关证明。

7、甲方对乙方软装工作的验收将在乙方所有软装采买及摆放完毕后进行，甲方验收合 格后将向乙方出具竣工验收证明。软装工程完工后，乙方向甲方提交完工报告或完工申请，甲方收到后 7 日内验收完毕，逾期未验收的，视为软装工程通过验收。

8、甲方有权要求乙方提供工程范围内的咨询意见和相应的图纸，甲方有权提出对软装 设计方案的意见，乙方最终设计方案需经甲方书面同意，乙方应配合替换。乙方接到甲方的 变更或替换通知指令后，向甲方提交相应报价，甲方收到后 7 日内予以批复，逾期视为认可。

五、交付条件：

1、交付时间：合同签订后，中标单位应在 60 天内供货，摆场布置、安装 20 天完工，供甲方验收。（若甲方要求方案调整，则日期相应顺延）

2、交付地点：招标方指定地点。

3、乙方发货时应先用函、电通告甲方及招标代理机构。

4、标的物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及 其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

六、售后服务： 提供招标所有内容的质保期为壹年，质保期自软装最终验收合格之日起计算。

（一）乙方负责本次所涉货物的现场运输。

（二）乙方提供的产品免费质保期，提供招标所有内容的质保期为壹年，质保期自软装 最终验收合格之日起计算。在软装保修期内，一旦发生由于中标单位原因造成的质量问题，中标单位应在 12 小时以内响应，24 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人 负责。如需更换设备或送修，必须在 2 个工作日内解决。投标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。（具体参照中标单位等同或优于招标要求的售后服务承诺）

（三）甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另订。

（四）乙方对甲方提出的各方面要求应在48小时内予以书面答复。

（五）。

（六）。

七、违约责任：

1、乙方不能交付（逾期超过十五天视为不能交货），或交付不合格从而影响甲方按期 正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以 补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交付的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙 方应立即发

货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交付违约金，同时承担 甲方因此遭致的损失费用。

3、甲方应按合同约定的金额和期限向乙方支付合同价款，逾期支付则甲方每天承担逾 期部分万分之四的违约金，并工期相应顺延。逾期超过 15 天以上时，乙方有权暂停工作，并书面通知甲方。由于甲方未在约定时间向乙方支付有关费用而造成的工期延误，乙方概 不负责。

八、合同生效及其它：

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）即生 效。

2、本合同一式拾份，甲方执肆份，乙方肆份，自双方签字并加盖公章之日 起生效。在双方履行完合同所约定的全部义务后，或在双方协商一致同意解除本 合同时自动终止。合同及附件如需增订、修删，必须由双方协商进行确定。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商 解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但 需向招标代理机构提交二份备存。甲方签章： 乙方签章： 政府采购管理部门备案章 代理人： 代理人： 授权代表人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

第五篇：采购合同书

甲方（需求人）：名称（签章）：

地址： 邮政编码：

法定代表人：委托代理人：乙方（供应商）：名称（签章）：

地址： 邮政编码：

法定代表人：委托代理人：售后服务代理人：开户银行： 账号：

签订地点：

签订时间：

电话：电话：电话：电话：电话：年月日

经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、设备（或产品）及价格：见附表□标书□合同总价（大写）。

乙方应将每（套）设备的技术资料，包括操作手册、维修或服务手册等随同货物一起交验。

甲方有权拒付同价以外的任何费用，甲方也不得提出超出合同规定的要求。

二、品牌、规格、配置及数量：见附表□标书□

三、质量保证

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范的要求；乙方所供的设备必须具有出产产品质量合格证，国家有关质量检测合格、手续齐全且合法的产品（属进口商品还应具备有关进口手续）；保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。

2、华物到达指定交货地点后，甲乙双方集中验货，若发现不合格的设备，乙方必须在约定的期限内予以更换。

3、在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

4、乙方应保护最终用户在使用中标设备的所提供软件时不受第三方提出侵犯其专利权，商标权和工艺设计权的起诉。

四、货物验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确全面的检验。

2、乙方应承担交货前的一切费用和风险。

3、乙方应根据双方的签订的合同规定的时间交货。交货完毕3个工作日内，由甲方对货物进行集中验收，并对已安装的设备进行测试，检验设备，系统的运行情况。

五、售后服务

乙方按甲方指定交货地点交货，交负责进行安装，调试，使该设备的所有功能进入正常工作状态。售后服务以乙方投标文件承诺的售后服务为准，增加内容由双方另行商定。

售后服务承诺：见附表□标书□

六、资金支付

招标代理机构或采购单位根据，按合同规定审查无误后按下列下列方式和比例付款；

1、设备按合同规定日期到货安装后，经验收单位根据合同要求对货物进验收，确认数量无误和质量合格后，招标代理机构或采购单位将支付合同总价的%。

2、合同总价的作为付款，至止。若无质量问题，期满后由甲方书面通知隆阳区政府采购中心，5日内结清尾款。

七、交货日期和地点

交货期限：年月日至年月日 交货地点：

八、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会代共利益的，双方当事人应当变更、中止、或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的各自承担相应的责任。

九、采购项目不得转包或分包。

十、延迟交货

1、如果乙方无正当理由延迟交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时书面形式将不能按时交货的理由，预期延误时间通知甲方。甲方收到通知拍，认为理由正当的，可酌情延长交货时间。

十一、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力（不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况），致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应当相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生10个工作日内，将权威部门出具的证明文件送达另一方，否则不能免责。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3个工作日内达成进一步发行合同的协议，因不可抗力致使合同不能发行的，合同终止。

十二、违约责任：

乙方不能按期交付设备或所交设备与本合同规定的质量、规格、性能和基数规范不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方无权申请返还违约保证金。乙方向甲方每日偿付合同总额的5%，如果达到最高限额的，甲方有权解除合同。

甲方无正当理由拒收设备，按逾期支付合同款向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金，违约金最高限额不超过欠款总额的百分之五。如果达到最高限额的，乙方有权解除合同。

因不可抗力不能发行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟旅行后发生呢个不可抗力的，不能解除责任。

十三、争议解决：

甲、乙行合同过程中发生争议由双方协商解决；发生争议不鞥协商解决的向仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他：

1、合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

2、本合同其他事宜，按《合同法有关规定处理。

3、本合同自签订之日起效。

十五、本合同福建与合同文本具有同等法律效力。附件：

1、《中标通知书》

2、《投标文件》

3、《投标报价表》

4、《质量保证书》

5、《售后服务承诺》

6、《供货时间承诺书》