安全文明施工协议书[共五篇]

时间:2020-11-01 00:41:21下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《安全文明施工协议书》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《安全文明施工协议书》。

第一篇:安全文明施工协议书

安全文明施工协议书6篇

在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到协议书,签订协议书后则有法可依,有据可寻。拟起协议书来就毫无头绪?下面是小编为大家收集的安全文明施工协议书6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

安全文明施工协议书 篇1

甲方:哈尔滨大东集团股份有限公司

乙方:

为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序实施,甲乙双方本着安全第一、规范施工的精神,特签订本协议。

一、甲方委托乙方进行大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作,乙方组织人员、机械进行作业,并就施工质量与安全对甲方负责。

二、甲方进行施工前准备工作,提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进行检查,乙方开始施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。

三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《安全文明施工规定》,如违反将按规定进行处罚,罚金从合同款中扣除。

四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排,尤其是涉及交叉作业时。

五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质,对所属人员加强安全教育;作业时须经银行办公室人员同意,严禁私自进入办公场所。

六、乙方施工时需统一着装,佩戴安全防护用具,并保证施工人员能够正确使用。

七、乙方人员需统一安排协同作业,对玻璃、金属制品轻拿轻放,特种设备(射钉枪等)由专人管理使用,切实保证作业安全。

八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进行批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。

九、乙方对本协议范围内因违反上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责,赔偿对甲方与他人造成的损失并负法律责任。

十、本协议具有法律效力,双方盖章签字后生效。

甲方负责人: 乙方负责人:

年 月 日 年 月 日

安全文明施工协议书 篇2

建设单位(甲方):

单位地址:

法人代表:

施工单位(乙方)

单位地址:

法人代表:

第一条施工现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁,无杂草、积水、异味,场内道路必须进行硬化并保证畅通;各种材料应堆放整齐,施工垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照北京市有关规定执行,避免扰民;施工现场必须设置专用厕所,并有专人管理,严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格,不得排入北航下水;不得破坏树木、绿地;土方外运过程,严格按程序操作,不得在校内外遗洒,同时应有避免扬尘的措施。

第三条外地施工人员必须办理相关证件,禁止非施工单位人员在工地留宿,施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止施工人员在非施工区随意走动,严禁和学生、教职工发生冲突。

第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全,必须缓速行驶,大型机械进出场应提前和建设单位协商,避开校园交通高峰期,必须封路施工时,须征得建设单位同意,并在路口设置明显的提示标志。

第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》,固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志,严禁非专业人员接拆电线,防止发生触电事故,严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理,应有明显的警示标志,严禁挪用,保证消防道路畅通;施工现场严禁吸烟,剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡,严禁闲杂人员进入施工现场;进入施工现场必须佩带安全帽(红色为业主专用颜色),高空作业必须系好安全带,严禁工人酒后上岗,严禁攀爬脚手架,高处作业严禁向下抛掷物品。

第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案,各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

第九条工人食堂必须干净整洁,无蝇无鼠,操作人员证件齐全,认真执行食品卫生安全的有关规定,严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁,严禁随意拉扯电线,冬季取暖严防工人煤气中毒。

第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,定期检查,发现问题及时整改;对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合,认真履行。

建设单位:施工单位:

签字:签字:

盖章:盖章:

日期:日期:

安全文明施工协议书 篇3

发包人:

承包人:

承包人承包建设,为确保施工安全、文明,根据有关法律、法规,达成本协议书如下:

一、项目概况

1、工程名称:

2、施工地点:

3、计划开工日期:

4、计划竣工日期:

5、施工主要内容: 具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。

二、施工过程中,发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合,包括提供内业等相关资料。

三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。

四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的,乙方应向甲方支付违约金,具体认定标准和违约金标准如下:

1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故,应向发包人支付违约金180万元。

2、“严重安全差错”是指在施工过程中,损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元(含)以上;发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元(含)以上的。承包人造成严重安全差错,应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。

3、“ 一般安全差错”是指在施工过程中,损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元(含)以上至2万元以下;发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元(含)以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错,应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。

4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定,其程度未构成安全一般差错的,但造成直接经济损失在5000元以下20xx元(含)以上的。承包人造成不安全事件,应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。

5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上,或发生严重安全差错或事故的,所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担,发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。

五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外,承包人还应承担下列安全施工责任:

5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范,配备安全管理机构、合格的安全管理人员,负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故,发包人按本协议追究承包人责任。

5.2 承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施,特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落,防物体打击,安全用电,防火、防爆等措施。

5.3 合同期内,工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施,承包人无力承担或拒绝承担的,发包人有权雇用第三方从事该工作,有关费用由责任方承担。

5.4 承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。

5.5 在工程实施过程中,承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任,并且应对现场的所有人员的安全充分重视,保持施工现场和施工过程井然有序,避免发生人身事故。

5.6 承包人应在进场后三日内,向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明,由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的,将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时,入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所,承包人应提供相应的便利和配合。

5.7 承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材,达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌,合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理,保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟,如有违反,承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。

5.8 承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面,应当遵守国家规范,如有违反,承包人应根据发包

人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。

5.9 承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质,应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力,导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。

5.10 承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明,做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。

5.11为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便,在必要的时间和地点,或在监理工程师和有关主管单位提出要求时,应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训,教育本班组职工遵章守纪,严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度,杜绝违章行为发生,对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故,承担一切损失和责任。

5.13 承包人应承担的其他安全施工责任:

六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外,承包人还应承担下列文明施工责任:

6.1 承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面,应当遵守国家规范,如有违反,承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。

6.2 施工期间,承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定,施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求,并负责办理有关手续,自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。

6.3 根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施,保护工地及其周围环境,避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

6.4 承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行,若被有关监督部门查到未达标,承包人应按每次10000元向发包人支付违约金,若文明施工三次未达标,承包人应返还全部的文明施工措施费。

6.5 在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中,被通报批评或勒令停工整顿等的,承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。

6.7 承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用,产生不必要或不适当的干扰。

6.8 承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏,并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

6.9 承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证,并承担有关费用。

6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生,保证日产日清,没有积水或其他障碍,确保施工现场清洁和施工通道通畅。

6.11 承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

6.12 承包人应承担的其他文明施工责任:

七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的,发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。

八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担,并已计入合同总价,发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担,并赔偿发包人因此受到的全部损失。

九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的,承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。

十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的,承包人应继续承担赔偿损失责任。十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。

十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件,应与其同时签订,并自签订之日起生效。本协议一式四份,双方各执两份。

十三、本协议未尽事宜,依照双方之《建设工程施工合同》执行。

发包人:

法定代表人或授权代表:

承包人:

法定代表人或授权代表:

签订日期: 年 月日。

安全文明施工协议书 篇4

甲方(发包方):重庆XX装饰工程有限公司

乙方(承包方):

甲方委托乙方进行工程(合同号:)的施工。为明确双方安全生产、文明施工的责任,防止生产安全事故,保证员工在生产活动中的人身安全与健康,保持良好的施工作业环境和文明施工水平,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》,经甲、乙双方协商,一致达成如下安全合同条款,双方共同遵守:

第一条 甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任,对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。

第二条 在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。

第三条 乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:

1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件;

2、法定代表人证明书(法人代表授权委托书);

3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书,施工简历和近两年安全施工记录;

4、安全施工的技术素质(包括负责人、工程技术人员和工人)及特殊作业人员取证情况;

5、保证安全施工的机械(含起重机械安全准用证)、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全施工需要;

6、安全生产、文明施工(管理)组织机构及其人员配备;

7、安全生产、文明施工管理制度。

第四条 甲方的责任:

1、在分包工程开工前,应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的`记录或资料。

2、工程开工前,应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。

甲方安全教育的主要内容:国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准;本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求;工程项目安全状况;安全防护知识;典型事故案例等。

3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者,以及老、弱、残者,未成年者有权清退。

4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。

5、对特殊作业、危险作业等的施工项目,例如,在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,甲方应事先进行安全技术交底,并要求乙方制定安全措施,经甲方审查合格后监督实施。

6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

第五条 乙方的责任

1、建立本工程安全文明施工组织机构,专(兼)职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定(30人以上的必须配有专职安全员,30人以下的应有兼职安全员)。提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符,在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。

2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定,遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度,服从甲方的管理、监督和指导,并定期向甲方汇报工作。

3、按照业主、监理和甲方的要求,编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度,在工程施工过程中严格执行。

4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续,经甲方组织的安全教育考试合格,领取工作卡后方可进场作业。

5、进场前组织员工进行体检,并将体检合格证明报甲方备案,严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换,不得冒名顶替。

6、工程开工前,组织全体人员进行安全文明施工教育和考试

主要内容:本工地施工特点及状况;工种专业安全技术要求;主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求;作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。

7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查,确保符合安全规定的要求,确保施工安全。

8、从事特种作业(操作)人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施,进行安全技术交底并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动。完善班组建设,做好每天站班会的“三交”、“三

装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要:甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任,对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理

查”(“交任务、交技术、交安全”;“查衣着、查精神状态、查安全防护用品”)和每周的班组安全活动。

11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案,经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行,并作为承包合同的附件。

12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

13、一旦发生安全事故,必须立即组织抢救,采取有效措施保护事故现场,并迅速报告甲方。

14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。

第六条 预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%(或2-5万元)作为安全施工保证金,工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字,扣除经济处罚后返还乙方。

第七条 甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚;对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。

违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。

第八条 凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备(设施)损坏事故,其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故,扣除预留保证金100%;发生人身重伤事故,扣除预留保证金50%。

第九条 对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位,甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出。

第十条 违约责任

乙方如违反本协议,甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利,所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应承担相应的处罚。

第十一条 争议处理

1、双方在履约过程中,必须严格执行本协议,若存在争议及未尽事宜,由双方本着“平等”原则协商解决。

2、双方经协商,仍未达成一致;可由有关部门协调或向人民法院起诉。

第十二条 本协议作为本工程施工合同的附件,与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。

本协议一式四份,甲方三份(项目部、公司工程部、档案部门各一份),乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

授权代表或项目负责人签字:法人代表人或授权代表签字:

签字时间: 签字时间:

签字时间:

安全文明施工协议书 篇5

甲方:

乙方:

安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》和《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。

一、安全文明施工措施费的计取

根据重庆市建设委员会的规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底),专项费用标准按其他市政工程标准取费,即为该标段工程总造价的0.6取费,其金额为¥:元(大写人民币)。

二、甲方的责任、权利和义务

1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

2、随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。

3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

4、每季度末按国家建设部JGJ59—99标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。

5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。

6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。

7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。

三、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。

2、严格执行《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》和建议部JGJ59—99标准,并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。

3、乙方主要负责人的职责

①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。

③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。

④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。

4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、按照国家规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。

6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。

7、根据《安全生产法》的规定,乙方应对从业人员进行安全教育和培训,保证从业人员具备安全生产知识,熟悉安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

9、料场需放炮作业的,必须经有批准权的机关批准后,方可实施放炮作业,并安排专门人员进行现场管理,确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。

10、对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用,必须按国家的法律法规的规定执行。

11、项目经理部和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时,乙方要主动接受检查,并积极配合,不得拒绝,阻挠和拖延,并在检查记录上签字。

12、运输过程中,遵守有关法律法规的规定,保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全,防止污染城市,对造成的损害承担全部责任。

13、每月至少召开一次安全文明生产会议,自查自纠不安全因素及隐患,保证工程顺利进行,会议记录上报项目经理部备案。

14、控制噪声,防止扰民。

15、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为,按《忠县旧城功能恢复工程违反安全文明施工承担违约责任细则》承担违约责任金,安全生产、文明施工措施不落实造成事故的,按有关规定追究责任。

四、违约责任

1、甲方未按本协议履行,将按有关行政法律法规处理。

2、竣工验收,经县建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者,不计算安全文明施工措施费,其支付的该项费用的安全文明施工专项费用,在工程结算中扣除。

3、乙方未按本协议履行职责,按《××县××工程违反安全文明施工承担违约责任细则》向甲方交纳违约金。

五、本协议一式叁份,双方签字生效,工程竣工验收后失效。

未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

法定代表人:

乙方:

×年×月×日

安全文明施工协议书 篇6

甲方:

乙方:

为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求,确保脚手架拆除工程的顺利进行,经甲、乙双方共同协商,同意明确如下协议。

甲方:

一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作,加强拆除施工生产的指挥和协调。

二、划分拆除作业区,周围拉设警戒线和竖立警戒标志,警戒区域严禁非作业人员入内。

三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上。

乙方:

一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行,上岗后先检查,加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作,确保施工电梯正常安全运作,如有疏忽或加固不到位,由此而产生的一切不良后果,乙方应承担全部责任。

二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块,清理物品安全输送至地面,严禁高处抛扔,如盲目蛮干违反有关规定,由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任,若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的,由乙方照价赔偿。

三、在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品,也不能损坏已做好的地面和墙面,如损坏严重,由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。

四、拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落,如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。

五、脚手架拆除程序,应由上而下逐层按部拆除,先拆防身杆、脚手板和横向水平杆,并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆,拆除全部剪刀撑抛撑以前,必须搭设临时加固斜支撑,预防脚手架倾倒,未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。

六、应积极配合甲方其他班组的修补工作,不得擅自提前拆除修补所需的脚手架,如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。

七、运至地面的材料应按指定地点分类堆放,当天拆当天清,不能延误甲方下道施工工程。

本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

以下无正文。

甲方签字:

乙方签字:

日 期: 年 月 日

日期: 年 月 日

第二篇:金明安简介

姓名:金明安

职务:德胜门中医院呼吸内科主任医师 国际哮喘疾病研究学会会员 中医药学会呼吸病常务委员 DMS-经络双联平衡疗法核心成员之一

毕业院校:北京中医药大学

专业擅长:对呼吸系统常见疾病如:哮喘、气管炎、肺气肿、分新兵、支气管扩张、间质性肺炎、肺纤维化等呼吸系统疾病有独到之处。

专家简介:金明安,女,现任德胜门中医院呼吸内科主任。曾在中三大学医学部,北京中医药大学深造,有较强的理论和时间能力,从事呼吸内科临床37年,为“DMS-经络双联平衡疗法”的核心研究人员之一。并且金主任为中国哮喘病呼吸系统疾病联盟委员会成员之一,曾多次应邀到美国、德国、加拿大等地进行学术交流,治愈康复患者40000余例。学术论文:

曾发表论文及综述、专题60余篇,其中以第一作者及通讯作者发表论文30篇。参与编写论著10余部。论文登载在《中国临床医学研究》书刊中,各篇论文经评审荣获一等奖。丰富的临床经验和独特的治疗方案深受患者的一致好评。承担七年制、五年制诊断学、内科学呼吸病学的部分授课内容,正在指导硕士研究生6名,指导已毕业硕士研究生2名,协助指导已毕业博士生 数名。同时获“2000年中华医学科技奖三等奖”和“2003年科学技术进步奖二等奖”,多次获得慢性呼吸系统疾病相关奖励及殊荣。

医德医风:

金主任多年一直在临床一线,多次抢救哮喘重危患者,使其转危为安。她说:“我和患者的关系,好似大树离不开泥土。”金主任从医37年,通过“DMS-经络双联平衡疗法”,挽救了一个又一个宝贵的生命,创造了一个个医疗奇迹。正是这种治病救人为己任的崇高道德,他多次获得国家、社会颁发的特殊贡献奖,赢得了广大患者交口称赞的口碑。

第三篇:自营施工协议书

施工协议书

甲方:

乙方:

一、协议期限:

2012年 月 日至2012年月日

二、工程范围:

基站建设,铁塔建设,机房建设,机房改造,设备安装,天馈天线 安装,微波工程,驻地网工程,以及拆除工程。

三、承包方式:

包工包料,工程项目费用由甲方先行垫付,每季度双方进行一次核算,同时甲方保障乙方在承包期间享有乙方在公司所应享有的一切权益。

四、工程款支付及结算方式:

本协议合同价款为:元(大写:),详见附表。

工程费甲方按工程施工费的35%收取管理费

1、甲方负责向工程建设方提供正规发票。乙方向甲方提供核算后乙方应得部分的工程款发票。

2、仪表使用费:N2X测试仪使用费700元/天,光谱仪使用费300元/天,区公司仪器仪表使用费按区公司租赁费计取。其它小型仪表不再另行收费。租借仪表按实际租赁费计取。

3、工程价款的支付与结算:

结算方式:工程验收质量合格后,按合同规定核算并扣除乙方工资、福利、甲方为乙方支出的所有费用及乙方签字确认的差费及其他费用后,甲方一次性支付乙方应得剩余工程款,工程质保时限以工程合同签订日期和合同要求质保时长计算,工程质保期间出现的质量问题由乙方负责解决。

五、工程管理:

乙方所承担的所有施工项目,必须严格按照XXX公司ISO9001:2001质量管理体系中的工作流程及中国电信股份有限公司工程管理条例的要求执行,乙方在施工过程中所购置的材料必须按照国家标准购置合格材料,并提供有效的材质书及合格证,乙方在加工件的过程中及在购置加工件时必须按照中国电信股份有限公司的规范及要求加工,提供有效的合格证,施工竣工后质量保证按照中国电信

股份有限公司的要求由乙方承担后期质量保证。

六、违约责任

乙方应严格遵守甲方有关施工质量、材料管理、安全操作等方面的规定,因乙方施工超出规定工期或施工质量不合格造成的返工费用,违反安全操作规程而造成的损失和罚款事项,由乙方承担全部责任。乙方在施工过程中所购置材料必须按照国家施工规范提供材质证明书,出厂合格证,二次复检报告等质量证明文件。乙方在施工中需加工铁件的项目必须提供生产厂家的生产许可证及加工资质。

七、双方权利和义务:

1、甲方一般责任:

1)甲方有权对乙方工程进行监督检查;

2)乙方违反劳动纪律及甲方的各项制度,甲方有权视问题轻重进行处理,解除协议;

3)甲方有关人员向乙方进行施工图、设计技术交底。签发交底会议纪要文

件,工程施工资料;

4)配合乙方施工进度要求,及时提供设备、材料;

5)负责协调和解决施工中的甲方应解决问题;

6)组织有关部门办理竣工验收和工程结算。

2、乙方一般责任:

1)工程质量严格按原邮电部颁相关通信工程施工及验收技术规范和施工

设计要求办理,凡不符合建筑标准和设计要求而造成返工的一切费用均由乙方承担;

2)切实做好施工安全及文明施工,确保通信安全和人身安全,如发生损坏

通信设备事件,需随时和甲方工地代表或维护单位联系,并及时做好处理工作,确保通信畅通;

3)严格遵守甲方有关施工材料及工余料管理办法,乙方拆回的旧料和剩余

料一律交回甲方,若违反规定擅自处理、变卖、已经发现,除追回处理变卖的款项外,并与该施工队解除工程施工协议;

4)工程割接时遇有重点和重要通信用户或大用户,如对金融、股票等采用

数据通信用户割接时,乙方必须在甲方许可的情况下割接,不得擅自处理,否则,由此造成的经济损失均由乙方承担;

5)提前完成的工程。经验收鉴定 为优良工程的,甲方根据工程量的大小

给予乙方一定奖励;

6)经终验不合格的工程,扣除本工程款的20%,并解除工程施工合同;

7)服从甲方对工程进度、质量的管理,满足总工期目标和阶段目标的要求;

8)根据工程特点、专业性质,建立完善的质量保证体系,整个工程中的材

料至隐蔽工程与检查工序、工艺、签证都处于受控状态,使工程质量达到设计规范要求,达到验收规范标准;出具竣工资料,电子版及备份资料交甲方存档,配合完成合同签订及验收,给甲方提供工程信息及建设方联系人信息,确保尾款收取工作的进度安排。

9)乙方与甲方签订本协议后,不得以任何方式与第三方签订工程转包协议,若违反协议发生的任何后果及责任均由乙方承担。

八、其它事宜:

1、甲方只与乙方签订工程施工协议,对乙方与其施工人员之间的用工协议、工资分配等问题,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。乙方在施工铁塔的人员必须具有登高证,焊工、割接工人必须有操作资格证书和相应能力。

2、本协议经双方签字后生效,甲乙上方不得擅自修改或解除协议,协议执行中的末尾事宜经双方协商后,再作补充,本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,财务一份。

甲方:

代表人(签章):

月日 乙方: 代表人(签章):年日月

安全协议

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

为了保证工程施工质量,保证施工安全,甲乙双方经友好协商,本着平等自愿、诚实信用原则,就施工中双方责任达成协议如下:

一、甲乙双方的权利义务

1.设备到达施工现场,乙方须在确保设备与人身安全的前提下,对设备进行开箱。

2.乙方施工中如需动用设备,应先征得业主机房维护人员同意后方可进行操作,并遵守机房的各项规章制度。

3.乙方施工人员高空作业时,所有器材和工具,必须用正确的方法传上递下,不得抛上掷下,同时应防止器材和工具掉下,以免其损坏、伤人,高空作业人员必须具备登高证。

4.当带电操作时,乙方须做好绝缘处理,扳手、起子等金属工具和裸露部分要用绝缘胶布缠好后方可使用,以防止短路现象发生造成机器损坏和人身伤害。

5.工程中设备加电或拆除电源线,乙方工程技术人员必须提前通知业主,并在业主工程主管、随工、主管电力工程师或机房班长的陪同下进行,且操作时应有人监督指导,以保证安全供电,同时操作人员必须具备相应的资格证书及能力。

6.对于扩容工程,乙方须保证在线网络的运行安全,谨慎仔细施工,避免事故发生。

7.设备测试阶段,在业主工程主管或随工代表的陪同下,乙方工程技术人员根据业主提供的局数据资料,进行设备的硬、软件测试。测试期间,乙方工程技术人员不得擅自修改数据。在甲方工程主管与随工代表的确认下,方可进行局数据的改动。

8.工程项目的整体建设过程中,乙方与其工程技术人员有义务对建设工程的规模、投资、组网等有关事宜进行保密。

9.甲方应在施工现场配备有效的消防器材。烟感、温感等告警装置,性能应确保良好。

10.机房内不同电压的电源插座,业主应做出明显标志。

11.乙双方不得在机房内存放易燃、易爆等危险物品。

12.业主方应在楼板预留孔洞配有安全盖板。

13.乙双方工作人员进机房时,应穿工作鞋。

14.乙方在机房上工作,架底要做好保护,要防止工具、零件落下,以免造成障碍或事故。

15.施工期间甲乙双方相关工作人员不准喝酒,防止酒后发生意外,造成事故。

16.乙方双方应严格遵守机房制度,不得在机房内吃零食和吸烟。

17.施工现场遇有楼板预留洞没有盖板的,乙方应采取有效措施解决。凡因施工需要打开预留洞盖板及拆除走线洞内防火泥的,施工结束后,乙方应将盖板

及水泥恢复。

18.当带电操作时,乙方工作人员不允许戴手表、戒指和项链等金属饰物,以免造成不必要的短路事故。

19.所有安全事故全部由乙方承担,甲方概不负责。

二、违约责任

1.任何一方不履行本协议之约定义务,造成人员或财产损害的,应承担相应的损害赔偿责任。如属乙方原因造成甲方损害的,甲方可从施工工程款项中相应扣除,并保留对不足部分向乙方追缴的权利。

2.乙方与其工程技术人员未尽建设工程的规模、投资、组网等有关事宜之保密义务,给甲方造成损害的,乙方应赔偿甲方由此所遭受之全部损失。

3.乙方未经甲方同意擅自修改局数据,造成网络运行不畅或障碍、计费数据丢失,乙方应赔偿甲方多遭受之相应损失。

三、其它

1.本协议有效期限与相应工程施工合同相同。

2.本协议一式三份,甲执份,乙方执份。

甲方:乙方:

代表人(签章):代表人(签章):

年月日年月日

第四篇:施工安全协议书

施工安全协议书

甲方:乌鲁木齐供电段

乙方:中铁十一局集团有限公司南疆铁路至兰新铁路联络线项目经理部 根据原铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》(铁运„2012‟280号)、乌鲁木齐铁路局关于重新公布《高速铁路营业线施工安全管理实施办法(试行)》(乌铁运„2016‟743号)文件要求,切实搞好高速铁路营业线施工安全管理,保证施工期间行车安全,经甲乙方双方充分协商,达成以下协议:

一、工程概况:

大河沿(含)-盐湖西(K3287+370-K3289+900)上下行进行正馈线改移、支柱打孔、支柱组立及硬横梁架设、吊柱安装、棒瓷腕臂安装、拉线及下锚棘轮安装、承导线架设、卡定位、吊弦安装、悬挂调整、接触网基础施工、电缆敷设及电缆头制作施工

二、施工责任地段和工程期限: 责任地段:K3287+370-K3289+900 工程期限:2017年7月1日至2017年7月31日

三、双方所遵循的技术标准、规程和规范: 甲方:

1.执行高铁《技规》、《行细》、乌鲁木齐铁路局关于重新公布《高速铁路营业线施工安全管理实施办法(试行)》(乌铁运„2016‟743号)等有关规定。

2.涉及牵引供电施工及施工配合执行《乌鲁木齐铁路局高速铁路接触网运行检修实施细则(试行)》、《乌鲁木齐铁路局高速铁路接触网安全工作实施细则(试行)》。

3.设备管理单位应依据与本工程相关的设计、施工、验收规范和技术、质量标准及施工工艺,对施工单位编制的《施工组织设计方案》、《施工安全措施》认真审查,并派出持有局有关业务处核发的《施工安全监督证》的安全监督人员到场进行安全监督。

乙方:

1.执行高铁《技规》、《行细》、乌鲁木齐铁路局关于重新公布《高速铁路营业线施工安全管理实施办法(试行)》(乌铁运„2016‟743号)等有关规定。

2.涉及牵引供电施工及施工配合执行《乌鲁木齐铁路局高速铁路接触网运行检修实施细则(试行)》、《乌鲁木齐铁路局高速铁路接触网安全工作实施细则(试行)》。

3.严格执行铁路总公司、路局有关本项施工的设计、施工、验收规范和技术、质量标准及施工工艺。

四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工:

1.兰新客专线施工必须坚持“行车不施工,施工不行车”的施工组织原则。2.防护栅栏(含)内所有施工作业均须在施工天窗时间内进行。

3.施工单位要建立各级领导安全责任制,对施工组织方案及安全措施,加强日常检查。

4.联络员、防护员、安全员一律持证上岗。5.加强联系,确保信息畅通、准确无误。

6.建立健全安全检查制度。线路开通前设备管理单位检查人员会同施工单位的有关人员按局营业线施工《实施细则》对施工地段进行安全检查,确保行车安全。

7.施工单位必须遵照局防洪指挥部的部署,制订得力的防洪措施,并在施工中逐项落实。

8.结合部的安全由甲、乙双方共同负责。

9.工程开工前一天,施工单位应及时通知设备管理单位。由设备管理单位派出施工安全监督人员,到现场进行安全监督。无设备管理单位施工安全监督人员到场工程不得开工.10.对于客专与普速合建车站,比照客专线营业线施工要求办理。

五、双方安全责任、权利和义务

(一)双方共同责任、权利和义务:

1.确保施工安全是施工、设备管理部门的共同责任。各单位要牢固树立安全意识,严格执行施工的各项规章制度,正确制定施工方案,建立健全安全责任制,落实安全措施和责任,实行责任追究制度。做到分工明确,责任清楚,措施具体,管理到位。

2.发生设备故障或影响列车运行的特殊情况必须立即处理时,施工单位(或设备管理单位)及时通知相关设备管理单位、配合单位,在车站《行车设备检查登记簿》办理登销记手续,车站值班员核对无误后向临时调度台报告,列车调度员审核后按规定程序组织实施。

(二)甲方责任、权利和义务:

1.设备管理单位要加强对施工安全和工程质量的监督检查。对施工单位的施工作业进行全过程监督,发现质量不合格及安全隐患要责令施工单位立即纠正,危及行车安全时有权责令其停止施工。

2.设备管理单位要加强对施工的点前准备、点中控制、点后开通、逐步提速等情况的监护工作,实行开通、提速检查签认制度。

3.选派责任心强、施工经验丰富符合要求的人员担任设备单位检查人,持“施工安全监督证”对施工单位的施工安全及质量进行全过程监督。

4.检查人员应熟悉施工技术图纸,掌握关键内容,检查、落实施工方案及安全措施的执行情况。对施工现场要经常进行检查,并做好记录,发现各种安全隐患,督促施工单位及时处理。发现下列情形之一者,有权下令停工整顿:

①擅自变更施工计划或扩大施工范围时; ②安全组织和技术措施不落实时;

③对新工、临时工、民工及关键岗位人员未进行安全培训时; ④对需整改的安全隐患,在规定期限内未整改时。

5.在牵引变电所、接触网设备新建、改造施工时,施工现场配合人员对关键部位、关键环节必须进行全程监督、盯控,以确保施工作业质量。严禁违反施工配合单制度。

(三)乙方责任、权利和义务: 1.施工单位是施工安全的主体,承担施工安全的主体责任。施工单位要严格执行营业线施工各项规章制度,科学制定施工方案,建立完善的施工安全责任制,落实施工安全措施和责任,严格责任追究;应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工,认真落实施工安全措施。

2.应具备相应的施工资质,达不到资质的严禁施工。3.施工期间须把行车安全放在首位,当施工与行车安全发生矛盾时,要严格遵循“安全第一”的原则。

4.施工前,应制定切实可行的施工组织方案及安全措施,并严格按照施工方案设计和施工组织设计组织施工。

5.施工前须将施工图纸、施工方案及安全措施,施工计划提供给设备管理部门及行车组织部门各1份。

6.施工时,要严格按照各该工程的工艺流程和网络图规定的施工程序进行作业,保证施工质量达到有关技术标准。

7.参加施工的人员必须进行岗前安全培训、法制教育,特殊工种必须持双证上岗(上岗证、职工技能鉴定合格证)。

8.乙方进入甲方管辖重点场所(牵引变电所等)必须严格按程序办理重点场所出入证;施工人员不得进入非施工区域;

9.未经甲方许可,严禁动用甲方的设备、设施。

10.对于甲方的设备设施的基本状况、安全防范手段等,乙方有保密的义务。11.在甲方的防火重点部位施工需要使用火源时,乙方必须按程序与相关公安部门办理动火证。

12.必须遵守甲方单位重点场所的安全管理制度,禁止在重点场所从事吸烟等不安全行为。

13.需要甲方施工配合时,乙方应在施工前三天将施工配合单送至设备管理车间,施工前一天通知设备管理车间配合。

六、客专线施工安全要求

按照乌鲁木齐铁路局关于重新公布《高速铁路营业线施工安全管理实施办法(试行)》(乌铁运„2016‟743号)等文件要求,严格执行有关施工安全要求:

1.必须坚持“行车不施工,施工不行车”的施工组织原则。天窗点外严禁进行影响设备稳定、设备使用和行车安全的各项设备施工、检修、检测、安装、调试和人员上线检查等作业。

2.各施工单位、设备管理单位(含配合单位)、行车组织单位必须把确保行车和人身安全放在首位。每次施工前相关单位要组织人员开展好安全预想,制定切实可行的安全技术组织措施,做到分工明确,措施具体,管理到位,监控有力。要建立严密可靠的安全防护体系,各单位驻站联络员与现场防护员、现场防护员相互间做到信息渠道畅通,发现问题及时通报,通过有效的防护措施确保行车、人身和施工安全。坚决杜绝无计划、无命令、超范围施工。

3.各项施工作业的责任单位必须与相关设备管理单位签订施工安全协议,明确安全措施和责任。

4.驻站联络员、现场防护员必须由具备相应资质的职工担任,穿戴工作服,佩戴标志,携带有关防护、联系工具;作业中必须严格执行作业标准,密切监视、及时通报列车运行情况,严禁做与工作无关事情,严禁擅自离岗,不得中途擅自换人。

5.所有施工机械和工程车必须经培训合格的胜任人员操纵,指派专人指挥、专人防护,坚决杜绝违章操纵和违章行驶。

6.施工作业前施工单位对进入高铁线路工具、材料及人员进行全部清点,作业结束确认所有工具、材料及人员撤除后,方准消令开通线路。以供电为主的施工作业项目,配合人员对施工单位机具、材料及人员登记情况有监督检查的职责。

7.施工现场为两个及以上施工单位综合利用天窗在同一区间或同一车站道岔咽喉(联锁)区作业时,施工计划中必须明确主体施工负责人。主体施工负责人负责协调各单位施工组织,各单位必须服从主体施工负责人指挥,按时完成施工任务,确保达到开通放行条件。两个及以上单位作业车进入同一个区间移动作业时,由主体施工负责人统一划分各单位作业车作业范围及分界点,作业单位必须按规定分别进行防护。

七、责任划分:

1.施工中发生行车事故,按《铁路行车事故处理规则》和乌鲁木齐铁路局《行车事故处理规则补充规定》处理。

2.乙方对施工安全全面负责,因施工造成事故苗子或违章违纪事件的,乙方承担全部责任。

3.乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,乙方承担全部责任。

八、安全监督:

1.按照乌鲁木齐铁路局关于重新公布《高速铁路营业线施工安全管理实施办法(试行)》(乌铁运„2016‟743号)等文件要求,供电段根据施工计划安排现场盯控人员、驻站联络员。

2.施工项目均由施工单位操作,供电段现场对施工质量、既有设备防护及现场安全控制措施进行监督检查。遇有危及人身及设备安全的紧急情况及时向局客专线供电调度汇报,并做好记录。

3.设备故障危及行车安全需立即处理时,供电段做好配合抢修工作。变电所跳闸重合失败时,供电段指定专人及时将抢修情况向局客专线供电调度汇报,确认现场开通条件。

九、其他:

1、严禁无计划、无配合人员在场时施工作业。

2、施工前3天,向配合车间送达配合通知单。

3、施工过程中因施工单位原因影响铁路正常运输秩序、人身伤害事故等,由施工单位全权负责。

十、本协议有效期至2017年7月31日

十一、说明事项:

1.双方发生争议时,由建设管理单位调解,调解无效时,按司法程序办理。2.甲乙双方违反本协议时,按铁路总公司、铁路局的有关规定处理; 3.本协议双方签字、盖章后生效,不得擅自更改。

4.本协议一式 四份,甲方 二 份,乙方 二 份,各自保存备查。

甲方:(单位公章)乙方:(单位公章)

甲方负责人(签字): 乙方负责人(签字):

甲方经办人(签字): 乙方经办人(签字):

电 话: 电 话:

签字日期: 签字日期:

第五篇:土地平整施工协议书

发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

现因甲方在xx区《xx片》征用工业建设用地,由于建设需要,现在该项目建设用地范围内进行平整。甲方就该项目发包,由乙方负责承包施工。现就发包与承包的相关事宜,经甲、乙双方通过充分协商协论,已达成共识,并特定本协议书,共守信约。

一、土地平整工程项目的座址、范围四至和面积。

甲方同意把本公司在xx区《xx片》的建设用地平整工程项目发包给乙方。乙方愿意予以承包。范围四至、面积按县建设局测绘提供纸认定标准为准。(甲方应向乙方提供施工图纸,双方现场确认无异议)。

二、土地平整价格及其工程付款形式

1.经甲乙双方协商议定:围填每立方米9(玖)元。总围填土方预计XX00立方米,实际按建委测算图纸数据为准,不包括厂区外围土寺平整(另行计算,以验收为准)。

2.本工程付款方式

本协议签订生效后,甲方先支付30000(叁万)元订金。工程结束验收合格后一次性按照总土方量付款。

三、土地平整标准及其实际要求

1.乙方在围填施工时,应确保施工质量,工程完成时,应由满载的工程车重新压实一遍。围填高度应以公路面为标准,下降2(贰)米的高度填平。

2.乙方围填土方时,应符合相关平整土地的要求,不得使用风化土、杂土及劣质土填地,否则视违约责任。

四、工程期限

乙方自签订合同之日起,工程必须在1000(壹仟)天内完成,否则视违约责任。

五、责任范围

甲方:

1.应按照上述内容,工程完成验收后即日支付工程款项(经国家相关部门测量为准),否则,视违约责任。

2.甲方有权派员现场监督工程质量,如发现施工及质量问题,责成乙方返工,所有费用乙方负责,并且不能拖延施工期限。

3.施工前甲方应向乙方提交测绘施工图纸,现场双方经过商定认可。

4.履行与土地平整发包方相应的义务。

乙方:

1.应按照上述条款内容,精心组织力量进行施工。

2.接受甲方对工程的质量要求,把好质量关。

3.工程完工验收合格后,领款结帐后,应开具正式发票给甲方入账。

4.注意施工安全并担负施工安全责任。工程中的安全责任,与甲方无关。

六、违约责任

1.甲乙双方如果违约所造成的经济损失和相关责任,由违约方负担责任及赔偿。

2.人为不可抗力,如雷雨大风天气无法施工的特殊情况,经与甲方商榷同意后,扣除其影响施工的天数。否则,超过规定的1000(壹仟)天无法完成工程,甲方即取消剩余施工款项并追究乙方相应的经济损失。

七、附则

1.自本协议书签字生效后,双方应共守信约,任何一方不得随意转包第三方,否则视违约责任。

2.在本协议书签字生效后,若对本协议相关条款有修改或补充时,经双方协商达成一致意见后,另行签订补充协议书文本,方可有效。今后任何补充协议书都是本协议书不可分割的组成部分,同样具有同等的法律效力。

3.未尽事宜另行协商解决。

4.本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力,经双方签字后,即时生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法人代表签字:法人代表签字

下载安全文明施工协议书[共五篇]word格式文档
下载安全文明施工协议书[共五篇].doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    施工资料协议书(共五则)

    协 议 书 甲方:平顶山市东辉建筑安装有限公司飞宇国际汽贸城项目部 乙方:冯守停 本着平等互利、协商一致的原则,在自愿合作、友好协商的前提下,签订此协议,具体条款如下: 一、工程......

    施工安全协议书(共五篇)

    施工安全、纪律协议书 甲方:温州凯文文体用品制造有限公司 联系人:马经理*** 乙方:浙江康友环保科技有限公司 联系人:阮 总 *** 承包方(乙方)承诺在甲方区域施......

    施工协议书

    施工协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方共同协议,本着“互相信任,互相合作”的精神,甲方将东营市东城东辰鉴墅居住区二期室外配套强电工程分包给乙方,为了确保工程能够保质保量的完成和......

    施工协议书

    施工协议书 甲方:乙方:甲、乙双方本着保证质量、安全施工、明确责任的原则,协商同意订立如下协议,供遵守执行:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程结构:框架结构4、承包方......

    施工协议书

    关于施工协议书1 兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的'_________大厦_________层_________......

    施工协议书

    施工协议书 施工协议书1 购货单位(甲方)(以下简称甲方)售货单位(乙方)(以下简称乙方)为提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双......

    施工协议书

    施工协议书 施工协议书1 第一条 施工现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁,无杂草、积水、异味......

    施工协议书

    施工协议书 施工协议书1 甲方:乙方:为保证工程质量和安全文明施工,落实各项管理制度的实施,确保施工工期,甲乙双方经过充分协商,甲乙同意将 的分项工程分包于乙方,并达成如下协议:一......