深圳市建设工程设计合同
工程名称:
工程地点:
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:
咨询甲级
水保乙级
发
包
人:
设
计
人:
签订日期:
深圳市勘察设计协会
监制
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担
项目水土保持方案的设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条
本合同依据下列文件签订:
1.1
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
l.2
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
l.3
《深圳市城市规划条例》。
1.4
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5
建设工程批准文件。
第二条
本合同设计项目的内容:
2.l
工程名称:
项目水土保持方案
2.2
设计指标及要求:
第三条
发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
文件编号
份数
提交日期
有关事宜
方案或初步设计
合同签定后一周电子版
测量、地勘及物探
合同签定后一周电子版
法人身份证复印件、法定代表人证明书及法定授权委托证明书
合同签定后一周盖
章
发改委立项文件
合同签定后一周复印件
组织机构代码证
合同签定后一周复印件
选址意见书或用地规划许可证
合同签定后一周复印件
其他相关文件
合同签定后一周复印件
第四条
设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
龙岗天安数码创业园(一~三号厂房)项目水土保持方案
(报告书)
5份
合同签定后壹个月内
第五条
本合同设计收费为:
按国家发展改革委员会建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订版)计算并经双方协商,确定包干设计费为:人民币陆万陆仟元整(¥66000.00元)。
费用支付进度详见下表。
付费次序
占总费用(%)
付费额
(万元)
付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费
100%
6.6
提交水务局批复文件后30天内付清
第六条
双方责任
6.1
发包人责任
6.1.1
发包人按本合同笫三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反有关规定及国家有关标准进行设计。
6.1.2
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外.发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.4
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.5
发包人不承担派赴现场处理有关设计问题的工作人员的费用,可提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.6
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2
设计人责任:
6.2.1设计人应严格按照有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2
设计人采用的主要技术标准是:
1、《开发建设项目水土保持技术规范》
2、《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》
3、《水土保持综合治理技术规范》
4、《深圳市开发建设项目水土保持方案报告书编制指南》
5、《土壤侵蚀分类分级标准》
6、《深圳经济特区水土保持条例》
6.2.3
设计文件合理使用年限为
五
年,从交付设计资料起计。
6.2.4
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条
违约责任:
7.1
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
7.3
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。给发包人或第三人造成损失的,还应承担赔偿责任,赔偿金由双方商定为实际损失的3
‰。
7.4
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之一。
7.5
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条
其他
8.1
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.5
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.6
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整,调解不成时,双方当事人同意由
深圳市
仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8
本合同一式
陆
份,发包人
叁
份,设计人
叁
份。
8.9
本合同经双方签章生效。
8.10
本合同生效后,按规定到建设工程方案审批机构(深圳市规划与国土资源局或其派出机构)备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12
其它约定事项:本合同服务内容含相关的专家评审和协助发包人报批等事宜。
发包人名称:
设计人名称:
(盖章)
(盖章)
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
住
所:
住
所:
邮政编码:
邮政编码:
电
话:
电
话:
传
真:
传
真:
开户银行:
开户银行:
银行帐号:
银行帐号:
市勘察设计协会备案:
经办人:
(盖
章)
(签
字)
备
案
号:
备案日期:
****年**月**日
鉴证意见:
鉴证日期:
****年**月**日
—
END
—