锦州物流基地新建工程施工总价承包招标公告

第一篇：锦州物流基地新建工程施工总价承包招标公告

1.招标条件

本招标项目锦州物流基地新建工程已由铁路总公司以《关于锦州物流基地新建工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔2014〕836号）批准建设，项目业主为铁路总公司。建设资金来自铁路总公司更新改造资金，项目出资比例为100％。招标人为沈阳铁路局辽西工程建设指挥部，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：锦州市内。

2.2 建设规模：建锦州物流基地，新设成件包装货物线、长达笨重兼集装箱货物线、散堆装货物线、走行线、牵出线各1条，调车线2条。新设货物站台1座、端式站台1座。新建仓库4684平米，散堆场11640平米。生产生活房屋8683平米。配套安装货运信息系统、综合视频监控、智能门卫系统、货运无线手持机系统等设施设备。完善货运装卸机具及场区道路、标识、排水、照明、抑尘、消防等相应附属设施。

2.3计划工期：6个月。

2.4招标范围：锦州物流基地新建工程施工图设计范围内全部工程施工。

主要工程量：新设成件包装货物线、长达笨重兼集装箱货物线、散堆装货物线、走行线、牵出线各1条，调车线2条。铺设线路4.4公里，铺设道岔3组。新设409×22×0.9米货物站台1座、6×4.5×1.15米端式站台1座。设置怕 湿仓库、军用仓库、篷布修理所共计4684平米。新建散堆装货物堆场10932平米。敷设通信单模充油光缆1.4条公里。新设箱式变电站2座并改建既有变电所。新建二层装卸综合楼1347平米，四层货运综合办公楼4115平米。配套安装货运信息系统、综合视频监控、智能门卫系统、货运无线手持机系统等设施设备。

2.5标段划分：本工程招标范围内设1个施工标段。

3.投标人资格要求

3.1施工标段要求投标人具有铁路工程施工总承包贰级及以上资质，同时具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质、铁路电务工程专业承包叁级及以上资质。有类似工程和铁路营业线施工经验。

要求潜在投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证，有类似工程施工经验，具有良好的企业社会信誉，财务状况良好，近3年无任何违法和重大违约行为。其中，申请人拟派项目经理须具备铁路工程专业壹级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3各投标人均可就上述施工标段投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加的投标者，请于2014年8月7日至2014年8月11 日，每日上午9时至11时，下午14时至16时（北京时间，下同），在沈阳铁路局辽西工程建设指挥部（辽宁省锦州市凌河区延安路五段13号东）持单位介绍信和资质证书（或复印件）购买招标文件。投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章、一年以上（含一年）的劳动合同或社会养老保险关系证明。

4.2 招标文件每套售价人民币3000元（银行汇款），售后不退。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间为2014年8月27日10时00分至2014年8月27日10时30分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2014年8月27日10时30分，地点为沈阳公共资源交易中心（沈阳市浑南新区世纪路1号—21世纪大厦B座—第七开标室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标保证金：按投标报价的2%，最高不超过80万元。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国采购与招标网、沈阳公共资源交易监管网、铁路建设工程网和辽宁省招标投标监管网上发布。

7.联系方式

招标人：沈阳铁路局辽西工程建设指挥部

地 址：辽宁省锦州市凌河区延安路五段13号东

邮 编：121000

联系人：王琳

电 话：0416-2554842

传 真：0416-2553527

网 址：LXZHBWZ@163.COM

开户银行：建行锦州铁路支行

账 号：***03598

第二篇：株洲铁路综合物流基地工程施工总价承包

株洲铁路综合物流基地工程施工总价承包

招标公告

招标编号：GC-2017-88 1.招标条件

本招标项目株洲铁路综合物流基地工程根据《中国铁路总公司关于新建广铁集团株洲铁路综合物流基地工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔2017〕749号）批准建设，《广州铁路（集团）公司关于新建株洲铁路综合物流基地工程初步设计的批复》(广铁师函[2017]765号)批复初步设计。建设单位为广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部，建设资金来自中国铁路总公司、广铁集团公司更改资金，项目出资比例为全资。招标人为广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部。现该项目施工已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人提出投标申请。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：

物流基地自喻家坪工业站株洲北端咽喉区接轨，分为核心功能区和码头铁水联运区。核心功能区与喻家坪工业站横列式布置，占地约633亩；码头铁水联运区在喻家坪工业站接轨的钢厂专用线引出，接入铜塘湾码头后方区域，占地约226亩；预留株洲北站与本线货车疏解线条件，占地约59亩。工程包括路基、桥梁、轨道、通信、信号、信息、电力、房建、给排水、车辆、站场等内容。

2.2 招标范围：

株洲铁路综合物流基地工程施工图全部内容。主要包含：

第二章站场土石方及其附属工程；第三章桥梁工程；第五章轨道工程(站线及线路有关工程)；第六章通信、信号、信息工程；第七章电力工程；第八章房屋工程；第九章给排水、车辆、站场等工程；第十章大临工程；第十一章营业线施工配合费、安全生产费等相关费用。

2.3 计划工期： 建设总工期16个月。

2.4标段划分：按本次划分为1个标段，即：ZZWLSG-1标

3.投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；

3.2 申请人须具有有效的认证机构认证的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系认证证书，具有有效的安全生产许可证；

3.3 资质要求：

具有铁路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包二级（子公司具备亦可）、铁路电务工程专业承包二级（子公司具备亦可）及以上资质。3.4 业绩要求

近5年（2012 年 12 月~ 2017 年 12 月）承担过类似铁路综合物流基地站前工程、站后工程各不少于1项；铁路站场改造营业线施工不少于1项。

3.5人员要求：

项目经理：项目经理具有铁道工程专业一级注册建造师执业资格证书，职称高级工程师、10年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，具有5年以上铁路营业线施工管理经验，5年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。

项目总工：高级工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少8年，主管项目技术工作5年以上。

3.6.其他要求：

3.6.1具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.6.2申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在2016年12月～2017年12月（递交投标文件之日起1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；

3.6.3未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。3.6.4未在广铁集团通报的停标处罚期内。

3.6.5投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。3.7.联合体要求

本次招标不接受联合体投标。

3.8.根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2017年11月30日至2017 年12月6日，每日上午9时00分至11时00分，下午14时00分至16时00分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（申请表每个标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（http://www.xiexiebang.com

招标代理构： 中国铁路物资股份有限公司 地址： 邮编： 项目经理： 联系人： 电话： 传真： 电子邮件： 开户银行： 开户名称： 账号：

2017年11月24日 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层 100036 李剑华（招标师证书编号：***13）刘工、区工、郭工 ***、***、020-87623263 020-61335253 Crmscgz01@163.com 交通银行北京西单支行 中铁物总国际招标有限公司 7005007 公告附件一

投标人业绩证明

（项目名称）由（发包人）于 年 月 日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理为：，身份证号：，项目总工（技术负责人）为：，身份证号：。

项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量。

或项目正在施工。特此证明。

发包单位名称（盖章）年 月 日

发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 公告附件二

项目经理业绩证明

（项目名称）由（发包人）于 年 月 日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理为：，身份证号：，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。

或项目正在施工。

姓名，身份证号：，于 年 月 日 至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。

特此证明。

发包单位名称（盖章）年 月 日

发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址：

注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

公告附件三

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称）由（发包人）于 年 月 日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总工（技术负责人）为：，身份证号：，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。

或项目正在施工。

姓名，身份证号：，于 年 月 日 至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）年 月 日

发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址：

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

第三篇：工程施工招标公告

工程施工招标公告

1．招标条件

本招标项目

工程

（项目名称）已批准建设，招标人（项目业主）为

有限公司，建设资金来自

自筹

（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

建设地点：

规模及合同估算价：

造价约47万元

标段划分：

1个

计划工期：

40日历天

质量要求：

合格

招标范围：

LED洗墙灯SMD贴片、条形灯SMD贴片等的提供、工程安装、调试、检测验收、试运行、培训及售后服务（具体详见工程量清单及施工图）。

3．投标人资格要求

3.1投标人须具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上施工

资质，且无第二章投标人须知1.4.2投标无效情形，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2项目经理：市政公用工程（或机电）叁级项目经理（限本市注册企业）或贰级及以上注册建造师一名[具有安全生产考核合格证（项目负责人）]。

3.3拟派项目经理任职情况必须符合《转发宁波市建委<关于印发宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法的通知>的通知》（慈建设〔2020〕6号）和《关于转发宁波市住建委<关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知>的通知》（慈住建〔2020〕14号）规定，且不得有未竣工的变更项目和宁波市行政区域以外的施工项目。

3.4本次招标不接受联合体投标。

4.投标报名

4.1

报名时间：2020年2月21日

至2020年2月23日（上午9：00-12：00下午2：00-4：30）（除双休日）。

4.2

报名地点：

工程造价咨询有限公司（）。

4.3

投标人凭单位介绍信原件、本人身份证及《慈溪市招投标有形市场交易证》原件报名，并提供参与本工程的项目经理名单。

5．招标文件的获取

在报名地点同时发售招标文件，招标文件每套售价200元，售后不退。图纸押金

/

元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6．投标保证金

5000元（人民币），开标时提交（自行用信封封好，并在封面注明投标单位、金额等）。

7．其他说明

7.1

资格审查方式：本次项目采用资格后审方式，详细要求见招标文件。

7.2

本次工程评标办法采用

综合评估法。

8．招标（代理）人及联系方式

招标人：

招标代理机构：

地

址：

地

址：

联系人：

联

系

人：

电

话：

电

话：

第四篇：东沙地区交通工程施工专业承包招标公告

东沙地区交通工程施工专业承包招标公告

根据荔发改函【2010】26号批准，并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明，广州市荔湾区市政建设管理所现对东沙地区交通工程施工进行施工专业承包公开招标，选定承包人。

一、工程名称：东沙地区交通工程施工专业承包

二、招标单位：广州市荔湾区市政建设管理所

联系人：徐主任联系电话：1380292607

5招标代理机构： 广州市财贸建设开发监理有限公司

联系人： 梁工联系电话： 1376080958

3招标监督机构：广州市荔湾区建设工程招标管理办公室

投诉电话：020-81561896

三、建设地点：芳村区东沙大道以西，北起芳村大道南，南接南环高速，包括环翠北路、紫禁道、荷景路、荷景南路及玉兰路五条道路。

四、项目概况：本工程主要对芳村区东沙大道以西，北起芳村大道南，南接南环高速，包括环翠北路、紫禁道、荷景路、荷景南路及玉兰路五条道路（其中芳村大道南～环翠北路交叉口不属于本项目范围）进行道路交通设施施工，具体包括安装交通标志、交通指示牌、交通信号灯、交通控制系统、交通划线以及视频监控系统等项目；具体以本工程工程量清单为准。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和预计发包价：

1、本工程划分为一个标段。

2、招标内容、规模和预计发包价：本工程主要对芳村区东沙大道以西，北起芳村大道南，南接南环高速，包括环翠北路、紫禁道、荷景路、荷景南路及玉兰路五条道路（其中芳村大道南～环翠北路交叉口不属于本项目范围）进行道路交通设施施工，具体包括安装交通标志、交通指示牌、交通信号灯、交通控制系统、交通划线以及视频监控系统等项目；具体以本工程工程量清单为准。预计发包价为350万元。

六、资金来源：财政拨款

七、发布招标公告时间：

从2010年5月18日至2010年5月28日9时00分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

八、递交投标文件时间与开标时间

1.递交投标文件时间（投标文件提交截止时间当天）：2010年5月28日9时00分至10时30分。

2.开标时间：2010年5月31日9时30分。

3.投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。

九、办理投标登记手续

投标人在投标截止当天的截止时间前，到广州建设工程交易中心（广州市天河区天润路333号）＿楼＿室办理投标登记手续。

1.投标人应凭以下资料递交投标文件：

（1）法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件；

（2）《广州建设工程投标信息表》。

（3）缩短备标时间承诺书，见招标公告附件一。

2.投标担保及投标报名费：

（1）投标担保7万元，投标担保可在递交投标文件时现场缴纳，也可通过“网银”方式缴纳或保证金的方式缴纳，投标担保须在开标前完成缴纳。

（2）投标报名费为100元/标段，报名费须在投标截止前完成缴纳。

3.项目负责人的使用状态按投标文件提交截止时间，在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为准，如出现拟报项目负责人不能被使用而造成投标信息无法录入广州建设工程交易中心交易服务系统的，其投标文件由招标人作废标处理。

十、资格审查方式：

1、本工程采用资格后审方式，实行电子化资格审查。

十一、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

4、投标人具有承接本工程所需的公路交通工程专业承包交通安全设施及监控系统工程分项资质。

注：招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质要求。

5、投标人拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业二级或以上级别的注册建造师，或具备符合穗建筑[2008]309号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。

6、明确工地余泥渣土运输与排放管理员由施工专业承包单位专职安全员（具有施工安全考核证书C类）兼任。

7、投标人自2008年5月1日至今在广州地区完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指第4点所述资质级别的低一个等级方能承接的工程，招标项目所需企业资质级别已是最低级别的，不得设置业绩要求）。需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明（造价以中标通知书为准）。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。（选择性条款。本地招标项目应以广州市业绩为准，非本地招标项目可以由招标人自定）

如投标单位的业绩是多资质联合体的，则按照联合体成员单位书面约定的份额为准计算，否则进行均分。

注：（1）、中标通知书应由以下单位确认：广州建设工程交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心以及从化市建设工程交易中心、增城市建

设工程交易中心。

（2）、单独招标的专业工程业绩，需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明。由总承包单位依法分包的专业工程业绩，只需同时提供总承包单位的中标通知书（复印件）、经业主和总承包单位确认的分包合同、竣工验收报告或竣工验收证明。

8、投标人已按照规定的格式和内容要求签署了《投标人声明》。

9、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

10、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类IC卡）及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员。

注：（1）单独进行招标的城市园林绿化工程专业承包项目不需选择此项）。

（2）诚信档案（A类IC卡）应在有效期内。

注：（1）上述第2、3、4、5、7项投标人合格条件的信息取自投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。评标委员会对该部分资料的审查将以开标当天中午十二时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。投标人应及时维护附件二的信息，确保各项信息在有效期内。

未在招标公告第十点单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十二、确定正式投标人

资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。正式投标人必须是资格审查合格的投标人。

十三.招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、招标控制价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。

十四.资格审查结果及中标结果将在广州建设工程交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。

十五、满足资格审查合格条件的投标人不足5名或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，其最后一次公开招标应取消投标人业绩资格条件。

十六、本工程依法根据《关于转发〈广东省建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标设立最高报价值办法〉的通知》（穗建筑[2006]539号）及中华人民共和国国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》设置招标控制价。

十七、投标单位可以就本公告及招标文件中任何违法及不公平内容向招标人提出异议或依法向广州市荔湾区建设工程招标管理办公室署名投诉。

十八、本公告在广州建设工程交易中心网站和/ 等媒体发布，本公告的修改、补充在广州建设工程交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州建设工程交易中心网站发布的文本为准。

十九、本招标公告及招标文件使用GZZB200612-019-2招标文件范本。本公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。

二十、本项目为电子评标，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者（广东省数字证书认证中心（GDCA））发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人可以到广东省数字证书认证中心设立在广州建设工程交易中心的代办点办理电子签名认证证书。电子投标文件的编制须使用V1.1.1.2版本的投标文件管理软件。

二十一、招标图纸的获取可登录广州建设工程交易中心网站进入会员专区下载。二

十二、本项目备标时间为从招标人发出招标文件之日起至递交投标文件之日共10天，请投标单位递交投标文件时递交《缩短备标时间承诺函》，详见附件一。

业 主名 称：广州市荔湾区市政建设管理所

招标代理名称：广州市财贸建设开发监理有限公司

日期：二〇一〇年五月十八日

附件一：

缩短备标时间承诺书

我公司参加“东沙地区交通工程施工专业承包”的投标，我司承诺在招标公告在广州建设工程交易中心网上公告之日起至递交投标文件之日共10天内一定能高质量按招标文件要求编制投标文件，并于规定的时间及地点递交投标文件。

谨此承诺！

单位名称：（盖章）投标单位

日期2010年月日

第五篇：工程施工承包合同招标公告

那邦水电站220kV送出工程施工承包合同招标公告

那邦水电站的项目业主为盈江华富水电开发有限公司。招标人现就那邦水电站220kV送出工程施工承包进行招标，特请愿意承包本工程施工且符合资格条件的企业法人投标。

1．合同简介

1.1 合同名称：那邦水电站220kV送出工程施工承包合同

1.2 合同编号：NB/JR-02

1.3 所属行业：水利水电

1.4 标讯类别：国内公开招标

1.5 所属地区：云南省

2．招标人

2.1 项目业主：盈江华富水电开发有限公司

2.2 招标代理：北京国际电气工程有限责任公司

2.3 业主地址：云南省德宏州盈江县勐腊路

2.4 项目名称：那邦水电站220kV送出工程

2.5 资金来源：业主自筹

3．工程概况

那邦水电站位于云南省德宏州盈江县西部勐乃河上，是勐乃河梯级水电开发四级的最后一个梯级。电站大坝距盈江县67km，距昆明市840km；电站厂房距盈江县87km，距昆明市840km。电站以发电为主，无防洪、灌溉等要求。电站装机3×60MW，为引水式电站，枢纽布置主要由首部枢纽、引水工程和厂区枢纽三部分组成。电站运行方式为“无人值班，少人值守”。电站计划于2012年4月第一台机组并网发电运行。

那邦水电站220kV送出工程计划于2011年3月份开工，2011年12月底完工。

3.1 自然条件

3.1.1 气象

勐乃河流域主要受孟加拉湾暖湿气流影响，属南亚热带季风气候区，流域位于暖湿气流的迎风坡面，具有降雨集中，大暴雨多，干湿季节分明，冬春干旱，夏秋湿涝的特点。

流域内有昔马气象哨，仅进行降雨量、气温观测。昔马气象哨建于1976年，至今有二十余年资料，其中1984年、1990年、1996年有部分月份缺测。根据对昔马气象哨实测资料的统计，多年平均降雨量为3960mm，一般情况下七月降雨量最大，其多年平均值为1115mm；一月降雨量最小，多年平均降雨量为21.4mm。降雨量集中，5月～10月降雨量占年降雨量的92.4%。历年实测降雨量均在3000mm以上，1998年为实测年降雨量最大的年份，降雨量达到5146mm。最大日降雨量为359mm，发生在1997年6月21日。该地区为云南省暴雨中心之一。

昔马气象哨实测多年平均气温13.6℃，极端最高气温28.9℃，出现在1978年8月13日，极端最低气温-7.7℃，出现在1979年1月3日。

自勐乃河河口至河源高差较大，随着高程的增加，降雨量增加，气温降低，立体气候特点明显。

根据盈江县气象站30年气象资料统计，多年平均相对湿度80%，多年平均最多风向为静风，出现频率为50%；其次为西南风，出现频率为13%；出现的最大风速为15.3m/s，风向为东北东。多年平均蒸发量为1943mm（Φ20蒸发皿观测）。

3.1.2 相对湿度

多年平均相对湿度80%

3.1.3 地震基本烈度VII度

3.1.4 地形系数：高原型高山、中山地貌

3.1.5 地形地貌特征

线路全线位于盈江县境内，沿线海拔高程在450～2100m之间，最高点为芹菜塘，海拔约2178m，最低点为那邦水电站附近，海拔约450m；相对高差约400～1650m之间，平均海拔约1025m。地形属高原型高中山、低山、盆地与河谷相间的地貌特征。

沿线山谷切割明显，地形起伏较大，地势较为陡峻，山坡坡度多在15～40°之间。沿线植被发育良好，森林覆盖率85％左右。

其中那邦水电站出线～老官勐～芹菜塘～山头大寨（景颇族大寨）一带为高中山、中山地貌，沿线地形为中切割高中山、中山陡坡地形为主，其次为部分浅切割低中山缓坡地形，该段森林覆盖率较高，主要为林区，局部为坡耕地；山头大寨（景颇族大寨）～220kV盈江变电所一带为低中山、低山及盆地地貌，该段森林覆盖率相对较差，主要为农田、坡耕地。

3.2 交通运输

3.2.1 铁路

那邦电站最近的铁路货运车站是大理站，距昆明里程389km，按铁路二级超限运输控制。

3.2.2 公路

目前从昆明有两条线路可至盈江，a.昆明-大理-潞江-腾冲-盈江，该线路总里程约720km；b.昆明-大理-潞江-镇安-芒市-盈江，该线路总里程约800km,上述公路中昆明-镇安为高速公路，其余为二、三级公路。从盈江至电站厂区的线路为：盈江-铜壁关-厂区，里程约87km，主要为省道S318三级公路，另有1.2km长、6m宽的厂区公路。

3.2.3 线路交通条件

有盈江-昔马，四明-拱腊田房等公路可用，另山头大寨、长梁子、关刀石、栗树园、卡扬河、瓦蕉等地有季节性通车乡村公路，部分需整修后可通车便道。有8km左右交通困难。

3.3 接入系统概况

那邦水电站220kV送出工程起于那邦水电站，止于220kV盈江变电站，全线采用单回路架设，线路从那邦水电站出线后朝东南走向，经过瓦蕉、卡扬河、樟栗、老官勐后朝东北走到栗树园、香山后朝东走，经过关刀石、芹菜塘、龙潭山、马脚石后向东北走，经过山头大寨、拱腊田房、姐列、姐岗后接到220kV盈江变，线路全长约38.5km。

在那邦水电站至220kV盈江变的220kV送出线路上同步架设一根24芯OPGW光缆，光缆芯数24芯，其中，6芯为G.655B纤芯，18芯为G.652D纤芯。盈江变、那邦水电站门型架至所内主控楼内通信机房采用ADSS光缆与OPGW相连，最后接至机房终端盒。OPGW光缆长约

38.5km，ADSS光缆长约0.8km。

本工程利用220kV盈江变配电装置预留间隔，建成至220kV那邦水电站出线间隔。

本工程新增设备的接地线及新增电缆沟的接地扁钢，与原接地网不少于两点可靠连接。本工程新增部分600x600电缆沟。电缆沟内采用电缆支架，电缆在电缆沟内沿支架敷设，无电缆沟的地方穿管暗敷。为防止电缆延燃，采用阻燃电缆，同时在新增电缆沟的适当位置设防火墙；在电缆敷设完毕后用耐火材料进行封堵，电缆在各封堵的两侧1m内涂刷防火材料。本工程包含的主要设备有：线路杆塔、SF6断路器、三柱水平伸缩式双静触头隔离开关（单接地）、三柱水平伸缩式双静触头隔离开关（双接地）、SF6电流互感器、电容式电压互感器、氧化锌避雷器、220kV母线等。

4．招标范围

招标范围为电站出线塔至盈江220kV变电站配电间隔（包括间隔的土建、设备的采购和安装）全部项目的施工及试运行工程承包，含项目建设范围内的土地征用（拆迁赔偿、林木砍伐、青苗赔偿）、设备材料的采购（含主要设备材料的监造、催交、运输、保管及辅助设备材料的招标采购）、施工及组织试运行等方面，以及为使输变电工程具备达标投产条件所需开展的建设及管理服务。

5．投标人资格要求

本次招标要求投标人同时具备以下资质和业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

5.1 投标人应具备送变电工程专业承包贰级及以上资质。

5.2 投标人应通过ISO9001质量认证并取得相应证书。

5.3 投标人应是独立的企业法人，具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态、没有处于重大诉讼、被司法机关予以查封、冻结执行主要资产。

5.4 投标人在专业技术、设备设施、人员组织等方面都应具有施工的能力。

5.5 投标人拟定的项目经理资质等级应为贰级及以上资质的注册建造师。

5.6 投标人应具有电力工程项目施工总承包管理方面的相应能力，投标人能提供令招标人满意的证据。

5.7 投标人应具有国内在建或已建类似的工程施工或总承包业绩，投标人能提供令招标人满意的证据。

5.8 投标人应具有签订合同的资格，投标人能提供令招标人满意的证据，证明其具有足够的资产及能力来有效地履行合同。

6．招标安排

6.1 发布招标公告时间：2011年1月14日；

6.2 报名时间：2011年1月14日至2011年1月20日上午9：00时-16：00时； 报名地点：云南省德宏州盈江县勐腊路盈江华富水电开发有限公司。

6.3 售标书时间：2011年1月19日至2011年1月20日，过期不候。

6.4 售标书地点：云南省德宏州盈江县勐腊路盈江华富水电开发有限公司。

6.5 标书费用：每套招标文件收取成本费人民币叁仟元整（3,000元），招标文件售后不退。

6.6 购买招标文件需提供的证件：

（1）投标人营业执照副本原件，留复印件（需加盖单位公章）；

（2）投标人资质证书副本原件，留复印件（需加盖单位公章）；

（3）投标人法人代表签发的购买招标文件的授权委托书或介绍信原件；

（4）购买招标文件经办人身份证原件，留复印件。

6.7 现场踏勘：招标人将于2011年1月21日上午8：30时组织投标人踏勘现场。报到地点为云南省德宏州盈江县盈江华富水电开发有限公司，由于条件限制，交通工具由招标人提供，踏勘期间的安全有投标人自负，食宿由投标单位自理。

6.8 标前会：现场踏勘结束后于2011年1月21日下午 17：00 时在云南省德宏州盈江县盈江华富水电开发有限公司召开标前会。

6.9 投标人应在2011年2月26日上午 10:00时前将投标文件送达（地点另行通知）； 在此时间后送达的投标文件将不再接受，未按规定附交投标保函的投标文件将被拒绝。

6.10 开标：发包人将于2011年2月26日上午10:00时在（地点另行通知）开标。投标人应派法定代表人或委托代理人(随身携带有效证明文件)出席。如投标人未派法定代表人或委托代理人参加开标会议，而又未按照招标文件要求通知招标人，招标人有权宣布其自动放弃投标。

7．联系方式

招标人

招标人名称：盈江华富水电开发有限公司

联系地址：云南省盈江县勐腊路

联系人：姚先生***0692-8120334

陈女士***0692-8120035

传真：0692-8120390

邮政编码：679300

电子邮箱：yjhfzb@126.com

招标代理

招标代理名称：北京国际电气工程有限责任公司

联系人：李先生

电话：***