综合布线施工合同

第一篇：综合布线施工合同

供 方：

一工厂地址：

二工厂地址：

商务部地址： 邮编：

电 话： 传真：

需 方：

收货地址

电 话

邮 编

收货人

要求发货日期

改变合同货运方式是否付费

□同意 □不同意

合同内容:

今向供方订购以下产品：

产品名称

规格、型号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计人民币： 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ￥

付款日期

付款方式

付款金额

开票日期

开票金额

支、现、电汇、其它

支、现、电汇、其它

商务部签字：

财务部签字：

营销中心主管签字：

备注

出库单号

订货条款：

1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。≤好范文 网www.xiexiebang.com整理该文章，版权归原作者、原出处所有≥

3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

4.供方在受到需方盖章确认后， 天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

5．本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

需方（盖章）： 供方（盖章）

日期: 日期:

第二篇：综合布线施工合同

淮南私享家酒店综合布线施工合同

甲方（发包方）：淮南市翔凡科贸有限公司

乙方（承建方）：安徽佳兴通通讯工程有限公司

为完成此次项目的综合布线工程，根据国家的法律法规，综合本次工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订同如下：

一，工程概况：

3，工程范围：网线架设与布防；信息模块的安装与测试；摄像机的安装与调测；

视频分配器的安装；交换机，路由器的安装；

4，工程数量：语音、网络信息点合计585个；摄像机18台；视频分配器60个；

交换机13个；路由器1台；

二，结算金额：

1，结算依据（单价）：按照信息点安装与调测50元/个；摄像机安装与调测220元/台；视频分配器安装50元/个；交换机的安装与线缆卡接50元/个；路由器安装50元/个；

2，结算金额（工程金额）：（585*50）+（220*18）+（60*50）+（50*13）+50=36910.00元；

三，付款方式：

合同签订后，付合同金额的60%（¥22146.00元）；设备全部安装测试完成后，一次性结清剩余40%（¥14764.00元）工程余款。

四，双方责任：

1，甲方：提出明确的施工周期并积极配合协调乙方的现场施工，并保证设备及

时到场；指派为甲方现场代表，负责协调施工中相关事宜；设备及线缆材料等应及时到场，若因为延误到场时间而耽误施工工期的，甲方应承担相应责任。

2，乙方：根据甲方要求在规定的施工期内完成相应设备的安装与调测，指派为乙方代表，认真履行合同，督导施工；乙方不承担由于设备及线缆等辅材的质量问题所涉及的一切责任与后果。

合同未尽事宜，双方友好协商解决。

本合同一式贰份，双方各执一份签字盖章生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

代表签字：代表签字：

日期：日期：

第三篇：综合布线施工合同

综合布线施工合同

综合布线施工合同1

甲方：_________

乙方：_________

一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。

二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;

三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;

1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;

2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。

4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的`各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。

六、验收

甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：

八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

综合布线施工合同2

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

经甲乙双方平等协商，现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。

一、工程名称：xxx科技有限公司网络及布线工程

二、工程地点：xxx工业制造城

三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。

四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。

五、合同工期

合同总工期为：60个工作日。

六、合同总价

1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)

2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。

七、承包方式：

乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。

八、工程款项支付时间和方式

1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。

2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。

3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。

4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。

5.付款账号：公司名称：xxx科技有限公司

开户银行：中国民生银行深圳xx支行

银行帐号：xxxxxx

地址：深圳市福田区xxx。

九、双方责任

1.甲方责任

1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。

2)配合现场协调工作。

3)按照合同约定支付工程款项。

2.乙方责任

1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。

2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。

3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。

4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。

十、验收

1、工程验收

网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。

十一、质保与维修

1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。

2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。

3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。

4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。

十二、违约责任

1、乙方未按约定的时间完工的.，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。

2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。

3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。

十三、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

十四、法律适用及争议解决

本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十六、其他约定条款

1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。

2、乙方指派xxx作为本合同的执行者，指派xxx作为本合同工程施工的执行者。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

综合布线施工合同3

供 方：

一工厂地址：

二工厂地址：

商务部地址： 邮编：

电 话： 传真：

需 方：

收货地址

电 话

邮 编

收货人

要求发货日期

改变合同货运方式是否付费

□同意 □不同意

合同内容:

今向供方订购以下产品：

产品名称

规格、型号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计人民币： 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ￥

付款日期

付款方式

付款金额

开票日期

开票金额

支、现、电汇、其它

支、现、电汇、其它

渠道部签字：

商务部签字：

财务部签字：

营销中心主管签字：

备注

出库单号

订货条款：

1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。

2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。

3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。

4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。

5．本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。

需方（盖章）： 供方（盖章）

日期: 日期:

第四篇：布线,施工合同

篇一：网络综合系统布线工程施工合同

网络综合布线系统工程施工合同

合同编号:mykj(2004)建第 号

签订日期:二oo四年六月 日 网络综合布线系统工程施工合同 发包方：a公司(以下称甲方)承包方：b公司(以下称乙方)经招标甲方现将a公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。为

明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程 具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况

一、工程名称: a公司办公楼等网络综合布线系统工程。

二、工程地点:a公司厂区内。

三、工程范围和内容: a公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。第二条 工程期限

1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。总日历工期为35天。

2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日 起24小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。

3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日 期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督 促乙方加班加点完成进度。第三条 合同总价和承包方式

本工程合同总价按中标价99.8万元包干（即人民币玖拾玖万捌仟元整），此 价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。第四条 物资供应

一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。

二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。乙方 必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。

三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托a公司

进行检验和验收。对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。

第五条 工程质量和检查验收

一、乙方必须按gb/t50321-2000、db44/114-2000所规定的施工标准和验收规范进行施工。

二、乙方在施工中应接受现场监理工程师的监督和检查，按工程进度及时向现场监理工程师提供有关的工程质量技术资料和报表。

四、隐蔽工程具备隐蔽条件后，乙方应自检合格并做好记录，并提前24小时书面通知现场监理工程师进行检查并签字验收。如现场监理工程师未能按时到场检查，乙方有权检查隐蔽，但应做好隐蔽检查记录，甲方应予以确认；如甲方事后提出复查时，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，限期整改，并重新验收，其费用由乙方负责。

五、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。

六、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后十天内组织交工验收。乙方按××总公司规定整理交工资料，一式三份装订成册(含竣工图二份)。交付给甲方，甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备查。

七、工程竣工验收后，乙方对施工的工程负责保修,保修期及有关责任按国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定执行,如发生的质量问题要查明原因，属设备、材料缺陷及施工质量问题时，由乙方无偿修理。第六条 售后服务及培训

1、乙方接到甲方要求服务电话后，先提供电话支持，在甲方要求现场解决时，乙方要在4小时内到达现场，超过4小时还未到现场的，用户有权请第三方代为维修，维修费用由供应商承担，具体费用（以维修发票为依据）从乙方交纳的履约保证金中扣除。

2、乙方免费为甲方提供综合布线和网络的培训。第七条 双方责任

一、甲方责任

1、负责审核乙方进度报表，按时向乙方支付工程进度款。

2、开工前申请办理好建设工程许可证,做好施工界区的“四通一平”，按审定的施工组织设计和方案将水电源接到指定地点。

3、协助办理动火证和施工人员、车辆进出场证。

4、负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。

5、组织施工图纸会审、签署会议纪要，并在五天内送有关单位。

6、负责协调乙方与相关施工单位施工现场的配合工作，有权对乙方的施工队伍进行监督，有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出警告，经整改仍不能满足要求的，甲方有权取消部分合同工程，直至取消全部合同工程。

7、派出 同志为施工现场监理工程师代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。

8、组织工程竣工验收，审核、办理工程竣工结算。

二、乙方责任

1、严格遵守a公司安全生产的有关规定,断路、断水、动土、动火等必须严格按规定办理手续，经a公司相关的主管部门审批后方可施工，确保生产及施工的安全。

2、遵守a公司厂内对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定，沿道路施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施，设置明显标志，做好乙方施工范围内的现场、成品、半成品的保护工作，同时采取有效措施确保乙方的工作不对其它建、构筑物；地上、地下管线；成品、半成品造成损害。如乙方未履行上述义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

3、施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净，保持办公楼道的干净、整洁。

4、编制施工组织设计(或施工方案)、施工进度计划、材料准备计划一式三份报甲方。工程正式开工后，每月22日向甲方报下工作月(本月23日至下个月22日)进度计划，并向甲方报本工作月(上个月23日至本月22日)工程进度完成月报表。

5、有义务做好与其它施工单位交叉施工的工作，在交叉施工期间做到随叫随到。

6、已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。

7、根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定,如发生的质量问题要查明原因，属施工程质量问题时，乙方接到通知后3天内派人修理，否则甲方可委托第三方修理，因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。

7、竣工后5天内乙方退场完毕，退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由乙方负责，并在结算时扣回。

8、竣工验收后20天内向甲方报送本工程结算书。

9、执行a公司办字[2000]89号文关于工程签证、预(结)算的有关规定办理结算。

10、自行办理地方政府规定的手续，如有困难，甲方予以协助。

12、派出同志为施工现场总代表，处理日常事宜。第八条 工程价款拨付

合同签署后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。工程进度达到60%时,甲方向乙方支付合同总价款的60%,工程完工验收合格后工程款支付至合同总价的90%,余款待办理结算后支付5%,留5%作为质保金5%。竣工验收满一年后，经甲方有关部门验收合格，证实没有质量问题后，将保修金一次支付给乙方。第十条 违约责任

一、在合同执行中，由于一方违约给另一方造成经济损失时，由责任方按有关规定负责赔偿。

二、由于乙方原因使合同工期拖延，每逾期一天，按500元/天偿付违约金。

三、如甲方拖欠工程进度款、尾款或没合同规定支付预付款，应按银行有关逾期付款办法或《广东省建设工程价款结算实施细则》中有规定处理。

四、本工程不得转包，主体工程不得分包,其它工程如需分包时，必须报甲方同意，分包工程最多不得超过总工程量的20%，否则甲方取消乙方该工程的承包资格，追回已付给的工程款，并按合同总价的20%罚款，由此造成的一切后果及损失，均由乙方负责。第十一条 不可抗力

不可抗力(地震、台风、水灾)发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况, 甲方应对灾害处理提供必要条件，因篇二：综合布线施工协议书 综合布线施工协议书 合同编号：_________ 甲 方：_________ 乙 方：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、ups配电工程。

乙方具体负责：

(1)暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

(2)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试

(3)ups配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；

(4)整个弱电工程采购部分包括：

除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额 本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ 法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________ 地 址：_________地 址：_________ 开户行：_________ 开户行：_________ 帐 号：_________帐 号：_________ 签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________篇三：网络综合布线合同4 甲方：_________ 乙方：_________ 布线工程承包合同

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 “_________办公大楼布线工程”(工程地址：_________)项目委托给乙方安装、调试。经甲、乙双方协商，达成如下协议： 第一条 工程范围

综合布线系统：按所附清单提供设备及材料，并完成所有弱电信息点(其中数据点 个，语音点 个)的安装、调试;工程完工后提供所有信息点的测试数据报告，此次综合布线包括网络系统、通信系统、监控系统、入侵报警系统、会议系统、vod点播系统、ktv点歌系统、信息引导发布系统、公共广播系统、点菜系统等图纸中所规化的弱电系统。

甲方按所附清单提供设备及材料，乙方负责所有线管及弱电线的铺设，不包括室内墙壁开槽及桥架的安装、铺设，并按图纸的要求铺设的指定点，如有变化甲方应提前通知乙方并签订变更协议。

所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”(以下简称“方案”执行)。第二条 工程承包方式

工程承包方式采取包清工。

第三条 工程总造价及付款方式

1、工程总造价工程总造价为：￥元整(大写：_________)。注：以上价格组成详见附件

合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

2、付款方式

① 乙方工人进入工地当天支付合同金额的5%，即——元，以后按进度付款，每____天支付合同金额的——%，即——元，工程款付至合同款95%时停止付款。甲方不按时付款，乙方有权停工，损失由甲方负责。

② 工程合同金额的5%，即;在弱点工程布线结束后、5日内测试完毕后一次性付清给乙方。第四条 工程工期

1、合同生效之日起_________日内，乙方项目经理进场和甲方协商，根据甲方提供的全套图纸确定具体的施工图纸及施工方案，并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

2、工程开工日期为：_________

3、若确需对“设计方案”做改动，或弱电施工图纸与现场情况不符时而最终决定权属甲方，应在当日内给予乙方答复，由双方项目负责人确认后方可实施。

4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权将工期顺延。

5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延;如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。并承担乙方的全部损失。

6、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。第五条 工程验收 乙方完成布线后通知甲方，甲方应在五日内组织人员测试完毕，验收按图纸要求。第六条 双方责任 甲方责任：

1、按合同要求支付工程款;

2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所;工人住所。

3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的电及照明设施;

4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施;

5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担;

6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。乙方责任：

1、合同生效后，_________日内进场确定施工方案;

2、工程涉及的材料、设备保证安全不浪费现场环境打不到安全标准造成损失乙方不负责任

3、按质按量按期完成施工内容;

4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担;第七条 违约责任

1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。

5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。

6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。第八条 其它

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字(盖章)后起生效。甲方：_________ 乙方：_________ 法人代表或授权代理人：_________ 法人代表或授权代理人：_________ _________签章(公章)：_________ _________年__月__日_________年__月__日

签章(公章)：

第五篇：弱电综合布线施工合同

施 工 合 同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就 鸣凰镇农贸市场新增监控系统设备 签定本合同，以便共同遵守，内容如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围： 新增视频监控系统设备

四、工程金额：

工程合同总价为人民币：)。如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。

五、付款方式

1、合同签订后，乙方进场施工完毕，经甲方验收合格，甲方即向乙方支付工程合同总价全款费用，金额为：贰萬捌仟叁佰零柒元整。

2、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。

六、完工时间与工程进度

按甲方工程进度，本合同工程于5月15日完成设备安装，5月18日完成调试，现场不具备施工条件(如停电、天气原因等)顺延。

七、甲方的职责

1.遵守本合同的付款方式。

2.甲方应向乙方提供必要的施工条件，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。

3.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。

4.负责与工程相关部门的协调工作。

八、乙方职责

1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。

2、严格按照施工方案要求、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。

3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。

4、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。

5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。

6、乙方应履行合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。

九、材料、设备供应

1、施工所需的物料由乙方负责提供。

2、如涉及甲供材料，乙方应合理使用，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。

十、工程验收及保修

1、工程验收；

乙方在工程完工后，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。

2、工程保修

a、该工程免费保修期年限为 壹 年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，3日内 到场维修，国家法定节假日顺延。

b、免费保修期过后，如发生设备故障的工程质量问题，乙方有义务提供有偿的维修服务。

十三 质量标准及施工要求

1.工程质量按江苏省相关质量验收标准施工，以甲方验收为准。

2.乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。

十四、人力不可抗拒事故

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。

十五、解决合同纠纷的方式

1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用（包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等）由败诉方承担。

2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带责任。

十六、合同生效及其它约定

1.本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完毕自动失效；

2.本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。

4.如违反本合同的相关约定，违约方应承担 5 ‰的违约金。5.其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

年 月 日 代表： 代表：