2015年下半年青海省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本试题

第一篇：2015年下半年青海省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本试题

2015年下半年青海省监理工程师执业资格：扣减施工节约

成本试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、当已规定了要求工期时，网络计划的计划工期，应。A：= B：≤ C：≥ D：

E：自我评定

2、网络计划工期优化的前提是。A：计算工期不满足计划工期

B：不改变各项工作之间的逻辑关系 C：计划工期不满足计算工期

D：将关键工作压缩成非关键工作 E：自我评定

3、在风险型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价 C：CM费

D：CM费+GMP E：工程保险金

4、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。A：设计计算失误 B：操作未按规程进行 C：施工方法不当

D：机械设备正常磨损 E：工程变更单

5、投标人对没有工程量，只填单价的项目(土方工程中的挖淤泥、岩石等)采用不平衡报价时，应遵循的原则是。A：单价降低 B：不能确定单价 C：单价提高 D：单价不变

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。A：可以采用直接委托方式发包 B：可以自行招标，但应当备案 C：可以自行招标，无须备案 D：必须委托中介机构代理招标 E：专业监理

7、《担保法》是指调整因__而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A．买卖关系 B．担保关系 C．合同关系 D．保证合同

8、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是 A．对心血管系统作用较强 B．对骨骼肌兴奋作用更强 C．对胃肠平滑肌作用较弱 D．具有中枢作用

E．对腺体分泌作用较弱

9、建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目是__。

A．主控项目 B．一般项目 C．重点项目 D．主要项目

10、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。A．部门负责人 B．技术负责人 C．档案室负责人 D．档案管理员

11、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理

12、采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是的分部分项工程。A：单价经换算 B：不易被重视 C：量大价高

D：采用补充单位估价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是。

A：目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多 B：目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多 C：目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少 D：目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少 E：工程保险金

14、【例3·单选题】某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。则流水施工工期是。A：16 B：18 C：20 D：22 E：自我评定

15、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。A：方案设计文件 B：初步设计文件 C：施工图设计文件 D：设计概算文件 E：专业监理

16、乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是__。A．甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保 B．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保 C．甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物

D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

17、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有__。A．公正性 B．独立性 C．服务性 D．科学性

18、【例1·单选题】某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工；流水节拍分别为2天、4天、3天、4天和3天、5天、4天、5天，则流水步距和流水施工工期分别为。A：2天和19天 B：3天和20天 C：4天和20天 D：5天和9天 E：自我评定

19、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、下列不能作为保证人的团体是。A：私营公司 B：国有公司 C：法人 D：学校 E：专业监理 21、2008版IS09000族标准包括核心标准。A：一个 B：两个 C：三个 D：四个

E：工程变更单

22、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益

C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目

23、采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加__。A．潜在损失和隐蔽损失 B．隐蔽损失和实际损失 C．实际损失和未投保损失 D．未投保损失和潜在损失

24、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

25、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。A．可行性研究阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．保修阶段

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标明每项工作最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明。A：工作①→③的自由时差为2 B：工作②→⑤为关键工作 C：工作②→④的自由时差为1 D：工作③→⑥的总时差为零 E：工作④→⑦为关键工作

2、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有。A：对造价目标进行风险分析 B：运行环境影响评价 C：协助业主签订咨询合同 D：协商确定工程变更价款 E：为处理费用索赔提供证据

3、关于代理的说法，正确的有。A：项目经理是施工企业的代理人

B：项目总监理工程师是监理单位的代理人 C：项目总监理工程师是建设单位的代理人

D：如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E：如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

4、下列关于不平衡报价的说法，正确的是__。A．对后期的施工分项，单价适当提高

B．估计施工中工程量可能增加的项目，单价提高 C．工程内容说明不清的，单价提高

D．没有工程量，只填单价的项目，单价提高

E．图纸有误，估计修改后工程量可能增加的项目，单价提高

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括。A：本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款 B：设计变更调整的合同价款

C：因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款 D：本期应扣回的工程预付款 E：承包人的索赔款

6、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B．如果按专业成立丁作队，则各专业队不能连续作业 C．施工现场的组织管理工作比较复杂

D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

7、建设项目投资构成中，引进技术和进口设备其他费包括。A：分期或延期付款利息 B：进口设备运输保险费 C：进口设备检验鉴定费用 D：担保费

E：国外工程技术人员来华费用

8、工程师对分包工程的管理职责有。A：批准分包工程部位 B：审查分包商资质 C：审查分包工程的质量

D：检查分包工程使用的材料

E：参与计量分包人完成的永久工程

9、【例3·多选题】在工程建设设计阶段，监理工程师进度控制的主要任务包括。A：确定工程总目标 B：编制项目总进度计划 C：编制设计总进度控制计划 D：编制阶段性设计进度计划 E：编制详细的出图计划

10、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有__。A．符合要求的业绩及信誉

B．法律、行政法规规定的其他有关条件 C．符合国家规定的注册资本

D．与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 E．从事相关建筑活动所应有的技术装备

11、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

12、__是进行隐蔽检查时必须作为重点控制的对象。A．混凝土墙体浇筑前对模板的检查 B．玻璃幕墙施工挂板前对龙骨的检查 C．基坑回填前对基础质量的检查 D．支柱模板对测量控制点的检查 E．预埋件的焊接检查

13、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。A．注册建筑师 B．注册结构工程师 C．注册建造师

D．注册造价工程师 E．注册监理工程师

14、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法

15、【例3·多选题】下列有关确定变更价款的做法，正确的有。A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C：确定的价款报送造价管理部门备案

D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

16、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

17、在工程网络计划中，关键线路是措的路线。A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：双代号时标网络计划中无波形线

D：单代号搭接网络计划中时距之和最大 E：单代号网络计划中时间间隔均为零

18、限额设计就是按批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计，即将上阶段设计审定的__先行分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。A．单位工程预算 B．投资额

C．单位工程概算 D．投资估算 E．工程量

19、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。A．拟定并商签材料、设备的订货合同 B．编制标底

C．组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题 D．协助业主组织开标、评标和定标 E．组织业主与中标单位商签施工合同 20、建设工程监理规划编写的依据有__。A．批准的可行性研究报告 B．工程建设标准和规范 C．监理实施细则

D．行业的规定和政策 E．合同和信息管理方案

21、为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括__。A．招标广告 B．合同协议书 C．评标方法

D．资格预审文件 E．定标原则

22、拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动包括__。A．新建、扩建、改建房屋 B．选择拆迁补偿方式 C．改变房屋和土地用途 D．租赁房屋 E．仍然居住房屋

23、质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的是。A：认证是由第三方进行 B：认可是由授权的机构进行 C：认证是书面保证 D：认可是正式承认

E：认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

24、建设工程(产品)及其生产的特点包括。A：产品的固定性 B：生产的流动性 C：产品多样性 D：生产的单件性 E：生产无外部约束

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，其他项目清单由组成。A：暂列金额 B：暂估价 C：计日工

D：总承包服务费 E：措施项目费

第二篇：新疆2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题

新疆2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设工程质量是指建设工程满足相关标准规定和要求的过程。A：顾客特殊要求

B：合同文件及合同约定 C：行业默认规则 D：全部业主意愿 E：工程变更单

2、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。A：推行CM承发包模式

B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 C：审查承包商提交的进度计划

D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续 E：自我评定

3、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为l．5，为简化计算，取生产能力指数为1，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为万元。A：16000 B：24000 C：28000 D：30000 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是。A：监理工程师通知 B：监理工程师函 C：施工例会纪要 D：协调事项备忘录 E：工程变更单

5、下列专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是。A：房屋建筑专业 B：水利水电专业 C：市政公用专业 D：机电安装专业 E：工程保险金

6、总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得同意。A：监理单位 B：专业监理工程师 C：施工单位 D：建设单位 E：工程保险金

7、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。A：化学分析 B：理论换算法 C：物理试验 D：经验鉴别法 E：专业监理

8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

9、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。A：固定资产 B：无形资产

C：项目铺底流动资金 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在建立和完善建设工程数据库的过程中。确定数据库结构之后面临的最主要任务是。

A：编制用户使用手册 B：修正数据的“时间差” C：积累与分析工程数据 D：培训数据库的使用人员 E：工程保险金

12、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是。A：设计方案最优

B：有利于发包人对承包人的监督和检查 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理

13、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元，实际工程量超过估计工程量10％以上时，单价调整为540元。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。A：216．0 B：219．0 C：219．3 D：220．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、建筑工程管理(CM)方法的基本指导思想是。A：缩短工程项目的建设周期 B：实现专业化生产 C：降低工程成本

D：平衡资源供应，提高工程质量 E：自我评定

15、用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是。

A：预算定额手册中的价格 B：当时当地的实际市场价格 C：调价文件公布的价格 D：国家计划价格

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、投资利润率是反映项目的重要指标。A：负债能力 B：盈利能力 C：偿债能力 D：抗风险能力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。A：董事长的户口所在地 B：主要办事机构所在地 C：主要合同履行地

D：主要经营场所所在地 E：专业监理

18、施工图预算的编制对象为。A：单项工程 B：单位工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列建设工程，不是必须实行监理的是。A：国家重点建设工程

B：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 C：小型公用事业工程

D：成片开发建设的住宅小区工程 E：工程保险金

20、组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

A：建设单位负责人 B：建设单位技术负责人 C：专业监理工程师 D：总监理工程师 E：工程变更单

21、某材料采购合同中，双方约定的采购量为500吨，合理磅差为0．3％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中错误的有。A：计量498吨，则应补交2吨

B：计量498．7吨，则应补交1．3吨 C：计量499．2吨，则不再补交 D：计量501．7吨，则退还1．7吨 E：专业监理

22、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。

A：提交工程师决定

B：提交争端裁决委员会决定 C：诉讼 D：仲裁 E：专业监理

23、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。A：可行性研究勘察 B：选址勘察 C：初步勘察 D：详细勘察 E：工程变更单

24、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。A：监理单位 B：人民法院 C：人民检察院

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

25、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、项目监理机构在建设工程施工阶段投资控制的任务包括。A：确定建设工程设计限额

B：对建设工程造价目标进行风险分析 C：编制工程量清单 D：审查工程变更价款

E：进行实际工程量和计划工程量对比

2、在下列情况下，工程师可以暂停施工。A：地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B：同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰 C：施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全 D：发包人订购的设备已运抵施工现场

E：施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

3、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有。A：批准分包工程部位 B：审查分包商资质 C：协调分包工程的施工

D：检查分包工程使用的材料

E：参与计量分包人完成的永久工程

4、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

5、被害人王某，1998年向县公安机关控告刘某故意伤害，公安机关立案侦查后，认为刘某的行为不构成犯罪，依法撤销了该案。后王某向人民法院起诉，人民法院受理了该案，人民法院适用简易程序审理了该案，该案中哪些做法符合刑事诉讼法规定的程序__ A．公安机关撤销该案 B．人民法院受理该案 C．王某向人民法院起诉

D．人民法院使用简易程序审理此案

6、在价值工程活动的分析阶段，实施价值工程的步骤有。A：功能系统分析 B：提案编写 C：方案创新 D：方案评价 E：功能评价

7、按照《建设工程施工合同》规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理现场外的道路通行权 B：向工程师提供工程进度计划 C：提供施工现场的地下管线资料

D：提供保证施工安全需要的围栏设施

E：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

8、下列关于对建设工程监理的作用表述中，正确的是__。A．有利于对建设单位的建设行为进行监督管理 B．有利于提高建设工程投资决策科学化水平

C．有利于政府对工程建设各方的建设行为进行全面监督管理 D．有利于实现建设工程项目投资规模最大化

E．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

9、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。

A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求

C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求

E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

10、监造人员采取驻厂监造实施监造时，应。A：编制监造规划

B：编制设备制造工艺方案 C：实施设备制造全过程监控 D：进行质量检查与控制

E：对设备出厂签署相应的质量文件

11、质量管理体系运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查

D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理

12、下列对于招标控制价的规定，说法正确的有。

A：招标控制价应在招标文件中公布，可根据实际情况上浮或下调 B：招标人应将招标控制价报工程所在地的工商管理部门备查

C：投标人经复核人认为招标人公布的招标控制价未按《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前5日向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉

D：投标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核 E：招标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝

13、国际上，工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有__。A．与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B．作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则作为分包商 C．以Project Controlling模式参与工程实施

D．以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目 E．以非代理型CM模式参与工程实施

14、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位的质量保修书中应当明确建设工程的保修__等。A．主体 B．范围 C．内容 D．期限 E．责任

15、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等

C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位 D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化 E：落实工程造价控制责任

16、监理工作完成后，向建设单位提交的监理工作总结的主要内容包括。A：建设工程监理合同履行情况概述 B：监理任务或监理目标完成情况评价 C：表明工程监理工作终结的说明 D：工程监理工作的成效和经验

E：由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单

17、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

18、下列属于专业甲级工程监理企业资质等级标准的是。A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业近2年内独立监理过2个以上相应专业的二级工程项目 C：申请工程监理资质之日前2年内没有规定禁止的行为

D：申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成质量事故 E：企业具有必要的工程试验检测设备

19、在建设工程的生产准备阶段，主要工作有__。A．招聘并培训生产管理人员 B．组建管理机构 C．组建项目法人

D．选择合适的材料供应商 E．认真做好图纸会审 20、质量问题调查的主要目的是明确质量问题的范围、程度、性质、影响和原因，为问题处理提供依据。调查报告的主要内容有__。A．与质量问题相关的工程情况 B．施工组织设计或施工方案 C．原因分析与判断

D．质量问题处理补救的建议方案

E．涉及的有关人员和责任及预防该质量问题重复出现的措施

21、可调总价适用于规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。A：工程内容 B：工程特征

C：技术经济指标 D：合同内容 E：概算定额

22、非计划性风险自留产生的原因可能是__。A．缺乏风险意识 B．风险评价失误 C．风险决策延误

D．风险决策实施延误 E．非基金储备不足

23、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的组织机构包括。A：股东会 B：项目经理 C：董事会 D：经理 E：监事会

24、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。A：具有独立订立合同的能力 B：良好的银行信用 C：完善的质量保证体系 D：相应的资金来源 E：良好的商业信誉

25、竣工结算与竣工决算的区别包括。A：编制的目的不同 B：编制的作用不同 C：反映的内容不同 D：编制的时间不同 E：作用和性质不同

第三篇：青海省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示试题

青海省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例3·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。A：提取部分材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款 E：专业监理

2、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A：监理工程师和设计单位 B：业主和建设单位

C：监理工程师和承包单位 D：建设单位和设计单位 E：自我评定

3、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延期开工报告的处理，正确的是。A：不同意延期开工报告的要求 B：同意延期开工报告中的要求

C：同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求 D：同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿 E：专业监理

4、在国际建筑安装工程费用组成中，承包商为承担通货膨胀、币值波动等风险所需要的费用属于。A：直接费 B：间接费 C：保险费 D：盈余

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、设计标准国家规范的强制性规定。A：必须高于 B：可以低于 C：可以高于 D：不得高于 E：专业监理

6、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是__。A．货价＝离岸价×人民币外汇牌价 B．货价＝到岸价×人民币外汇牌价

C．货价＝到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率 D．货价＝离岸价×运费率

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。若该分部分项工程的直接工程费为100万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。A：38 B：44 C：57 D：66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。

A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期． C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 E：专业监理

9、【例2·单选题】进度计划的执行过程中，应重点分析该工作的进度来判断工作进度，判断对计划工期产生的影响。A：拖延与相应费用的关系

B：拖延值是否大于该工作的自由时差 C：拖延与相应质量的关系

D：拖延值是否大于该工作的总时差 E：自我评定

10、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

11、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。

A：继续停工等待工程师的指示

B：向工程师再次发出请求复工的报告 C：自行复工

D：向发包人提交请求复工的报告 E：专业监理

12、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。该工程的建筑安装工程含税造价为万元。A：612．05 B：616．40 C：618．91 D：621．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例4·单选题】在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度。

A：既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B：不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天 C：会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天 D：会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长4天 E：自我评定

14、某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍见表2-9。则流水施工工期为天。A：23 B：22 C：21 D：20 E：自我评定

15、监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应核查分析设计单位的。

A：技术经济定额 B：技术经济责任制 C：设计图纸进度表 D：设计绩效考核制度 E：自我评定

16、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

17、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。A：技术措施 B：合同措施 C：组织措施 D：经济措施 E：自我评定

18、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款的年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。A：工艺参数 B：时间参数 C：空间参数

D：非流水施工参数 E：自我评定

20、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

21、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是。

A：合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B：合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效 C：诉讼解决合同争议

D：合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议 E：专业监理

22、监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的__。A．专家会议法 B．书面协调法 C．情况介绍法 D．访问协调法

23、工程师一般不对进行计量。

A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工 B：工程量清单中的全部项目 C：合同文件中规定的项目 D：工程变更项目

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、当建设工程有总承包单位时，对于单位工程施工进度计划，监理工程师。A：只负责审核而不需要编制 B：负责编制和审核

C：负责编制施工总进度计划

D：按年、季、月编制工程综合计划 E：自我评定

25、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验

2、建筑工程施工质量验收的要求包括。

A：参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格 B：符合施工组织设计要求 C：施工单位自检合格为基础

D：检验批的质量应按主控项目和一般项目验收 E：符合扩初设计图的要求

3、可以不申请办理施工许可证的情形有。A：工程投资额在80万元以下的建筑工程 B：工程投资额在30万元以下的建筑工程 C：建筑面积在以下的建筑工程 D：政府投资的建筑工程

E：建筑面积在以下的建筑工程

4、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

5、在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：相关图

6、利用横道图表示工程进度计划的特点有。

A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系

E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

7、__是进行隐蔽检查时必须作为重点控制的对象。A．混凝土墙体浇筑前对模板的检查 B．玻璃幕墙施工挂板前对龙骨的检查 C．基坑回填前对基础质量的检查 D．支柱模板对测量控制点的检查 E．预埋件的焊接检查

8、工程质量监督站对委托监理的工程主要的工作是__。A．监督质量行为 B．监督工程质量 C．监督工程进度 D．处理质量问题

E．核查勘察设计、施工和监理单位的资质

9、建设工程监理的主要任务是__。A．控制建设工程投资 B．控制建设工程制度 C．建设单位进行招标

D．协助施工单位进行索赔 E．控制建设工程质量

10、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率

C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期

E：项目投资财务净现值

11、工程设计专项资质划分为（）。A．建筑工程 B．建筑装饰

C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙

12、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有。A：施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 B：项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

C：监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务 D：项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E：设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

13、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查

B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底

D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检

14、建设工程质量控制的目标含义是__。A．必须满足业主要求 B．必须满足施工要求

C．必须符合国家强制性质量标准要求 D．可以通过合同加以约定

E．必须符合其他建设条件的要求

15、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。A．管理对象 B．管理主体 C．服务对象 D．服务内容 E．服务阶段

16、下列风险识别工作中，属于建设工程风险识别过程中核心工作的有。A：建立初始风险清单 B：分解建设工程风险 C：确定风险识别的原则

D：识别建设工程风险因素、风险事件及后果 E：建立建设工程风险清单

17、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

18、建设工程设计一般分为三个阶段。A：施工组织设计 B：方案设计 C：初步设计 D：设计准备 E：施工图设计

19、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E 20、【例5·多选题】下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有。A：最小工作面限定了每班安排人数的上限

B：每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定 C：最小劳动组合限定了每班安排人数的下限

D：施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约 E：应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量

21、根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定．社会保险费包括。A：养老保险费 B：失业保险费 C：医疗保险费 D：生育保险费 E：劳动保险费

22、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有__。A．投标人提供投标保函

B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函

23、建设工程流水施工的特点包括。A：有利于提高工程质量

B：各专业工作队能够连续施工

C：有利于提高技术水平和劳动生产率

D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短 E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织

24、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有。A：流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间

B：主导施工过程中的流水节拍应是各施工过程流水节拍的平均值 C：流水步距是两个相邻的工作队进人流水作业的最小时间间隔

D：工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间

E：流水步距的最大长度必须保证专业队进场后不发生停工、窝工现象

25、进行工程质量事故处理的主要依据中相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性

第四篇：注册监理工程师执业资格注册

注册监理工程师执业资格注册

发布日期: 2010-5-24阅读次数176

21一、许可依据

《注册监理工程师管理规定》（建设部令第 147 号）、《关于印发 < 注册监理工程师注册管理工作规程 > 的通知》（建市监函 [2006]28 号）

二、申请条件

取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位。

三、提交材料

（一）初始注册需提交材料（一式二份）

1、初始注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

2、申请人的执业资格证、职称证、学历或学位证、身份证件复印件；

3、申请人与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的聘用单位为申请人缴纳社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；

4、取得执业资格的人员，自证书签发之日起超过三年申请初始注册的，应提交达到继续教育要求的证明材料；

5、1寸免冠正面近期照片一张；

6、监理工程师执业行为核查情况登记表（表格可从福建省建设执业资格注册管理中心网站

[ http://zczx.fjjs.gov.cn/]下载专区中下载）。

（二）变更注册需提交材料（一式二份）

1、变更注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

2、申请人与原聘用单位解除劳动合同的证明文件；

3、申请人与现聘用单位签订的聘用劳动合同及社会保险机构出具的聘用单位为申请人缴纳社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；

4、申请变更注册专业的，应提供与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明，以及满足相应专业继续教育要求的证明材料；

5、申请单位名称更名的，只需提供聘用单位新名称的营业执照复印件；

6、跨省、自治区、直辖市变更执业单位的，还须提供满足新聘用单位所在地相应继续教育要求的证明材料；

6、申请人的原注册证书及执业印章、1寸免冠正面近期照片一张；

7、监理工程师执业行为核查情况登记表（表格可从福建省建设执业资格注册管理中心网站

[ http://zczx.fjjs.gov.cn/]下载专区中下载）。

（三）延续注册需提交材料（一式二份）

1、延续注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

2、申请人与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的聘用单位为申请人缴纳社会保险的清单复

印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；

3、在注册有效期内达到继续教育要求的证明材料；

4、注册证书复印件5、1寸免冠正面近期照片一张；

6、监理工程师执业行为核查情况登记表（表格可从福建省建设执业资格注册管理中心网站

[ http://zczx.fjjs.gov.cn/]下载专区中下载）。

（四）注销注册需提交材料（一式二份）

（1）注销注册申请表（表格由“注册监理工程师管理系统”生成）和相应电子文档（电子文档通过注册系统发送给省级注册管理机构）；

（2）申请人的注册证书和执业印章；

（3）证明注销原因的有效文件。

四、办理流程、申请人应 登陆 “ 福建省建设执业资格注册管理中心 ” 网站（网址： http://zczx.fjjs.gov.cn）, 点击“网上申报注册”，通过“注册监理工程师管理系统”填写注册信息、打印注册申请表，并上传电子文档；、聘用单位审核有关申报材料并签署意见后将申请材料上报省住房和城乡建设厅；、省住房和城乡建设厅对申请材料进行初审，核对原件和对有关内容进行核查，提出初审意见，再将初审意见和全部申请材料上报住房和城乡建设部。

五、办理期限

省住房和城乡建设厅自受理材料之日起在二十个工作日内上报住房和城乡建设部。

六、受理时间

省住房和城乡建设厅随时受理初始、延续、变更和注销注册材料。

七、办理地址、联系电话

办理地址：福州市北大路242号建设公寓一楼联系电话：0591-87546767

第五篇：监理工程师执业资格注册

监理工程师执业资格注册

一、监理工程师申请初始注册，应提交下列资料并同时在网上（建设部网址：）申报：

1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省、自治区、直辖市建设行政主管部门或其委托的注册管理机构，以下简称省级注册管理机构)；

2、《中华人民共和国监理工程师执业资格证书》；

3、身份证件（身份证或军官证、警官证等）；

4、与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明，由分公司缴纳的养老金证明应同时附上分公司营业执照）；

5、学历或学位证书、职称证书，与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明；

6、逾期初始注册的，应提交达到继续教育要求证明。

二、监理工程师申请延续注册，应提交下列资料并同时在网上(同上)申报：

1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师延续注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)；

2、与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加

社会保险的清单（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明，由分公司缴纳的养老金证明应同时附上分公司营业执照）；

3、延续注册继续教育要求证明；

4、本人的注册监理工程师资格证书和执业印章。

三、监理工程师申请变更注册，应提交下列资料并同时在网上（同上）申报：

1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)；

2、与新聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明）；

3、在注册有效期内，变更执业单位的，申请人应提供工作调动证明（与原聘用单位终止或解除聘用劳动合同的证明文件，或由劳动仲裁机构出具的解除劳动关系的劳动仲裁文件）。跨省、自治区、直辖市变更执业单位的，还须提供满足新聘用单位所在地相应继续教育要求的证明材料；

4、在注册有效期内变更注册专业包括以下两种变更方式：①原证书一个专业增加到两个专业的，可提供与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历的工程业绩证明，或满足相应专业继续教育要求的证明材料，或与增加专业一致的学历证书。②原证书有两个专业，其中一个专业变更为其他专业的，应提供满足相应专业继续教育要求的证明材料；

5、在注册有效期内，因所在聘用单位名称发生变更的，应在聘用单位名称变更后30日内按变更注册规定办理变更注册手续，并提供聘用单位新名称的营业执照。办理此类变更，监理工程师注册管理系统中必须无任何的注册和其他变更人员存在。

四、监理工程师申请注销注册，应提交下列资料并同时在网上（同上）申报：

1、《中华人民共和国注册监理工程师注销注册申请表》（一式二份）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)。

2、本人的注册监理工程师执业资格证书和执业印章。

五、注册执业证书和执业印章遗失破损补办：

1、《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书、执业印章遗失破损补办申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)；

2、在公开发行的报刊上声明作废的证明材料