第一篇：保证金保证书
篇一：保证金承诺书范本
承 诺 书
（建 设 单 位）
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）： 办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/手机：
监督单位： 县清欠办（章）
二0 年 月 日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费
（建设单位）预存审批表
注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份 篇二：保证金承诺书
提交履约保证金（担保）承诺书
致：
我在贵单位 招标中，做出如下郑重承诺：
如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。
承诺单位：
法定代表人或授权委托代理人：
年 月 日
篇三：履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：2013-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额 中标金额的10%。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人)：(单位公章）
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表：(签 字)年 月 日
纳税承诺书
：
在(招标编号：)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人)：
公章：
法定代表人或授权代表(签字)： 年 月 日
不拖欠民工工资承诺书
：
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月 日
确保工程质量承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：
1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。
2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。
3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。
4、我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使 质量达到合格标准。
5、工程竣工后，我方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。
以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的()%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月 日
保证工程不转包不分包承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包中标工程，并随时接收建设单位的监督。
若我单位在项目实施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，甘愿受法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月 日
篇四：保证金承诺书模板
承诺函
贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标时间为 年 月 日，投标有效期 天。根据编号为（招标文件编号）的招标文件相关规定，贵司支付投标保证金为 元。
根据上述招标文件约定：
（相关招标文件关于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）
为保证贵司本项目投标活动的顺利履行，我司作为本项目的代理商，承诺若招标人未能按照相关规定及时（最晚不迟于 年 月 日）退还投标保证金的，该笔投标保证金由我司于十个工作日内支付给贵司。
承诺人：（及盖章）日 期： 年 月 日 篇五：保证金承诺书
附件2：
常州市建筑业企业农民工工资保证金动用支付承诺书
（工程所在地）建设局：
劳动和社会保障局：
总工会：
工程项目现已由我公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；
2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；
3．企业负责人、注册建造师（项目经理）、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；
5．建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
第二篇：保证金保证书
承 诺 书
（建 设 单 位）
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）：
办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/手机：
监督单位：
县清欠办（章）
二0 年 月 日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费（建设单位）预存审批表
注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份篇二：保证金承诺书模板
承诺函
致：上海三菱电梯有限公司 分公司
贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标时间为 年 月 日，投标有效期 天。根据编号为（招标文件编号）的招标文件相关规定，贵司支付投标保证金为 元。
根据上述招标文件约定：
（相关招标文件关于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）为保证贵司本项目投标活动的顺利履行，我司作为本项目的代理商，承诺若招标人未能按照相关规定及时（最晚不迟于 年 月 日）退还投标保证金的，该笔投标保证金由我司于十个工作日内支付给贵司。
承诺人：（及盖章）日 期： 年 月 日篇三：保证金承诺书
提交履约保证金（担保）承诺书
致：
我在贵单位 招标中，做出如下郑重承诺：
如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。
承诺单位：
法定代表人或授权委托代理人：
年 月 日篇四：履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：2013-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额 中标金额的10%。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人)：(单位公章）
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表：(签 字)年 月 日
纳税承诺书
：
在(招标编号：)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人)：
公章：
法定代表人或授权代表(签字)： 年 月
日
不拖欠民工工资承诺书
：
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：
确保工程质量承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：
1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。
2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。
3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。
4、我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使 质量达到合格标准。
5、工程竣工后，我方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。
以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的()%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月 日
保证工程不转包不分包承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包中标工程，并随时接收建设单位的监督。
若我单位在项目实施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，甘愿受法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月 日篇五：保证金承诺书
缴纳旅行社质量保证金承诺书
北京市丰台区旅游局：
根据《旅行社条例》第十三条的规定，投资人承诺，在取得《旅行社业务经营许可证》之日起3个工作日内，向北京市旅游局指定的银行开设专门的质量保证金账户，存入质量保证金三十万元，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保。并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定，在存入质量保证金，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保后7个工作日内，向旅游行政管理部门提交存入质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。
第三篇：保证金保证书
履約保證金連帶保證書
保證書編號：
一、立連帶保證書人(保證人)銀行 分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠
商)(以下簡稱廠商)得標臺灣銀行股份有限公司採購部(以下簡稱臺灣銀行採購部)之（招標案號），(契約編號)，(招標標的)，依招標文件(含其變更或元整(nt$外幣)（以下簡稱保證總額），該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
二、臺灣銀行採購部依契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者，一經臺灣
銀行採購部書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依臺灣銀行採購部書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第745條之權利。履約保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以中華民國臺灣臺北地方法院為第1審管
轄法院。
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國 年 月 日止。
五、臺灣銀行採購部係以代理人身分為洽辦機關代辦上述採購案，並已由洽辦機關
授權核收、保管、扣收與核退履約保證金。
六、本保證書正本1式2份，由臺灣銀行採購部及本行各執1份，副本1份由廠 商存執。
七、本保證書加蓋本行印信或經理職章後生效。
此 致
補充)規定應向臺灣銀行採購部繳納履約保證金新臺幣(或外幣)(中文大寫)臺灣銀行股份有限公司採購部
連帶保證銀行：
負責人(或代表人)：
地 址
電 話
中 華 民 國 月 年 日篇二：保证金承诺书模板
承诺函
致：上海三菱电梯有限公司 分公司
贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标时间为 年 月 日，投标有效期 天。根据编号为（招标文件编号）的招标文件相关规定，贵司支付投标保证金为 元。
根据上述招标文件约定：
（相关招标文件关于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）
为保证贵司本项目投标活动的顺利履行，我司作为本项目的代理商，承诺若招标人未能按照相关规定及时（最晚不迟于 年 月 日）退还投标保证金的，该笔投标保证金由我司于十个工作日内支付给贵司。
承诺人：（及盖章）日 期： 年 月 日篇三：保证金承诺书范本
承 诺 书
（建 设 单 位）
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）：
办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/手机：
监督单位：
县清欠办（章）
二0 年 月 日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费（建设单位）预存审批表
注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份篇四：保证金承诺书
附件2：
常州市建筑业企业农民工工资保证金动用支付承诺书
（工程所在地）建设局：
劳动和社会保障局：
总工会：
工程项目现已由我公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金： 1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的； 2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的； 3．企业负责人、注册建造师（项目经理）、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。4．将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的； 5．建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。
注册建造师（项目经理）（签字）：
法定代表人签字（签字）：
施工单位名称（章）：
年 月 日篇五：退还保证金的申请报告+工资发放保证书
退还保证金的申请报告
我单位施工的石狮市鸿运织造厂有限公司2#厂房工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠农民工工资。现申请退还本工程履约保证金54406元，（大写）人民币 伍万肆仟肆佰零陆元。特此保证！施工单位（章）2013年3月15日 工资发放保证书
我单位施工的石狮市鸿运织造厂有限公司2#厂房工程施工期间自觉遵守相关的法律法规，严格按照有关解决拖欠农民工工资问题的有关文件的指示要求，按月支付民工工资，至工程竣工无发生拖欠农民工工资行为。
第四篇：保证书逃保证金
保证书逃保证金
篇一：保证金保证书范文
篇一：保证金承诺书范本
承
诺书
（建 设 单 位）
清理建设领域工程
款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事
关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业
诚信度，在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建
筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金
到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的
项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》
约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程
价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工
企业结清工程价款。
二、认真履行建设
（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民
工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按
《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农
民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清
欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清 欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠
办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）：办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/手机：
监督单位： 县清欠办（章）
二0年月日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费
（建设单位）预存
审批表
注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份
篇二：保证金承诺书
提交履约保证金（担保）承诺书
致：
我在贵单位 招标中，做出如下郑重承诺：
如果我单位有幸中 标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位
可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。
承诺单位：
法定代表人或授权委托代理人：
年 月 日
篇三：履约保证金承诺书
履约
保证金承诺书
本保证金作为 河
南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）
工程施工 项目(招标编号：2013-gc-g-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中
标金额的10%。
1、承包人保证在收
到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十
(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为 转账或现金。
3、如果此时存在合
同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换
项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人)：(单位公章）
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权
代表：(签 字)年月 日
纳税承诺书
：
在(招标编号：)招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺
我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人)： 公章：
法定代表人或授权
代表(签字)： 年 月 日
不拖欠民工工资承诺书
：
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人或授
权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关
工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使
用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用
民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转
包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规
定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受
业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权
代理人(签字)：
日 期：
年 月 日
确保工程质量承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响
应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：
1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。
2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。
3、调动我方积极因
素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。
4、我方保证在工程 竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使 质量达到合格标准。
5、工程竣工后，我
方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。
以上是我单位对该
工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问
题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的()%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并
自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权
代理人(签字)：
日 期：
年 月日
保证工程不转包不分包承诺书
：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响 应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包中标工程，并随时接收
建设单位的监督。
若我单位在项目实
施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，甘愿受法律法规处罚。承担由此造
成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权
代理人(签字)：
日 期： 年 月 日
篇四：保证金承诺书模板
承诺
函
贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标
时间为 年 月 日，投标有效期 天。根据编号为（招标文件编号）的招标文
件相关规定，贵司支付投标保证金为元。
根据上述招标文件
约定：
（相关招标文件关
于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）
为保证贵司本项目
投标活动的顺利履行，我司作为本项目的代理商，承诺若招标人未能按照相关规定及时（最
晚不迟于 年 月 日）退还投标保证金的，该笔投标保证金由我司于十个工作日内
支付给贵司。
承诺人：（及盖章）日 期： 年 月 日
篇五：保证金承诺书
附件2：
常州市建筑业企业农民工工资保证金动用支付承诺书
（工程所在地）建设局：
劳动和社会保障局：
总工会：
工程项目现已由我
公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：
—、严格遵守《中
华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域
劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。
二、严格按合同约
定支付劳务工程款和农民工工资。
三、监督或做到用
工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。
四、告知农民工享
有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。
五、农民工工资保
证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：
1．故意拖延、拒不
履行支付农民工工资义务，超过限定时间的； 2．因拖欠农民工工 篇二：保证金保证书范文
承诺书
（建 设 单 位）
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规
定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支
付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延
误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金
先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意
县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县
清欠办，县建设局的处罚。承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字
并盖章）：办公电话/手机/信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/手机： 监督单位：
县清欠办（章）二0年月日 注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费（建设单位）预存审批表注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份篇二：保证金
承诺书模板
承诺函 致：上海三菱电梯有限公司分公司 贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标时间为 年 月 日，投标有效期 天。根据编号为（招标文件编号）的招
标文件相关规定，贵司支付投标保证金为元。根据上述招标文件约定：（相关招标文件关于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）
为保证贵司本项目投标活动的顺利履行，我司作为本项目的代理商，承诺若招标人未能
按照相关规定及时（最晚不迟于 年 月 日）退还投标保证金的，该笔投标保证金
由我司于十个工作日内支付给贵司。承诺人：（及盖章）日 期： 年 月 日篇三：保证金承诺书 提交履约保证金（担保）承诺书致：
我在贵单位招标中，做出如下郑重承诺： 如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。
如届时不提供，贵单位可取消我单位的中(转载于:www.cSSyq.co m 书 业 网:保证书逃保证金)标资格，并没收投标保证金。承诺单位：法定代表人或授权委托代理人：年 月 日篇四：履约保证金承诺书 履约保证金承诺书
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡
镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：2013-gc-g-026）所签定合同的履约保
证金。履约保证金额中标金额的10%。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为
合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格
报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终
解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保
证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。投标人名称(承包人)：(单位公章）银行账号： 开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表：(签 字)年月 日 纳税承诺书：
在(招标编号：)招标活动中，如果
我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部
门。投标人名称(承包人)：公章：
法定代表人或授权代表(签字)： 年 月
日不拖欠民工工资承诺书
： 为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人
或授权代表的资格，郑重承诺：我单位承建的 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳
动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工
工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共
事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决
定。承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)： 确保工程质量承诺书 ：
我单位在项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单
位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并
对工程质量创优良有如下承诺：
1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期
目标的实现。
2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。
3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。
4、我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方
所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使 质量达到合格标准。
5、工程竣工后，我方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。
以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的()%。严重时，甘愿
受法律法规处罚，并自动撤出现场。承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)： 日 期： 年 月日 保证工程不转包不分包承诺书：
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包中标工程，不分包
中标工程，并随时接收建设单位的监督。若我单位在项目实施过程中自食其言，出现转包、分包等违反规定的行为，甘愿受法律
法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损
失，自动撤出现场。承 诺 单 位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)： 日 期： 年 月 日篇五：保证金承诺书 缴纳旅行社质量保证金承诺书 北京市丰台区旅游局：根据《旅行社条例》第十三条的规定，投资人承诺，在取得《旅行社业务经营许可证》
之日起3个工作日内，向北京市旅游局指定的银行开设专门的质量保证金账户，存入质量保证金三十万元，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保。并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定，在存入质量保证金，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保后7个工作日内，向旅游行政管理部门提交存入质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。篇三：保证金保证书
篇一：履约保证金连带保证书
履約保證金連帶保證書
保證書編號：
一、立連帶保證書人(保證人)銀行分行(以下簡稱本行)茲因(得標廠
商)(以下簡稱廠商)得標臺灣銀行股份有限公司採購部(以下簡稱臺灣銀行採購部)之（招標案號），(契約編號)，(招標標的)，依招標文件(含其變更或元整(nt$外幣)（以下簡稱保證總額），該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
銀行採購部書面通知本行後，本行當即在前開保證總額內，依臺灣銀行採購部書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議，並無民法第745條之權利。履約保證金有依契約規定遞減者，保證總額比照遞減。
三、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以中華民國臺灣臺北地方法院為第1審管 轄法院。
四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至民國年月日止。
五、臺灣銀行採購部係以代理人身分為洽辦機關代辦上述採購案，並已由洽辦機關 授權核收、保管、扣收與核退履約保證金。
六、本保證書正本1式2份，由臺灣銀行採購部及本行各執1份，副本1份由廠 商存執。
七、本保證書加蓋本行印信或經理職章後生效。
此 致
補充)規定應向臺灣銀行採購部繳納履約保證金新臺幣(或外幣)(中文大寫)臺灣銀行股份有限公司採購部 連帶保證銀行：負責人(或代表人)：
地址
電話
中華 民國月 年日篇二：退还保证金的申请报告+工资发放保证书
退还保证金的申请报告
我单位施工的石狮市鸿运织造厂有限公司2#厂房工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠农民工工资。现申请退还本工程履约保证金54406元，（大写）人民币 伍万肆仟肆佰零陆元。特此保证！施工单位（章）2013年3月15日
工资发放保证书
我单位施工的石狮市鸿运织造厂有限公司2#厂房工程施工期间自觉遵守相关的法律法规，严格按照有关解决拖欠农民工工资问题的有关文件的指示要求，按月支付民工工资，至工程竣工无发生拖欠农民工工资行为。
特此保证！
施工单位（章）2013年3月15日篇三：保证金承诺书
承诺书
陕西建工集团第十建筑工程有限公司：
为承建 工程，我公司（本人）自愿向贵公司交纳 保证金元
（￥），由贵公司代向建设单位（或招投标代理机构）交纳。此保证金如发生建设单位（或招投标代理机构）扣款或不予退回等风险，由我公司（本人）承担，与贵公司无关。特此承诺！
此保证金请转入如下单位：收款单位： 账 号： 开 户
承诺人： 月
行： 年日
第五篇：旅行社质量保证金缴纳保证书
旅行社质量保证金缴纳保证书1
xxxxx旅游局
根据《旅行社条例》规定，xxxx旅行社(经营许可号xxxxxx)需依法缴纳xxxxx万元人民币(金额大写：)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号
为)，我行作出如下保证，保证申请人支付：
1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的.损失。
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。
如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
本担保保证书有效期自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
旅行社质量保证金缴纳保证书2
xxx旅游局
根据《旅行社条例》规定，xxx旅行社（经营许可号xxx）需依法缴纳xx万元人民币（金额大写：xxx ）的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社（以下简称申请人）签订的协议（编号为xxx），我行作出如下保证，保证申请人支付：
1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游—行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。
如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游—行政管理部门出具的'《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游—行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
xx年xx月xx日
旅行社质量保证金缴纳保证书3
xx旅游局
根据《旅行社条例》规定，xx旅行社(经营许可号xx)需依法缴纳xx万元人民币(金额大写 ： )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 xx)，我行作出如下保证，保证申请人支付：
1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。
如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的`《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
此致
敬礼
保证人：xx
20xx年x月x日
点击咨询 