2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷

第一篇：2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷

2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过。A：80万 B：100万

C：招标项目合同价的2％ D：招标项目估算价的2％ E：工程保险金

2、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A：7 B：14 C：28 D：30 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是。A：合同协议书、通用条款、专用条款 B：中标通知书、专用条款、协议书 C：中标通知书、专用条款、投标书

D：中标通知书、专用条款、工程量清单 E：专业监理

4、矩阵制监理组织机构形式具有__的优点。A．命令系统单一

B．集中领导、集中权力 C．协调工作量小

D．有较大机动性与适应性

5、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。A：10 B：20 C：30 D：40 E：专业监理

6、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理

7、遵守__准则，是监理工程师注册的重要条件。A．监理工程师职业道德 B．公正、独立、自主

C．守法、诚信、公正、科学 D．严格监理、热情服务

8、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。A：编制投资控制工作流程 B：参与合同修改 C：审核竣工结算

D：对变更方案进行技术分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。A：设计文件图示尺寸的工程量净值

B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 C：工程实体量和损耗量之和 D：实际施工完成的全部工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的。A：计划完成任务量 B：实际完成任务量 C：实际进度偏差 D：实际投入的时间 E：自我评定

11、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。A：监理委托函 B：工程变更申请书 C：监理合同专用条件

D：实施过程中与委托人签署的补充文件 E：专业监理

12、国有工程监理企业改制为有限责任公司的过程中，在资产评估和股权设置之间的工作步骤通常是。A：认缴出资额 B：申请设立登记 C：产权界定

D：签发出资证明书 E：工程保险金

13、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由__。A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施 B．专业监理工程师负责

C．专业监理工程师指定的专人负责实施 D．资料员负责

14、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。A：筹措建设资金

B：审核上报项目初步设计和概算文件 C：提出项目开工报告

D：编制项目财务预算、决算 E：工程保险金

15、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。

A：招标人承担，费用由投标人承担 B：投标人承担．费用由招标人承担 C：招标人承担，费用由招标人承担 D：投标人承担，费用由投标人承担 E：专业监理

16、在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的，此偏差将不会影响总工期。A：持续时间

B：紧前工作最迟完成时间 C：总时差

D：紧后工作最早开始时间 E：自我评定

17、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。A：1年 B：2年 C：3年 D：5年

E：工程保险金

18、须经过总监理工程师审核签认后报送建设单位的用表是。A：费用索赔审批表 B：工程款支付证书 C：工程临时延期审批表 D：工程暂停令 E：工程保险金

19、【例3·单选题】仅适用于工作从开始到结束的整个过程中进展速度均为固定不变的实际进度与计划进度比较的方法是。A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法 C：香蕉曲线比较法 D：前锋线比较法 E：自我评定

20、【例2·单选题】工程进度控制的技术措施有。A：完善职责分工 B：协助完善质量保证体系 C：对工期提前者实行奖励 D：建立多级网络计划体系 E：工程保险金

21、【例1·单选题】采用“最高限额成本加固定最大酬金合同”方式，若承包方要获得成本、酬金的支付以及分享节约额，则必须是。A：实际成本在预期成本和报价成本之间 B：实际工程成本在报价成本和限额成本之间 C：实际工程成本超过限额成本 D：实际成本低于预期成本

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工程花费3万元；由于业主缘故导致功效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0．5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A：2．0 B：3．0 C：5．0 D：5．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付万元。A：10 B：25 C：20 D：35 E：专业监理

24、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、【例2·单选题】质量管理体系评审的目的是使体系能够。A：持续改进 B：有效识别 C：制定方针 D：质量经营 E：工程变更单

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、涨价预备费以__为计算基数。A．建设期利息

B．固定资产投资方向调节税 C．工程建设其他费用 D．建筑安装工程费 E．设备工器具购置费

2、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。

A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划

D：编制工程年度、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

3、下列属于施工机械使用费的有。

A：施工机械由原驻地迁移至另一地区的机械运输费 B：经常修理费

C：工具用具使用费

D：机械由一工地运至另一工地的运输费

E：机上司机、司炉的基本工资和工资性津贴

4、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

5、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有。A：建设单位的计划系统 B：勘察单位的计划系统 C：设计单位的计划系统 D：施工单位的计划系统

E：材料供应单位的计划系统

6、按照物质消耗内容分类，可将建设工程定额分为__。A．人工消耗定额 B．土建工程消耗定额 C．材料消耗定额 D．安装消耗定额 E．机械消耗定额

7、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括。A：拉伸试验 B：抗压试验 C：抗剪试验 D：弯曲试验 E：抗扭试验

8、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括__。A．土地使用权

B．社会团体的教育设施 C．土地所有权

D．抵押人所有的交通工具 E．依法被监管的财产

9、工程监理实施依据包括。A：法律法规 B：工程建设标准 C：初步设计文件 D：施工合同

E：勘察设计文件及合同

10、工程监理单位的服务内容包括。A：招标代理 B：项目策划 C：项目保修 D：造价咨询 E：施工过程管理

11、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

12、投资估算是建设工程的投资控制目标。A：技术设计 B：设计方案选择 C：初步设计 D：施工图设计 E：承包合同价

13、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，2)E．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，1)

14、工程建设参与各方通用的监理工作表格包括。A：工程临时延期申请表 B：工程材料报审表 C：监理工作联系单 D：费用索赔审批表 E：工程变更单

15、为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好的工作包括__。A．及时下达工程开工令 B．及时提供施工场地 C．妥善处理工程延期事件 D．提醒业主履行自己的职责 E．及时支付工程进度款

16、在工程质量控制中，直方图可用于。A：分析产生质量问题的原因 B：分析判断质量状况

C：估算生产过程总体的不合格品率 D：分析生产过程是否稳定 E：评价过程能力

17、下列属于合同的内容的是。A：数量 B：标的 C：履行期限 D：价款

E：招标公告

18、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作 C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间 D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E：比横道图直观明了

19、施工图预算是建设单位的依据。A：确定项目造价 B：进行施工准备 C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准 E：施工期间安排建设资金

20、《建设工程工程量清单计价规范》的制定依据是（）。A．FIDIC条款

B．建设部第107号令：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 C．《中华人民共和国招标投标法》 D．国际惯例

E．我国当前的实际情况

21、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。

A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线

22、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有。A：完成监理任务后获得酬金 B：变更委托监理工作范围 C：监督委托人执行法规政策 D：委托人严重违约时解除监理合同 E：协调委托人与设计单位的关系

23、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

24、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有。A：汽车 B：土地

C：土地所有权 D：支票

E：可以转让的商标专用权

25、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程

E．非承包商原因检验导致施工延误

第二篇：辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

3、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

4、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。A：3万元 B：5万元 C：7万元 D：10万元 E：专业监理

5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

7、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A：从签订合同日起，至缺陷通知期结束 B：从签订合同日起，至完成施工义务 C：从工程开工日起，至完成保修义务

D：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 E：专业监理

8、建设项目静态投资考虑的因素是。A：价格上涨风险引起的投资增加 B：因时间迁移而产生的单利利息支出 C：因时间迁移而产生的复利利息支出 D：因工程量误差而可能引起的投资增加 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

10、某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的__。

A．密级为秘密，保管期限为长期 B．密级为机密，保管期限为长期 C．密级为秘密，保管期限为短期 D．密级为机密，保管期限为短期

11、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

12、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。

A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期 B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资

C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量 E：工程保险金

13、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

14、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

15、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。A：协议书 B：专用条款 C：标准条款 D：质量保修书 E：专业监理

16、项目总承包模式具有的优点之一是__。A．合同关系简单 B．合同管理难度小 C．合同价格低

D．有利于质量控制

17、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

18、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。

A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务 B：承包单位不承担任何责任和义务 C：监理工程师可以提出建设性意见

D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料 E：自我评定

19、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理 20、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。A．供货方 B．运输部门 C．采购方

D．供货方和运输部门共同

21、【例1·单选题】建筑工程管理方法的特点是。

A：缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益 B：调节计划进度与实际进度的改变 C：动态控制设计进度

D：加强与业主、监理单位、科研单位、承包商的协作和配合 E：自我评定

22、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

23、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。A：董事长的户口所在地 B：主要办事机构所在地 C：主要合同履行地

D：主要经营场所所在地 E：专业监理

24、【例2·单选题】质量目标通常依据组织的制定。A：质量意识 B：质量方针 C：质量计划 D：质量需求 E：工程变更单

25、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点 D．设计计算方法 E．施工要求

2、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

3、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

4、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

5、工程网络计划的优化目标有。A：降低资源强度

B：使计算工期满足要求工期

C：寻求工程总成本最低时的工期安排 D：工期不变条件下资源需用量均衡 E：资源限制条件下工期最短

6、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享，其中无形效益有__。

A．避免争议和诉讼的产生 B．工程信息增加 C．工作积极性提高 D．建设周期缩短

E．施工单位社会信誉提高

7、承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是。A：施工合同的目标工期

B：作为工程师对施工进度控制的依据 C：发包人和工程师依据计划进行协调 D：作为发包人对施工进度控制的依据 E：作为发包人进行工期索赔的依据

8、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括（）。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

9、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

10、对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中包括__。A．发出监理通知

B．发出《工程暂停令》 C．按规定上报 D．进行原因分析

E．组织检查、鉴定、验收

11、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

12、《建设工程监理规范》规定。监理单位应于委托监理合同签订后l0天内将书面通知建设单位。

A：项目监理机构的组织形式 B：监理实施细则

C：项目监理机构的人员构成 D：对总监理工程师的任命 E：监理工作制度

13、工程咨询公司为承包商提供服务有以下哪些情况。A：为承包商提供工程设计服务 B：承担基本设计

C：为承包商提供技术咨询服务 D：承担投标设计

E：为承包商提供合同咨询和索赔服务

14、经原因分析后，确认不需专门处理的质量问题，应该__。A．满足安全使用要求

B．必须征得设计单位的同意 C．保证不构成对工程安全的危害 D．必须征得监理单位的同意 E．必须征得建设单位的同意

15、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在每个计量周期到期后的7d内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括内容。A：累计已完的合同价款

B：本周期合计完成的合同金额 C：返工损失费

D：恶劣气候造成的窝工损失费 E：本周期合计应扣减的金额

16、静态投资回收期可以从（）起算。A．项目开始产生净收益的年份 B．项目投入建设年份 C．项目试生产年份 D．项目投产年份 E．项目试投产年份

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单的编制依据包括。A：预算定额 B：清单计价规范

C：建设工程设计文件 D：招标文件 E：施工组织设计

18、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

19、按照适用范围，建设工程定额分为。A：国家定额 B：地区定额 C：行业定额 D：基础定额 E：企业定额

20、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

21、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__等职责。A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的丁艺过程或施工下序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更

22、下列属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：施工组织设计审核制度 B：图纸会审及设计交底制度 C：监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度 D：单位工程验收、单项工程验收制度 E：质量安全事故报告和处理制度

23、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

24、项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括。A：文件名称 B：文件摘要信息 C：文件的签发人

D：文件的发放单位(部门)E：文件编号

25、引进技术和进口设备其他费用包括__。A．担保费

B．设备检验试验费 C．设备检验鉴定费 D．包装费

E．分期付款利息

第三篇：辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷

辽宁省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。A：招标文件为准，开标时间后延 B：招标文件为准．开标时间不变 C：书面解答为准，开标时间后延 D：书面解答为准，开标时间不变 E：专业监理

2、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为__周。A．1 B．2 C．3 D．4

3、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。A：资质等级高 B：资质等级低 C：各自 D：综合后 E：工程保险金

4、建设工程竣工决算的内容不包括__。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．竣工工程施工图预算

5、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。A：改进方法 B：过程方法 C：信息方法 D：分析方法 E：工程变更单

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。

A：因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B：竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C：对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付 D：承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复 E：专业监理

7、建筑安装工程费用组成中。不属于规费的是。A：养老保险费 B：失业保险费 C：工伤保险费 D：劳动保护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。A：工期固定条件下最低工程总成本 B：资源有限条件下最低工程总成本 C：工程总成本最低时的工期安排 D：工程总成本最低时资源均衡使用 E：自我评定

9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。A：合同关系简单，故合同管理难度较小 B：合同关系简单，但合同管理难度较大 C：合同关系复杂，故合同管理难度较大 D：合同关系复杂，但合同管理难度较小 E：工程保险金

10、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。A：第4～5周为匀速进展 B：本工作按计划完成 C：第3周停工一周

D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量 E：自我评定

11、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。A：无节奏流水 B：异节奏流水 C：等节奏流水 D：难以确定 E：自我评定

12、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书

D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

13、【例3·单选题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费费率为8．2％，国外运输保险费费率为4％，银行财务费费率0．5％，外贸手续费率为5％，进口关税税率为8％，增值税率为17％，则该设备的外贸手续费万元。A：500 B：562 C：25．00 D：28．13 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行检测。A：抽样 B：全数 C：元损

D：见证取样 E：工程变更单

15、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A：12 B：24 C：48 D：72 E：工程保险金

16、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经签字。

A：项目负责人 B：建造师

C：监理工程师

D：专业监理工程师 E：工程保险金

17、【例3·单选题】我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。A：施工合同的发包人 B：施工合同的承包人

C：施工合同的发包人和承包人

D：工程项目的代建方和施工合同的发包人 E：专业监理

18、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。由承包方承担工程量变动风险的合同是。A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人 B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历 C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历 D．承担过2个以上房屋建筑工程项目 20、【例1·单选题】采用非代理型CM模式时，CM单位一般在项目阶段介入。A：设计 B：立项 C：招投标

D：可行性研究 E：工程保险金

21、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站

D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单

22、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水节拍 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定

23、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。A．自控主体 B．外控主体 C．间控主体 D．监控主体

25、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。A：重复验收

B：提请建设单位进行验收 C：拒绝验收

D：折价进行验收 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、依照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括__。A．工程设计的建议权 B．工程规模的认定权 C．工程设计变更的决定权 D．承包人索赔要求的审核权 E．施工协调的主持权

2、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据

B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制

D：质量检查情况 E：质量特性指标

3、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

4、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是__。A．公共当局引起的延误 B．对竣工检验的干扰 C．业主提前占用工程 D．业主的干扰

E．变更导致竣工时间的延长

5、承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是。

A：施工图纸延误

B：发包人原因导致暂停施工 C：监理人发布错误的指令 D：工程变更，工程量增加 E：施工中遇到大雨天气

6、反映质量数据集中位置的特征值有__。A．均值 B．极差 C．中位数 D．变异系数 E．标准偏差

7、控制图法是工程质量控制的统计分析方法之一，其用途包括。A：过程控制 B：评价过程能力 C：找出薄弱环节

D：掌握质量分布规律 E：过程分析

8、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事等业务。A：工程监理 B：工程审价

C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程项目管理服务

9、抽样检验可能产生的两类错误分别是。A：将不合格产品认定为合格产品 B：将未检验产品认定为已检验产品 C：将合格产品认定为不合格产品 D：将已检验产品认定为未检验产品 E：以上均不完全正确

10、在工程网络计划中，关键工作是指__的工作。

A．单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小 B．双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线

C．单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小 D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点

E．单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大

11、下列情况中，属于额外监理工作的有__。A．由于变更而需延长的监理工作

B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作 D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作 E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

12、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

13、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。A：承包方对工程总价不能实施有效的控制 B：发包方对工程总价不能实施有效的控制 C：监理方对工程总价不能实施有效的控制 D：承包方对降低成本不太感兴趣 E：发包方对降低成本不太感兴趣

14、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送存档备案。

A：质量监督机构 B：建设单位 C：监理单位 D：设计单位 E：勘察单位

15、FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括__。A．由工程师确定

B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商

D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决

16、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

17、用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与（）有关。A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的定额消耗量 C．预算定额基价 D．工程量 E．取费定额

18、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

19、合同成立后，具备其生效的条件是__。A．当事人是法人 B．意思表示真实

C．不违反法律或者社会公共利益

D．合同的标的、数量等内容协商一致

E．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 20、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。

A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认

B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查

C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认

D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果

E．应对承包单位的试验室进行考核

21、以下属于监理人的监督控制权的是__。A．向承包人提出建议 B．对施工进度的监督 C．征得委托人同意，发布开工令

D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E．工程设计变更的审批

22、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与的协调。A：所在地区社会环境 B：周围生态环境 C：周围已建工程 D：周围生活环境 E：所在地区经济环境

23、根据某工程的双代号时标网络图，下列说法正确的是（）。A．计算工期为14天

B．工作D的总时差为3天 C．工作A、D、F为关键工作

D．工作E的总时差和自由时差均为2天 E．工作B的总是差为2天，自由时差为0天

24、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括。A：决策 B：领导 C：战略

D：顾客与市场 E：资源

25、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

第四篇：2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

文章作者：鲁建培训文章来源：鲁建培训发布时间：[2013年04月05日]

为帮助考生顺利通过2013监理工程师年考试课程，鲁建培训小编特编辑汇总了2013年监理工程师相关模拟试题，为您查漏补缺，一次通过考试!

第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述，不正确的是（）。

A.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

B.承、发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担

正确答案：B

第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D

第 43 题 在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。

A.发包人

B.承包人

C.业主

D.监理单位

正确答案：B

第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

第 45 题 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

正确答案：A

第 46 题 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案：B

第 47 题 建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是（）。

A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

B.如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案：B

第 48 题 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。

A.业主

B.工程师

C.设备生产厂

D.设备供货商

正确答案：D

第 49 题 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C

第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A.外部协作费

B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金

第五篇：安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

2、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性

3、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策

D．工程竣工验收

6、文件立卷原则是__。

A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷 B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷 D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm

7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位

8、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

9、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。

A．接受对社会的职业责任

B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

10、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

11、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计

12、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

13、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责

B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责

D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

14、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施

B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

15、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。A．对单位负责人的任职要求 B．对技术负责人的资格要求 C．注册资金数额

D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求

16、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

17、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

18、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试

B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动

19、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员

C．技术负责人 D．总监理工程师 20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

21、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

22、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

23、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

24、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

2、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

3、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

4、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

5、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

6、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

7、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

8、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A．勘察设计单位项目负责人 B．质量监督机构负责人

C．施工单位技术、质量部门负责人 D．业主代表 E．专业工程师

9、限额设计控制工作的内容包括__。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

10、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

11、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

12、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

13、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

14、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

15、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

16、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。A．组织管理制度 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．经营管理制度 E．医疗保险制度

17、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B．增加工作面，组织更多的专业工作队 C．改善劳动条件和外部配合条件 D．增加劳动力和施工机械的数量 E．改进施工工艺并实施强有力的调度

18、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。A．进行爆破作业的

B．临时占用规划批准范围以外场地的 C．需要临时停水的 D．可能损坏道路的 E．需要设计变更的

19、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

20、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

21、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。A．主导的 B．穿插的 C．连续的 D．间断的 E．复杂的

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

23、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

24、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

25、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条