2015年上半年山西省公路造价师：混凝土构筑物考试试卷5篇

第一篇：2015年上半年山西省公路造价师：混凝土构筑物考试试卷

2015年上半年山西省公路造价师：混凝土构筑物考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、中、低价位报价；③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 A．①③⑤ B．①③④ C．①②③

D．①②③④⑤

2、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A．14 B．21 C．28 D．35

3、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

4、在确定监理费用中，__适用于小型或中等规模的工程项目。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法

D．成本加固定费用法

5、风险管理中，以下__工作最重要。A．风险的预测和识别 D．风险分析和评估 C．规划并决策 D．风险回避

6、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

7、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。A．业主 B．招标人 C．施工单位 D．监理工程师

8、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

9、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

10、履约担保的保证期限到__止。A．完成施工义务 B．完成保修义务 C．缺陷通知期

D．预付款被全部扣回

11、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。A．9年 B．10年 C．11年 D．12

12、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。A．采用要约、承诺方式 B．不采用要约、承诺方式

C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式

D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式

13、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。A．15 B．18 C．20 D．25

14、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。①建筑物；②工资表；③劳务行为：④建设资金；⑤工程量；⑥构筑物 A．①②③ B．①③④ C．③④⑤ D．⑤⑥

15、浇筑板缝混凝土应在__时进行。A．在板缝宽度最大 B．在板缝宽度最小 C．在混凝土初凝时间内 D．在当日气温最低

16、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。A．债权和其他权利 B．债权和债务 C．债权和税务

D．固定资产和税务

17、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

18、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在__所做的改变。①形式；②内容；③质量；④数量；⑤施工顺序 A．①②④ B．②③④⑤ C．①④⑤ D．①③④⑤ 19、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428 20、资金具有时间价值的根本原因是__。A．市场供求关系的变化 B．资金能产生利润 C．资金具有增值性 D．投资和再投资

21、当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由__承担合同责任。A．该当事人 B．第三人 C．该当事人和第三人连带

D．该当事人和第三人按一定比例

22、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件__。A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书 C．优良工程证书

D．企业法人营业执照和企业等级证书

23、根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照（）计算其应纳税额。A．离岸价格 B．到岸价格

C．组成计税价格 D．交货价

24、对数据的解释，最准确的是__。

A．数据就是信息，数据是客观规律的记录

B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂

D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号

25、审查确认施工分包单位是__的任务。A．施工招标阶段 B．施工阶段投资控制 C．施工阶段进度控制 D．施工阶段质量控制

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、钢筋混凝土桩的收缩裂缝要求符合（）。A.宽度不得超过0.2mm B.深度不得超过20mm C.裂缝长度不得超过1/2桩宽 D.裂缝长度不得超过1/3桩宽

2、设备和防护措施。A．高墩台 B．大跨径 C．深水处 D．结构复杂

3、水泥混凝土路面横向采取的__等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。A．拉毛 B．压槽 C．刻槽 D．凿毛

4、基层结构的稳定性，包括__。A．水稳定性 B．高温稳定性 C．温度稳定性 D．低温抗裂性 E．抗滑性

5、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A．研究试验费 B．建设单位管理费 C．企业管理费 D．勘察设计费 E．财务费用

6、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2% B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15% C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15% D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25% E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2%

7、混凝土材料质量控制项目有__。A．水泥 B．细集料 C．粗集料 D．外加剂 E．砂土

8、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

9、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

10、现金流量图可以反映__。A．经济系统资金运动状态 B．现金流发生的时间点 C．净现值的大小 D．投资回收的快慢 E．现金流量的方向

11、设计合同规定设计人的义务包括__。A．按约定时间提交设计文件 B．组织设计审查会 C．负责设计交底 D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收

12、承包人的违约，业主可以终止合同的情形包括__。A．承包人已强制性破产

B．承包人已违反合同关于禁止转包的规定

C．承包人未经监理工程师审查并报经业主批准自行分包工程 D．在保修期内，未能履行合同义务 E．承包人施工质量不合格

13、代理的特征表现为__。

A．代理人为被代理人从事一切法律行为

B．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

C．代理行为是代理人以被代理人的名义实施代理行为

D．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 E．被代理人对代理行为承担民事责任

14、建设单位在委托监理单位和施工单位进行建筑物拆除，应提供的文件和资料主要包括__。

A．上级有关部门的批文

B．拆除工程的有关图纸和资料

C．拆除工程涉及的区域和该地区地上地下建筑物、构筑物分布情况

D．委派施工单位进行影响拆除工程安全施工的各种管线切断、迁移工作

15、关于价值工程的特点叙述正确的有__。A．价值工程目标是提高产品价值 B．价值工程核心是降低成本 C．价值工程强调不断改革和创新 D．价值工程要求将功能定量化

E．价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑：

16、免除违约责任的条款有__。A．对方过错 B．国家计划调整 C．自然灾害

D．货物的自然损耗

E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约

17、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函

18、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

19、设备的利率价即CIF，其价格构成为__。A．关税

B．国外购置价 C．国外运杂费 D．途中保险费 E．增值税

20、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩以及__作为孔桩的附属工作，不另行计量。A．桩的承载试验 B．搭设施工平台 C．挖土围堰 D．栈桥

E．无破损检验

21、财务评价的基本报表有__。A．现金流量表 B．利润分配表 C．资产负债表 D．损益表 E．外汇平衡表

22、基层施工前，监理工程师应检查的内容有__。A．施工人员数量

B．混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求

C．路用原材料

D．混合料配合比设计试验报告 E．试验路段施工与总结报告

23、定额按使用要求分类可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．材料定额 D．估算指标 E．机械定额

24、下列属于其他直接费的项目为__。A．夜间施工增加费 B．施工辅助费

C．施工中的水电费 D．雨季施工增加费

E．因场地狭小而发生的材料二次搬运费

25、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

第二篇：山西省公路造价师《技术与计量》：现浇混凝土墙考试题

山西省公路造价师《技术与计量》：现浇混凝土墙考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、为了使拱圈在修建完成后拱轴线符合要求，施工时通常在（）设置预拱度。A．墩台帽上 B．支架基础上 C．拱架上部 D．卸架设备上

2、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成很小环境影响的，应当写__。

A．环境影响大纲 B．环境影响报告书 C．环境影响报告表 D．环境影响登记表

3、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。A．设备的型号 B．租金支付方式 C．承租人 D．贸易

4、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金 A．①②④⑤ B．①②③ C．②④⑤ D．③④⑤

5、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。A．地震 B．雷击 C．地崩

D．飞行物体坠落

6、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。A．不能缩短 B．应缩短 C．应延长 D．重新签订

7、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。

A．根据本工程的设计提供的预计工程量 B．根据投标要求估算的报价工程量 C．合同履行过程中完成的实际工程量 D．工程结账依据的结算工程量

8、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则

9、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。A．监理范本 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

10、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

11、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。A．经常性修理费 B．机上人工费

C．养路费及车船使用费 D．燃料动力费

12、无效合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．合同当事人 C．合同主管机关 D．交通主管部门

13、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率

B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

14、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

15、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

16、以下属于清单支付项目的工程费用是__。A．动员预付款 B．价格调整 C．计日工

D．迟付款利息

17、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。为保证清表质量，监理工程师认定，__。A．不予计量

B．为确保工程质量可予以计量 C．安排承包人与业主协商解决 D．给予计量。

18、风险损失的衡量就是定量确定__的大小。A．风险发生概率 B．风险客观概率 C．风险损失值 D．风险量

19、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

20、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。A．投资增加、工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短

21、承包人签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，__。A．应取得业主批准 B．经过监理工程师批准 C．自行决定后通知业主

D．自行决定后通知监理工程师

22、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

23、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。A．政府机关 B．银行 C．公民个人 D．学校

24、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

25、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为__。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市 A．③④ B．②④ C．①③ D．①②

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

2、定额按使用要求分类可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．材料定额 D．估算指标 E．机械定额

3、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

4、路面结构组合设计应遵循的一般原则是__。A．路面等级和面层类型

B．满足各结构层承受行车荷载的要求 C．充分利用当地筑路材料

D．考虑结构层自身的结构特征 E．克服不利水温状况对路面的影响

5、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

6、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的7、按时间分类，支付可分为__。A．前期支付 B．正常支付 C．中期支付

D．合同中止支付 E．最终支付

8、价值工程研究对象的选择方法包括__。A．因素分析法 B．趋势分析法 C．强制确定法 D．百分比分析法 E．价值指数法

9、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

10、工程项目目标控制的方式有__。A．搜集信息 B．跟踪调查 C．前馈控制 D．反馈控制

E．主动控制 被动控制

11、对路基的基本要求包括__。A．整体稳定性 B．强度与刚度 C．耐磨性

D．水温稳定性

12、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

13、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准 B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

14、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价

E．成本加酬金

15、下调影响的费用。A．管理费 B．材料 C．设备维修 D．利润 E．税金

16、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

17、公路施工环境保护监理计划是公路施工监理计划的组成部分之一，是监理工程师全面开展施工环境保护监理的指导性文件，其内容主要包括__等。A．环保监理人员职责、监理重点、具体控制措施 B．环保监理工作的依据、工作范围

C．环保监理工作内容、工作目标和工作方式 D．环保监理工作程序和工作要点

E．环保监理人员、设备的进出场计划

18、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成__工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A．签订合同协议书 B．购买工程相关保险 C．提交了履约银行保单 D．机械人员进场

E．提交了动员预付款的保单

19、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

20、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金

E．工程量构筑物

21、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单 C．经评审的投标人排序

D．经评审的价格或者评分比较一览表 E．符合要求的投标一览表开标记录

22、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法正确的有__。A．盈亏平衡点是按项目投产后的正常年份计算的 B．盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强 C．盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强

D．当实际产量小于盈亏平衡点产量时，企业亏损 E．盈亏平衡的含义是指企业的固定成本等于变动成本

23、要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销__。A．要约人确定承诺期限或以其他形式明示要约不可撤销 B．受要约人对要约的内容作出实质性变更

C．受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备 D．受要约人已经发出了承诺通知

24、斜拉桥施工监控内容包括__。

A．变形、主梁线形、轴线偏位、索塔偏位 B．拉索索力、支座力、梁塔应力 C．塔、梁、索温度 D．塔梁混凝土强度 E．温度与饱和度

25、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

第三篇：山西省2015年上半年公路造价师《计价与控制》工程数量的计算考试试卷

山西省2015年上半年公路造价师《计价与控制》工程数量的计算考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

2、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。

A．根据本工程的设计提供的预计工程量 B．根据投标要求估算的报价工程量 C．合同履行过程中完成的实际工程量 D．工程结账依据的结算工程量

3、对路基的基本要求是具有足够的__。A．压实度、平整度、强度

B．强度、水温稳定性和整体稳定性 C．刚度、稳定性

D．标高及合格的几何尺寸

4、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。A．监理范本 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

5、《公路工程国内招标文件范本》中规定投标人将所投工程总工程量的__以上进行分包的投标不予考虑。A．80% B．50% C．30% D．60%

6、在静载试验中，每一小时的沉降不超过__，并连续出现两次，即可视为稳定。A．0.1mm B．1mm C．0.2mm D．0.5mm

7、保证合同的当事人是__。①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门 A．①②④ B．②④ C．②③④ D．①④

8、根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照（）计算其应纳税额。A．离岸价格 B．到岸价格

C．组成计税价格 D．交货价

9、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。A．85％ B．80％ C．75％

10、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。A．费用由业主承担，工期由承包人承担 B．费用和工期损失均由业主承担

C．费用由承包人承担，工期由业主承担 D．费用和工期损失均由承包人承担

11、动态控制的基本步骤是（）。A．检查成效一纠正偏差

B．确定目标—检查成效—纠正偏差

C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差 D．检查成效—分析原因—纠正偏差

12、对于未中标的施工单位，招标单位应退还给其__。A．参加投标的费用 B．购买投标文件的费用 C．投标保证金

D．参加投标人员的旅差费

13、干密度的定义是__。A．干土重/土总体积 B．干土重/土颗粒体积 C．干土重/土中空隙的体积 D．干土重/原土体总重

14、不安抗辩权是指按照合同法规定__享有的中止履行义务的权利。A．先履行义务方 B．后履行义务 C．合同担保人

D．合同当事人双方

15、承包人签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，__。A．应取得业主批准 B．经过监理工程师批准 C．自行决定后通知业主

D．自行决定后通知监理工程师

16、基本建设项目投资的最高限额为______。A．投资估算

B．批准的概算 C．施工图预算

D．工程标底

17、路面施工场界噪声限值为昼间70dB，夜间__dB。当敏感区域噪声不能达标时，应采用控制作业时间等措施，保证居民的夜间休息不受打扰。A．60 B．55 C．50 D．45

18、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。A．现场管理费

B．其他工程费 C．企业管理费

D．直接工程费

19、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。①债权人转让权利的，应当征得债务人同意； ②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人； ④债权人可以将权利全部转让给第三人； ⑤债权人只能将部分权利转让给第三人 A．①②③ B．③④ C．①④⑤ D．②③④⑤

20、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。根据法律规定，下列表述正确的是__。①甲有权通知乙撤销合同； ②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物； ③合同的效力处于未定状态； ④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护； ⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益 A．①②④ B．①④⑤ C．④⑤ D．③④⑤

21、底基层施工中，检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。A．抽提法 B．筛分法 C．蜡封法 D．滴定法

22、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

23、一级公路均应设置中央分隔带护栏。当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。A．5 B．8 C．10 D．12

24、中、低价位报价； ③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 A．①③⑤ B．①③④ C．①②③

D．①②③④⑤

25、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。A．平面尺寸 B．机械设备 C．弯度 D．刚度

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程项目建设程序的性质有__。

A．任何建设项目，都要根据各自的使用目的，结合不同功能，先设计、后施工 B．对于特殊建设项目，可结合自身功能，边设计，边施工 C．建设的工程项目固定，而施工却是流动的

D．建设工程项目投资巨大，工期长，建设环境复杂多变，不可预见因素多，稍有失误则损失很大

E．建设的工程项目和施工位置都固定

2、高等级公路路基宽度由__组成。A．路面宽度 B．路肩宽度 C．分隔带 D．路缘带

E．变速车道爬坡车道

3、承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件是__。A．工程延期事件是否有文字材料作依据 B．延期事件是否发生在关键线路上 C．延期是由承包人自身原因引起

D．由于分包人的失职造成的工期延长 E．是否符合合同延长天数计算是否正确

4、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。A．工程量清单中的全部项目 B．工程变更项目

C．合同文件中规定的项目 D．工程量清单中的部分项目 E．工程量清单的重点项目

5、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成 C．人员酬金报价表

D．要求监理单位提供的设备清单 E．提供自备仪器设备的报价表

6、在财务现金流量表中，作为现金流入的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值 E．产品销售收入

7、公路工程施工环境保护监理制度有__。A．例会制度 B．月报制度

C．污染事故报告制度 D．工作记录制度 E．函件往来制度

8、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工 B．由于现场正常气候导致的必要停工

C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工 D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工 E．施工现场发生施工质量事故导致的停工

9、因__造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延。A．承包人经总监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按时提供图纸 E．隐蔽工程施工质量不合格返工

10、一般路基设计标高是指__。A．旧路改造：中心线 B．旧路改造：路基边缘 C．新建公路：路基边缘 D．新建公路：中心线

11、申请建筑工程许可证的条件是__。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续，或者在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求，或者已经确定建筑施工企业 C．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 D．建筑合同书齐全，资金齐全

E．建筑资金已经落实，且法律、行政法规规定的其他条件也满足

12、下列项目属于存货的有__。A．短期投资 B．材料 C．低值易耗品 D．各种存款 E．在建工程

13、对业主与承包人有约束力的合同包括__等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议书 C．施工监理合同

D．业主上级主管部门的书面指示 E．业主与承包人达成的补充协议

14、层铺法施工单层式沥青表面处治的基本工序有（）。A．清理基层 B．洒布沥青 C．铺撒矿料 D．碾压

E．初期养护

15、现场监理机构有__几种类型。A．一级监理机构 B．二级监理机构 C．三级监理机构

D．总监理工程师办公室 E．高级驻地监理办公室

16、采用滑升模板浇筑墩台时，混凝土宜为__。A．高流动度的 B．低流动度的 C．干硬性的 D．半干硬性的 E．全湿性的

17、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价

E．成本加酬金

18、项目经济评价常用的风险分析方法有__。A．投资回收期法 B．盈方平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析

E．内部收益率法

19、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

20、代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应__。A．以自己的名义签订合同

B．与第三方商签过程中独立地表现自己的意志 C．在授权范围内单独与第三方谈判合同

D．在与第三方签订的合同内规定代理人的权利义务 E．在合同内约定业主和第三方的权利义务

21、大体积混凝土产生裂缝的原因有__。A．收缩裂缝 B．温差裂缝 C．安全性裂缝 D．沉降裂缝 E．温度大

22、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

23、FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有__。A．任命工程师代表

B．批准承包人授权的驻工地代表 C．根据需要中止承包人的某些义务 D．批准设计图纸或变更 E．批准或拒绝合同的转包

24、在实际施工中，当确定为承包商原因产生的工期延误后，监理工程师要做的工作是__。

A．分析进度偏差的原因 B．分析进度偏差的影响 C．进行延期评估 D．制定调整计划 E．制定实施计划

25、水泥混凝土拌和物中加入缓凝剂后的效果是（）。A．减少用水量提高强度

B．较长时间保持良好的和易性 C．延缓大体积混凝土的放热时间

D．防止分层浇筑的混凝土之间出现裂缝 E．减少混凝土拌和物中的气体含量

第四篇：2014年公路造价师考试重要知识点

1、预制板间的现浇带;

2、打预制桩的，桩头、接桩、送桩等。

3、钻冲孔桩的，钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。

4、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。

5、没有详细的布置图，但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。

6、措施项目费用的大体积砼的测温费。

7、土建工程为二装的预留预埋件。

8、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额，别漏了其中相应的措施项目，如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。

9、暖通工程中容易遗留的项目：来源：考试大

1)空调风管阀门、静压箱，风机盘管回风箱的保温;

2)设备本体与管道连接中的法兰;)屋面水系统管道中的土建支墩

4)末端设备采用的减振措施。

10、合同文件并不是一张纸，包括投标文件等，施工组织设计直接影响措施费的构成，按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按24小时连续施工考虑，夜间施工措施费就不能不考虑，噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管，但并未说明屋面部分要采取什么措施，按规范PE 管不能爆晒，应有保护措施，报价时就应该考虑。另外，定额和规范不符时，应以规范为准，因为验收以规范为准。（文章来源：103网校）

第五篇：山西省2015年公路造价师基础理论与法规：申请与审批考试试题

山西省2015年公路造价师基础理论与法规：申请与审批考

试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、桥梁的修建和养护，办公室的维修以及测量设备的保养等清单项目，可以采用__予以计量。A．分项计量法 B．均摊法 C．凭证法 D．估价法

2、按照功能的标准化可以将其分为__。A．必要功能和辅助功能 B．基本功能和必要功能 C．过剩功能和不足功能 D．使用功能和美学功能

3、《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前__天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。A．15 B．21 C．28 D．30

4、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的__责任。A．道义责任 B．连带责任 C．主要责任 D．不承担责任

5、下列几种情况下，投标文件有效的是__。

A．投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章 B．投标单位未参加开标会议 C．投标文件逾期送达 D．投标文件未密封

6、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。A．采用要约、承诺方式 B．不采用要约、承诺方式

C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式

D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式

7、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。A．施工监理合同 B．施工合同 C．工程咨询合同 D．A+B

8、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

9、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A．必须清除并以好土回填夯实 B．必须清除并用余土回填即可 C．不用清除用碾压机压实即可 D．必须清除并以余土回填夯实

10、颁发合同工程交工证书之前，承担照管工程的责任人是__。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人双方 D．监理工程师

11、公路工程施工中，因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失，应由__承担。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人分别 D．业主和承包人均不

12、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。A．排列顺序

B．专用条款约定顺序

C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件 D．履行顺序 13、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。若基准收益率为 8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝ 11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。A．12.426 B．10.325 C．9.156 D．11.428

14、发行__融资是一种融债券和股票于一体的融资方式。A．私募债券 B．建设债券 C．金融债券 D．可转换债券

15、设备购置费组成为__。A．设备原价+采购与保管费 B．设备原价+运费+装卸费 C．原价+安装费

D．设备原价+运杂费

16、建立项目监理机构的前提是__。A．明确监理任务

B．确定总监理工程师人选 C．明确监理工作范围 D．明确监理目标

17、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法 A．①②③ B．①③④⑤ C．②③⑤

D．①②③④⑤

18、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

19、发包模式下的监理模式有__种。A．1 B．2 C．3 D．4 20、订购300t散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，到时应__。A．由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B．按实际到货数量支付价款

C．按合同约定的300t水泥支付价款 D．由于数量不足，拒绝支付全部价款

21、成本、功能这三者的关系是__。A．成本＝价值×功能 B．价值＝成本×功能 C．价值＝功能/成本 D．功能＝价值/成本

22、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。A．债权和其他权利 B．债权和债务 C．债权和税务

D．固定资产和税务

23、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）。A．用款进度计划 B．材料进度计划

C．关键工程进度计划 D．机械设备进度计划

24、招标投标法规定评标工作应由__负责。A．业主

B．业主组建的评标委员会

C．上级主管部门指定的评标小组 D．代表国家的常设评标机构

25、机械开挖时应留出（）距离人工开挖。A．200cm B．200mm C．100mm D．100cm

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、用重型击实试验路堤填料的最大干密度为2.18g/cm3，要求压实度为90%，下面4个点是现场检测的干密度。压实度合格的点有__个。A．2.00g/cm3 B．1.90g/cm3 C．1.99m3 D．1.98m3

2、下列关于现金流量图表述正确的是__。A．是一种反映经济系统资金运动状态的图式 B．横轴表示一个从0开始到n的时间序列

C．和横轴相连的垂直线箭头向上表示现金流出 D．横轴反映的是所考察的经济系统的寿命周期 E．现金的流入与流出是相对特定的经济系统而言的

3、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观

D．桥型及跨径的影响

4、施工阶段质量现场监督检查的内容包括__。A．施工组织设计检查 B．开工前的检查 C．工序交接检查 D．自检与复核 E．隐蔽工程检查

5、桥梁支座的作用有__。A．调节梁体标高

B．传递上部结构的支承反力

C．保证受力主梁(结构)在外力作用下的自由变形 D．方便梁体维修

6、《中华人民共和国民法通则》规定委托代理终止叙述为__。A．代理期间届满或者代理事务完成，代理权终止

B．被代理人取消委托或者代理人辞去委托，代理权终止 C．代理人死亡或丧失民事行为能力，代理权终止

D．作为被代理人或者代理人的法人终止，导致代理权终止 E．代理人超越法律范围行使代理权力导致代理权终止

7、砂性土路堤的稳定性验算通常不宜采用哪种方法__。A．圆弧法 B．直线法 C．传递法 D．近似法

8、在价值工程活动过程中，分析出V＞1，则表明__。A．实际成本偏高 B．实际成本偏低 C．功能可能过剩 D．功能可能不足 E．无法确定

9、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备

10、下列路面破损中，__属于功能性破坏。A．断裂 B．弯沉过大 C．不平整 D．表面光滑

11、工程变更后，准确的工程数量应从__获取。A．设计图纸 B．合同文件 C．技术规范

D．监理工程师的记录 E．承包人提供的工程数量

12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

13、施工准备阶段的环境保护监理内容有__。A．监测各项环境指标，出具检测报告或成果

B．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C．参加第一次工地会议，提出环保监理目标、环保监理措施及要求

D．审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求，历史用地的恢复是否可行 E．对施工现场、施工作业进行巡视或旁站监理，检查环境保护措施的落实情况

14、对路基的基本要求包括__。A．整体稳定性 B．强度与刚度 C．耐磨性

D．水温稳定性

15、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

16、下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有__。A．质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B．抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C．抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D．可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E．所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

17、工程量清单的作用主要体现在__。A．便于招标单位编制标底 B．为投标人提供报价基础 C．为工程计量与支付提供依据 D．为索赔提供依据

E．为编制施工预算提供依据

18、在实行经济体制转型中，欲振兴和发展我国建筑业，加强现代建设工程事业的科学管理，实行__，势在必行。A．项目法人责任制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制 E．财务公开制

19、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程 20、建筑市场中，利用签订建设工程合同进行欺诈的违法活动主要表现形式为__。A．无合法承包资格的一方当事人与另一方当事人签订工程承发包合同，骗取预付款或材料费

B．虚构建筑工程项目预付款

C．本无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人签订合同

D．约定难以完成的条款，当对方违约之后，向其追偿违约金 E．偷工减料，导致工程质量下降

21、《公路工程国内招标文件范本》规定，施工合同文件的组成内容包括__。A．中标通知书 B．招标文件

C．投标书及其附表 D．技术规范 E．工程量清单

22、评标委员会选择的评审方式有__。A．经验判断法 B．综合评估法 C．加权平均法 D．最低评标价法 E．双信封评标法

23、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的__。A．固定资产投资方向调节税 B．营业税 C．增值税

D．城乡维护建设税 E．教育费附加

24、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。

A．获得施工场地占有权的延误 B．因承包人责任引起的暂时停工 C．不利自然条件的影响

D．业主提前占用导致施工延误

25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法