山东省2017年公路造价师《技术与计量》：预制混凝土板考试题

第一篇：山东省2017年公路造价师《技术与计量》：预制混凝土板考试题

山东省2017年公路造价师《技术与计量》：预制混凝土板

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、挡土的应力传递路径是__。A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑 B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑 C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基

2、竣工财务决算组成文件的核心是______。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

3、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。A．要约人明确表示要约不可撤销 B．要约人确定了承诺期限

C．受要约人为履行合同作了准备

D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作

4、常用的财务处理程序有：记账凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和（）处理程序。A．科目汇总表财务 B．会计账目财务 C．会计报表财务 D．明细账目财务

5、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验 B．计算掺加速凝剂的数量 C．符合国家有关的标准规范 D．满足施工及设计要求

6、大跨桥梁设计的阶段划分为__。A．

初步设计、结构设计、施工设计

B．

初步设计、技术设计、施工图设计

C．

方案设计、结构设计、施工设计

7、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为__。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市 A．③④ B．②④ C．①③ D．①②

8、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

9、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的__天内应组织交工验收。A．14 B．21 C．28 D．35

10、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指__的酬金。A．正常监理工作 B．附加监理工作 C．额外监理工作

D．包括正常、附加和额外监理工作

11、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。A．施工定额 B．预算定额 C．估算指标 D．概算定额

12、组织办理竣工验收的费用由__承担。A．承包人 B．监理 C．业主

D．上级主管部门、13、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

14、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。A．招标文件 B．招标单位在标前会议上的口头解答 C．现场考察时招标单位的口头解释

D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书

15、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

16、一般情况下，抗压强度达到__时，可满足拆除侧模时所需强度。A．1.5MPa B．2.0MPa C．2.5MPa D．1.0MPa

17、所有钢筋接头都不宜位于（）。A．最大弯矩处 B．最大剪力处

C．最大轴心压力处 D．最大扭矩处

18、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

19、施工组织的基本单元是__。A．分部工程 B．分项工程 C．工序

D．施工过程

20、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。A．费用由业主承担，工期由承包人承担 B．费用和工期损失均由业主承担

C．费用由承包人承担，工期由业主承担 D．费用和工期损失均由承包人承担

21、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

23、当路基填土较高时，路面底面以下__为路床部分。A．80cm B．100cm C．120cm D．150cm

24、喷锚暗挖法隧道掘进时各小单元施工开挖，前后应错开__。A．20m以上 B．15m以上 C．10m以上 D．25m以上

25、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。A．0.17% B．0.18% C．0.15% D．0.16% 5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。A．人工费 B．材料费 C．间接费

D．施工管理费

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、桥梁按力学性能可分为__。A．梁式 B．拱式 C．悬吊式 D．连续式

2、确定材料消耗定额的方法有__。A．利用现场技术测定法 B．根据经验推测法 C．实验室试验法 D．现场统计法 E．理论计算法

3、下列对于含水量对压实效果的影响，正确的有__。A．在最佳含水量情况下压实的土水稳定性最好

B．在同一压实功能作用下，含粗粒越多的土，其最大干密度越大，而最佳含水量越大

C．同一类土，其最佳含水量随压实功能的加大而减小，而最大干密度则随压实功能的加大而增大

D．若土的含水量过大，此时增大压实功能就会出现“弹簧”现象

4、下列哪种工作属于监理工程师的附加工作__ A．业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量 B．监理工程师自身原因引起的工作时间延长 C．承包人的质量事故引起的工作时间延长 D．监理工程师自身原因与业主终止合同 E．原为业主义务后来交给监理工程师去做

5、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利。A．选择施工总承包人的确认权与否决权 B．工程实际竣工日期的签认权

C．工程上使用的材料和施工质量的检验权 D．设计变更的审批权

E．工程款支付的审核和签认权

6、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

7、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

8、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。A．自然环境 B．生态环境 C．社会环境

D．人民生活环境 E．经济技术环境

9、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

10、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。A．压实度 B．弯沉 C．强度

D．中线平面偏位

11、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

12、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了__后的合同价格。A．暂定金额 B．计日工费 C．因物价因素调整的费用 D．预付款 E．保留金

13、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

14、粉喷桩如发现断桩，监理应指令承包人（）。

A.在12小时以内按原喷粉量进行补喷，重叠孔段长度应大于100cm B.在12小时以上，则要求补桩 C.立即挖除断桩，回填后原位重喷 D.作好断桩与补桩的纪录

15、排除路基地下水的方法__。A．沙垫层 B．截水沟 C．渗沟 D．暗沟

16、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

17、以下关于工程量清单的说法，正确的是__。A．工程量清单是招标文件的组成部分

B．工程量清单既是招标文件的组成部分，又是合同的组成部分 C．工程量清单只能是一份由招标人提供的文件

D．工程量清单只能由招标人委托的工程造价咨询单位编制 E．工程量清单应以表格形式表现

18、水泥混凝土配合比设计的主要任务是选好__。A．水灰比 B．用水量 C．砂率

D．结构层厚度

19、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近20、透层沥青宜采用__。A．快裂的洒布型乳化沥青 B．慢裂的洒布型乳化沥青 C．中慢凝液化石油沥青 D．煤沥青

21、公路工程设计阶段，设计质量控制的依据包括__。A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B．项目评估报告、选址报告

C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范、规程及标准 D．设计规划大纲、设计纲要 E．项目建议书

22、下列费用中属于人工单价组成内容的有__。A．生产工人的工资性津贴 B．生产工人的福利费 C．地区生活补贴

D．现场管理人员的工资

E．生产工人的工会经费和职工教育经费

23、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

24、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员

C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

25、无机结合料稳定材料中二渣是指以下哪两种材料__。A．水泥 B．石灰 C．煤渣 D．粉煤灰

第二篇：2015年上半年重庆省公路造价师《技术与计量》：预制混凝土板试题

2015年上半年重庆省公路造价师《技术与计量》：预制混凝

土板试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。A．实际少花费的时间 B．实际多花费的时间 C．进度超前的时间 D．进度拖后的时间

2、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。A．国内竞争性招标 B．国际竞争性招标 C．国内有限招标 D．国际有限招标

3、价值工程工作步骤的正确顺序是__。

A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明

B．是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件

C．仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件 D．是证明业主已经完成合同义务的文件

5、工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由__承担。A．业主 B．承包商 C．工程师

D．指定分包商

6、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。A． 70℃

B． 60℃ C． 50℃

7、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。A．签订合同协议书之前 B．签订合同协议书之后 C．签订合同协议书的同时 D．中标人选定的时间

8、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表 A．①②③ B．③④⑤ C．②④ D．①④

9、在资格预审结束后，招标人应__。A．发售招标文件 B．编制招标文件 C．组织现场考察 D．进行中标通知

10、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A．14 B．21 C．28 D．35

11、招标投标法规定评标工作应由__负责。A．业主

B．业主组建的评标委员会

C．上级主管部门指定的评标小组 D．代表国家的常设评标机构

12、动态投资回收期的评价标准是__。A．≤项目寿命期 B．≤基准投资回收期 C．≥项目寿命期

D．≤基准动态投资回收期

13、对于未中标的施工单位，招标单位应退还给其__。A．参加投标的费用 B．购买投标文件的费用 C．投标保证金

D．参加投标人员的旅差费

14、按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是__。①留作不可预见费；②用于支付工程变更所发生的款项；③用于支付“指定分包的工程”工程费；④如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额 A．①②③ B．①③④ C．②③④ D．①②④

15、喷射混凝土时输料管所能承受的压力界限是__。A．0.5MPa以上的压力 B．0.8MPa以上的压力 C．0.9MPa以上的压力 D．1.1MPa以上的压力

16、公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是__。A．监理委托合同及施工承包合同 B．建设单位的会议纪要 C．设计合同文件 D．质量监督信息

17、某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是__。A．该代理行为的后果应由第三人承担 B．该代理行为的后果应由代理人承担 C．该代理行为的后果应由被代理人承担

D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

18、严密性的必要措施。

A．板缝混凝土内模板一次安装到顶

B．必须严格按设计要求，完善板缝钢筋施工 C．缠绕环向预应力钢丝

D．对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定

19、对水泥稳定类基层，土的液限不宜超过__。A．20% B．25% C．30% D．35% 20、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。A．总监理工程师 B．专业监理工程师 C．总监理工程师代表 D．监理员

21、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

22、法人的法定代表人超越权限订立的合同，__。A．该代表行为一律无效

B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效 C．该代表行为一律有效

D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为有效

23、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。A．投资小的方案为优 B．投资大的方案为优 C．所有方案都不可行 D．不能判断

24、我国公路工程计算监理服务费用一般使用的方法是__。A．费率法 B．固定价格法 C．按时计费法

D．成本加固定费用法

25、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程

2、悬臂施工法适用于__。

A．预应力混凝土连续梁桥、连续刚构桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥

3、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

4、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。A．自然环境 B．生态环境 C．社会环境

D．人民生活环境 E．经济技术环境

5、水泥混凝土路面横向采取的__等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。A．拉毛 B．压槽 C．刻槽 D．凿毛

6、工程建设各阶段的叙述中，正确的有__。

A．项目可行性研究阶段，需要确定工程项目的质量要求，可与投资目标不完全协调

B．工程设计阶段是根据项目决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其具体化

C．工程项目决策阶段要能充分反映业主对质量的要求和意愿

D．工程施工阶段是根据设计文件和图纸的要求，通过施工形成工程实体 E．工程项目竣工验收阶段就是对项目施工阶段的质量进行试车运转、检查评定，考核质量目标是否符合设计阶段的质量要求

7、小桥涵基坑开挖后，基底检验的内容包括（）。A.平面位置 B.几何尺寸 C.土壤成分 D.承载力 E.基底高程

8、施工单位的专职安全生产管理人员的职责主要有__。A．对安全生产管理承担领导责任

B．对安全生产进行现场监督检查并做好记录 C．对违反劳动纪律的行为应当立即制止

D．对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止

E．发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告

9、工程项目融资的主要资金提供者是__。A．商业银行 B．社保基金

C．非银行金融机构

D．国外政府的出口信贷机构 E．国家政府

10、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

11、索赔按目的划分包括__。A．综合索赔 B．单项索赔 C．工期索赔 D．合同内索赔 E．费用索赔

12、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。A．技术能力 B．施工经验 C．人员数量 D．财务状况

E．法人的管理水平

13、承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用的情况包括__。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．特殊恶劣气候造成施工停顿

E．任何情况承包商都不能要求索赔费用

14、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。

A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险

D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张

15、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．当地气候恶劣，造成施工停顿 E．一周停水、停电累计超过8h

16、时间定额的劳动时间包括__。A．准备结束的时间 B．基本生产时间 C．辅助生产时间

D．不可避免的中断时间 E．工人娱乐的时间

17、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人辅助工资 C．生产工人退休工资 D．生产工人福利费 E．生产职工教育经费

18、用钢筋网喷射混凝土时，喷射环节应注事的事项有__。A．钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设

B．喷射过程中，应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土

C．开始喷射时，应减小喷头与受喷面的距离，并调整喷射角，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性

D．分层喷射时，可上下两层同时进行

E．采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设

19、钻孔桩的泥浆一般可采用__。A．合格的黏土悬浮泥浆 B．合格的膨胀土悬浮泥浆 C．膨润土悬浮泥浆 D．砂性土悬浮泥浆

20、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

21、柱列式围护结构包含__。A．钻孔灌柱桩 B．深层搅拌桩 C．挖孔灌柱桩

D．钢筋混凝土板桩 E．主桩横挡板

22、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。A．都能够反映投资过程的收益程度 B．都能直接反映各年的经营情况 C．都考虑了项目计算期内的经济状况

D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响 E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同

23、由于业主原因，导致工程暂停两个月，承包人可以索赔的费用有__。A．人工窝工费 B．机械设备窝工费 C．增加的利息支出 D．材料涨价费 E．利润

24、施工进度计划调整的组织措施包括__。A．改善劳动条件

B．采用更先进的施工机械 C．增加每天的施工时间

D．增加劳动力和施工机械的数量 E．增加工作面，组织更多的施工队伍

25、透层沥青采用的是（）。A．道路石油沥青

B．中慢凝液体石油沥青 C．慢凝洒布型乳化沥青

D．慢裂或中慢裂的拌和型乳化沥青

第三篇：山西省公路造价师《技术与计量》：现浇混凝土墙考试题

山西省公路造价师《技术与计量》：现浇混凝土墙考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、为了使拱圈在修建完成后拱轴线符合要求，施工时通常在（）设置预拱度。A．墩台帽上 B．支架基础上 C．拱架上部 D．卸架设备上

2、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成很小环境影响的，应当写__。

A．环境影响大纲 B．环境影响报告书 C．环境影响报告表 D．环境影响登记表

3、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。A．设备的型号 B．租金支付方式 C．承租人 D．贸易

4、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金 A．①②④⑤ B．①②③ C．②④⑤ D．③④⑤

5、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。A．地震 B．雷击 C．地崩

D．飞行物体坠落

6、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。A．不能缩短 B．应缩短 C．应延长 D．重新签订

7、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。

A．根据本工程的设计提供的预计工程量 B．根据投标要求估算的报价工程量 C．合同履行过程中完成的实际工程量 D．工程结账依据的结算工程量

8、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则

9、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。A．监理范本 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

10、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

11、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。A．经常性修理费 B．机上人工费

C．养路费及车船使用费 D．燃料动力费

12、无效合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．合同当事人 C．合同主管机关 D．交通主管部门

13、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率

B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

14、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

15、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

16、以下属于清单支付项目的工程费用是__。A．动员预付款 B．价格调整 C．计日工

D．迟付款利息

17、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。为保证清表质量，监理工程师认定，__。A．不予计量

B．为确保工程质量可予以计量 C．安排承包人与业主协商解决 D．给予计量。

18、风险损失的衡量就是定量确定__的大小。A．风险发生概率 B．风险客观概率 C．风险损失值 D．风险量

19、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

20、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。A．投资增加、工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短

21、承包人签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，__。A．应取得业主批准 B．经过监理工程师批准 C．自行决定后通知业主

D．自行决定后通知监理工程师

22、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

23、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。A．政府机关 B．银行 C．公民个人 D．学校

24、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

25、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为__。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市 A．③④ B．②④ C．①③ D．①②

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

2、定额按使用要求分类可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．材料定额 D．估算指标 E．机械定额

3、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

4、路面结构组合设计应遵循的一般原则是__。A．路面等级和面层类型

B．满足各结构层承受行车荷载的要求 C．充分利用当地筑路材料

D．考虑结构层自身的结构特征 E．克服不利水温状况对路面的影响

5、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

6、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的7、按时间分类，支付可分为__。A．前期支付 B．正常支付 C．中期支付

D．合同中止支付 E．最终支付

8、价值工程研究对象的选择方法包括__。A．因素分析法 B．趋势分析法 C．强制确定法 D．百分比分析法 E．价值指数法

9、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

10、工程项目目标控制的方式有__。A．搜集信息 B．跟踪调查 C．前馈控制 D．反馈控制

E．主动控制 被动控制

11、对路基的基本要求包括__。A．整体稳定性 B．强度与刚度 C．耐磨性

D．水温稳定性

12、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

13、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准 B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

14、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价

E．成本加酬金

15、下调影响的费用。A．管理费 B．材料 C．设备维修 D．利润 E．税金

16、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

17、公路施工环境保护监理计划是公路施工监理计划的组成部分之一，是监理工程师全面开展施工环境保护监理的指导性文件，其内容主要包括__等。A．环保监理人员职责、监理重点、具体控制措施 B．环保监理工作的依据、工作范围

C．环保监理工作内容、工作目标和工作方式 D．环保监理工作程序和工作要点

E．环保监理人员、设备的进出场计划

18、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成__工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A．签订合同协议书 B．购买工程相关保险 C．提交了履约银行保单 D．机械人员进场

E．提交了动员预付款的保单

19、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

20、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金

E．工程量构筑物

21、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单 C．经评审的投标人排序

D．经评审的价格或者评分比较一览表 E．符合要求的投标一览表开标记录

22、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法正确的有__。A．盈亏平衡点是按项目投产后的正常年份计算的 B．盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强 C．盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强

D．当实际产量小于盈亏平衡点产量时，企业亏损 E．盈亏平衡的含义是指企业的固定成本等于变动成本

23、要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销__。A．要约人确定承诺期限或以其他形式明示要约不可撤销 B．受要约人对要约的内容作出实质性变更

C．受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备 D．受要约人已经发出了承诺通知

24、斜拉桥施工监控内容包括__。

A．变形、主梁线形、轴线偏位、索塔偏位 B．拉索索力、支座力、梁塔应力 C．塔、梁、索温度 D．塔梁混凝土强度 E．温度与饱和度

25、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

第四篇：西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

2、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

3、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

4、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

6、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

7、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

8、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施，降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

9、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

10、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

11、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。A．折旧费

B．机械场外运输费 C．燃料动力费 D．经常修理费

12、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

13、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

14、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

15、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

16、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

17、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

18、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

19、法人的变更是指__。A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销 20、二级监理机构是指__。

A．工程质量监督部门，社会监理单位 B．甲级监理单位，乙级监理单位 C．总监办公室，驻地监理办公室 D．乙级监理单位

21、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

22、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

23、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。A．一个投标人 B．两个投标人 C．所有投标人 D．三个投标人

24、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

25、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、悬臂施工法适用于__。A．预应力混凝土连续梁桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥 E．连续刚构桥

2、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

3、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

4、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

5、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程

6、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

7、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

9、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

10、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。A．经济建设与环境保护协调发展的原则 B．预防为主、防治结合的原则 C．污染付费原则

D．政府对环境质量负责的原则 E．依靠群众保护环境的原则

11、评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养护28d龄期的试件为准，但作为__施工阶段的强度应以与结构物同条件养护的试件为依据。A．拆模 B．吊装

C．张拉预应力 D．承受荷载

12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、以下属于资格预审文件内容的是__。A．投标人的施工经验 B．投标人的施工能力 C．投标人管理能力 D．投标人的履约信誉

E．招标人认为应当告知的其他事项

15、标准试验是__。

A．现场质量控制的重要手段 B．控制指导施工的科学依据 C．包括水泥试验

D．包括集料的级配试验 E．结构的强度试验

16、永久性工程的付款包括以下__。A．工程量清单费用 B．工程变更费用

C．拖期违约损失偿金 D．价格调整费用 E．费用索赔

17、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

20、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

22、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

23、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。A．强度 B．刚度 C．预拱度 D．稳定性

24、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

第五篇：江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设施考试题

江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设

施考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质

2、混凝土的最大水灰比为__。A．0.50 B．0.45 C．0.40 D．以上都不正确

3、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

5、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

6、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。A．一 B．二 C．三 D．四

7、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制

8、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

9、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

10、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

11、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。A．单价法

B．分项详细估算法 C．实物法

D．综合指标法

12、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

13、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

14、标准属于__。A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

15、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本 A．最高 B．适中 C．最低 D．最优

16、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

17、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

18、价值工程的核心是__。A．总功能提高 B．使用成本下降 C．生产成本下降 D．功能分析

19、承包人__。

A．可将主体和重要的单位工程分包 B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包

D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包 20、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

21、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

23、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。A．从开工到竣工投产 B．从筹建到竣工验收 C．从开工到竣工

D．从筹建到竣工投产

24、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

25、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。A．成本系数 B．价值功能 C．价值系数

D．价值功能系数

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的__。A．沥青用量 B．矿料级配 C．沥青的标号

D．矿料与沥青的黏附性 E．沥青的温度

2、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

3、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

4、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

5、社会监理的主要任务是__。A．质量监理 B．安全监理 C．进度监理 D．合同管理 E．信息反馈

6、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。

A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险

D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张

7、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

8、沥青混合料组成设计的目标包括__。A．达到高温稳定性 B．达到高温抗裂性 C．达到耐久性 D．达到抗滑性 E．达到抗疲劳性

9、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

10、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

11、管理跨度是指__。

A．一个管理者直接有效地指挥和协调下级的人数 B．一个上级职位指挥和协调下级职位的数目 C．组织形式 D．组织要素 E．管理层的人数

12、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．当地气候恶劣，造成施工停顿 E．一周停水、停电累计超过8h

13、按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有__。A．保证 B．定金 C．质押 D．留置 E．抵押

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，由承包人办理并支付费用的保险是__。A．工程一切险 B．施工装备险 C．第三方责任险

D．施工人员人身意外伤害险 E．业主人员人身意外伤害险

15、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

16、某常规现金流量模型的投资方案，如果投资方案的BCR＞1，则有__。A．NPV＞0 B．NPV＜0 C．IRR＞0 D．IRR＜i0 E．IRR＞i0

17、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

18、对建设项目进行不确定性分析的目的是__。A．减少不确定性对经济效果评价的影响 B．预测项目承担风险的能力 C．增加项目的经济效益

D．确定项目财务上的可靠性 E．提高投资决策的科学性

19、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

20、粒料类基层，通常分为嵌锁型和级配型，嵌锁型结构强度主要取决于__。A．颗粒间的黏聚力 B．石料的强度

C．石料的形状、尺寸、均匀性、表面粗糙度 D．施工时的压实程度

21、下列哪些费用属于建安工程间接费__。A．未来企业生产职工培训费 B．企业管理人员劳动保护费 C．劳动保险费

D．企业筹集资金发生的利息支出 E．施工企业职工教育经费

22、用钢筋网喷射混凝土时，喷射环节应注事的事项有__。A．钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设

B．喷射过程中，应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土

C．开始喷射时，应减小喷头与受喷面的距离，并调整喷射角，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性

D．分层喷射时，可上下两层同时进行

E．采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设

23、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A．公开招标 B．内定招标 C．邀请招标 D．委托招标 E．法定招标

24、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接

D．纵横向稳定性 E．强度

25、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行 E．采取补救措施