海南省2015年上半年公路造价师《技术与计量》：单项脚手架考试题（范文）

第一篇：海南省2015年上半年公路造价师《技术与计量》：单项脚手架考试题（范文）

海南省2015年上半年公路造价师《技术与计量》：单项脚

手架考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同 D．监理服务合同 C．设计委托合同 D．工程施工合同

2、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人联名 D．监理工程师

3、施工组织的基本单元是__。A．分部工程 B．分项工程 C．工序

D．施工过程

4、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A．承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B．工程通过最终检验的日期

C．最终检查报告送达监理工程师的日期 D．业主指定的日期

5、挡土的应力传递路径是__。A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑 B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑 C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基

6、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．职能式 B．直线职能式 C．直线式 D．矩阵式

7、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。A．2 B．3 C．4 D．5

8、提前竣工奖金应不超过__。A．投标书附件中说明的限额 B．计日工形式计算出的数额 C．工程量清单中的单价 D．监理工程师认可数额

9、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．由享有权利的一方负担 C．由双方分担

D．由履行义务的一方负担

10、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A．

间歇式拌和机

B．

连续式拌和机

C．

两种拌和机均宜采用

11、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在__万元人民币以上，必须进行招标。A．10 B．50 C．100 D．200

12、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．50% B．60% C．70% D．80%

13、所有钢筋接头都不宜位于（）。A．最大弯矩处 B．最大剪力处

C．最大轴心压力处 D．最大扭矩处

14、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。A．采集、分析、处理 B．采集、处理、分析 C．分析、采集、处理 D．分析、处理、采集

15、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。A．采用要约、承诺方式 B．不采用要约、承诺方式

C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式

D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式

16、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

17、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。

A．同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系

B．同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系 C．专业工作队数等于施工过程数

D．专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间

18、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。A．业主批准

B．监理工程师批准

C．监理工程师审查并取得业主批准 D．业主审查并取得监理工程师批准

19、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。A．14 B．21 C．28 D．35 20、大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用__。A．直线式组织 B．职能式组织 C．矩阵式组织 D．指挥部制

21、小胡在大学四年学习期间，每年年初从银行借款2000元用以支付学费，若按年利率6%计复利，第四年年末一次归还全部本息需要__。A．8700元 B．9275元 C．9245元 D．9000元

22、钻孔桩孔底沉淀物厚度，对于嵌岩桩不得大于__。A．0.4cm B．10cm C．5cm D．3cm

23、Ⅱ、Ⅲ三个级配。A．2.5mm B．1.25mm C．0.63mm D．0.315mm

24、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为__。

A．已经竣工不需再进行竣工检验 B．需经检验后才能判定是否竣工 C．已经竣工但还需进行竣工检验 D．尚未竣工

25、修改和完善，这表明监理规划__。A．应分阶段编写

B．具体内容应有针对性 C．基本内容应力求统一

D．应遵循建设工程的运行规律

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程延期天数的计算方法有以下几种。__ A．工期分析法 B．实测法

C．工时分析法 D．类推法 E．经验分析法

2、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人辅助工资 C．生产工人退休工资 D．生产工人福利费 E．生产职工教育经费

3、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有__等。A．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B．竞争的激烈程度相对较差 C．招标时间长 D．招标费用高 E．评标工作量较大

4、法律关系的特征是__。

A．法律关系是一种思想社会关系，是建立在一定经济基础之上的上层建筑 B．法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系 C．法律关系是由国家强制力保证的社会关系

D．法律关系的存在，必须以相应的现行法律规范的存在为前提，法律关系不过是法律规范在实际生活中的体现 E．法律关系不需要由国家强制力保证实施

5、按招标的范围进行分类，可以分为__。A．国际招标 B．国内招标 C．施工招标 D．公开招标 E．邀请招标

6、对（），宜选用阳离子乳化沥青。A．碱性石料 B．潮湿的石料 C．低温季节施工

7、后强法压浆施工中下列哪些做法不正确。__ A．压浆前应先吹入无油分的压缩空气清洗管道，然后用0.01kg/L生石灰水冲洗管道

B．压浆时，每一工班应留取不少于3组试样标养28天后测其抗压强度 C．水泥浆温度不得超过60℃

D．水泥浆应自管道的高点注入，流出稠度应达到注入的稠度

8、委托人在监理合同中的委托工作内容可以是__。A．完成设计任务

B．制订特殊工艺的质量标准 C．编制施工组织设计 D．监督工程施工质量 E．负责采购设备

9、路面按力学性能可分为（）。A．柔性路面 B．刚性路面 C．半刚性路面 D．半柔性路面

10、建设工程合同管理的根本目的是__。A．加强对建筑活动的监督管理 B．维护建筑市场秩序

C．保证建筑工程的质量和安全 D．增强建筑业的市场竞争力 E．促进建筑业健康发展

11、水泥混凝土原材料按质量计的允许误差不应超过__。A．水泥±1% B．粗细骨料±3% C．水±1% D．外加剂±2%

12、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日到提出合同争议日

13、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业要求

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

14、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票

E．银行本票存款

15、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备

16、对于酸性岩石，为了保证与沥青的黏附性，应采用的措施为（）。A．用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分 B．在沥青中掺加抗剥离剂

C．将粗集料用石灰浆处理后使用 D．不能使用酸性石料

17、固定资产加速折旧的方法包括__。A．平均年限法 B．工作量法

C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．直线法

18、施工过程中，监理人员应对__等进行旁站。A．试验工程 B．重要隐蔽工程

C．完工后无法检测其质量的工程 D．返工会造成较大损失的工程 E．所有分项和分部工程

19、大体积混凝土产生裂缝的原因有__。A．收缩裂缝 B．温差裂缝 C．安全性裂缝 D．沉降裂缝 E．温度大

20、进度计划一般有__几种。A．总体进度计划 B．一般进度计划 C．年度进度计划

D．关键工程进度计划 E．非关键工程进度计划

21、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。A．业主拖延提供施工场地，承包商获得补偿款 B．监理工程师指令增加的工作，承包商获得工程款 C．施工期间因当地税费增加，承包商获得补偿款

D．施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款 E．增加工程量清单以外的部分工作，承包商获得工程款

22、下列哪些工程项目可以使用暂定金额__ A．施工过程中可能增加的工程细目 B．零星工程在招标时未能确定的 C．指定分包工程 D．分包工程

23、由于业主原因，导致工程暂停两个月，承包人可以索赔的费用有__。A．人工窝工费 B．机械设备窝工费 C．增加的利息支出 D．材料涨价费 E．利润

24、拆除工程中拆除人员和驻场管理人员必须__。A．使用安全帽、安全带 B．使用口罩、防尘眼镜 C．使用工作鞋、手套

D．天气炎热情况下允许赤脚、赤膊作业

25、评估活动应当遵循__原则进行。A．公平B．公正 C．科学 D．低价 E．择优

第二篇：西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

2、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

3、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

4、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

6、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

7、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

8、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施，降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

9、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

10、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

11、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。A．折旧费

B．机械场外运输费 C．燃料动力费 D．经常修理费

12、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

13、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

14、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

15、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

16、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

17、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

18、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

19、法人的变更是指__。A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销 20、二级监理机构是指__。

A．工程质量监督部门，社会监理单位 B．甲级监理单位，乙级监理单位 C．总监办公室，驻地监理办公室 D．乙级监理单位

21、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

22、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

23、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。A．一个投标人 B．两个投标人 C．所有投标人 D．三个投标人

24、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

25、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、悬臂施工法适用于__。A．预应力混凝土连续梁桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥 E．连续刚构桥

2、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

3、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

4、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

5、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程

6、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

7、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

9、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

10、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。A．经济建设与环境保护协调发展的原则 B．预防为主、防治结合的原则 C．污染付费原则

D．政府对环境质量负责的原则 E．依靠群众保护环境的原则

11、评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养护28d龄期的试件为准，但作为__施工阶段的强度应以与结构物同条件养护的试件为依据。A．拆模 B．吊装

C．张拉预应力 D．承受荷载

12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、以下属于资格预审文件内容的是__。A．投标人的施工经验 B．投标人的施工能力 C．投标人管理能力 D．投标人的履约信誉

E．招标人认为应当告知的其他事项

15、标准试验是__。

A．现场质量控制的重要手段 B．控制指导施工的科学依据 C．包括水泥试验

D．包括集料的级配试验 E．结构的强度试验

16、永久性工程的付款包括以下__。A．工程量清单费用 B．工程变更费用

C．拖期违约损失偿金 D．价格调整费用 E．费用索赔

17、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

20、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

22、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

23、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。A．强度 B．刚度 C．预拱度 D．稳定性

24、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

第三篇：江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设施考试题

江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设

施考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质

2、混凝土的最大水灰比为__。A．0.50 B．0.45 C．0.40 D．以上都不正确

3、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

5、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

6、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。A．一 B．二 C．三 D．四

7、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制

8、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

9、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

10、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

11、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。A．单价法

B．分项详细估算法 C．实物法

D．综合指标法

12、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

13、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

14、标准属于__。A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

15、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本 A．最高 B．适中 C．最低 D．最优

16、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

17、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

18、价值工程的核心是__。A．总功能提高 B．使用成本下降 C．生产成本下降 D．功能分析

19、承包人__。

A．可将主体和重要的单位工程分包 B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包

D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包 20、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

21、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

23、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。A．从开工到竣工投产 B．从筹建到竣工验收 C．从开工到竣工

D．从筹建到竣工投产

24、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

25、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。A．成本系数 B．价值功能 C．价值系数

D．价值功能系数

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的__。A．沥青用量 B．矿料级配 C．沥青的标号

D．矿料与沥青的黏附性 E．沥青的温度

2、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

3、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

4、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

5、社会监理的主要任务是__。A．质量监理 B．安全监理 C．进度监理 D．合同管理 E．信息反馈

6、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。

A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险

D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张

7、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

8、沥青混合料组成设计的目标包括__。A．达到高温稳定性 B．达到高温抗裂性 C．达到耐久性 D．达到抗滑性 E．达到抗疲劳性

9、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

10、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

11、管理跨度是指__。

A．一个管理者直接有效地指挥和协调下级的人数 B．一个上级职位指挥和协调下级职位的数目 C．组织形式 D．组织要素 E．管理层的人数

12、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．当地气候恶劣，造成施工停顿 E．一周停水、停电累计超过8h

13、按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有__。A．保证 B．定金 C．质押 D．留置 E．抵押

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，由承包人办理并支付费用的保险是__。A．工程一切险 B．施工装备险 C．第三方责任险

D．施工人员人身意外伤害险 E．业主人员人身意外伤害险

15、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

16、某常规现金流量模型的投资方案，如果投资方案的BCR＞1，则有__。A．NPV＞0 B．NPV＜0 C．IRR＞0 D．IRR＜i0 E．IRR＞i0

17、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

18、对建设项目进行不确定性分析的目的是__。A．减少不确定性对经济效果评价的影响 B．预测项目承担风险的能力 C．增加项目的经济效益

D．确定项目财务上的可靠性 E．提高投资决策的科学性

19、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

20、粒料类基层，通常分为嵌锁型和级配型，嵌锁型结构强度主要取决于__。A．颗粒间的黏聚力 B．石料的强度

C．石料的形状、尺寸、均匀性、表面粗糙度 D．施工时的压实程度

21、下列哪些费用属于建安工程间接费__。A．未来企业生产职工培训费 B．企业管理人员劳动保护费 C．劳动保险费

D．企业筹集资金发生的利息支出 E．施工企业职工教育经费

22、用钢筋网喷射混凝土时，喷射环节应注事的事项有__。A．钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设

B．喷射过程中，应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土

C．开始喷射时，应减小喷头与受喷面的距离，并调整喷射角，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性

D．分层喷射时，可上下两层同时进行

E．采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设

23、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A．公开招标 B．内定招标 C．邀请招标 D．委托招标 E．法定招标

24、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接

D．纵横向稳定性 E．强度

25、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行 E．采取补救措施

第四篇：山西省公路造价师《技术与计量》：现浇混凝土墙考试题

山西省公路造价师《技术与计量》：现浇混凝土墙考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、为了使拱圈在修建完成后拱轴线符合要求，施工时通常在（）设置预拱度。A．墩台帽上 B．支架基础上 C．拱架上部 D．卸架设备上

2、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成很小环境影响的，应当写__。

A．环境影响大纲 B．环境影响报告书 C．环境影响报告表 D．环境影响登记表

3、__与出租者有机结合在一起的设备租赁形式。A．设备的型号 B．租金支付方式 C．承租人 D．贸易

4、根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是__。①保证，②抵押；③留置；④质押；⑤定金 A．①②④⑤ B．①②③ C．②④⑤ D．③④⑤

5、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。A．地震 B．雷击 C．地崩

D．飞行物体坠落

6、当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则__合同工期。A．不能缩短 B．应缩短 C．应延长 D．重新签订

7、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指__。

A．根据本工程的设计提供的预计工程量 B．根据投标要求估算的报价工程量 C．合同履行过程中完成的实际工程量 D．工程结账依据的结算工程量

8、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。

A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则

9、__的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。A．监理范本 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

10、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。A．买卖合同 B．技术合同 C．承揽合同 D．委托合同

11、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。A．经常性修理费 B．机上人工费

C．养路费及车船使用费 D．燃料动力费

12、无效合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．合同当事人 C．合同主管机关 D．交通主管部门

13、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率

B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

14、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

15、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

16、以下属于清单支付项目的工程费用是__。A．动员预付款 B．价格调整 C．计日工

D．迟付款利息

17、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。为保证清表质量，监理工程师认定，__。A．不予计量

B．为确保工程质量可予以计量 C．安排承包人与业主协商解决 D．给予计量。

18、风险损失的衡量就是定量确定__的大小。A．风险发生概率 B．风险客观概率 C．风险损失值 D．风险量

19、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

20、当提高工程项目的功能和使用要求时，通常会引起__。A．投资增加、工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短

21、承包人签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，__。A．应取得业主批准 B．经过监理工程师批准 C．自行决定后通知业主

D．自行决定后通知监理工程师

22、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

23、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是__。A．政府机关 B．银行 C．公民个人 D．学校

24、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

25、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为__。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市 A．③④ B．②④ C．①③ D．①②

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下有关定额的作甩说法正确的是__。

A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具

B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据

2、定额按使用要求分类可分为__。A．施工定额 B．预算定额 C．材料定额 D．估算指标 E．机械定额

3、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

4、路面结构组合设计应遵循的一般原则是__。A．路面等级和面层类型

B．满足各结构层承受行车荷载的要求 C．充分利用当地筑路材料

D．考虑结构层自身的结构特征 E．克服不利水温状况对路面的影响

5、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

6、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的7、按时间分类，支付可分为__。A．前期支付 B．正常支付 C．中期支付

D．合同中止支付 E．最终支付

8、价值工程研究对象的选择方法包括__。A．因素分析法 B．趋势分析法 C．强制确定法 D．百分比分析法 E．价值指数法

9、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

10、工程项目目标控制的方式有__。A．搜集信息 B．跟踪调查 C．前馈控制 D．反馈控制

E．主动控制 被动控制

11、对路基的基本要求包括__。A．整体稳定性 B．强度与刚度 C．耐磨性

D．水温稳定性

12、预算费用由以下__部分组成。A．建筑安装工程费 B．工程建设其他费用 C．计划利润 D．预留费用

E．设备、工具、器具及家具购置费

13、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准 B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

14、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价

E．成本加酬金

15、下调影响的费用。A．管理费 B．材料 C．设备维修 D．利润 E．税金

16、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

17、公路施工环境保护监理计划是公路施工监理计划的组成部分之一，是监理工程师全面开展施工环境保护监理的指导性文件，其内容主要包括__等。A．环保监理人员职责、监理重点、具体控制措施 B．环保监理工作的依据、工作范围

C．环保监理工作内容、工作目标和工作方式 D．环保监理工作程序和工作要点

E．环保监理人员、设备的进出场计划

18、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成__工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A．签订合同协议书 B．购买工程相关保险 C．提交了履约银行保单 D．机械人员进场

E．提交了动员预付款的保单

19、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

20、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金

E．工程量构筑物

21、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单 C．经评审的投标人排序

D．经评审的价格或者评分比较一览表 E．符合要求的投标一览表开标记录

22、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法正确的有__。A．盈亏平衡点是按项目投产后的正常年份计算的 B．盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强 C．盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强

D．当实际产量小于盈亏平衡点产量时，企业亏损 E．盈亏平衡的含义是指企业的固定成本等于变动成本

23、要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销__。A．要约人确定承诺期限或以其他形式明示要约不可撤销 B．受要约人对要约的内容作出实质性变更

C．受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备 D．受要约人已经发出了承诺通知

24、斜拉桥施工监控内容包括__。

A．变形、主梁线形、轴线偏位、索塔偏位 B．拉索索力、支座力、梁塔应力 C．塔、梁、索温度 D．塔梁混凝土强度 E．温度与饱和度

25、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

第五篇：山东省2017年公路造价师《技术与计量》：预制混凝土板考试题

山东省2017年公路造价师《技术与计量》：预制混凝土板

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、挡土的应力传递路径是__。A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑 B．围护墙→围檩(圈梁)→支撑 C．支撑→围护墙→围檩(圈梁)D．围檩(圈梁)→围护墙→支撑→地基

2、竣工财务决算组成文件的核心是______。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

3、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。A．要约人明确表示要约不可撤销 B．要约人确定了承诺期限

C．受要约人为履行合同作了准备

D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作

4、常用的财务处理程序有：记账凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和（）处理程序。A．科目汇总表财务 B．会计账目财务 C．会计报表财务 D．明细账目财务

5、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验 B．计算掺加速凝剂的数量 C．符合国家有关的标准规范 D．满足施工及设计要求

6、大跨桥梁设计的阶段划分为__。A．

初步设计、结构设计、施工设计

B．

初步设计、技术设计、施工图设计

C．

方案设计、结构设计、施工设计

7、A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为__。①付款地点为A市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市 A．③④ B．②④ C．①③ D．①②

8、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

9、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人提交的交工验收申请后，应在14天内审核并报业主，如满足交工验收条件，则业主在收到该申请后的__天内应组织交工验收。A．14 B．21 C．28 D．35

10、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指__的酬金。A．正常监理工作 B．附加监理工作 C．额外监理工作

D．包括正常、附加和额外监理工作

11、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。A．施工定额 B．预算定额 C．估算指标 D．概算定额

12、组织办理竣工验收的费用由__承担。A．承包人 B．监理 C．业主

D．上级主管部门、13、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。A．不确定 B．小于 C．等于 D．大于

14、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答澄清不一致时，应以__为准。A．招标文件 B．招标单位在标前会议上的口头解答 C．现场考察时招标单位的口头解释

D．发给每个投标人的书面澄清文件或补遗书

15、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

16、一般情况下，抗压强度达到__时，可满足拆除侧模时所需强度。A．1.5MPa B．2.0MPa C．2.5MPa D．1.0MPa

17、所有钢筋接头都不宜位于（）。A．最大弯矩处 B．最大剪力处

C．最大轴心压力处 D．最大扭矩处

18、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

19、施工组织的基本单元是__。A．分部工程 B．分项工程 C．工序

D．施工过程

20、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。A．费用由业主承担，工期由承包人承担 B．费用和工期损失均由业主承担

C．费用由承包人承担，工期由业主承担 D．费用和工期损失均由承包人承担

21、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

23、当路基填土较高时，路面底面以下__为路床部分。A．80cm B．100cm C．120cm D．150cm

24、喷锚暗挖法隧道掘进时各小单元施工开挖，前后应错开__。A．20m以上 B．15m以上 C．10m以上 D．25m以上

25、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。A．0.17% B．0.18% C．0.15% D．0.16% 5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。A．人工费 B．材料费 C．间接费

D．施工管理费

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、桥梁按力学性能可分为__。A．梁式 B．拱式 C．悬吊式 D．连续式

2、确定材料消耗定额的方法有__。A．利用现场技术测定法 B．根据经验推测法 C．实验室试验法 D．现场统计法 E．理论计算法

3、下列对于含水量对压实效果的影响，正确的有__。A．在最佳含水量情况下压实的土水稳定性最好

B．在同一压实功能作用下，含粗粒越多的土，其最大干密度越大，而最佳含水量越大

C．同一类土，其最佳含水量随压实功能的加大而减小，而最大干密度则随压实功能的加大而增大

D．若土的含水量过大，此时增大压实功能就会出现“弹簧”现象

4、下列哪种工作属于监理工程师的附加工作__ A．业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量 B．监理工程师自身原因引起的工作时间延长 C．承包人的质量事故引起的工作时间延长 D．监理工程师自身原因与业主终止合同 E．原为业主义务后来交给监理工程师去做

5、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利。A．选择施工总承包人的确认权与否决权 B．工程实际竣工日期的签认权

C．工程上使用的材料和施工质量的检验权 D．设计变更的审批权

E．工程款支付的审核和签认权

6、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

7、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

8、根据可持续发展的理论，项目地区环境因素包括__。A．自然环境 B．生态环境 C．社会环境

D．人民生活环境 E．经济技术环境

9、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

10、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。A．压实度 B．弯沉 C．强度

D．中线平面偏位

11、低温性能都好，具有良好的弹性恢复性，它的主要性能指标是__。A．针入度 B．软化点

C．5℃低温延度 D．弹性恢复

12、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了__后的合同价格。A．暂定金额 B．计日工费 C．因物价因素调整的费用 D．预付款 E．保留金

13、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

14、粉喷桩如发现断桩，监理应指令承包人（）。

A.在12小时以内按原喷粉量进行补喷，重叠孔段长度应大于100cm B.在12小时以上，则要求补桩 C.立即挖除断桩，回填后原位重喷 D.作好断桩与补桩的纪录

15、排除路基地下水的方法__。A．沙垫层 B．截水沟 C．渗沟 D．暗沟

16、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

17、以下关于工程量清单的说法，正确的是__。A．工程量清单是招标文件的组成部分

B．工程量清单既是招标文件的组成部分，又是合同的组成部分 C．工程量清单只能是一份由招标人提供的文件

D．工程量清单只能由招标人委托的工程造价咨询单位编制 E．工程量清单应以表格形式表现

18、水泥混凝土配合比设计的主要任务是选好__。A．水灰比 B．用水量 C．砂率

D．结构层厚度

19、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近20、透层沥青宜采用__。A．快裂的洒布型乳化沥青 B．慢裂的洒布型乳化沥青 C．中慢凝液化石油沥青 D．煤沥青

21、公路工程设计阶段，设计质量控制的依据包括__。A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B．项目评估报告、选址报告

C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范、规程及标准 D．设计规划大纲、设计纲要 E．项目建议书

22、下列费用中属于人工单价组成内容的有__。A．生产工人的工资性津贴 B．生产工人的福利费 C．地区生活补贴

D．现场管理人员的工资

E．生产工人的工会经费和职工教育经费

23、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

24、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员

C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

25、无机结合料稳定材料中二渣是指以下哪两种材料__。A．水泥 B．石灰 C．煤渣 D．粉煤灰