2016年上半年北京公路造价师《技术与计量》：工业化建筑的概念考试题

第一篇：2016年上半年北京公路造价师《技术与计量》：工业化建筑的概念考试题

2016年上半年北京公路造价师《技术与计量》：工业化建

筑的概念考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、公路工程概算定额中不包括以下__。A．桥梁工程 B．沿线设施 C．临时工程 D．附录内容

2、FIDIC条款中，承包商应对下列__风险损失负责。①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损； ③施工质量达不到要求但监理工程师未发现； ④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工 A．①②③ B．②③④ C．①③④ D．①④

3、预应力先张法施工，张拉时，作业人员应站在千斤顶的__，以防锚具及销子弹出伤人。A．对面 B．后面 C．前面 D．两侧

4、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

5、预制构件安装作业中，从安全的角度考虑，不必__。A．安装大型盆式橡胶支座时，墩顶两侧应搭设操作平台；

B．起吊大型及有突出边棱的构件时，应在钢丝绳与构件接触的拐角处设垫衬； C．单面配筋的盖板上应标明起吊标志；

D．进行预压试验，以检查支架的承载能力和稳定性，消除非弹性变形。

6、C2为两比较方案的年经营成本，C2＜C1，K1、K2为两个比较方案的全部投资，且K2＞K1，静态差额投资回收期是__。A．(C2-C1)/(K2-K1)B．(C2-C1)/(K1-K2)C．(K2-K1)/(C1-C2)D．(K2-K1)/(C2-C1)

7、世行贷款公路项目主要采用__。A．成本加酬金合同 B．总价合同 C．单价合同

D．设计施工总承包合同

8、构成合同文件的有__。①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录 A．①④ B．②③ C．①②③ D．③④⑤

9、网喷混凝土加固基坑壁施工时，喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。A．做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验 B．计算掺加速凝剂的数量 C．符合国家有关的标准规范 D．满足施工及设计要求

10、__才是构成证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A．工程交工证书 B．中间支付证书

C．缺陷责任终止证书

D．各分项、分部工程的质量检验合格证

11、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

12、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项

C．选定仲裁委员会

D．双方当事人对仲裁费用的承担方式

13、下列关于动员预付款的扣还，说法错误的是__。

A．预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分率扣减的方式偿还 B．从达到合同总价的10%那个月起扣

C．本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还 D．合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

14、在下述各项中，不构成现金流量的是__。A．折旧 B．投资 C．经营成本 D．税金

15、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入__价值。A．固定资产 B．流动资产 C．递延资产 D．无形资产

16、喷锚暗挖法隧道掘进时各小单元施工开挖，前后应错开__。A．20m以上 B．15m以上 C．10m以上 D．25m以上

17、根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，如承包人对监理工程师的计量有异议，可在__天内以书面形式提出。A．7 B．14 C．28 D．30

18、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较少的 B．只能适用违约金

C．只能适用二者中数额较多的 D．可以选择适用二者之一

19、合同成立的有效条件包括__。①合同主体资格合格；②内容合法；③订立的形式和程序合法；④必须经过鉴证公证；⑤必须经过主管部门登记批准；⑥必须经过担保 A．②④⑥ B．③④⑤ C．①④⑥ D．①②③

20、对于受要约人延误的承诺，该承诺__。A．有效

B．要约人虽表示接受也无效 C．无效

D．要约人未表示不接受有效

21、项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。A．财务净现值 B．投资回收期 C．盈亏平衡点 D．借款偿还期

22、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

23、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当__。A．乙公司要求M支付电视机的货款

B．由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款 C．甲公司向乙公司无偿退货

D．由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款

24、关于仲裁正确的说法是__。A．仲裁实行二裁终局制 B．公开审理是仲裁的特点

C．仲裁委员会有强制执行的权力

D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治

25、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。A．都能够反映投资过程的收益程度 B．都能直接反映各年的经营情况 C．都考虑了项目计算期内的经济状况

D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响 E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同

2、如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则该变更工程的单价确定形式可能包括__。

A．由业主单独确定一个合理的单价

B．监理工程师和承包人协议一个合适的单价

C．监理工程师根据情况在报业主批准后定出他认为合理的单价

D．监理工程师确定暂时的单价，待议定后再在其后的期中支付证书中调整 E．采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据

3、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

4、同一班组、同一批次浇筑，统计强度是合格的。监理工程师正确的处理方法包括__。

A．强度合格，可予计量 B．该通道顶板凿掉重做 C．请示业主，由业主决定 D．和承包人协商决定 E．强度不合格，不予计量

5、工程量清单的作用主要体现在__。A．便于招标单位编制标底 B．为投标人提供报价基础 C．为工程计量与支付提供依据 D．为索赔提供依据

E．为编制施工预算提供依据

6、投资执行期主要包括以下__几个阶段。A．工程可行性研究 B．招投标 C．设计

D．缺陷责任期 E．养护管理

7、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

8、下列项目属于存货的有__。A．短期投资 B．材料

C．低值易耗品 D．各种存款 E．在建工程

9、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

10、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

11、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A．正循环回转钻机成孔 B．反循环回转钻机成孔 C．冲击钻机成孔 D．打桩锤成孔

12、投标人通过合同条件评审的主要条件是__。

A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法 B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务 C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法 D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议 E．投标人对合同条款没有重要保留

13、根据价值工程原理，提高产品价值的途径包括__。A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高 B．通过改进产品质量从而提高产品价格

C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本 D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能 E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

14、透层沥青宜采用__。A．快裂的洒布型乳化沥青 B．慢裂的洒布型乳化沥青 C．中慢凝液化石油沥青 D．煤沥青

15、公路工程定额的特点包括__。A．科学性 B．复杂性 C．系统性

D．相对稳定性 E．群众性

16、判断施工过程是否正常，可采用__法。A．因果分析图 B．直方图 C．相关图 D．控制图

17、对能满足同一需要的各种技术方案进行动态评价时，如果逐年收益没有办法或没有必要具体核算时，可采用__。A．内部收益率法 B．净现值法 C．净现值率法 D．费用现值法 E．费用年值法

18、下列费用中，不能计入生产经营成本的是__。A．直接费用 B．审计费用 C．财务费用 D．管理费用

19、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2% B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15% C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15% D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25% E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2% 20、定性的发展为系统的、定量的分析研究，其在功能评价方面形成的几种代表性的方法包括__。A．价值标准评价方法 B．专家预测法

C．功能重要性系数评价方法 D．“最合适区域”法 E．功能整理法

21、公路工程施工环境保护监理文件有__。A．施工环境保护监理规划 B．施工环境保护监理实施细则 C．施工环境保护监理总结报告 D．环境影响报告书 E．环境监测报告

22、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

23、指定分包的特点有__。A．分包由业主通过招标选定

B．分包人需得到承包人的认可与同意 C．分包工程列在暂定金额项目下边 D．分包人违约承包人要承担责任 E．分包人可以不接受总包人管理

24、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员

C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

25、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，采用机械滑铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度__。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

第二篇：宁夏省2017年上半年公路造价师《技术与计量》：工业化建筑的概念考试试题

宁夏省2017年上半年公路造价师《技术与计量》：工业化

建筑的概念考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、无效合同应从__时无法律效力。A．合同订立 B．经确认无效

C．当事人一方提出 D．双方发生争议

2、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。A．双方在合同履行中发生争议 B．一方经营状况严重恶化

C．一方转移财产、抽逃资金，以逃避债务 D．一方丧失商业信誉

3、定标签订合同，应以__作为中标的合同价。A．评标价 B．标底价 C．投标价

D．修正后的标底价

4、甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于2006年6月8 H交货，乙在交货期后的一周内付款。交货期届满时，甲发现乙有转移资金以逃避债务的行为。对此甲可依法行使__。A．先履行抗辩权 B．同时履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．债权撤销权

5、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。A．监理规划 B．监理合同 C．监理方案 D．监理细则

6、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致__。A．投资增加，工期延长 B．投资增加，I期缩短 C．投资减少，工期延长 D．投资减少，工期缩短

7、《公路工程国内招标文件范本》中的合同通用条件，在使用时__。A．不允许增删或修改 B．可以根据需要删改 C．允许局部增删或修改 D．可以根据需要补充

8、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。A．拌和 B．摊铺 C．碾压 D．养生

9、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。A．合格产品

B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

10、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。A．安全性越小 B．抗风险能力越小 C．盈利的可能性大 D．发生亏损的机会大

11、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

12、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。A． 70℃

B． 60℃

C． 50℃

13、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为__。

A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任 B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任 C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任 D．构成有效合同，应负违约责任

14、为减少水泥稳定基层收缩裂缝，应采取如下措施__。A．控制集料中细料的含量和塑性指数 B．控制水泥剂量不超过6% C．增加粗集料的含量

D．控制施工碾压时的含水量

15、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。A．无权 B．有权

C．经业主同意后有权

D．经主管部门批准后有权

16、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表 A．①②③ B．③④⑤ C．②④ D．①④

17、公路建设项目环境影响评价文件，必须经过__审批。A．建设单位

B．有资质的环境影响评价机构 C．环保部门 D．交通部门

18、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。A．现场管理费

B．其他工程费 C．企业管理费

D．直接工程费

19、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67% 20、桥梁一般由五大部分组成，下列说法正确的是__。A．栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡 B．主梁、支座系统、桥台、基础、护坡

C．桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础 D．主梁、次梁、桥台、基础、护坡

21、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。A．招标文件中 B．投标预备会 C．开标会 D．中标函中

22、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

23、互斥方案比选时，用净现值法和增量内部收益率法进行项目比选的结论__。A．相同 B．不相同

C．不一定相同 D．近似

24、按照功能的标准化可以将其分为__。A．必要功能和辅助功能 B．基本功能和必要功能 C．过剩功能和不足功能 D．使用功能和美学功能

25、下列财产中，__可作为抵押物进行抵押。A．抵押人所有的房屋

B．抵押人有权使用的集体土地所有权 C．依法被查封的财产 D．抵押人所有的支票

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、投标文件的技术性评审包括__。A．实质上响应程度 B．质量控制措施

C．方案可行性评估和关键工序评估 D．环境污染的保护措施评估 E．现场平面布置和进度计划

2、办公和生活用具家具购置费包括__。A．照明、通风动力设备 B．办公室家具 C．单身宿舍用具 D．生活福利设施 E．购置的清扫车

3、混凝土材料质量控制项目有__。A．水泥 B．细集料 C．粗集料 D．外加剂 E．砂土

4、下面属于水泥稳定碎石基层评定实测项目的是（）。A．压实度 B．弯沉 C．强度

D．中线平面偏位

5、FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有__。A．任命工程师代表

B．批准承包人授权的驻工地代表 C．根据需要中止承包人的某些义务 D．批准设计图纸或变更 E．批准或拒绝合同的转包

6、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

7、耐磨、抗滑。A．平整性 B．抗滑耐磨

C．良好的温度稳定性 D．足够的结构强度

8、施工中材料的消耗可分为必需的材料消耗和损失的材料两类性质，必须消耗的材料包括__。

A．直接用于建筑和安装工程的材料 B．不可避免的材料废料 C．不可避免的材料损耗 D．加工制作的合理损耗 E．施工操作失误的材料损耗

9、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用

10、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

11、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停1个月，承包商可索赔的款项包括__。

A．人工窝工费 B．施工机械窝工费 C．材料的超期储存费用

D．工程延期一个月增加的履约保函手续费 E．合理的利润

12、管理跨度是指__。

A．一个管理者直接有效地指挥和协调下级的人数 B．一个上级职位指挥和协调下级职位的数目 C．组织形式 D．组织要素 E．管理层的人数

13、以下__可作为处理风险的对策。A．风险回避 B．损失控制

C．控制工程质量 D．工程分包 E．合同转移

14、下列关于工程量清单说法正确的有__。A．不允许招标人自行编制 B．是询标、评标的基础 C．是投标报价的依据

D．主要包括工程量清单说明和工程量清单表 E．清单中的工程量就是结算时的工程量

15、旧路面凿除作业时，应遵守（）。

A．旧路面凿除应分小段进行，以免妨碍交通 B．用镐开挖旧路面时，周围不得有人站立或通行

C．锤击钢钎，使锤人应站在扶锤人的侧面，使锤人应带手套，锤柄端头应有防滑措施

D．利用机械破碎旧路面时应有专人统一指挥

16、施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就__情况发布变更指令。A．改变某单位工程的标高

B．增加工程量清单中列明某项工作的数量

C．从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 D．为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E．指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

17、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

18、索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的__。A．双方合作的方式 B．对立行为 C．惩罚行为

D．经济补偿行为 E．正常现象

19、对业主与承包人有约束力的合同包括__等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议书 C．施工监理合同

D．业主上级主管部门的书面指示 E．业主与承包人达成的补充协议

20、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日到提出合同争议日

21、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

22、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

23、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。A．建设 B．转卖 C．经营 D．转让 E．回收

24、环境保护验收调查报告(表)，由建设单位委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的__等单位编制。A．环境监测站

B．环境放射性监测站

C．具有相应资质的任何环境影响评价单位

D．具有相应资质编制本项目环境影响评价的单位 E．具有相应资质未编制本项目环境影响评价的单位

25、下列费用应列入建筑安装工程直接费中人工工资综合单价的有__。A．生产工人劳动保护费 B．生产工人辅助工资 C．生产工人退休工资 D．生产工人福利费 E．生产职工教育经费

第三篇：北京公路造价师技术与计量：多层建筑物面积计算考试题

北京公路造价师技术与计量：多层建筑物面积计算考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是__。①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行 A．①② B．②④ C．③④ D．①④

2、根据《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师对其口头指令应在__内予以书面确认。A．1天 B．2天 C．3天 D．4天

3、应用广。A．酒精燃烧法 B．比重法 C．烘干法

4、对于正常经营企业来说，一般利息备付率应__。A．等于1 B．小于1 C．大于1 D．大于2

5、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。A．物

B．智力成果 C．行为 D．财

6、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率 B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

7、高速公路施工中按里程来计算监理人员配置，应以__为原则。A．每公里配置0.5人 B．每公里至少5人 C．每公里应不少于1人 D．根据实际情况确定

8、在建安工程造价中，材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。A．施工工地

B．使企业少缴部分所得税 C．施工工地仓库后出库 D．施工工地仓库

9、标准属于__。

A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

10、动态控制的基本步骤是（）。A．检查成效一纠正偏差

B．确定目标—检查成效—纠正偏差

C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差 D．检查成效—分析原因—纠正偏差

11、某路桥公司总经理委托该公司职工甲某去采购劣质建筑材料用于该工程建设，则对于这种代理行为产生的法律后果是__。A．该代理行为的后果应由第三人承担 B．该代理行为的后果应由代理人承担 C．该代理行为的后果应由被代理人承担

D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

12、沥青混凝土路面施工时，监理人员应__。A．在摊铺碾压现场旁站控制施工

B．在拌和机现场旁站，控制配料拌和施工 C．在摊铺与拌和两地同时旁站控制施工 D．不用旁站

13、某合同履行费用的负担不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且也无法按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．由享有权利的一方负担 C．由双方分担

D．由履行义务的一方负担

14、__签订后即进入施工准备阶段的监理。A．工程承包合同 D．监理服务合同 C．设计委托合同 D．工程施工合同

15、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

16、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。A．名义利率 B．有效利率 C．年利率 D．影子利率

17、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。A．采集、分析、处理 B．采集、处理、分析 C．分析、采集、处理 D．分析、处理、采集

18、联合体主办人所承担的工程__。A．必须是主要的工程量

B．必须超过总工程量的50% C．必须超过总工程量的80% D．必须超过总工程量的60%

19、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。A．15 B．20 C．28 D．30 20、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

21、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。A．投资小的方案为优 B．投资大的方案为优 C．所有方案都不可行 D．不能判断

22、《公路工程国内招标文件范本》合同条款中的“设备”是指__。A．承包人的施工机械 B．承包人的所有装备

C．施工中待安装到或安装到永久工程中的设备 D．承包人用于工程试验检测的设备

23、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交；②监理工程师延误图纸移交；③不利施工的自然条件或障碍影响；④增加合同外的施工项目；⑤暂时停工 A．①②④ B．①③⑤ C．①②③④ D．②③④

24、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的__。A．高温稳定性 B．低温抗裂性 C．耐久性 D．抗滑性

25、《公路基本建设工程概预算编制办法》(1996版)规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于价值工程的特点叙述正确的有__。A．价值工程目标是提高产品价值 B．价值工程核心是降低成本 C．价值工程强调不断改革和创新 D．价值工程要求将功能定量化

E．价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑：

2、事件是指不以合同法律主体的主观意志为转移的一种客观事实，事件可分为__。

A．自然事件 B．自发事件 C．偶然事件 D．社会事件 E．意外事件

3、《公路工程国内招标文件范本》规定，施工合同文件的组成内容包括__。A．中标通知书 B．招标文件

C．投标书及其附表 D．技术规范 E．工程量清单

4、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

5、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因电力部门连续停电超过8个小时的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

6、招标工程的标底，在施工图预算基础上作出外，还应考虑__因素。A．目标工期的要求

B．概算定额及单价的水平C．招标方法的质量要求 D．施工现场条件 E．投标单位实际水平

7、监理工程师审查承包商的索赔要求时，承包商提出的__等证明材料可以作为合理的依据。A．中标意向书

B．经监理工程师认可的施工进度计划 C．监理工程师发布的各种书面指令 D．招标时的标前会议记录 E．各类财务凭证

8、下列__是影响合同计价方式选择的主要因素。A．项目的复杂程度 B．工程设计工作的深度 C．施工企业的等级

D．工程施工的难易程度 E．质量的要求

9、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

10、下列为后张法施工时监理工程师应检测的主要内容__。A．管道坐标 B．张拉应力值 C．张拉伸长率 D．平面尺寸

11、以下属于坡面防护的有__。A．丁坝 B．铺草皮 C．种树

D．土工格栅

12、沥青混合料摊铺机摊铺作业时，应遵守（）。

A．驾驶台及作业现场要视野开阔，有碍工作的障碍物要清除 B．运料车向摊铺机卸料时，应协调动作，防止碰撞

C．熨平板预热时，应控制热量，防止因局部过热而变形，加热过程中必须有专人看管

D．清洗摊铺机时，如用柴油难以洗净，可以结合火烧的办法进行

13、桩基础根据施工方法不同可分为__。A．钻孔桩 B．沉入桩 C．挖孔桩 D．钢板桩

14、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。A．基本情况和数据表 B．评标委员会成员名单 C．经评审的投标人排序

D．经评审的价格或者评分比较一览表 E．符合要求的投标一览表开标记录

15、按照合同条件规定，永久性工程的付款包括__。A．工程量清单 B．工程变更 C．价格调整 D．计日工 E．费用索赔

16、下列属于工程计量依据的是__。A．工程量清单和技术规范 B．质量合格证书

C．承包商所报已完工程量 D．设计图纸文件 E．合同条件

17、法人产生的形式有__。

A．依照国家法律规定或者国家机关行政命令的程序而产生的机关和社会组织 B．经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业 C．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门组织

D．根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体

E．地方政府自主成立的组织

18、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表

19、桥梁基础的形式有__。A．明挖基础 B．桩基础

C．梅花桩基础 D．混凝土基础 E．沉井基础

20、工程招标时，可能造成招标失败的原因有__。A．投标单位不足法定数 B．部分投标者未出席开标会 C．各投标者报价均不合理 D．决标前发现标底有某些漏误

21、下列关于桥面系的叙述正确的是__。

A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要

D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水

22、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

23、下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有__。A．质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 B．抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 C．抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D．可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 E．所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

24、高温季节混凝土配制的技术要求有__。

A．采取遮阳和降温措施，降低混凝土的原料及水的温度 B．恰当减少水泥用量，掺加粉煤灰等活性材料和减水剂

C．注意因气温高、水分蒸发快引起的原材料含水量损失，保持准确的配合比 D．尽量缩短运输时间，宜采用搅拌车运送，中途不得加水 E．充分做好浇筑准备，保证以最短的时间连续浇筑完毕

25、水泥稳定碎石基层混合料的试验项目为（）。A．颗粒分析 B．重型击实试验 C．延迟时间

D．抗压强度试验

第四篇：西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

2、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

3、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

4、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

6、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

7、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

8、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施，降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

9、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

10、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

11、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。A．折旧费

B．机械场外运输费 C．燃料动力费 D．经常修理费

12、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

13、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

14、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

15、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

16、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

17、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

18、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

19、法人的变更是指__。A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销 20、二级监理机构是指__。

A．工程质量监督部门，社会监理单位 B．甲级监理单位，乙级监理单位 C．总监办公室，驻地监理办公室 D．乙级监理单位

21、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

22、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

23、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。A．一个投标人 B．两个投标人 C．所有投标人 D．三个投标人

24、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

25、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、悬臂施工法适用于__。A．预应力混凝土连续梁桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥 E．连续刚构桥

2、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

3、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

4、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

5、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程

6、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

7、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

9、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

10、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。A．经济建设与环境保护协调发展的原则 B．预防为主、防治结合的原则 C．污染付费原则

D．政府对环境质量负责的原则 E．依靠群众保护环境的原则

11、评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养护28d龄期的试件为准，但作为__施工阶段的强度应以与结构物同条件养护的试件为依据。A．拆模 B．吊装

C．张拉预应力 D．承受荷载

12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、以下属于资格预审文件内容的是__。A．投标人的施工经验 B．投标人的施工能力 C．投标人管理能力 D．投标人的履约信誉

E．招标人认为应当告知的其他事项

15、标准试验是__。

A．现场质量控制的重要手段 B．控制指导施工的科学依据 C．包括水泥试验

D．包括集料的级配试验 E．结构的强度试验

16、永久性工程的付款包括以下__。A．工程量清单费用 B．工程变更费用

C．拖期违约损失偿金 D．价格调整费用 E．费用索赔

17、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

20、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

22、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

23、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。A．强度 B．刚度 C．预拱度 D．稳定性

24、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

第五篇：江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设施考试题

江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设

施考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质

2、混凝土的最大水灰比为__。A．0.50 B．0.45 C．0.40 D．以上都不正确

3、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

5、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

6、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。A．一 B．二 C．三 D．四

7、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制

8、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

9、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

10、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

11、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。A．单价法

B．分项详细估算法 C．实物法

D．综合指标法

12、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

13、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

14、标准属于__。A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

15、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本 A．最高 B．适中 C．最低 D．最优

16、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

17、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

18、价值工程的核心是__。A．总功能提高 B．使用成本下降 C．生产成本下降 D．功能分析

19、承包人__。

A．可将主体和重要的单位工程分包 B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包

D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包 20、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

21、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

23、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。A．从开工到竣工投产 B．从筹建到竣工验收 C．从开工到竣工

D．从筹建到竣工投产

24、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

25、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。A．成本系数 B．价值功能 C．价值系数

D．价值功能系数

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的__。A．沥青用量 B．矿料级配 C．沥青的标号

D．矿料与沥青的黏附性 E．沥青的温度

2、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

3、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

4、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

5、社会监理的主要任务是__。A．质量监理 B．安全监理 C．进度监理 D．合同管理 E．信息反馈

6、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。

A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险

D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张

7、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

8、沥青混合料组成设计的目标包括__。A．达到高温稳定性 B．达到高温抗裂性 C．达到耐久性 D．达到抗滑性 E．达到抗疲劳性

9、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

10、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

11、管理跨度是指__。

A．一个管理者直接有效地指挥和协调下级的人数 B．一个上级职位指挥和协调下级职位的数目 C．组织形式 D．组织要素 E．管理层的人数

12、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．当地气候恶劣，造成施工停顿 E．一周停水、停电累计超过8h

13、按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有__。A．保证 B．定金 C．质押 D．留置 E．抵押

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，由承包人办理并支付费用的保险是__。A．工程一切险 B．施工装备险 C．第三方责任险

D．施工人员人身意外伤害险 E．业主人员人身意外伤害险

15、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

16、某常规现金流量模型的投资方案，如果投资方案的BCR＞1，则有__。A．NPV＞0 B．NPV＜0 C．IRR＞0 D．IRR＜i0 E．IRR＞i0

17、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

18、对建设项目进行不确定性分析的目的是__。A．减少不确定性对经济效果评价的影响 B．预测项目承担风险的能力 C．增加项目的经济效益

D．确定项目财务上的可靠性 E．提高投资决策的科学性

19、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

20、粒料类基层，通常分为嵌锁型和级配型，嵌锁型结构强度主要取决于__。A．颗粒间的黏聚力 B．石料的强度

C．石料的形状、尺寸、均匀性、表面粗糙度 D．施工时的压实程度

21、下列哪些费用属于建安工程间接费__。A．未来企业生产职工培训费 B．企业管理人员劳动保护费 C．劳动保险费

D．企业筹集资金发生的利息支出 E．施工企业职工教育经费

22、用钢筋网喷射混凝土时，喷射环节应注事的事项有__。A．钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设

B．喷射过程中，应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土

C．开始喷射时，应减小喷头与受喷面的距离，并调整喷射角，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性

D．分层喷射时，可上下两层同时进行

E．采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设

23、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A．公开招标 B．内定招标 C．邀请招标 D．委托招标 E．法定招标

24、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接

D．纵横向稳定性 E．强度

25、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行 E．采取补救措施