2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：桥涵的组成与分类考试题

第一篇：2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：桥涵的组成与分类考试题

2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：桥涵的组

成与分类考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、招标文件中的工程量清单是__。A．准确的工程量 B．竣工结算的依据

C．投标单位计算标价的依据 D．总价承包时的工程量

2、《公路工程国内招标文件范本》合同条款中的“设备”是指__。A．承包人的施工机械 B．承包人的所有装备

C．施工中待安装到或安装到永久工程中的设备 D．承包人用于工程试验检测的设备

3、钢筋混凝土墙式护栏下面的钢筋保护层厚度不小于（）m时，可不设中央分隔带护栏。A．3 B．4 C．5 D．6

4、应用核子密度仪测定压实度，下列说法不正确的是__。A．核子密度仪法可以作为仲裁试验

B．核子密度仪法可以测定粗粒料土的压实度 C．核子密度仪使用前应进行标定

D．核子密度仪法适用于施工质量的现场快速评定

5、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的__强度为标准。A．抗压 B．抗折 C．劈裂 D．弯拉

6、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．按照有利于债权人的方式履行 C．按照有利于债务人的方式履行

D．按照有利于实现合同目的的方式履行

7、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。A．承包人无权得到该项工作的付款

B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定 C．业主给予承包人一定的补偿 D．承包人有权得到该项工作的付款

8、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

9、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。A．总投资构成内容 B．工程内容

C．资金使用时间 D．工程进度

10、分包人在施工现场的协调管理工作应由__负责。A．业主

B．监理工程师 C．承包人

D．分包人自行

11、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，保证合同约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，下列表述正确的是__。

A．在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任

B．买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可以请求丙承担保证责任 C．此保证合同属于共同保证

D．此保证合同属于对将来债务的保证

12、事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产、（）。A．债权和其他权利 B．债权和债务 C．债权和税务

D．固定资产和税务

13、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

14、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。A．石灰土 B．二灰碎石 C．水稳碎石 D．级配碎石

15、无效经济合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局

D．建设管理部门

16、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。A．实际少花费的时间 B．实际多花费的时间 C．进度超前的时间 D．进度拖后的时间

17、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

18、法人的法定代表人超越权限订立合同，__。A．该代表行为一律有效 B．该代表行为一律无效

C．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效 D．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效

19、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。A．净利润 B．利润额 C．营业额 D．销售收入

20、对于受要约人延误的承诺，该承诺__。A．有效

B．要约人虽表示接受也无效 C．无效

D．要约人未表示不接受有效

21、在进行施工过程中的期中支付时，如果根据合同规定计算出来的当月支付款额小于投标书附录中规定期中支付的最低限额时，则__。A．该月的支付可以不必支付，而是移到下个月合并支付 B．该月的支付仍然按计算出来的款额支付

C．该月不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补

D．该月计算出来的数额用无息贷款的名义支付

22、下列文件中，__不是公路施工招标文件必须包括的内容。A．工程量清单 B．投标人须知 C．标底

D．施工图设计文件

23、管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员__。A．职位的高低 B．职权的大小 C．所管辖的人数

D．所要协调的工作量

24、甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则__。A．乙对甲的行为不负责任 B．乙应当对甲的行为承担责任 C．甲自己承担责任

D．甲、乙均不承担责任

25、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

2、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日之后到提出合同争议日

3、袋装砂井用的中粗砂应检验哪几个指标__。A．含泥量 B．颗粒组成 C．针片状含量 D．渗透系数

4、交通标志设计的要素有__。A．形状 B．颜色 C．尺寸 D．图符 E．面积

5、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

6、因__造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延。A．承包人经总监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按时提供图纸 E．隐蔽工程施工质量不合格返工

7、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

8、水泥混凝土拌和物中加入缓凝剂后的效果是（）。A．减少用水量提高强度

B．较长时间保持良好的和易性 C．延缓大体积混凝土的放热时间

D．防止分层浇筑的混凝土之间出现裂缝 E．减少混凝土拌和物中的气体含量

9、处置大规模岩体滑坡的方法有__。A．挖除滑坡体 B．抗滑挡墙 C．抗滑桩 D．锚固 E．灌浆

10、钢丝束两端采用墩头锚具时，同一束中各根钢丝下料长度的相对差值为__。A．当钢丝束长度≤20m时，不宜大于1/3 000 B．当钢丝束长度＞20m时，不宜大于1/5 000，且不大于5mm C．当钢丝束长度≤20m时，不宜大于1/2 500 D．当钢丝束长度＞20m时，不宜大于1/4 000，且可大于5mm

11、水泥混凝土路面横向采取的__等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范要求。A．拉毛 B．压槽 C．刻槽 D．凿毛

12、__、橡胶伸缩缝等。A．钢板伸缩缝 B．琉璃伸缩缝

C．梳状钢板伸缩缝 D．加厚尺板伸缩缝 E．挡板伸缩缝

13、热拌沥青混合料按集料最大粒径分为__。A．粉粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 E．粗粒式

14、土的压实效果与哪些因素有关__。A．压实机械 B．含水量 C．土质

D．压实厚度

15、连续刚构桥中跨实际合龙温度与设计合龙温度不符时通常采取的措施为__。A．等待

B．实际温度高于设计温度时，采用顶开式强迫合龙 C．实际温度低于设计温度时，采用拉拢式强迫合龙 D．要求设计单位改变合龙温度

16、投标单位有下列情况的__，将被没收投标保证金。A．投标有效期内撤回其投标文件

B．中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C．中标单位签订了投标合同后 D．领取招标文件，但未来投标

E．中标单位未在规定期限内签订合同

17、总价合同必须满足的条件是__。A．设计图纸和说明书详细全面 B．工程量不大 C．工程风险不大

D．在合同条件允许的范围内给承包人以各种方便

18、拆除工程中拆除人员和驻场管理人员必须__。A．使用安全帽、安全带 B．使用口罩、防尘眼镜 C．使用工作鞋、手套

D．天气炎热情况下允许赤脚、赤膊作业

19、有资格代理招标的机构应条件包括__。A．必须是法人组织

B．不得与行政机关有隶属关系 C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库

20、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观

D．桥型及跨径的影响

21、施工阶段质量现场监督检查的内容包括__。A．施工组织设计检查 B．开工前的检查 C．工序交接检查 D．自检与复核 E．隐蔽工程检查

22、轮廓标按结构设置可分为__。A．单面反射 B．双面反射 C．埋置式 D．附着式

23、下列说法不正确__。

A．依法成立的合同自成立时生效

B．只有经过公证的合同才具有法律效力 C．只有经过鉴证的合同才具有法律效力

D．只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力

24、下列说法正确的是__。

A．竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据 B．竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分

C．竣工决算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据 D．竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据 E．竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料

25、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

第二篇：西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

西藏公路造价师技术与计量：单项脚手架考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定：项目总投资额在__人民币以上的必须进行招标。A．5000万元 B．4000万元 C．3000万元 D．1000万元

2、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

3、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离 B．桥梁全长等于各跨长之和

C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离 D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

4、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

5、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

6、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

7、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。A．监控作用 B．保证作用

C．监控和保证作用 D．关键作用

8、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即__。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施，降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本

D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

9、暂定金额由__批准使用。A．业主 B．总承包人 C．监理工程师 D．上级主管部门

10、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

11、下列费用中不是机械台班单价组成的是__。A．折旧费

B．机械场外运输费 C．燃料动力费 D．经常修理费

12、有关材料预付款的正确表述是__。

A．施工过程中，临时工程所需材料可以支付材料预付款 B．已经支付过材料预付款的材料，其所有权归业主 C．材料预付款的支付可以不考虑剩余永久工程支付金额 D．材料预付款支付可依据设计工程量报算得来

13、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

14、项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为__。A．静态收益率 B．动态收益率

C．财务内部收益率 D．基准折现率

15、检查水泥混凝土路面板的__时，应采用水准仪测量。A．平整度 B．板厚

C．拉毛、压槽的深度 D．横坡

16、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。A．工程停工与返工权 B．工程验收与计量权

C．工程费用支付的签认与否决权 D．旁站与抽查权

17、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

18、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

19、法人的变更是指__。A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销 20、二级监理机构是指__。

A．工程质量监督部门，社会监理单位 B．甲级监理单位，乙级监理单位 C．总监办公室，驻地监理办公室 D．乙级监理单位

21、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。A．FIRR＞10% B．FIRR＝10% C．0＜FIRR＜10% D．FIRR＝0

22、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

23、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。A．一个投标人 B．两个投标人 C．所有投标人 D．三个投标人

24、某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%，该企业计划分 10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还，则应归还__元。已知：(A/P，10%，10)＝0.16275；(F/A，10%，5)＝6.105 A．99.359 B．83.625 C．81.375 D．16.275

25、施工合同发生争议后，除__外，业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工 A．①② B．①③ C．②④ D．③④

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、悬臂施工法适用于__。A．预应力混凝土连续梁桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥 E．连续刚构桥

2、以下叙述正确的是__。

A．在业主和承包商未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，以便于支付进度款

B．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商可以实施 C．工程变更在总监理工程师签发工程变更指令之前，承包商不可以实施 D．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构不得予以计量 E．未经总监理工程师审查同意的工程变更，项目监理机构可以直接计量

3、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

4、预算定额中，人工工日消耗量是由__构成的。A．临时用工 B．辅助用工 C．超运距用工

D．班组操作地点转移用工 E．计日工

5、混凝土盖板涵检查项目有__。A．强度 B．轴线 C．顶面高程 D．灌水试验 E．流水面高程

6、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

7、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。A．战争、**等 B．工伤事故

C．正常的恶劣天气

D．设计不当造成的损失和破坏

E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

8、下列费用中，属于直接费的有__。A．现场材料二次搬运费 B．混凝土添加剂费 C．脚手架、模板摊销费 D．冬雨期施工增加费 E．现场临时设施费

9、价值工程的工作步骤可归纳为__。A．功能收集 B．分析问题 C．综合研究 D．方案评价 E．提高价值

10、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。A．经济建设与环境保护协调发展的原则 B．预防为主、防治结合的原则 C．污染付费原则

D．政府对环境质量负责的原则 E．依靠群众保护环境的原则

11、评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养护28d龄期的试件为准，但作为__施工阶段的强度应以与结构物同条件养护的试件为依据。A．拆模 B．吊装

C．张拉预应力 D．承受荷载

12、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

13、工程承包按承包人所处地位可分为__。A．总承包 B．分承包 C．直接承包 D．间接承包 E．联合承包

14、以下属于资格预审文件内容的是__。A．投标人的施工经验 B．投标人的施工能力 C．投标人管理能力 D．投标人的履约信誉

E．招标人认为应当告知的其他事项

15、标准试验是__。

A．现场质量控制的重要手段 B．控制指导施工的科学依据 C．包括水泥试验

D．包括集料的级配试验 E．结构的强度试验

16、永久性工程的付款包括以下__。A．工程量清单费用 B．工程变更费用

C．拖期违约损失偿金 D．价格调整费用 E．费用索赔

17、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为__。A．合同当事人没有改变

B．第三人可以向债权人行使抗辩权

C．第三人可以与债权人重新协商合同条款

D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由__等组成。A．竣工决算报表

B．竣工决算报告说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

E．施工企业的成本及利润分析

19、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

20、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

21、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

22、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

23、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。A．强度 B．刚度 C．预拱度 D．稳定性

24、无机结合料稳定类基层主要有（）。A．石灰稳定土基层 B．水泥稳定土基层 C．沥青稳定土基层

D．工业废渣稳定土基层 E．粒料稳定土基层

25、工程延期的计算主要有以下__方法。A．实测法 B．工时分析法 C．造价比较法 D．工期分析法 E．经验判断法

第三篇：江苏省2015年下半年公路造价师《技术与计量》工程材料与工程机械考试题

江苏省2015年下半年公路造价师《技术与计量》工程材料

与工程机械考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、路面弯沉值一般可用__测量。A．刚性承载板 B．贝克曼梁 C．3m直尺 D．水准仪

2、违反《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额__的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

A．5%以上15%以下 B．10%以上15%以下 C．5%以上10%以下 D．5%以下

3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担 B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

4、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)规定，建筑安装工程费包括__。

A．直接工程费、间接费、利润、税金 B．直接费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、利润

D．直接工程费、间接费、利润

5、把将来某一时点的资金金额换算成现在时点的等值金额的过程称为__。A．兑现 B．折现 C．兑换 D．折换

6、甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于2006年6月8 H交货，乙在交货期后的一周内付款。交货期届满时，甲发现乙有转移资金以逃避债务的行为。对此甲可依法行使__。A．先履行抗辩权 B．同时履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．债权撤销权

7、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同

D．将工程部分分包

8、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。A．现场管理费 B．其他工程费 C．企业管理费 D．直接工程费

9、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

10、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9R C．XL＝X-D．K’＝K0-

11、某公路工程有数据见下表，可知该项目的静态投资回收期为__年。A．年份 B．1 C．2 D．3 E．4 F．5 G．6 H．净现金流量 I．-100 J．-200 K．100 L．250 M．200 N．200

12、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。A．监理自愿变更 B．业主监理双方一致同意变更 C．业主要求变更 D．因外界原因

13、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

14、路面施工场界噪声限值为昼间70dB，夜间__dB。当敏感区域噪声不能达标时，应采用控制作业时间等措施，保证居民的夜间休息不受打扰。A．60 B．55 C．50 D．45

15、__施工时，应严格控制各工序材料温度。A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面板 C．半刚性基层 D．无结合料基层

16、某企业利用长期债券融资5000万元，债券的利息率为10%，筹资费费率为3%，所得税税率为33%，则债券的成本率为__。A．6.02% B．6.91% C．9.7% D．10.3%

17、以下__不是人工工资单价组成内容。A．流动施工津贴 B．取暖费

C．工人病假六个月以上工资 D．防暑降温费

18、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__。A．P＝F·(1+n B．P＝F·(1+-n C．P＝F·[(1+n-1]/i D．P＝F·i[(1+n-1]

19、某企业发行长期债券2000万元，筹资费费率为4%，债券利息率为7%，所得税税率为 33%，则资金成本率为__。A．5.36% B．4.89% C．7.05% D．8.42% 20、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

21、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人 A．①②③ B．③④ C．①④⑤ D．②③④⑤

22、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。A．缆索 B．波形梁 C．混凝土 D．箱梁

23、在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额

24、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。A．停工指令 B．现场指令 C．监理日报(记)D．试验记录

25、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准

B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准 C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准

D．通用条件和专用条件是各自独立的部分

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对砂子的细度模数计算式中，分子上减去5A5解释完整的是__。A．大于5mm颗粒为粗集料，应扣5A5 B．大于5mm为粗集料，小于5mm筛孔有5级，A5被累计了5次 C．大于5mm为粗集料，A5被累计了5次，应扣除5A5 D．从5mm以下各筛的累计筛余中分别扣除5mm筛上的累计筛余 E．大于5mm为钢集料，A5被累计了5次，应扣除A5

2、不能进入清标工作组成员的是__。A．本地交通主管部门人员 B．本地其他行政监督部门人员 C．与投标人法定代表人有近亲属关系人员 D．由招标人选派的人员

E．与投标人有利害关系的人员

3、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

4、当事人承担违约责任的方式有__。A．变更合同 B．撤销合同 C．赔偿损失 D．继续履行 E．采取补救措施

5、在沥青混合料组成设计中，矿料配合比的确定方法有（）。A．试算法 B．正规方程法 C．图解法 D．试配法

6、价值工程工作的分析阶段的主要工作内容包括__。A．收集整理信息资料 B．功能定义 C．方案评价 D．功能整理 E．功能评价

7、抗滑桩施工时（）。

A.开挖前，要修整孔口地面，做好桩区地表截排水及防渗工作 B.应分节开挖，挖一节应立即支护一节

C.在滑动面处的护壁应加强，在承受较大推力的护壁和孔口加．强衬砌的混凝土中应加钢筋

D.灌注混凝土必须连续作业，如因故中断灌注，其接隙面应作特殊处理

8、适用于公路工程质量检验的随机抽样方式一般采用__做法。A．单纯随机抽样 B．系统抽样 C．分层抽样 D．密集群抽样 E．系统随机抽样

9、在进行国民经济评价时，不应考虑为费用或收益的项目是__。A．土地费

B．国家和地方政府的税收 C．国内银行借款利息 D．国外银行借款利息

E．国家和地方政府给予项目的补贴

10、对设计招标特点的描述，正确的是__。

A．投标人的投标报价是按规定的工程量清单填报单价后算出总价

B．设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量要求

C．设计招标的承包任务是承包者通过自己的智力活动，将业主对建设项目的设想转变为可实施的蓝图

D．开标时不是由招标单位按公布的各投标书的报价高低排定标价次序，而是分别简单公布各初步设计方案的基本构思和意图，而且不排定标价次序

E．评标时不过分追求完成设计任务的报价额高低，更多的关注于所提供方案的技术先进性

11、投标文件中法定代表人必须在__上签字。A．投标书 B．投标书附录 C．工程量清单

D．企业内部财务报告 E．投标书附表

12、公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据__进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其他方式规避招标。A．不同专业、不同实施阶段 B．分标段、分阶段

C．按施工队伍多少，分阶段

D．按施工队伍规模大小，分阶段

13、工程建设定额的特点包括__。A．科学性 B．系统性 C．复杂性 D．统一性 E．永久性

14、__适用于采用一次掺配法制备改性沥青。A．搅拌法 B．母体法 C．混融法 D．胶乳法

15、工程施工中，如果出现__造成了工期延误，使承包人已无法按期完工，经监理工程师确认，工期应相应顺延。

A．承包人经监理工程师同意更换项目经理 B．设计变更 C．不可抗力

D．监理工程师未按约定提供图纸 E．隐蔽工程验收不合格返工

16、对路面基层材料的主要要求是（）。A．足够的强度和刚度 B．良好的水稳定性 C．尽可能少的扬尘 D．足够的抗滑性 E．适当的抗磨耗能力

17、下列属于合同支付项目的是__。A．价格调整 B．工程变更 C．费用索赔 D．暂定金额 E．计日工

18、概率分析方法是在已知概率分布的情况下，计算__来反映方案的风险程度。A．期望值 B．净终值 C．净年值 D．净收益 E．均方差

19、属于下列情况之一，即__为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格

C．没有经工商局鉴证 D．内容不合法

E．没有经公证处公证无效代理

20、连续刚构桥中跨实际合龙温度与设计合龙温度不符时通常采取的措施为__。A．等待

B．实际温度高于设计温度时，采用顶开式强迫合龙 C．实际温度低于设计温度时，采用拉拢式强迫合龙 D．要求设计单位改变合龙温度

21、可索赔的延误可分为__。A．以变更的方式处理 B．可索赔工期的延误

C．可索赔工期和费用的延误 D．可索赔费用的延误 E．工期、费用均不可索赔

22、下列有关名义利率和实际利率的叙述，正确的有__。A．名义利率和实际利率适用于任何情况

B．名义利率与实际利率的区别在于是否考虑了前面各期利息的再生因素 C．通常所说的年利率指的是名义利率 D．有效利率是指名义利率

E．工程经济分析中，如果各方案计息期不同，必须换算成实际利率进行评价

23、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

24、投标单位有下列情况的__，将被没收投标保证金。A．投标有效期内撤回其投标文件

B．中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C．中标单位签订了投标合同后 D．领取招标文件，但未来投标

E．中标单位未在规定期限内签订合同

25、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

第四篇：吉林省2017年上半年公路造价师技术计量知识点：桥梁的组成分类考试题

吉林省2017年上半年公路造价师技术计量知识点：桥梁的组成分类考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。A．12 B．24 C．18 D．30

2、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．按照有利于债权人的方式履行 C．按照有利于债务人的方式履行

D．按照有利于实现合同目的的方式履行

3、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

4、质量缺陷的处理方案一般应由__提出。A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．设计单位

5、公路工程概算定额中不包括以下__。A．桥梁工程 B．沿线设施 C．临时工程 D．附录内容

6、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。A．实际少花费的时间 B．实际多花费的时间 C．进度超前的时间 D．进度拖后的时间

7、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质

8、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行

D．贸易公司

9、下列关于工程师对施工进度的监督的描述，错误的是__。A．承包商每天应向工程师提交进度报告

B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D．工程师有权批准合同工期顺延

10、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持。A．监理工程师 B．业主

C．业主和监理工程师共同 D．公路质量监督站

11、属于无权代理行为的有__。①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为 A．①② B．②④ C．③④ D．①④

12、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

13、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

14、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。A．营业税 B．土地使用税

C．固定资产投资方向调节税 D．城乡建设维护税

15、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是__。A．保证 B．留置 C．定金 D．质押

16、价值工程工作步骤的正确顺序是__。A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案

17、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A．14 B．21 C．28 D．35

18、技术规范和其他技术资料2份。A．7 B．42 C．21 D．28

19、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A．必须清除并以好土回填夯实 B．必须清除并用余土回填即可 C．不用清除用碾压机压实即可 D．必须清除并以余土回填夯实

20、竣工财务决算组成文件的核心是__。A．竣工财务决算报表 B．竣工财务决算说明书 C．竣工工程平面示意图 D．工程造价比较分析

21、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。A．最后结账单 B．交工结账单 C．交工验收申请 D．索赔报告

22、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人联名 D．监理工程师

23、下列可以构成一个有效的承诺是__。A．承诺是由非受要约人做出

B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D．向不特定的多数人同时做出承诺

24、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。A．无权 B．有权

C．经业主同意后有权

D．经主管部门批准后有权

25、下列选项中，乙的哪种行为构成我国合同法规定的承诺__ A．甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件

B．甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。乙未按期答复 C．甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系，乙打电话给甲订购若干

D．甲在报纸上刊登标有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。乙汇款给甲

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列各类单位中，能够合法从事监理业务活动的是__。A．具有法人资格的工程咨询单位 B．具有法人资格的工程设计单位 C．具有法人资格工程监理单位 D．质量监理站

E．具有法人资格，取得监理资质证书的科研单位

2、建设工程合同管理的根本目的是__。A．加强对建筑活动的监督管理 B．维护建筑市场秩序

C．保证建筑工程的质量和安全 D．增强建筑业的市场竞争力 E．促进建筑业健康发展

3、概算定额的编制依据有__。

A．现行的工程施工技术及验收规范 B．预算定额 C．施工定额 D．施工方案

E．人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价

4、下列费用不属于建筑安装工程间接费的是__。A．承包商短期贷款利息净支出 B．承包商汇兑净损失

C．承包商支付的金融机构手续费 D．建设期贷款利息 E．工人工资

5、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适和安全，为保证质量，其施工要点有__。

A．采用透水性材料填筑 B．严格控制分层厚度 C．压实度从基底至顶面均达到95%以上 D．设专人负责监督检查

6、套用概算定额应当注意__。A．定额项目的综合内容 B．核对施工图工程内容 C．定额单位

D．工程量计算规则 E．核算工程数量

7、公路工程计量的原则是__。

A．不符合合同文件要求的工程不计量 B．承包人手续不全不计量

C．按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量 D．按监理工程师同意的方法计量 E．按习惯计量的方法计量

8、建设项目管理的主要职能有__。A．决策职能 B．计算职能 C．组织职能 D．协调职能 E．控制职能

9、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定，下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A．容许弯沉值 B．计算弯沉值 C．设计弯沉值 D．实测弯沉值

10、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土__完成上层混凝土。A．初凝前 B．终凝前 C．2小时前 D．能重塑前

11、工程费用监理的原则包括__。A．政策性原则 B．合同原则 C．公正原则

D．责权利相结合原则 E．费用控制原则

12、下述关于桥台说法正确的是__。

A．组合桥台自身承受桥跨结构传来的竖向力、水平力以及台后土压力 B．重力式桥台主要靠自重来平衡台后土压力

C．轻型桥台利用自身结构抗弯能力来减小圬工体积而使桥台轻型化 D．承拉桥台应具有承压和承拉的功能

13、设计合同规定设计人的义务包括__。A．按约定时间提交设计文件 B．组织设计审查会 C．负责设计交底

D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收

14、以下属于按投资费用的性质划分的定额有__。A．建设工程定额 B．企业定额

C．其他直接费定额 D．现场经费定额 E．行业统一定额

15、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调

16、路基几何尺寸的构成要素有__。A．压实度 B．宽度 C．平整度 D．边坡坡度 E．饱和度

17、交通标志设计的要素有__。A．形状 B．颜色 C．尺寸 D．图符 E．面积

18、对工程单价有重大影响的因素有__。A．人工工日、材料或货品设备的基础价格 B．工程定额 C．施工工期 D．摊入系数 E．调价因素

19、钻孔灌注桩清孔方法有__。A．换浆 B．抽浆 C．掏渣

D．空压机喷射 E．砂浆置换 20、监理工程师审查承包商的索赔要求时，承包商提出的__等证明材料可以作为合理的依据。A．中标意向书

B．经监理工程师认可的施工进度计划 C．监理工程师发布的各种书面指令 D．招标时的标前会议记录 E．各类财务凭证

21、主要由（）材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

22、保证合同的当事人是__。A．权利人 B．义务人 C．保证人 D．公证部门

23、关于价值工程的特点叙述正确的有__。A．价值工程目标是提高产品价值 B．价值工程核心是降低成本 C．价值工程强调不断改革和创新 D．价值工程要求将功能定量化

E．价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑：

24、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

25、评估活动应当遵循__原则进行。A．公平B．公正 C．科学 D．低价 E．择优

第五篇：江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设施考试题

江西省2017年公路造价师《技术与计量》道路主要公用设

施考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为__。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质

2、混凝土的最大水灰比为__。A．0.50 B．0.45 C．0.40 D．以上都不正确

3、一项工程直接工程费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，税率为3%，则该工程的税金为__。A．6.6万元 B．5.6万元 C．6.3万元 D．5.3万元

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

5、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时

C．当事人一方提出时 D．被法院确认时

6、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。A．一 B．二 C．三 D．四

7、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制

8、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A．缔约过失 B．违约责任 C．无效合同 D．可撤销合同

9、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

10、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

11、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。A．单价法

B．分项详细估算法 C．实物法

D．综合指标法

12、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。A．工程质量监理 B．工程进度监理 C．工程费用监理

D．合同其他事项管理

13、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

14、标准属于__。A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

15、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本 A．最高 B．适中 C．最低 D．最优

16、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。A．mr B．rm C．(1+mm-1 D．(1+r/m-1

17、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。A．首先双方协商

B．向协议条款约定的单位或人员要求调解 C．向仲裁机构申请仲裁 D．立即向人民法院起诉

18、价值工程的核心是__。A．总功能提高 B．使用成本下降 C．生产成本下降 D．功能分析

19、承包人__。

A．可将主体和重要的单位工程分包 B．不可将主体和重要的单位工程分包 C．经业主同意可将主体和重要工程分包

D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包 20、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

21、施工监理的原则是__。

A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作 B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公 C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟 D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务

22、台阶形式路基的每层台阶的高度及宽度为__。A．高度不宜小于30cm，宽度不应小于1.0m B．高度不宜大于30cm，宽度不应大于1.0m C．高度不宜小于30cm，宽度不应大于1.0m D．高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0cm

23、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。A．从开工到竣工投产 B．从筹建到竣工验收 C．从开工到竣工

D．从筹建到竣工投产

24、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

25、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。A．成本系数 B．价值功能 C．价值系数

D．价值功能系数

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、沥青混合料抽提试验的目的是检查沥青混合料的__。A．沥青用量 B．矿料级配 C．沥青的标号

D．矿料与沥青的黏附性 E．沥青的温度

2、__是进度偏差的计算公式。

A．进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资 B．进度偏差=拟完工程实际投资-已完工程计划投资 C．进度偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 D．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

3、评定沥青与石料黏附性能的方法有（）。A.酒精燃烧法 B.水煮法 C.水浸法 D.表干法

4、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

5、社会监理的主要任务是__。A．质量监理 B．安全监理 C．进度监理 D．合同管理 E．信息反馈

6、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。

A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C．按合同规定不应由承包商承担的风险

D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E．承包商提供的证据足以支持自己的主张

7、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

8、沥青混合料组成设计的目标包括__。A．达到高温稳定性 B．达到高温抗裂性 C．达到耐久性 D．达到抗滑性 E．达到抗疲劳性

9、合同的订立应具备的条件有__，合同依法订立才具有法律效力。A．当事人要有合法的资格 B．内容要合法

C．形式和程序要合法

D．主管部门的同意和批准

10、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

11、管理跨度是指__。

A．一个管理者直接有效地指挥和协调下级的人数 B．一个上级职位指挥和协调下级职位的数目 C．组织形式 D．组织要素 E．管理层的人数

12、遇到__情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷

B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货 D．当地气候恶劣，造成施工停顿 E．一周停水、停电累计超过8h

13、按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有__。A．保证 B．定金 C．质押 D．留置 E．抵押

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，由承包人办理并支付费用的保险是__。A．工程一切险 B．施工装备险 C．第三方责任险

D．施工人员人身意外伤害险 E．业主人员人身意外伤害险

15、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

16、某常规现金流量模型的投资方案，如果投资方案的BCR＞1，则有__。A．NPV＞0 B．NPV＜0 C．IRR＞0 D．IRR＜i0 E．IRR＞i0

17、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

18、对建设项目进行不确定性分析的目的是__。A．减少不确定性对经济效果评价的影响 B．预测项目承担风险的能力 C．增加项目的经济效益

D．确定项目财务上的可靠性 E．提高投资决策的科学性

19、下列属于高级路面的有__。A．路拌沥青碎石路面 B．整齐块石路面 C．水泥混凝土路面 D．砂石路面

20、粒料类基层，通常分为嵌锁型和级配型，嵌锁型结构强度主要取决于__。A．颗粒间的黏聚力 B．石料的强度

C．石料的形状、尺寸、均匀性、表面粗糙度 D．施工时的压实程度

21、下列哪些费用属于建安工程间接费__。A．未来企业生产职工培训费 B．企业管理人员劳动保护费 C．劳动保险费

D．企业筹集资金发生的利息支出 E．施工企业职工教育经费

22、用钢筋网喷射混凝土时，喷射环节应注事的事项有__。A．钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设

B．喷射过程中，应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土

C．开始喷射时，应减小喷头与受喷面的距离，并调整喷射角，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性

D．分层喷射时，可上下两层同时进行

E．采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设

23、目前国内外通常采用的招标方式主要有__。A．公开招标 B．内定招标 C．邀请招标 D．委托招标 E．法定招标

24、支架安装完毕后应对__进行全面检查，符合要求后，方可进行下一步工序。A．平面位置 B．顶部标高 C．节点连接

D．纵横向稳定性 E．强度

25、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行 E．采取补救措施