2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟试题

第一篇：2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟试题

2017年黑龙江公路造价师技术与计量：工程量的概念模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回 A．抵充工程款 B．变更合同价 C．索赔 D．保修金

2、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

3、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

4、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

5、材料消耗定额是指完成一定______所消耗的材料的数量标准。A．合格产品 B．产品数量 C．投资数额

D．单位合格产品

6、__的大小，反映了工程质量的稳定性。A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差

7、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小

D．选择最佳的风险对策组合

8、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。A．行为 B．物 C．财

D．智力成果

9、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。A．一般保证 B．连带保证 C．违约金 D．定金

10、合同采用定金担保时，当事人约定定金的数额__。A．不得超过主合同标的额的10% B．不得低于主合同标的额的10% C．不得超过主合同标的额的20% D．不得低于主合同标的额的20%

11、速动比率指标是用于反映项目__。A．偿债能力

B．偿付流动负债的能力 C．财务风险程度

D．快速偿付流动负债能力

12、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容__。①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录 A．④⑤⑥ B．②④⑥

C．①②③④⑤⑥ D．①②③④

13、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

D．直接委托

14、发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位的条件下，要求监理单位有较强的__能力。

A．质量控制和组织协调 B．质量控制和合同管理 C．质量控制和费用控制 D．合同管理和组织协调

15、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前；后 B．后；前 C．后；后 D．前；前

16、概预算编制完成后，必须进行下列的哪一项工作才能拿出其文件（）。A．文件归档 B．资料入库 C．复核与审核 D．呈送有关部门

17、对生态环境的主要影响因素有__。A．水土流失

B．取砂冲洗引起水质混浊 C．施工人员的生活污水 D．扬尘

18、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息 A．28，56 B．14，28 C．45，60 D．15，30

19、按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，中标人应在收到中标通知书后28天内，并在__，应按合同规定向业主提供履约担保。A．签订合同协议书之前 B．签订合同协议书之后 C．签订合同协议书的同时 D．中标人选定的时间 20、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。

A．中间支付证书 B．交工结账证书 C．工程交工证书

D．缺陷责任终止证书

21、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

22、当路基填土较高时，路槽底面以下__为上部路基。A．30cm B．60cm C．100cm D．80cm

23、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。

A．合同协议书、通用条款、专用条款 B．中标通知书、专用条款、协议书 C．中标通知书、专用条款、投标书 D．中标通知书、专用条款、标准

24、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D

25、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、经济活动。其包括__。A．没有代理权而为代理行为

B．代理行为开始前的“代理”行为 C．代理人超越代理权限为代理行为 D．代理权终止为代理行为 E．其他代理行为

2、为提高沥青路面抗永久变形能力，宜使用__改性剂。A．热塑性橡胶类 B．热塑性树脂类 C．橡胶类 D．树脂类

3、监理单位的义务包括__。

A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料

E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

4、按力学性能，道路路面可分为（）A.弹塑性路面 B.柔性路面 C.半刚性路面 D.刚性路面

5、水泥混凝土路面接缝常见的病害有__。A．挤压 B．拱起 C．错台 D．唧泥 E．拥包

6、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

7、沥青拌和厂应具备下列__条件。A．有大吨位自卸汽车

B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定 C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量 D．拌和机械需配套并有备用 E．交通运输方便

8、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

9、水泥混凝土路面较沥青路面的优点有（）。A．强度高 B．稳定性好 C．噪音小 D．修复容易

10、以下关于公开招标有关叙述有误的是__。A．公开招标是一种有限竞争方式 B．可以给投标人提供平等竞争的机会 C．投标人选择范围较广

D．可以选择最具竞争实力的承包商 E．对于一些专业性较强的工程尤其适用

11、对投标申请人进行资格评分主要是对其__进行评分。A．技术能力 B．施工经验 C．人员数量 D．财务状况

E．法人的管理水平

12、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

13、分类计算，汇总后再扣减__。A．预计利润 B．税金 C．动员预付款 D．材料预付款 E．扣留保留金

14、施工企业成本费用管理，应着重围绕__等环节进行。A．花较大成本更新设备而使产品功能略有提高 B．通过改进产品质量从而提高产品价格

C．在保证产品使用功能的前提下，设法降低成本 D．在不增加成本的前提下，设法提高产品功能 E．消除或减少一些多余功能，从而降低产品成本

15、评价沥青路面现场压实质量可以通过__进行。A．平整度 B．压实度

C．现场空隙率 D．渗水系数

16、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，对于采用密度法计算的配合比，应实测拌和物视密度，并应按__。A．视密度调整配合比

B．调整时水灰比不得增大，单位水泥用量不得减小 C．钢纤维掺量不得减小

D．调整后拌和物视密度允许偏差为±1%

17、合同内容包括__。A．标的 B．标的数量 C．标的质量 D．合同法

18、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

19、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

20、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

21、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地 B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

22、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

23、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

24、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼

25、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。A．投资回收期法 B．盈亏平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

第二篇：2017年上海公路造价师技术与计量：工程量的概念考试试题

2017年上海公路造价师技术与计量：工程量的概念考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。A．主持开工前的第一次工地会议 B．签发承包商预付款支付证书

C．审批承包商在开工前提交的现金流动计划 D．签发各项工程开工通知单

2、公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人__的选择。

A．经验多少 B．能力强弱

C．财务状况和社会信誉 D．报价高低

3、以下哪项费用不应列入安装工程人工费？（）A．生产工人学习、培训期间工资 B．生产工人工资性津贴 C．职工养老保险

D．生产工人基本工资

4、监理设备的产权归__。A．监理单位所有 B．承包人所有 C．业主所有 D．三方共有

5、企业法人自__取得法人资格。A．成立之日

B．注册资金到位后 C．建立组织机构后

D．经工商行政管理机关核准登记后

6、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

7、监理工程师可以用保留金支付属于__的合同义务而发生的费用。A．施工单位 B．建设单位 C．材料供应单位 D．设计单位

8、价值工程工作步骤的正确顺序是__。

A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案

9、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。A．施工合同 B．监理合同 C．设计合同

D．施工分包合同

10、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。A．4.0 B．4.5 C．5.0 D．5.3

11、辅助生产现场经费按__的15%计算，A．直接费 B．人工费 C．材料费

D．机械使用费

12、监理招标文件中，__是财务建议书的主要内容。①执行监理任务的计划表，②承担监理工作的人员组成；③人员酬金报价表；④要求监理单位提供的设备清单；⑤提供自备仪器设备的报价表 A．①②③ B．③④⑤ C．②④ D．①④

13、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。A．国内竞争性招标 B．国际竞争性招标 C．国内有限招标 D．国际有限招标

14、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。A．按规范的规定进行施工

B．按图纸内的施工说明进行施工

C．由监理工程师根据实际情况确定或规定 D．重新设计图纸。

15、在风险对策中，风险自留__。

A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性 B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性 C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性

D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性

16、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。A．静定结构 B．超静定结构 C．系杆结构 D．排架结构

17、预算编制办法规定，人工费由__构成。A．基本工资、工资性补助、职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．基本工资

D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费

18、悬臂梁施工时，挂篮支承平台除要有足够的强度外，还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。A．平面尺寸 B．机械设备 C．弯度 D．刚度

19、明挖基础施工时，监理工程师应督促施工单位__。A．开挖基坑的人员不得在坑壁休息 B．在基坑顶面安设安全防护围栏 C．经常保持坑内的通风 D．应设上下扶梯及安全网

20、方案寿命期内，使净现金流量的净现值等于零时的收益率称为__。A．净现值率 B．投资收益率 C．内部收益率 D．折现率

21、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于（）。A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

22、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。A．降低企业的负债比率 B．使企业少缴部分所得税 C．提高企业的融资风险

D．保持原有股东对企业控制权

23、在工程招标编制标底时，一般不考虑的因素是__。A．工期 B．质量标准

C．投标企业资质 D．自然地理条件

24、发包模式的缺点是__。A．进度控制难度大 B．投资控制难度大

C．业主选择承包单位范围小 D．质量控制难度大

25、直线式组织形式的缺点是__。A．决策迅速 B．结构简单 C．权力集中

D．横向联系困难

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A．悬浮钻渣 B．润滑

C．减少水头损失 D．护壁

2、道路标志的设置方式分为__。A．路侧式 B．悬臂式 C．门架式 D．附着式

3、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

4、监理工程师收到承包人递交的交工申请时，应确认工程满足__条件。A．承包人口头申请 B．工程确实完成 C．工程检验合格 D．现场清理完毕 E．交工资料齐备

5、下列情形经过批准后可以进行邀请招标的是__。

A．涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的 B．受自然地域环境限制的

C．项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家投标人可供挑选的 D．拟公开招标的费用与项目的价值比较，不值得的 E．涉及商业秘密的

6、雨季施工增加费是指在雨季期间施工为保证工程质量和安全生产而增加的__。A．防水、防潮措施费 B．功效降低费

C．机械作业效率降低费 D．现场管理费 E．照明设施费

7、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，采用机械滑铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度__。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

8、招标文件中下列__情况属于细微偏差。A．在算术性复核中发现的算术性差错

B．修正后的最终投标价与原报价相比偏差为2% C．在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价 D．在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量 E．施工组织设计不够完善

9、预备费是指__。

A．在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程和费用 B．由于市场价格的变化引起增加的人工、材料、机械费用 C．由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用

D．一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用

E．上级部门组织竣工验收时，为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的费用

10、工程变更后，准确的工程数量应从__获取。A．设计图纸 B．合同文件 C．技术规范

D．监理工程师的记录 E．承包人提供的工程数量

11、透层沥青采用的是（）。A．道路石油沥青

B．中慢凝液体石油沥青 C．慢凝洒布型乳化沥青

D．慢裂或中慢裂的拌和型乳化沥青

12、石灰稳定土基层的强度的形成主要是石灰加入土中后，发生以下哪几种作用__。

A．离子交换作用 B．碳酸化作用 C．结晶作用 D．火山灰作用 E．干燥作用

13、直接工程费由__组成。A．材料费 B．企业管理费 C．直接费

D．其他直接费 E．现场缴费

14、对设计成果的要求包括__。A．建筑物稳定、安全 B．满足环境保护的要求

C．施工图纸满足规定的设计深度 D．不得超过国家规范规定的标准 E．不得低于消防规定的强制性标准

15、沥青路面的碾压包括（）。A．预压 B．初压 C．复压 D．终压

16、以下关于评标工作叙述正确的是__。

A．评标委员会评标结束后，要提出书面评标报告，并决定合格的中标人选 B．评标委员会经评审认为所有投标都不符合要求的，可以否决所有投标 C．评标工作必须保密

D．任何人不得干预影响评标的过程和结果 E．评标工作应实行回避制度

17、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费

18、公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据__进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其他方式规避招标。A．不同专业、不同实施阶段 B．分标段、分阶段

C．按施工队伍多少，分阶段

D．按施工队伍规模大小，分阶段

19、下列关于工程变更的说法，正确的有__。A．工程变更总是由承包商提出的

B．监理工程师的变更指令应以书面形式发出

C．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以据此计算结算价款 D．监理工程师审批设计变更时应与业主及设计单位协商 E．工程变更总是由监理工程师提出的

20、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

21、工程变更的提出者可以是__。A．业主

B．监理工程师 C．承包商 D．设计单位 E．当地政府

22、对投标人和投标文件的要求是__。

A．应当具有与招标项目相适应的工程设计资质

B．境外设计单位，应当经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准 C．应当按照招标文件、建筑方案设计文件编制深度的要求编制投标文件 D．应当按照招标文件的要求编制投标文件

E．投标文件应当由具有相应资格的注册建筑师编制核发

23、下列招标程序中应在接受投标书程序之前完成的程序是__。A．发售招标文件 B．编制标底

C．招标文件答疑 D．评标

E．投标人资审

24、__是评价项目施工质量的尺度。A．质量检验评定标准 B．合同文件 C．设计文件 D．质量数据 E．工程验收资料

25、因设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可以按__方法来计算。A．机械设备的进出场费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备燃料费

第三篇：2016年黑龙江公路造价师技术与计量：施工部署试题

2016年黑龙江公路造价师技术与计量：施工部署试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在__取样。A．拌和机出料口 B．摊铺现场

C．碾压成型后在路面现场钻芯取样 D．拌和机出料或摊铺现场

2、监理工程师的计量权力本质上是对计量结果的__。A．确认权 B．变更权 C．委托权 D．监督权

3、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线一职能式 D．矩阵式

4、施工合同法律关系的主体是__。A．工程项目

B．发包方和承包方 C．建设行政主管部门 D．合同价款

5、能够导致利率升高的因素是指__。A．借出资本承担比较大的风险 B．借贷资本供过于求 C．社会平均利润率的降低 D．借出资本的期限比较短

6、关于仲裁正确的说法是__。A．仲裁实行二裁终局制 B．公开审理是仲裁的特点

C．仲裁委员会有强制执行的权力

D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治

7、监理工程师在对桥台混凝土体积进行计量时，应以__。A．现场实际测量尺寸为准 B．图纸净尺寸为准 C．与业主协商结果为准 D．与承包人共同确认为准

8、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

9、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

10、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。A．85％ B．80％ C．75％

11、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。A．安全性越小 B．抗风险能力越小 C．盈利的可能性大 D．发生亏损的机会大

12、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。

A．享受家庭赡养与扶养的权利 B．享受社会服务的权利 C．养老保险权 D．社会救助权

13、就要约所作的以下表述中，__的表述是正确的。A．要约在发出时生效 B．要约生效后不得撤销

C．要约在到达受要约人时生效

D．只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销

14、__不是质量检验的方法。A．目测法 B．量测法 C．分层法 D．试验法

15、为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要__。

A．建立风险因素清单 B．建立风险事件清单 C．建立初始风险清单 D．建立风险清单

16、为合同价格__的定金；设计方无任何正当理由，不履行合同规定的设计任务，依据合同法有关履约违约的规定，委托方可以有权要求设计方返还的金额是80万元人民币。A．10% B．20% C．30% D．40%

17、目前，国内外测定沥青蜡含量的方法很多，但我国标准规定的是__ A．硫酸法 B．组分分析法 C．化学分析法 D．蒸馏法

18、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从__中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

19、在公路工程施工监理中，审查工程分包是__的职责。A．总监理工程师 B．驻地监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

20、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

21、处理路基设计高程以下60cm以内的树根等杂物的要求是__。A．必须清除并以好土回填夯实 B．必须清除并用余土回填即可 C．不用清除用碾压机压实即可 D．必须清除并以余土回填夯实

22、监理单位的义务不包括__。①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动 A．①② B．②④⑤ C．③④⑤ D．①②④

23、下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确是__。A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之 B．公证与鉴证的效力等同

C．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力

24、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．全过程控制

25、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。A．净利润 B．利润额 C．营业额 D．销售收入

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程中必须分摊的管理费用包括以下__。A．投标费用 B．施工机械费 C．行政办公费

D．上层机构管理费 E．保函手续费

2、土木工程施工合同通用条件规定，属于__的情况，承包商可以获得工期展延。A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交

C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工

3、施工监理评标可以使用__评标方法。A．固定标价评分法 B．技术评分合理标价法 C．综合评标法 D．最低标价法

E．法律、法规允许的其他评标方法

4、确定沥青混合料松铺系数的方法是__。

A．根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定 B．根据马歇尔试验技术指标判定

C．无实际资料时，沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15～1.35，人工摊铺1.25～1.50可供参考

D．由沥青混合料的施工工艺及面层强度决定 E．根据规范手册确定

5、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有__。A．工程建设有关协作单位组织协调主持权 B．工程施工单位选定权 C．工程设计变更审批权 D．工程款支付审核权 E．监理人调换总监批准权

6、可以作为索赔内容的有__。

A．当挖掘深7.5m的基坑时，遇到了严重的地下渗水，不得不安装抽水系统，并开动了75日之久

B．地下构筑物或文物，如地下电缆、管道和各种装置在图纸上并未标出，引起施工中的困难

C．由于特殊气候等原因承包商要求延长工期 D．合同文件的内容互相矛盾

E．业主和监理工程师命令暂停工程

7、公路工程实行社会监理的优点是__。

A．赋予监理工程师全面监督管理的权限，加强其地位 B．有助于提高管理水平

C．有助于转变各级政府主管部门的职能 D．有利于提高工程质量和加快工程进度 E．有利于控制费用、节约投资

8、路面施工中环境保护监理工作包括（）。A．开工前审批施工方案的环保措施 B．规定沥青拌和料废料的处置方法 C．注意沥青烟气的污染防治

D．对施工过程中不符合环保要求的行为责令改正

9、建设项目质量等级评定达到优良，必须同时达到__指标。A．单位工程合格率100% B．单位工程优良率80%以上 C．分项工程优良率85%以上 D．工程质量评分值85分以上

10、悬臂施工法适用于__。

A．预应力混凝土连续梁桥、连续刚构桥 B．斜拉桥

C．混凝土拱桥 D．石拱桥

11、工作进度计划的主要形式包括__。A．横道图 B．斜条图 C．网络图 D．形象图 E．进度曲线

12、资金使用成本包括以下__。A．支付股息和红利 B．贷款利息 C．资信评估费 D．公证费 E．担保费

13、承包人应交纳的税金为__。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市建设维护税 E．教育附加

14、工程支付应遵循的原则是__。A．支付必须以工程计量为基础

B．支付必须以技术规范和报价单为依据 C．支付必须及时

D．支付必须以日常记录和合同条款为依据 E．支付必须遵循严格的程序

15、判断施工过程是否正常，可采用__法。A．因果分析图 B．直方图 C．相关图 D．控制图

16、下列关于企业固定资产分类的表述正确的有__。A．企业专设的科学研究机构的设备属于生产用固定资产 B．融资租赁的固定资产在租赁期内视同企业原有固定资产 C．存放在车间备用的机器设备属于不需用的固定资产 D．本企业出租给外单位的设备视为使用中的固定资产 E．管理用具属于非生产用固定资产

17、线性盈亏平衡分析要满足的前提条件是__。A．生产量等于销售量

B．总生产成本为生产量的线性函数 C．销售收入为销售量的线性函数 D．生产多种产品 E．只生产单一产品

18、招标工程项目，其标底的作用是__。A．作为招标方最高造价标准

B．使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务 C．给上级主管部门提供核实建设规模的依据 D．作为衡量投标单位标价的准绳 E．是评标的重要尺度

19、下列时间参数中，单代号网络具有的是__。A．ES B．LS C．EF D．LF E．LT 20、施工企业成本费用预测中，常用的定量预测方法有__。A．高低点法 B．回归分析法 C．盈亏平衡法 D．量本利分析法 E．函询调查法

21、乙两家银行的实际利率关系__。A．甲银行实际利率大于乙银行实际利率 B．甲、乙银行实际利率相等

C．甲银行实际利率小于乙银行实际利率 D．无法确定

22、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调

23、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。A．高级路面 B．次高级路面

C．中级和低级路面 D．水泥混凝土路面

24、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

25、下列属于加速折旧法的有__。A．直线法 B．工作台班法

C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．平均年限法

第四篇：广西2015年下半年公路造价师技术与计量：工程量的概念考试试卷

广西2015年下半年公路造价师技术与计量：工程量的概念

考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据有关规定，公路工程在高处露天作业，缆索吊装及大型构件起重吊装时，遇到__级以上大风时，应停止作业。A．三 B．四 C．五 D．六

2、石油沥青混凝土路面的摊铺温度须__。A．大于110℃，小于165℃ B．大于80℃，小于120℃ C．大于100℃，小于140℃ D．大于90℃，小于130℃

3、实现有效的进度控制的关键是__。A．组织协调 B．合同管理 C．风险管理 D．信息管理

4、承包人提出费用索赔是指工程实施过程中，由于__原因而造成的费用损失或增加。

A．不可预见因素 B．天气因素 C．业主因素

D．非承包人自身

5、钻孔灌注桩的水下混凝土的含砂率宜为__。A．20%～30% B．30%～40% C．40%～50% D．50%～60%

6、下列合同无效的是__。①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同 A．①④⑤ B．②③⑤ C．①⑤ D．②③⑤

7、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。A．11% B．12% C．13% D．14%

8、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

9、在FIDIC合同条件中，合同工期是指__。A．合同内注明工期

B．合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和

C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数

D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数

10、按照FDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由__。A．业主额外支付 B．工12程师承担 C．承包商自行承担

D．业主与承包商协商补偿

11、工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由__承担。A．业主 B．承包商 C．工程师

D．指定分包商

12、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在__取样。A．拌和机出料口 B．摊铺现场

C．碾压成型后在路面现场钻芯取样 D．拌和机出料或摊铺现场

13、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还__万元。A．100 B．150 C．200 D．250

14、二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应__。A．根据建设项目的具体情况进行编制

B．直接采用《公路工程国内招标文件范本》的通用条件 C．对《公路工程国内招标文件范本》的通用条件作部分修改后采用 D．结合专用条件进行编制

15、基本建设项目投资的最高限额为______。A．投资估算 B．批准的概算 C．施工图预算 D．工程标底

16、标底是工程项目施工的__。A．投标价 B．合同价

C．预期施工价 D．协议合同价

17、__才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。A．中间支付证书 B．工程交工证书

C．缺陷责任终止证书

D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单

18、刚度和稳定性的验算，这里刚度指的是__。A．应变 B．应力 C．预拱度 D．挠度(变形)

19、构成合同文件的有__。①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录 A．①④ B．②③ C．①②③ D．③④⑤

20、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

21、龋齿药物治疗应注意的是 A．避免露髓可不去腐质 B．应尽量恢复牙齿外形

C．保护口腔粘膜避免刺激和腐蚀 D．制备固位力洞形 E．选择含氟材料充填

22、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。A．宣告合同无效

B．按照有利于债权人的方式履行 C．按照有利于债务人的方式履行

D．按照有利于实现合同目的的方式履行

23、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担，并相应顺延延误的工期。A．文物管理部门 B．承包人 C．业主

D．国家有关部门

24、路面弯沉值一般可用__测量。A．性承载板 B．贝克曼梁 C．三米直尺 D．水准仪

25、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)规定，建筑安装工程费包括______。

A．直接工程费、间接费、利润、税金 B．直接费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、利润

D．直接工程费、间接费、利润

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程费用概算的内容包括__。A．研究试验费 B．建安工程费

C．建设单位管理费 D．预留费

E．设备工、器具及家具购置费

2、路面标线材料主要分为__。A．标线涂料 B．玻璃珠 C．贴附材料 D．标线器

3、要约与要约邀请的主要区别在于__。A．是否采用书面形式

B．在法律上是否须承担责任 C．内容是否具体确定 D．是否须送达对方

E．是否明示希望与他人订立合同

4、桥梁基础的形式有__。A．明挖基础 B．桩基础

C．梅花桩基础 D．混凝土基础 E．沉井基础

5、下列各项属于项目财务评价指标的是__。A．动态投资回收期 B．财务净现值 C．投资利润率

D．等额年金值大小 E．项目总投资

6、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A．设计生产能力 B．总固定成本 C．产品价格

D．单位产品变动成本 E．所得税

7、在通常条件下，总监理工程师对__方面的权力一般不能委托给驻地监理工程师。

A．签发合同工程开工令 B．主持第一次工地会议 C．签发支付证书

D．签发分项工程暂停令

E．检验材料、设备的质量对已完成工程部位质量的确认或拒收

8、我国财务制度规定，下列项目中，应计提固定资产折旧的有__。A．以经营租赁方式租入的固定资产 B．以融资租赁方式租人的固定资产 C．未使用的房屋

D．季节性使用的固定资产 E．不需要的机器设备

9、钢筋原材力学性能的检验项目包括__。A．屈服强度 B．极限抗拉强度 C．90°冷弯 D．180°冷弯

10、计算沥青路面的设计弯沉应考虑的因素有（）。A．累计当量轴次 B．公路等级 C．面层类型 D．基层类型 E．垫层类型

11、竣工决算报表包括以下__内容。A．建设项目全部投资现金流量表 B．建设项目竣工财务决算总表 C．建设项目竣工财务决算明细表 D．建设项目竣工工程概况表 E．资金来源情况表

12、导流线颜色为白色可分为__。A．单实线 B．虚线 C．V形线 D．斜边线

13、在下列几种情况中，可以降低盈亏平衡点的是__。A．产品价格提高 B．产量增加

C．固定成本增加 D．固定成本降低

E．单位产品可变成本降低

14、下列各项中，对内部收益率指标产生影响的因素是__。A．原始投资 B．现金流量 C．计算期

D．设定折现率 E．标准折现率

15、对（），宜选用阳离子乳化沥青。A．碱性石料 B．潮湿的石料 C．低温季节施工

16、预应力混凝土连续刚构桥主要施工阶段为__。A．下部结构施工 B．0号块施工 C．悬臂梁段施工

D．临时固结解除及体系转换 E．合龙施工

17、对资金时间价值的理解，下列正确的有__。

A．资金增值的实质是劳动力在生产过程中创造了剩余价值 B．没有通货膨胀，就没有资金的时间价值

C．资金的时间价值表现为不同时间发生的等额资金在价值上有差别 D．资金时间价值体现为对放弃现期消费的损失所应给予的必要补偿 E．资金时间价值永远存在

18、下列属于特殊投入物的是__。A．资金 B．劳动力 C．土地

D．机械设备 E．自然资源

19、以下属于直接费的是__。A．材料采购人员的工资 B．项目经理的工资 C．仓库保管员的工资 D．工、班长的工资 E．小车驾驶员的工资

20、价值工程工作的分析阶段的主要工作内容包括__。A．收集整理信息资料 B．功能定义 C．方案评价 D．功能整理 E．功能评价

21、建筑市场中，利用签订建设工程合同进行欺诈的违法活动主要表现形式为__。A．无合法承包资格的一方当事人与另一方当事人签订工程承发包合同，骗取预付款或材料费

B．虚构建筑工程项目预付款

C．本无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人签订合同

D．约定难以完成的条款，当对方违约之后，向其追偿违约金 E．偷工减料，导致工程质量下降

22、工程费用支付包括清单支付和合同支付，以下属于合同支付项目的有__。A．计日工 B．动员预付款 C．迟付款利息 D．暂定金额 E．调整后的价格

23、施工单位的专职安全生产管理人员的职责主要有__。A．对安全生产管理承担领导责任

B．对安全生产进行现场监督检查并做好记录 C．对违反劳动纪律的行为应当立即制止

D．对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止

E．发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告

24、下列有关名义利率和实际利率的叙述，正确的有__。A．名义利率和实际利率适用于任何情况

B．名义利率与实际利率的区别在于是否考虑了前面各期利息的再生因素 C．通常所说的年利率指的是名义利率 D．有效利率是指名义利率

E．工程经济分析中，如果各方案计息期不同，必须换算成实际利率进行评价

25、路面结构一般由__组成。A．画层 B．基层 C．底基层 D．垫层

第五篇：黑龙江2015年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

黑龙江2015年公路造价师《技术与计量》：工程量计算的依据试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。A．无效合同 B．有效合同 C．可撤销合同 D．效力待定合同

2、钻孔灌注桩按其支撑情况，有摩擦桩和__两种。A．打入桩 B．支承桩 C．沉入桩 D．群桩

3、修改和完善，这表明监理规划__。A．应分阶段编写

B．具体内容应有针对性 C．基本内容应力求统一

D．应遵循建设工程的运行规律

4、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由______承担。A．发发包人与承包人共同 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人

5、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是__。A．满足用户最大限度需求的功能 B．投资费用最低时的功能

C．寿命周期费用最低时的必要功能 D．使用费用最低时的功能

6、在公路工程监理活动中，承包人是依据__接受监理的。A．施工合同文件 B．监理委托合同

C．监理单位给承包人的书面通知 D．项目法人给承包人的书面通知

7、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。A．只能适用二者中数额较少的 B．只能适用违约金

C．只能适用二者中数额较多的 D．可以选择适用二者之一

8、在绿化及环境保护工程中，表土铺设应按完成的铺设面积并经验收以__计量。A．米 B．平方米 C．立方米

D．不另行计量

9、下列评价指标中，属于动态指标的是__。A．投资利润率 B．投资利税率 C．内部收益率 D．流动比率

10、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。A．利润 B．现场经费 C．税金 D．间接费

11、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。①合同签字日到发布开工令日，②开工令日到颁发工程移交证书日；③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日；④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 A．①②③ B．①③④ C．②③④ D．①②③④

12、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。A．不变 B．增大 C．减小

D．增大或减小

13、某企业年初向银行借款1500万元，年有效利率为10%。若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为__万元。A．1611.1 B．1612.5 C．1616.3 D．1237.5

14、反映建设项目对国家所做净贡献的一个绝对指标是__。A．经济内部收益率 B．投资回收期

C．经济效益费用比 D．经济净现值

15、不是合同文件的组成部分的是__。A．投标书及其附表 B．中标通知书 C．勘察资料 D．技术规范

16、可行性研究属于项目__主要工作之一。A．计划阶段 B．施工准备阶段 C．实施阶段 D．决策阶段

17、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9R C．XL＝X-D．K’＝K0-

18、搅拌、闷料、碾压后结成板体。A．百分比 B．体积比 C．重量比 D．一定比例

19、以下关于债权转让的表述中，不正确的是__。①债权人转让权利的，应当征得债务人同意；②债权人转让权利的，可以通知债务人，③债权人转让权利的，应当通知债务人；④债权人可以将权利全部转让给第三人；⑤债权人只能将部分权利转让给第三人 A．①②③ B．③④ C．①④⑤ D．②③④⑤

20、有资格代理招标的机构条件应包括__。①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库 A．①②③ B．②③④⑤ C．④⑤ D．①③④

21、临时工程和材料，即视为供本合同工程施工专用。若无监理工程师的同意，承包人不得将上述物品或其中任何部分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为__ A．代位权 B．抗辩权 C．留置权 D．保全措施

22、某企业在施工期间向银行贷一笔用于工程的流动资金，期限半年，支付利息50万元，则该项费用应计入 A．建设期贷款利息 B．建设工程间接费 C．建安工程直接费 D．建设工程现场经费

23、根据我国法律法规规定，公路工程分包的内容不得超过__比例。A．20% B．30% C．40% D．50%

24、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是__。A．债务人放弃其到债权，对债权人造成损害的 B．债务人无偿转让其财产、对债权人造成损害的

C．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人不知道该情形的

D．债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，受让人知道该情形的

25、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定：混凝土路面施工如遇下述（）之一者，必须停工。A．现场降雨

B．风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气 C．现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃

D．摊铺现场连续5昼夜平均气温低于10℃，夜间最低气温低于-3℃

2、因工程变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，对承包人的设备闲置损失应按__方法来计算。A．机械设备燃料费 B．机械台班费 C．机械折旧费

D．机械设备租赁费 E．机械设备的进出场费

3、对工程单价有重大影响的因素有__。A．人工工日、材料或货品设备的基础价格 B．工程定额 C．施工工期 D．摊入系数 E．调价因素

4、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面，在使用硅酸盐水泥时，应（）。A．掺加粉煤灰 B．掺加磨细矿渣 C．掺加硅灰掺和料

D．可单独使用硅酸盐水泥，可使用矿渣水泥或普通水泥

5、合同标底是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

6、下列关于网络图和横道图的描述，正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观、形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键路线 E．网络图可以确定工作的机动时间

7、资产评估的经济性原则是__。A．贡献原则 B．有偿原则 C．定量原则 D．替代原则 E．预期原则

8、监理工程师对工程承包单位资质的核查内容包括__。A．建设业绩 B．建设规模 C．技术措施 D．技术装备

9、下列属于合同支付项目的是__。A．价格调整 B．工程变更 C．费用索赔 D．暂定金额 E．计日工

10、法律关系的特征是__。

A．法律关系是一种思想社会关系，是建立在一定经济基础之上的上层建筑 B．法律关系是以法律上的权利和义务为内容的社会关系 C．法律关系是由国家强制力保证的社会关系

D．法律关系的存在，必须以相应的现行法律规范的存在为前提，法律关系不过是法律规范在实际生活中的体现

E．法律关系不需要由国家强制力保证实施

11、设计交底的目的有__。

A．对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 B．使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解 C．掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量

D．使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图 E．解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错

12、高等级公路路基宽度由__组成。A．路面宽度 B．路肩宽度 C．分隔带 D．路缘带

E．变速车道爬坡车道

13、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系，表述错误的是__。

A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面 B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先 C．专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D．专用条件和通用条件均为主条件 E．通用条件和专用条件均为从属条件

14、进行施工招标的项目，评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A．投标报价 B．施工方案 C．垫资方案

D．主要材料用量 E．投标技巧

15、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

16、应计提折旧的固定资产包括__。A．大修理停用固定资产 B．未使用固定资产 C．房屋及建筑物

D．经营租入固定资产

E．已提折旧继续使用固定资产

17、粉喷桩如发现断桩，监理应指令承包人（）。

A.在12小时以内按原喷粉量进行补喷，重叠孔段长度应大于100cm B.在12小时以上，则要求补桩 C.立即挖除断桩，回填后原位重喷 D.作好断桩与补桩的纪录

18、《公路工程国内招标文件范本》规定，__情况下监理工程师发布“暂停施工”指令，是应给承包人相应的工期补偿。A．由于承包人应负责任的必要停工

B．由于现场正常气候条件的影响而导致的停工 C．监理工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工 D．为了部分工程的安全而必要的停工 E．业主提供设计图纸错误引起的停工

19、拆除工程施工作业过程中，必须严格监控__。A．从下向上逐层拆除，立体交叉同时拆除 B．坚持先拆板后拆次梁再拆主梁，严禁顺序颠倒

C．坚持拆除楼梯板和梁时，必须从中间向两端基本对称进行

D．坚持在每拆一层板、梁和其下的柱、墙时，都能实现有下部楼板梁或其钢筋骨架网作临时可靠的水平防护

20、混凝土浇筑接缝时传力杆的安装方法有__。A．钢模板固定法 B．顶头木模固定法 C．支架固定法 D．混凝土浇筑法 E．顶头钢模固定法

21、内部收益率和净现值两个评价指标共同的特点是__。A．都能够反映投资过程的收益程度 B．都能直接反映各年的经营情况 C．都考虑了项目计算期内的经济状况

D．都取决于投资过程的现金流量并且不受外部参数的影响 E．都可以用于独立方案的评价，而且结果相同

22、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

23、投标文件中法定代表人必须在__上签字。A．投标书 B．投标书附录 C．工程量清单

D．企业内部财务报告 E．投标书附表

24、计划利润的计费基数包括__。A．直接费 B．定额直接费 C．间接费

D．施工技术装备费 E．其他直接费

25、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有__。A．业主与承包人共同使用 B．承包人申请、使用 C．监理工程师签认 D．业主支付

E．承包人与监理共同使用