第一篇:工程履约担保合同
承包商履约委托保证合同(试行)
编号:(工
字)第号
委托保证人(承包商,以下称甲方):
住
所:
法定代表人:
电
话:
传
真:
保证人(以下称乙方):
住
所:
法定代表人:
电
话:
传
真:
鉴于甲方与
(以下简称业主)就
项目于
年 月 日签订编号为
的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条 定义
本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。
第二条 保证的范围及保证金额
2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成的实际损失。
2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %,数额最高不超过人民币
元(大写:)。
第三条 保证的方式及保证期间
3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后
日内。
3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条 承担保证责任的形式
4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条 担保费及支付方式
5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2 双方确定的担保费率为:。
5.3 本合同生效后
日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币
元(大写:)。
第六条 反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条 乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的 %一次性支付违约金。
第八条 双方的其他权利义务
8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起
日内,向业主出具《承包商履约保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3 甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。
8.4 甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条 争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:
9.1 向
法院起诉;
9.2 向
提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条 甲乙双方约定的其它事项
第十一条 合同的生效、变更和解除
11.1 本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
11.2 本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条 附则
本合同一式
份,甲乙双方各执
份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人
(或授权代理人)
(或授权代理人)
****年**月**日
****年**月**日
第二篇:工程履约担保函
工程推荐担保函
保函编号:
公司:
鉴于工程施工合同(下称合同),工期自2014年8月15日至2014年10月14日。我方接受被保证人的委托,在此向(受益人)提供工程质量保证:
一、本保证担保的范围:担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同义务。
二、担保方的担保期间为:自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约
日期届满之日起_____个工作日内。
三、担保的方式为:连带责任保证。
四、担保责任的承担
被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务,担保方在担保期限内承担
担保责任。
贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日知会担保方,否则担保方有权
拒绝承担担保责任。
五、贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的,经担保方书面同意后,担保期间按照变更后的日期作相应调整。
六、本保证担保以文本为准,不得涂改,涂改无效。
保证人(担保人):
法定代表人或授权委托代理人:
单位地址:
邮政编码:
电话 ;传真:
日期:年月日
第三篇:工程履约担保管理办法
建设工程担保管理办法(暂行)
第一章 总 则
第一条 为规范本公司建设工程担保业务,有效防范建设工程担保风险,明晰建设工程担保业务操作流程,明确相关部门及责任人职责,依据《中华人民共和国担保法》、《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》、《黑龙江省建设工程担保暂行办法》以及及公司相关规定,特制定本办法。
第二条 建设工程担保是指在工程建设活动中,由保证人向合同一方当事人(受益人)提供的,保证另一方当事人(被保证人)履行合同义务的担保行为,在被保证人不履行合同义务时,由保证人代为履行或者承担代偿责任。
第三条 本公司建设工程担保业务,主要包括投标人投标担保和承包商履约担保。
第二章 投标担保
第四条 投标担保是指投标人按照招标文件要求,申请本公司向招标人提供的投标保证担保。本公司的投标担保业务,只为申请企业按照80万元/年担保额出具担保函,按照2%标准收取担保费1.6万元;担保函仅限应用于投标保函有效期内在高新区政府投资项目招投标活动中使用。
1、受理对象
经营范围符合国家法律规定,具备较强履约能力,并能提供反担保措施的依法经营的施工企业。
2、企业需提供资料
(1)营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件;
(2)公司章程、验资报告(需从工商登记部门复印);(3)法人代表资格证明、身份证复印件和履历表,主要管理人员、技术人员简介及相关资质证书复印件;
(4)授权委托书及代理人身份证复印件;(5)董事会或股东会申请担保的会议纪要;(6)建筑行业相关资质证书、安全生产许可证、曾获奖项证书等复印件;
(7)企业简介(含企业人数、人员结构、部门,部门设置以及成立以来代表性工程统计等);
(8)银行开户许可证、贷款卡复印件;贷款卡电脑查询结果复印件并加盖公章;
(9)经审计的近两年财务报告;本当期的企业财务报告,包括资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注和财务情况说明等;
(10)近两年承建的工程合同前三页复印件;(11)反担保措施说明及资料;(12)需要提供的其他资料。
(以上资料提供复印件的,需加盖公章,并提供原件备验)
3、业务操作流程
(1)投标人(企业)符合投标担保受理条件,持招标 文件及以上资料向我公司申请投标担保并填写《工程担保申请书》,经部门经理初审后报请业务主管副总经理审批立项;部门经理确定项目经理A、B角,项目经理接到任务后收集资料进行尽职调查;
(2)在投标人资料提供完全的情况下,项目经理在3 个工作日内完成尽职调查并出具尽职调查报告和A、B角意见;(3)公司总经理、主管副总经理、部门经理同意并联签后即可为企业办理担保手续;(4)由项目经理办理与企业签订担保合同事宜;(5)企业交纳担保费并办理完毕反担保抵押质押等手续后,我公司为企业出具担保函;
(6)项目经理将担保函交建设管理部门备案,(7)项目经理将担保项目有关情况尤其是反担保措施形成书面材料报,与担保函一并报送建设管理部门备案,并将项目资料存档;管理部门应向我公司开具收到担保函的证明;
(8)项目经理对企业保后进行监管,旁听投标会,掌
握担保项目进展情况,并形成保后监管报告后定期上报;
(9)建设管理部门向我公司出具同意解除企业反担保的意见书后,方可为企业办理解除反担保手续。该担保项目终结后,项目经理撰写项目终结报告书,并与项目相关资料一并存档。
第三章 承包商履约担保
第五条 承包商履约担保是本公司为保证承包商履行工程承包合同,向业主(受益人)所作出的一种承诺,用于保证承包商严格履行工程承包合同,使业主避免因承包商违约而遭受损失。
本公司提供的承包商履约担保的担保金额为中标价与招标控制价的差额,且不低于中标价的10%。
1、受理对象
(1)经营范围符合国家法律规定,具备较强履约能力,并能提供反担保措施的依法经营的施工企业。
(2)项目建设期限不超过3年。(3)申请担保金额不低于50万元。
2、企业需提供资料
(1)营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件;
(2)公司章程、验资报告(需从工商登记部门复印);
(3)法人代表资格证明、身份证复印件和履历表,主要管理人员、技术人员简介及相关资质证书复印件;
(4)授权委托书及代理人身份证复印件;(5)董事会或股东会申请担保的会议纪要;(6)建筑行业相关资质证书、安全生产许可证、曾获奖项证书等复印件;
(7)企业简介(含企业人数、人员结构、部门,部门设置以及成立以来代表性工程统计等);
(8)银行开户许可证、贷款卡复印件;贷款卡电脑查询结果复印件并加盖公章;
(9)经审计的近两年财务报告;本当期的企业财务报告,包括资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注和财务情况说明等;
(10)企业近期银行对帐单复印件;
(11)近两年承建的工程合同前三页复印件;(12)银行信用等级证明或信用评级公司出具的信 用等级证明;
(13)反担保措施说明及资料;提供本公司指定评估事务所出具的反担保物评估报告;
(14)需要提供的其他资料。
上述文件或资料系复印件的,客户应在复印件上加盖公 章。
3、业务操作流程
(1)承包商(企业)符合承包商履约担保受理条件,持中标通知书、与业主签订的施工合同及以上资料向我公司申请承包商履约担保并填写《工程担保申请书》,经部门经理初审后报请业务主管副总经理审批立项;部门经理确定项目经理A、B角,项目经理接到任务后收集资料(按清单要求提供)进行尽职调查;
(2)在承包商(企业)资料提供完全的情况下,项目 经理在3个工作日内完成尽职调查并出具尽职调查报告和担保意见;(3)总经理、主管副总经理、部门经理同意并联签后即可为企业办理担保手续;(4)项目经理负责与承包商(企业)办理签订履约担保合同、反担保合同等相关手续;
(5)承包商交纳担保费并办理反担保抵押质押手续后,项目经理为承包商(企业)办理出具保函事宜,并亲自将保函送交建设管理部门确认备案;建设管理部门向我公司出具收到保函的证明;
(6)项目经理整理项目相关资料,存档备查;(7)项目经理进行保后监管,并定期形成保后监管报 告后上报;
(8)建设管理部门向我公司出具同意解除企业反担保的意见书后,方可为企业办理解除反担保手续。该担保项目终结后,项目经理撰写项目终结报告书,并与项目相关资料一并存档。
4、担保公司承担责任范围
担保公司承担赔偿责任范围:按照《黑龙江省建设工程担保暂行办法》二十三条规定执行。
(1)向承包商提供资金、设备或者技术援助,使其能继续履行合同义务;
(2)另觅经业主同意的其他承包商,负责完成合同的剩余部分,业主仍按原合同支付建设工程款;
(3)按照合同约定,对业主的损失支付赔偿。
5、收费标准
按照担保金额的2%收取保费,此保费按单收取
6、中途退保
由于企业自身原因,在办理完担保手续或已经出具保函,但未使用保函并要求退保的,我公司扣留保费的10%作为违约金。
第四章 反担保措施
第六条 主要反担保措施
可接受的反担保措施主要有信用担保、抵押(质押)担保、保证金担保等。具体为:
1、信用担保:包括申请企业股东提供的连带责任保证
担保和其他第三方提供的连带责任保证担保。
2、房地产和动产(包括工程机械设备等)的抵押(质押)、权利质押(包括汇票、支票、本票、债权、存单、仓单、提单、股份、股票、商标专用权、专利权、出口退税单等)、附条件的合同权利转让(收益权、经营权、承租权、期权)等。
3、根据项目风险度可以要求企业按照保函金额10%提供保证金担保。
公司可根据担保项目的风险程度、担保金额大小、项目类型等实际情况,确定采用哪一种或同时采用几种反担保措施。
第七条 抵押(质押)率
抵押率需要根据抵押物具体情况确定,主要为:
1、房地产抵押率不高于评估值的70%。
2、设备、车辆等动产抵押率不高于评估值50%。
3、以权利质押的,质押率不高于50%。
第五章 其 他
第八条 单笔履约担保的担保金额不得超过我公司上一末净资产的50%。
第九条 本办法自董事会通过之日起实施。
本办法未规定事项,国家有关法律法规及公司其他业务管理办法执行。
第四篇:合同履约担保函
合同履约担保函
致:XX公司
XX有限公司与YY有限公司于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书(以下简称主合同)已生效。ZZ有限公司(以下简称担保方)愿为YY有限任公司(以下简称被担保方)按主合同约定履行义务承担担保责任。现向贵公司提供如下担保:
一、担保的范围
担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同义务。
二、担保方式及期间
担保的方式为:连带责任保证。
担保方的担保期间为:自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约日期届满之日起_____个工作日内。
贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的,经担保方书面同意后,担保期间按照变更后的日期作相应调整。
三、担保责任的承担
被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务,担保方在担保期限内承担担保责任。贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日知会担保方,否则担保方有权拒绝承担担保责任。
四、保证责任的解除
1、在本保函承诺的担保期限内,贵公司未书面向担保方主张保证责任的,自担保期间届满次日起,担保方担保责任解除。
2、被担保方按主合同约定完全履行合同义务后,担保方担保责任解除。
3、担保方按本保函承担担保责任后,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,担保方在本保函项下的担保责任亦解除。
5、担保方的保证责任解除后,贵公司应自担保方担保责任解除之日起____个工作日内,将本保函原件返还于我方。
五、免责条款
1、因贵公司违约致使被担保人不能按照主合同约定履行合同义务时,担保方不承担担保责任。
2、贵公司与被担保人协议变更主合同的,需征得担保方书面同意,否则担保方不再承担担保责任。
3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的,担保方不承担担保责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷,关联人协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为担保方所在地法院。
七、保函的生效
本保函担保方法定代表人(或授权代理人)签字或加盖公章并交付贵公司之日起生效。本保函一式三份,正本一份,副本两份。
担保人:ZZ有限公司
法定代表人(或授权代理人):
年月日
第五篇:招投标工程履约担保
招投标工程履约担保
履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证卷公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。一般情况下履约担保是在保修期满并颁发保修责任证书后15天或14天退回。大中型工程保修期为一年至两年,中小型工程保修期为一年。《招标投标法》第四十六条规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。要求中标人提交一定金额的履约保证金,是招标人的一项权利。该保证金应按照招标人、在招标文件中的规定,或者根据招标人在评标后作出的决定,以适当的格式和金额采用现金、支票、履约担保书或银行保函的形式提供,其金额应足以督促中标人履行合同后应予反还。但在工程合同中,招标人可将一部分保证金展期至工程完工后,即直到工程最后验收为止。在货物或服务采购合同中,招标人也可将一部分保证金展期至安装或调试之后。如果中标人拒绝提交履约保证金,可以视为放弃中标项目(参见《招标投标法》第四十五条的有关规定),应当承担违约责任。在这种情况下,招标人可以从仍然有效的其余投标中选择排序最前的投标为中选的投标,但招标人也有权拒绝其余的所有投标,并重新组织招标。履约保证金既不同于定金,也不同于预付款,更不同于保证。根据我国《合同法》第115条的规定,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金。由于本法没有规定接受履约保证金的招标人不履行合同时是否应当双倍返还履约保证,所以我们不能将其视同为定金。其次,履约保证金也不同于预付款。预付款是合同的一方当事人在合同履行前提前支付合同约定价款。以帮助义务人能更好地履行合同,属于履行的一部分。预付款不遵循定金罚则,即预付款交付后当事人不履行合同的,不发生丧失或双倍返还的问题。而履约保证金则发生不予返还的问题。最后,履约保证金也不同于保证。保证是第三人与债权人约定,当债务人不履行债务时由第三人履行债务的担保方式属于人的担保。履约保证金采取银行保函的形式时,最容易与银行担保相混淆。银行担保,是银行以自己的财产或信用为他人债务提供的一种担保形式,也是一种保证,是一种新的人的担保。而作为履约保证金的银行保函,只是银行保证在中标人不履行合同时,从其开户上支付相应的保证金额。所以银行保函实质上还是中标人自己的担保,并非作为第三人的银行的保证。综上所述,履约保证金属于本法规定的一种特殊的督促中标人履行债务的措施,而与债的法定担保方式有所不同。1.提交主体:投标保证金由所有投标人提交;履约保证金仅由中标人提交 2.保证金的期限:投标保证金应在招标文件规定的投标保证金期限内提交,一般在投标同时提交;履约保证金应在签定正式施工合同前提交;投标保证金返还时间为签定施工合同或提供履约保证时的第28天;履约保证金返还时间为工程经验收合格之日或合同约定时间。3.后果:没有按照招标文件提交投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的,按废标处理;提交投标保证金但违反下述方投标保证金的两种情况之一,没收投标保证金;没有按招标文件要求提交履约保证金的,将失去订立合同的资格,并没收投标保证金。提交履约保证金方不履行合同,接受方可按合同约定没收保证金,并不以此为限;接受方不履行合同,须向提交方双倍返还履约保证金,并不以此为限。4.目的:投标保证金的目的有二:其一,投标人在有效期内不能撤回其投标文件;一旦中标,必须在规定期限内提交履约保证金或签署合同。履约保证金的目的保证完全履行合同,主要要保证按合同约定的质量和工期条款履行合同