第一篇:配电室楼顶防水工程承包合同
配电室楼顶防水工程承包合同
甲方(发包单位):
乙方(承包人): 身份证号:
为了公司正常生产运行,甲方决定维修配电室楼顶防水,由乙方承担。为了明确双方的权利和义务,双方达成如下协议:
一、工程名称:
二、所用材料:宏源牌SBS防水复合卷材(厚0.3厘米)一层。
三、工程造价:
四、付款方式:
五、承包方式:包工包料。
六、施工期限:
七、双方的主要责任
(一)甲方:
1、监督工程质量和工程进度。如乙方购买的楼顶防水材料的质量及设备的安装不符合标准,有权提出异议,并制止施工,协商至材料符合标准。
3、接通施工现场的水源、电源。
4、若施工期间临时停水、停电、大风或雨天,工期顺延。
6、除本合同规定的内容外,其他费用概不承担。
(二)乙方
1、乙方应具相应的施工资质,负责本工程材料的购买、运输、保管、施工,整个工程的施工完全符合国家的有关标准,所用产品均要有产品合格证。如不符合国家的有关标准,一切后果自负。
2、负责本工程的一切施工设备、脚手架等。乙方必须按施工程序保质保量施工,自觉接受甲方监理的监督指导,否则,甲方有权阻止施工,并终止合同,并向乙方索取违约金5000元。
3、对本工程的一切安全事故完全负责。如有安全事故发生,甲方概不负责。4、如因乙方原因导致的罚款等由乙方自负。
5、本工程每拖期交工一天,从其工程款中扣除总造价的5%作为罚款。
6、本工程质保5年不漏水,5年内发生的质量问题,由乙方无偿进行维修并承担全部责任,乙方承担全部的防水维修费用(自然灾害、人为因素除外)。
七、本合同一式三份。双方签字生效,不得违约。如有违约,赔偿对方两万元损失或赔偿实际损失。甲方(发包单位):
乙方(承包人):
监督单位:
2010年5月26日
第二篇:教学楼楼顶防水工程承包合同
教学楼楼顶防水工程承包合同
甲方(发包单位):
乙方(承包人):身份证号:
为了学校师生的工作和学习不受影响,甲方决定维修教学楼楼顶防水,由乙方承担。为了明确双方的权利和义务,双方达成如下协议:
一、工程名称:房村镇中心小学教学楼楼顶防水工程
二、所用材料:宏源牌SBS防水复合卷材(厚0.3厘米)一层。
三、工程造价:工程单价23元/平方米(含楼顶面清理费),楼顶平面766平方米,女儿墙332平方米,总计1098平方米,总造价25254元。
四、付款方式:完工经甲方验收合格后再付款80%,剩余部分分五年按比例付清。
五、承包方式:包工包料。
六、施工期限:本工程施工工期为10天,定于2010年5月28日开工至2010年6月6日竣工。
七、双方的主要责任
(一)甲方:
1、筹备教学楼楼顶防水工程的资金。
2、监督工程质量和工程进度。如乙方购买的教学楼楼顶防
水材料的质量及设备的安装不符合标准,有权提出异议,并制止施工,协商至材料符合标准。
3、接通施工现场的水源、电源。
4、若施工期间临时停水、停电、大风或雨天,工期顺延。
5、本工程拖期交款,每日向乙方按工程总造价的万分之一
交违约金。
6、除本合同规定的内容外,其他费用概不承担。
(二)乙方
1、乙方应具相应的施工资质,负责本工程材料的购买、运
输、保管、施工,整个工程的施工完全符合国家的有关标准,所用产
品均要有产品合格证。如不符合国家的有关标准,一切后果自负。
2、负责本工程的一切施工设备、脚手架等。乙方必须按施
工程序保质保量施工,自觉接受甲方监理的监督指导,否则,甲方有
权阻止施工,并终止合同,并向乙方索取违约金5000元。
3、对本工程的一切安全事故完全负责。如有安全事故发生,甲方概不负责。、如因乙方原因导致的罚款等由乙方自负。
5、本工程每拖期交工一天,从其工程款中扣除总造价的5%作为罚款。
6、本工程质保5年不漏水,5年内发生的质量问题,由乙
方无偿进行维修并承担全部责任,乙方承担全部的防水维修费用(自
然灾害、人为因素除外)。
七、本合同一式三份。双方签字生效,不得违约。如有违
约,赔偿对方两万元损失或赔偿实际损失。
甲方(发包单位):
乙方(承包人):
监督单位:
2010年5月26日
第三篇:防水工程承包合同
合同编号:
防水工程承包合同
工程名称: 边南村城中村改造6#楼
发包方:中业建设西安分公司边南村城中村改造6#楼项目部
承包方:陕西禹宏防水防腐保温工程有限公司
防水工程承包合同
发包方:中业建设西安公司边南村城中村改造6#楼项目部
(以下简称甲方)承包方:陕西禹宏防水防腐保温工程有限公司
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方友好协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
1.工程名称:边南村城中村改造6#楼
2.工程地点:太白北路水文巷 3.工程内容:地下室筏板外墙防水工程
二、工程范围:
按甲方指定工作承包范围的防水工程进行施工。
三、质量要求:
按照国家规定及项目部具体要求施工,按照相关规定对其质量进行检查和验收。验收标准:“合格”。
四、合同工期:
按甲方进度计划要求(基础筏板元月7—9日完成,外墙另定),乙方必须保质、保量、按时完工。
五、合同价款:
1.西北“禹宏GUW120”聚乙烯丙纶400g/㎡,单价18元/㎡。2.高分子水泥渗透桩头防水处理45元/个(此价为含税价,工程量按图纸实做平方面积计算,不计附加层面积)。
六、付款方式:
1.本合同价格任何一方不得擅自更改。
2.按各施工部位支付工程款,各分部工程完成经监理公司验收合格一周内支付50%工程款。
3.甲方施工止13层应向乙方支付实际完成工程量80%工程款。
4.以上楼号竣工验收“合格”后,甲方预留 5 %保修金外,剩余工程款30天内支付。
5.保修金 五 年返还。
七、工程质量要求和维修:
1.防水工程质量必须达到国家建筑工程施工规范要求。
2.工程竣工后,乙方保修期为五年,在保修期内发生渗漏,由乙方负责修复。
八、工程承包方式:
1.本防水工程采用“包工包料”的承包方式(由甲方提供水泥)。2.甲方提供施工图纸及技术交底。
九、工程验收:
1.乙方防水材料进场后及时提供原材料质保书复试报告。2.乙方防水工程完工及时提交验收资料。
3.由乙方在工程完工后及时组织相关部门参加验收。
十、其他:
1.乙方负责做到工完场清工作。
2.乙方参加甲方组织和施工图纸及做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。3.乙方指定 为驻施工现场负责人。负责合同的履行,按甲方要求组织施工并协调各方面的工作,如不称职甲方有权要求乙方进行更换现场负责人。
4.乙方必须严格执行施工规范、安全操作规程、防水安全规定相关法律,确保工程质量及施工安全。如出现质量、安全问题必须及时进行整改,如不服从甲方现场管理人员指挥,造成质量、安全事故的发生,所有责任及经济损失由乙方承担。
5.乙方应严格按合同规定时间如期完工并交付验收,否则承担甲方相应工期损失。
十一、争议:
本合同履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决,协商不成的向项目部所在地人民法院提其诉讼。
十二、合同份数:
本合同一式贰份,双方各执壹份,签字盖章后生效。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托人: 委托人: 电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
第四篇:防水工程承包合同
防水工程承包合同
发包人(甲方):
承包人(乙方):
使用材料:高分子卷材防水,SBS卷材防水。
1、乙方严格按照甲方书面或口头的要求,按照施工工艺进行规范施工,做到确保优良工程。
2、保质期十年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及甲方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
3、本合同在甲乙双方签字、盖章后生效。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
5、未尽事宜,另行协商。
6、防水面积:
总 价 格:
发包人(盖章):承包人(盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
电话:电话:5205270
手机:手机:***
地址:地址:亮中桥镇八段村七组
签订日期2010年月日
第五篇:防水工程承包合同
防水工程承包合同
发包人(甲方): 承包人(乙方):
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程,承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式及选用材料:包工包料,使用材料为武汉春和防水材料厂生产的
911聚氨酯防水涂料。
二、工期要求:自甲方通知进场之日起 天内完工。不得拖延时间,延期以每日200.00/日支付工期违约金,从工程款中扣除。
三、承包范围:地下室剪力墙外墙面防水(含后浇带的防水处理),施工中的一切设施设备由乙方自行解决。
四、质量要求:
1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及《防水涂料技术规范》之标准进行施工,无渗漏现象。若乙方施工后出现渗水而返工,概由乙方负责返工并承担全部损失。
2、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、安全责任:
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中,乙方必须按照“建设工程安全生产管理条例”、“安全操作规程”和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安,按照建设单位及辖区派出所条文执行。
总之,乙方所发生的一切安全责任事故,概由乙方自行负责,甲方不负任何责任。
六、结算价格及付款方式:
1、结算价格及计量方式:按实际施工数量按实结算,单价 20.00 元/m2,该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
2、付款方式:工程完工付款 70%,下余 20% 一年内支付,保质期满,结清余款。
七、双方责任和权利:
1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作,负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底,安全教育培训。
2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作,甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资,否则追究相关责任。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕,合同自动失效。本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 负责人(签字): 负责人(签字): 联系电话: 联系电话:
签定日期: 年 月 日