2015年甘肃省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题（大全）

第一篇：2015年甘肃省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题（大全）

2015年甘肃省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。A：设计单位 B：建设单位 C：施工单位

D：工程监理单位 E：工程保险金

2、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于日。A：3 B：5 C：7 D：14 E：工程保险金

3、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。

A：岩土工程勘察、水文地质勘察 B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 E：专业监理

4、监理实施细则中，监理工作涉及的流程不包括。A：进度控制流程 B：造价控制流程

C：监理大纲编制流程

D：分包单位资格审核流程 E：工程保险金

5、有下列情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废。

A：工程监理企业违规监理的

B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的 C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的

D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的 E：工程保险金

6、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数 B．重新划分施工段 C．增加专业工作队数 D．改变流水节拍值

7、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

8、【例3·单选题】某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。A：投标截止时间，投标人少于3个

B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准 C：重新招标后投标人仍少于3个 D：重新招标后所有投标被否决 E：专业监理

9、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是。A：明确投资控制人员的责任 B：确定工程变更的价款 C：审核施工方案 D：做好施工记录

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的价值中。A：固定资产 B：无形资产 C：流动资产 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复工程缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，此时承包人应。A：继续等待工程师的进一步指示 B：再次书面提出复工申请 C：视为工程师已同意复工 D：向发包人书面申请复工 E：专业监理

12、下列各项原则中，不属于项目监理机构组织设计原则的是。A：分工与协作统一 B：稳定性与适应性统一 C：权责一致 D：动态相关性 E：工程保险金

13、当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应__。A．返还财产 B．赔偿损失 C．收归国库 D．作价补偿

14、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例5·单选题】编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。

A：工程量大、工期短 B：工程量大、工期长 C：工程量小、工期短 D：工程量小、工程长 E：自我评定

16、下列不属于施工方案的内容性审查重点的是。A：针对性 B：指导性 C：可操作性 D：先进性 E：工程变更单

17、对质量缺陷的存在影响下道工序和分项工程的质量时，其处理方案需征得同意，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位

D：工程质量监督机构 E：工程变更单

18、所有的施工合同价款都必须在中注明。A：招标书 B：协议书 C：投标书

D：中标通知书 E：专业监理

19、下面表示流水施工参数正确的一组是。

A：施工过程数、施工段数、流水节拍、流水步距 B：施工队数、流水步距、流水节拍、施工段数 C：搭接时间、工作面、流水节拍、施工工期 D：搭接时间、间歇时间、施工队数、流水节拍 E：自我评定 20、FIDIC对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则，其中的廉洁和正直要求为。

A：接受对社会的职业责任

B：不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情 C：不接受可能导致判断不公的报酬

D：在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，始终维护客户的合法利益，并廉洁、正直和忠实地进行职业服务 E：工程保险金

21、通用条件内以投标截止日前第28天定义为作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A：基准日期 B：下达开工令 C：合同签字日

D：风险事件发生日 E：专业监理

22、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。A：索赔报告 B：索赔意向通知 C：索赔依据和资料

D：工期和费用索赔的具体要求 E：专业监理

23、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》。下列建设工程中，不属于必须实行监理的是。

A：总投资额在3000万元以上的市政工程项目

B：使用国际组织援助资金总投资额为400万美元的项目 C：建筑面积为2000平方米的小型剧场项目 D：建筑面积小于5万平方米的住宅项目 E：工程保险金

24、在FIDIC合同条件下，承包商应提交__，说明根据合同应完成的所有工作的价值和承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。A．竣工报表

B．最终报表和结清单 C．最终付款证书 D．履约证书

25、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是__。A．相邻专业工作队的流水步距相等 B．专业工作队数等于施工过程数 C．不同施工过程的流水节拍均相等 D．专业工作队数等于施工段数

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、项目监理机构的内部管理制度包括。A：隐蔽工程质量验收制度 B：工程质量事故处理制度 C：监理费用支出预算制度 D：对外行文审核批准制度 E：监理工作日志制度

2、政府的工程质量控制，主要是抓等环节进行。A：工程报建

B：施工图设计文件审查 C：施工许可

D：工程质量监督 E：工程协调

3、按国际上的理解，下列属于咨询工程师的有。A：结构工程师 B：建筑师

C：监理工程师 D：审计师 E：造价员

4、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

5、根据《建筑安装工程费用项目组成》定，施工机械使用费包括。A：机械操作人员的工资 B：大型机械设备安拆费 C：燃料动力费 D：大修理费 E：税费

6、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括__。A．协助建设单位进行物资供应的决策 B．组织物资供应招标工作 C．编制或审核物资供应计划 D．办理物资运输等有关事宜 E．签署物资供应合同

7、取得国有土地使用费包括（）。A．土地补偿费 B．临时安置补助费 C．城市建设配套费 D．拆迁补偿费 E．土地投资补偿费

8、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔。A：材料超期储存费用 B：施工机械窝工费 C：合理的利润 D：工人窝工费 E：增加的利息支出

9、属于竣工决算编制依据的是__。

A．批准的可行性研究报告及投资估算书 B．招投标的标底、承包合同、工程结算资料 C．工程项目建议书

D．施工过程发生的费用记录

E．设备、材料调价文件和调价记录

10、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。A．地下埋藏文物的保护及处理 B．临时停水停电

C．施工安全措施不当

D．计划安排原因导致相关作业脱节

E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误

11、合同和合同文件在处理质量事故中的作用是__。A．探寻产生事故的可能原因 B．界定质量责任 C．事故处理的依据 D．确定处理对策

E．核查设计中是否存在缺陷

12、【例2·多选题】事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。A：合同法律关系产生 B：合同法律关系变更 C：合同法律关系消灭 D：合同法律关系转移 E：合同法律关系冻结

13、进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾。A：科学性 B：节约性 C：严格性 D：完整性 E：灵活性

14、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．整群抽样 C．全数检验

D．随机抽样检验 E．分层抽样

15、下列工程中。其工程档案不需移交城建档案管理部门，暂由建设单位保管的有。

A：改建工程 B：停建工程 C：扩建工程 D：缓建工程 E：维修工程

16、工程项目竣工决算的内容是（）。A．竣工结算书

B．竣工财务决算说明书 C．竣工财务决算报表 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

17、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为。A：履行期限条款 B：结算条款 C：清理条款 D：质量条款 E：违约责任条款

18、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。A：拉伸试验 B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验

19、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A：发包人要求中引用的原始数据和资料 B：对工程的工艺安排 C：试验和检验标准

D：对某工程部分功能的要求 E：承包人可以核实的数据

20、建设工程监理规划编写的依据包括。A：工程建设法律法规 B：监理实施细则

C：建设工程监理合同

D：政府发展改革部门批准的可行性研究报告 E：建设单位的合理要求

21、分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则。A：确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准 B：定性分析与定量分析相互独立 C：定性分析与定量分析相结合

D：不同建设工程三大目标具有相同的优先等级 E：不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

22、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如下图所示，该计划表明。

A：工作②→⑥与工作③→⑤的自由时差相等 B：工作④→⑤与工作⑥→⑦的总时差相等 C：工作③→⑦的总时差与自由时差相等

D：工作①→②与工作①→③的自由时差相等 E：工作①→③的总时差与自由时差相等

23、某工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天

B：工作E的最早开始时间为笫4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零

E：工作B的最迟完成时间为笫1天

24、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有。A：中标函 B：监理委托函

C：工程监理合同标准条件 D：投标保函 E：规范和规程

25、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为__。A．只减少1名招标人代表

B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

第二篇：湖南省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件试题专题

湖南省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件

试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

2、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

3、总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的与项目总投资的比率。A：息税前利润 B：净利润

C：总利润扣除应缴纳的税金 D：总利润扣除应支付的利息

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：项目经理 E：专业监理

5、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理

6、在动态的投资控制过程中，应着重做好的工作不包括。A：对计划目标值的论证和分析 B：明确项目投资控制者及其任务

C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是。A：当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率 B：当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率

C：在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小 D：实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。

A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失

D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理

9、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。

A：工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B：业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C：采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D：设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 E：专业监理

10、用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即。A：左侧的工作名称和右侧的横道线 B：左侧的横道线和左侧的工作名称

C：左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据和右侧的横道线 D：左侧的横道线和右侧的工作名称 E：自我评定

11、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款。A：经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B：经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C：经乙签字的全部有效

D：需委托造价管理部门确定 E：专业监理

12、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。A：9月10日 B：9月17日 C：9月25日 D：9月30日 E：专业监理

13、对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是。A：权责一致原则 B：才权相称原则 C：弹性原则

D：集权与分权统一原则 E：工程保险金

14、某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍(天)见表2-8，则施工过程A与B、B与C、C与D之间的流水步距分别为。A：2天、3天、4天 B：3天、2天、4天 C：3天、4天、1天 D：1天、3天、5天 E：自我评定

15、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。

A：发包人负责试验，费用由发包人承担 B：发包人负责试验，费用由承包人承担 C：承包人负责试验，费用由发包人承担 D：承包人负责试验，费用由承包人承担 E：专业监理

16、有效决策是建立在的基础上的。A：数据和信息分析 B：理念和经验分析 C：预算和过程分析 D：筛选和经验分析 E：工程变更单

17、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。

A：单独进行工程量计量，计量结果有效 B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间

C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果 D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效 E：专业监理

18、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

19、【例2·单选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-13所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为。A：工作A、工作C和工作E B：工作B、工作D和工作F C：工作C、工作E和工作F D：工作B、工作E和工作F E：自我评定

20、以下不属于企业管理费中检验试验费的是。A：对建筑材料进行一般鉴定

B：自设试验室进行试验所耗费的化学药品 C：对建筑安装物的检查

D：对具有出厂合格证明材料的检验

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、应签认单位工程竣工验收报审表及有关资料，并向建设单位提交工程质量评估报告。

A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：施工单位项目负责人 D：建设单位现场代表 E：工程变更单

22、某工程由4个分项工程组成，平面上划分为4个施工段，各分项工程在各施工段上流水节拍为3天，该工程工期天。A：12 B：15 C：18 D：21 E：自我评定

23、缔约过失责任的构成必须具备的条件不包括__。A．缔约一方有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立

24、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

25、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是。A：土地使用权出让金 B：融资费用

C：专有技术转让费 D：样品样机购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括（）等部分。A．质量策划 B．组织结构 C．程序

D．过程的资源 E．质量改进

2、《卓越绩效模式准则》具体体现的理念包括。A：远见卓识的领导 B：战略导向 C：顾客驱动 D：逻辑推理 E：合作共赢

3、对监理人的禁止行为包括__。A．不得接受承包人的报酬

B．不得参与和委托人利益相冲突的任何活动 C．不得泄露与本工程有关的保密资料 D．不得泄露设计人申明的秘密 E．不得参与合同的协调管理工作

4、下列属于施工阶段投资控制经济措施的有__。A．编制投资控制工作流程图 B．对设计变更方案进行严格论证

C．落实投资控制人员的任务分工和职能分工 D．编制资金使用计划

E．定期地进行投资偏差分析

5、下列属于注册监理工程师义务的是。A：对本人执业活动进行解释和辩护 B：履行管理职责

C：对侵犯本人权利的行为进行申诉 D：努力提高执业水准

E：不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业

6、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作__。

A．特殊专业工程不允许分包

B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成

7、某分部工程双代号网络计划如图3-66所示，图中的错误有。A：工作代号重复 B：节点编号有误 C：多个起点节点 D：多个终点节点 E：存在循环回路

8、建设工程风险识别过程中的核心工作有。A：建立初始风险清单 B：建立工程风险分解 C：判别是否需要新的分解 D：建立最终风险清单

E：识别风险因素、事件及后果

9、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。A：投资计划分配表 B：设计总进度计划表 C：工程项目一览表

D：建设资金平衡表 E：工程项目进度平衡表

10、监理信息的分类原则上可以考虑按__等进行划分，以保证监理信息检索和归档工作的顺利进行。A．承包单位 B．施工顺序

C．专业施工部位 D．分包单位 E．单位工程

11、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。

A．投标书及其附件

B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

12、分项工程应按（）等进行划分。A．主要上种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

13、下列选项属于项目间接建设成本的是。A：项目管理费 B：工艺建筑费 C：管理系统费 D：开工试车费 E：运费和保险费

14、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

15、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括。A：负法律责任

B：免收直接受损失部分的勘察费 C：负行政责任 D：支付赔偿金

E：吊销勘察机构资质

16、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好__。A．特殊专业工程不允许分包

B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成17、设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括。A：经批准的可行性研究报告 B：设计依据的标准 C：城市规划许可文件 D：限额设计要求 E：工程勘察资料

18、《建设工程监理规范》规定，监理员应当履行的职责有。A：负责专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证 B：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作

C：担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 E：做好监理日记和有关的监理记录

19、建设工程的静态投资部分包括。A：基本预备费 B：预备费

C：建筑安装工程费 D：流动资金

E：工程建设其他费

20、以下选项对设备监造监理工作的理解正确的有__。

A．熟悉设备制造图纸及有关技术说明，但无需参加设计交底 B．组建设备监造的项目监理机构 C．编制设备监造规划

D．审查设备制造分包单位资质 E．编制设备制造的检验计划

21、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理 E．及时办理工程进度款手续

22、建设工程项目总承包管理模式的缺点主要包括__。A．招标发包工作难度大 B．总包报价可能较高 C．建设周期长

D．监理工程师对分包的确认工作是十分关键的问题 E．项目总承包管理单位承担的风险较大

23、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

24、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级

B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性

E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容

25、采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑a～f这6种影响因素，影响频数分别为： a为350，b为30，c为：100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的是__。A．a因素是次要因素 B．b因素是一般因素 C．c因素是次要因素 D．d因素是次要因素 E．e因素是主要因素

第三篇：2017年山西省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题

2017年山西省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

2、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

3、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

4、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。A．项目经理

B．授权的监理人员 C．授权的监理工程师 D．监理单位技术负责人

5、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试

B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动

6、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

7、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。A．协调层 B．执行层 C．决策层 D．操作层

8、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。A．工作的时序性 B．职责分工的严密性 C．工作目标的确定性

D．监理实施细则的指导性

9、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

10、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。A．组织措施 B．技术措施 C．安全措施

D．经济措施及合同措施

11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。A．评审后 B．考核合格后 C．推荐

D．资质检验后

12、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。A．自控主体 B．外控主体 C．间控主体 D．监控主体

13、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B．所有工程文档都要向城建档案馆移交

C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内

14、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。A．相应资质 B．质量保证 C．保证安全 D．保证工期

15、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制

16、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。

A．进度目标与投资目标之间存在统一关系 B．进度目标与投资目标之间存在对立关系 C．进度目标与质量目标之间存在对立关系 D．进度目标与质量目标之间存在统一关系

17、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。A．风险可以忽略不计 B．主动控制是不可能的 C．主动控制是不经济的

D．被控制的效果比主动控制好

18、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。A．监理大纲 B．监理计划 C．监理规划 D．监理细则

19、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小 20、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。

A．主观性 B．明确性 C．现实性 D．层次性

21、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。A．部门负责人 B．技术负责人 C．档案室负责人 D．档案管理员

22、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。A．不可取代 B．取代 C．行使 D．承担

23、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。A．监理单位 B．咨询单位 C．承包单位 D．伙伴单位

24、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责

B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责

D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

25、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、非节奏流水施工的特点是__。A．相邻专业队的流水步距不尽相等

B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等 C．流水节拍较大的施工段可增加专业队 D．各专业队在施工段上能够连续作业 E．每个施工段上由不同专业队连续作业

2、质量管理体系认证过程中的审核是围绕企业的（）来进行。A．质量管理体系要求的符合性

B．满足质量要求和目标方面的有效性

C．质量管理体系的业绩改进质量标准的前瞻性 D．具体的产品质量标准的符合性

E．产品购买者传递正确可靠的质量信息的准确性

3、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

4、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

5、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

6、损失控制措施的作用表现在以下几个方面：__。A．避免损失的发生 B．降低损失发生的概率 C．降低损失的严重性 D．使损失后果减少到零 E．遏制损失的进一步发展

7、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

8、某工程单代号网络计划图如下，下列选项正确的是（）。A．工作A的EF为2天 B．工作D的FF为2天 C．工作C的EF为Z天 D．工作B的FF为1天 E．计算工期为8天

9、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

10、__属于对归档文件的质量要求。A．不得利用施工图改绘竣工图

B．工程文件必须采用碳素墨水或蓝黑墨水书写

C．工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

D．工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程

E．归档的工程文件必须为原件，不能采用复印件

11、工程项目竣工决算的内容有（）。A．竣工结算书

B．竣工财务决算报表 C．竣工财务决算说服书 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

12、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

13、监理工程师对施工阶段进度控制的任务有__。A．审查施工单位施工进度计划

B．对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制 C．协调各单位关系、预防并处理好工期索赔 D．工程付款控制

E．完善建设工程控制性进度计划

14、质量数据的收集方法有__。A．等距抽样 B．二次抽样 C．全数检验

D．随机抽样检验 E．分层抽样

15、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。A．工程量的审查

B．采用的定额或指标的审查 C．概算文件组成的审查 D．各项费用的审查 E．材料预算价格的审查

16、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购

D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

17、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

18、非节奏流水施工的特点包括（）。

A．各专业工作队不能在施工段上连续作业 B．各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 C．相邻专业工作队的流水步距不尽相等 D．专业工作队数小于施工过程数 E．有些施工段之间可能有空闲时间

19、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。A．现场调查取证 B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施 C．事故原因分析

D．组织必要的技术鉴定

E．监督施工单位实施技术处理方案 20、分项工程应按__等进行划分。A．主要工种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

21、施工图审查的主要内容包括（）。A．建筑物的稳定性、安全性审查 B．施工图是否达到规定的深度要求 C．建筑设计方案是否符合建设单位要求

D．是否符合消防、节能、环保等有关强制性标准规范 E．是否损害公众利益

22、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

23、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

24、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包价与承包价的计算方法有__。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法

25、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。A．办公用设备

B．垂直和横向运输设备 C．施工安全设备

D．测量仪器和计量器具 E．操作机具

第四篇：陕西省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题

陕西省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可

预见的物质条件考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。A：局部审核 B：分类审核 C：内部审核 D：外部审核 E：工程变更单

2、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第天。A：6 B：3 C：8 D：12 E：自我评定

3、施工阶段监理工程师进行投资控制的合同措施之一是。A：明确投资控制人员的责任 B：确定工程变更的价款 C：进行工程计量 D：做好施工记录

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

A．重新划分施工过程数 B．重新划分施工段 C．增加专业工作队数 D．改变流水节拍值

5、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。A：五点 B：六点 C：七点 D：八点

E：工程变更单

6、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由__承担。A．发包人 B．承包人

C．设备供应人

D．发包人和承包人分别

7、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。A：决策层 B：协调层 C：执行层 D：操作层 E：工程保险金

8、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是。

A：审查施工组织设计中的安全技术措施 B：定期巡视检查危险性较大工程作业情况 C：检查施工现场起重机械验收手续 D：检查施工现场安全防护措施 E：工程保险金

9、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。A：40 B：163．2 C：203．2 D：243．2 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。

A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查 E：专业监理

11、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。A：均摊法 B：凭证法 C：估价法

D：分解计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

13、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是__ A．工程验收通过

B．承包人送交了竣工验收报告 C．办理完移交工程手续

D．发包人支付了竣工结算款

14、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。

A：工程暂列 B：工程实体 C：非工程实体 D：分部分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、按照《建设工程监理规范》，建设工程项目总监理工程师的基本职责不包括。A：组织审查单位工程质量检验资料

B：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量 C：组织审核分包单位资格

D：签发工程开工令、暂停令和复工令 E：工程保险金

16、【例2·单选题】委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

17、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A．监理单位 B．分公司 C．建设单位 D．施工企业

18、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理注册。A：初始 B：延续 C：变更 D：长期

E：工程保险金

19、某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为万元。A：659．96 B：659．45 C：655．40 D：535．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3天、4天、4天、5天和4天、3天、4天、5天，则流水步距为天。A：3 B：4 C：5 D：6 E：自我评定

21、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D：组织设计交底 E：专业监理

22、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是。A：自由时差 B：时距 C：总时差 D：虚工作 E：自我评定

23、项目管理的主要任务是在对项目的目标进行控制。A：项目决策阶段 B：项目设计阶段 C：项目实施阶段 D：项目验收阶段 E：自我评定

24、某工程双代号时标网络计划如图3-36所示，其中工作A的总时差和自由时差周。A：均为0 B：分别为1和0 C：分别为2和0 D：均为4 E：自我评定

25、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据FIDIC合同条件，承包商应在每个月末向监理工程师提供月报表，该报表涉及的款项有__。

A．已实施的永久工程的价值 B．临时工程、计日工

C．法规变更引起的价格调整 D．施工缺陷修补费用

E．按标书附录中注明的设备和材料发票价值的某一百分率

2、由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责年检的资质有__。A．工程设计乙级 B．工程勘察乙级 C．勘察劳务资质

D．建筑工程设计乙级 E．专项设计乙级

3、导致非计划性风险自留的主要原因有。A：风险意识过强 B：风险识别失误

C：风险分析与评价失误 D：风险决策延误 E：风险决策实施延误

4、流水施工能够__。A．提高劳动生产率

B．保证施工连续、均衡、有节奏地进行 C．有利于资源供应的组织 D．不能实施专业化施工 E．导致工人劳动强度增大

5、根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A：试块 B：机具 C：设备 D：试件 E：器具

6、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

7、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有。

A：只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失 B：因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿 C：因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任

D：委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用 E：监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用

8、采用合同中工程量清单的单价或价格有__几种情况。A．直接套用

B．业主和工程师选择 C．协商单价和价格 D．间接套用 E．部分套用

9、在可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

10、工程设备检查验收前，设备安装单位应提交设备检查验收方案，包括，经专业监理工程师审查同意后实施。A：验收方法

B：机械的使用、保养记录 C：质量标准

D：检查验收的依据 E：劳动安全部门鉴定

11、在编制建设资金使用计划时，分解投资控制目标的方式有。A：按投资构成分解 B：按归属部门分解 C：按子项目分解 D：按时间进度分解 E：按人员分解

12、审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。评估报告应包括下列等主要内容。

A：设计工作概况

B：设计深度、与设计标准的符合情况 C：设计任务书的编制情况

D：有关部门审查意见的落实情况 E：存在的问题及建议

13、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向__做出详细说明。A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员

14、关于工程费用与工期在一般情况下的关系，说法正确的有。A：工期延长，工程总费用一定增加 B：工期缩短，工程总费用一定增加 C：工期缩短，直接费用随着增加 D：工期缩短，工程间接费用随着增加 E：工期缩短，间接费用随着减少

15、在工程网络计划中，关键线路上__。A．相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B．工作的持续时间总和即为计算工期

C．工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D．相邻两项工作之间的时距全部为零 E．节点的最早时间等于最迟时间

16、【例4·多选题】某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有。A：计量98吨，则应补交2吨 B：计量98吨，则应补交1．5吨 C：计量99．8吨，则不再补交

D：计量99．8吨，则应补交0．2吨 E：计量102吨，则退还2吨

17、在建设工程风险识别过程中的核心工作是__。A．建设工程风险评价 B．建设工程风险分解 C．识别建设工程风险因素 D．识别建设工程风险事件 E．识别建设工程风险后果

18、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括。A：参与工程质量事故的调查

B：组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作 C：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

D：检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况 E：审核工程计量的数据和原始凭证

19、设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足__的需要。A．设备材料采购 B．施工图会审 C．施工

D．非标准设备制作 E．设计交底

20、某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有（）。A.有多个终点节点  B.有多个起点节点  C.工作代号重复  D.有多余的虚工作  E.节点编号有误

21、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源

D．提供制定和评审质量目标的框架 E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

22、为了取得建设工程目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施实施控制，通常可以将这些措施归纳为__。A．组织措施 B．控制措施 C．技术措施 D．经济措施 E．合同措施

23、下列属于设计概算的作用的有__。A．是国家编制基本建设计划的依据 B．是设计方案经济评价的依据 C．是考核建设项目投资效果的依据

D．可以节省设计力量，加快设计图纸的提供速度 E．是实行建设工程投资包干的依据

24、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，__履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

25、假设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于。A：参加流水的施工过程数 B：施工段的划分数量 C：施工段的流水节拍

D：参加流水施工的作业队数 E：流水施工的组织方式

第五篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题

甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理

2、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

3、直线制组织形式具有__的特点。A．有利于正确决策

B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C．纵横两套管理系统

D．能够发挥职能部门专家作用

4、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。

A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月

5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。A．耐久性 B．安全性 C．可靠性 D．适用性

6、可不作为开工必须具备的条件是__。A．施工组织设计已获总监理工程师批准 B．测量控制桩、线已查验合格

C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要 D．工程投资资金全部到位

7、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

8、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制

9、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员

C．工程监理人员 D．工程技术人员

10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益

C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目

11、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试

B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动

12、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。A．相应资质 B．质量保证 C．保证安全 D．保证工期

13、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

14、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。A．工作目标 B．总监理工程师 C．工作内容 D．工作方法

15、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

16、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人

17、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

18、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B．所有工程文档都要向城建档案馆移交

C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内

19、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性 20、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年

D．设计文件规定的年限

21、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性

22、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

23、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力

C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性

24、建设工程风险的特点之一是__。A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

25、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

2、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。

A．砂浆的制备过程 B．地下工程 C．主体工程

D．混凝土制备过程 E．层面工程

3、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格

D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格

4、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费

B．与建设项目有关的费用

C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额

5、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿

B．高层管理的参与 C．信息的开放性

D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔

6、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

7、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。A．工程技术环境 B．工程作业环境 C．工程周边环境 D．工程经济环境 E．工程地区环境

8、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。A．质量事故处理的依据 B．质量事故技术处理方案

C．实施技术处理施工中有关问题和资料 D．对处理结果的检查鉴定和验收 E．事故发生原因的初步分析

9、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。A．办公用设备

B．垂直和横向运输设备 C．施工安全设备

D．测量仪器和计量器具 E．操作机具

10、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

11、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

12、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法

B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件 E．采用更先进的施工机械

13、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。A．工作A的EF为2d B．工作D的FF为2d C．工作C的EF为2d D．工作B的EF为1d E．计算工期为8d

14、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．审查设计概预算

B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算

15、工程变更的要求可能来自（）。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位

E．建设行政主管部门

16、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率

17、建设单位管理费包括（）。A．工程招标费

B．建设单位采购及保管材料费 C．合同契约公证费

D．工程质量监督检测费 E．竣工验收费

18、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

19、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括（）。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划 20、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线

B．双代号网络计划中由关键节点组成

C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线

21、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。

A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动

B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分

E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计

22、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包

B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包

E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

23、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图

C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图

24、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算

E．建设项目的投资效果

25、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金