第一篇：甘肃省2016年上半年监理工程师合同管理：竣工清场模拟试题
甘肃省2016年上半年监理工程师合同管理：竣工清场模拟
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。A：业主应给予承包商补偿 B：业主不给予承包商补偿
C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿 D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、债权人领取提存物的权利。自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金
3、从事试验、检测工作的人员应按规定具备相应的上岗资格证书。应对以上制度逐一进行检查，符合要求后予以签认。A：施工单位技术负责人 B：施工项目经理 C：专业监理工程师 D：总监理工程师 E：工程变更单
4、关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是。
A：在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求 B：工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工 C：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段 D：竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤 E：工程保险金
5、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责
B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责
D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
6、网络计划工期优化的前提是。A：计算工期不满足计划工期
B：不改变各项工作之间的逻辑关系 C：计划工期不满足计算工期 D：将关键工作压缩成非关键工作 E：自我评定
7、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指；__。A．完成扫尾、清理施工现场工作 B．完成所有缺陷修复工作
C．能按预定目的交给业主占用或使用 D．完成主体工程的施工任务
8、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人提供的材料、设备不符合要求 B：发包人原因指示的暂停施工 C：发包人要求提前交货
D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理
9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。A：合同关系简单，故合同管理难度较小 B：合同关系简单，但合同管理难度较大 C：合同关系复杂，故合同管理难度较大 D：合同关系复杂，但合同管理难度较小 E：工程保险金
10、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定
11、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是。A：招标公告 B：投标文件 C：宣传广告 D：招股说明书 E：专业监理
12、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。A．总包项目经理 B．分包项目经理 C．监理工程师 D．业主代表
13、下列工作中，属于建设工程进度调整过程中实施内容的是。A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：加工处理实际进度数据 C：现场实地检查工程进展情况 D：定期召开现场会议 E：自我评定
14、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。A：质量控制 B：质量控制点 C：质量第一 D：人
E：工程变更单
15、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在一直有效。A：竣工验收前
B：颁发工程接收证书前 C：工程移交前
D：竣工后试验通过前 E：专业监理
16、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级
B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的
17、【例3·单选题】根据现行规定，工程质量监督检测费属于。A：与项目建设有关的费用 B：建设单位管理费 C：建设单位经费 D：建设单位开办费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。A：效力待定 B：无效 C：有效
D：经过乙催告甲后生效 E：专业监理
19、工程开工前，施工单位应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复核结果报审核。A：专业监理工程师 B：监理单位技术负责人 C：建设单位技术负责人 D：监理工程师 E：工程变更单
20、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式为。A：补偿费用，不顺延合同工期 B：顺延合同工期，不补偿费用 C：费用和工期损失均给予补偿 D：费用和工期损失均不补偿 E：专业监理
21、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称
B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单
D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
22、绘制控制图的目的是。A：确定质量分布中心位置
B：分析判断生产过程是否处于稳定状态 C：检查质量分布的离散程度 D：判断实际生产过程能力 E：工程变更单
23、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。A：可以拒绝索赔 B：应承担全部责任
C：先行赔偿再向业主追索
D：代替分包商向工程师递交索赔报告 E：专业监理
24、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法
25、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保
C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施
2、监理工程师在工程开工前，应对承包单位进场的施工机械配置情况进行检查控制，主要检查内容是__。A．性能选择是否恰当 B．工作状态是否良好 C．是否已按计划备妥 D．配备数量是否足够
E．是否经当地劳动安全部门鉴定
3、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括。A：钢筋工程 B：混凝土工程 C：现浇结构工程 D：通风与空调 E：地基与基础工程
4、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费
D：建设单位管理费 E：汇率变动部分
5、利用横道图表示工程进度计划的缺点有。A：不能明确反映关键工作和关键线路 B：不能明确表示工作之间的相互搭接关系 C：不能反映工程费用与工期之间的关系 D：不能实现工程进度计划的优化和调整 E：不能利用电子计算机进行绘图
6、下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有。A：监理实施细则
B：质量事故报告及处理意见 C：分包单位资质材料
D：有关进度控制的监理通知 E：费用索赔报告及审批
7、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明__。A．数据分布集中程度高 B．离散程度大
C．均值对总体的代表性差 D．离散程度小
E．数据分布集中程度低
8、价值工程中的方案评价应包括。A：技术评价 B：生态评价 C：经济评价
D：国民经济效益评价 E：社会评价
9、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率
B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程
E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求
10、在建设前期阶段，项目监理机构的主要任务包括。A：组织评选设计方案 B：进行机会研究 C：进行社会评价 D：审查设计概预算 E：编制投资估算
11、【例9·多选题】按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的。A：劳动保险费 B：津贴补贴 C：奖金
D：特殊情况下支付的工资 E：劳动保护费
12、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，规费包括。A：社会保险费 B：环境保护费 C：工程排污费
D：住房公积金E危险作业意外伤害保险 E：协助业主与承包商签订承包合同
13、下列关于盈亏平衡点分析，说法正确的是__。A．盈亏平衡点是指企业的固定成本等于变动成本 B．当实际产量小于盈亏平衡点时，企业亏损 C．盈亏平衡点产量越低，项目抗风险能力越强 D．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强
E．实际产量大于盈亏平衡点时，且无产品积压，企业盈利
14、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。A．注册建筑师 B．注册结构工程师 C．注册建造师
D．注册造价工程师 E．注册监理工程师
15、有关组织结构的叙述中，正确的说法是__。A．组织结构为职权关系提供了一定的格局
B．组织结构为职责的分配和确定奠定一定的基础 C．组织结构图可准确、完整地表达组织结构
D．组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度 E．利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错
16、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003)206号)的规定，建筑安装工程直接工程费中的材料费包括材料__。A．运杂费 B．二次搬运费 C．运输损耗费 D．检验试验费 E．采购及保管费
17、建设工程计划性风险自留对策要符合__的条件时才应予以考虑。A．有些风险别无选择
B．风险管理人员估计的期望损失不严重 C．工程损失可准确预测 D．风险决策实施延误
E．企业有短期承受最大潜在损失的能力
18、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿
B．合同本质对合同形式不作要求
C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响
19、某分部工程时标网络计划如图4-14所示。当该计划执行到第5天结束时检查实际进展情况，实际进度前锋线表明。A：工作C实际进度拖后，但不影响总工期 B：工作D仍有总时差2天 C：工作E仍有总时差1天
D：工作G的最早开始时间将会受影响 E：工作H的最早开始时间不会受影响 20、21、我国合同法采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．合同本质对合同形式不作要求
B．市场经济要求不应对合同形式进行限制 C．国际公约要求不应对合同形式进行限制 D．电子技术对合同形式的影响 E．合同形式不是特别重要
22、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是。A：树枝图 B：鱼刺图
C：特性要因图 D：推导演绎表 E：层次分析图
23、对于承包单位提交的施工组织设计，需报送监理单位技术负责人审查并提出意见的工程项目包括。A：一般小区室外工程
B：规模大、技术复杂的工程 C：新型结构工程 D：特种结构工程 E：临时设施工程
24、下列选项中，属于建设工程进度控制计划体系的有。A：建设单位的计划系统 B：勘察单位的计划系统 C：设计单位的计划系统 D：施工单位的计划系统 E：材料供应单位的计划系统
25、下列关于招标流程的相关说法正确的是。
A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启 B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜 C：招标人承担踏勘现场的费用
D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 E：必须设定标底
第二篇：2017年上半年广西监理工程师合同管理：竣工清场模拟试题
2017年上半年广西监理工程师合同管理：竣工清场模拟试
题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。A：3万元 B：5万元 C：7万元 D：10万元 E：专业监理
3、直线制组织形式具有__的特点。A．有利于正确决策
B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C．纵横两套管理系统
D．能够发挥职能部门专家作用
4、【例1·单选题】下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力 B：良好的业绩
C：完善的质量保证体系 D：相应的资金来源 E：专业监理
5、__不是仲裁协议的内容。A．请求仲裁的意思表示 B．仲裁事项
C．选定的仲裁委员会 D．选定的仲裁
6、某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为万元。A：659．96 B：659．45 C：655．40 D：535．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能
8、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是__。A．股权配置 B．资产评估 C．认缴出资额 D．提出改制申请
9、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。A：同意延长施工合同工期 B：免除承包商的误期损失赔偿 C：确认承包商在合理的状态下施工
D：同意支付承包商赶工的全部额外开支 E：自我评定
10、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由。A：保险公司承担全部损失
B：保险公司承担除外责任以外的全部损失 C：业主自行承担全部损失
D：业主和保险公司协商分担损失 E：专业监理
11、的直方图，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成。A：折齿型 B：孤岛型 C：双峰型 D：绝壁型 E：工程变更单
12、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金
13、在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A：采购方和运输部门 B：供货方和采购方 C：供货方和运输部门
D：供货方、采购方和运输部门 E：专业监理
14、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金
15、【例2·单选题】质量管理体系评审的目的是使体系能够。A：持续改进 B：有效识别 C：制定方针 D：质量经营 E：工程变更单
16、《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由提供。A：发包人 B：施工承包人 C：监理人 D：设计单位 E：专业监理
17、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价
C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理。书面通知被监理的建筑施工企业。A：范围 B：任务 C：职责 D：权限
E：工程保险金
19、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否。A：有能力执行并保证工期和质量目标 B：掌握了本工程的特点及难点 C：采用了先进的技术方案 D：全面分析了施工条件 E：工程变更单
20、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为事故。A：一般 B：严重 C：重大 D：特大
E：工程变更单
21、某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商。A：不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费 B：应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费 C：不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
D：既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费 E：自我评定
22、关于承诺的说法，正确的是。
A：所有知道要约内容的人都可以作出承诺 B：承诺可以对要约的数量作出变更
C：承诺通知到达要约人之后仍可撤销承诺 D：承诺不得撤销 E：专业监理
23、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程
D．一半以上工程量
24、施工图预算的编制对象为。A：单项工程 B：单位工程 C：分部工程 D：分项工程
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员
C．技术负责人 D．总监理工程师
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、我国按照__等原则，在涉及国家、人民生命财产安全的专业技术工作领域，实行专业技术人员执业资格制度。A．有利于国家经济发展 B．得到社会公认 C．具有国际先进性 D．具有国际可比性 E．事关社会公共利益
2、承包人可提出索赔的费用包括__。A．保险费 B．安全措施费 C．利润 D．管理费 E．贷款利息
3、工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中施工阶段是。A：确保工程实体的最终质量
B：使决策阶段确定的质量目标和水平具体化 C：形成工程实体质量的决定性环节 D：实现建设工程质量特性的保证 E：实现设计意图的重要环节
4、有效控制建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：明确投资控制者及其任务
C：动态地比较投资的计划值和实际值 D：严格审查施工组织设计 E：严格审核各项费用支出
5、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有。A：延误发放图纸
B：不可预见的外界条件 C：其他承包商的干扰 D：公共当局引起的延误 E：异常不利的气候条件
6、主体结构、节能分部工程质量验收参加者是。A：施工单位技术负责人 B：建设单位负责人 C：施工单位质量负责人 D：设计单位项目负责人 E：监理单位技术负责人
7、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这里所指的业务范围是。
A：工程等级 B：工程类别 C：工程专业 D：工程规模 E：工程性质
8、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有。
A：流水节拍 B：工作面 C：流水步距 D：施工段 E：流水强度
9、勘察设计单位的质量责任有。
A：必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察、设计任务
B：不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包 C：不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务 D：代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任
E：按照国家现行的有关规定、工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察、设计工作
10、建设工程监理的作用在于__。
A．有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理 B．可以对承包单位的建设行为进行监督管理 C．可以对建设单位的建设行为进行监督管理 D．尽可能避免发生承包单位的不当建设行为 E．尽可能避免发生建设单位的不当建设行为
11、价值工程中的方案评价应包括。A：技术评价 B：生态评价 C：经济评价
D：国民经济效益评价 E：社会评价
12、下列双代号网络计划时间参数计算式正确的有。A： B： C： D： E：
13、只能从局部比较工程项目中各项工作实际进度与计划进度的方法有。A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法
C：非匀速进度横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线比较法
14、平行施工方式的特点包括__。A．能够充分利用工作面进行施工 B．施工现场的组织管理比较简单 C．单位时间内投入的资源量成倍增加 D．劳动力及施丁机具等资源能均衡使用 E．各专业工作队能够连续施工
15、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排 C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施
16、建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括__。
A．违约责任
B．合同文件的组成和优先次序 C．保密约定 D．设计依据
E．发包人应交付的资料和文件
17、【例2·多选题】下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机
D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件
18、某工程双代号网络计划如下图所示，工作E的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L
19、工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所
B：股票要优先转让给公司原有股东
C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人
20、影响基准收益率的确定因素有。A：风险贴补率 B：通货膨胀率 C：机会成本率 D：投资回收期
E：加权平均资本成本率
21、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。
A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金
22、监理工程师受业主委托，对某一大型建设工程实施监理时，需要监理工程师编制施工总进度计划的情况有__。
A．单位工程较多，且分期分批发包，又没有一个总承包单位 B．建设工程的任务发包给一个施工联合体 C．建设工程的任务发包给一个总承包单位 D．建设工程由若干个承包单位平行承包
E．单位工程较多，且分期分批发包给一个总承包单位
23、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是__。
A．混凝土的拌制
B．钢筋混凝土构件的现场预制 C．钢筋混凝土构件的采购运输 D．钢筋混凝土构件的结构吊装 E．厂房内的装饰工程
24、按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括__。A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书
D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书
25、影响项目监理机构人员数量的主要因素有。A：建设工程复杂程度 B：工程建设强度
C：工程监理单位的业务水平D：监理合同的要求
E：建设工程组织管理模式
第三篇：2017年上半年山东省监理工程师合同管理：竣工清场考试试题
2017年上半年山东省监理工程师合同管理：竣工清场考试
试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是__。
A．由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费 B．损失严重的应向发包人支付赔偿金 C．累计赔偿总额不得超过设计费用总额 D．赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为__。
A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质
3、建设工程决策、设计、施工、工期、造价等直接或间接地影响工程项目质量，这体现了工程质量的__。A．影响因素多 B．质量波动大 C．质量隐蔽性 D．终检的局限性
4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
A：分部分项工程清单的项目特征描述 B：设计图纸的项目特征描述 C：设计变更的项目特征描述 D：实际施工的项目特征描述
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、与邀请招标相比，公开招标的特点是。A：竞争程度低 B：评标量小 C：招标时间短 D：费用高 E：专业监理
6、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。A：向工程师再次发出请求复工通知 B：向发包人发出请求复工通知 C：继续等待工程师的复工指示 D：自行复工继续后续工程的施工 E：专业监理
7、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金
8、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的__。A．自由时差 B．总时差 C．时间间隔 D．时距
9、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由__。A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施 B．专业监理工程师负责
C．专业监理工程师指定的专人负责实施 D．资料员负责
10、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则。A：不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率 B：不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率 C：有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率 D：有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
11、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责
B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责
D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责
12、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位
13、当检查工程进度时，如某项工作出现进度偏差，且拖延时间超过其总时差，在情况下原计划不需要调整。A：工程项目总工期不允许拖延 B：工程项目总工期允许拖延 C：工作进度超前 D：工程项目总工期允许拖延的时间小于产生的进度偏差 E：自我评定
14、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明
C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D：组织设计交底 E：专业监理
15、【例1·单选题】编制监理规划的时间是。A：第一次工地会议前 B：监理大纲编制完成 C：提交投标文件后
D：签订监理合同及收到工程设计文件后 E：工程保险金
16、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金
17、施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由__。
A．由发包人分担或分享 B．由承包人分担或分享
C．由发包人和承包人另行约定 D．由工程师确认
18、作为建设工程建设合同的主体，其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级，这是由建设工程合同决定的。A：合同主体的严格性 B：合同标的的特殊性 C：合同履行期限的长期性 D：计划和程序的严格性 E：专业监理
19、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。A：固定价格 B：可调价格 C：综合单价 D：成本加酬金 E：专业监理 20、【例4·单选题】下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。
A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作 B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期
C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作 D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作 E：自我评定
21、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉于扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则。A：甲、乙都应向发包人索赔 B：甲、乙分别承担对方的损失 C：甲、乙分别承担各自的损失
D：甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担 E：专业监理
22、【例5·单选题】工程网络计划费用优化的目标是。A：在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡 B：在满足资源限制的条件下使工期保持不变 C：在工期最短的条件下使工程总成本最低 D：寻求工程总成本最低时的工期安排 E：自我评定
23、【例2·单选题】前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时间坐标右侧表示。A：该工作实际进度与计划进度一致 B：该工作实际进度超前 C：该工作实际进度落后 D：无明显意义 E：自我评定
24、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。A：实际造价和投资效果
B：已投入生产设备的购置费用 C：新增生产能力 D：新增固定资产
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 25、5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由人民政府建设行政主管部门规定。A：国务院
B：省、自治区、直辖市 C：县级 D：地市级 E：工程保险金
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、对每一个建设工程的风险都从头开始识别，该做法的缺点有__。A．不利于专业风险识别人员积累经验 B．耗费时间和精力，风险识别工作效率低 C．可能导致风险识别的随意性 D．不利于按时间维对建设工程风险进行分解 E．不便积累风险识别的成果资料
2、施工质量验收中，检验批和分项工程应由（）组织验收。A．总监理工程师 B．监理工程师
C．施工技术负责人 D．建设单位项目代表
E．建设单位项目技术负责人
3、损失机会是指损失出现的概率，可分为主观概率和客观概率，客观概率的确定方法主要有__。A．演绎法 B．专家估计法 C．归纳法
D．损失分析法 E．统计法
4、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的
D．地方政府指定的 E．人民法院指定的
5、在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差变为一3天，说明工作M的实际进度。A：拖后3天 B：影响工期3天 C：拖后5天
D：影响工期5天 E：拖后2天
6、在工程网络计划中，关键工作是指__的工作。
A．单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小 B．双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C．单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小 D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点
E．单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
7、我国建设工程监理的特点为__。A．服务对象具有单一性 B．市场准入采用双重控制 C．只提供施工阶段的服务 D．不具有监督功能 E．属强制推行的制度
8、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总量用最低 C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少
E．计算工期满足要求工期
9、不确定性分析的主要方法有。A：盈亏平衡分析法 B：价值工程分析法 C：敏感性分析法 D：概率分析法 E：ABC分析法
10、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明。A：数据分布集中程度高 B：离散程度大
C：均值对总体的代表性差 D：离散程度小
E：数据分布集中程度低
11、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排
E．进度控制目标实现的风险分析
12、根据《建设工程工程量清单计价规范》GBS0500—2013规定，招标控制价应由构成。
A：分部分项工程费 B：措施项目费 C：规费 D：税金
E：企业管理费
13、下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有__。A．GPM低于合理值时，CM单位承担的风险就增大 B．设计深度越深，就越能确定一个合理的GMP C．签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式 D．CM单位与所有承包商、供应商签订分包合同
14、质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的是。A：认证是由第三方进行 B：认可是由授权的机构进行 C：认证是书面保证 D：认可是正式承认
E：认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性
15、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理土地征用
B：向工程师提供工程进度计划
C：提供保证施工安全需要的围栏设施
D：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E：提供施工现场的地下管线资料
16、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理。A：施工图设计文件的报审 B：设计交底
C：专项施工方案编制 D：施工许可证 E：质量监督手续
17、按照FIDIC((施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括__。
A．业主提供的设计不当造成的损失 B．承包商施工原因造成的爆炸 C．工程所在国发生战争 D．放射性污染导致停工
E．施工遇到不利气候条件导致的停工
18、进度控制的具体措施有__。A．技术措施 B．组织措施 C．经济措施 D．激励措施 E．合同措施
19、建设工程的质量风险和安全风险都会引起__。A．返工费用 B．医疗费
C．造成工期延误的损失 D．第三者责任损失
E．对工程使用造成的损失
20、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。A．办公用设备
B．垂直和横向运输设备 C．施工安全设备
D．测量仪器和计量器具 E．操作机具
21、【例3·多选题】在传统计价模式下，编制施工图预算的主要依据是。A：施工图设计文件 B：施工组织设计文件 C：有关的合同或协议 D：预算定额
E：工程量清单计价规范
22、依照施工合同示范文本通用条款的规定，__属于发包人应当完成的工作。A．办理施工许可证 B．提供工程进度计划 C．确定坐标控制点
D．做好施工现场地下管线的保护工作
E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
23、招标人可以没收投标保证金的情况有。A：投标人在投标截止日前撤销投标书 B：投标人在投标有效期内撤销投标书 C：投标人在中标后拒签合同
D：投标人在中标后拒交履约保函 E：投标人有可能在合同履行中违约
24、承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括__。A．运转操作费 B．机械折旧费 C．设备租赁费 D．机构分班费 E．机上人员的工资
25、关于大型项目设备试运行的顺序，下列说法正确的有__。A．先低速逐级增至高速
B．先遥控后手控，再进行自控运转 C．先从动系统后主动系统 D．先无负荷后负荷 E．先单机后机组
第四篇：甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题
甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员
C．工程监理人员 D．工程技术人员
2、CM模式是以使用为特征的建设工程组织管理模式。A：平行承发包模式 B：CM单位 C：施工单位
D：项目总承包模式 E：工程保险金
3、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A．监理单位 B．分公司 C．建设单位 D．施工企业
4、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。A：暂列金额 B：暂估价
C：材料暂估价
D：专业工程暂估价
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金
6、监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，签发工程开工令。A：专业监理工程师 B：建设单位代表 C：总监理工程师
D：监理单位技术负责人 E：工程保险金
7、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济
E：工程保险金
8、【例1·单选题】下列不属于监理工程师延续注册需要提交的材料是。A：申请人延续注册申请表
B：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 C：申请人的资格证书和身份证复印件
D：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 E：工程保险金
9、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。
A：社会事件与合法行为 B：自然与非自然 C：事件和行为 D：主体与客体 E：专业监理
10、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备
B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工
11、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目。
A：实际进度超前的时间 B：实际进度拖后的时间 C：实际超额完成的任务量 D：实际拖欠的任务量 E：自我评定
12、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位
D：参加验收的各方人员 E：工程变更单
14、下列不属于BIM的特点的是。A：可视化 B：协调性 C：模拟性
D：不可出图性 E：工程保险金
15、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理
16、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法
C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
18、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理
19、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括。A：对组织不断的改进 B：提高有效性和效率 C：确定挑战性的改进目标 D：确定关键、重要过程 E：工程变更单
20、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致
B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主
21、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制
B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制
22、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。
A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理
23、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书
D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书
24、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。A：为提前完成工程项目任务 B：为多创收益
C：保证工程项目按期建成交付使用 D：保证工程项目顺利完工 E：自我评定
25、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要
D：监理工程师通知 E：工程变更单
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有
B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人
D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿
2、在工程网络计划中，关键线路是指的路线。A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：双代号时标网络计划中无波形线
D：单代号搭接网络计划中时距之和最大 E：单代号网络计划中时间间隔均为零
3、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调工作的有。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：恰到好处地调解个人矛盾 C：明确每个部门的职责和权限 D：建立信息沟通制度
E：事先约定各个部门在工作中的相互关系
4、工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为。
A：在项目决策阶段，工程技术文件表现为项目策划文件
B：在初步设计阶段，工程技术文件主要表现为初步设计图纸及有关设计资料 C：施工图设计阶段，工程技术文件表现为功能描述书 D：工程招标阶段，工程技术文件主要以招标文件来体现 E：相应的工程设计文件主要在初步设计阶段得以体现
5、某工程单代号网络计划如下图所示，关键工作有（）。A．工作B B．工作C C．工作H D．工作D E．工作F
6、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正
7、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中关键工作是。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E
8、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。
A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用 E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用
9、【例9·多选题】按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的。A：劳动保险费 B：津贴补贴 C：奖金
D：特殊情况下支付的工资 E：劳动保护费
10、分部工程质量验收合格应符合的规定有__。A．所含检验批质量均符合合格质量规定 B．质量控制资料完整
C．所含的分项工程的质量均应验收合格 D．观感质量验收应符合要求
E．有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
11、企业投资建设列入《政府核准的投资项目目录》中的项目时，政府要核准的内容包括__。
A．合理开发利用资源 B．优化重大布局 C．项目建议书 D．设计概算 E．保障公共利益
12、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。
A：设计合同经签字盖章后立即生效 B：设计合同在支付定金后生效
C：设计合同的定金为合同总价的20％ D：设计人收到定金为设计开工的标志
E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任
13、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括__。A．财务内部收益率 B．利息备付率 C．投资回收期 D．借款偿还期 E．财务净现值
14、潘特考夫斯基法的基本步骤包括。
A：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减 B：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
C：将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列
D：在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距 E：在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距
15、监理实施细则的审核内容主要包括。A：编制依据的审核
B：工程质量控制方法的审核 C：项目监理人员的审核 D：监理工作方法和措施的审核
E：安全生产管理监理工作内容的审核
16、建设工程组织依次施工时，其特点包括。A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长
B：如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C：施工现场的组织管理工作比较复杂
D：单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E：相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业
17、【例2·多选题】事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。A：合同法律关系产生 B：合同法律关系变更 C：合同法律关系消灭 D：合同法律关系转移 E：合同法律关系冻结
18、建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理等手续。A：建设资金贷款 B：施工图文件审查 C：工程施工许可证 D：工程质量监督手续 E：大型施工机械进场许可
19、在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均值 B：标准偏差 C：极差
D：样本中位数 E：变异系数
20、招标公告与投标邀请书应当载明的内容有。A：投标人须知 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：招标项目的实施时间 E：建设单位的名称和地址
21、分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收，与地基基础、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A．勘察设计单位项目负责人 B．质量监督机构负责人
C．施工单位技术、质量部门负责人 D．业主代表 E．专业工程师
22、流水施工工艺参数包括__。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数
23、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目平衡表中需明确的内容有：。
A：各种设计文件交付日期 B：主要设备交付日期 C：施工单位进场日期 D：工程材料进场日期 E：水电及道路开通日期
24、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件
C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物
25、绘制双代号网络图时，节点编号的原则是。A：不应重复编号 B：可以随机编号
C：箭尾节点编号小于箭头节点编号 D：编号之间可以有间隔 E：虚工作的节点可以不编号
第五篇：甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
甘肃省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理
2、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段
D．施工招投标阶段
3、直线制组织形式具有__的特点。A．有利于正确决策
B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C．纵横两套管理系统
D．能够发挥职能部门专家作用
4、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月 B．以两次为限，每次不超过3个月 C．次数不限，每次不超过3个月 D．次数不限，总期限不超过3个月
5、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。A．耐久性 B．安全性 C．可靠性 D．适用性
6、可不作为开工必须具备的条件是__。A．施工组织设计已获总监理工程师批准 B．测量控制桩、线已查验合格
C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要 D．工程投资资金全部到位
7、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法
8、主动控制也可以表述为__。A．反馈控制 B．前馈控制 C．闭环控制 D．事后控制
9、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员
C．工程监理人员 D．工程技术人员
10、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。A．如何去控制目标 B．如何才能取得效益
C．如何做好决策和承担风险 D．如何去实现建设项目
11、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试
B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动
12、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。A．相应资质 B．质量保证 C．保证安全 D．保证工期
13、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能
14、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。A．工作目标 B．总监理工程师 C．工作内容 D．工作方法
15、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费
16、监理例会的参加人一般不要求__参加。A．总监理工程师代表 B．承包商项目经理 C．专业监理工程师 D．建设单位负责人
17、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员
B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人
18、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案
B．所有工程文档都要向城建档案馆移交
C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章 D．移交在工程完工后的3个月内
19、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性 20、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。A．终身保修 B．30年 C．50年
D．设计文件规定的年限
21、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。A．要素有用性 B．动态相关性 C．主观能动性 D．规律效应性
22、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险
23、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。A．资金筹措能力 B．管理和协调能力
C．各种风险因素对计划实施的影响 D．规划和计划的可行性
24、建设工程风险的特点之一是__。A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小
25、第三方担保在风险对策中属于__。A．保险转移 B．非保险转移 C．风险回避 D．损失控制
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3
2、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A．砂浆的制备过程 B．地下工程 C．主体工程
D．混凝土制备过程 E．层面工程
3、标底价格的编制步骤包括__。A．准备工作 B．收集编制资料 C．计算标底价格
D．结合投标报价确定标底终价 E．审核标底价格
4、工程建设其他费用由（）构成。A．土地使用费
B．与建设项目有关的费用
C．与未来企业生产和经营活动有关的费用 D．应急费 E．暂列金额
5、Partnering模式的特征有__。A．出于自愿
B．高层管理的参与 C．信息的开放性
D．Partnering协议不是法律意义上的合同 E．较少出现甚至完全避免争议和索赔
6、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同
C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制
7、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。A．工程技术环境 B．工程作业环境 C．工程周边环境 D．工程经济环境 E．工程地区环境
8、工程质量事故处理报告的主要内容有（）。A．质量事故处理的依据 B．质量事故技术处理方案
C．实施技术处理施工中有关问题和资料 D．对处理结果的检查鉴定和验收 E．事故发生原因的初步分析
9、机械设备，主要是__对工程质量有直接影响。A．办公用设备
B．垂直和横向运输设备 C．施工安全设备
D．测量仪器和计量器具 E．操作机具
10、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象
11、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图
C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书
12、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。A．采用更先进的施工方法
B．增加劳动力和施工机械的数量 C．改进施工工艺和施工技术 D．改善劳动条件 E．采用更先进的施工机械
13、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。A．工作A的EF为2d B．工作D的FF为2d C．工作C的EF为2d D．工作B的EF为1d E．计算工期为8d
14、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．审查设计概预算
B．对工程项目造价目标进行风险分析 C．开展限额设计 D．审查工程变更 E．审核工程结算
15、工程变更的要求可能来自（）。A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位
E．建设行政主管部门
16、关于下面的计算公式，正确的是（）。A．FOB=CIF+国外运费+国外运输保险费 B．CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费 C．国外运输保险费＝FOB×国外保险费率 D．国外运费=离岸价×运费率 E．消费税=关税×消费税率
17、建设单位管理费包括（）。A．工程招标费
B．建设单位采购及保管材料费 C．合同契约公证费
D．工程质量监督检测费 E．竣工验收费
18、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E
19、在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括（）。A．协助建设单位确定工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制设计阶段工作计划 D．施工现场条件调查和分析 E．编制施工总进度计划 20、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线
B．双代号网络计划中由关键节点组成
C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线
21、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等 C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波 D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
22、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。A．将其承接的工程转包
B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D．将其承接的工程合理分包
E．将其承接的工程肢解后转包给很多分包商
23、在工程质量控制统计方法中，与因果分析图法含义相同的是__。A．树枝图 B．鱼刺图
C．特性要因图 D．推导演绎表 E．层次分析图
24、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算
E．建设项目的投资效果
25、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的项目有（）。A．财务费 B．工会经费 C．脚手架费 D．劳动保险费 E．住房公积金
点击咨询 