12套-2018年监理工程师合同管理模拟练习题

第一篇：12套-2018年监理工程师合同管理模拟练习题

2018年监理工程师合同管理模拟练习题1

前言：2018年监理工程师考参考题

1、必须以第三方财产提供担保的方式是（）担保。A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金

2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（）。

A．先履行抗辩权

B．先诉抗辩权

C．同时履行抗辩权

D．不安抗辩权

3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）。

A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C．中标通知书、投标书、协议书、图纸

D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

4、无标底的综合评分法常采用以（）作为标准值。A．最高报价 B．最低报价 C．平均报价 D．评标价 E．复合标底

5、开标时，所列（）情况之一视为废标。A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（）。

A．一般保证

B．连带责任保证

C．法定保证

D．委托保证

7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D．监理人的过失导致合同终止

8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（）。

A．应当经债权人同意

B．无需经债权人同意，但应通知债权人 C．无需经债权人同意，但应办理公证手续 D．无需经债权人同意，也无需通知债权人

9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。

A．未按合同约定办理保险

B．经营状况严重恶化

C．为逃避债务转移财产、抽逃资金

D．合同履行的准备不充分

E．丧失商业信誉

10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（）。

A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B．上级公司直接赔偿丙的损失

C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

答案：

1、A

2、C

3、D

4、BC

5、ABDE

6、A

7、D

8、A

9、BCE

10、D

2018年监理工程师合同管理模拟练习题2

1、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（）。

A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求

C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

2、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。

A．要求甲支付电视机的货款 B．A公司向B公司无偿退货

C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款 D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

3、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。

A．乙项目经理 B．甲施工企业 C．建设单位

D．具体施工人员

4、可以通过合同约定的担保方式包括（）。A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

5、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。

A．乙承包人

B．发包人

C．甲承包人

D．工程师

6、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。

A．费用和工期损失全部由业主承担

B．费用和工期损失全部由承包商承担

C．费用由承包商承担，工期给予顺延

D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

7、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门鉴定。

A．申请人指定的 B．政府建设主管部门指定的 C．工程师指定的 D．当事人约定的 E．仲裁庭指定的

8、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（）。

A．工程总投资超过预期金额

B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长

D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故

9、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括（）。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

10、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

答案：

1、BDE

2、D

3、B

4、ABCE

5、B

6、B

7、DE

8、D

9、B

10、C

2018年监理工程师合同管理模拟练习题3

1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（）。

A．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A．仲裁申请书

B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项

D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会

3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（）。

A．委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金

B．暂停执行监理业务超过3个月

C．委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

D．委托人未能为监理人提供必需的工程资料

4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（）。A．招标公告 B．投标人须知 C．资格预审须知

D．对投标人书面提出问题的回答函件

E．标前会议后发给每一位投标人的会议记录

5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A．由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B．报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调

C．由承包人进行协调

D．由发包人进行协调

6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（）。

A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止

7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在（）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

A．提交竣工验收申请之日

B．竣工验收之日

C．本该进行竣工检验之日

D．承包商提交检验申请之后第28天

8、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。A．施工内容的专业要求 B．施工现场条件 C．投标人的财务能力 D．对工程总投资的影响

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。

A．没收全部定金补偿损失 B．要求发包人支付双倍的定金 C．要求发包人补偿实际发生的损失

D．要求发包人付给合同约定设计费用的50％

10、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A．保证 B．质押 C．定金 D．留置

答案：

1、A

2、BCE

3、C

4、BDE

5、B

6、D

7、C

8、ABD

9、D

10、A

2018年监理工程师合同管理模拟练习题4

1、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A．不再负责处理有关设计问题

B．仍应无偿负责处理有关设计问题

C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

2、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到（）截止。

A．承包商圆满完成施工义务

B．承包商圆满完成施工和保修义务 C．工程师分发接收证书

D．承包商收到最后一笔尾款

3、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生（）时，可以给承包商合理延长合同工期。

A．放线错误 B．发生变更

C．施工中遇到异常不利气候条件

D．由于传染病或政府行为导致工期延误 E．施工中遇到其他承包商的干扰

4、招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。A．招标代理机构必须是法人组织 B．有从事招标代理业务的营业场所 C．有能够编制招标文件的能力

D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

5、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（）组织。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人

6、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。

A．经营状况严重恶化

B．转让财产

C．丧失商业信誉

D．没有履行债务能力 E．没有提供担保

7、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。

A．抵押

B．留置

C．保证

D．定金

8、工程施工投标的主体是（）。

A．业主

B．监理工程师

C．承包商

D．设备供应单位

9、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（）。

A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务

C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变

D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

10、效力待定合同的情形是（）订立的合同。A．无民事行为能力人 B．无权代理人 C．表见代理人

D．法定代表人负责越权 E．无处分权人处分他人财产

答案：

1、C

2、B

3、BCDE

4、A

5、A

6、ACD

7、C

8、C

9、C

10、BCDE

2018年监理工程师合同管理模拟练习题5

1、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A．设计人收到定金

B．合同签订

C．设计人员勘察现场

D．场址选择

2、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（）。

A．招标文件要求的天数

B．投标书内承包人承诺的天数 C．工程实际需要施工的天数 D．经政府主管部门认可的天数

3、接到承包人提交的索赔通知后，工程师应（）。

A．及时检查承包人的施工现场同期记录

B．审查承包人的施工是否受到延误 C．核对承包人是否增加了施工成本 D．分析索赔事件的合同责任

E．认为索赔要求不合理，不予理睬

4、合同公证与鉴证的（）等相同。A．性质 B．效力 C．内容 D．范围 E．目的

5、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工

C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工

D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹

6、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（）。

A．向承包人发出必须提前竣工的指令 B．与承包人协商并签订提前竣工协议 C．负责修改施工进度计划

D．为承包人提供赶工的便利条件 E．减少对工程质量的检测试验项目

7、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（）。

A．2家

B．3家

C．5家

D．没有限制

8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。

A．发包人 B．承包人 C．设计单位 D．监理单位

9、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）

A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

10、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的（）内容。

A．不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人

B．不得使招标时间长，费用高

C．不得对潜在投标人实际歧视待遇

D．不得强制投标人组成联合体投标

答案：

1、A

2、B

3、ABCD

4、CDE

5、B

6、BD

7、B

8、B

9、D

10、A

2018年监理工程师合同管理模拟练习题6

1、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A．合同签字日起按投标文件中承诺

B．合同签字日起按招标文件中要求

C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D．合同约定的开工日起按招标文件中要求

2、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。

A．承包人承担返工费用，工期不予顺延

B．承包人承担返工费用，工期给予顺延

C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

3、工程投保建筑工程一切险后，如果因（）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A．地震

B．地面沉陷

C．施工现场临近建筑物的火灾 D．施工机械制动失灵造成的损失

E．领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

4、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

5、FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（）天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

A．15

B．30

C．42

D．60

6、因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（）。

A．额外工作

B．附加工作

C．正常工作

D．其他工作

7、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）。

A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B．交付不动产的，在不动产所在地履行

C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

8、建设工程合同的纠纷由（）人民法院管辖。

A．被告住所地

B．合同签定地

C．工程所在地

D．原告住所地

9、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（）。

A．权利人承担

B．履行义务人承担

C．双方平均分担

D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

10、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A．签订 B．登记 C．履行

D．主合同生效

答案：

1、C

2、D

3、ABC

4、ABCE

5、C

6、A

7、BD

8、C

9、B

10、B

2018年监理工程师合同管理模拟练习题7

1、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（）。

A．4.2万元

B．2.2万元

C．2.0万元

D．0.2万元

2、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A．只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B．只可要求债务人履行债务

C．不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D．既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

3、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（）。

A．特殊专业工程不允许分包

B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成

4、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A．工程所在地

B．被告住所地

C．原告住所地

D．合同签字地

5、在施工合同中，（）属于发包人应当完成的工作。A．使施工现场具备施工条件 B．提供施工场地的工程地质资料 C．提供工程进度计划

D．向工程师提供在施工现场办公的设施

E．开通施工场地与城乡公共道路的通道

6、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。

A．供货方

B．运输部门

C．采购方

D．供货方和运输部门共同

7、按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。

A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

8、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由（）组成。

A．建设工程委托监理合同

B．规范、图纸

C．委托人对监理人的授权委托书

D．标准合同条件

E．专用合同条件

9、《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。

A．不可抗力发生

B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C．当事人迟延履行主要债务

D．当事人违约使合同目的无法实现

E．在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

10、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（）支付费用。

A．采购方

B．供货方

C．采购方和供货方共同

D．施工承包人

答案：

1、B

2、D

3、CDE

4、A

5、ABE

6、B

7、C

8、ADE

9、BDE

10、B

2018年监理工程师合同管理模拟练习题8

1、FIDIC合同条件规定的“合同有效期"是指从合同签字之日起，至（）止。

A．颁发工程移交证书日

B．工程移交证书中注明的竣工日

C．颁发解除缺陷责任证书日

D．承包商提交的结清单生效日

2、承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。

A．14

B．28

C．7

D．56

3、在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（）。

A．与发包人协议将该工程折价

B．留置该工程

C．自行拍卖该工程

D．申请人民法院将该工程依法拍卖

E．申请仲裁或者向人民法院起诉

4、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。

A．合法行为

B．违法行为

C．自然事件

D．社会事件

5、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（）。

A．不批准顺延工期

B．应批准顺延工期1天

C．应批准顺延工期2天

D．应批准顺延工期3天

6、对FIDIC编制的分包合同的说法中，正确的是（）。

A．工程分包后，承包商对分包工程承担的风险全部地转移给分包商 B．分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同 C．承包商应向分包商收取分包管理费

D．承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节 E．可以允许业主与分包商有私下约定

7、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并要重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。

A．费用和工期损失均由承包人承担

B．补偿费用并顺延合同工期

C．补偿费用但不顺延合同工期

D．顺延合同工期但不补偿费用

8、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。

A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议 C．可中止履行义务

D．可要求仲裁机构予以适当减少

9、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。

A．抵押

B．留置

C．保证

D．定金

10、按照规定可以不进行招标的范围包括（）的工程。

A．抢险救灾

B．建筑造型有特殊要求 C．基础设施

D．施工企业自建自用 E．涉及国家秘密

答案：

1、B

2、C

3、C

4、B

5、ACE

6、ADE

7、AE

8、BCD

9、BD

10、ACDE

2018年监理工程师合同管理模拟练习题9

1、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。

A．物

B．行为

C．智力成果

D．活动

2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A．定金

B．留置

C．抵押

D．质押

3、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A．合同签字日起按投标文件中承诺

B．合同签字日起按招标文件中要求

C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D．合同约定的开工日起按招标文件中要求

4、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（）。

A．检验由发包人负责，费用由承包人负责 B．检验由发包人负责，费用由发包人负责 C．检验由承包人负责，费用由承包人负责 D．检验由承包人负责，费用由发包人负责

5、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1 日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。

A．220

B．210

C．200

D．190

6、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（）。

A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B．上级公司直接赔偿丙的损失

C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

7、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达

D．承包商代表直接送达

E．经承包商代表确认工程师发布

8、某FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商（）万元的保留金。

A．25

B．30

C．40

D．50

9、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A．3 B．4 C．5 D．6

10、下列哪些财产可以抵押（）。

A．土地所有权

B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C．抵押人所有的房屋

D．有争议的财产

答案：

1、BCD

2、B

3、A

4、B

5、ACDE

6、B

7、A

8、ABC

9、ABD

10、B

2018年监理工程师合同管理模拟练习题10

1、施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（）。

A．赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

B．只相应顺延工期

C．只赔偿承包人因此造成的损失

D．赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期

2、在提供方式中，比较强烈的担保方式是（）。

A．保证

B．质押

C．定金

D．留置

3、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。

A．承包总体工程设计的设计单位

B．发包人

C．监理工程师

D．设备安装承包商

4、对于发包人供应的材料设备，（）等工作应当由发包人承担。

A．到货后，通知清点

B．参加清点

C．清点后负责保管 D．支付保管费用

E．如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。

A．业主额外支付

B．工程师承担

C．承包商自行承担

D．业主与承包商协商补偿

6、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）。

A．有编制招标文件的能力

B．已发布招标公告

C．具有开标场地

D．有组织评标的能力

E．已委托公证机关公证

7、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。

A．要约人依法撤回要约

B．要约人依法撤销要约

C．拒绝要约的通知到达要约人

D．受要约人对要约内容作出变更

E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺

8、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A．仲裁申请书

B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项

D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会

9、某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（）。

A．总索赔

B．道义索赔

C．默示索赔

D．工程变更索赔

10、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。

A．设计变更

B．非承包人原因停电

C．分包人的施工干扰

D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

E．交通部门修理公路影响材料运输进度

答案：

1、D

2、BCD

3、B

4、C

5、ACDE

6、B

7、ABDE

8、B

9、BCDE

10、C

2018年监理工程师合同管理模拟练习题11

1、投料试车的组织和试车工作由（）负责。A．承包人 B．发包人 C．工程师

D．设备供应商

2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。

A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内

B．业主有权根据施工的实际需要控制使用

C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工

D．工程竣工前该笔费用必须全部使用

3、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。A．订立施工合同 B．订立施工合同 C．确认无效 D．下达停工令

4、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。

A．可选择违约金条款或定金条款

B．可以同时采用违约金和定金条款

C．应该采用违约金条款

D．必须采用定金条款

5、合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或撤销合同。

A．人民政府

B．人民检察院

C．人民法院

D．建设行政主管部门

E．仲裁机构

6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（）。A．对合同及时编号，统一管理 B．签发到货质量证明 C．分析合同的执行情况 D．监督合同的履行

E．按合同约定的价格和结算条款办理结算

7、设计阶段监理的内容包括（）。A．选择勘察设计单位 B．组织设计方案竞赛

C．确定设计使用的技术参数 D．审查勘察设计方案和结果 E．编制项目概预算

8、工程建设合同是（）合同。A．主合同 B．从合同

C．诺成性合同

D．实践性合同

E．无偿合同

9、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（）组织。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人

10、业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元；工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（）万元的奖励。

A．650

B．1150

C．2000

D．2300

答案：

1、D

2、ACE

3、B

4、B

5、ACDE

6、BDE

7、CD

8、C

9、D

10、BC

2018年监理工程师合同管理模拟练习题12

1、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A．招标文件为准，开标时间后延

B．招标文件为准，开标时间不变

C．书面解答为准，开标时间后延

D．书面解答为准，开标时间不变

2、合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（）确定履行方式。

A．协议补充

B．按照有利于债务人的方式履行

C．按照交易习惯确定

D．按照有利于债权人的方式履行

E．按照有利于实现合同目的的方式履行

3、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。

A．附加工作费用，由委托人

B．额外工作费用，由委托人

C．正常工作酬金范围，由监理单位

D．工程成本，由承包方

4、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（）。

A．中标通知书

B．招标文件

C．投标书及其附件 D．技术规范 E．工程量清单

5、在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最常见的原因。

A．债务清偿

B．合同解除

C．免除债务

D．债务抵消

6、从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（）。A．全过程承包 B．施工总承包 C．设计总承包 D．联合承包

7、由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责（）。

A．全部损失

B．采取补救措施

C．免收入直接受损失部分的设计费

D．向发包人支付违约金

E．工程质量事故的调查

8、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（）。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

9、某些紧急工程，特别是灾后修复土程，只能采用（）合同。

A．可调价的总价

B．不可调价的总价

C．单价

D．成本加酬金

10、投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是（）。

A．以大写金额为准 B．以金额高者为准 C．以小写金额为准 D．以金额低者为准

答案：

1、A

2、CDE

3、D

4、B

5、ABD

6、C

7、A

8、B

9、ACD

10、D

第二篇：2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

文章作者：鲁建培训文章来源：鲁建培训发布时间：[2013年04月05日]

为帮助考生顺利通过2013监理工程师年考试课程，鲁建培训小编特编辑汇总了2013年监理工程师相关模拟试题，为您查漏补缺，一次通过考试!

第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述，不正确的是（）。

A.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

B.承、发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担

正确答案：B

第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D

第 43 题 在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。

A.发包人

B.承包人

C.业主

D.监理单位

正确答案：B

第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

第 45 题 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

正确答案：A

第 46 题 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案：B

第 47 题 建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是（）。

A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

B.如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案：B

第 48 题 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。

A.业主

B.工程师

C.设备生产厂

D.设备供货商

正确答案：D

第 49 题 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C

第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A.外部协作费

B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金

第三篇：水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

一、单项选择题（各题的备选答案中，只有1个最符合题意。）1合同管理对工程项目建设来说，是从（B）开始。A.设计阶段B.全过程C.施工阶段D.招标阶段 2合同管理与三大目标管理等相比，是（B）。A．平行地位B．核心地位C．次要地位D．先行地位 3法律体系中最高级别的是（C）。

A．行政法规B.行业规章C．法律D.地方法规

4若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律，而履约保函由第三国银行开出，则该保函必须遵守（D）的法律。

A.所选适用法律一方B.所选适用法律另一方C.国际立法D.开出保函的第三国 5关于格式条款说法不正确的是（B）。

A．又称标准条款B．必须全部为格式条款C．预先拟定D．可重复使用 6建筑工程合同应采用（B）

A．信件形式B．合同书形式C．数据电文D．口头形式 7无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（D）撤销。

A．建设行政主管部门B．质量监督机会C．监理单位D．仲裁委员会 8无效合同（D）。

A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效 C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效

9根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，是当事人合同履行是遵循的（B）。

A公平原则B诚实原则C自愿原则D平等原则

10合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系 11当事人订立合同应当遵循（B），确定各方的权利和义务。A．公开原则B．公平原则C．公正原则D.公证原则 12向投标人发出中标通知书是（B）。A.要约B.承诺C.要约邀请 D.要约通知

13要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（B）或者与要约同时到达受要约人。

A．要约到达受要约人之后B．要约到达受要约人之前C．要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前

14根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可以撤销。

A．主要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 15承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（A）或者与承诺通知同时到达要约人。A．在承诺通知到达要约人之前B．在承诺通知到达要约人之后 C．在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后

16受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（B）。

A．要约B．新要约C．承诺D.要约邀请 17关于主导语言说法不正确的是（D）

A.当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言 B.用一种语言编写，然后译成其他语言时需要定主导语言

C.用主导语言解释或说明合同文件为准D.一般合同均应定主导语言 18施工合同文件中的投标书是（A）。

A.要约B.承诺C.新要约D.既不是要约，也不是承诺

19合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（C）。A．中标函——投标书——通用合同条款——专用合同条款 B．投标书——中标函——通用合同条款——专用合同条款 C．中标函——投标书——专用合同条款——通用合同条款 D．投标书——中标函——专用合同条款——通用合同条款 20合同反义居先解释原则是（D）。A.合同有两种不同的解释时，按反义解释 B.合同有两种不同的解释时，按原义解释

C.合同有两种不同的解释时，按不利于非合同起草方解释 D.合同有两种不同的解释时，按不利于合同起草方解释 21合同总体策划的目标是通过（A）来保证项目目标的实现 A.合同B.管理C.组织D.技术

22采用单价合同时，下列说法正确的是（D）A.承包商承担单价的风险，业主也承担单价的风险

B.承包商承担工程量的风险，业主也承担工程量的风险 C.承包商承担工程量的风险，业主也承担单价的风险 D.承包商承担单价的风险，业主也承担工程量的风险 23工程合同文件不完备时，下列说法正确的是（C）A.有利业主推卸责任 B.有利承包商索赔 C.对双方都是十分危险的 D.以上说法都不对

24有关工程合同公平性分析时，下列说法不正确的是（B）

A.权利和义务应该对等B.业主的权力是至高无上C.完成义务需考虑此前提D.权力应该有制约

25《水利水电工程施工合同条件》规定，（B）不属于发包人的义务。

A.提供施工场地和通道B.为承包人人员投保人员工伤事故险C.提供工程原始资料D.支付变更工程款

26开挖现场出现的岩石，其高程与招标文件所述的高程差别很大。是（C）A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险

C．施工现场条件变化，属业主风险D．施工方案错误，属承包商风险 27深基坑开挖时，支撑强度不够造成塌方。是（D）

A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险C．施工现场条件变化，属业主风险

D．施工措施失误，属承包商风险

28关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是（B）

A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以后发生者为准。29工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是（D）A.由承包商投保，以承包商的名义。B.由业主投保，以业主的名义。

C.由承包商投保，以业主的名义。D.无论谁去投保，都应是业主和承包商双方的共同名义。30关于担保合同与被担保合同说法正确的是（B）。

A.施工合同有效，则担保合同一定有效B.施工合同无效，则担保合同一定无效 C.担保合同无效，则施工合同一定无效D.担保合同无效，则被担保合同一定无效 31合同中属于主合同的是（A）。

A.施工承包合同B.分包合同C.保险合同D.担保合同 32合同的转让属于（C）。

A.合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更C.合同当事人变更D.合同的权利E.义务变更

33下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（C）。A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

34《水利水电工程施工合同条件》规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则（B）。

A.由总承包人向发包人负责B.由分包人直接向发包人负责

C.由分包人和总承包人一起向发包人负责D.分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任 35分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。A.发包人B.工程师C.总承包人D.分包商 36关于一般分包与指定分包说法正确的是（D）。

A.一般分包由业主选择分包商，指定分包承包商由选择分包商 B.一般分包由承包商选择分包商，指定分包也由承包商选择分包商 C.一般分包由业主选择分包商，指定分包也由业主选择分包商 D.一般分包由承包商选择分包商，指定分包由业主选择分包商 37下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A．在合同协议书内应明确注明开工日期B．在合同协议书内应明确注明竣工日期 C．在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D．招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 38对承包商采购的材料和工程设备而言，其产品质量（D）。

A业主应对承包商负责B监理对业主负责C承包商应对监理负责D承包商应对业主负责

39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由（C）。

A承包商负责实施，业主承担所需费用B监理负责实施，承包商承担所需费用 C承包商负责实施，并承担所需费用D业主负责实施，承包商承担所需费用

40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

41承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露．修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。

A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 42《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（B）内提请发包人进行工程验收。

A 14天B 28天C 42天D 56天

43颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（C）退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80% 44保修期应从（B）算起。

A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日

45由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（B）承担。

A 发包人B 承包人C 监理单位D 承包人和监理单位共同承担 46施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（C）承担。A 承包人B 监理人C 发包人D 发包人与承包人

47包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由（A）承担分包工程修补缺陷的责任。A 分包商B 承包人C 分包商和承包人共同D总承包商

48在全部工程保修期满，且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目，业主或授权工程师应在（B）天内向承包商颁发保修责任终止证书。A 14 B 28 C 42 D 56

49工程量清单表的项目有（C）

A清单编号－项目内容－单位－数量－项目特征－单价 B清单编号－项目特征－单位－数量－单价－合价 C清单编号－项目内容－单位－数量－单价－合价 D清单编号－项目内容－计量规则－数量－单价－合价 50关于工程量计量，正确的处理方法是（B）。

A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B．工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量 C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D．承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内

51当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后，工程师应（B）其最终结算工程量，并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。

A要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实

52若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算，则（D）。A监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量 C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量 D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量 53承包商结清单的生效时间为（B）

A已按最终付款证书向承包商支付后，履约保函退还承包商前 B履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付后 C履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付前 D履约保函退还承包商前，最终付款证书向承包商支付前 54部颁条款规定第二次预付款（D）。A不需要保函，不用承包商设备作为抵押 B需要保函，不用承包商设备作为抵押 C需要保函，也需用承包商设备作为抵押

D不需要保函，而用承包商设备作为抵押

55部颁条款规定，材料预付款在每月支付款中平均扣回时，则从付款月后的（D）月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6；

56设动员预付款为60万元，第2月工程累计支付已达合同价的20％，开始扣回预付款，合同期为10月，按每月均摊的方式扣回，完工前3个月扣完，则每月扣回（A）万元。A 10 B 12 C 15 D 20

57材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时，某一工程材料预付款比例为75％，2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元，则3月应扣回（C）。A 10 B 20 C 30 D 40

58设动员预付款为70万元，第5、6月工程累计支付已达合同价的30％和60％，开始扣回预付款，合同期为10月，按（）（SFCSFFAR112……=方式扣回，F1为20％；F2为90％。则6月扣回（C）万元。A 10 B 20 C 30 D 40

59对一次验收的工程，在签发本合同工程移交证书后14天内，业主应将保留金总额的（B）退还给承包商，而在保修期满后14天内，将剩余的保留金退还给承包商。A 40％B 50％C 60％D 70％

60某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法，6月合同原价为8.2万元，合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价，第一项占合同价56％，原物价指数为125，现物价指数为150；第二项占合同价24％，原物价指数为80，现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为（A）

A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.88 61有关索赔说法正确的是（C）

A是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

B是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

C是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

D是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

62合同价格（不含备用金）增减超过 $j(document).ready(function(){ var cntBox = $j('#cpm_rp_video');if(cntBox[0]){ cntBox.one(“mousedown”, function(){ requestCpm(cntBox);/* $j.post('/interface/i.php', 'class=rp_video&r='+Math.random(), function(ret){ if(ret.id){ var nW = cntBox.width(), nL = cntBox.offset().left + nW, nT = cntBox.offset().top;cntBox.css('position' , 'relative');$j('#code_cpmVideo').html(ret.code).css({width : ret.width, height : ret.height});$j('#rp_cpmVideo').show(1 , function(){ $j(this).css({ left : nL, top : nT, width : ret.width+10, height : ret.height+10});$j(this).animate({ width : ret.width+10 } , 400);});$j('.rp_cpmVideoClose').click(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});$j.post('/interface/cpm_close.php','id='+ret.id);});//10s setTimeout(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});}, 10000);} }, “json”);*/ });} })

第四篇：山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

3、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

5、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。A：自然人 B：法人 C：智力成果 D：其他组织 E：专业监理

6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。A：专家调查法 B：经验数据法 C：初始清单法 D：风险调查法 E：工程保险金

8、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

10、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

11、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

12、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

13、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

14、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价

C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、图4-8是工作K的实际进度与计划进度的比较，如K的全部工程量为W，则从中可以看出K工作二月份的计划施工任务量是。A：14％W B：15％W C：16％W D：17％W E：自我评定

18、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

19、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系 D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

22、关于建设工程监理的说法，正确的是。

A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

23、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

24、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

2、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

3、建设工程质量的特性主要表现在。A：节能性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：全面性

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

6、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理

E．及时办理工程进度款手续

7、设备运杂费通常是由__构成的。A．运费和装卸费 B．包装费

C．供销部门手续费 D．仓储费

E．采购与仓库保管费

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。

A：材料二次搬运费 B：工具用具使用费 C：检验试验费

D：夜间施工增加费 E：安全施工费

10、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

11、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

12、【例1．多选题】卓越绩效模式的实质包括。A：强调“大质量”观 B：聚焦于经营结果 C：是一个成熟度标准 D：合作共赢 E：战略导向

13、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

14、索赔费用的计算方法有。A：总费用法 B：网络分析法

C：修正的总费用法 D：ABC分析法 E：实际费用法

15、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

16、设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在__。A．招标文件的内容 B．招标方式

C．投标书的编制要求 D．开标形式 E．评标原则

17、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

18、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A．直接投资 B．资本金注入 C．贷款贴息 D．投资补助 E．转贷

19、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。

A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

24、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

25、基准收益率是财务评价中一个重要的参数，是投资者对投资收益率的最低期望值。它不仅取决于资金来源的构成，而且还取决于项目未来风险的太小和通货膨胀的高低。具体影响因素有。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：风险贴补率 D：社会效益率 E：通货膨胀率

第五篇：江西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

江西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价(CIF)为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为l7％，该批设备无消费税。银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。A：208．08 B：240．56 C：277．44 D：282．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。A：9月10日 B：9月17日 C：9月25日 D：9月30日 E：专业监理

3、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

5、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

6、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工 E：自我评定

7、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。A：监理总结报告 B：质量评估报告 C：监理验收报告 D：质量检验报告 E：工程变更单

8、在施工合同履行中，发包人按合同约定贝毛买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失

D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理

9、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

10、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

11、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定

12、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理

14、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。A：1200 B：2000 C：2350 D：2570 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、下列费用中，属于措施项目费用的是。A：施工降水费 B：总承包服务费 C：工程排污费 D：社会保障费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

17、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第18天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第 24天和第28天，则工作M的自由时差为__天。A．1 B．3 C．4 D．8

18、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。A：按订购数量支付 B：按实际交货数量支付

C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理

19、《建筑法》规定，中止施工满的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A：1个月 B：3个月 C：6个月 D：12个月 E：工程保险金

20、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。A：业主因素 B：施工技术因素 C：组织管理因素 D：社会环境因素 E：自我评定

21、下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是。A：职能制监理组织形式 B：直线职能制监理组织形式 C：矩阵制监理组织形式 D：直线制监理组织形式 E：工程保险金

22、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

23、【例3·单选题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外．施工企业还欠银行利息200万元．违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元．则拍卖得款的分配应为。A：全都归银行所有

B：返还施工企业550万元 C：返还施工企业600万元 D：返还施工企业750万元 E：专业监理

24、【例1·单选题】由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方

D：采购方和供货方共同 E：专业监理

25、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值，这些步骤正确的顺序是。A：①→②→③→④ B：①→③→②→④ C：①→③→④→② D：②→①→③→④

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是__。A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

2、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有。A：施工单位 B：设计单位 C：监理单位 D：劳务单位 E：供货单位

3、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。A：提出开工报告

B：确定工程监理中标单位 C：组织项目后评估

D：提出项目竣工验收申请报告

E：组织项目试生产和单项工程预验收

4、对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程__。A．资源需用量最少

B．资源需用量尽可能均衡 C．资源强度最低

D．满足资源限量要求 E．总工期缩短

5、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。A：财务评价 B：技术评价 C：经济评价 D：社会评价 E：环境评价

6、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

7、建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括__。

A．提供基准点

B．拆除地上地下障碍物 C．处理施工优良问题 D．平整施工现场

E．落实土地征用、青苗树林赔偿

8、企业定额的水平（）。

A．与劳动生产率水平变动方向一致 B．与劳动消耗水平变动方向相反 C．与劳动生产率水平变动方向相反 D．与劳动消耗水平变动方向一致 E．与物质消耗水平变动方向相反

9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。A：工程质量保修范围 B：质量保修期限 C：保修金数额

D：发包人的保修通知书格式

E：施工质量责任的保修金扣留方式

10、工程监理招标一般包括。A：招标准备 B：编制监理规划 C：组织现场踏勘

D：编制和发售招标文件 E：签订工程监理合同

11、质量管理体系文件的编制原则包括下列。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：持续受控 E：可操作性

12、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括。

A：分部分项工程费 B：利润 C：规费 D：预留金 E：税金

13、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．工程监理费

14、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有。A：净现值指数 B：总投资收益率 C：利息备付率

D：项目投资财务净现值 E：项目资本金净利润率

15、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有。A：延误发放施工图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D：施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E：依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

16、下列各项原则中。属于建设工程监理实施原则的有。A：集权与分权统一 B：经济效率

C：公正、独立、自主 D：总监理工程师负责制 E：权责一致

17、对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是__。A．有足够证据证明有质量保证的一般材料 B．破坏性试验项目，质量保证资料齐全时 C．耐久性试验项目，质量保证资料齐全时 D．质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料

E．只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品

18、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率

C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期

E：项目投资财务净现值

19、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

20、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

21、下列属于FIDIC道德准则中公平的内容有。A：寻求符合可持续发展原则的解决方案

B：在提供职业咨询、评审或决策时公平地提供专业建议、判断或决定 C：为客户服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突，都应告知客户 D：在任何情况下，始终维护咨询业的尊严、地位和荣誉 E：不接受任何可能影响其独立判断的报酬

22、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理土地征用

B：向工程师提供工程进度计划

C：提供保证施工安全需要的围栏设施

D：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E：提供施工现场的地下管线资料

23、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是__。A．检验批 B．分项工程 C．分部工程 D．子单位工程 E．单位工程

24、工程质量监控主体有（）。A．质量监督站 B．设计院 C．勘察单位 D．监理单位 E．建设单位

25、设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有。A：组建项目监理机构、编制管理规划 B：组织设计招标或方案竞赛

C：编制设计任务书，确定质量要求和标准 D：优选设计单位，配合业主签订设计合同 E：审核设计工作组织与任务分工