2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题

第一篇：2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题

2017年上半年浙江省监理工程师合同管理：合同解除模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。A：工期索赔 B：工程变更索赔

C：合同中默示的索赔 D：意外风险索赔 E：专业监理

2、下面关于CM合同的说法错误的是。A：CM合同属于管理承包合同

B：代理型CM合同需要承担项目的实施风险

C：依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D：风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法 E：专业监理

3、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是。A：通知中标结果并退还投标保证金 B：通知中标结果，但不退还投标保证金 C：不通知中标结果，也不退还投标保证金 D：不通知中标结果，但退还投标保证金 E：专业监理

4、图纸会审和设计交底应由来组织进行。A：发包人 B：承包人 C：设计人 D：监理单位 E：专业监理

5、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款的年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。A：项目法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理

7、下列内容不属于合同协议书中应明确填写的内容。A：签约合同价 B：合同工期 C：质量标准

D：争议解决方法 E：专业监理

8、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。A．5天 B．7天 C．5～7天 D．10天

10、下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是__。A．质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失 B．质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失 C．质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失 D．质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

11、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担。A：主要责任 B：法律责任 C：全部责任 D：连带责任 E：工程保险金

12、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理

13、下列不属于注册监理工程师业务范围的是。A：工程监理 B：工程施工

C：工程经济与技术咨询 D：工程招标与采购咨询 E：工程保险金

14、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是。A：社会**影响施工进度 B：恶劣气候影响施工安全 C：地震灾害导致施工暂停

D：图纸设计错误导致的工程返工 E：专业监理

15、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。

A：工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B：业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C：采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D：设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同 E：专业监理

16、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金

17、【例2·单选题】以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。A：高大模板工程 B：浅基坑工程 C：大爆破工程 D：脚手架工程 E：专业监理

18、监理人收到承包人变更报价书后的天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理

19、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单 20、监理工程师控制物资供应进度时，组织编制的物资供应招标文件的内容不包括。A：图纸

B：规定的投标书格式 C：分包条件

D：包装及运输方面的要求 E：自我评定

21、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按计算。A：台班单价 B：台班折旧费 C：台班人工费 D：台班维护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

23、根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是。A：人为干扰

B：不利于施工的气候条件 C：图纸未标明的地下障碍物

D：与业主提供资料不一致的不良地质条件 E：专业监理

24、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

25、负责具体质量管理体系的建立工作。A：领导班子 B：领导小组 C：职能小组 D：执行小组 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

2、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

3、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。

A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B：工作4-5与工作6-7的总时差相差 C：工作3-7的总时差与自由时差相等 D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E：工作1-3的总时差与自由时差相等

4、需要进行国民经济评价的项目是__。A．盈利能力明显的项目 B．偿债能力强的项目 C．基础设施项目

D．外部效果非常显著的项目 E．公益性项目

5、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括__。A．已经取得规划许可证 B．拆迁完毕

C．已经确定建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金已经落实

6、工程网络计划资源优化的目的是。A：资源均衡利用条件下的最短工期安排 B：资源有限条件下的最短工期安排 C：工期最短条件下的资源均衡方案 D：工期固定条件下的资源均衡方案

E：工期最短条件下总费用最低的资源配置方案

7、建设投资由等组成。A：设备及工、器具购置费 B：流动资金

C：建筑安装工程费 D：工程建设其他费 E：预备费

8、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定。分部分项工程费中的人工费包括生产工人。A：劳动保险费

B：因气候影响的停工工资 C：培训期间的工资 D：劳动保护费

E：病假在六个月以内的工资

10、监理工程师在目标控制中采取的合同措施有__。A．严格按合同规定审核结算报告并付款 B．在拟订合同条款时注意严密性和全面性

C．协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式 D．分析不同合同之间的相互联系和影响 E．落实合同管理的机构和人员

11、下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有。A：会议协调法 B：交谈协调法 C：书面协调法 D：访问协调法 E：情况介绍法

12、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有。A：二次搬运费 B：夜间施工费 C：总承包服务费 D：已完工程保护费 E：施工排水费

13、固定节拍流水施工的特点是（）。

A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C．相邻施工过程的流水步距相等

D．各施工段同时开展相同专业的施工 E．同一时间内将会有多个专业队施工

14、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有。A：综合效益的原则

B：公平、独立、诚信、科学的原则 C：权责一致的原则

D：监理单位法人负责制的原则 E：严格监理，热情服务的原则

15、为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时应。

A：在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间 B：按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短 C：在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案 D：在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作

E：在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案

16、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。

A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制 E：主体结构工程

17、重点审查法审查施工图预算时，重点审查的对象是__。A．工程量大或造价高的项目 B．补充定额 C．编制依据

D．定额中的单价是否合理 E．取费基础

18、下列有关确定变更价款的做法，正确的有。A：变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B：工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C：确定的价款报送造价管理部门备案

D：工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E：承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

19、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在。

A：其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终

B：可以随时进行分解和综合

C：不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制 D：层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E：不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

20、根据《建设工程质量管理条例》中的相关规定，建设单位办理工业工程验收备案应提交的材料有__。A．工程竣工验收备案表 B．住宅质量保证书 C．工程竣工验收报告

D．施工单位签署的工程质量保修书 E．住宅使用说明书

21、《建设工程施工合同范本》的附件包括__等。A．协议书 B．通用条款

C．工程质量保修书 D．专用条款

E．发包人供应材料设备一览表

22、【例2．多选题】下列属于要约失效的情形的有。A：要约人依法撤销要约

B：接受要约的通知到达要约人

C：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 D：受要约人对要约的内容做出实质性变更

E：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

23、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．经承包商代表确认工程师发布

24、管理层次是指从组织的最高管理者到最基层的实际：工作人员之间的等级层次的数量，一般可分为__。A．领导层 B．决策层 C．协调层 D．执行层 E．操作层

25、某工程项目时标网络图如下所示，则（）d。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作E E．工作F

第二篇：江苏省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除模拟试题

江苏省2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解

除模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在采用EPC模式时，合同价格__。A．较低且接近于固定 B．较低但不固定

C．较高且接近于固定 D．较高但不固定

2、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是__。A．有效 B．无效 C．效力待定

D．可变更或撤销

3、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是__。A．施工招标 B．材料招标 C．设备招标 D．设计招标

4、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按计算的对招标工程限定的最高工程造价。A：概算指标 B：施工图纸 C：估算指标 D：基础定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、FIDIC《施工合同条件》规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以__。A．对本月工程量不予计量

B．按实际完成的工程量支付应得款 C．不签发支付证书

D．按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分

6、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过个月时，应进行复验，并按复验结果使用。A：3 B：4 C：5 D：6 E：工程变更单

7、下列属于要约的是。A：拍卖公告 B：招标公告 C：招股说明书 D：投标文件 E：工程保险金

8、【例1·单选题】在我国建设投资的构成中，建设单位经费不包括。A：建设单位采购及保管材料费 B：设计审查费 C：工程招标费 D：竣工验收费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由个以下股东出资设立。A：10 B：20 C：50 D：100 E：工程保险金

10、工程监理企业专业资质标准中，可设立甲、乙、丙级的工程类别是。A：公路工程 B：电力工程 C：矿山工程 D：通信工程 E：工程保险金

11、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期。A：应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补 B：应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C：经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期 D：不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期 E：自我评定

12、某工程发生质量事故，造成15人死亡，150人重伤，此次质量事故属于。A：特别重大质量事故 B：重大质量事故 C：较大质量事故 D：一般质量事故 E：工程变更单

13、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理

14、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为。

A：工期顺延，给予经济补偿 B：工期不予顺延，给予经济补偿 C：工期顺延，不给经济补偿

D：工期不予顺延，不给经济补偿 E：专业监理

15、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

16、已知某工程的混凝土直接费为420元，间接费率为12％，利润率为4％，建设地点为县镇。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为元。A：486．44 B：503．54 C：503．81 D：505．90 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、对生产连续性和生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。A．分层抽样 B．全数抽验 C．免检

D．调整型抽样

18、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或返修的检验批，应。A：予以验收 B：重新进行验收 C：鉴定验收 D：协商验收 E：工程变更单

19、质量管理体系的实施中，下列说法正确的是。A：认证由授权机构进行 B：认可由第三方进行 C：认可是书面保证

D：认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力 E：工程变更单

20、FIDIC 道德准则中，“加强按照能力进行选择的观念”，应列为__方面的道德要求。A．能力 B．正直性

C．对他人公正 D．公正性

21、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括。A：施工部署是否合理

B：施工总平面图布置是否合理

C：质量保证措施是否可靠并具有针对性 D：征地拆迁工作是否满足工程进度的需要 E：工程保险金

22、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，属于劳动保险费的是。A：养老保险费

B：离退休职工的易地安家补助费 C：职工退职金

D：女职工哺乳期间的工资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。A：费用索赔申请表 B：工程款支付申请表 C：费用索赔意向表 D：工程款支付证书 E：工程保险金

24、矿渣硅酸盐水泥的代号为__。A．P·O B．P·S C．P·P D．P·C

25、根据《建设工程监理规范》。属于专业监理工程师职责的是。A：审查分包单位的资质，并提出审查意见 B：根据本专业监理工作实施情况做好监理日记

C：检查承包单位投入工程的人力、资料和设备的使用运营状态并做好检查记录 D：按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、申请方、受审核方或获证方对认证机构的各项活动持有异议时，可（）。A．向仲裁机构提出仲裁 B．向其认证机构提出申诉

C．向其认证机构上级主管部门提出申诉 D．向人民法院起诉

E．向申请单位上级主管部门提出申诉

2、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施为。A：采用更先进的施工机械

B：增加工作面，组织更多的施工队伍 C：实施强有力的调度 D：提高奖金数额

E：增加每天的施工时间

3、【例1·多选题】工程师一般只对以下方面的工程项目进行计量。A：组织措施费项目

B：工程量清单中的全部项目 C：合同文件中规定的项目 D：工程变更项目 E：技术措施费项目

4、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表

5、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有。A：工程量清单中的工程量不准确 B：承包商的投标报价漏缺 C：合同内有调价条款 D：施工中发生工程变更 E：承包商拖期竣工的赔偿

6、【例2·多选题】下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

7、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产效率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求

8、”债务人向第二人履行债务”的特点有__。A．不改变当事人之间的权利义务关系 B．债务人不得拒绝第三人的请求履行 C．改变当事人之间的权利义务关系 D．第三人无追究对方违约责任的权利 E．第三人不可以向债务人请求履行

9、监理规划的内容通常包括__。A．工程概况

B．监理范围和目标 C．主要监理措施 D．监理组织 E．奖罚制度

10、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除以外的管理费、利润等。

A：措施项目费 B：暂列金额 C：规费 D：税金 E：风险费

11、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于。A：安全问题分析 B：成本费用分析

C：分析系统性原因引起的质量问题 D：分析比较各单位质量管理水平E：分析主次因素

12、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

13、下列关于我国现行工程变更价款的确定，正确的说法有（）。

A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行

B．工程变更价款需经监理工程师确定后执行

C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据

14、依据《工程监理企业资质管理规定》，我国工程监理企业资质等级划分为。A：综合资质 B：专业资质 C：非专业资质 D：事务所 E：管理所

15、Project Controlling与建设项目管理在以下几方面完全不同__。A．服务属性 B．地位 C．服务原理 D．工作内容 E．权力

16、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则。

A：承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担 B：承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C：承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励 D：如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E：如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任

17、【例3·多选题】施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要。A：负责修改施工进度计划

B：向承包人直接发出提前竣工的指令 C：与承包人协商并签订提前竣工协议 D：为承包人提供赶工的便利条件 E：减少对工程质量的检测试验

18、为了有效控制建设工程进度，就必须对影响进度的有利因素和不利因素进行全面、细致的分析和预测，以实现对建设工程进度的（）。A．主动控制 B．纠编控制 C．动态控制 D．事中控制 E．事后控制

19、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有。A：物价上涨原因 B：设计原因 C：业主原因 D：施工原因 E：客观原因

20、纯单价合同计价方式主要适用于工程。A：没有施工图 B：工程简单 C：工程量不明 D：资金不足 E：急需开工

21、当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用等方法改变某些工作的逻辑关系，达到缩短工期的目的。A：提高劳动效率 B：增加资源投入量 C：组织分段流水作业

D：将顺序进行的工作改为搭接作业 E：将顺序进行的工作改为平行作业

22、在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有。A：衡量法 B：物理实验法 C：理论换算法 D：查点法 E：抽检实验法

23、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用 C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

24、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为__。A．甲、乙公司作为合同主体不变

B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务

25、向生产厂家订购设备前，对合格供货厂商的评审内容有。A：企业性质和融资规模 B：经营范围和生产许可证 C：生产能力和技术水平

D：质量管理体系的运行和产品质量状况 E：检验检测手段及试验室资质

第三篇：2015年四川省监理工程师合同管理：合同解除试题

2015年四川省监理工程师合同管理：合同解除试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的。

A：由总承包单位承担主要责任

B：由分包单位承担主要责任

C：由总承包单位和分包单位承担连带责任

D：由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

E：工程保险金

2、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

A：直线职能制组织形式

B：职能制组织形式

C：直线制组织形式

D：矩阵制组织形式

E：工程保险金

3、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否。

A：有能力执行并保证工期和质量目标

B：掌握了本工程的特点及难点

C：采用了先进的技术方案

D：全面分析了施工条件

E：工程变更单

4、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。

A：排列图法

B：因果分析图法

C：直方图法

D：控制图法

E：工程变更单

5、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请个专业注册。

A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

6、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。

A：业主额外支付

B：工程师承担

C：承包商自行承担

D：业主与承包商协商补偿

E：专业监理

7、设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，__。

A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C．每次阶段支付时均不许扣减定金

D．每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

8、【例2·单选题】见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。

A：12 B：24 C：36 D：72 E：工程保险金

9、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是。

A：工作A和工作D B：工作C和工作D C：工作A和工作E D：工作C和工作E E：自我评定

10、针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的计划。

A：抽样检验

B：平行检验

C：旁站监理

D：复测复检

E：工程变更单

11、同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主__ A．按不同合同标段委托多家监理单位

B．按不同建设阶段委托监理单位

C．委托一家监理单位

D．委托多家监理单位

12、某项目的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率(ROE)为。

A：10％

B：15％

C：20％

D：30％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，分部分项工程量应按施工图计算。

A：尺寸并考虑施工误差

B：图示尺寸并结合施工方案 C：标示的工程实体净值

D：标示的尺寸加不可避免的损耗量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。

A：基本预备费

B：涨价预备费

C：工程建设其他费

D：设备及工器具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、资格后审是指在，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。

A：开标后

B：投标后

C：中标后

D：发出招标公告后

E：工程保险金

16、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。

A：开标后

B：投标前

C：中标后

D：发出招标公告后

E：工程保险金

17、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承担。

A：发包人

B：承包人

C：监理人

D：发包人和承包人

E：专业监理

18、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。

A：平行工作

B：紧后工作

C：后续工作

D：先行工作

E：自我评定

19、债权人领取提存物的权利。自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

20、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。

A：特别重大生产安全事故

B：重大生产安全事故

C：较大生产安全事故

D：一般生产安全事故

E：工程保险金

21、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为万元。

A：1000 B：1100 C：1155 D：1214 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是__。

A．建设行政主管部门

B．工程质量监督机构

C．监理单位

D．建设单位

23、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。

A．7 B．10 C．15 D．20

24、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差为天。

A：均为5 B：6和5 C：均为6 D：11和6 E：自我评定

25、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。

A：项目名称

B：项目特征

C：项目划分

D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。

A：项目建议书

B：可行性研究报告

C：资金申请报告

D：初步设计和概算

E：复工报告

2、索赔费用中的人工费是指__。

A．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用

B．法定人工费增长

C．恶劣天气引起的人员窝工费

D．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费

E．超过8小时工作时间加班劳动费

3、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。

A：标准型抽样检验方案

B：计数值标准型抽样检验方案

C：多次抽样检验方案

D：分选型抽样检验方案

E：调整型抽样检验方案

4、监理工程师在现场施工准备的质量控制中需要进行等工作。

A：施工现场质量管理检查

B：施工图设计的审查

C：分包单位资质的审核与确认

D：查验施工控制测量成果

E：施工试验室的检查

5、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。

A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认

B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查

C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认

D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果

E．应对承包单位的试验室进行考核

6、下列费用中，属于措施费的有（）。

A．临时设施费

B．夜间施工增加费

C．固定资产使用费

D．检验试验费

E．工程排污费

7、竣工结算要有严格的审查，一般从方面入手。

A：核对合同条款

B：检查隐蔽验收记录 C：落实设计变更签证

D：实测工程数量

E：执行定额单价

8、监理工程师初始注册需要提交下列材料。

A：申请人的注册申请表

B：申请人的资格证书和身份证原件

C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同原件

D：所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料

E：逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料

9、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应牢记原则。

A：安全可靠、不留隐患

B：满足建筑物的功能和使用要求

C：技术可行

D：经济合理

E：时间最短

10、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。

A：提出开工报告

B：确定工程监理中标单位

C：组织项目后评估

D：提出项目竣工验收申请报告

E：组织项目试生产和单项工程预验收

11、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。

A：汇率浮动和通货膨胀

B：临时工程施工干扰

C：节假日交通、市容整顿的限制

D：临时停水、停电、断路

E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等

12、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。

A．增加劳动力和施工机械的数量

B．改进施工工艺和施工技术

C．采用更先进的施工机械

D．改善外部配套条件

E．采用工程分包方式

13、施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应由__进行检查，并做出检查结论。

A．项目经理

B．总监理工程师

C．专业监理工程师

D．建设单位负责人

E．建设单位技术负责人

14、建设工程的风险识别往往是通过__方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A．对经验数据的分析

B．风险调查

C．风险评价

D．专家咨询

E．实验论证

15、平行施工方式的特点包括__。

A．能够充分利用工作面进行施工

B．施工现场的组织管理比较简单

C．单位时间内投入的资源量成倍增加

D．劳动力及施丁机具等资源能均衡使用

E．各专业工作队能够连续施工

16、《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合的，有权要求建筑施工企业改正。

A：工程设计规范

B：工程设计要求

C：施工技术标准

D：施工成本计划

E：承包合同约定

17、基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险，下列__事件属于基本风险。

A．火灾

B．战争

C．自然灾害

D．偷盗

E．高膨胀率

18、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。

A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1% B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5% C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10% D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15% E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。

19、下列属于招标人与投标人串通投标的情形的有。

A：不同投标人的投标文件相互混装

B：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

C：招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

D：招标人授意投标人撤换、修改投标文件

E：招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

20、项目总承包工程管理模式的缺点包括__。

A．组织协调工作量大

B．投资控制难度大

C．招标发包工作难度大

D．质量控制难度大

E．业主择优选择承包方范围小

21、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有。

A：单项合同估算价为1000万元的施工项目

B：单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C：单项合同估算价为30万元的设计项目

D：单项合同估算价为20万元的勘察项目

E：单项合同估算价为20万元的监理项目

22、在质量管理中，应用排列图法可以分析。

A：造成质量问题的薄弱环节

B：各生产班组的技术水平差异

C：产品质量的受控状态

D：提高质量措施的有效性

E：生产过程的质量能力

23、已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作M的持续时间为9天。则工作M（）。

A．总时差为3天

B．自由时差为0天

C．总时差为2天

D．自由时差为2天

E．与紧后工作时间间隔分别为0天和3天

24、关于价值工程特点的说法，正确的有。

A：以使用者的功能需求为出发点

B：核心是对研究对象进行功能系统分析

C：目的是降低研究对象的成本

D：强调不断改革创新

E：将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑

25、施工图预算是建设单位的依据。

A：确定项目造价

B：进行施工准备

C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准

E：施工期间安排建设资金

第四篇：山西省2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题

山西省2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

2、监理服务招标应优先考虑__因素。A．技术 B．经济 C．组织 D．管理

3、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

4、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。A：140 B：158 C：236 D：80 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、从事建设工程监理活动，应当遵守__的准则。A．公正、独立、自主、科学 B．守法、热情、严格、科学 C．守法、诚信、公平、科学 D．守法、诚信、公正、科学

6、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作 B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期

C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作 D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作 E：自我评定

7、对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经批准。A：建设单位 B：监理单位

C：质量监督机构 D：施工图审查机构 E：工程变更单

8、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立

D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理

9、某项目建设期为2年，运营期为5年。建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。A：413．52 B：444．23 C：560．49 D：601．34 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A：主体 B：客体 C：内容 D：事实 E：专业监理

11、当延期事件是有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内。A：仅向监理工程师提交最终的详情报告 B：仅向监理工程师提交阶段性的详情报告

C：不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告 D：向监理工程师提交工程延期意向通知 E：自我评定

12、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。A：公路管理部门 B：承包人 C：发包人

D：承包人与发包人共同 E：专业监理

14、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。A：施工 B：设计 C：招标 D：决策

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。A：12．00 B：120．00 C：54．72 D：42．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在工程网络计划中，关键工作是指的工作。A：双代号时标网络计划中箭线上无波形线 B：与其紧后工作之间的时间间隔为零 C：最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D：双代号网络计划中两端节点为关键节点 E：自我评定

17、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。

A．要求承包人在合理的状态下施工 B．监理工程师对工程延期的批准 C．作为承包人进行工期索赔的依据 D．对承包人赶工措施的批准

18、在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为。A：风险自留 B：损失转移 C：风险回避 D：风险控制 E：工程保险金

19、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由__。A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B．承包人负责检验工作，并承担检验费用 C．发包人负责检验工作，并承担检验费用

D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用 20、【例2·单选题】下列不属于监理员职责的是。A：进行工程计量 B：进行见证取样

C：检查工序施工结果

D：复核工程计量有关数据 E：工程保险金

21、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。A．风险回避 B．风险自留 C．损失控制 D．风险转移

22、关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是。

A：在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求 B：工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工 C：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段 D：竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤 E：工程保险金

23、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。A：总监理工程师 B：建设单位 C：质监站

D：建设单位工程主管部门 E：工程变更单

24、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金

25、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时。

A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、非确定型网络计划，是指网络计划中各项工作及其持续时间和各工作之间的相互关系都是不确定的。下列各项中属于非确定型网络计划的有。A：双代号网络计划 B：单代号网络计划 C：计划评审技术 D：风险评审技术 E：决策关键线路法

2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，应当由承包方承担。

A：承包方人员伤亡损失 B：发包方人员伤亡损失

C：承包方施工设备损坏的损失

D：运至施工场地待安装工程设备的损害 E：工程修复费用

3、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有__。

A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间

B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零

E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

4、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

5、单位建筑工程概算的审查内容包括。A：计算的工程量 B：采用的定额或指标 C：各项费用的计取 D：定额基价的换算

E：材料价格及供销部门手续费

6、《建设工程监理规范》规定，编制监理实施细则的依据有。A：施工方案 B：工程承包合同 C：施工组织设计 D：监理规划

E：与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料

7、建设工程可行性研究的主要作用包括__。A．为项目建设勘察提供依据

B．为监理单位的工作开展提供依据 C．为银行贷款提供依据 D．为项目评估提供依据 E．为建设项目设计提供依据

8、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

9、下列属于注册监理工程师的义务的有。

A：保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：对本人执业活动进行解释和辩护

10、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括__。A．工程规模 B．招标方式

C．潜在投标人数量

D．工程项目的专业特点 E．被监理合同的难易程度

11、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果

D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见

12、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

13、按抽验方式分，常用的抽样检验方案有。A：标准型抽样检验方案

B：计数值标准型抽样检验方案 C：多次抽样检验方案 D：分选型抽样检验方案 E：调整型抽样检验方案

14、监理单位对勘察单位提出的勘察成果，重点检查其__的要求，验证其真实性、准确性。

A．是否符合委托合同

B．是否符合有关技术规范标准 C．是否符合勘察实施方案 D．是否符合监理单位 E．是否符合勘察费用

15、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的进行有针对性的阐述。A：重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况

E：施工范围和施工顺序

16、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，2)E．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，1)

17、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的组织机构包括。A：股东会 B：项目经理 C：董事会 D：经理 E：监事会

18、建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括。A：建筑材料 B：工程设备 C：工程图纸 D：施工机具 E：施工技术人员

19、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度

D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

20、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

21、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况 E：施工技术和方案不合理

22、价值工程的三要素，包括。A：价值 B：功能 C：不断创新 D：管理技术 E：寿命周期成本

23、向生产厂家订购设备前，对合格供货厂商的评审内容有。A：企业性质和融资规模 B：经营范围和生产许可证 C：生产能力和技术水平

D：质量管理体系的运行和产品质量状况 E：检验检测手段及试验室资质

24、进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾。A：科学性 B：节约性 C：严格性 D：完整性 E：灵活性

25、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。

A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等 B：工作4-5与工作6-7的总时差相差 C：工作3-7的总时差与自由时差相等 D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等 E：工作1-3的总时差与自由时差相等

第五篇：水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

一、单项选择题（各题的备选答案中，只有1个最符合题意。）1合同管理对工程项目建设来说，是从（B）开始。A.设计阶段B.全过程C.施工阶段D.招标阶段 2合同管理与三大目标管理等相比，是（B）。A．平行地位B．核心地位C．次要地位D．先行地位 3法律体系中最高级别的是（C）。

A．行政法规B.行业规章C．法律D.地方法规

4若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律，而履约保函由第三国银行开出，则该保函必须遵守（D）的法律。

A.所选适用法律一方B.所选适用法律另一方C.国际立法D.开出保函的第三国 5关于格式条款说法不正确的是（B）。

A．又称标准条款B．必须全部为格式条款C．预先拟定D．可重复使用 6建筑工程合同应采用（B）

A．信件形式B．合同书形式C．数据电文D．口头形式 7无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（D）撤销。

A．建设行政主管部门B．质量监督机会C．监理单位D．仲裁委员会 8无效合同（D）。

A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效 C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效

9根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，是当事人合同履行是遵循的（B）。

A公平原则B诚实原则C自愿原则D平等原则

10合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系 11当事人订立合同应当遵循（B），确定各方的权利和义务。A．公开原则B．公平原则C．公正原则D.公证原则 12向投标人发出中标通知书是（B）。A.要约B.承诺C.要约邀请 D.要约通知

13要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（B）或者与要约同时到达受要约人。

A．要约到达受要约人之后B．要约到达受要约人之前C．要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前

14根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可以撤销。

A．主要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 15承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（A）或者与承诺通知同时到达要约人。A．在承诺通知到达要约人之前B．在承诺通知到达要约人之后 C．在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后

16受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（B）。

A．要约B．新要约C．承诺D.要约邀请 17关于主导语言说法不正确的是（D）

A.当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言 B.用一种语言编写，然后译成其他语言时需要定主导语言

C.用主导语言解释或说明合同文件为准D.一般合同均应定主导语言 18施工合同文件中的投标书是（A）。

A.要约B.承诺C.新要约D.既不是要约，也不是承诺

19合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（C）。A．中标函——投标书——通用合同条款——专用合同条款 B．投标书——中标函——通用合同条款——专用合同条款 C．中标函——投标书——专用合同条款——通用合同条款 D．投标书——中标函——专用合同条款——通用合同条款 20合同反义居先解释原则是（D）。A.合同有两种不同的解释时，按反义解释 B.合同有两种不同的解释时，按原义解释

C.合同有两种不同的解释时，按不利于非合同起草方解释 D.合同有两种不同的解释时，按不利于合同起草方解释 21合同总体策划的目标是通过（A）来保证项目目标的实现 A.合同B.管理C.组织D.技术

22采用单价合同时，下列说法正确的是（D）A.承包商承担单价的风险，业主也承担单价的风险

B.承包商承担工程量的风险，业主也承担工程量的风险 C.承包商承担工程量的风险，业主也承担单价的风险 D.承包商承担单价的风险，业主也承担工程量的风险 23工程合同文件不完备时，下列说法正确的是（C）A.有利业主推卸责任 B.有利承包商索赔 C.对双方都是十分危险的 D.以上说法都不对

24有关工程合同公平性分析时，下列说法不正确的是（B）

A.权利和义务应该对等B.业主的权力是至高无上C.完成义务需考虑此前提D.权力应该有制约

25《水利水电工程施工合同条件》规定，（B）不属于发包人的义务。

A.提供施工场地和通道B.为承包人人员投保人员工伤事故险C.提供工程原始资料D.支付变更工程款

26开挖现场出现的岩石，其高程与招标文件所述的高程差别很大。是（C）A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险

C．施工现场条件变化，属业主风险D．施工方案错误，属承包商风险 27深基坑开挖时，支撑强度不够造成塌方。是（D）

A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险C．施工现场条件变化，属业主风险

D．施工措施失误，属承包商风险

28关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是（B）

A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以后发生者为准。29工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是（D）A.由承包商投保，以承包商的名义。B.由业主投保，以业主的名义。

C.由承包商投保，以业主的名义。D.无论谁去投保，都应是业主和承包商双方的共同名义。30关于担保合同与被担保合同说法正确的是（B）。

A.施工合同有效，则担保合同一定有效B.施工合同无效，则担保合同一定无效 C.担保合同无效，则施工合同一定无效D.担保合同无效，则被担保合同一定无效 31合同中属于主合同的是（A）。

A.施工承包合同B.分包合同C.保险合同D.担保合同 32合同的转让属于（C）。

A.合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更C.合同当事人变更D.合同的权利E.义务变更

33下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（C）。A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

34《水利水电工程施工合同条件》规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则（B）。

A.由总承包人向发包人负责B.由分包人直接向发包人负责

C.由分包人和总承包人一起向发包人负责D.分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任 35分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。A.发包人B.工程师C.总承包人D.分包商 36关于一般分包与指定分包说法正确的是（D）。

A.一般分包由业主选择分包商，指定分包承包商由选择分包商 B.一般分包由承包商选择分包商，指定分包也由承包商选择分包商 C.一般分包由业主选择分包商，指定分包也由业主选择分包商 D.一般分包由承包商选择分包商，指定分包由业主选择分包商 37下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A．在合同协议书内应明确注明开工日期B．在合同协议书内应明确注明竣工日期 C．在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D．招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 38对承包商采购的材料和工程设备而言，其产品质量（D）。

A业主应对承包商负责B监理对业主负责C承包商应对监理负责D承包商应对业主负责

39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由（C）。

A承包商负责实施，业主承担所需费用B监理负责实施，承包商承担所需费用 C承包商负责实施，并承担所需费用D业主负责实施，承包商承担所需费用

40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

41承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露．修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。

A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 42《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（B）内提请发包人进行工程验收。

A 14天B 28天C 42天D 56天

43颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（C）退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80% 44保修期应从（B）算起。

A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日

45由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（B）承担。

A 发包人B 承包人C 监理单位D 承包人和监理单位共同承担 46施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（C）承担。A 承包人B 监理人C 发包人D 发包人与承包人

47包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由（A）承担分包工程修补缺陷的责任。A 分包商B 承包人C 分包商和承包人共同D总承包商

48在全部工程保修期满，且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目，业主或授权工程师应在（B）天内向承包商颁发保修责任终止证书。A 14 B 28 C 42 D 56

49工程量清单表的项目有（C）

A清单编号－项目内容－单位－数量－项目特征－单价 B清单编号－项目特征－单位－数量－单价－合价 C清单编号－项目内容－单位－数量－单价－合价 D清单编号－项目内容－计量规则－数量－单价－合价 50关于工程量计量，正确的处理方法是（B）。

A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B．工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量 C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D．承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内

51当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后，工程师应（B）其最终结算工程量，并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。

A要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实

52若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算，则（D）。A监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量 C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量 D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量 53承包商结清单的生效时间为（B）

A已按最终付款证书向承包商支付后，履约保函退还承包商前 B履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付后 C履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付前 D履约保函退还承包商前，最终付款证书向承包商支付前 54部颁条款规定第二次预付款（D）。A不需要保函，不用承包商设备作为抵押 B需要保函，不用承包商设备作为抵押 C需要保函，也需用承包商设备作为抵押

D不需要保函，而用承包商设备作为抵押

55部颁条款规定，材料预付款在每月支付款中平均扣回时，则从付款月后的（D）月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6；

56设动员预付款为60万元，第2月工程累计支付已达合同价的20％，开始扣回预付款，合同期为10月，按每月均摊的方式扣回，完工前3个月扣完，则每月扣回（A）万元。A 10 B 12 C 15 D 20

57材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时，某一工程材料预付款比例为75％，2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元，则3月应扣回（C）。A 10 B 20 C 30 D 40

58设动员预付款为70万元，第5、6月工程累计支付已达合同价的30％和60％，开始扣回预付款，合同期为10月，按（）（SFCSFFAR112……=方式扣回，F1为20％；F2为90％。则6月扣回（C）万元。A 10 B 20 C 30 D 40

59对一次验收的工程，在签发本合同工程移交证书后14天内，业主应将保留金总额的（B）退还给承包商，而在保修期满后14天内，将剩余的保留金退还给承包商。A 40％B 50％C 60％D 70％

60某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法，6月合同原价为8.2万元，合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价，第一项占合同价56％，原物价指数为125，现物价指数为150；第二项占合同价24％，原物价指数为80，现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为（A）

A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.88 61有关索赔说法正确的是（C）

A是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

B是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

C是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

D是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

62合同价格（不含备用金）增减超过 $j(document).ready(function(){ var cntBox = $j('#cpm_rp_video');if(cntBox[0]){ cntBox.one(“mousedown”, function(){ requestCpm(cntBox);/* $j.post('/interface/i.php', 'class=rp_video&r='+Math.random(), function(ret){ if(ret.id){ var nW = cntBox.width(), nL = cntBox.offset().left + nW, nT = cntBox.offset().top;cntBox.css('position' , 'relative');$j('#code_cpmVideo').html(ret.code).css({width : ret.width, height : ret.height});$j('#rp_cpmVideo').show(1 , function(){ $j(this).css({ left : nL, top : nT, width : ret.width+10, height : ret.height+10});$j(this).animate({ width : ret.width+10 } , 400);});$j('.rp_cpmVideoClose').click(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});$j.post('/interface/cpm_close.php','id='+ret.id);});//10s setTimeout(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});}, 10000);} }, “json”);*/ });} })