陕西省2016年监理工程师《合同管理》：合同的转让模拟试题

第一篇：陕西省2016年监理工程师《合同管理》：合同的转让模拟试题

陕西省2016年监理工程师《合同管理》：合同的转让模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是__。A．行政机关

B．国家机关隶属机构 C．依法成立的组织 D．依法成立的协会

2、下列对于消费税的计算方法正确的是。

A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率 C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率

D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是。

A：若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价

B：综合单价中不需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用 C：综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用

D：招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。A：负债水平B：偿债能力 C：盈利水平D：保障能力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

6、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。该工程的建筑安装工程含税造价为万元。A：612．05 B：616．40 C：618．91 D：621．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

8、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制。A：施工总进度计划 B：监理进度计划 C：设计总进度计划

D：单位工程施工进度计划 E：自我评定

9、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。A：29 B：26 C：24 D：23 E：自我评定

10、投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指之积。A：计划工程量和实际单价 B：计划工程量和计划单价 C：已完工程量和实际单价 D：已完工程量和计划单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立

D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理

12、随着建设工程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足的要求。

A：符合建设工程运行规律 B：具体内容具有针对性 C：基本构成内容应力求统一 D：分阶段编制完成 E：工程保险金

13、合同解除生效后，合同约定的条款仍然有效。A：专用条件 B：通用条件 C：协议书

D：有关结算、清理 E：工程保险金

14、下列不属于对招标文件核查范围的是__。

A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件 B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C．招标文件的形式是否合乎要求 D．是否有限制竞争的条件

15、【例2·单选题】是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。A：质量手册 B：程序文件 C：质量计划 D：作业指导书 E：工程变更单

16、下列不能作为保证人的团体是。A：私营公司 B：国有公司 C：法人 D：学校 E：专业监理

17、投标保证的有效期限从之日起计算。A：招标文件出售 B：投标文件递交 C：投标截止

D：中标通知书发出 E：专业监理

18、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。A．有效合同 B．无效合同

C．效力待定合同

D．可变更、可撤销合同

19、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。A：14 B：28 C：36 D：42 E：专业监理

21、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．监理单位

22、按建设工程特点的不同，定额可分为等。A：行业定额和企业定额

B：人工消耗定额和材料消耗定额 C：建筑工程定额和安装工程定额 D：预算定额和概算定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为__。A．超支100万元、超前50万元 B．超支50万元、拖后100万元 C．节约50万元、拖后l00万元 D．节约100万元、超前50万元

24、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A：4和11 B：4和9 C：3和11 D：3和9 E：自我评定

25、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。A：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责 B：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 C：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 E：施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训

2、下列关于招标流程的相关说法正确的是。

A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启 B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜 C：招标人承担踏勘现场的费用

D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续 E：必须设定标底

3、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有。A：使用不同厂家生产的规格型号相同的材料 B：机械设备过度磨损 C：设计中的安全系数过小

D：施工虽然按规程进行，但规程已更改 E：施工方法不当

4、采用FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在__方面认为有必要时发布变更指令。

A．任何工作质量 B．特性的变更

C．任何联合竣工检验

D．协调几个承包商施工的干扰

E．要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有。A：工程量清单中出现漏项 B：工程量计算出现偏差

C：为保证工程质量采用了新技术 D：工程变更引起工程量增减 E：为加快工程进度采用了新工艺

6、办理工程质量监督手续时需要提供的材料包括． A：中标通知书 B：招标文件 C：监理合同

D：施工组织设计 E：监理大纲

7、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。

A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线

8、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有。A：工程监理费 B：联合试运转费 C：建设期利息 D：土地出让金 E：工程保险金

9、下列说法正确的是__。

A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

10、工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有。

A：施工期间发生地震影响工期 B：发包人订购的设备未能按时到货 C：施工作业方法存在重大安全隐患

D：后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作 E：施工中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸

11、下列属于组织协调中交谈协调的是。A：面谈 B：专题会议 C：电话 D：通知书 E：网络

12、监理工作中主要手段为。A：监理指令 B：旁站 C：巡视

D：平行检验 E：技术考核

13、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

14、工程质量事故处理完毕进行的鉴定验收，监理工程师应__。A．办理交工验收文件 B．组织各有关单位会签 C．验收鉴定结论

D．拒绝处理后不满足要求工程的验收 E．进行检测鉴定

15、《卓越绩效模式准则》具体体现的理念包括。A：远见卓识的领导 B：战略导向 C：顾客驱动 D：逻辑推理 E：合作共赢

16、质量管理体系的特征，包括下列。A：符合性 B：系统性

C：全面有效性 D：准则性 E：短暂受控

17、建筑安装工程直接费的材料费内容包括__。A．检验试验费 B．材料原价

C．周转性材料费

D．材料运杂费及采保费 E．运输损耗费

18、项目监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括。A：质量第一，坚持标准 B：以人为核心，预防为主 C：旁站监督，平行检测

D：科学、公正、守法的职业道德 E：审核文件、报告、报表

19、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

20、下列对于预备费的理解，正确的是。

A：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 B：基本预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数 C：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费和工程建设其他费之和计算基数

D：基本预备费又称不可预见费 E：涨价预备费又称不可预见费

21、下列属于三大目标控制的组织措施的有。A：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度 B：选择合理的承发包模式和合同计价方式 C：明确各级目标控制人员的任务和职责分工 D：改善建设工程目标控制的工作流程 E：建立建设工程目标控制工作考评机制

22、下列各项中，属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A：双代号网络计划 B：单代号搭接网络计划 C：单代号网络计划 D：有时限的网络计划 E：流水网络计划

23、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。A．F=A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，1)

24、【例1·多选题】GB／T 19000—2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括。A：管理职责 B：环境管理 C：产品实现 D：资源管理 E：安全管理

25、建设工程设计一般分为三个阶段。A：施工组织设计 B：方案设计 C：初步设计 D：设计准备 E：施工图设计

第二篇：陕西省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证模拟试题

陕西省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

2、当工程发生需要加固补强的质量缺陷时，监理单位应先签发。A：监理通知单 B：工程暂停令 C：整改通知 D：工程变更单 E：工程变更单

3、资格预审的目的不包括。A：排除不合格的投标人 B：提高招标工作效率 C：避免无效投标

D：降低招标人的招标成本 E：工程保险金

4、在代理型CM模式下，CM合同价格为。

A：CM费+CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价 B：CM费+CMP C：CM费 D：CMP E：工程保险金

5、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金

6、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

7、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人

C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

8、建设工程总投资包括。A：工程造价 B：固定资产

C：流动资产投资

D：建设投资和流动资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。A：2150 B：1550 C：2180 D：2100 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要

D：监理工程师通知 E：工程变更单

11、对于分阶段设计审查中，施工图设计评审的重点是。A：设计依据

B：总平面步骤、工艺流程能否实现 C：使用功能是否满足质量目标和标准 D：工程进度能否实现 E：工程变更单

12、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为。

A：工期顺延，给予经济补偿 B：工期不予顺延，给予经济补偿 C：工期顺延，不给经济补偿

D：工期不予顺延，不给经济补偿 E：专业监理

13、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。

A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

14、我国推行的建设领域改革，核心是__。A．项目法人负责制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制

15、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。A：发包人与工程师 B：工程师与承包人 C：发包人与承包人 D：工程师与供货人 E：专业监理

16、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及__事项。A．变更工期 B．变更报价

C．变更主要工种施工方案 D．变更报价、工期等

17、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。A：固定资产 B：无形资产

C：项目铺底流动资金 D：其他资产

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、领导者建立组织统一的宗旨和方向，领导作用的基本内容不包括下列。A：确定质量方针、质量目标 B：建立组织的发展前景 C：形成内部环境

D：确定每个过程活动的能力和需求 E：工程变更单

19、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量

D．提高组织的声誉和效率

20、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。A：设计计算失误 B：操作未按规程进行 C：施工方法不当

D：机械设备正常磨损 E：工程变更单

21、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。A：最低投标价法 B：综合评标法 C：综合评估法 D：评标价法 E：专业监理

22、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的对策。A：风险转移 B：非保险转移 C：损失控制 D：风险回避 E：工程保险金

23、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A：分公司 B：项目经理部 C：项目法人 D：项目监理部 E：工程保险金

25、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。A：一方因重大误解而订立的合同

B：双方协商一致订立的显失公平的合同

C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有。A：施工企业可以行使代位权 B：施工企业可以行使撤销权

C：施工企业应以建设单位名义行使权利

D：施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利 E：施工企业行使权利的范围以其债权为限

2、GB/T 19000—2000族核心标准由（）四部分组成。

A．GB/T 19000—2000质量管理体系—质量标准 B．GB/T 19001—2000质量管理体系—要求

C．GB/T 19000—2000质量管理体系—基础和术语 D．GB/T 19004—2000质量管理体系—业绩改进指南 E．ISO 19011质量和环境审核指南

3、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。

A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制 E：主体结构工程

4、下列对建设工程目标控制的要求中．属于建设工程质量系统控制的要求有。A：确保基本质量目标的实现 B：避免不断提高质量目标的倾向 C：确保政府质量监督的有效性

D：避免仅对施工阶段进行质量控制

E：发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

5、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

6、在建设工程监理中规范化地开展监理工作，体现在__等方面。A．工作目标的确定性 B．职责分工的严密性 C．权责一致性 D．工作的时序性 E．组织协调性

7、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是。A：可增加更多的专业队

B：缩短施工工艺与组织间歇时间

C：有利于各专业队在各施工段组织流水施工

D：有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 E：充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期

8、施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。A：控制工程付款

B：协调各有关单位关系 C：控制工程变更费用 D：预防及处理费用索赔 E：挖掘节约投资潜力

9、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A．质量合格 B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期 D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的有。A：从施工现场外部接通施工用电线路 B：施工现场的安全保卫 C：已完工程的保护

D：办理爆破作业行政许可手续 E：施工现场邻近建筑物的保护

12、FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括__发布的指令。A．业主 B．工程师

C．承包商代表 D．工程师代表

E．经承包商代表确认工程师

13、设立监理股份有限公司可以采取__方式。A．认缴设立 B．发起设立 C．募集设立 D．合作设立 E．独资设立

14、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。A：对投资、进度、质量目标进行定性分析 B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证 C：掌握客观规律，充分考虑制约因素 D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来

15、为了取得建设工程目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施实施控制，通常可以将这些措施归纳为__。A．组织措施 B．控制措施 C．技术措施 D．经济措施 E．合同措施

16、守法是工程监理企业经营活动的基本准则之一，主要体现为。A：在核定的业务范围内开展经营活动

B：以善意的心态行使民事权利、承担民事义务 C：按照委托监理合同的约定认真履行职责

D：承接监理业务的总量要视本单位的力量而定 E：不以其他工程监理企业的名义承揽监理业务

17、下列属于环境影响评价内容的有__。A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏

E．社会环境、文物古迹的破坏

18、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

19、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有。

A：解答应说明问题的来源

B：仅对提出质疑人给予书面形式的解答 C：在标前会上给予解答并记入会议纪要

D：以书面形式将质疑的解答通知所有投标人 E：以口头形式将质疑的解答通知所有投标人 20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有。

A：两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B：因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C：委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D：应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E：施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

21、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

22、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

23、下列说法正确的是__。

A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

24、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长

B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源

25、系统方法包括__几个环节。A．系统分析 B．系统实施 C．系统工程 D．系统管理 E．系统控制

第三篇：陕西省2016年上半年注册监理工程师合同管理：索赔管理模拟试题

陕西省2016年上半年注册监理工程师合同管理：索赔管理

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、预算定额是对规定计量单位的进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。

A：扩大施工工序 B：扩大分部工程 C：分部工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化时，重新审批监理规划的负责人是

A：总监理工程师 B：总监理工程师代表 C：监理单位技术负责人 D：建设行政主管部门 E：工程保险金

3、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

4、绘出直方图后，如出现折齿型时，很可能是由__造成的。A．分组数据不当 B．原材料发生变化 C．数据收集不正常 D．临时他人顶班作业

5、建设工程采用流水施工方式的特点是。A：施工现场的组织管理比较简单 B：各工作队实现了专业化施工 C：单位时间内投入的资源量较少 D：能够以最短工期完成施工任务 E：自我评定

6、【例1．单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由整理，与会各方会签。A：施工单位 B：监理单位 C：设计单位 D：建设单位 E：工程变更单

7、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为事故。A：一般 B：严重 C：重大 D：特大

E：工程变更单

8、【例4·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业发生的投标费、保险费属于。A：规费

B：企业管理费 C：财务费

D：企业管理费中的其他

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、【例4·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该。A：提取全部材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，按订购数量付款 E：专业监理

10、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 E：专业监理

11、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、关于施工阶段特点的说法，错误的是。A：施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段 B：施工阶段是资金投入量最大的阶段

C：施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段 D：施工阶段的风险因素多、合同关系复杂 E：工程保险金

13、是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法，其他统计方法一般都要与其配合使用。A：排列图法 B：分层法 C：直方图法 D：控制图法 E：工程变更单

14、国有资金占投资总额的以上，或者虽不足此比例，但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目必须采用工程量清单计价。A：10％ B：20％ C：40％ D：50％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。A：发包人 B：承包人 C：监理人 D：项目经理 E：专业监理

16、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C：由承包人进行协调 D：由发包人进行协调 E：专业监理

17、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请

B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满 1周前，提出延续注册申请 C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年

D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料

18、当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应__。A．返还财产 B．赔偿损失 C．收归国库 D．作价补偿

19、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。A：40 B：163．2 C：203．2 D：243．2 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、【例1·单选题】依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。

A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

21、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A：监理单位 B：分公司 C：建设单位 D：施工企业 E：专业监理

22、【例2·单选题】根据钻孔灌注桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。A：技术措施 B：经济措施 C：组织措施 D：合同措施 E：工程保险金

23、下列不属于监理月报的主要内容。A：本月工程实施情况 B：本月监理工作情况 C：下月监理工作重点 D：监理工作总结 E：工程保险金

24、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目，下列项目可以不进行招标。

A：总投资额3000万元，但是单项施工项目合同估算价为150万元 B：关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元 C：使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元

D：具有相应资质，能自行建设的单项合同估算价为500万元 E：专业监理

25、【例1·单选题】某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元和，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元和。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数(CPI)为。A：0．97 B：1．03 C：1．06 D：0．94 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有。A：Partnering协议由工程参与各方共同签署 B：Partnering协议的参与者须一次性到位 C：Partnering协议应由业主起草

D：Partnering协议与工程合同是完全不同的文件 E：Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议

2、下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须列入流水施工进度计划的有。A：砂浆制备过程 B：墙体砌筑过程

C：商品混凝土制备过程 D：设备安装过程 E：外墙面装饰过程

3、有效控制建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：明确投资控制者及其任务

C：动态地比较投资的计划值和实际值 D：严格审查施工组织设计 E：严格审核各项费用支出

4、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

5、影响项目监理机构人员数量的主要因素包括。A：工程建设强度 B：建设工程复杂程度 C：建设工期长短

D：监理单位的业务水平

E：项目监理机构的组织结构和任务职能分工

6、施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括。

A：施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等

B：每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求

C：施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性

D：每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面

7、工程价款的动态结算方法有。A：固定综合单价法 B：按主材计算价格法 C：调值公式法 D：工料单价法 E：竣工调价系数法

8、材料、通用性设备采购招标，划分采购包主要考虑的因素有。A：有利于投标竞争

B：工程进度与供货时间的关系 C：市场供应情况 D：资金计划 E：售后服务

9、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。A：拉伸试验 B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验

10、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师对承包单位的试验室进行考核的内容包括。

A：试验室场地大小 B：试验室的组织机构

C：本工程的试验项目及其要求

D：试验室的资质等级及其试验范围

E：法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

11、工程项目计划的文字部分有。A：说明编制计划的依据和原则 B：本计划建造的建筑面积 C：计划项目表

D：对外部协作配合项目建设进度的安排或要求 E：计划中存在的其他问题

12、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑因素。A：投标价 B：付款条件 C：设备性能 D：寿命残值 E：燃料消耗费

13、建设工程质量控制的目标含义是__。A．必须满足业主要求 B．必须满足施工要求

C．必须符合国家强制性质量标准要求 D．可以通过合同加以约定 E．必须符合关于工程质量的技术标准和规范等相关规定的要求

14、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。

A：按抵押物登记的先后顺序 B：按债权比例

C：按合同生效顺序

D：按债权的价款多少顺序

E：抵押物已登记的先于未登记的

15、目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了重要变化，其主要是实行了__。

A．项目决策咨询评估制 B．投资包干责任制 C．工程招标投标制 D．建设工程监理制 E．项目法人责任制

16、从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括。A：规模小、技术简单的建设工程 B：设计变更可能性较大的建设工程 C：时间因素最为重要的建设工程

D：因质量和功能要求高而可能突破投资目标的建设工程 E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

17、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

18、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册

19、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

20、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。A．增加工作内容的人工费 B．停工损失费

C．工作效率降低的损失费 D．闲置人员在停工期间的福利费 E．计日工资

21、索赔费用中的人工费是指__。

A．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用 B．法定人工费增长

C．恶劣天气引起的人员窝工费

D．非承包商责任工程延误导致的人员窝工费 E．超过8小时工作时间加班劳动费

22、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是。A：检验批 B：分项工程 C：分部工程 D：子单位工程 E：单位工程

23、【例2·多选题】影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有。

A：地下埋藏文物的保护及处理 B：临时停水停电

C：施工安全措施不当

D：计划安排原因导致相关作业脱节

E：向有关部门提出各种申请审批手续的延误

24、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件

C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物

25、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

第四篇：陕西省2016年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟试题

陕西省2016年上半年监理工程师合同管理：保险赔偿模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、第一次工地会议应在__举行。A．开工时 B．开工后

C．总监理工程师下达开工令之时 D．总监理工程师下达开工令之前

2、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。A．7 B．10 C．15 D．20

3、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。A：206．82 B：221．30 C：227．50 D：243．59 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、可编程的只读存储器__。A．不一定是可改写的 B．一定是可改写的 C．一定是不可改写的 D．可任意读写

5、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。A：勘察

B：施工图设计 C：技术设计 D：初步设计 E：专业监理

6、工程进度款的计算主要涉及。A：工程质量的检验和施工进度计划 B：工程量的计量和单价的确定 C：直接费和间接费的计算

D：施工方案和分部分项工程的确定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位

8、凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目提交《工程材料／构配件／设备报审表》。A：承包单位 B：建设单位 C：监理机构 D：项目经理部 E：工程变更单

9、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当__。

A．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

10、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

12、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告．评估报告内容不包括．

A：设计工作概况 B：存在的问题及建议 C：技术参数是否先进合理

D：有关部门审查意见的落实情况 E：工程变更单

13、项目监理机构组织协调方法不包括。A：网络协调法 B：交谈协调法 C：书面协调法 D：会议协调法 E：工程保险金

14、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天，第25天，则M工作的自由时差为天。A：4 B：2 C：3 D：5 E：自我评定

16、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是。A：化学分析 B：理论换算法 C：物理试验 D：经验鉴别法 E：专业监理

17、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。A：20 B：40 C：50 D：100 E：专业监理

18、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

19、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应。A：由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行 B：由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行 C：由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行 D：按照成本加利润原则，由监理人商定 E：专业监理

20、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。

A：招标人承担，费用由投标人承担 B：投标人承担．费用由招标人承担 C：招标人承担，费用由招标人承担 D：投标人承担，费用由投标人承担 E：专业监理

21、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

22、项目监理机构组织协调方法中，具有合同效力的协调方法是。A：会议协调法 B：交谈协调法 C：书面协调法 D：访问协调法 E：工程保险金

23、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。

A：施工合同的发包人 B：施工合同的承包人

C：施工合同发包人和承包人

D：工程项目的代建方和施工合同的发包人 E：专业监理

24、【例2·单选题】承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承担。A：发包人 B：承包人 C：监理人

D：发包人和承包人 E：专业监理

25、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人原因造成质量不合格 B：异常恶劣的气候条件 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理文件资料可以按照组卷。A：专业 B：分部工程 C：单位工程 D：阶段

E：文件的形成单位

2、工程建设施工招标中，__属于废标。A．投标书未密封 B．无委托代理人印章 C．投标单位未参加开标会 D．未提交投标保证金 E．投标工期短于要求工期

3、项目监理机构的内部管理制度包括。A：隐蔽工程质量验收制度 B：工程质量事故处理制度 C：监理费用支出预算制度 D：对外行文审核批准制度 E：监理工作日志制度

4、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享，其中无形效益有__。

A．避免争议和诉讼的产生 B．工程信息增加 C．工作积极性提高 D．建设周期缩短

E．施工单位社会信誉提高

5、风险的分析与评价采用相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。A：定性 B：定量 C：定时 D：定质 E：定期

6、施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有。A：施工企业所有的汽车 B：施工企业所有的支票

C：施工企业有处分权的国有土地使用权 D：施工企业自有的建筑施工机具 E：施工企业所有的房产

7、若干部门组成的工作体系即为建设工程项目监理机构，为了使整个监理机构系统处于有序状态，其项目监理机构内部组织关系可从__等方面进行协调。A．明确规定每个部门的目标、职责和权限 B．建立信息沟通制度

C．及时消除工作中的矛盾和冲突

D．事先约定各个部门在工作中的相互关系 E．在工作委任上要职责分明

8、工程监理文件资料组卷方法可以按组卷。A：单位工程 B：分部工程 C：专业

D：文件的形成单位 E：阶段

9、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括。A：不可抗力事件的影响

B：承包人采购的施工材料未按时交货 C：施工许可证没有及时颁发 D：不具备合同约定的开工条件

E：工程师未按合同约定提供所需指令

10、招标人可以没收投标保证金的情况有。A：投标人在投标截止日前撤销投标书 B：投标人在投标有效期内撤销投标书 C：投标人在中标后拒签合同

D：投标人在中标后拒交履约保函 E：投标人有可能在合同履行中违约

11、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括。

A：及时支付全部货物的货款 B：及时支付订购数量的货款

C：及时支付订购数量及合理尾差的货款

D：按合同约定的到货时间支付订购数量的货款 E：在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

12、对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括。A：停止付款

B：责成对方赔偿误期损失 C：罚没保留金

D：终止对承包单位的雇用 E：取消承包人的经营资格

13、网络计划的优化包括__。A．工期优化 B．费用优化 C．资源优化 D．工作优化 E．人员优化

14、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

15、根据《建设工程监理规范》的规定，对承包单位项目现场监理的试验室，专业监理工程师进行考核的内容有__。A．试验室的资质等级及其试验范围

B．法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 C．试验室的管理制度与试验人员的资格证书 D．试验室设备的新旧程度

E．试验室设备性能与价格是否符合投标书的要求

16、勘察设计费是指__。A．研究试验费 B．工程招标费

C．项目建议书编制费 D．可研报告编制费 E．勘察设计费

17、初步设计质量控制监理审核要点主要有。A：有关部门的审批意见和设计要求

B：生产技术是否先进．能否达到预计的生产规模 C：工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D：建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E：技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

18、关于缔约过失责任的说法，正确的有。A：缔约过失责任是违约责任的一种

B：缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提 C：缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任

D：故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任 E：违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任

19、工程质量监督机构的主要任务是。

A：根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督 B：制定质量监督工作方案 C：监督隐蔽工程记录

D：检查施工现场工程建设各方主体的质量行为 E：检查建设工程实体质量

20、对监理规划内容中人员配备方案，应从以下几方面审核__。A．专业满足程度

B．人员数量的满足程度

C．专业人员不足时采取的措施是否恰当 D．派驻现场人员计划表 E．职称结构

21、【例6·多选题】施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有。A：施工企业所有的汽车 B：施工企业所有的支票

C：施工企业有处分权的国有土地使用权 D：施工企业自有的建筑施工机具 E：施工企业所有的房产

22、监理工程师对设计单位提交的施工图进行审核的内容有。A：使用功能是否得到满足 B：设计内容是否准确完整 C：技术方案是否符合总体方案要求 D：编制深度是否符合要求

E：专业设计是否符合预定质量标准

23、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时__履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地

24、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括。A：建立进度计划审核制度和工程进度报告制度

B：审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工 C：建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工 D：建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度

E：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制

25、【例2·多选题】影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有。

A：地下埋藏文物的保护及处理 B：临时停水停电

C：施工安全措施不当

D：计划安排原因导致相关作业脱节

E：向有关部门提出各种申请审批手续的延误

第五篇：水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

一、单项选择题（各题的备选答案中，只有1个最符合题意。）1合同管理对工程项目建设来说，是从（B）开始。A.设计阶段B.全过程C.施工阶段D.招标阶段 2合同管理与三大目标管理等相比，是（B）。A．平行地位B．核心地位C．次要地位D．先行地位 3法律体系中最高级别的是（C）。

A．行政法规B.行业规章C．法律D.地方法规

4若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律，而履约保函由第三国银行开出，则该保函必须遵守（D）的法律。

A.所选适用法律一方B.所选适用法律另一方C.国际立法D.开出保函的第三国 5关于格式条款说法不正确的是（B）。

A．又称标准条款B．必须全部为格式条款C．预先拟定D．可重复使用 6建筑工程合同应采用（B）

A．信件形式B．合同书形式C．数据电文D．口头形式 7无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（D）撤销。

A．建设行政主管部门B．质量监督机会C．监理单位D．仲裁委员会 8无效合同（D）。

A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效 C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效

9根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，是当事人合同履行是遵循的（B）。

A公平原则B诚实原则C自愿原则D平等原则

10合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A．各自经济责任关系B．民事权利义务关系C．相互经济利益关系D．各自经济义务关系 11当事人订立合同应当遵循（B），确定各方的权利和义务。A．公开原则B．公平原则C．公正原则D.公证原则 12向投标人发出中标通知书是（B）。A.要约B.承诺C.要约邀请 D.要约通知

13要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（B）或者与要约同时到达受要约人。

A．要约到达受要约人之后B．要约到达受要约人之前C．要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前

14根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可以撤销。

A．主要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 15承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（A）或者与承诺通知同时到达要约人。A．在承诺通知到达要约人之前B．在承诺通知到达要约人之后 C．在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后

16受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（B）。

A．要约B．新要约C．承诺D.要约邀请 17关于主导语言说法不正确的是（D）

A.当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言 B.用一种语言编写，然后译成其他语言时需要定主导语言

C.用主导语言解释或说明合同文件为准D.一般合同均应定主导语言 18施工合同文件中的投标书是（A）。

A.要约B.承诺C.新要约D.既不是要约，也不是承诺

19合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（C）。A．中标函——投标书——通用合同条款——专用合同条款 B．投标书——中标函——通用合同条款——专用合同条款 C．中标函——投标书——专用合同条款——通用合同条款 D．投标书——中标函——专用合同条款——通用合同条款 20合同反义居先解释原则是（D）。A.合同有两种不同的解释时，按反义解释 B.合同有两种不同的解释时，按原义解释

C.合同有两种不同的解释时，按不利于非合同起草方解释 D.合同有两种不同的解释时，按不利于合同起草方解释 21合同总体策划的目标是通过（A）来保证项目目标的实现 A.合同B.管理C.组织D.技术

22采用单价合同时，下列说法正确的是（D）A.承包商承担单价的风险，业主也承担单价的风险

B.承包商承担工程量的风险，业主也承担工程量的风险 C.承包商承担工程量的风险，业主也承担单价的风险 D.承包商承担单价的风险，业主也承担工程量的风险 23工程合同文件不完备时，下列说法正确的是（C）A.有利业主推卸责任 B.有利承包商索赔 C.对双方都是十分危险的 D.以上说法都不对

24有关工程合同公平性分析时，下列说法不正确的是（B）

A.权利和义务应该对等B.业主的权力是至高无上C.完成义务需考虑此前提D.权力应该有制约

25《水利水电工程施工合同条件》规定，（B）不属于发包人的义务。

A.提供施工场地和通道B.为承包人人员投保人员工伤事故险C.提供工程原始资料D.支付变更工程款

26开挖现场出现的岩石，其高程与招标文件所述的高程差别很大。是（C）A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险

C．施工现场条件变化，属业主风险D．施工方案错误，属承包商风险 27深基坑开挖时，支撑强度不够造成塌方。是（D）

A．设计错误，属业主风险B．工程量变化，属承包商风险C．施工现场条件变化，属业主风险

D．施工措施失误，属承包商风险

28关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是（B）

A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以后发生者为准。29工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是（D）A.由承包商投保，以承包商的名义。B.由业主投保，以业主的名义。

C.由承包商投保，以业主的名义。D.无论谁去投保，都应是业主和承包商双方的共同名义。30关于担保合同与被担保合同说法正确的是（B）。

A.施工合同有效，则担保合同一定有效B.施工合同无效，则担保合同一定无效 C.担保合同无效，则施工合同一定无效D.担保合同无效，则被担保合同一定无效 31合同中属于主合同的是（A）。

A.施工承包合同B.分包合同C.保险合同D.担保合同 32合同的转让属于（C）。

A.合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更C.合同当事人变更D.合同的权利E.义务变更

33下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（C）。A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

34《水利水电工程施工合同条件》规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则（B）。

A.由总承包人向发包人负责B.由分包人直接向发包人负责

C.由分包人和总承包人一起向发包人负责D.分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任 35分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C）负责。A.发包人B.工程师C.总承包人D.分包商 36关于一般分包与指定分包说法正确的是（D）。

A.一般分包由业主选择分包商，指定分包承包商由选择分包商 B.一般分包由承包商选择分包商，指定分包也由承包商选择分包商 C.一般分包由业主选择分包商，指定分包也由业主选择分包商 D.一般分包由承包商选择分包商，指定分包由业主选择分包商 37下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A．在合同协议书内应明确注明开工日期B．在合同协议书内应明确注明竣工日期 C．在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D．招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 38对承包商采购的材料和工程设备而言，其产品质量（D）。

A业主应对承包商负责B监理对业主负责C承包商应对监理负责D承包商应对业主负责

39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由（C）。

A承包商负责实施，业主承担所需费用B监理负责实施，承包商承担所需费用 C承包商负责实施，并承担所需费用D业主负责实施，承包商承担所需费用

40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

41承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露．修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。

A．费用和工期损失全部由业主承担B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 42《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（B）内提请发包人进行工程验收。

A 14天B 28天C 42天D 56天

43颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（C）退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80% 44保修期应从（B）算起。

A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日

45由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（B）承担。

A 发包人B 承包人C 监理单位D 承包人和监理单位共同承担 46施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（C）承担。A 承包人B 监理人C 发包人D 发包人与承包人

47包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由（A）承担分包工程修补缺陷的责任。A 分包商B 承包人C 分包商和承包人共同D总承包商

48在全部工程保修期满，且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目，业主或授权工程师应在（B）天内向承包商颁发保修责任终止证书。A 14 B 28 C 42 D 56

49工程量清单表的项目有（C）

A清单编号－项目内容－单位－数量－项目特征－单价 B清单编号－项目特征－单位－数量－单价－合价 C清单编号－项目内容－单位－数量－单价－合价 D清单编号－项目内容－计量规则－数量－单价－合价 50关于工程量计量，正确的处理方法是（B）。

A．工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B．工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量 C．若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D．承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内

51当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后，工程师应（B）其最终结算工程量，并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。

A要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实 D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实

52若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算，则（D）。A监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量 C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量 D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量 53承包商结清单的生效时间为（B）

A已按最终付款证书向承包商支付后，履约保函退还承包商前 B履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付后 C履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付前 D履约保函退还承包商前，最终付款证书向承包商支付前 54部颁条款规定第二次预付款（D）。A不需要保函，不用承包商设备作为抵押 B需要保函，不用承包商设备作为抵押 C需要保函，也需用承包商设备作为抵押

D不需要保函，而用承包商设备作为抵押

55部颁条款规定，材料预付款在每月支付款中平均扣回时，则从付款月后的（D）月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6；

56设动员预付款为60万元，第2月工程累计支付已达合同价的20％，开始扣回预付款，合同期为10月，按每月均摊的方式扣回，完工前3个月扣完，则每月扣回（A）万元。A 10 B 12 C 15 D 20

57材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时，某一工程材料预付款比例为75％，2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元，则3月应扣回（C）。A 10 B 20 C 30 D 40

58设动员预付款为70万元，第5、6月工程累计支付已达合同价的30％和60％，开始扣回预付款，合同期为10月，按（）（SFCSFFAR112……=方式扣回，F1为20％；F2为90％。则6月扣回（C）万元。A 10 B 20 C 30 D 40

59对一次验收的工程，在签发本合同工程移交证书后14天内，业主应将保留金总额的（B）退还给承包商，而在保修期满后14天内，将剩余的保留金退还给承包商。A 40％B 50％C 60％D 70％

60某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法，6月合同原价为8.2万元，合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价，第一项占合同价56％，原物价指数为125，现物价指数为150；第二项占合同价24％，原物价指数为80，现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为（A）

A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.88 61有关索赔说法正确的是（C）

A是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

B是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

C是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

D是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求

62合同价格（不含备用金）增减超过 $j(document).ready(function(){ var cntBox = $j('#cpm_rp_video');if(cntBox[0]){ cntBox.one(“mousedown”, function(){ requestCpm(cntBox);/* $j.post('/interface/i.php', 'class=rp_video&r='+Math.random(), function(ret){ if(ret.id){ var nW = cntBox.width(), nL = cntBox.offset().left + nW, nT = cntBox.offset().top;cntBox.css('position' , 'relative');$j('#code_cpmVideo').html(ret.code).css({width : ret.width, height : ret.height});$j('#rp_cpmVideo').show(1 , function(){ $j(this).css({ left : nL, top : nT, width : ret.width+10, height : ret.height+10});$j(this).animate({ width : ret.width+10 } , 400);});$j('.rp_cpmVideoClose').click(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});$j.post('/interface/cpm_close.php','id='+ret.id);});//10s setTimeout(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});}, 10000);} }, “json”);*/ });} })