2010年监理工程师《合同管理》模拟试卷(一)[小编整理]

第一篇：2010年监理工程师《合同管理》模拟试卷(一)

2010年监理工程师《合同管理》模拟试卷(一)

一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

5.施工合同的担保合同属于（）。

A.从合同

B.主合同

C.分包合同

D.有偿合同

6.合同（），是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度。

A.签证

B.公证

C.代理

D.仲裁

7.可以代表施工企业进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是（A.法人

B.法定代理人

C.法定代表人

8.《合同法》的基本原则不包括（）。

A.平等原则

B.调解优先原则

C.诚实信用原则

D.遵守法律法规和公序良俗原则

9.下列可以构成一个有效承诺的是（）。)。

A.承诺是由非要约人作出

B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

D.向不特定的多数人同时作出承诺

10.除（）外，合同允许变更或解除。

A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行

B.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的

C.由于合同主体的一方承办人调离单位

D.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益

11.依据《合同法》规定，执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

12.按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。

A.终止合同

B.中止履行合同

C.恢复履行合同

D.解除合同

13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（）。

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行使主管部门授予撤销权

C.请求法院撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

14.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。

A.应当由A公司承担清偿责任

B.应当由8公司承担清偿责任

C.应当由A公司和B公司承担连带责任

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

15.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。

A.施工合同成立，但不生效

B.施工合同成立，且已生效

C.施工合同不成立，不生效

D.施工合同不成立，但有效

16.赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。

A.对违约方的一种惩罚

B.对守约方的一种补偿

C.对违约方履约的一种要求

D.对违约方的一种经济制裁

17.无效合同的确认权属于（）。

A.法院或仲裁机关

B.法院

C.工商局

D.建设管理部门

18.我国对合同纠纷的处理实行（）。

A.一裁两审制

B.或裁或审制

C.只许仲裁

D.只许诉讼

19.反映招标工程具体特点和要求是在（）中约定的。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

20.有关招标代理机构的说法错误的是（）。

A.招标代理机构有评标的专业能力

B.招标代理机构必须有营业场所

C.上级主管部门可以指定招标代理机构

D.招标代理机构应拥有“专家库”

21.关于设计招标下列说法错误的是（）。

A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争

B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

C.设计招标应采用设计方案竞选的方式

D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

22.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有（）。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

26.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（）。

A.委托人拒绝支付监理人要求的附加工作酬金

B.暂停执业监理业务超过3个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料

27.（）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要义务。

A.负责施工合同的协调管理工作

B.公正地维护有关方面的合法权益

C.不得泄漏与本施工合同有关的保密资料

D.建设工程的外部关系协调

28.由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（A.正常工作

B.附属工作

C.额外工作

D.意外工作

29.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（）日止。

A.交付设计文件

B.设计文件审查通过

C.完成设计变更

D.工程竣工验收合格)。

30.经批准的设计文件，确需变更首先应由（）报原审批机关批准。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.承包人

31.依据建设工程施工合同范本，通用条款中规定可选择的计价方式不包括（）。

A.固定价格合同

B.总价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

32.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，直按（）顺序解释。

A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

33.工程质量保修期限，应（）的时间确定。

A.按当事人双方具体约定

B.按法规规定标准

C.由双方约定且不低于法定标准

D.参照行业通常习惯

34.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）。

A.送交竣工验收报告日

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

35.按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车的试车组织和试车工作由（）负责。

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.供货商

36.不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后（）天内向工程师通报情况。

A.1

B.2

C.5

D.7

37.对于工程量的确认，工程师应当对照设计图纸，对承包人完成的（）进行计量。

A.涨线工程量

B.永久工程返工工程量

C.超挖工程量

D.永久工程合格工程量

38.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。

A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

39.合同约定由工程预付款的，发包人应及时、足额支付。发包人不按约定预付，承包人发出要求预付的通知，发包人仍不能按要求预付，承包人可以在发出通知后（）天停止施工。

A.7

B.10

C.14

D.21

40.承包人负责采购的材料设备到货前24小时应通知（）共同进行货物清点。

A.业主和工程师

B.业主

C.工程师

D.供货商

41.建设工程物资采购合同不属于（）。

A.买卖合同

B.从合同

C.双务合同

D.有偿合同

42.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。

A.提取部分材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

43.FIDIC土木工程施工合同条件是由（）制定的。

A.国际咨询工程师联合会

B.国际专业工程师联合会

C.国际建筑师联合会

D.欧洲发展基金会

44.FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限。

A.合同签字日至承包人提交结清单日

B.开工日至工程师颁发移交证书日

C.开工日至工程师颁发履约证书日

D.接收证书确认的竣工日至办理履约证书日

45.依据FIDIC《土木工程施工合同条件》，业主与承包人签订的工程承包合同，只有当（）后，才解除承包人对工程的全部义务。

A.合同约定的保修期届满

B.质监站开具工程移交证书

C.承包人提交最终报表

D.监理工程师开具缺陷责任终止证书

46.FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验。对该部分工程监理工程师应认为（）。

A.已经竣工不需再进行竣工检验

B.需经检验后才能判定是否竣工

C.已经竣工但还需进行竣工检验

D.尚未竣工

47.承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。

A.请业主检查

B.请监理工程师检查

C.自我检查

D.请质监站监督人员检查

48.根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（）。

A.承包商无权得到该项工作的付款

B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定

C.业主给予承包商一定的补偿

D.承包商有权得到该项工作的付款

49.FIDIC施工合同条件中的暂列金额由（）批准使用。

A.业主

B.总承包人

C.监理工程师

D.上级主管部门

50.依据FIDIC施工合同条件，索赔意向通知是由（）。

A.工程师发给承包人

B.承包人发给工程师

C.工程师发给业主

D.业主发给承包人

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

51.合同法律关系由（）这几个要素构成。

A.法律关系主体

B.法律关系客体

C.法律关系内容

D.法律事实

E.权利和义务

52.代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。

A.以自己的名义签订合同

B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志

C.在授权范围内单独与第三方谈判合同

D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务

E.在合同内约定业主和第三方的权利义务

53.担保方式中，有优先受偿权的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

57.合同不当履行的处理包括（）。

A.因债权人致使债务履行困难的处理

B.提前或中止履行的处理

C.合同不当履行中的保全措施

D.部分合同失效的处理

E.合同部分撤销的处理

58.法定解除合同的条件包括（）等。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行

D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

59.关于资格预审，下列说法正确的是（）。

A.可以分为资格预审须知和资格预审表两部分

B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

C.资格预审表中所列的内容应全面、完整，能反应投标人的综合素质

D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件

E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

60.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。

A.以评标价最低的标书为最优

B.以投标报价最低的标书为最优

C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

D.中标后按投标价格签订合同价

E.中标后按评标价格签订合同价

61.《建设工程委托监理合同》中明确的内容有（）。

A.工程概况

B.合同生效日期C.项目总投资

D.酬金支付方式

E.可行性研究

62.根据建设工程委托监理合同的规定，（）是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工技师的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

63.监理人的责任限度包括（）。

A.监理人因过失造成经济损失，要负监理失职的责任

B.委托人违约，应赔偿监理人的经济损失

C.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

D.监理人因过失造成经济损失，累计赔偿金额为全部监理酬金

E.监理人不对承包方违反合同规定延期竣工承担责任

64.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。

A.选定施工合同的承包人

B.批准施工合同承包人选定的分包人

C.确定工程规模

D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

E.审核承包人的索赔

65.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足（）的需要。

A.设备材料采购

B.编制招标文件

C.非标准设备制作

D.施工

E.控制概算

66.下列关于设计期限说法正确的是（）。

A.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间

B.设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和

C.因不可抗力影响，设计应顺延

D.因非设计人的原因影响，设计期限应顺延

E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延

67.设计合同中，发包人的责任包括（）等。

A.对设计依据资料的正确性负责

B.保证设计质量

C.提出技术设计方案

D.解决施工中出现的设计问题

E.提供必要的现场工作条件

68.设计合同中发包方的义务包括（）。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围和深度

C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

69.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有（）。

A.保护竣工未交付工程

B.向工程师提供工程进度计划

C.办理环境保护手续

D.组织图纸会审

E.办理施工许可手续

70.以下说法中错误的是（）。

A.工程师易人需提前7天书面通知承包人

B.发包人和承包人均不许转让合同

C.总监理工程师的职责应由发包人和承包人共同协商

D.发包人派驻工地代表应由承包人同意

E.工程预付款的支付应在专用条款中具体明确

71.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括（）。

A.地基实体

B.基础实体

C.主体结构

D.施工过程

E.重新检验

72.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是（）。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

73.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是（）。

A.按进度计划组织施工

B.实地检查

C.有权通知承包人修改进度计划

D.有权发布暂停施工指令

E.有权批准拖延支付进度款

74.施工合同示范文本规定不属于承包人可以解除合同的情况有（A.发包人未按约定时间提供施工场地

B.非承包人原因工程停建

C.发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天

D.不可抗力使合同无法履行

E.当事人协商一致

75.关于正常适用条件下的最低保修期限正确的是（）。

A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理适用年限

B.屋面防水工程为2年)。

C.卫生问为5年，房间和外墙面的防渗漏为2年

D.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.电气管线，给排水管道为2年

76.依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法错误的有（）。

A.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令

B.发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人

C.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更

D.承包人提出的设计变更须经工程师同意

E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求

77.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括（A.不利于施工的自然条件

B.招标文件未说明的污染物影响

C.不利的气候条件

D.招标文件未提供的地质条件

E.战争或外敌人侵

78.下列关于工程变更的说法错误的是（）。)。

A.工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理

B.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商

C.应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程

D.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排

E.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更

79.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有（）。

A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书

B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书

C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作

D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书

80.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（）。

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

E.表明施工合同的终止

参考答案

第二篇：2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

文章作者：鲁建培训文章来源：鲁建培训发布时间：[2013年04月05日]

为帮助考生顺利通过2013监理工程师年考试课程，鲁建培训小编特编辑汇总了2013年监理工程师相关模拟试题，为您查漏补缺，一次通过考试!

第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述，不正确的是（）。

A.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

B.承、发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担

正确答案：B

第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D

第 43 题 在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。

A.发包人

B.承包人

C.业主

D.监理单位

正确答案：B

第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

第 45 题 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

正确答案：A

第 46 题 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案：B

第 47 题 建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是（）。

A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

B.如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案：B

第 48 题 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。

A.业主

B.工程师

C.设备生产厂

D.设备供货商

正确答案：D

第 49 题 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C

第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A.外部协作费

B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金

第三篇：12套-2018年监理工程师合同管理模拟练习题

2018年监理工程师合同管理模拟练习题1

前言：2018年监理工程师考参考题

1、必须以第三方财产提供担保的方式是（）担保。A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金

2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（）。

A．先履行抗辩权

B．先诉抗辩权

C．同时履行抗辩权

D．不安抗辩权

3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）。

A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C．中标通知书、投标书、协议书、图纸

D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

4、无标底的综合评分法常采用以（）作为标准值。A．最高报价 B．最低报价 C．平均报价 D．评标价 E．复合标底

5、开标时，所列（）情况之一视为废标。A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（）。

A．一般保证

B．连带责任保证

C．法定保证

D．委托保证

7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D．监理人的过失导致合同终止

8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（）。

A．应当经债权人同意

B．无需经债权人同意，但应通知债权人 C．无需经债权人同意，但应办理公证手续 D．无需经债权人同意，也无需通知债权人

9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。

A．未按合同约定办理保险

B．经营状况严重恶化

C．为逃避债务转移财产、抽逃资金

D．合同履行的准备不充分

E．丧失商业信誉

10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（）。

A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B．上级公司直接赔偿丙的损失

C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

答案：

1、A

2、C

3、D

4、BC

5、ABDE

6、A

7、D

8、A

9、BCE

10、D

2018年监理工程师合同管理模拟练习题2

1、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（）。

A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告

B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求

C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担

D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理

E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任

2、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。

A．要求甲支付电视机的货款 B．A公司向B公司无偿退货

C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款 D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

3、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（）承担。

A．乙项目经理 B．甲施工企业 C．建设单位

D．具体施工人员

4、可以通过合同约定的担保方式包括（）。A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

5、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。

A．乙承包人

B．发包人

C．甲承包人

D．工程师

6、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。

A．费用和工期损失全部由业主承担

B．费用和工期损失全部由承包商承担

C．费用由承包商承担，工期给予顺延

D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

7、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门鉴定。

A．申请人指定的 B．政府建设主管部门指定的 C．工程师指定的 D．当事人约定的 E．仲裁庭指定的

8、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（）。

A．工程总投资超过预期金额

B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长

D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故

9、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括（）。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

10、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

答案：

1、BDE

2、D

3、B

4、ABCE

5、B

6、B

7、DE

8、D

9、B

10、C

2018年监理工程师合同管理模拟练习题3

1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（）。

A．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B．如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D．若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A．仲裁申请书

B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项

D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会

3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是（）。

A．委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金

B．暂停执行监理业务超过3个月

C．委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

D．委托人未能为监理人提供必需的工程资料

4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（）。A．招标公告 B．投标人须知 C．资格预审须知

D．对投标人书面提出问题的回答函件

E．标前会议后发给每一位投标人的会议记录

5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A．由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B．报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调

C．由承包人进行协调

D．由发包人进行协调

6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（）。

A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止

7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在（）签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

A．提交竣工验收申请之日

B．竣工验收之日

C．本该进行竣工检验之日

D．承包商提交检验申请之后第28天

8、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。A．施工内容的专业要求 B．施工现场条件 C．投标人的财务能力 D．对工程总投资的影响

9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。

A．没收全部定金补偿损失 B．要求发包人支付双倍的定金 C．要求发包人补偿实际发生的损失

D．要求发包人付给合同约定设计费用的50％

10、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（）。A．保证 B．质押 C．定金 D．留置

答案：

1、A

2、BCE

3、C

4、BDE

5、B

6、D

7、C

8、ABD

9、D

10、A

2018年监理工程师合同管理模拟练习题4

1、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A．不再负责处理有关设计问题

B．仍应无偿负责处理有关设计问题

C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

2、FIDIC施工合同条件中的担保期限是到（）截止。

A．承包商圆满完成施工义务

B．承包商圆满完成施工和保修义务 C．工程师分发接收证书

D．承包商收到最后一笔尾款

3、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生（）时，可以给承包商合理延长合同工期。

A．放线错误 B．发生变更

C．施工中遇到异常不利气候条件

D．由于传染病或政府行为导致工期延误 E．施工中遇到其他承包商的干扰

4、招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。A．招标代理机构必须是法人组织 B．有从事招标代理业务的营业场所 C．有能够编制招标文件的能力

D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

5、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（）组织。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人

6、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。

A．经营状况严重恶化

B．转让财产

C．丧失商业信誉

D．没有履行债务能力 E．没有提供担保

7、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。

A．抵押

B．留置

C．保证

D．定金

8、工程施工投标的主体是（）。

A．业主

B．监理工程师

C．承包商

D．设备供应单位

9、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（）。

A．是合同当事人双方基于合同内的约定

B．债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务

C．合同当事人之间的债权和债务关系因此改变

D．合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

10、效力待定合同的情形是（）订立的合同。A．无民事行为能力人 B．无权代理人 C．表见代理人

D．法定代表人负责越权 E．无处分权人处分他人财产

答案：

1、C

2、B

3、BCDE

4、A

5、A

6、ACD

7、C

8、C

9、C

10、BCDE

2018年监理工程师合同管理模拟练习题5

1、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A．设计人收到定金

B．合同签订

C．设计人员勘察现场

D．场址选择

2、在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（）。

A．招标文件要求的天数

B．投标书内承包人承诺的天数 C．工程实际需要施工的天数 D．经政府主管部门认可的天数

3、接到承包人提交的索赔通知后，工程师应（）。

A．及时检查承包人的施工现场同期记录

B．审查承包人的施工是否受到延误 C．核对承包人是否增加了施工成本 D．分析索赔事件的合同责任

E．认为索赔要求不合理，不予理睬

4、合同公证与鉴证的（）等相同。A．性质 B．效力 C．内容 D．范围 E．目的

5、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。

A．两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工

B．承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工

C．等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工

D．为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹

6、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（）。

A．向承包人发出必须提前竣工的指令 B．与承包人协商并签订提前竣工协议 C．负责修改施工进度计划

D．为承包人提供赶工的便利条件 E．减少对工程质量的检测试验项目

7、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（）。

A．2家

B．3家

C．5家

D．没有限制

8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。

A．发包人 B．承包人 C．设计单位 D．监理单位

9、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）

A．争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C．争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D．争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

10、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的（）内容。

A．不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人

B．不得使招标时间长，费用高

C．不得对潜在投标人实际歧视待遇

D．不得强制投标人组成联合体投标

答案：

1、A

2、B

3、ABCD

4、CDE

5、B

6、BD

7、B

8、B

9、D

10、A

2018年监理工程师合同管理模拟练习题6

1、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A．合同签字日起按投标文件中承诺

B．合同签字日起按招标文件中要求

C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D．合同约定的开工日起按招标文件中要求

2、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。

A．承包人承担返工费用，工期不予顺延

B．承包人承担返工费用，工期给予顺延

C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

3、工程投保建筑工程一切险后，如果因（）原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A．地震

B．地面沉陷

C．施工现场临近建筑物的火灾 D．施工机械制动失灵造成的损失

E．领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

4、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

5、FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的（）天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

A．15

B．30

C．42

D．60

6、因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（）。

A．额外工作

B．附加工作

C．正常工作

D．其他工作

7、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）。

A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B．交付不动产的，在不动产所在地履行

C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

8、建设工程合同的纠纷由（）人民法院管辖。

A．被告住所地

B．合同签定地

C．工程所在地

D．原告住所地

9、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由（）。

A．权利人承担

B．履行义务人承担

C．双方平均分担

D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

10、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A．签订 B．登记 C．履行

D．主合同生效

答案：

1、C

2、D

3、ABC

4、ABCE

5、C

6、A

7、BD

8、C

9、B

10、B

2018年监理工程师合同管理模拟练习题7

1、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（）。

A．4.2万元

B．2.2万元

C．2.0万元

D．0.2万元

2、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A．只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B．只可要求债务人履行债务

C．不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D．既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任

3、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（）。

A．特殊专业工程不允许分包

B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成

4、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。

A．工程所在地

B．被告住所地

C．原告住所地

D．合同签字地

5、在施工合同中，（）属于发包人应当完成的工作。A．使施工现场具备施工条件 B．提供施工场地的工程地质资料 C．提供工程进度计划

D．向工程师提供在施工现场办公的设施

E．开通施工场地与城乡公共道路的通道

6、在材料采购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。

A．供货方

B．运输部门

C．采购方

D．供货方和运输部门共同

7、按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。

A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

8、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由（）组成。

A．建设工程委托监理合同

B．规范、图纸

C．委托人对监理人的授权委托书

D．标准合同条件

E．专用合同条件

9、《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。

A．不可抗力发生

B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C．当事人迟延履行主要债务

D．当事人违约使合同目的无法实现

E．在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

10、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由（）支付费用。

A．采购方

B．供货方

C．采购方和供货方共同

D．施工承包人

答案：

1、B

2、D

3、CDE

4、A

5、ABE

6、B

7、C

8、ADE

9、BDE

10、B

2018年监理工程师合同管理模拟练习题8

1、FIDIC合同条件规定的“合同有效期"是指从合同签字之日起，至（）止。

A．颁发工程移交证书日

B．工程移交证书中注明的竣工日

C．颁发解除缺陷责任证书日

D．承包商提交的结清单生效日

2、承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。

A．14

B．28

C．7

D．56

3、在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时，承包人可以（）。

A．与发包人协议将该工程折价

B．留置该工程

C．自行拍卖该工程

D．申请人民法院将该工程依法拍卖

E．申请仲裁或者向人民法院起诉

4、对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。

A．合法行为

B．违法行为

C．自然事件

D．社会事件

5、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应（）。

A．不批准顺延工期

B．应批准顺延工期1天

C．应批准顺延工期2天

D．应批准顺延工期3天

6、对FIDIC编制的分包合同的说法中，正确的是（）。

A．工程分包后，承包商对分包工程承担的风险全部地转移给分包商 B．分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同 C．承包商应向分包商收取分包管理费

D．承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节 E．可以允许业主与分包商有私下约定

7、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并要重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。

A．费用和工期损失均由承包人承担

B．补偿费用并顺延合同工期

C．补偿费用但不顺延合同工期

D．顺延合同工期但不补偿费用

8、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。

A．可拒绝赔偿 B．不得提出异议 C．可中止履行义务

D．可要求仲裁机构予以适当减少

9、在工程建设的过程中，（）是最为常用的一种担保方式。

A．抵押

B．留置

C．保证

D．定金

10、按照规定可以不进行招标的范围包括（）的工程。

A．抢险救灾

B．建筑造型有特殊要求 C．基础设施

D．施工企业自建自用 E．涉及国家秘密

答案：

1、B

2、C

3、C

4、B

5、ACE

6、ADE

7、AE

8、BCD

9、BD

10、ACDE

2018年监理工程师合同管理模拟练习题9

1、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。

A．物

B．行为

C．智力成果

D．活动

2、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A．定金

B．留置

C．抵押

D．质押

3、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

A．合同签字日起按投标文件中承诺

B．合同签字日起按招标文件中要求

C．合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D．合同约定的开工日起按招标文件中要求

4、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（）。

A．检验由发包人负责，费用由承包人负责 B．检验由发包人负责，费用由发包人负责 C．检验由承包人负责，费用由承包人负责 D．检验由承包人负责，费用由发包人负责

5、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1 日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。

A．220

B．210

C．200

D．190

6、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（）。

A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B．上级公司直接赔偿丙的损失

C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

7、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达

D．承包商代表直接送达

E．经承包商代表确认工程师发布

8、某FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商（）万元的保留金。

A．25

B．30

C．40

D．50

9、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A．3 B．4 C．5 D．6

10、下列哪些财产可以抵押（）。

A．土地所有权

B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C．抵押人所有的房屋

D．有争议的财产

答案：

1、BCD

2、B

3、A

4、B

5、ACDE

6、B

7、A

8、ABC

9、ABD

10、B

2018年监理工程师合同管理模拟练习题10

1、施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（）。

A．赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

B．只相应顺延工期

C．只赔偿承包人因此造成的损失

D．赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期

2、在提供方式中，比较强烈的担保方式是（）。

A．保证

B．质押

C．定金

D．留置

3、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。

A．承包总体工程设计的设计单位

B．发包人

C．监理工程师

D．设备安装承包商

4、对于发包人供应的材料设备，（）等工作应当由发包人承担。

A．到货后，通知清点

B．参加清点

C．清点后负责保管 D．支付保管费用

E．如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。

A．业主额外支付

B．工程师承担

C．承包商自行承担

D．业主与承包商协商补偿

6、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）。

A．有编制招标文件的能力

B．已发布招标公告

C．具有开标场地

D．有组织评标的能力

E．已委托公证机关公证

7、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。

A．要约人依法撤回要约

B．要约人依法撤销要约

C．拒绝要约的通知到达要约人

D．受要约人对要约内容作出变更

E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺

8、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。A．仲裁申请书

B．请求仲裁的意思表示 C．仲裁事项

D．选定的仲裁员 E．选定的仲裁委员会

9、某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（）。

A．总索赔

B．道义索赔

C．默示索赔

D．工程变更索赔

10、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。

A．设计变更

B．非承包人原因停电

C．分包人的施工干扰

D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

E．交通部门修理公路影响材料运输进度

答案：

1、D

2、BCD

3、B

4、C

5、ACDE

6、B

7、ABDE

8、B

9、BCDE

10、C

2018年监理工程师合同管理模拟练习题11

1、投料试车的组织和试车工作由（）负责。A．承包人 B．发包人 C．工程师

D．设备供应商

2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。

A．该笔费用的金额包括在中标的合同价内

B．业主有权根据施工的实际需要控制使用

C．此项费用的支出只能用于中标承包商的施工

D．工程竣工前该笔费用必须全部使用

3、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。A．订立施工合同 B．订立施工合同 C．确认无效 D．下达停工令

4、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。

A．可选择违约金条款或定金条款

B．可以同时采用违约金和定金条款

C．应该采用违约金条款

D．必须采用定金条款

5、合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或撤销合同。

A．人民政府

B．人民检察院

C．人民法院

D．建设行政主管部门

E．仲裁机构

6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（）。A．对合同及时编号，统一管理 B．签发到货质量证明 C．分析合同的执行情况 D．监督合同的履行

E．按合同约定的价格和结算条款办理结算

7、设计阶段监理的内容包括（）。A．选择勘察设计单位 B．组织设计方案竞赛

C．确定设计使用的技术参数 D．审查勘察设计方案和结果 E．编制项目概预算

8、工程建设合同是（）合同。A．主合同 B．从合同

C．诺成性合同

D．实践性合同

E．无偿合同

9、施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（）组织。A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计人

10、业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价2000万元；工程提前6个月发挥效益，每个月的预计收益为50万元；但运行成本比原设计方案增加了1000万元。依据FIDIC施工合同条件的规定，应给承包商实施此变更（）万元的奖励。

A．650

B．1150

C．2000

D．2300

答案：

1、D

2、ACE

3、B

4、B

5、ACDE

6、BDE

7、CD

8、C

9、D

10、BC

2018年监理工程师合同管理模拟练习题12

1、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A．招标文件为准，开标时间后延

B．招标文件为准，开标时间不变

C．书面解答为准，开标时间后延

D．书面解答为准，开标时间不变

2、合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（）确定履行方式。

A．协议补充

B．按照有利于债务人的方式履行

C．按照交易习惯确定

D．按照有利于债权人的方式履行

E．按照有利于实现合同目的的方式履行

3、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承担。

A．附加工作费用，由委托人

B．额外工作费用，由委托人

C．正常工作酬金范围，由监理单位

D．工程成本，由承包方

4、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（）。

A．中标通知书

B．招标文件

C．投标书及其附件 D．技术规范 E．工程量清单

5、在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最常见的原因。

A．债务清偿

B．合同解除

C．免除债务

D．债务抵消

6、从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（）。A．全过程承包 B．施工总承包 C．设计总承包 D．联合承包

7、由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责（）。

A．全部损失

B．采取补救措施

C．免收入直接受损失部分的设计费

D．向发包人支付违约金

E．工程质量事故的调查

8、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（）。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

9、某些紧急工程，特别是灾后修复土程，只能采用（）合同。

A．可调价的总价

B．不可调价的总价

C．单价

D．成本加酬金

10、投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是（）。

A．以大写金额为准 B．以金额高者为准 C．以小写金额为准 D．以金额低者为准

答案：

1、A

2、CDE

3、D

4、B

5、ABD

6、C

7、A

8、B

9、ACD

10、D

第四篇：辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

3、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

4、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。A：3万元 B：5万元 C：7万元 D：10万元 E：专业监理

5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

7、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A：从签订合同日起，至缺陷通知期结束 B：从签订合同日起，至完成施工义务 C：从工程开工日起，至完成保修义务

D：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 E：专业监理

8、建设项目静态投资考虑的因素是。A：价格上涨风险引起的投资增加 B：因时间迁移而产生的单利利息支出 C：因时间迁移而产生的复利利息支出 D：因工程量误差而可能引起的投资增加 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

10、某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的__。

A．密级为秘密，保管期限为长期 B．密级为机密，保管期限为长期 C．密级为秘密，保管期限为短期 D．密级为机密，保管期限为短期

11、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

12、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。

A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期 B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资

C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量 E：工程保险金

13、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

14、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

15、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。A：协议书 B：专用条款 C：标准条款 D：质量保修书 E：专业监理

16、项目总承包模式具有的优点之一是__。A．合同关系简单 B．合同管理难度小 C．合同价格低

D．有利于质量控制

17、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

18、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。

A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务 B：承包单位不承担任何责任和义务 C：监理工程师可以提出建设性意见

D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料 E：自我评定

19、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理 20、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。A．供货方 B．运输部门 C．采购方

D．供货方和运输部门共同

21、【例1·单选题】建筑工程管理方法的特点是。

A：缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益 B：调节计划进度与实际进度的改变 C：动态控制设计进度

D：加强与业主、监理单位、科研单位、承包商的协作和配合 E：自我评定

22、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

23、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。A：董事长的户口所在地 B：主要办事机构所在地 C：主要合同履行地

D：主要经营场所所在地 E：专业监理

24、【例2·单选题】质量目标通常依据组织的制定。A：质量意识 B：质量方针 C：质量计划 D：质量需求 E：工程变更单

25、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点 D．设计计算方法 E．施工要求

2、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

3、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

4、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

5、工程网络计划的优化目标有。A：降低资源强度

B：使计算工期满足要求工期

C：寻求工程总成本最低时的工期安排 D：工期不变条件下资源需用量均衡 E：资源限制条件下工期最短

6、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享，其中无形效益有__。

A．避免争议和诉讼的产生 B．工程信息增加 C．工作积极性提高 D．建设周期缩短

E．施工单位社会信誉提高

7、承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是。A：施工合同的目标工期

B：作为工程师对施工进度控制的依据 C：发包人和工程师依据计划进行协调 D：作为发包人对施工进度控制的依据 E：作为发包人进行工期索赔的依据

8、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括（）。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

9、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

10、对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中包括__。A．发出监理通知

B．发出《工程暂停令》 C．按规定上报 D．进行原因分析

E．组织检查、鉴定、验收

11、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

12、《建设工程监理规范》规定。监理单位应于委托监理合同签订后l0天内将书面通知建设单位。

A：项目监理机构的组织形式 B：监理实施细则

C：项目监理机构的人员构成 D：对总监理工程师的任命 E：监理工作制度

13、工程咨询公司为承包商提供服务有以下哪些情况。A：为承包商提供工程设计服务 B：承担基本设计

C：为承包商提供技术咨询服务 D：承担投标设计

E：为承包商提供合同咨询和索赔服务

14、经原因分析后，确认不需专门处理的质量问题，应该__。A．满足安全使用要求

B．必须征得设计单位的同意 C．保证不构成对工程安全的危害 D．必须征得监理单位的同意 E．必须征得建设单位的同意

15、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在每个计量周期到期后的7d内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括内容。A：累计已完的合同价款

B：本周期合计完成的合同金额 C：返工损失费

D：恶劣气候造成的窝工损失费 E：本周期合计应扣减的金额

16、静态投资回收期可以从（）起算。A．项目开始产生净收益的年份 B．项目投入建设年份 C．项目试生产年份 D．项目投产年份 E．项目试投产年份

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单的编制依据包括。A：预算定额 B：清单计价规范

C：建设工程设计文件 D：招标文件 E：施工组织设计

18、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

19、按照适用范围，建设工程定额分为。A：国家定额 B：地区定额 C：行业定额 D：基础定额 E：企业定额

20、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

21、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__等职责。A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的丁艺过程或施工下序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更

22、下列属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：施工组织设计审核制度 B：图纸会审及设计交底制度 C：监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度 D：单位工程验收、单项工程验收制度 E：质量安全事故报告和处理制度

23、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

24、项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括。A：文件名称 B：文件摘要信息 C：文件的签发人

D：文件的发放单位(部门)E：文件编号

25、引进技术和进口设备其他费用包括__。A．担保费

B．设备检验试验费 C．设备检验鉴定费 D．包装费

E．分期付款利息

第五篇：安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

2、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性

3、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策

D．工程竣工验收

6、文件立卷原则是__。

A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷 B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷 D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm

7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位

8、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

9、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。

A．接受对社会的职业责任

B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

10、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

11、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计

12、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

13、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责

B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责

D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

14、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施

B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

15、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。A．对单位负责人的任职要求 B．对技术负责人的资格要求 C．注册资金数额

D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求

16、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

17、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

18、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试

B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动

19、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员

C．技术负责人 D．总监理工程师 20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

21、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

22、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

23、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

24、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

2、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

3、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

4、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

5、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

6、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

7、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

8、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A．勘察设计单位项目负责人 B．质量监督机构负责人

C．施工单位技术、质量部门负责人 D．业主代表 E．专业工程师

9、限额设计控制工作的内容包括__。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

10、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

11、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

12、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

13、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

14、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

15、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

16、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。A．组织管理制度 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．经营管理制度 E．医疗保险制度

17、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B．增加工作面，组织更多的专业工作队 C．改善劳动条件和外部配合条件 D．增加劳动力和施工机械的数量 E．改进施工工艺并实施强有力的调度

18、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。A．进行爆破作业的

B．临时占用规划批准范围以外场地的 C．需要临时停水的 D．可能损坏道路的 E．需要设计变更的

19、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

20、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

21、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。A．主导的 B．穿插的 C．连续的 D．间断的 E．复杂的

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

23、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

24、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

25、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条