台湾省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题

第一篇：台湾省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题

台湾省2017年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模

拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C：由承包人进行协调 D：由发包人进行协调 E：专业监理

2、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是。A：编制单位工程施工进度计划 B：协助承包单位确定工程延期时间 C：调整施工总进度计划

D：定期向业主提供工程进度报告 E：自我评定

3、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时，一般以拟建项目的作为估算其他专业投资的基数。

A：主要车间的建筑安装工程投资 B：设备投资

C：建筑工程投资

D：主要设备的安装费用

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。A：审核施工进度计划

B：控制施工工作按进度计划执行 C：争取提前工期完成工程 D：发布工程暂停令 E：专业监理

5、某大型商场首层的设计层高4．2m，框架梁高0．6m。承包商实际完成的梁高0．8m。则监理工程师应予以计量的工程量是按高考虑的。A：0．6m B：0．8m C：0．2m D：1m E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是__。A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押

7、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A：①→③→④→②→⑤ B：④→③→②→①→⑤ C：④→②→③→①→⑤ D：②→④→③→①→⑤ E：自我评定

8、《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在__到达受要约人。A．要约到达对方之前 B．受要约人发出承诺之后 C．受要约人发出承诺之前 D．承诺到达对方之前

9、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，监理规划在不同单位的归档保存要求是。

A：建设单位长期保存，监理单位长期保存 B：建设单位短期保存，监理单位长期保存 C：建设单位长期保存，监理单位短期保存 D：建设单位短期保存，监理单位短期保存 E：工程保险金

10、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。

A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B：仲裁事项可以通过默示的方式体现

C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效 E：专业监理

11、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：固定工期、固定费用 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理

12、在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了__的监理实施原则。A．公正、独立、自主 B．权责一致

C．总监理工程师是责任主体 D．总监理工程师是权力主体

13、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括。A：施工组织设计

B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础和主体结构的安全性

D：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字 E：工程保险金

14、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是。

A：代理人没有证据证明该代理行为无效 B：被代理人无法承担责任

C：该行为不属于代理人的个人行为

D：代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的 E：专业监理

15、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。A：业主 B：工程师 C：承包商

D：承包商代表 E：专业监理

16、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。

A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D．必须由总承包单位自行完成17、如图所示双代号网络图中的。A：虚工作②→③是多余的 B：虚工作④→⑤是多余的 C：虚工作⑤→⑥是多余的 D：所有虚工作均为必要的 E：自我评定

18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是。A：申请仲裁的意思表示 B：仲裁事项

C：选定的仲裁委员会名称 D：适用的仲裁规则 E：专业监理

19、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：管理措施

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。A．必须由总承包单位自行完成

B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

21、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是__。A．清水楼梯踏步 B．镶面大理石柱 C．地漏 D．垃圾道

22、【例1．单选题】某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10％，则基本预备费为万元。A：260 B：270 C：276 D：292 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。A：提前工期1个月给予承包人奖励

B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D：因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任

E：专业监理

24、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A．国务院

B．工商行政管理部门

C．国务院安全行政主管部门 D．国务院建设行政主管部门

25、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括。A：投资计划年度分配表 B：工程项目一览表 C：工程项目进度平衡表 D：年度建设资金平衡表 E：自我评定

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例5·多选题】工程项目年度计划的内容包括。A：投资计划年度分配表 B：年度建设资金平衡表 C：年度计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：年度设备平衡表

2、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有。A：工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B：工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C：工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D：被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E：被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

3、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有__。A．投标人提供投标保函

B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函

4、下列选项中，需要持证上岗的特殊作业人员的是__。A．电工 B．电焊工 C．混凝土工 D．架子工 E．钢筋工

5、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括__。A．勘察工作方案执行的情况 B．现场作业人员的情况

C．原始资料取得的方法、手段 D．项目技术管理制度是否健全 E．所使用的仪器设备的情况

6、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据

B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制

D：质量检查情况 E：质量特性指标

7、工程监理企业申请晋升资质等级，在申请之日前1年内有__行为，建设行政主管部门将不予批准。A．与建设单位串通投标的 B．转让工程监理业务的

C．超越本单位资质等级承揽监理业务的

D．与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的 E．为施工单位指定分包商的

8、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由（）分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

9、__是监理单位的权利。

A．选择工程分包单位的认可权

B．选择施工总承包单位的确认权与否决权 C．工程实际竣工日期的签认权 D．工程施工进度的检查、监督权 E．设计变更的审批权

10、设计合同中，发包人的责任包括__等。A．对设计依据资料的正确性负责 B．保证设计质量

C．提出技术设计方案

D．解决施工中出现的设计问题 E．提供必要的现场工作条件

11、GB 50319—2000《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有__。A．监理工作联系单 B．监理工程师通知单 C．监理工程师通知回复单 D．工程变更单 E．会议通知单

12、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

13、下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是。A：应当有2个以上发起人

B：公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的30％ C：须有半数以上的发起人在中国境内有住所

D：股份有限公司注册资本的最低限额为人民币伍佰万元

E：股份有限公司采取发起方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额

14、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有__。A．进度控制工作流程 B．材料进场及检验安排 C．业主提供施工条件的进度协调程序 D．工程进度款的支付时间与方式 E．进度控制的方法和具体措施

15、检验批的资料检查内容包括__。A．施工图纸

B．隐蔽工程检查记录

C．图纸会审和设计交底纪要

D．质量管理资料和施工单位操作依据 E．工程测量、放线记录

16、工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有。A：收集有关进度报表资料 B：查阅施工日志和记录

C：现场跟踪检查工程实际进展 D：组织施工负责人参加现场会议 E：审核工程进度款支付凭证

17、在施工合同中，发包人的义务通常包括。A：平整施工场地 B：提供工程进度计划

C：确保施工所需水、电供应 D：负责施工现场的安全保卫

E：办理施工临时用地的批准手续

18、下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有__。A．当事人一方要求解除合同的，应当在30日前通知对方 B．解除合同的通知必须采取书面形式

C．暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知 D．合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任

E．因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿

19、违反合同当事人承担责任的形式有__。A．支付违约金 B．罚金 C．抵押

D．赔偿损失 E．继续履行

20、FIDIC施工合同条件下工程支付的条件为__。A．工程变更项目必须有监理工程师的变更通知 B．工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字 C．支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 D．设计变更必须同原设计单位出图 E．承包商的工作使监理工程师满意

21、国际上。工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有。A：与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B：作为总承包商，承担项目的主要责任和风险．而承包商则作为分包商 C：以Project Controlling模式参与工程实施

D：以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目 E：以非代理型CM模式参与工程实施

22、要有效地控制项目投资，应从等多方面采取措施。A：质量 B：技术 C：经济 D：合同 E：组织

23、分包商应立即执行的变更指令包括。A：工程师直接送达的书面指令 B：工程师代表直接送达的书面指令 C：承包商代表直接送达的书面指令

D：经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E：经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

24、下列属于大中型公用事业工程的是。

A：项目总投资额在3000万元以上供水、供电、供气、供热等市政工程项目 B：项目总投资额在3000万元以上卫生、社会福利等项目 C：项目总投资额在3000万元以上科技、教育、文化等项目 D：项目总投资额在3000万元以上体育、旅游、商业等项目 E：5万平方米以上的住宅建设工程

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单的编制依据包括。A：预算定额 B：清单计价规范

C：建设工程设计文件 D：招标文件 E：施工组织设计

第二篇：2015年下半年宁夏省注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试题

2015年下半年宁夏省注册监理工程师合同管理：竣工试验

程序考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备

B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工

2、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行。A：见证取样检测 B：主控项目的复查 C：抽样检测

D：检验资料的抽查 E：工程变更单

4、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括。A：施工部署是否合理

B：施工总平面图布置是否合理

C：质量保证措施是否可靠并具有针对性 D：征地拆迁工作是否满足工程进度的需要 E：工程保险金

5、在组织流水施工时，称为流水步距。

A：某施工专业队在某一施工段的持续工作时间

B：相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间 C：某施工专业队在单位时间内完成的工程量

D：某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间 E：自我评定

6、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法 C：概算指标法

D：类似工程预算法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、【例4·单选题】在某建设项目投资构成中，建筑安装工程费为2000万元，设备及工、器具购置费为1000万元，工程建设其他费用为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为万元。A：5980 B：5580 C：3780 D：4180 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。A：业主 B：监理单位 C：设计单位 D：总承包单位 E：工程保险金

9、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。A：编制投资控制工作流程 B：参与合同修改 C：审核竣工结算

D：对变更方案进行技术分析

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、建设工程监理的实施需要的委托和授权。A：施工单位 B：建设单位 C：监理单位 D：政府部门 E：工程保险金

11、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。A：职务代理 B：指定代理 C：法定代理 D：委托代理 E：专业监理

12、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

13、某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价，施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数，实际竣工月计算的调价系数为，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为。A：1．0 B：1．O5 C：1．O6 D：1．O7 E：专业监理

14、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理

15、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。

A．监理实施细则 B．不合格项目通知 C．供货单位资质材料

D．月付款报审与支付凭证

16、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。

A：工程暂列 B：工程实体 C：非工程实体 D：分部分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。A．概算定额 B．预算定额 C．工程量清单 D．施工定额

18、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。A：可以拒绝执行

B：应当执行，但可获得费用补偿

C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿 D：应当执行，不能获得补偿 E：专业监理

19、下列财务评价指标中，能反映项目偿债能力的是。A：投资回收期 B：总投资收益率

C：项目投资财务净现值 D：利息备付率

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、建设工程委托监理合同的终止日为之日。A：监理合同内注明的监理工作完成 B：监理的工程竣工验收通过

C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D：监理的工程保修期届满 E：专业监理

21、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A：参加工程竣工验收 B：编写工程质量评估报告 C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

22、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由承担。A：承包人 B：发包人 C：监理单位 D：钢材供应商 E：专业监理

23、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。

A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用编制设备安装工程概算。A：综合扩大单价法 B：概算指标法

C：修正概算指标法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为（）。A．图纸审查

B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底

D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检

2、建设工程监理的主要任务是__。A．控制建设工程投资 B．控制建设工程制度 C．建设单位进行招标

D．协助施工单位进行索赔 E．控制建设工程质量

3、监理实施细则的审核内容主要包括。A：编制依据的审核

B：工程质量控制方法的审核 C：项目监理人员的审核

D：监理工作方法和措施的审核

E：安全生产管理监理工作内容的审核

4、为确保作业质量，总监理工程师在施工过程中下达停工令的情况包括__。A．未经项目经理审查同意擅自变更设计或修改图纸进行施工 B．隐蔽作业未经依法查验合格而擅自封闭 C．承包单位拒绝项目监理机构管理

D．擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进行施工 E．擅自采用未经审查认可的代用材料

5、由于承包人原因造成工程拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有。

A：赶工导致施工成本增加 B：工程拖期后物价上涨

C：工程拖期产生的附加监理费 D：工程拖期引起的贷款利息增加 E：工程拖期产生的业主盈利损失

6、监理单位的技术主管部门对项目监理机构应人员配备方案从方面来审核。A：组织机构

B：人员数量满足程度 C：派驻现场人员计划表 D：监理工作流程图

E：专业人员不足时采取的措施是否恰当

7、利用横道图表示工程进度计划的特点有。

A：形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路 B：易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C：能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期 D：能反映工程费用与工期之间的关系 E：可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

8、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价

D：工程量偏差 E：计日工

9、某钢筋绑扎工程计划进度与实际进度如下图所示，该图表明本工程。A：第1周内实际进度拖后3％ B：第3周内未实施

C：第4周内实际进度超前5％ D：至第5周末实际进度拖后8％ E：第3周内计划完成8％

10、建设工程投资中的动态投资部分包括。A：工程建设其他费

B：设备及工、器具购置费 C：涨价预备费 D：铺底流动资金 E：建设期利息

11、招标人根据__确定工程项目发包的范围。A．施工图设计

B．工程建设总进度计划 C．工程特点

D．招标人的管理能力 E．招标广告

12、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

13、下列选项属于网络计划时间参数的有。A：工期

B：两项工作之间的时间间隔 C：最早完成时间 D：节点最早时间 E：节点时差

14、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则为。A：合同条件

B：承包单位施工技术条件 C：关键路线 D：实际情况

E：业主的资金来源条件

15、设计概算可分为。A：单位工程概算 B：一般土建工程概算 C：单项工程综合概算 D：建设工程总概算 E：预备概算

16、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。A：协助业主确定工期总目标 B：办理工程立项审批或备案手续 C：办理建筑材料及设备订货手续 D：调查和分析环境及施工现场条件 E：编制施工图出图计划

17、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括。A：建设工程总进度目标对施工工期的要求 B：工期定额

C：施工进度计划

D：类似工程项目的实际进度 E：工程条件的落实情况

18、质量计划与现行施工组织设计相比较，（）相同。A．针对的对象 B．编制的内容

C．编制所依据的原理 D．编制对象 E．存在的形式

19、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括（）。A．协助建设单位进行物资供应的决策 B．组织物资供应招标工作 C．编制或审核物资供应计划 D．办理物资运输等有关事宜 E．签署物资供应合同 20、【例5·多选题】已知网络计划中工作A有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作A的持续时间为9天。则工作A。A：总时差为3天 B：自由时差为0天 C：总时差为2天 D：自由时差为2天

E：与紧后工作时间间隔分别为0天和3天

21、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为。A：履行期限条款 B：结算条款 C：清理条款 D：质量条款 E：违约责任条款

22、进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性

23、某不确定因素的敏感度系数越大，说明__。A．对项目的目标值影响较大 B．对项目的目标值影响较小 C．不用对该因素进行控制 D．项目风险越小 E．项目风险越大

24、监理工程师控制工程建设进度的信息管理措施包括__。A．进行项目风险因素分析

B．实际进度与设计进度的动态比较 C．确定进度协商工作制度 D．分解项目并建立编码体系 E．定期向业主提供进度比较报告

25、下列关于格式条款的说法正确的有。

A：提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务 B：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

C：对格式条款有两种以上解释的，应当做出利于提供格式条款一方的解释 D：格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款

E：提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效

第三篇：山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

山西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。

A：需承包人书面通知工程师 B：应经建设行政主管部门批准 C：应经工程师批准

D：需承包人书面通知发包人 E：专业监理

2、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。A：煤炭 B：铁路 C：邮政

D：商品住宅 E：工程保险金

3、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：建设工程设计合同 D：建设工程施工合同 E：专业监理

5、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。A：自然人 B：法人 C：智力成果 D：其他组织 E：专业监理

6、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。A．建设工程的特点 B．建设单位的需要 C．本单位的特点 D．主管部门的要求

7、根据保险公司公布的潜在损失一览表，对建设工程风险进行识别的方法是。A：专家调查法 B：经验数据法 C：初始清单法 D：风险调查法 E：工程保险金

8、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A：业主代表 B：技术负责人 C：总监理工程师 D：专业监理工程师 E：自我评定

9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

10、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

11、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

12、委托监理合同法律关系的客体是__。A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划

D．监理投标方案

13、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。A：法定代表人 B：技术负责人 C：专业负责人

D：主管部门负责人 E：工程变更单

14、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。A：离岸价 B：到岸价

C：离岸价+国外运费 D：到岸价+外贸手续费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。

A：估计工程量单价 B：纯单价 C：可调总价 D：可调单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：零星工作项目表

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、图4-8是工作K的实际进度与计划进度的比较，如K的全部工程量为W，则从中可以看出K工作二月份的计划施工任务量是。A：14％W B：15％W C：16％W D：17％W E：自我评定

18、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。A：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金

19、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。

A：该工作实际进度超前的天数 B：该工作实际进度拖后的天数 C：该工作的实际投资超额量 D：劳动量投入的多余量 E：自我评定

20、利用横道图表示工程进度计划．其不足是不能明确反映。A：整个工程单位时间内的资源需求量 B：各项工作的开始时间和完成时间 C：各项工作之间的搭接关系 D：工程费用与工程总工期之间的关系 E：自我评定

21、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

22、关于建设工程监理的说法，正确的是。

A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

23、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

24、关于供货方代运货物的说法错误的是。

A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货 B：采购方接收后，运输部门不再负责 C：在交运前出现的问题，由供货方负责

D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责 E：专业监理

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级、直至吊销资质证书。A：1万元以上5万元以下 B：5万元以上l0万元以下 C：10万元以上30万元以下 D：30万元以上50万元以下 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

2、下列属于监理工程师不予注册的情形有。A：不具有完全民事行为能力的

B：未达到监理工程师继续教育要求的 C：在两个或者两个以上单位申请注册的 D：年龄超过60周岁的

E：以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

3、建设工程质量的特性主要表现在。A：节能性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：全面性

4、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。A．完成合同约定的所有内容 B．发包人提出工程竣工报告

C．有施工单位签署的工程质量保修书 D．责令整改的问题全部整改完毕

E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

5、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。A：测量设备保养费用

B：为监理工程师提供宿舍的费用 C：购买建筑工程保险的费用 D：计量混凝土构件体积的费用 E：维护施工工地清洁的费用

6、进度控制的经济措施包括__。A．建立进度信息网络

B．实施工期提前奖励和延期罚款 C．及时办理工程预付款支付手续 D．加强风险管理

E．及时办理工程进度款手续

7、设备运杂费通常是由__构成的。A．运费和装卸费 B．包装费

C．供销部门手续费 D．仓储费

E．采购与仓库保管费

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定，下列费用中，属于措施费的有。

A：材料二次搬运费 B：工具用具使用费 C：检验试验费

D：夜间施工增加费 E：安全施工费

10、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A：向建设行政主管部门办理申请招标手续 B：选择招标方式 C：发布招标公告

D：编制招标有关文件 E：资格预审

11、根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有。A：提交工程师确定

B：提交争端裁决委员会决定 C：业主与承包商协商 D：仲裁 E：诉讼

12、【例1．多选题】卓越绩效模式的实质包括。A：强调“大质量”观 B：聚焦于经营结果 C：是一个成熟度标准 D：合作共赢 E：战略导向

13、监理工程师对施工过程的质量控制是指对__的控制。A．实际投入的生产要素质量 B．作业技术活动实施状态 C．作业技术活动实施结果 D．竣工验收

E．最终产品的质量

14、索赔费用的计算方法有。A：总费用法 B：网络分析法

C：修正的总费用法 D：ABC分析法 E：实际费用法

15、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期

B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施

E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

16、设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在__。A．招标文件的内容 B．招标方式

C．投标书的编制要求 D．开标形式 E．评标原则

17、可以表明建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。A．降低投资就需考虑降低功能和质量要求

B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额

C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的 D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用 E．工程实施过程中发现问题及时进行返工

18、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用__方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A．直接投资 B．资本金注入 C．贷款贴息 D．投资补助 E．转贷

19、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

20、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有。A：解决施工中出现的设计问题 B：办理设计文件审批手续 C：对设计文件的质量负责 D：编制施工招标文件 E：参加工程验收

21、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有。A：社会**对施工的干扰

B：不属于承包商原因造成的爆炸

C：承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D：业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E：不可抗力造成的工程损失

22、分包商应立即执行的变更指令包括__的书面指令。A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达 D．承包商代表直接送达

E．工程师发布经承包商代表确认的

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有__。

A．基坑支护与降水工程 B．土方开挖工程 C．起重吊装工程 D．主体结构工程

E．模板工程和脚手架工程

24、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

25、基准收益率是财务评价中一个重要的参数，是投资者对投资收益率的最低期望值。它不仅取决于资金来源的构成，而且还取决于项目未来风险的太小和通货膨胀的高低。具体影响因素有。A：加权平均资本成本率 B：投资的机会成本率 C：风险贴补率 D：社会效益率 E：通货膨胀率

第四篇：江西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

江西省注册监理工程师合同管理：变更管理模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价(CIF)为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为l7％，该批设备无消费税。银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。A：208．08 B：240．56 C：277．44 D：282．08 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。A：9月10日 B：9月17日 C：9月25日 D：9月30日 E：专业监理

3、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

5、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A．工程管理部门

B．人民政府建设主管部门 C．人民政府规划主管部门 D．工程监理资质评审委员会

6、监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括。A：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 B：协调合同工期与进度计划之间的关系

C：加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D：审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工 E：自我评定

7、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。A：监理总结报告 B：质量评估报告 C：监理验收报告 D：质量检验报告 E：工程变更单

8、在施工合同履行中，发包人按合同约定贝毛买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失

D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理

9、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

10、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

11、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。流水节拍(单位：天)A：17 B：20 C：23 D：24 E：自我评定

12、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理

14、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。A：1200 B：2000 C：2350 D：2570 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、下列费用中，属于措施项目费用的是。A：施工降水费 B：总承包服务费 C：工程排污费 D：社会保障费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

17、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第18天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第 24天和第28天，则工作M的自由时差为__天。A．1 B．3 C．4 D．8

18、某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。A：按订购数量支付 B：按实际交货数量支付

C：待供货方补足数量后再按订购数量支付 D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金 E：专业监理

19、《建筑法》规定，中止施工满的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A：1个月 B：3个月 C：6个月 D：12个月 E：工程保险金

20、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。A：业主因素 B：施工技术因素 C：组织管理因素 D：社会环境因素 E：自我评定

21、下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是。A：职能制监理组织形式 B：直线职能制监理组织形式 C：矩阵制监理组织形式 D：直线制监理组织形式 E：工程保险金

22、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

23、【例3·单选题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外．施工企业还欠银行利息200万元．违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元．则拍卖得款的分配应为。A：全都归银行所有

B：返还施工企业550万元 C：返还施工企业600万元 D：返还施工企业750万元 E：专业监理

24、【例1·单选题】由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。A：采购方 B：代运方 C：供货方

D：采购方和供货方共同 E：专业监理

25、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值，这些步骤正确的顺序是。A：①→②→③→④ B：①→③→②→④ C：①→③→④→② D：②→①→③→④

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是__。A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

2、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有。A：施工单位 B：设计单位 C：监理单位 D：劳务单位 E：供货单位

3、下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有。A：提出开工报告

B：确定工程监理中标单位 C：组织项目后评估

D：提出项目竣工验收申请报告

E：组织项目试生产和单项工程预验收

4、对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程__。A．资源需用量最少

B．资源需用量尽可能均衡 C．资源强度最低

D．满足资源限量要求 E．总工期缩短

5、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。A：财务评价 B：技术评价 C：经济评价 D：社会评价 E：环境评价

6、下列关于建设工程三大目标控制技术措施的表述中，正确的有。A：对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析 B：对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证

C：技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D：采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制

E：对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

7、建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括__。

A．提供基准点

B．拆除地上地下障碍物 C．处理施工优良问题 D．平整施工现场

E．落实土地征用、青苗树林赔偿

8、企业定额的水平（）。

A．与劳动生产率水平变动方向一致 B．与劳动消耗水平变动方向相反 C．与劳动生产率水平变动方向相反 D．与劳动消耗水平变动方向一致 E．与物质消耗水平变动方向相反

9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。A：工程质量保修范围 B：质量保修期限 C：保修金数额

D：发包人的保修通知书格式

E：施工质量责任的保修金扣留方式

10、工程监理招标一般包括。A：招标准备 B：编制监理规划 C：组织现场踏勘

D：编制和发售招标文件 E：签订工程监理合同

11、质量管理体系文件的编制原则包括下列。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：持续受控 E：可操作性

12、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括。

A：分部分项工程费 B：利润 C：规费 D：预留金 E：税金

13、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．工程监理费

14、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有。A：净现值指数 B：总投资收益率 C：利息备付率

D：项目投资财务净现值 E：项目资本金净利润率

15、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有。A：延误发放施工图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D：施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E：依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

16、下列各项原则中。属于建设工程监理实施原则的有。A：集权与分权统一 B：经济效率

C：公正、独立、自主 D：总监理工程师负责制 E：权责一致

17、对施工现场不同的原材料、半成品、工序、过程或工程产品的质量检验可以划分为不同的检验程度。下列检验对象中可予以免检的是__。A．有足够证据证明有质量保证的一般材料 B．破坏性试验项目，质量保证资料齐全时 C．耐久性试验项目，质量保证资料齐全时 D．质量长期稳定且质量保证资料齐全的材料

E．只有通过对施工过程的严格监控而很难再对内在质量做出检验的产品

18、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率

C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期

E：项目投资财务净现值

19、在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有__。A．增加劳动力和施工机械的数量 B．改进施工工艺和施工技术 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配套条件 E．采用工程分包方式

20、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

21、下列属于FIDIC道德准则中公平的内容有。A：寻求符合可持续发展原则的解决方案

B：在提供职业咨询、评审或决策时公平地提供专业建议、判断或决定 C：为客户服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突，都应告知客户 D：在任何情况下，始终维护咨询业的尊严、地位和荣誉 E：不接受任何可能影响其独立判断的报酬

22、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理土地征用

B：向工程师提供工程进度计划

C：提供保证施工安全需要的围栏设施

D：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E：提供施工现场的地下管线资料

23、按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是__。A．检验批 B．分项工程 C．分部工程 D．子单位工程 E．单位工程

24、工程质量监控主体有（）。A．质量监督站 B．设计院 C．勘察单位 D．监理单位 E．建设单位

25、设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有。A：组建项目监理机构、编制管理规划 B：组织设计招标或方案竞赛

C：编制设计任务书，确定质量要求和标准 D：优选设计单位，配合业主签订设计合同 E：审核设计工作组织与任务分工

第五篇：台湾省2016年监理工程师考试《合同管理》：违约责任模拟试题

台湾省2016年监理工程师考试《合同管理》：违约责任模

拟试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。

A：中断风险源

B：降低损失发生的概率

C：降低损失的严重性

D：遏制损失的进一步发展

E：工程保险金

2、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。

A：分公司

B：项目经理部

C：项目法人

D：项目监理部

E：工程保险金

3、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

A：第一阶段

B：第二阶段

C：第三阶段

D：三个阶段都需要

E：专业监理

4、在工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为3天，则说明工作M的实际进度__。

A．拖后2天，影响工期2天

B．拖后5天，影响工期2天

C．拖后8天，影响工期3天

D．拖后7天，影响工期7天

5、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于。

A：委托代理

B：法定代理

C：指定代理

D：职务代理

E：专业监理

6、对需要加固补强的质量问题，应由提出处理方案。

A：建设单位

B：施工单位

C：设计单位 D：监理单位

E：工程变更单

7、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。

A：工期固定条件下最低工程总成本

B：资源有限条件下最低工程总成本

C：工程总成本最低时的工期安排

D：工程总成本最低时资源均衡使用

E：自我评定

8、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．15 B．30 C．45 D．60

9、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。

A：工期索赔

B：工程变更索赔

C：合同中默示的索赔

D：意外风险索赔

E：专业监理

10、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。

A：业主额外支付

B：工程师承担

C：承包商自行承担

D：业主与承包商协商补偿

E：专业监理

11、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值的是。

A：总体平均值

B：样本平均值

C：中位数

D：变异系数

E：工程变更单

12、某建筑物单位工程在质量评定时，所含8个分部了程中4个评为合格，4个评为优良，其主体和装饰分部工程为优良，该工程质量保证资料基本齐全，观感质量评分得分率为 86%，则该单位工程质量可评为__。

A．合格

B．基本合格

C．优良

D．基本优良

13、在实践中往往把__阶段作为投资控制的重要阶段。

A．初步设计

B．方案设计

C．施工图设计 D．施工

14、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。

A：接受继续教育

B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程

C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

E：工程保险金

15、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。

A．物

B．行为

C．智力成果

D．活动

16、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。

A：隐蔽工程验收

B：工程预验收

C：竣工结算

D：工程竣工验收

E：工程保险金

17、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。

A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B．监理单位与施工单位连带责任

C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任

18、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是__。

A．行政机关

B．国家机关隶属机构

C．依法成立的组织

D．依法成立的协会

19、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。

A：不批准顺延工期

B：应批准顺延工期1天

C：应批准顺延工期2天

D：应批准顺延工期3天

E：专业监理

20、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的。

A：自控主体

B：外控主体

C：内控主体

D：监控主体 E：工程变更单

21、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。

A：施工

B：设计

C：招标

D：决策

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。

A：技术措施

B：经济措施

C：组织措施

D：合同措施

E：工程保险金

23、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。

A：建设单位

B：监理单位

C：总承包单位

D：建设行政主管部门

E：工程保险金

24、关于监理规划作用的说法，错误的是。

A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

B：监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据

C：监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据

D：监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一

E：工程保险金 25、2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为万元。

A：100 B：99．9 C：99．8 D：99．6 E：专业监理

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间

B．工作间的逻辑关系 C．完成工作时各项资源消耗的成本

D．完成各工作所达到的质量标准

E．各工作时差的利用

2、招标工作的实施中，下列说法正确的是。

A：禁止不合理地限制投标

B：招标人应当在招标文件中载明投标有效期

C：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D：投标保证金有效期应当与投标有效期一致

E：一个招标项目可以有两个标底

3、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有。

A：在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款

B：在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告

C：在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书

D：在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料

E：在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

4、建设工程的非技术风险中，属于经济风险的典型风险事件有__。

A．通货膨胀

B．发生台风

C．工程所在国遭受经济制裁

D．资金不到位

E．发生合同纠纷

5、下列关于合同效力的说法正确的有。

A：无效合同自始没有法律约束力

B：被撤销的合同自、始没有法律约束力

C：合同部分无效，其他部分也无效

D：合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

E：合同中造成对方人身伤害的免责条款无效

6、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在。

A：是否由承包商选定

B：是否与承包商订立合同

C：是否可能由业主直接付款

D：承包商是否收取管理费

E：是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

7、工程建设管理水平的提高体现在__三大目标上。

A．工程招标

B．工程质量

C．工程进度

D．工程监理

E．工程投资

8、基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能是__。

A．通知与桌面管理

B．日历和任务管理

C．文档管理 D．项目通信与协同工作

E．网站管理与报审表

9、关于建设工程监理特点的说法，正确的有。

A：监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务

B：建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C：建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制

D：建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调

E：建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

10、监理企业规章制度包括__。

A．档案文书管理制度

B．人事管理制度

C．经营管理制度

D．项目法人管理制度

E．财务管理制度

11、下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有。

A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验

C：注册造价工程师不少于2人

D：有必要的工程试验检测设备

E：2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

12、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。

A．营业执照

B．固定资产

C．资质等级

D．履约情况

E．分包计划

13、按照适用范围，建设工程定额分为。

A：国家定额

B：地区定额

C：行业定额

D：基础定额

E：企业定额

14、建设工程(产品)及其生产的特点包括。

A：产品的固定性

B：生产的流动性

C：产品多样性

D：生产的单件性

E：生产无外部约束

15、建设工程监理实施的总监理工程师负责制的原则，其内涵包括__。

A．总监理工程师是工程监理的责任主体

B．总监理工程师依照既定的程序和制度，认真履行职责

C．总监理工程师是工程监理的权力主体

D．总监理工程师是工程监理全部工作的负责人

E．总监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致

16、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。

A：建设准备

B：项目建议书编制

C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收

E：可行性研究报告编制

17、时间性评价指标包括（）。

A．投资回收期

B．财务净现值

C．借款偿还期

D．利息备付率

E．偿债备付率

18、下列关于流水施工进度计划的表述正确的是__。

A．按施工工艺顺序分过程不分段绘制

B．按施工组织顺序不分过程分段绘制

C．按施工顺序分过程分段绘制

D．各专业队在各施工段均应连续施工

E．相邻专业队投入流水施工应实现最大搭接

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，规费包括。

A：社会保险费

B：环境保护费

C：工程排污费

D：住房公积金E危险作业意外伤害保险

E：协助业主与承包商签订承包合同

20、FIDIE施工合同条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。

A．延误发放图纸

B．不可遇见的外部条件

C．延误移交施工现场

D．施工中废弃物和古迹的干扰

E．因质量问题进行的返工

21、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图3-48所示，图中表明。

A：第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作

B：第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周

C：第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20％

D：第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周E：第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周

22、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，监理单位对施工组织设计审查的主要内容包括。

A：施工总平面布置图是否符合安全生产要求

B：冬期、雨期等季节性施工方案是否符合强制性标准要求

C：特种作业人员的特种操作资格证书是否合法有效

D：施工现场安全设施验收手续是否齐全 E：施工现场安全用电技术措施是否符合强制性标准要求

23、采取公开招标方式进行设计招标时，应从进行审查。

A：能力

B：资质

C：资金

D：经验

E：报价

24、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。

A：合同文件的内容出错或互相矛盾

B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程

D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

25、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于。

A：安全问题分析

B：成本费用分析

C：分析系统性原因引起的质量问题

D：分析比较各单位质量管理水平

E：分析主次因素