2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题[最终版]

时间:2019-05-14 22:38:20下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题[最终版]》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题[最终版]》。

第一篇:2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题[最终版]

2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,劳动保险和职工福利费应计入。A:企业管理费 B:社会保险费 C:规费 D:人工费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、质量管理体系程序的内容包括__。A.不合格控制程序 B.整改措施程序 C.顾客投诉程序

D.文件流程控制程序

3、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过个月时,应进行复验,并按复验结果使用。A:3 B:4 C:5 D:6 E:工程变更单

4、保证方式没有约定或约定不明确的,按__承担担保责任。A.合同 B.连带保证 C.法律

D.一般保证

5、有下列情形之一的,工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请,交回资质证书,国务院建设主管部门应当办理注销手续,公告其资质证书作废。

A:工程监理企业违规监理的

B:超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的 C:违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的

D:对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的 E:工程保险金

6、已知工程网络计划中,工作M、N、P无紧后工作,则该网络计划的计算工期应等于这三项工作的。A:最早完成时间的最大值 B:最迟完成时间的最大值 C:最早完成时间的最小值 D:最迟完成时间的最小值 E:自我评定

7、【例1·单选题】下列各类建设工程中,属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。A:投资总额2000万元的学校工程

B:投资总额2000万元的科技、文化工程 C:投资总额2000万元的社会福利工程 D:投资总额2000万元的道路、桥梁工程 E:工程保险金

8、下列关于建设工程固定总价合同的说法中,错误的是。A:合同执行中承包方承担主要风险 B:适合于工期在1年内的工程

C:要求初步设计已完成并可以估算出工程量 D:合同总价在合同约定的风险范围内不可调整 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、某项目的直接工程费为98000万元,措施费为2950万元,规费为9600万元,企业管理费为l3750万元。已知利润率为5.4%,综合税率为3.48%,则该项目应缴纳的税金为万元。A:4016.45 B:4122.48 C:4361.49 D:4559.22 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、实物法和预算单价法相比,工作内容的不同主要体现在。A:熟悉图纸和预算定额

B:划分工程项目和计算工程量

C:套用定额消耗量,计算人工、材料、机械台班消耗量 D:了解施工组织设计和施工现场情况 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误,称为错误。A:第一类 B:第二类 C:抽样方法 D:检验方法 E:工程变更单

12、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是。A:日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减 B:日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减 C:日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减 D:最高赔偿限额折减,日拖期赔偿额不折减 E:专业监理

13、【例3·单选题】某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款。A:经乙签字的均无效,全部由甲重新确认 B:经甲确认的有效,甲不予确认的无效 C:经乙签字的全部有效

D:需委托造价管理部门确定 E:专业监理

14、在建设工程进度控制计划体系中,用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是。A:工程项目总进度计划表 B:工程年度计划项目表 C:工程项目进度平衡表 D:投资计划年度分配表 E:自我评定

15、根据项目监理机构中管理层次的确定,监理员一般执行__的工作。A.协调层 B.执行层 C.决策层 D.操作层

16、【例2·单选题】实物量法与预算单价法编制施工图预算的主要区别是。A:收集的资料不同 B:工程量计算规则不同 C:采用的定额不同

D:计算工料机费用的方法不同

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、工程质量事故处理完成后,整理编写质量事故处理报告的是。A:施工单位 B:监理单位 C:事故调查组 D:事故单位 E:工程变更单

18、下列资源安排的方式中,目的是寻求工程网络计划资源优化的是。A:资源使用量最小条件下的合理工期安排 B:资源均衡使用条件下的最短工期安排 C:工程总成本最低条件下的资源均衡安排 D:工期固定条件下的资源均衡安排 E:自我评定

19、建设项目投资决策后,投资控制的关键阶段是。A:设计阶段 B:施工招标阶段 C:施工阶段 D:竣工阶段

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程汇总的质量变化情况,预防出现废品。下列方法中,属于动态分析方法的是。A:排列图法 B:直方图法 C:控制图法 D:解析图法 E:工程变更单

21、某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是。A:接受该优惠条件

B:接受该优惠条件,但在评标时仅作参考 C:拒绝接受该优惠条件

D:将该投标人的投标按废标处理 E:专业监理

22、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省,能举一反三的是方法。A:间接搜集信息法 B:直接调查法 C:专家调查法 D:情况调查法

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、对工程项目从开始建设至竣工投产进行统一部署的工程项目建设总进度计划,其内容包括。

A:施工图设计工作进度计划表 B:年度建设资金平衡表 C:工程项目进度平衡表

D:分部分项工程施工进度计划表 E:自我评定

24、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素,各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响,分析数据见下表。用平均敏感度方法判定,四个不确定性因素中最敏感的因素是。A:项目投资 B:产品价格 C:产品成本 D:产量

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是。A:合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B:合同需要重新登记备案后继续有效 C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D:合同的效力不受影响 E:专业监理

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、施工质量验收层次的划分中,安装工程的检验批可按来划分。A:设计系统 B:安装工艺 C:主要工种 D:楼层 E:组别

2、《建设工程监理规范》规定,当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时,项目监理机构应予以受理。

A.索赔事件造成了承包单位直接经济损失的 B.索赔事件是由于非承包单位的责任发生的

C.承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表,并附有索赔凭证材料

D.索赔事件耽误了工期

E.索赔事件是由于其他单位的责任发生的

3、【例2·多选题】工程监理企业经营活动准则包括。A:守法 B:诚信 C:公平D:科学 E:公正

4、与横道图相比,网络图具有以下主要特点。A:网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

B:通过网络图时间参数的计算,可以找出关键线路和关键工作 C:通过网络图时间参数的计算,可以明确各项工作的机动时间 D:网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整 E:比横道图直观明了

5、按定额的适用范围分,定额可分为__。A.国家定额 B.建筑工程定额 C.行业定额 D.地区定额 E.企业定额

6、建设工程的静态投资部分包括。A:基本预备费 B:预备费

C:建筑安装工程费 D:流动资金

E:工程建设其他费

7、中标通知书发出后,其法律效力约束的对象有。A:招标代理机构 B:招标人

C:评标委员会 D:中标人

E:未中标的投标人

8、下列对设计人员错误的处理正确的是。

A:由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变 B:由于设计人员错误造成损失,设计人应负责采取补救措施,应免收直接受损失部分的设计费

C:损失严重的,应向发包人支付赔偿金 D:赔偿金累计总额应不超过设计费用

E:范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算,写入相关条款

9、【例2·多选题】下列机电产品可以不进行国际招标的是。A:外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B:一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C:供生产企业研究开发用的样品样机

D:产品生产商优惠供货时,优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品 E:供产品维修用的零件及部件

10、关于监理招标特点的说法,正确的有。A:招标宗旨是对监理单位能力的选择 B:承担赔偿责任能力是重要的考虑因素 C:报价在选择中属于次要地位 D:邀请投标人较多

E:监理单位的业绩在评标时不予考虑

11、下列有关工程监理单位、人员职责的表述正确的是。

A:未经监理人员签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装

B:未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收

C:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理

D:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当要求设计单位改正

E:工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位暂时停止施工

12、《卓越绩效模式准则》具体体现的理念包括。A:远见卓识的领导 B:战略导向 C:顾客驱动 D:逻辑推理 E:合作共赢

13、某工程双代号网络计划如图3-50所示,图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明。A:关键线路有2条

B:工作1-3与工作3-6的总时差相等 C:工作4-7与工作5-7的自由时差相等 D:工作2-6的总时差与自由时差相等 E:工作3-6的总时差与自由时差不等

14、施工图设计包括。A:建筑设计 B:结构设计 C:设备设计 D:总体设计 E:方案设计

15、下列关于目标控制计划的说法中.正确的有。

A:计划不仅是工程实施的依据。也是对目标的进一步论证 B:计划是许多更细,更具体目标的组合

C:制订计划要考虑各种风险因素对计划实施的影响 D:对计划的优化实际上是做多方案的技术分析和比较 E:计划制定得越早,目标控制的效果越好

16、根据《建设工程质量管理条例》,施工人员对涉及结构安全的以及有关材料,应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A:试块 B:机具 C:设备 D:试件 E:器具

17、下列属于评标委员会应当否决其投标的情形的有。A:投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 B:投标联合体没有提交共同投标协议

C:投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 D:投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件

E:同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价

18、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备的条件有__。A.符合要求的业绩及信誉

B.法律、行政法规规定的其他有关条件 C.符合国家规定的注册资本

D.与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 E.从事相关建筑活动所应有的技术装备

19、下列关于限额设计的说法中,正确的有。A:尽可能将设计变更控制在设计阶段

B:限额设计目标设置的关键环节是提高投资估算的合理性与准确性 C:限额设计仅限于初步设计和施工图设计两个阶段 D:按批准的投资估算控制初步设计

E:各专业在保证使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计 20、下列属于缔约过失责任的有。A:假借订立合同,恶意进行磋商 B:与限制民事行为能力人订立的合同 C:与元权代理人代订的合同

D:有其他违背诚实信用原则的行为

E:故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

21、以下对索赔的表述中,正确的是。A:索赔要求的提出不需经对方同意 B:索赔依据应在合同中有明确根据 C:应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书 D:监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E:承包人必须执行监理人的索赔处理决定

22、在建设工程实施过程中,监理工程师控制进度的组织措施包括。A:建立进度计划审核制度和工程进度报告制度

B:审查承包商提交的进度计划,使其能在合理的状态下施工 C:建立进度控制目标体系,明确进度控制人员及其职责分工 D:建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度

E:采用网络计划技术并结合电子计算机的应用,对工程进度实施动态控制

23、Partnering模式与其他模式相互关系的比较,Partnering模式相互关系的特点有。

A:强调各方的权利、义务和利益 B:在微观利益上相互对立 C:共同解决问题 D:强调合作精神

E:强调共同的目标和利益

24、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中,正确的有。

A:因承包商原因使分包商受到损失的索赔,应提交工程师处理决定

B:因业主原因使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,先行给予分包商补偿后,再向业主索赔

C:因业主原因使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以承包商的名义向工程师提交索赔报告 D:因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以承包商的名义向工程师提交索赔报告 E:因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔,承包商审查确认索赔成立后,以分包商的名义向业主提交索赔报告

25、【例2·多选题】钢结构焊接检验分类包括。A:自检 B:交检 C:专检 D:监检 E:焊接检验

第二篇:台湾省2016年监理工程师考试《合同管理》:违约责任模拟试题

台湾省2016年监理工程师考试《合同管理》:违约责任模

拟试题

一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、在各种风险对策中,预防损失的主要作用是。

A:中断风险源

B:降低损失发生的概率

C:降低损失的严重性

D:遏制损失的进一步发展

E:工程保险金

2、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。

A:分公司

B:项目经理部

C:项目法人

D:项目监理部

E:工程保险金

3、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下,竣工试验程序分为三阶段,当工程能安全运行时,需要通知监理人,可以进行其他竣工试验。

A:第一阶段

B:第二阶段

C:第三阶段

D:三个阶段都需要

E:专业监理

4、在工程施工过程中,监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为3天,则说明工作M的实际进度__。

A.拖后2天,影响工期2天

B.拖后5天,影响工期2天

C.拖后8天,影响工期3天

D.拖后7天,影响工期7天

5、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于。

A:委托代理

B:法定代理

C:指定代理

D:职务代理

E:专业监理

6、对需要加固补强的质量问题,应由提出处理方案。

A:建设单位

B:施工单位

C:设计单位 D:监理单位

E:工程变更单

7、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。

A:工期固定条件下最低工程总成本

B:资源有限条件下最低工程总成本

C:工程总成本最低时的工期安排

D:工程总成本最低时资源均衡使用

E:自我评定

8、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.15 B.30 C.45 D.60

9、下列承包人的施工索赔,按索赔目的分类的是。

A:工期索赔

B:工程变更索赔

C:合同中默示的索赔

D:意外风险索赔

E:专业监理

10、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由。

A:业主额外支付

B:工程师承担

C:承包商自行承担

D:业主与承包商协商补偿

E:专业监理

11、在质量数据特征值中,可以用来描述离散趋势的特征值的是。

A:总体平均值

B:样本平均值

C:中位数

D:变异系数

E:工程变更单

12、某建筑物单位工程在质量评定时,所含8个分部了程中4个评为合格,4个评为优良,其主体和装饰分部工程为优良,该工程质量保证资料基本齐全,观感质量评分得分率为 86%,则该单位工程质量可评为__。

A.合格

B.基本合格

C.优良

D.基本优良

13、在实践中往往把__阶段作为投资控制的重要阶段。

A.初步设计

B.方案设计

C.施工图设计 D.施工

14、下列既属于监理工程师权利,又属于监理工程义务的是。

A:接受继续教育

B:履行管理职责,执行技术标准、规范和规程

C:保证执业活动成果的质量,并承担相应责任

D:在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

E:工程保险金

15、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是__。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.活动

16、是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。

A:隐蔽工程验收

B:工程预验收

C:竣工结算

D:工程竣工验收

E:工程保险金

17、在委托施工阶段监理的项目上,施工单位采购、报验的材料不合格,监理工程师不予签字,但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故,__。

A.施工单位承担赔偿责任,监理单位不承担连带赔偿责任

B.监理单位与施工单位连带责任

C.施工单位承担直接责任,监理单位承担监理责任

D.施工单位不承担责任,材料供应单位承担责任

18、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标,此招标代理机构是__。

A.行政机关

B.国家机关隶属机构

C.依法成立的组织

D.依法成立的协会

19、某施工合同工期为300天,合同价为3000万元,在施工过程中,由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元,则工程师应。

A:不批准顺延工期

B:应批准顺延工期1天

C:应批准顺延工期2天

D:应批准顺延工期3天

E:专业监理

20、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制,按控制的主体划分,政府属于工程质量控制的。

A:自控主体

B:外控主体

C:内控主体

D:监控主体 E:工程变更单

21、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程,在建设项目做出投资决策后,应以为重点控制项目投资。

A:施工

B:设计

C:招标

D:决策

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、根据钻孔桩工艺和施工特点,对项目监理机构人员进行合理分工是。

A:技术措施

B:经济措施

C:组织措施

D:合同措施

E:工程保险金

23、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告要求设计单位改正。

A:建设单位

B:监理单位

C:总承包单位

D:建设行政主管部门

E:工程保险金

24、关于监理规划作用的说法,错误的是。

A:监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

B:监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据

C:监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据

D:监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一

E:工程保险金 25、2013年2月18日,发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同,定金为合同价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金,设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日,设计人于2013年4月15日交付设计资料,则设计单位实际应该收取的设计费为万元。

A:100 B:99.9 C:99.8 D:99.6 E:专业监理

二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、为了更好地了解建设工程实际进展情况,由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A.工作的开始时间与完成时间

B.工作间的逻辑关系 C.完成工作时各项资源消耗的成本

D.完成各工作所达到的质量标准

E.各工作时差的利用

2、招标工作的实施中,下列说法正确的是。

A:禁止不合理地限制投标

B:招标人应当在招标文件中载明投标有效期

C:投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D:投标保证金有效期应当与投标有效期一致

E:一个招标项目可以有两个标底

3、关于工程款支付申请及附件的说法,正确的有。

A:在申请工程预付款支付时,应附施工合同中关于预付款规定的条款

B:在申请进度款支付时,应附已完工程计量单及监理工程师审核报告

C:在申请竣工结算款支付时,应附竣工结算资料及竣工结算协议书

D:在申请工程变更费用支付时,应附工程变更单及有关资料

E:在申请索赔费用支付时,应附费用索赔申请表及有关资料

4、建设工程的非技术风险中,属于经济风险的典型风险事件有__。

A.通货膨胀

B.发生台风

C.工程所在国遭受经济制裁

D.资金不到位

E.发生合同纠纷

5、下列关于合同效力的说法正确的有。

A:无效合同自始没有法律约束力

B:被撤销的合同自、始没有法律约束力

C:合同部分无效,其他部分也无效

D:合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

E:合同中造成对方人身伤害的免责条款无效

6、在FIDIC《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的差异体现在。

A:是否由承包商选定

B:是否与承包商订立合同

C:是否可能由业主直接付款

D:承包商是否收取管理费

E:是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

7、工程建设管理水平的提高体现在__三大目标上。

A.工程招标

B.工程质量

C.工程进度

D.工程监理

E.工程投资

8、基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能是__。

A.通知与桌面管理

B.日历和任务管理

C.文档管理 D.项目通信与协同工作

E.网站管理与报审表

9、关于建设工程监理特点的说法,正确的有。

A:监理单位只接受建设单位的委托,只为建设单位服务

B:建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C:建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制

D:建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调

E:建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

10、监理企业规章制度包括__。

A.档案文书管理制度

B.人事管理制度

C.经营管理制度

D.项目法人管理制度

E.财务管理制度

11、下列工程监理企业资质标准中,属于专业乙级资质标准的有。

A:具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B:企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验

C:注册造价工程师不少于2人

D:有必要的工程试验检测设备

E:2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

12、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。

A.营业执照

B.固定资产

C.资质等级

D.履约情况

E.分包计划

13、按照适用范围,建设工程定额分为。

A:国家定额

B:地区定额

C:行业定额

D:基础定额

E:企业定额

14、建设工程(产品)及其生产的特点包括。

A:产品的固定性

B:生产的流动性

C:产品多样性

D:生产的单件性

E:生产无外部约束

15、建设工程监理实施的总监理工程师负责制的原则,其内涵包括__。

A.总监理工程师是工程监理的责任主体

B.总监理工程师依照既定的程序和制度,认真履行职责

C.总监理工程师是工程监理的权力主体

D.总监理工程师是工程监理全部工作的负责人

E.总监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致

16、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。

A:建设准备

B:项目建议书编制

C:勘察设计

D:施工安装及竣工验收

E:可行性研究报告编制

17、时间性评价指标包括()。

A.投资回收期

B.财务净现值

C.借款偿还期

D.利息备付率

E.偿债备付率

18、下列关于流水施工进度计划的表述正确的是__。

A.按施工工艺顺序分过程不分段绘制

B.按施工组织顺序不分过程分段绘制

C.按施工顺序分过程分段绘制

D.各专业队在各施工段均应连续施工

E.相邻专业队投入流水施工应实现最大搭接

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定,规费包括。

A:社会保险费

B:环境保护费

C:工程排污费

D:住房公积金E危险作业意外伤害保险

E:协助业主与承包商签订承包合同

20、FIDIE施工合同条件中规定,可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。

A.延误发放图纸

B.不可遇见的外部条件

C.延误移交施工现场

D.施工中废弃物和古迹的干扰

E.因质量问题进行的返工

21、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时,检查实际进度后绘制的前锋线如图3-48所示,图中表明。

A:第2周末检查时,A工作拖后1周,F工作变为关键工作

B:第2周末检查时,B工作拖后1周,并影响工期1周

C:第2周末检查时,C工作按匀速进展,完成其任务量的20%

D:第8周末检查时,D工作拖后2周,并影响工期1周E:第8周末检查时,E工作拖后1周,并影响工期1周

22、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》,监理单位对施工组织设计审查的主要内容包括。

A:施工总平面布置图是否符合安全生产要求

B:冬期、雨期等季节性施工方案是否符合强制性标准要求

C:特种作业人员的特种操作资格证书是否合法有效

D:施工现场安全设施验收手续是否齐全 E:施工现场安全用电技术措施是否符合强制性标准要求

23、采取公开招标方式进行设计招标时,应从进行审查。

A:能力

B:资质

C:资金

D:经验

E:报价

24、下列情况中,承包商可以提出工期索赔的是。

A:合同文件的内容出错或互相矛盾

B:业主合理终止合同

C:业主和监理工程师命令暂停工程

D:业主违约

E:业主未能按时提供现场

25、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素,其主要应用于。

A:安全问题分析

B:成本费用分析

C:分析系统性原因引起的质量问题

D:分析比较各单位质量管理水平

E:分析主次因素

第三篇:台湾省2017年注册监理工程师合同管理:竣工试验程序模拟试题

台湾省2017年注册监理工程师合同管理:竣工试验程序模

拟试题

一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)

1、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应,待意见统一后,重新组织工程竣工验收。

A:由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B:报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C:由承包人进行协调 D:由发包人进行协调 E:专业监理

2、下列各项工作中,属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是。A:编制单位工程施工进度计划 B:协助承包单位确定工程延期时间 C:调整施工总进度计划

D:定期向业主提供工程进度报告 E:自我评定

3、采用比例估算法估算拟建化工项目建设投资时,一般以拟建项目的作为估算其他专业投资的基数。

A:主要车间的建筑安装工程投资 B:设备投资

C:建筑工程投资

D:主要设备的安装费用

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、施工合同履行进入施工阶段,工程师进行进度管理的主要任务是。A:审核施工进度计划

B:控制施工工作按进度计划执行 C:争取提前工期完成工程 D:发布工程暂停令 E:专业监理

5、某大型商场首层的设计层高4.2m,框架梁高0.6m。承包商实际完成的梁高0.8m。则监理工程师应予以计量的工程量是按高考虑的。A:0.6m B:0.8m C:0.2m D:1m E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保方式是__。A.定金 B.留置 C.抵押 D.质押

7、在建设工程进度计划实施中,进度监测的系统过程包括以下工作内容:①实际进度与计划进度的比较;②收集实际进度数据;③数据整理、统计、分析;④建立进度数据采集系统;⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是。A:①→③→④→②→⑤ B:④→③→②→①→⑤ C:④→②→③→①→⑤ D:②→④→③→①→⑤ E:自我评定

8、《中华人民共和国合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在__到达受要约人。A.要约到达对方之前 B.受要约人发出承诺之后 C.受要约人发出承诺之前 D.承诺到达对方之前

9、按照现行《建设工程文件归档整理规范》,监理规划在不同单位的归档保存要求是。

A:建设单位长期保存,监理单位长期保存 B:建设单位短期保存,监理单位长期保存 C:建设单位长期保存,监理单位短期保存 D:建设单位短期保存,监理单位短期保存 E:工程保险金

10、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是。

A:仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 B:仲裁事项可以通过默示的方式体现

C:建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效 D:当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效 E:专业监理

11、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A:合同责任单一,责任明确 B:固定工期、固定费用 C:可以减少设计变更 D:增加承包人的索赔 E:专业监理

12、在建设工程监理实施中,总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同,承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务,因此,监理单位应给总监理工程师充分授权,这体现了__的监理实施原则。A.公正、独立、自主 B.权责一致

C.总监理工程师是责任主体 D.总监理工程师是权力主体

13、施工图审查机构审查施工图时,审查的主要内容不包括。A:施工组织设计

B:是否符合工程建设强制性标准 C:地基基础和主体结构的安全性

D:勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字 E:工程保险金

14、在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任时,代理人承担连带责任的基础是。

A:代理人没有证据证明该代理行为无效 B:被代理人无法承担责任

C:该行为不属于代理人的个人行为

D:代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的 E:专业监理

15、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。A:业主 B:工程师 C:承包商

D:承包商代表 E:专业监理

16、《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工__。

A.经总监理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B.经建设单位批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 C.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D.必须由总承包单位自行完成17、如图所示双代号网络图中的。A:虚工作②→③是多余的 B:虚工作④→⑤是多余的 C:虚工作⑤→⑥是多余的 D:所有虚工作均为必要的 E:自我评定

18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时,必须写明的是。A:申请仲裁的意思表示 B:仲裁事项

C:选定的仲裁委员会名称 D:适用的仲裁规则 E:专业监理

19、在投资控制的各项措施中,明确管理职能分工属于。A:组织措施 B:技术措施 C:经济措施 D:管理措施

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工__。A.必须由总承包单位自行完成

B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C.经总监理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D.经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

21、在下列施工成品中,适合用防护措施保护的是__。A.清水楼梯踏步 B.镶面大理石柱 C.地漏 D.垃圾道

22、【例1.单选题】某项目的建筑安装工程费为2000万元,设备购置费为600万元,工程建设其他费为100万元,建设期利息为60万元,铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%,则基本预备费为万元。A:260 B:270 C:276 D:292 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、某工程施工合同约定的工期为18个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是。A:提前工期1个月给予承包人奖励

B:延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C:对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D:因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

E:专业监理

24、《中华人民共和国建筑法》规定,由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。A.国务院

B.工商行政管理部门

C.国务院安全行政主管部门 D.国务院建设行政主管部门

25、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目计划的内容包括。A:投资计划分配表 B:工程项目一览表 C:工程项目进度平衡表 D:建设资金平衡表 E:自我评定

二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A:投资计划分配表 B:建设资金平衡表 C:计划形象进度表 D:年、季、月进度计划表 E:设备平衡表

2、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中,正确的有。A:工程施工延误竣工,保险责任至保险单约定的时间止 B:工程提前竣工,保险责任仍至保险单约定的时间止 C:工程提前竣工,工程竣工日为保险责任终止日

D:被保险人提前使用部分单位工程,不对保险单约定的责任期限产生影响 E:被保险人提前使用部分单位工程,该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

3、在工程项目建设过程中,可采用的担保方式有__。A.投标人提供投标保函

B.中标人提供担保公司出具的履约保证书 C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D.发包人提供的在建工程留置权担保 E.承包人提交的预付款保函

4、下列选项中,需要持证上岗的特殊作业人员的是__。A.电工 B.电焊工 C.混凝土工 D.架子工 E.钢筋工

5、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制,应重点检查的内容包括__。A.勘察工作方案执行的情况 B.现场作业人员的情况

C.原始资料取得的方法、手段 D.项目技术管理制度是否健全 E.所使用的仪器设备的情况

6、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提,这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A:施工操作依据

B:质量保证所必需的管理制度 C:过程控制

D:质量检查情况 E:质量特性指标

7、工程监理企业申请晋升资质等级,在申请之日前1年内有__行为,建设行政主管部门将不予批准。A.与建设单位串通投标的 B.转让工程监理业务的

C.超越本单位资质等级承揽监理业务的

D.与施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的 E.为施工单位指定分包商的

8、检验批在验收前,施工单位应先填好“检验批验收记录”,并由()分别在检验批质量检验记录中相关栏目中签字后,由监理工程师组织验收。A.监理员

B.项目专业质量检验员 C.项目专业安全检验员 D.项目专业技术负责人 E.具体施工人员

9、__是监理单位的权利。

A.选择工程分包单位的认可权

B.选择施工总承包单位的确认权与否决权 C.工程实际竣工日期的签认权 D.工程施工进度的检查、监督权 E.设计变更的审批权

10、设计合同中,发包人的责任包括__等。A.对设计依据资料的正确性负责 B.保证设计质量

C.提出技术设计方案

D.解决施工中出现的设计问题 E.提供必要的现场工作条件

11、GB 50319—2000《建设工程监理规范》规定,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有__。A.监理工作联系单 B.监理工程师通知单 C.监理工程师通知回复单 D.工程变更单 E.会议通知单

12、按照施工合同示范文本的规定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人有权__。A.将工程直接收归已有

B.与发包人协议将该工程折价 C.自行将该工程卖给他人

D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程拍卖的价款优先受偿

13、下列内容中,属于监理股份有限公司特点的是。A:应当有2个以上发起人

B:公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的30% C:须有半数以上的发起人在中国境内有住所

D:股份有限公司注册资本的最低限额为人民币伍佰万元

E:股份有限公司采取发起方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额

14、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则,其主要内容有__。A.进度控制工作流程 B.材料进场及检验安排 C.业主提供施工条件的进度协调程序 D.工程进度款的支付时间与方式 E.进度控制的方法和具体措施

15、检验批的资料检查内容包括__。A.施工图纸

B.隐蔽工程检查记录

C.图纸会审和设计交底纪要

D.质量管理资料和施工单位操作依据 E.工程测量、放线记录

16、工程施工过程中,监理工程师获得工程实际进度情况的方式有。A:收集有关进度报表资料 B:查阅施工日志和记录

C:现场跟踪检查工程实际进展 D:组织施工负责人参加现场会议 E:审核工程进度款支付凭证

17、在施工合同中,发包人的义务通常包括。A:平整施工场地 B:提供工程进度计划

C:确保施工所需水、电供应 D:负责施工现场的安全保卫

E:办理施工临时用地的批准手续

18、下列对于监理合同的暂停或终止,说法正确的有__。A.当事人一方要求解除合同的,应当在30日前通知对方 B.解除合同的通知必须采取书面形式

C.暂停监理业务期限超过半年的,监理人可以向委托人发出终止合同的通知 D.合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任

E.因解除合同令一方遭受损失的,除依法可免除责任外,责任方应负责赔偿

19、违反合同当事人承担责任的形式有__。A.支付违约金 B.罚金 C.抵押

D.赔偿损失 E.继续履行

20、FIDIC施工合同条件下工程支付的条件为__。A.工程变更项目必须有监理工程师的变更通知 B.工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字 C.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 D.设计变更必须同原设计单位出图 E.承包商的工作使监理工程师满意

21、国际上。工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有。A:与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B:作为总承包商,承担项目的主要责任和风险.而承包商则作为分包商 C:以Project Controlling模式参与工程实施

D:以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目 E:以非代理型CM模式参与工程实施

22、要有效地控制项目投资,应从等多方面采取措施。A:质量 B:技术 C:经济 D:合同 E:组织

23、分包商应立即执行的变更指令包括。A:工程师直接送达的书面指令 B:工程师代表直接送达的书面指令 C:承包商代表直接送达的书面指令

D:经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E:经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

24、下列属于大中型公用事业工程的是。

A:项目总投资额在3000万元以上供水、供电、供气、供热等市政工程项目 B:项目总投资额在3000万元以上卫生、社会福利等项目 C:项目总投资额在3000万元以上科技、教育、文化等项目 D:项目总投资额在3000万元以上体育、旅游、商业等项目 E:5万平方米以上的住宅建设工程

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定,工程量清单的编制依据包括。A:预算定额 B:清单计价规范

C:建设工程设计文件 D:招标文件 E:施工组织设计

第四篇:台湾省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》:仲裁模拟试题

台湾省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》:仲裁

模拟试题

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]x[1+采购保管费率(%)]”可以计算出。A:材料费 B:材料单价 C:材料基价

D:工程设备单价

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、GB/T 19000—2000族标准质量管理原则之一是__。A.全过程管理 B.系统控制 C.全员作用 D.全员参与

3、在常用的工程质量控制的统计方法中,可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是。A:相关图法 B:树枝图法 C:排列图法 D:直方图法 E:工程变更单

4、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于。A:工程延误索赔 B:工程变更索赔 C:工程加速索赔 D:合同工期索赔 E:专业监理

5、某项目资金周转率的近似值为1.5,项目生产期产品的年产量为450万吨,产品价格为100元/吨,用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A:3000 B:30000 C:45000 D:67500 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某工程有4个设计方案,方案一的功能系数为0.61,成本系数为0.55;方案二的功能系数为0.63,成本系数为0.6;方案三的功能系数为0.62,成本系数为0.57;方案四的功能系数为0.64,成本系数为0.56。根据价值工程原理确定的最优方案为。A:方案一 B:方案二 C:方案三 D:方案四

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A:从签订合同日起,至缺陷通知期结束 B:从签订合同日起,至完成施工义务 C:从工程开工日起,至完成保修义务

D:从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止 E:专业监理

8、在维护建设单位的合法权益的同时,不损害施工单位的合法权益体现了监理的。

A:服务性 B:科学性 C:独立性 D:公平性 E:工程保险金

9、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,能够有效地提高工程建设的管理水平。A:工程质量管理 B:工程投资管理 C:工程进度管理

D:建设工程合同管理 E:专业监理

10、某土方工程,招标文件中估计工程量为1.5万,合同中约定土方工程单价为16元;当实际工程量超过估计工程量10%时,超过部分单价调整为15元。该工程实际完成土方工程量1.8万,则该土方工程实际结算工程款为万元。A:27.95 B:28.45 C:28.65 D:28.70 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。

A:工程竣工验收报告经发包人认可后28天 B:提交工程竣工验收报告后28天 C:移交工程后14天

D:通过工程竣工验收后14天 E:专业监理

12、【例2·单选题】下列情形中,不属于施工中不利物质条件的有。A:污染物

B:不利于施工的气候条件 C:非自然的物质障碍

D:不可预见的自然物质条件 E:专业监理

13、《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。A:1年 B:2年 C:3年 D:5年

E:工程保险金

14、【例2.单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。A:总监理工程师应由注册监理工程师担任

B:一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师 C:一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师

D:需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意

E:工程保险金

15、选择一个合格的供货厂商,是设备质量控制工作的首要环节。A:市场采购 B:向厂家订购 C:招标采购 D:订货采购 E:工程变更单

16、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程,在建设项目做出投资决策后,应以为重点控制项目投资。A:施工 B:设计 C:招标 D:决策

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、【例1·单选题】承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。A:发包人要求的设计变更

B:承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰 C:由自身原因导致施工进度滞后

D:承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低 E:专业监理

18、在设备制造的质量控制方式中,如对某些特别重要的设备,监理单位可以采取的方式。A:驻厂监造 B:巡回监控 C:定点监控 D:分期监控 E:工程变更单

19、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后,监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案设计,必要时应编制。A:监理规划 B:施工进度计划 C:监理实施细则 D:施工整改计划 E:工程变更单

20、采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是。A:衡量法 B:理论换算法 C:经验鉴别法 D:物理试验 E:专业监理

21、某工程监理合同履行中,委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,下列关于监理人工作的说法中,不正确的是。

A:试验室应接受监理人的指示,完成要求进行的检测试验项目 B:监理人应监督试验过程,对试验数据的正确性承担连带责任 C:监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断,不承担责任 D:试验数据正确,监理人作出错误判断应承担责任 E:专业监理

22、建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度属于监理工程师实施进度控制的。A:技术措施 B:合同措施 C:组织措施 D:经济措施 E:自我评定

23、基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,通用条款规定的基准日期。A:发布招标公告之日

B:承包商提交投标文件之日 C:投标截止日前第28天 D:签订施工合同后第28天 E:专业监理

24、【例3·单选题】某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款。A:经乙签字的均无效,全部由甲重新确认 B:经甲确认的有效,甲不予确认的无效 C:经乙签字的全部有效

D:需委托造价管理部门确定 E:专业监理

25、在投资项目的财务评价中,计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。A:负债水平B:偿债能力 C:盈利水平D:保障能力

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A.施工进度控制目标分解图 B.工程进度款支付时间与方式 C.进度控制人员的职责分工 D.施工机械进出场安排

E.进度控制目标实现的风险分析

2、按照设计合同示范文本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是__。A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计•费 C.合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应该支付该阶段的全部设计费

3、最高管理者应通过()活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A.制定质量方针和质量目标 B.对满足要求和持续改进的承诺 C.确保可获得必要的资源

D.提供制定和评审质量目标的框架

E.向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

4、对工程网络计划进行优化,其目的是使该工程__。A.计算工期满足要求工期 B.资源需用量降至最低 C.总成本降至最低 D.资源强度降至最低

E.资源需用量满足资源限量要求

5、单位工程概算的编制方法有()。A.扩大指标法 B.扩大单价法 C.指数法

D.概算指标法 E.比例估算法

6、__文件不需要监理单位保存。A.分包单位资质材料 B.不合格项目通知 C.预付款报审与支付

D.工程竣工决算审核意见书 E.工程延期报告及审批

7、承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是。A:施工合同的目标工期

B:作为工程师对施工进度控制的依据 C:发包人和工程师依据计划进行协调 D:作为发包人对施工进度控制的依据 E:作为发包人进行工期索赔的依据

8、进度计划监测系统过程监理工作主要有__。A.执行过程中的跟踪检查 B.收集反映实际进度的报表 C.把进度信息形成可比数据 D.进行实际与计划进度的比较 E.确定调整措施

9、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有。

A:隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检 B:自检合格后,书面通知工程师验收

C:工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工

D:在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽

E:隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工

10、工程监理企业经营活动准则包括。A:守法 B:敬业 C:公平D:科学 E:公正

11、下列选项属于网络计划时间参数的有。A:工期

B:两项工作之间的时间间隔 C:最早完成时间 D:节点最早时间 E:节点时差

12、下列所列现象中,属于工程建设进度控制合同措施的有__。A.推行CM承发包模式 B.加强索赔管理 C.加强风险管理

D.建立进度控制目标体系 E.应用电子计算机实施控制

13、在FIDIC《施工合同条件》中,属于承包商应提供的担保是__。A.支付担保 B.预付款担保 C.履约担保 D.质量担保 E.进度担保

14、采用排列图法进行工程质量控制统计分析,考虑a~f这6种影响因素,影响频数分别为:a为350,b为30,c为100,d为70,e为400,f为50。下列说法正确的是。

A:a因素是次要因素 B:b因素是一般因素 C:c因素是次要因素 D:d因素是次要因素 E:e因素是主要因素

15、建筑工程施工质量验收的要求包括__。A.符合工程勘察和设计文件的要求 B.符合施工组织设计要求 C.施工单位自行检查评定合格

D.检验批的质量中主控项目和一般项目验收合格 E.符合扩初设计图的要求

16、时间一投资累计曲线的绘制步骤有。

A:确定工程项目进度计划,编制进度计划的横道图

B:根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力,计算单位时间(月或旬)的投资,在时标网络图上按时间编制投资支出计划 C:计算规定时间t计划累计完成的投资额 D:按各规定时间的值,绘制S形曲线

E:按S形曲线,编制建设资金贷款利息计划

17、监理单位报送的工程质量评估报告的主要内容包括。A:工程质量事故及其处理情况 B:工程参建单位

C:安全生产管理方面的工作情况 D:工程质量验收情况 E:竣工资料审查情况

18、某工程双代号时标网络图如下图所示,正确的答案有()。A.工作F最早结束时间为第7天  B.工作D总时差为1天  C.工作E的自由时差为2天  D.工作G最迟开始时间为第5天  E.工作A总时差为2天

19、重点审查法审查施工图预算时,重点审查的对象是__。A.工程量大或造价高的项目 B.补充定额 C.编制依据

D.定额中的单价是否合理 E.取费基础 20、由于承包人原因造成工程拖期,业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有。

A:赶工导致施工成本增加 B:工程拖期后物价上涨

C:工程拖期产生的附加监理费 D:工程拖期引起的贷款利息增加 E:工程拖期产生的业主盈利损失

21、建设工程组织依次施工时,其特点包括__。A.没有充分地利用工作面进行施工,工期长

B.如果按专业成立工作队,则各专业队不能连续作业 C.施工现场的组织管理工作比较复杂

D.单位时间内投入的资源量较少,有利于资源供应的组织 E.相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

22、关于建设工程监理规划的说法,正确的有。

A:监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作 B:监理规划中的监理措施可以指导施工单位编制施工组织设计 C:监理规划是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据 D:监理规划是业主向监理单位支付监理服务费用的依据 E:监理规划是监理单位进行内部考核的依据

23、下列有关项目监理机构组织形式的说法正确的是。

A:在直线职能制监理组织形式中,职能部门是直线指挥人员的参谋,他们只能对下级部门进行业务指导,而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令

B:矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构,一套是纵向的子项目系统,另一套是横向的职能系统 C:直线制监理组织形式不适用于小型建设工程

D:职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程

E:采用职能制监理组织形式时,各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级

24、建设工程监理细则是__编制的。A.依据监理规划

B.按照建设工程程序分阶段 C.按建设工程进度分专业

D.针对监理合同范围的全部监理内容 E.由监理组织的部分负责人主持

25、建筑工程总概算是根据所包括的__等汇总编制而成的。A.单项工程综合概算 B.预算费用

C.单位工程概算

D.工程建设其他费用 E.预备费用

第五篇:水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

水利监理工程师《建设项目合同管理》考试模拟试题

一、单项选择题(各题的备选答案中,只有1个最符合题意。)1合同管理对工程项目建设来说,是从(B)开始。A.设计阶段B.全过程C.施工阶段D.招标阶段 2合同管理与三大目标管理等相比,是(B)。A.平行地位B.核心地位C.次要地位D.先行地位 3法律体系中最高级别的是(C)。

A.行政法规B.行业规章C.法律D.地方法规

4若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律,而履约保函由第三国银行开出,则该保函必须遵守(D)的法律。

A.所选适用法律一方B.所选适用法律另一方C.国际立法D.开出保函的第三国 5关于格式条款说法不正确的是(B)。

A.又称标准条款B.必须全部为格式条款C.预先拟定D.可重复使用 6建筑工程合同应采用(B)

A.信件形式B.合同书形式C.数据电文D.口头形式 7无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向(D)撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机会C.监理单位D.仲裁委员会 8无效合同(D)。

A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效 C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效

9根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务,是当事人合同履行是遵循的(B)。

A公平原则B诚实原则C自愿原则D平等原则

10合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止(B)的协议。A.各自经济责任关系B.民事权利义务关系C.相互经济利益关系D.各自经济义务关系 11当事人订立合同应当遵循(B),确定各方的权利和义务。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.公证原则 12向投标人发出中标通知书是(B)。A.要约B.承诺C.要约邀请 D.要约通知

13要约可以撤回。撤回要约的通知应当在(B)或者与要约同时到达受要约人。

A.要约到达受要约人之后B.要约到达受要约人之前C.要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前

14根据我国合同法的有关规定,下列(A)情形的要约可以撤销。

A.主要约已经到达受要约人B.要约人确定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人由理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作 15承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当(A)或者与承诺通知同时到达要约人。A.在承诺通知到达要约人之前B.在承诺通知到达要约人之后 C.在承诺通知到达受要约人之时D.在承诺通知到达受要约人之后

16受要约人超过承诺期限发出承诺的,除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为(B)。

A.要约B.新要约C.承诺D.要约邀请 17关于主导语言说法不正确的是(D)

A.当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言 B.用一种语言编写,然后译成其他语言时需要定主导语言

C.用主导语言解释或说明合同文件为准D.一般合同均应定主导语言 18施工合同文件中的投标书是(A)。

A.要约B.承诺C.新要约D.既不是要约,也不是承诺

19合同文件其优先解释顺序是不同的,一般的优先顺序应为(C)。A.中标函——投标书——通用合同条款——专用合同条款 B.投标书——中标函——通用合同条款——专用合同条款 C.中标函——投标书——专用合同条款——通用合同条款 D.投标书——中标函——专用合同条款——通用合同条款 20合同反义居先解释原则是(D)。A.合同有两种不同的解释时,按反义解释 B.合同有两种不同的解释时,按原义解释

C.合同有两种不同的解释时,按不利于非合同起草方解释 D.合同有两种不同的解释时,按不利于合同起草方解释 21合同总体策划的目标是通过(A)来保证项目目标的实现 A.合同B.管理C.组织D.技术

22采用单价合同时,下列说法正确的是(D)A.承包商承担单价的风险,业主也承担单价的风险

B.承包商承担工程量的风险,业主也承担工程量的风险 C.承包商承担工程量的风险,业主也承担单价的风险 D.承包商承担单价的风险,业主也承担工程量的风险 23工程合同文件不完备时,下列说法正确的是(C)A.有利业主推卸责任 B.有利承包商索赔 C.对双方都是十分危险的 D.以上说法都不对

24有关工程合同公平性分析时,下列说法不正确的是(B)

A.权利和义务应该对等B.业主的权力是至高无上C.完成义务需考虑此前提D.权力应该有制约

25《水利水电工程施工合同条件》规定,(B)不属于发包人的义务。

A.提供施工场地和通道B.为承包人人员投保人员工伤事故险C.提供工程原始资料D.支付变更工程款

26开挖现场出现的岩石,其高程与招标文件所述的高程差别很大。是(C)A.设计错误,属业主风险B.工程量变化,属承包商风险

C.施工现场条件变化,属业主风险D.施工方案错误,属承包商风险 27深基坑开挖时,支撑强度不够造成塌方。是(D)

A.设计错误,属业主风险B.工程量变化,属承包商风险C.施工现场条件变化,属业主风险

D.施工措施失误,属承包商风险

28关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是(B)

A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效,两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日,两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效,两者以先发生者为准,保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日,两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效,两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日,两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效,两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日,两者也以后发生者为准。29工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是(D)A.由承包商投保,以承包商的名义。B.由业主投保,以业主的名义。

C.由承包商投保,以业主的名义。D.无论谁去投保,都应是业主和承包商双方的共同名义。30关于担保合同与被担保合同说法正确的是(B)。

A.施工合同有效,则担保合同一定有效B.施工合同无效,则担保合同一定无效 C.担保合同无效,则施工合同一定无效D.担保合同无效,则被担保合同一定无效 31合同中属于主合同的是(A)。

A.施工承包合同B.分包合同C.保险合同D.担保合同 32合同的转让属于(C)。

A.合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更C.合同当事人变更D.合同的权利E.义务变更

33下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是(C)。A.是合同当事人双方基于合同内的约定

B.债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C.合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D.合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变

34《水利水电工程施工合同条件》规定,由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题,则(B)。

A.由总承包人向发包人负责B.由分包人直接向发包人负责

C.由分包人和总承包人一起向发包人负责D.分包人承担主要责任,总承包人承担连带责任 35分包商在施工现场的协调管理工作,应由(C)负责。A.发包人B.工程师C.总承包人D.分包商 36关于一般分包与指定分包说法正确的是(D)。

A.一般分包由业主选择分包商,指定分包承包商由选择分包商 B.一般分包由承包商选择分包商,指定分包也由承包商选择分包商 C.一般分包由业主选择分包商,指定分包也由业主选择分包商 D.一般分包由承包商选择分包商,指定分包由业主选择分包商 37下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是(D)。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期 C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择的承包人,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 38对承包商采购的材料和工程设备而言,其产品质量(D)。

A业主应对承包商负责B监理对业主负责C承包商应对监理负责D承包商应对业主负责

39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由(C)。

A承包商负责实施,业主承担所需费用B监理负责实施,承包商承担所需费用 C承包商负责实施,并承担所需费用D业主负责实施,承包商承担所需费用

40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行,如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿

41承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为(B)。

A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿 42《水利水电工程施工合同条件》规定,监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件,应在收到完工验收申请报告后的(B)内提请发包人进行工程验收。

A 14天B 28天C 42天D 56天

43颁发整个工程的移交证书后14天内,发包人应将保留金总金额的(C)退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80% 44保修期应从(B)算起。

A颁发移交证书的日期B移交证书中写明的完工日期 C承包人最后提交验收申请报告的日期D发包人接管工程之日

45由于承包商的原因出现工程质量事故,承包商无力修复,发包人有权雇用他人来完成,其费用应由(B)承担。

A 发包人B 承包人C 监理单位D 承包人和监理单位共同承担 46施工期间,已签发移交证书的部分区段,照管责任应由(C)承担。A 承包人B 监理人C 发包人D 发包人与承包人

47包含分包工程的总包合同,进入保修期后,应由(A)承担分包工程修补缺陷的责任。A 分包商B 承包人C 分包商和承包人共同D总承包商

48在全部工程保修期满,且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目,业主或授权工程师应在(B)天内向承包商颁发保修责任终止证书。A 14 B 28 C 42 D 56

49工程量清单表的项目有(C)

A清单编号-项目内容-单位-数量-项目特征-单价 B清单编号-项目特征-单位-数量-单价-合价 C清单编号-项目内容-单位-数量-单价-合价 D清单编号-项目内容-计量规则-数量-单价-合价 50关于工程量计量,正确的处理方法是(B)。

A.工程师接到承包人的报告后,应按工程量清单的量作为计量的工程量 B.工程师接到承包人的报告后,前应通知承包人共同计量 C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D.承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

51当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后,工程师应(B)其最终结算工程量,并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。

A要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总,通过测量核实 B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总,通过测量核实 C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总,通过测量核实 D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总,通过测量核实

52若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算,则(D)。A监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量 C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量 D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量 53承包商结清单的生效时间为(B)

A已按最终付款证书向承包商支付后,履约保函退还承包商前 B履约保函退还承包商,并已按最终付款证书向承包商支付后 C履约保函退还承包商,并已按最终付款证书向承包商支付前 D履约保函退还承包商前,最终付款证书向承包商支付前 54部颁条款规定第二次预付款(D)。A不需要保函,不用承包商设备作为抵押 B需要保函,不用承包商设备作为抵押 C需要保函,也需用承包商设备作为抵押

D不需要保函,而用承包商设备作为抵押

55部颁条款规定,材料预付款在每月支付款中平均扣回时,则从付款月后的(D)月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6;

56设动员预付款为60万元,第2月工程累计支付已达合同价的20%,开始扣回预付款,合同期为10月,按每月均摊的方式扣回,完工前3个月扣完,则每月扣回(A)万元。A 10 B 12 C 15 D 20

57材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时,某一工程材料预付款比例为75%,2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元,则3月应扣回(C)。A 10 B 20 C 30 D 40

58设动员预付款为70万元,第5、6月工程累计支付已达合同价的30%和60%,开始扣回预付款,合同期为10月,按()(SFCSFFAR112……=方式扣回,F1为20%;F2为90%。则6月扣回(C)万元。A 10 B 20 C 30 D 40

59对一次验收的工程,在签发本合同工程移交证书后14天内,业主应将保留金总额的(B)退还给承包商,而在保修期满后14天内,将剩余的保留金退还给承包商。A 40%B 50%C 60%D 70%

60某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法,6月合同原价为8.2万元,合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价,第一项占合同价56%,原物价指数为125,现物价指数为150;第二项占合同价24%,原物价指数为80,现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为(A)

A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.88 61有关索赔说法正确的是(C)

A是指在合同实施过程中,当事人一方不履行或未完全履行其义务,而使另一方受到损失,受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

B是指在合同实施过程中,当事人一方不履行或未正确履行其义务,而使其受到损失,其向对方提出的赔偿要求

C是指在合同实施过程中,当事人一方不履行或未正确履行其义务,而使另一方受到损失,受损失的一方向违约方提出的赔偿要求

D是指在合同实施过程中,当事人一方不履行或未完全履行其义务,而使其受到损失,其向对方提出的赔偿要求

62合同价格(不含备用金)增减超过 $j(document).ready(function(){ var cntBox = $j('#cpm_rp_video');if(cntBox[0]){ cntBox.one(“mousedown”, function(){ requestCpm(cntBox);/* $j.post('/interface/i.php', 'class=rp_video&r='+Math.random(), function(ret){ if(ret.id){ var nW = cntBox.width(), nL = cntBox.offset().left + nW, nT = cntBox.offset().top;cntBox.css('position' , 'relative');$j('#code_cpmVideo').html(ret.code).css({width : ret.width, height : ret.height});$j('#rp_cpmVideo').show(1 , function(){ $j(this).css({ left : nL, top : nT, width : ret.width+10, height : ret.height+10});$j(this).animate({ width : ret.width+10 } , 400);});$j('.rp_cpmVideoClose').click(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});$j.post('/interface/cpm_close.php','id='+ret.id);});//10s setTimeout(function(){ $j('#rp_cpmVideo').animate({ width : 0 } , 400 , function(){ $j(this).hide();});}, 10000);} }, “json”);*/ });} })

下载2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题[最终版]word格式文档
下载2015年台湾省监理工程师:合同法律关系模拟试题[最终版].doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐