2015年上半年河北省一级建造师法律法规考试试题

第一篇：2015年上半年河北省一级建造师法律法规考试试题

2015年上半年河北省一级建造师法律法规考试试题

一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、消防验收程序中的结论评定要形成（）。A.消防设施技术测试报告 B.消防验收意见书

C.消防工程整改通知单 D.工程移交清单

答案B参见教材P138

2、用电计量装置原则上应装在供电设施的（）。A.供电侧 B.用户侧 C.内部

D.产权分界处

答案D参见教材P282

3、下列气体中，可用作气体绝缘材料的有（）。A.二氧化碳 B.二氧化硫 C.空气 D.五氧化二磷 E.六氟化硫

答案BCE参见教材P10

4、自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低（）以上。A.3℃ B.5℃ C.7℃ D.10℃

答案D参见教材P80

5、烟囱、电梯的倾斜观察的激光测量仪器是（）。A.激光经纬仪 B.激光垂线仪 C.激光指向仪 D.激光准直仪 答案B参见教材P21 8施工测量包括（），首要工作是做好控制点布设。A.对建筑物施工放样B.高程控制测量 C.对建筑物变形监测D.平面控制测量 E.工程竣工测量

答案ACE参见教材P15 9机电工程中常见的工程测量有（）。A.隧道测量 B.设备基础施工测量 C.安装基准线测设 D.管线工程测量 E.输电线路钢塔架基础施工测量 答案BCDE参见教材P18-19

6、产品焊接试板制作要求不正确的是（）。

A.现场组焊的圆筒形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板 B.圆筒形压力容器的纵向焊接接头的产品焊接试板，应作为筒节纵向焊接接头的延长部分

C.球罐的产品焊接试板应在焊接产品的同时，由施焊该球罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接

D.需进行热处理的压力容器，其焊接试板应同炉、同工艺随容器一起进行热处理 答案A参见教材P77

7、对钢制容器做橡胶防腐蚀衬里时，一般采用的施工方法是（）。A.模压法 B.缠绕法 C.喷射法 D.粘贴法 答案D参见教材P89

8、验收和试验，同意送电后送电开通；③对施工项目进行检查、验收，向电业部门提供相关资料，申请送电；④进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是（）。A.①→③→④→② B.③→④→①→② C.①→④→③→② D.④→③→①→② 答案C参见教材P283

9、风管型温度传感器应在风管（）完成后进行安装。A.安装 B.试验 C.保温 D.防腐

答案C参见教材P130

10、自动扶梯围裙板与踏板任何一侧的水平间隙不应大于（）。A.2mm B.4mm C.6mm D.8mm 答案B参见教材P146

11、受振动和有冲击的设备，不宜采用的衬里方法是（）。A.铅衬里 B.橡胶衬里

C.玻璃钢衬里 D.聚氯乙烯塑料衬里 答案A参见教材P88

12、高压锅炉的气泡材料常采用（）制造。

A.中碳钢 B.优质碳素钢 C.低合金钢 D.锅炉碳素钢 答案C参见教材P3

13、自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是（）。A.电缆敷设 B.取源部件安装

C.仪表单体调整 D.仪表电源设备安装 答案B参见教材P81

14、场地狭窄的大、重型罐、塔类设备，宜采用的吊装方法是（）。A.施移法 B.滑移法

C.吊车抬送法 D.无锚点推吊法 答案D参见教材P25

15、避雷带的搭接长度规定有（）。A.扁钢之间搭接为扁钢宽度的1倍 B.扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍 C.圆钢之间搭接为圆钢直径的4倍 D.圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍 E.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的3倍 答案BD参见教材P112

16、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于（）的预埋管或防护套管，风管与套管之间应采用不燃柔性材料密封。A.1.0mm B.1.2mm C.1.4mm D.1.6mm 答案D参见教材P121

17、室内线路安装要求正确的有（）。

A.直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过15m时，应留有伸缩缝或伸缩片 B.电缆支架高度偏差不大于±5mm，支架沿走向左右偏差不大于±10mm C.长距离电缆桥架每隔30～50m距离，接地一次 D.电力线路的管内穿线是先穿干线再穿支线

E.穿线工序为扫管→穿引线→放线→引线与导线绑扎→管内穿线→做接线头 答案ABCE参见教材P49

18、决定泵性能的工作参数有（）。A.流量 B.扬程 C.流速 D.功率 E.效率

答案ABDE参见教材P11

19、水准仪测量原理是根据（）原理测量两点高差的测量方法。A.水平视线B.平行 C.等高D.高差

答案A参见教材P16

20、铂温度传感器至现场控制器之间的接线电阻应小于（）。A.1Ω B.2Ω C.3Ω D.4Ω

答案A参见教材P130

二、多项选择题（共 15 题，每题4分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、职业健康安全管理体系规范，的构成要素有---------------------------策划实施与运行检查和纠正措施管理评审

22、分部分项工程施工组织设计的主要内容包括------------施工方法和施工机械的选择作业区施工平面布置图设计

技术组织措施，质量保证措施和安全施工措施各项资源需求量计划

23、用直接法绘制网络图的步骤包括------------将起点节点定位在时标表的起始时刻线上某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线不足箭头画在波形线与节点连接处

24、周转性材料消耗一般与--------------因素有关

周转材料的最终回收及其回收折价周转使用次数第一次制造时的材料消耗 每周转使用一次材料的损耗。

25、设计方项目管理的目标包括-------A设计的质量目标

B设计的成本目标 C 项目的质量目标

26、施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内--------以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。生产费用成本降低率成本水平

27、单位工程竣工成本分析，应包括----------等内容。

竣工成本分析主要资源节超对比分析主要技术节约措施及经济效果分析

28、施工组织总设计的编制依据包括--------设计文件合同文件计划文件

29、施工安全管理策划的依据为----------------国家、地方政府和主管部门有关施工安全的法律法规及规定 采用的主要技术规范、规程、标准

30、项目管理目标责任书的主要内容包括--------------项目设计、采购、施工、试运行等管理的内容和要求组织与项目经理部之间的责任、权限和利益分配项目经理解职和项目经理部解体的条件及办法

31、常见的施工测量复核有----------------工业建筑测量复核民用建筑测量复核管线工程测量复核

32、工序施工条件控制的依据主要有------------------设计质量标准操作规程材料质量标准机械设备技术性能标准

33、制度保证体系中，适用于措施管理制度有---------------安全技术措施实施的管理制度安全作业环境和条件管理制度

34、业主方进度控制的任务包括控制--------------设计准备阶段的工作进度设计工作进度施工进度物资采购工作进度

35、建筑安装工程费用中，可索赔的间接费有--------------现场管理费保险费咨询费

第二篇：全国一级建造师法律法规模拟试题

全国一级建造师法律法规

模 拟 试 卷

一、单项选择题（共70题，每题一分。每题的备选项中，只有一个最符合题义）

1．根据《建造师执业资格制度暂行规定》，（）经注册后，方有资格担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。

A.造价工程师

B.咨询工程师

C.建造师

D.监理工程师

2．具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为（）。

A．法人

B．自然人

C．法定代表人

D．法人代表

3．（）是引起法律关系产生、变更和终止的原因。

A.法律规范

B.法律事实 C.法律关系主体

D.法律关系客体

4．下列那一项不属于委托代理关系终止的原因（）。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.代理人死亡

D.被代理人取得或恢复民事行为能力

5．甲公司与乙公司于2002年2月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2002年12月28日付租金。后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

A、2003年2月19日

B、2004年2月19日 C、2003年12月27日

D、2004年12月27日

6．在债的发生根据中，（）是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事物的行为。

A.合同

B.侵权行为 C.不当得利

D.无因管理

7．《建筑法》规定，新建、扩建、改建的建筑工程，（）必须在开工前向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证。

A．监理单位

B．建设单位

C．施工单位

D．设计单位

8．根据《建筑法》规定，以下关于承揽工程的规定，哪一项是不准确的（）。

A． 承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B． 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

C．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的业务许可范围承揽工程

D．共同承包的各方对承包合同的履行分别承担责任

9．根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按照资质等级高的单位考虑 C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责 D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

10．建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。

A、10%

B、30%

C、50%

D、80% 11．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，大型基础设施项目施工单项合同估算价和重要设备、材料的采购单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。

A．200万元和100万元

B．100万元 和50万元

C．200万元和50万元

D．3000万元和100万元

12．在某工程招标过程中，招标人不仅接收了一份在投标截止日期以后送达的标书，而且在评标时，该标书因价格最合理而中标。请问招标人的此做法违反了招投标活动的哪项原则（）。

A．公开原则

B．公平原则 C．公正原则

D．诚实信用原则

13．按照《招投标法》的规定，评标委员会由招标人依法组建，其成员人数（）其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）

A.5人以上；2/3

B.5人以上单数；3/4 C.5人以上单数；2/3

D.5人以上；3/4 14.根据《招投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．15日

B．30日 C．45日

D．60日

15．安全生产法适用于我国领域内（）。

A.道路交通安全

B.铁路交通安全 C.建筑施工安全

D.民用航空安全

16．对于安全生产责任事故的应急救援，根据《安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。

A.建立应急救援体系

B.设置安全生产管理机构

C.指定兼职的应急救援人员

D.建立应急救援组织

17．根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员可以停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（）。

A．拒绝权

B．建议权

C．紧急避险权

D．自保权

18．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。A.生活设施

B.安全设施 C.娱乐设施

D.附属设施

19．在建设工程安全生产管理的基本制度中，（）是“安全第一，预防为主”的具体体现，是建筑安全生产的基本制度。

A．安全生产责任制

B．安全生产检查制度

C．群防群治制度

D．安全责任追究制度 20．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。

A．本单位职工

B．施工现场人员

C．施工现场从事危险作业的人员

D．施工现场从事特种作业人员

21．《建设工程安全生产管理条例》规定，实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位必须经上级主管部门审查同意，并且应当（），方准使用。

A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》 B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证 C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续

22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）

A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B．分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任

C．分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

23．根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下有关工程质量监督管理制度中政府对工程质量的监督管理的说法，哪一项是不准确的（）。

A.以保证工程使用安全和环境质量为主要目的 B.以法律、法规和强制性标准为依据 C.以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为为内容

D.以强制性措施为主要手段

24．建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）。

A．委托具有相应资质的监理单位实施监理

B．办理工程质量监督手续

C．签订工程施工合同

D．办理保证安全施工措施的备案手续

25．施工人员对涉及结构安全的试块、试件取样时（）。

A．应在建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B．应在监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C．应在设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D．应在监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

26．建设工程发生质量事故后，有关单位应当（），向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．立即

B．在24小时内

C．在15 日内

D．在30 日内

27．《工程建设标准强制性条文》是（）的配套文件。

A．建筑法

B．建设工程质量管理条例

C．建设工程安全生产管理条例

D．环境影响评价法

28．根据《工程建设标准强制性条文》的规定，对于某项重点工程，或工程中某些重点内容进行的检查，属于以下监督检查方式中的（）。

A、重点检查

B、抽查 C、普查

D、专项检查

29．涉及水土保持的建设项目，环境影响报告书中应当包括（）。

A．水土保持方案

B．水土治理方案

C．防止水土流失方案

D．经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案

30．建设项目环境影响评价文件的审批部门应当自收到环境影响报告书之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。

A．15

B．30

C．45

D．60 31．某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是（）。

A．土木建筑项目不超过总价的10％

B．土木建筑项目不超过总价的20％

C．土木建筑项目介于总价的20％-50%之间的 D．土木建筑项目超过总价的50％

32．以下哪一项不属于建筑工程一切险承保的危险（）。

A． B． 海啸、洪水、地震、雪崩等自然灾害

建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失和破坏 C． 由于工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失导致的施工拙劣而造成的损失

D．因纠正或修复工程差错而增加的支出

33．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位（）。

A．可以随时解除劳动合同

B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，当应提前30 日通知劳动者

D．不得解除劳动合同

34．劳动保护，是国家为了劳动者在生产过程中的安全与健康而采取的各项保护措施，使职工肌体不受伤害，保持和提高劳动者持久的劳动能力的（）。

A．组织和管理措施的总称

B．技术和管理措施的总称

C．组织和技术措施的总称

D．技术措施的总称

35．《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向移出地的省环保部门报告，并经（）省环保部门的许可。

A．移入地

B．移出地

C．途经地

D．接受地

36．在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染的，施工单位必须在（）以前，向工程所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。

A ．开工15天

B．开工前15天

C．施工前10天

D．开工一周

37．按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须报经（）进行消防验收，否则，不得投入使用。

A．建设行政主管部门

B．建设工程质量监督机构

C ．公安消防机构

D．工商行政管理机关

38．按照国家规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并严格遵守消防安全操作规程。

A．经培训后上岗

B．经教育后上岗

C．持证上岗

D．经注册后上岗

39．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省级税务机关批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（）。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．12个月

40．根据《税收征收管理法》的规定，纳税人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，情节严重的（）.A． 处3年以下有期徒刑或拘役

B．处3年以下有期徒刑或拘役，并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金 C．处3年以上7年以下有期徒刑

D．处3年以上7年以下有期徒刑，并处拒缴税款1倍以上5倍以下的罚金 41．要约是指

（）。

A.同意和他人订立合同的意思表示

B.希望和他人订立合同的意思表示

C.希望他人向自己发出订立合同的意思表示

D.招标公告

42.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，根据《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（）。A.要约通知发出，承诺通知发出

B.要约到达受要约人，承诺通知发出

C.要约通知发出，承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人，承诺通知到达要约人 43．以下哪一项不是承诺的特征（）。

A.承诺必须由要约人做出

B.承诺只能向要约人做出

C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出

44．缔约过失责任是指当事人在（）过程中因过错给对方造成的损失所承担的民事责任。

A．订立合同

B.履行合同

C.竣工验收

D.合同保修 45．以下当事人所订立的合同哪一个是无效合同（）。A.无处分权的人处分他人财产的合同

B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同 C.显失公平的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

46．当事人在合同中未明确约定价款或报酬的，按（）的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时合同订立地

D.履行合同时合同履行地

47．合同执行政府定价或政府指导价的，当事人逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按（）执行, 遇价格下降时,按（）执行。A.原价格；新价格

B.新价格；新价格

C.新价格；原价格

D.原价格；原价格

48．在施工合同履行过程中，（）享有“同时履行抗辩权”。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业主和承包商

49．当事人约定由第三人向债权人履行债务的，当第三人不履行合同债务或履行债务不符合约定的，应由（）承担违约责任。

A.债权人

B.债务人

C.第三人

D.公证人

50．甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权。甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是（）。

A、乙可以要求丙向自己偿还100万元

B、乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元

C、乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元

D、乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元 51．《合同法》规定，违约责任采取的是（）原则。

A．严格责任

B．过错责任

C．缔约过失责任

D．全面履行 52．当合同约定的违约金数额过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。

A.必须按约定的数额支付

B.可以单方面修改已约定的违约金数额

C.可以请求人民法院或仲裁机构予以适当降低

D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适降低

53．甲乙公司签订了一份购销合同，总货款50万元。合同约定甲公司如不能交货，应向乙公司偿付不能交货部分货款总值的5%的违约金。合同签订后，甲公司收到乙公司8万元定金和10万元预付款。在合同约定的期限内，甲公司没有交货。经查明，该公司根本无货可交。因甲公司违约，乙公司损失20万元。乙公司可以最多请求偿付（）万元？

A．40.5

B．32.5

C．46

D．36 54．在合同履行过程中，当事人一方违约后，对方未及时采取适当措施致使损失扩大的，（）。

A． 所有的损失都可要求违约方赔偿 B． 所有的损失均不得要求赔偿 C． 不得就扩大的损失要求赔偿 D． 只可就扩大的损失要求赔偿

55．下列哪种合同，当事人一方无权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销（）。

A.因重大误解而签订的合同

B.显失公平的合同

C.一方乘人之危，使双方在违背真实意思的情况下订立的合同 D.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，该合同损害国家利益的

56．合同法规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，该撤销权消灭。

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年 57.下列各项中，（）属于附条件的法律行为

A、由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元奖金

B、老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回

C、房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件

D、小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游

58．合同法规定债务人若将合同的义务全部或部分转让给第三人的，应当（），否则该转让不发生效力。

A.取得债权人的同意 B.通知债务人

C.取得受让人的同意

D.通知受让人

59.以下哪一项不是合同终止的原因（）。

A.债务人依法将标的物提存

B.经双方协议解除

C.合同抵押物灭失

D.债权人免除债务

60.根据《担保法》的规定，以下不可以抵押的财产是（）

A． B． C． 有《房屋买卖合同》和购房发票但未办理产权证的商品房 抵押人依法承包并经发包人同意的荒丘、荒沟的土地使用权 医院用盈利购买的汽车 D． 高等院校的实验室、教室及学生宿舍

61．根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是（）。

A．勘验笔录

B．视听资料

C．当事人的主张

D．书证、物证

62．甲乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决做出后，甲方不服，则下列表述正确的是（）

A． B． C． 甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁 甲公司可以就该纠纷向人民法院起诉

甲公司可以要求人民法院通过审判监督程序对仲裁裁决进行审查

D．仲裁裁决生效，甲方必须执行

63．下列各项中，关于仲裁员的产生，说法不正确的是（）。

A．当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员

B．第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定，首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生

C．当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员

D．当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

64．根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向（）法院起诉。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同订立地

D.工程所在地 65．法律规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起（）内结案。有特殊情况需要延长的，由本案院长批准，可以延长（）。A． 6个月；3个月

B． 3个月；3个月 C． 6个月；6个月 D． 3个月；6个月

66．在诉讼过程中，被告经传唤无正当理由拒不到庭的（）A． 人民法院应当中止审理 B． 人民法院应当终止审理 C． 人民法院应视此行为为撤诉 D． 人民法院应当缺席审判

67．在工程建设常见的各类纠纷中，因承包商资质不符合要求而导致的纠纷属于（）A． 合同质量纠纷 B． 分包与转包纠纷 C． 主体纠纷 D． 审计纠纷

68．下列选项中，不属于施工合同质量纠纷的成因是（）A． 建设单位不顾实际的降低造价，缩短工期 B． 建设单位将工程发包给没有资质的承包商 C． “三边工程”引起的工程造价失控

D． 施工单位脱离设计图纸，在施工中偷工减料 69．下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。

A．没收违法所得

B．返还财产

C．赔礼道歉

D．消除危险

70．生产经营单位的主要负责人，依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.3年内

B.5年内 C.3-5年

D.永远

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；邵选，所选的每个选项的0.5分）

1.一级建造师应具备（）等执业技术能力。

A.丰富的施工管理实践经验和资历

B．一定的施工组织能力

C．一定的工程管理理论水平

D．丰富的施工管理专业知识

E．接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平2.工程建设法律关系由（）等要素构成.A.主体

B.客体

C.内容

D.事件

E.行为 3.根据法律规定，诉讼时效为一年的有（）。A.身体受到伤害要求赔偿的 B.出售质量不合格商品未声明的 C.当事人在合同履行过程中产生争议的 D.延付或拒付租金的 E.寄存财物被丢失或者毁损的

4.下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）。

A、王某与第三人串通以合同形式损害了被代理人的利益 B、章某代其未成年儿子签订了一份房屋买卖合同

C、已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 D、赵某未经授权擅自以所在单位的名义签订了一份合同 E、某分公司以总公司的名义订立一份合同

5.根据《建筑法》的规定，以下有关于分包的叙述正确的是（）A．建筑总承包单位分包工程时，除总承包合同中约定外，必须经建设单位认可 B．建筑工程主体结构的施工，可以分包给具有相应资质条件的其他施工单位 C ．分包单位按照分包合同对总承包单位负责 D．禁止分包单位将其承包的工程再分包

E.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给其他单位 6.投标人之间串通投标的表现形式有（）。

A．投标人之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B．投标人之间相互约定，在招标的项目中轮流以高价位中标

C．投标人以行贿手段谋取中标的 D．招标人向投标人泄露标底 E．招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 7.生产经营单位的安全生产投入包括（）。

A．安全设施与工程建设项目同时投入生产使用

B．建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

C．安排进行安全生产培训的经费

D．对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测

E．进行爆破、吊装等危险作业，安排专门人员进行现场安全管理 8.根据<<建设工程安全生产管理条例>>,以下说法正确的是（）。

A． 施工中发生事故时，建筑企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按国家规定及时向有关部门报告建设单位可以根据自已的情况要求施工单位压缩合同约定的工期

C． 施工总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 D． 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍 E． 水泥工等特种作业人员必须持证上岗

9、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（）符合施工单位质量责任和义务的规定。

A． 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工 B． 施工单位不得转包或分包工程

C． 施工单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。

D． 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 E． 建设工程实行质量保修制度，承包单位应履行保修义务。10．根据〈〈公司法〉〉的规定，有限责任公司的董事会可以行使如下职权（）

A． B． C． D． E． 决定公司的经营方式和投资计划

审议批准公司的财务预算方案、决算方案 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 决定公司内部管理机构的设置 对公司增加或减少注册资本作出决议

11．合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A.自然人

B.法人

C.国家机关

D.其他组织

E.个体工商户 12．数据电文是书面合同的一种，包括（）。

A.电报

B.电传

C.传真

D.电子数据交换

E.信件

13．按照合同法的规定，（）等方面的内容属于各类合同应包括的主要条款。

A.质量的约定

B.合同价款和支付方式

C.合同担保方式

D.合同投保的责任

E.解决合同争议的方法

14．当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

A． 假借订立合同，恶意进行磋商 B．不可抗力事件发生

C．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 D．有其他违背诚实、信用原则的行为

E.当事人在订立合同时无过错15．合同法规定以下合同属无效合同。（）

A.一方当事人以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的

D.一方当事人以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同

E.损害社会公共利益的合同16．我国《合同法》规定合同当事人在履行合同时，享有的抗辩权的有（）。

A.同时履行抗辩权

B.先诉抗辩权

C.后履行抗辩权

D.不安抗辩权

E.撤销权

17．根据〈〈合同法〉〉规定，以下哪些效力待定合同是有效的（）A． 限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的

B． 行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同房屋租赁人将其实租赁的房屋出售所签订的买卖合同法定代表人越权订立合同工同酬助相对人知道该情形的18．合同法规定合同解除的条件包括（）。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。

C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行。D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的。E.当事人在合同中约定的解除合同的条件成就19.以下那些法律事实能够导致合同终止（）。

A.合同已按约履行

B.债务互相抵消

C.债务人依法将标的物提存

D.债权人免除债务

E.法人的法定代表人更换 20.以下哪些合同属于可变更、可撤销的合同。（）

A.因重大误解订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.以合法形式掩盖非法目的

D.一方当事人以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同

E.一方当事人以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益21.第二审人民法院经审理，对上诉案件的处理原则为（）。

A．判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决

B．原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足的，依法改判

C．判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

D．原判决认定违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

E．案件依法重审，当事人对重审案件的判决、裁定不服的，可以上诉 22．当事人对自己提出的主张有责任提供证据，但对下列证据中的（），人民法院或仲裁机构应当调查收集。A． 可能灭失的证据 B． 今后难以取得的证据

C． 当事人因客观原因不能自行收集的证据 D．诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据 E．人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据 23．人民法院采取证据保全的方法主要有（）。

A．听取当事人的陈述，并作记录

B．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制

C．委托有资格的专业机构对证据采取处理措施，延长证据的留存期

D．向证人进行询问调查，记录证人证言

E ． 对证据进行鉴定或者勘验

24．下列各项中，关于开庭质证，说法正确的有（）。A．证据应当在立案时出示，并由当事人在开庭时互相质证

B．经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外 C．书证应当提交原件，物证应当提交原物

D．提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本 E．提交外文书证，必须附有中文译本 25.地域管辖包括（）A.级别管辖

B.一般地域管辖

C专属管辖

D移送管辖

E.特殊地域管辖26．根据《招投标法》的规定，当出现以下哪几种情形时，可对当事人处中标项目5‰以上10 ‰以下的罚款，对单位直接负责人和其他直接责任人员除单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。（）A、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的

B、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 C、评标委员会成员收取投标人的财物或其他好处的

D、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的 E、招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标

27．施工单位的()未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A．主要负责人

B．作业人员

C．后勤人员

D．项目负责人

E．职工代表

28．施工单位有下列行为()之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案

B．使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

C．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D．委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

E．安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用

29．根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，（）。

A．负责修理

B．返工

C．没收违法所得

D．赔偿损失

E．情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

30．根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位（），责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款。

A． 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的 B． 施工单位在施工中偷工减料的

C． 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 D． 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的 E． 验收不合格，擅自交付使用的

第三篇：2010年一级建造师法律法规模拟试题

2010年一级建造师法律法规模拟试题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建造师初始注册逾期未申请者，须（符合本专业继续教育的要求后）方可申请注册。

2.注册建造师在注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（30）日前申请延续注册。3.由办公室主任代表公司经理参加开标会议，这种代理是（委托代理）。

4.我国民法规定，从权利被侵害之日起超过（20年）的，人民法院不予保护。5.（合同）是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。

6.以下物权中，既属于用益物权，又属于不动产物权的是（土地使用权）。7.物权的保护方式不包括（请求违约赔偿）。

8.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权不包括（名誉权）。9.建设单位必须在（建设工程立项批准后，工程发包之前），向建设行政主管部门或其授权的部门办理工程报建登记手续。

10.建设单位领取施工许可证后不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（延期以两次为限，每次不得超过3个月）。

11．建筑施工企业从事建筑活动前，应当依据《安全生产许可证条例》向（省级以上建设主管部门）申请安全生产许可。

12.未经（总监理工程师）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。13.建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（事故预防制度）。

14.施工现场暂停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（责任方）承担，或按合同约定执行。

15.建设工程质量必须实行（政府）监督管理。

16.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（质量缺陷的责任方）承担。

17.对建设项目的环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（环境影响报告表），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。

18.保险合同的当事人为（保险人和投保人）。

19.重大建设项目的档案验收是由（档案行政管理部门）组织。20.建设工程的保修期，自（竣工验工合格时）起计算。

21.依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（2）个采暖期。22.工程建设标准根据级别不同来划分时不包括（部分标准）。23.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，对建设项目在某个方面或某个专项执行强制性标准情况进行的检查是（专项检查）。

24.所谓“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护措施，又须与主体工程（同时设计、同时施工、同时投产使用）。

25.我国工程建设领域，常见的建筑／安装工程一切险所包括的第三者险应属于（责任保险）。26.政府对工程质量的监督管理主要以（施工许可制度和竣工验收备案制度）为主要手段。

27.如果出现用人单位可以解除劳动合同的情形，用人单位要解除劳动合同，应提前（1个月）以书面形式通知劳动者本人。

28.下列关于劳动合同的表述中，错误的说法是（经当事人协商一致订立和变更的劳动合同都受法律保护）。

29.我国《环境噪声污染防治法》规定，在城市范围内从事生产活动确需排放偶发性强烈噪声的，其批准单位应当是当地（公安部门）。

30.根据国家有关法律，机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责不包括（组织制定并实施本单位的火灾事故的应急救援预案）。31．（划拨土地使用权）的转让、出租所得收益或者抵押拍卖所得价款，应当依据法律规定，上缴国家或者优先用于缴纳土地使用权出让金。

32.建筑意外伤害保险的保险期间是（自建设工程开工之日起至竣工验收合格止）。

33.以下用人单位不得解除劳动合同的情形是（患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的）。

34.根据《劳动法》规定，女职工生育享受不少于（90日）的产假。

35.环境保护法关于环境保护的基本原则不包括（企业对环境质量负责的原则）。

36.在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（15日）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。37.不属于税务机关税务管理三项制度的是（税收保权制度）。

38.有限责任公司组织机构中董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（3年）。

39.2006年1月，某投资方（甲方）与某施工单位（乙方）签订了某生产厂房施工合同，约定：该厂房所有土建部分有乙方承建，2006年1月15日开工，2007年1月1日交工投产。合同中工程款支付规定：甲方从开工起每月初按乙方计划上报工程量的50％支付工程款，月末按当月实际完成工程量计算。合同签订后，乙方按合同约定交付条件如期交工并保证投产。但甲方未全额支付工程款，截至2007年3月1日甲方尚欠应付工程款1600万元，2007年6月1日乙方起诉甲方违约，要求支付应付工程款、延期付款利息及滞纳金等。但甲方主张：因当初所签合同中含有带资承包的条款，所以合同无效，甲方不应承担违约责任。你认为该合同的效力（自始有效）。

40.某施工企业与某建设单位订立了某项目施工合同，但该施工企业迫于无奈签署了有垫资施工的条款。该合同按期履行完毕，可该建设单位始终以该合同为无效合同拒付工程款，你认为该合同效力（有效）。41．关于无效合同，下列错误的是（自宣布无效之日起无效）。

42．按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大事故而订立了损害

乙方利益的合同，则该当事人可以（请求人民法院变更该合同）。

43.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（请求法院撤销债务人行为）。

44.关于合同变更下列说法错误的是（一定条件下可变更主体）。

45.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（部分影响合同的效力）。46.订立合同过程中，（投标书）是要约。

47.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（承诺通知到达要约人之前）到达要约人。

48.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国《合同法》规定，要约和承诺的生效是指（要约到达受要约人、承诺通知到达要约人）。

49.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（对方发出承诺之前）到达对方。50.以下的合同形式不属于书面形式的是（公证）。

51.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（有效）。52.定金合同自（实际交付定金之日）起生效。53.对（违约责任）实行严格责任原则。

54.调解是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，（第三人）依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

55.诉讼是指建设工程当事人请求（人民法院）行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出由国家强制保证实现其合法权益，从而解决纠纷的审判活动。

56.在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是（物证）。

57.人民法院指派的勘验人员对案件的诉讼标的物和有关证据，经过现场勘验、调查所作的记录称为（勘验笔录）。

58.上海市某建筑公司与天津市建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼，应在（天津市人民法院）起诉。

59.李某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿李某人民币3900元。张某不服判决，向B市人民法院提出上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，李某居住在B市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行法院是B市（H区人民法院）。60.根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件（以开庭为原则，以不开庭为例外）。61．关于仲裁协议的作用，说明错误的是（合同当事人不受仲裁协议的约束）。62.以下关于保险相关概念说法正确的是（保险金额有可能与保险价值等同）。

63.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人不可以申请行政复议的情形包括（行政机关的行政处分或其他人事处理决定）。

64.行政复议申请人不服行政复议决定的，除法律另有规定外，可以在收到行政复议决定书之日起（15）日之内向法院提起诉讼。

65.下列说法不正确的是（在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，处以罚款，没收贿赂的财物）。

66.以下关于安全生产许可证与施工许可证说法正确的有（对未取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证）。

67.下列说法中不正确的是（行政处罚有记过、降职、开除、留用察看、撤职等形式）。

68.以下属于行政责任的是（公民和法人因违反行政管理法律、法规的行为而应承担的行政责任）。69.由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌，该犯罪行为构成（工程重大安全事故罪）。70.刑事处罚的附加刑不包括（降职）。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1．建造师的执业范围是（ACE）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.担任项目总承包的项目经理

C.从事其他施工活动的管理工作 D.从事各阶段的项目管理工作

E.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 2.工程建设法律关系的构成要素包括（ABE）。

A.主体B.客体C.权利D.义务E.内容

3.诉讼时效因（BCE）中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A.不可抗力 B.提起诉讼

C.当事人一方提出要求 D.某些障碍使权利人不能行使请求权

E.当事人一方同意履行义务

4.债权具有（AD）等特点。

A.对人权B.对世权C.绝对权D.相对权E.财产权 5.专利权的客体包括（BCD）。

A.商标B.发明C.实用新型D.外观设计E.文学作品

6.根据《建筑法》有关规定，申请领取施工许可证应具备以下条件（BDE）。A.需要拆迁的，其拆迁工作已全部完成 B.已经确定建筑施工企业

C.主要材料、机械设备已经进场

D.建设资金已经落实

E.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 7.建筑工程总承包单位（ACDE）。

A.按总承包合同的约定对建设单位负责 B.和分包单位就各自的工作向建设单位负责

C.可以将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经建设

单位认可

D.必须自行完成主体结构的施工

E.和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 8.建筑工程监理应当依照（ABCE），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A.法律、行政法规 B.有关的技术标准 C.设计文件D.施工组织设计

E.建筑工程承包合同

9.招标代理机构应当具备的条件是（ABCD）。

A.有从事招标代理业务的相应资金 B.有从事招标代理业务的营业场所

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 E.有类似工程代理招标的经验

10.评标委员会成员的义务是（ABCE）。

A.遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任 B.不得收受投标人的财物或者其他好处 C.不得私下接触投标人

D.不得要求投标人对投标文件做任何说明

E.不得透露中标候选人的推荐情况 11.以下说法正确的是（BCDE）。

A.分包单位不承担安全责任 B．总承包单位自行完成主体结构施工 C.禁止使用检测不合格的配件 D.出租的机械设备应具有产品合格证 E.意外伤害保险费由施工单位支付

12.建筑意外伤害保险免除责任是（ABCE）。

A.被保险人驾驶无有效行驶证的字写自卸汽车出现事故的 B.被保险人从事与建筑施工不相关的工作而发生意外的 C.被保险人在建筑施工现场之外发生意外的

D.被保险人在建筑施工区域外采购建筑材料发生意外的E.被保险人在建筑施工现场之内与他人打斗致伤的 13.以下关于营业税说法正确的是（ACD）。

A.建筑安装业务实行分包或转包的，以总承包人为扣缴义务人

B.建筑安装业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额为营业额

C.纳税人从事建筑工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资及动力的价款在内

D.纳税人从事安装工程作业，凡安装的设备的价值作为安装工程产值的，其营业额应包括设备价款 E.缴纳营业税的建筑施工企业应当同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，以营业额为税基计算 14.（ABD）情况之一的，要约不得撤销。

A.要约人明确了承诺期限

B.要约人用其他形式明示要约不可撤销 C.受要约人已为履行合同做了准备工作

D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更 15.债务人（BCD），给债权人造成损害的，债权人可行使撤销权。

A.怠于行使其债权 B.放弃到期债权 C.无偿转让财产 D.以明显不合理的低价转让财产 E.藏匿财产

16.动产质押合同（CDE）。A.自合同签订时生效

B．可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有

C.债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价优先受偿 D.质权人负有妥善保管质物的义务

E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿 17.可以是第三人作出担保的方式有（ABC）。

A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金

18.（ABC）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

A.保管合同 B.运输合同 C.承揽合同 D.施工合同 E.买卖合同 19.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ACD）。

A.相当于因违约造成的损失

B.不包括合同履行后可获得的利益

C.包括合同履行后可获得的利益

D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 20.可以解除合同的条件有（BDE）。A.不可抗力发生

B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C.当事人迟延履行债务

D.当事人违约使合同目的无法实现

E.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 21．下列说法符合规定的是（BCD）。A.当事人对合同的效力不能约定任何附条件

B.附生效条件的合同，自条件成就时生效

C.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就 D.当事人对合同的效力可以约定附期限 E.不正当地促成条件成就的，视为条件成就 22.以下说法中正确的是（ACDE）。

A.承诺生效时合同成立

B.承诺只能以通知方式作出，其他方式无效

C.通知的方式包括口头形式和书面形式

D.要约没有确定期限的，若要约以对话方式作出，应立即作出承诺，但当事人另有约定的除外 E.承诺生效是指承诺发生法律效力，即承诺对承诺人和要约人产生法律约束力

23.用人单位可以解除劳动合同，但应提前通知劳动者。出现下列（ACE）情形，用人单位可以在提前通知劳工者的情况下解除劳动合同。

A.劳动者患病或者因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的 B.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作岗位的 D.患职业病者因工负伤并被确认丧失或者部门丧失劳动能力的

E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

24.属于不可抗力的事件包括（ABCD）。

A.战争B.火灾C.政府法律D.行政行为 E.气候条件 25.采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（AE）。

A.到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁

B.任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁

C.仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见 D.合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益

E.尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理 26.以下关于保险合同说法正确的是（ACDE）。

A.投保属于要约，承保属于承诺

B.投保单是书面要约，保险单是书面承诺

C.投保人有告知义务，保险人有说明义务 D.保险单就是保单

E.保险人的代位求偿权的行使范围限于财产保险合同，而不适用于人身保险合同 27.关于拆迁补偿，以下说法正确的是（AC）。

A.拆除违章建筑，按规定不予补偿 B.拆除临时建筑，按规定都不予补偿

C.未超过批准期限的临时建筑，也是合法建筑，因此拆除该类临时建筑时，应按规定给予适当补偿 D.超过批准期限的临时建筑，必须由临时建筑所有人在限定内负责拆除，但可考虑适当给予补偿 E.拆迁补偿的方式有货币补偿和房屋产权调换两种，任何情况下被拆迁人可以任意选择其中一种 28.关于建设工程档案的移交，下列说法正确的是（ADE）。

A.建设工程项目实行总承包的，由总承包单位及时向建设单位移交 B.建设工程项目实行总承包的，由各分包单位分别向建设单位移交

C.建设工程项目由几个单位承包的，由主要承包单位收集、汇总其他分包单位档案再向建设单位移交

D.建设工程项目由几个单位承包的，由各承包单位收集、整理其承包项目的档案再向建设单位移交 E.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他部门移交

29.对于属于工程建设强制性标准的节能标准，根据《建设工程质量管理条例》及相关法规，以下（ABCD）单位均应当严格遵守，未遵守相关规定的，应当按照《节约能源法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规承担相关法律责任。

A.建设单位 B.勘察设计单位

C.施工图设计文件审查单位 D．施工单位与监理单位 E.造价咨询单位

30.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请行政复议的情形包括（ABCE）。

A.行政处罚

B.行政强制性措施

C.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权 D.行政机关的行政处分或其他人事处理决定

E.行政许可

第四篇：一级建造师法律法规重点

1、法律体系指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体，法律部门是根据一定标准、原则所指定的同类法律规范的总称

2、民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范总称。商法是调整市场经济关系中商人及商事活动的法律规范的总称。包括合同法、物权法、侵权责任法、公司法、招标投标法等。

3、行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。包括行政处罚法、行政许可法、环境影响评价法、城乡规划法、建筑法等。

4、经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。包括统计法、土地管理法、标准化法、审计法、节约能源法、政府采购法、反垄断法等。

5、社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。包括残疾人保护法、矿石安全法、劳动法、职业病防治法、安全生产法、劳动合同法等

6、刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称。

7、诉讼法指规范诉讼程序的法律的总称。包括民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法、仲裁法。

8、现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》

9、建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系，民商事法律关系的主要特点

1、是主体之间的民商事权利和民商事义务关系

2、是平等主体之间的关系

3、主要是财产关系

4、保障措施具有补偿性和财产性。

10、法人具备的条件

1、依法成立

2、有必要的财产或者经费

3、有自己的名称、组织机构和场所

4、能够独立承担民事责任。

11、法人分为企业法人和非企业法人。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记；企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格；企业法人分立合并，应向登记机关办理登记并公告；企业法人分立合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。

12、代理指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由被代理人承担的民事法律制度。

13、代理的法律特性主要有：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人应该以被代理人得名义实施代理行为；代理行为必须具有法律意义的行为；代理行为的法律后果由被代理人承担。

14、代理分为：委托代理、指定代理和法定代理。

15、委托代理终止

1、代理期间届满或者代理事务完成2、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

3、代理人死亡

4、代理人丧失民事行为能力

5、作为被代理人或者代理人得法人终止。

16、法定代理或指定代理终止

1、被代理人取得或者恢复民事行为能力

2、被代理人或代理人死亡

3、代理人丧失民事行为能力

4、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

5、由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。

17、无权代理存在的三种表现：代理人没有代理权、超越代理权范围或代理权终止后进行代理活动的。

18、表见代理：是特殊的无权代理、表见代理的行为人没有代理权、第三人有理由相信行为人有代理权、对本人产生有权代理的效力。

19、复代理就是转委托，基于本代理而产生，由被代理人选择，本代理人转委托一般须经被代理人同意。

20、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。

主要特性：物权是支配权，物权是绝对权，物权是财产权，物权具有排他性。

21、物权包括所有权、用益物权和担保物权。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。用益物权是权利人对他人所有的财产，依法享有占有、使用和收益的权利，包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。

22、债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债的内容是指主体双方之间的权利与义务；债权相对性归纳为三个方面：主体相对性；内容的相对性；法律责任的相对性。

23、建设工程债产生的根据报括合同、侵权、无因管理和不当得利。

24、建设工程债常见种类有：施工合同债、买卖合同债、侵权之债。

25、知识产权包括著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。

26、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算；注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

27、担保方式为担保、抵押、质押、留置和定金。

28、以下组织不能作为担保人

1、国家机关不得为保证人

2、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

3、企业法人的分支机构、职能部门不得为担保人。

29、抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，抵押权人具有优先受偿权。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。质押分为动产质押和权利质押。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照法律规定留置该财产，享有优先受偿权。

30、定金应当以书面形式约定，定金数额不得超过主合同标的额的20%，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行合同，应双倍返还定金。

31、保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。保险合同分为财产保险合同和人身保险合同，建筑工程一切险和安装工程一切

险属于财产保险合同。投保人进行保险索赔必须提供必要的有效的证据，索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件。

32、建筑工程一切险的投保人为工程发包人、被保险人具体包括业主或工程所有人、承包商或者分包商和技术顾问。

33、按照违法行为的性质和危害程度，可以将法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任。

34、承担民事责任的方式主要有

1、停止侵害

2、排除妨碍

3、消除危险

4、返还财产

5、恢复原状

6、修理、重作、更换

7、赔偿损失

8、支付违约金

9、消除影响、恢复名誉

10、赔礼道歉。其中建筑工程民事责任的主要承担方式

1、返还财产

2、修理

3、赔偿损失

4、支付违约金。

35、行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。行政处罚种类：警告、罚款、没收违法所得，没收非法财物、责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照、行政拘留，法律行政法规规定的其他行政处罚。

36、不需要办理施工许可证的建设工程

1、限额以下的小型工程（工程投资在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程）

2、抢险救灾工程

3、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程

4、临时性建筑

5、军用房屋建筑。

37、开工报告审查内容包括

1、资金到位情况

2、投资项目市场预测

3、设计图纸是否满足施工要求

4、现场条件是否具备三通一平等要求。

38、申请领取施工许可证应具备下列条件

1、已经办理该建筑工程用地批准手续

2、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

3、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

4、已经确定建筑施工企业

5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

6、有保证工程质量和安全的具体措施

7、建设资金已经落实

8、法律行政法规规定的其他条件。

39、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。40、办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的主要法律责任如下

1、未经许可擅自开工应承担的法律责任

2、规范办理施工许可证应承担的法律责任

3、骗取和伪造施工许可证应承担的法律责任

4、对违法行为的罚款额度。

41、建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

42、必须进行招标

1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

43、达到下列标准必须进行招标

1、施工单项合同估算价在人民币200万元以上的2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的4、单项合同估算价低于1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在

人民币3000万元以上的。

44、经审批部门批准，可以不进行施工招标的1、涉及国家安全、国家秘密或者抢救救灾而不适宜招标的2、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的3、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的4、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的5、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力

6、法律、行政法规规定的其他情形。

45、可以进行邀请招标

1、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的2、受自然地域环境限制的3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的5、法律法规规定不宜公开招标的。

46、招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，基本程序主要包括：落实招标条件、委托招标代理机构、编制招标文件、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同等。

47、建设工程招标应当具备条件

1、招标人已经依法成立

2、初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

3、招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准

4、有相应资金或者资金来源已经落实

5、有招标所需的设计图纸及技术资料。

48、自招标文件出售之日起至停售之日止，最短不得少于5个工作日，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日，招标人对已发出的招标文件需要修改的，应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有的招标文件收受人，开标应在投标截止时间的同一时间公开进行。

49、中标通知书在法律上属于承偌，对招标人和中标人具有法律效力，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

50、投标有效期由投标截止日起到中标通知书签发之日止，投标保证金的有效期应超出投标有效期30天，其金额不得超过投标价的2%，且最高不得超过80万元。

51、建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。其主要方式有：设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包；设计施工总承包（D-B）；设计采购（E-P）总承包；采购施工总承包（P-C）。

52、施工单位不良行为记录认定标准分为5类

1、资质不良行为认定标准

2、承揽业务不良行为认定标准

3、工程质量不良行为认定标准

4、工程安全不良行为认定标准

5、拖欠工程款或工人工资不良行为的认定标准。

53、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年，良好行为记录信息公布期限一般为3年。不良行为公布期间，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。对招标投标违法行为，应自行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。

54、合同的订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。

55、发包人的主要义务有：不得违法分包，提供必要的施工条件，及时检查隐蔽工程，及时验收工程、支付工程价款。承包人主要义务有：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工，接受发包人得有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、工程质量不符合约定的无偿修理。

56、竣工日期处理

1、竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

2、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

3、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期。

57、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延

1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常的进行

4、设计变更和工程量增加

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

6、不可抗力

7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

58、违约责任承担的方式主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。

59、建筑工程施工合同由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。

60、劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息，劳动者基本信息，合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护及其他，而约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。

61、《劳动法》规定，以完成一定任务为期限的劳动合同不得约定使用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，使用期不得超过1个月；劳动合同1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月，3年以上固定期限或无固定期限的合同，使用期不得超过6个月。

62、用人单位需要提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后，可以解除劳动合同的情形包括：1）劳动者患病或非因工负伤，在规定的医疗期间满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的2）劳动者不能胜任工作的3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更合同达成协议的。63、环境噪音污染的防治主要包括两个方面：1）建设项目环境噪声污染的防治2）施工现场环境噪声污染的防治。

64、在市区施工，可能产生噪声的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称等。

65、建设项目可能产生环境噪音的，建设单位必须提出环境影响报告书，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

66、《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

67、根据《水污染防治法》规定，排水污染物限制治理的期限最长不超过1年。

68、建设项目的环境污染防治设施必须与主体工三同时“同时设计、同时施工、同时投产使用。69、根据施工现场固体废物的减量化或回收再利用要求，施工单位应采取的有效措施：生活垃圾袋装化，建筑垃圾分类化，建筑垃圾及时清运，设置封闭式垃圾容器。

70、《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

71、建筑企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件具体规定为：1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制定和操作规程2）保证本单位安全生产条件所需资金投入3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备12）法律法规规定其他条件。72、建筑企业特种作业人员是指建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等。

73、建筑施工企业申请安全生产许可证时，应向建设主管部门提供下列材料1）建筑施工企业安全生产许可证申请表2）企业法人营业执照3）与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。/安全生产许可证有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，有效期延期3年。74、安全生产许可证颁发管理机关发现下列情形之一，可以吊销已颁发的安全生产许可证1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的2）超越法定职权颁发安全生产许可证的3）违反法定程序颁发安全生产许可证的3）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

75、《安全生产许可证条例》规定，为取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产、没收违法所得，处10万以上50万以下的罚款，造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款。转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。

76、施工单位的安全生产责任制包括：施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责、施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的责任、安全生产规章制定和操作规程、安全生产条件所需要的资金投入。

77、施工项目负责人的安全生产责任包括1）对建设工程项目的安全施工负责2）落实安全生产责任制定、安全生产规章制度和操作规程3）确保安全生产费用的有效使用4）根据工程的特点组织制定安全事故措施、消除安全事故隐患5）及时、如实报告生产安全事故情况。

78、施工总承包和分包单位的安全生产责任，总包单位的法定安全生产责任包括1）分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任2）统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案3）负责向有关部门上报生产安全事故4）自行完成建设工程主体结构的施工5）总、分包承担质量连带责任

78、分包单位的法定安全生产责任包括：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

79、施工作业人员安全生产的权利和义务1）施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：知情权和建议权、获得意外伤害保险赔偿的权利2）施工作业人员应当履行的安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务、接受安全生产教育培训的义务、安全事故隐患报告的义务。80、施工人员、作业人员安全生产教育培训规定包括1）施工单位三类管理人员的考核2）每年至少进行一次全员安全生产教育培训2）进入新的岗位或者新的施工现场前的安全生产教育培训4）采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全生产教育培训5）特种作业人员的安全培训考核6）消防安全教育培训。

81、建筑企业安全生产管理机构专职安全生产人员配备应满足以下要求1）建筑施工总承包资质企业：特级资质不少于6人，一级资质不少于4人；二级和三级以下资质不少于3人；2）建筑施工专业承包资质序列企业，一级资质不少于3人，二级和二级以下资质企业不少于2人；3）建筑施工劳务分包资质序列企业不少于2人；4）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应根据实际生产情况配备2人的专职安全生产管理人员。

82、生产安全事故等级分类：1）特别重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故2）重大事故:造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故3）较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下死亡，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故4）一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。83、安全事故应急救援预案主要作用1）事故预防2）应急处理3）抢险救援

84、事故报告包括内容1）事故发生单位概况2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况3）事故的简要经过4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失5）已经采取的措施6）其他应当报告的情况

85、安全事故发生后，施工单位采取措施1）报告事故，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向

本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当与1小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2）启动事故应急预案，组织抢救，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救、防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失3）事故现场保护，有关单位和个人应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

86、事故调查组履行职责1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失2）认定事故的性质和事故责任3）提出对事故责任者的处理建议4）总结事故教训，提出防范和整改措施5）提交事故调查报告。

87、四不放过即事故原因未查清不放过，事故责任者未受到处理不放过，事故责任人和周围群众未受到教育不放过，防范措施未落实不放过。

88、事故发生单位对事故负有责任的1）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款2）较大事故的处20万以上50万以下的罚款3）重大事故的处50万以上200万以下的罚款4）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下罚款。

89、建设单位安全责任：1）依法办理有关批准手续2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期4）编制工程概算时应当确定建设工程安全费用5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等6）申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料7）依法实施装修工程和拆除工程8）建设单位违反行为应承担的法律责任。90、我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

91、施工单位质量责任：1）违反资质管理规定和转包、违法分包造成质量问题2）偷工减料等违反行为3）检验检测违法行为4）构成犯罪的追究刑事责任。

92、建设单位质量责任：1）依法发包工程；2）依法向有关单位提供原始资料3）限制不合理的干预行为4）依法报审施工图设计文件5）依法实行工程监理6）依法办理工程质量监督手续7）依法保障建筑材料等符合要求8）依法进行装修工程9）建设单位质量违法行为应承担的法律责任。93、建设工程竣工验收应当具备条件1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容2）有完整的技术档案和施工管理资料3）有工程使用的主要材料、建筑构配件和设备的进场试验报告4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格后，方可交付使用。

94、施工单位应提交的档案资料1）工程技术档案资料2）工程质量保证资料3）工程检验评定资料4）竣工图等。

95工程质量保修书包括以下内容1）质量保修范围、质量保修期限、承诺质量保修责任。

96、建设工程的最低保修期限为：1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、为5年3）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期4）电气管线、给排管道、设备安装和装修工程2年。

1、民事纠纷分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷、损害赔偿纠纷等；另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉纠纷、继承权纠纷等。

2、行政机关易发生行政纠纷的具体行政行：行政许可、行政处罚、行政奖励、行政裁决。

3、民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。仲裁调整范围仅限于民商事纠纷，具有自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性的特点，民事诉讼是由人民法院代表国家意志行使司法审判权，通过司法手段解决平等民事主体之间的纠纷，其基本特征是：公权性、程序性、强制性。

4、行政纠纷的法律解决途径主要有两种：行政复议和行政诉讼。

5、行政复议是公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。

6、行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。

7、地域管辖：一般地域管辖，通常实行“原告就被告”的原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准；特殊地域管辖，是指以被告

第五篇：2013一级河北省建造师《建筑工程实务》理论考试试题及答案

1、下列不属于安全生产“六关”的是()。

A．措施关

B．交付关

C．教育关

D．惩罚关

2、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是()。

A．编制资源需求计划

B．进度控制职能分工

C．选用对实现进度目标有利的施工方案

D．对工程进度进行风险分析

3、建设工程项目的实施，需要()资源、物质资源和信息资源。

A．人力

B．财力

C．物力

D．合同

4、对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括()。

A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人

B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人

C．定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收入

D．定整改检查人、定整改方案、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人

5、在多数条件下，建设工程项目总承包采用()。

A．变动单价合同

B．固定总价合同

C．固定单价合同

D．变动总价合同

6、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量()的区域。

A．最大

B．最小

C．中等

D．中等偏上

7、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职业伤害事故分为()。

A．19

B．20

C．21

D．22

8、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()。

A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员

B．员工、临时工作人员、合同方人员、防问者和其他人员

C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员

D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员

9、在多数条件下，建设工程项目总承包采用()。

A．变动单价合同

B．固定总价合同

C．固定单价合同

D．变动总价合同

10、对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经(合格后方可使用。

A．专业管理部门

B．施工单位

C．业主

D．监理单位

11、有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括()。

A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系

C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

12、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括()。

A．上下班打卡和现场作息时间有关规定

B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度

C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度

D．总监理工程师和工程师代表负责制

13、在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是()。

A．当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请

B．企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请

C．企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请

D．认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请

14、应该在()办理工程质量监督申请手续。

A．工程开工当日

B．开工后七天内

C．开工后三天内

D．工程项目开工前

15、建设工程项目的实施，需要()资源、物质资源和信息资源。

A．人力

B．财力)的验收，C．物力

D．合同

16、通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现()，从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。

A．信息处理和变换的程序化

B．信息传输的数字化和电子化

C．信息流扁平化

D．信息存储数字化和存储相对集中

17、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须()。

A．经监理工程师认可

B．在合同中约定

C．经双方协商一致

D．经业主同意

18、下列说法中错误的是()。

A．企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度

B．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核

C．事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理

D．在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任

19、按施工质量计划的要求，控制准备工作状态，为施工作业过程或工序的质量控制打好基础属于()的内容。

A．事前控制

B．事中控制

C．事后控制

D．反馈控制

20、在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在()中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。

A．《建筑法》

B．《建设工程质量管理条例》

C．《建设工程质量验收统一标准》

D．《合同法》

21、()规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A．《招投标法》

B．《建筑工程质量管理条例》

C．《中华人民共和国建筑法》

D．《安全生产法》

22、()是比较普遍采用的施工质量计划文件。

A．《工程施工组织设计》

B．《施工项目管理实施规划》

C．《质量手册》

D．《施工质量计划》

23、应该在()办理工程质量监督申请手续。

A．工程开工当日

B．开工后七天内

C．开工后三天内

D．工程项目开工前

24、造成经济损失()万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。

A．5

D．10

C．15

D．20

25、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由()承担。

A．保险人

B．承包人

C．分包人

D．发包人

26、对各专业分包工程，总承包商负有()的责任，并承担由此造成的损失。

A．管理和控制

B．管理和协调

C．管理和监督

D．管理和指挥

27、下列说法中错误的是()。

A．企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度

B．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核

C．事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理

D．在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任

28、下列不属于安全生产“六关”的是()。

A．措施关

B．交付关

C．教育关

D．惩罚关

29、对建设工程项目管理进行()，应首先分析的是成本问题。

A．检查

B．验收

C．判断

D．总体诊断

30、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须()。

A．经监理工程师认可

B．在合同中约定

C．经双方协商一致

D．经业主同意

31、下列说法中错误的是()。

A．企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度

B．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核

C．事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理

D．在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任

32、项目质量、进度、成本控制编码的基础是()。

A．项目结构图

B．组织结构图

C．任务分工表

D．合同结构图

33、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的()，为决策提供支持。

A．施工成本

B．报价成本

C．直接成本

D．合同成本