第一篇:2018一级建造师经济考点习题:合同价款调整
学尔森整理“2018一级建造师经济考点习题:合同价款调整”,更多关于一级建造师模拟试题,请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。
2018年一级建造师《工程经济》
知识点:合同价款调整(一)
【考频指数】★★★★★
【考点精讲】
1.法律法规变化
招标工程以投标截止日前28天,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
因承包人原因导致工期延误,上述调整时间在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。
2.项目特征不符
合同履行期间,出现实际施工设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起该项目的工程造价增减变化的,应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价,计算调整的合同价款。
3.工程量清单缺项
招标工程量清单中出现缺项,造成新增工程量清单项目的,应按照工程变更规定确定单价,调整分部分项工程费。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项,引起措施项目发生变化的,应按照工程变更的规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后,计算调整的措施费用。
4.工程量偏差
(1)工程量偏差的调整原则
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)将双方风险分担的界限予以明确的划分:业主承担工程量偏差±15%以外引起的价款调整风险,承包商承担±15%以内的风险。
(2)综合单价的确定方法
从某种意义上讲,出现工程量偏差并进行价格调整的关键在于,确定新的综合单价,据以结算相应的工程价款。
除非合同另有约定,工程量偏差超过15%时,新的综合单价可按如下方法确定:
第一,承包人投标价的综合单价<招标控制价的综合单价×(1-承包人报价浮动率)×(1-15%)时,新的综合单价采用招标控制价的综合单价×(1-承包人报价浮动率)×(1-15%);
第二,承包人投标价的综合单价>招标控制价的综合单价×(1+15%)时,新的综合单价采用招标控制价的综合单价×(1+15%);
第三,承包人投标价的综合单价>招标控制价的综合单价×(1-承包人报价浮动率)×(1-15%),或承包人投标价的综合单价<招标控制价的综合单价×(1+15%)时,可不调整。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
5.计日工
计日工生效计价的原则如下:任一计日工项目持续进行时承包人应在该项工作实施结束后的24小时内,向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份;发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内,予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。
【速记点评】合同价款调整是整个经济第三章的核心内容,也是实务考试的必考内容。合同价款应当调整的事项及各种事项发生后如何调整,是必须掌握的内容。
【经典例题】
1.某工程原定2018年9月20日竣工,因承包人原因,致使工程延至2018年10月20日竣工。但在2018年10月,因法规的变化导致工程造价增加120万元,该工程的合同价款应()。
A.调增60万元
B.调增90万元
C.调增120万元
D.不予调整
【答案】D
【解析】本题考查的是法律法规变化。法律法规变化时,因承包人原因导致工期延误,在合同工程原定竣工时间之后的,合同价款调增时不予调增,合同价款调减的予以调整。
2.某土方工程,招标文件中估计工程量为100万m3,合同中约定土方工程点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 单价为5元/m3;当实际工程量超过估计工程量15%时,超过部分单价调整为4元/m3.若该工程实际完成的土方工程量为130万m3,则实际结算的工程款为()万元。
A.650
B.520
C.635
D.400
【答案】C
【解析】本题考查的是工程量偏差。首先,求出新单价的调整点为100×(1+15%)=115(万元);然后,针对超过部分执行新单价,并求算实际结算的工程款=115×5+(130-115)×4=635(万元)。
12学尔森整理“2018一级建造师经济考点习题:合同价款调整”,更多关于一级建造师模拟试题,请搜索“学尔森一级建造师考试”或访问学尔森一级建造师考试网。
知识点:合同价款调整(二)
【考频指数】★★★★★
【经典例题】
1.某分项工程合同价为6万元,采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%,可调值部分由A、B、C三项成本要素构成,分别占可调值部分的20%、40%、40%,基准日期价格指数均为100,结算依据的价格指数分别为110、95、103.则该分项工程应结算的价款为()万元。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.4.83
B.6.05
C.6.63
D.6.90
【答案】B
【解析】本题考查的是物价变化。根据已知条件及价格调值公式(1Z103082-5),则有调值后合同价款的差额△P=6×[(0.3+0.7×0.2×110%/100%+0.7×0.4×95%/100%+0.7×0.4×103%/100%)-1]=0.05(万元);结算价款应为6.05(万元)。
2.根据《计价规范》的规定,下列合同价款调整的描述中,正确的包括()。
A.由于工程量清单缺项,新增分部分项工程量清单项目的,按照工程变更相关条款确定单价
B.由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应根据新增措施项目实施方案,按规定调整合同价款
C.任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告
D.发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据
E.发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的,应由承包人按照合同约定采购,经发包人确认单价后取代暂估价,调整管理费、利润和合同价款
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
【答案】ACD
【解析】本题考查的是暂列金额。根据《计价规范》规定,由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照规范相关规定调整合同价款(B缺少“提交发包人批准”);按照合同约定采购,可以经发包人确认的材料、工程设备单价取代暂估价,但不涉及管理费和利润(E调整了管理费和利润)。
【考点精讲】
6.物价变化
当没有约定时,承包人采购的材料、工程设备单价变化超过5%时,超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额法计算调整。
(1)采用价格指数进行价格调整
调值公式法的基本公式如下:
ΔP=P0×[A+(B1×Ft1/F01+B2×Ft2/F02+…+Bn×Ftn/F0n)-1]
△P——为调整后的价款差额;
P0——为约定的付款证书中,承包人应得到的已完成工程量的金额;
A——为定值权重(即不调部分的权重,或称固定系数);
B1、B2、B3、B4…Bn——为各可调值因子的权重(可调部分在投标总价中所占的比重,或称品种系数);
Ft1、Ft2、Ft3…Ftn——为各可调值因子的现行价格指数(约定的付款证书相关周期最后一天的前42天);
F01、F02、F03…F0n——为各可调值因子的基本价格指数(基准日期的各点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 可调因子的价格指数)。
应用调值公式法时,需要注意:不可调值部分(固定系数)以及各个可调值部分的比重(品种系数)之和一定为1;因承包人原因的工期延误,在使用价格调整公式时,选择约定和实际竣工日期中,较低(对承包人不利)的价格指数。
(2)采用造价信息进行价格调整
基本思路:①人工、机械使用费,按照工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;②需要进行价格调整的材料,如果价格波动超出发承包双方约定的风险范围,其单价和采购数量应由发包人复核,发包人确认需调整的材料单价及数量,作为调整合同价款差额的依据。其中,材料价格波动时,通常按不利于承包商的原则,计算波动幅度。例如,投标价中的材料单价低于基准单价,遇到材料单价上涨,以基准单价为计算基数。
7.暂估价
暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款依法必须招标由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定其价格并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
暂估价的专业工程不属于依法必须招标应按照工程变更相应条款的规定确定专业工程价款。应按照工程变更相应条款的规定确定专业工程价款。并以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
依法必须招标由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。并以专业工程发包中标价为依据取代专业点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 工程暂估价,调整合同价款。
承包人不参加投标的专业工程发包招标,应由承包人作为招标人,但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中承包人参加投标的专业工程发包招标,应由发包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下,应优先选择承包人中标。
8.不可抗力
不可抗力主要针对不能预见,不可避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按下表所列原则(各自损失,各自承担),分别承担并调整合同价款和工期。
不可抗力事件发承包双发承担责任的原则:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害由发包人承担;
(2)承包人、发包人人员伤亡由伤亡人员所在单位负责;
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用由发包人承担。
9.提前竣工(赶工补偿)
招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,超过者,应在招标文件中明示增加赶工费用。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
发包人要求合同工程提前竣工,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施,并修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费。发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用作为增加合同价款,列入竣工结算文件中,与结算款一并支付。
10.暂列金额
已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照规定所作支付后,暂列金额如有余额归发包人。
【速记点评】调价公式作为重点内容,理解性记忆。不可抗力是必须掌握内容。暂估价的处理也是近几年考试的热点。12 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
第二篇:2018年一级建造师经济必备考点
1.影响资金时间价值因素:使用时间、数量多少、投入回收特点、周转速度。2.影响资金等值因素:数额多少、时间长短、利率。
3.融资后分析动态分析:技术方案资本金现金流量分析和投资各方现金流量分析。
技术方案动态分析期限包括建设期和运营期。运营期包括投产期和达产期。运营期根据主要设施设备经济寿命、产品寿命期、主要技术寿命期确定。
4.总投资收益率ROI: 运营期正常年份年息税前利润/
总投资(建设投资、建设期贷款利息、全部流动资金)
净利润:税后利润=总利润-所得税 税前利润=总利润=净利润+所得税
息税前利润=净利润+所得税+生产期利息
投资收益率优点:一定程度反应投资效果得优劣、适用各种投资。
缺点:主观随意、用于早期阶段、研究过程、计算期较短、生产变化不大。
静态投资回收期优点:更新迅速、资金相当短缺、难预测、关心资金补偿。缺点:没全面考虑、只考虑回收前得效果、不能反映回收之后的情况。
5.FNPV不能反应使用效率、投资回收速度、得不出投资过程收益程度的大小; 6.FIRR考察项目盈利能力的相对量指标,能反应投资过程的收益程度。
7.偿债能力指标(静态):借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率。
利息备付率=息税前利润(净利润+所得税+生产期利息)/ 利息
一般情况下不宜低于2。
8.盈亏平衡点绝对值:实物产销量、单位产品售价、单位产品的可变成本、年固定总成本、年销售收入;
相对值:生产能力利用率、产销量、生产能力。
盈亏平衡点按投产达到正常年份的产销量、不能按计算期的平均值计算,不能揭示风险的根源。
9.单因素敏感分析:(顺序)确定分析指标、选择因素、分析情况、确定因素。
10.技术现金流量表:整个计算期包括建设期、生产运营期,现金流出流入,考察融资前的盈利能力;现金流出包括(建设投资、流动资金、经营成本、进项税额、应纳增值税、营业中税金及附加、维持运营投资)。
11.资本金现金流向表:把借款本金偿还和利息支出作为现金流出,用必选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。属于融资后分析,是净收益也是权益性收益。
现金流出包括(技术方案资本金、借款本金偿还、借款利息支付、经营成本、进项税额、应纳增值税)
别人欠我的是应收,是流动资产。我欠别人的,是应付,是流动负债。
12.财务计划现金流量表:反应计算期各年投资、融资、经营活动现金流出流入,计算金现金流量和累计盈余资金,考察资金平衡和余缺情况,分析技术的财务生存能力。
13.技术方案现金流量表构成要素:投资、经营成本、营业收入、税金。
14.流动资金估算基础:营业收入、经营成本、商业信用。
流动资产:存货、库存现金、应收账款、预付账款; 流动负债:应付账款、预售账款。
通常企业未分配利润及税后利润提取公积金投资技术方案。
15.资金本:现金、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资。借款是现金流入。
16.总成本费用=外工修他+旧摊利
17.经营成本=外工修燃其(其他费用)
18.税金属于现金流出,计算时应说明税种、征税方式、税基、税率、计税额。19.资源税:从价定率、从量定额。
20.附加税:城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
21.第一种无形磨损:技术进步、社会水平提高、同类设备再生降低。22.第二种无形磨损:科学进步、原设备落后。23.可消除有形磨损:大修理、更新。(大修理恢复)24.第二种无形磨损:现代化改装、更新。(现代化改装增加)
25.设备租赁购买考虑因素:技术方案寿命期、长期占用、技术性能生产效率、经济寿命、技术过时风险。
26.租赁考虑因素:租赁期长短、支付方式、节税优惠、预付资金、维修方式。27.购买考虑因素:购置价格、维修方式费用、保险费。28.定性分析包括企业财务能力分析和设备方案技术分析。
29.二手设备考虑:技术能耗水平、环保、安全、利用改造措施及投资、与当时同类设备比较。
30.影响租金因素:价格、融资利息、各种税费、租赁保证金、运费、租赁利差、支付时间、租金采用计算公式。
工程财务
1.企业财务会计特点:主要为外部厉害关系人(投资人、债权人、政府、社会公众)
2.会计核算职能:提供信息完连系。
3.4.流动资产:现金、银行存款、应收款项、短期投资、存货。5.流动负债:短期借款、应付款项、工资、应交税金。6.长期负债:应付债券、长期借款、长期应付款。
7.无形资产:专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉。(资本金没有专利权)8.所有者权益:实收资本、资本公积(资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额)、盈余公积、未分配利润。
9.静态会计等式财务状况时点(资产=负债+所有者权益)10.动态(收入+费用=利润)财务成果。
11.资产=负债+(所有者权益+收入-费用)体现企业利润分配前财务状况和经营成果等式之间的关系。
12.会计监督内容:全过程、利用货币计量、内部监督。13.事后监督:全面、真实、准确,提供会计监督的准确性。
14.监督内容:对会计凭证、账簿、报表、财产、资金、收支、合同、经济计划、成本费用。
15.企业支出包括:资收营利(资本性支出、收益性支出、营业外支出、利润分配支出)。
16.收益性支出属于费用包括:外购材料、支付工资、管理费用、销售费用、财务费用、税金。
17.成本分类:直接计入费、间接计入费。
18.直接计入费:直接材料、直接人工、工资、津贴、补贴、福利费。
19.间接计入费:必须按标准分配后才能计入生产费用、包括管理人员工资、福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费,间接费用具有管理费用性质,但不属于管理费用。20.施工直接费发生时直接计入合同成本。
21.无形资产摊销:专利权、非专利技术、租赁权、特许营业权、版权、商标权、商誉、土地使用权,摊销金额计入管理费用,同时冲减无形资产的账面价值。22.无形资产摊销包括:摊销期、摊销方法、摊销金额。23.工程计算方案:
(1)分段结算按已完成工程阶段或部位;(2)月份结算按已完分部分项工程成本;(3)竣工阶段。
24.工程成本包括建造合同签订开始到合同完成为止所发生的直接费用和间接费用。
25.直接费包括:人材机、其他。26.间接费指为完成工程发生,不易直接归属工程成本核算对象而分配计入工程成本核算对象的各项费用支出,主要是企业下属单位生产单位为组织和管理工程所发生的全部支出,包括:临时设施摊销费、施工单位管理人员工资、奖金、职工福利费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差率费、财产保险费、检验试验费、工程保修费、劳动保护费、排污费。
27.间接费不包括企业行政管理为组织和管理生产经营活动发生的费用。
28.财政部将成本分为:直接人工、直接材料、机械使用费、其他直接费、间接费用、分包成本。29.合同合并条件:一揽子、对价金额取决于其他合同定价、构成单项履约义务。30.广义上的收入:营业收入、投资收益、补贴收入、营业外收入。31.出售固定资产、接收捐赠属于资本公积,不属于收入。
32.收入是与所有者投入无关的经济利益的总流入,不是净流入。
33.提供劳务收入:机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿。34.其他业务收入包括:产品销售收入、材料销售收入、机械作业收入、无形资产出租收入、固定资产出租收入等。35.收入的确认是取得商品的控制权。
36.某一时段内履行的履约义务按照履约进度确认收入,企业应当考虑商品的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。
37.某一时点履行的履约义务,企业应当在客户取得商品的控制权时点确认收入。
38.实际发生的合同成本不包括:已订立未送材料成本、未安装的材料、分包的款项。
39.企业对近期售价波动巨大或因未定价无法可靠确定时,采用余值法估计。40.营业利润=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动+投资收益
41.营业成本包括主营和其他(其他业务包括:销售材料、设备出租、出租投资性房地产)
42.营业外收入:固定资产盘盈、处置固定资产净收益、处置无形资产净收益、罚款净收入。
43.营业外支出:固定资产盘盈、处置固定资产净损失、处置无形资产净损失、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失。
44.所得税(其他收入:企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账处理又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益)
45.不征税:财政拨款、行政事业性收费、政府基金、行政事业性收费。
46.免税:国债收入、居民企业股息分红权益性投资收益、非盈利组织的收入。47.财务报表要求:重要性根据企业环境,项目性质和金额大小、应当以总额列报;名称、日期、人民币金额单位、合并应标明。(无编制人)48.会计政策变更和差错更正的累积影响金额。
49.资产负债表(静态)采用账户是结构;作用:反应各种资源总量、资产构成;清偿债务清偿事件、反应所有者权益。
50.利润表反应:1个收入3个润3个收益;营业收入、营业利润、利润总额、净利润、其他综合收益、综合收益总额、每股收益。
51.利润表采用多步式利润表。作用:表示企业投入产出关系、预测企业未来盈利能力、分析企业利润增减变化原因。
52.现金流量表;经营活动包括:收到税费返还、支付职工现金、支付各项税费; 53.投资活动包括:收回投资现金、取得投资的现金。
54.变动、五现金及等价物净增加额;补充资料:调节现金流量、不涉及重大筹资活动、现金等价物净增加情况。
55.现金流量表作用:对企业整体财务状况做出客观评价、有助评价企业支付能力、偿债能力、周转能力。预测企业未来发展情况。
56.财务报表附注顺序:基本情况、编制基础、声明、重要说明、更正说明、项目说明。
57.筹资活动包括:偿还债务支付现金、分配股利利润、偿付利息支付现金。现金流量表结构包括正表和补充资料:正表五项:一二三经投筹资,四汇率五现金等价物净增加额。
58.财务分析方法:趋势、比率、因素.59.趋势两期连续数期;
60.比率是变动程度分析方法,(定基指数以某一固定时期)、(环比以前一期)计算;
61.构成比率(流动资产占资产总额)62.效率比率(净资产收益率)63.相关比率(流动比率)64.因素分析法:方向和程度。65.偿债能力比率分:短期、长期。
66.短期偿债比率包括:流动比率=2,有下降的趋势、速动比率〉1=国币资金+交易性金融+应收票据+应收账款+其他应收款,低于1说明偿债能力越差。67.存货流动性最小。
68.长期偿债比率包括:资产负债率=50%、产权比率、权益乘数。69.营运能力衡量公司资产管理效率指标,包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。
70.总资产周转率越高,企业销售能力越强。71.提高存货周转率可提高企业变现能力。
72.应收账款越高,同时说明企业信用状况好。
73.盈利能力比率包括:营业净利率、净资产收益率(核心,越高也好,表明资产利用效率高)、总资产净利率(越高也好,表明资产利用效率高。)74.发展能力比率包括:营业增长率(预测业务拓展趋势)、资本积累率(评价企业发展潜力重要指标)。75.76.77.78.建设工程估价 1.建设投资由:设备工器具、建安费、建设工程其他费(土地使用费、与项目建设有关费用、与未来企业生产经营有关费用)、预备费、资金筹措费组成。2.工程费用指:建筑工程费、设备购置费、安装工程费。3.资金筹措费:建设期利息。(贷款评估费、承诺费、汇兑损益、债券发行费、融资费用)
4.工程造价指:工程费用、工程建设其他费、预备费。
5.施工机具使用费指:施工机械、仪器仪表使用费、租赁费、使用费。6.仪器仪表台班单价由:折旧费、维护费、校验费、动力费组成。7.企业管理费中的(工具用具使用费):指不属于固定资产的工具,器具、家具、交通工具、检验、试验、测绘、消防用具的购置维修摊销费。8.措施项目费指施工前和施工过程费用。
9.企业管理费费率:以分部分项工程费、人机、人。
10.利润:应以定额人工费或定额人工费与定额机械费之和作为计算基数。11.买材料是进项税(流出),增值税是销项税(流入)。12.应纳税额:当期销项税-当期进项税额 13.进口设备抵岸价:(货价+国外运费+国外运输保险费)属于到岸价+2费银行外贸+3税进口关税增值税消费税
14.银行财务费离岸价、外贸手续费到岸价、进口关税到岸价。
15.设备运杂费包括运费、装卸费、包装费、手续费、采购费、仓库保险费、成套公司服务费。
16.生活家居属于其他费用。
17.农用土地证费用包括土地管理费。
18.取得国有土地使用费包括城市建设配套费。
19.建筑安装工程费用定额包括:措施费定额、企业管理费定额。20.工人定额:准备与结束时间长短与工作量大小无关,但往往和工作内容有关。21.拟定人工定额施工正常条件包括:内容方法(地点人员组织)。
22.拟定机械台班正常施工条件包括:地点方法小组组织以及工作班制度。23.人工定额制定方法(技统比经):技术测定法(先测试再科学分析)、统计分析法(产品稳定工序重复量大)、比较类推法(规格多工序重复、工作量小)、经验估计法一次性定额使用。24.材料定额(出库后);材料费(出库前)25.周转定额指标:一次使用量、摊销费。(2量);一次使用量供施工企业组织施工用;摊销量供施工企业成本核算或投标报价用。
企业定额内容 26.企业定额编制三统一:工程量、划分项目、计量单位。
27.编制企业定额最关键:确定人材机消耗量、以及计算分项工程单价或综合单价。
28.人工价格及劳动价格,按地区劳务市场价格计算确定,最常见是日工资单价,通常根据工种和技术等级计算,有时可以简约按专业分为:结构精装修机电三类。
预算定额编制
29.人工消耗指标组成:基本用工(砌砖、调制砂浆、运输砖、砂浆用工量)、其他用工;超运距用工、辅助用工(现场加工,筛沙子淋石灰膏)、人工幅度差用工。
30.机械台班消耗指标:机械幅度差包括:工程结尾是,工作量不饱满所损失的时间。另外塔吊、卷扬机、混凝土搅拌机不另增加机械幅度差。
31.预算价格定额编制,根据所在地区工资、物价水平计算相应的人材机价格,这一过程称为:单位估价表的编制。
32.预算定额或基础定额强调人材机消耗量。
概算定额编制
33.概算定额与基础定额、预算定额水平基本一致,允许有一定的幅度差。34.概算指标编制包括:劳动力、材料、机械台班定额三个基本部分,同时还列出各结构分部的工程量及单位工程的造价。
设计概算编制 设计概算是制定和控制建设投资的依据,是签订工程总承包合同的依据。
设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算和施工图设计的依据。35.设计概算以初步设计文件为依据,对建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行概略计算。
36.采用两阶段设计项目,初步设计阶段必须编制设计概算; 37.采用三阶段设计的,扩大初步设计阶段必须编制修正概算。38.设计概算分为:单位、单项、总概算。
39.建设工程项目总概算包括:单项工程综合概算、其他概算、预备费、资金筹措费、经营性项目铺底流动资金概算。
40.设备及安装单位工程概算包括:机电热工(4个)
41.编制依据:建设项目资金筹措方案、工程所在地编制同期人材机市场价格、项目技术复杂程度、四新技术及专利使用情况。
42.设计概算编制程序步骤:收集原始资料、确定数据、各项费用计算、单位单项总概算编制。43.
第三篇:2018一级建造师法规考点习题:借款、租赁、融资租赁合同
学尔森整理“2018一级建造师法规考点习题:借款、租赁、融资租赁合同”,更多关于一级建造师模拟试题,请搜索“学尔森一级建造师考试”。
2018年一级建造师《工程法规》》考点习题汇总
知识点:借款、租赁、融资租赁合同
【考频指数】★★★★
【经典例题】
1.甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后,甲归还借款时,乙要求其甲支付1000元利息,为此双方发生争议。则下列说法正确的是()。
A.甲不必支付利息
B.甲应按照当地民间利率支付利息
C.甲应按照银行存款利率支付利息
D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息
【答案】A
【解析】本题考查的是借款合同的法律规定。自然人之间的借款合同,如果没有约定利息,贷款人主张利息的,法院不予支持。
2.某工程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,错误的是()。
A.应以书面方式订立
B.若以口头方式订立,则租赁期视为6个月
C.若以口头方式订立,出租人可随时解除合同
D.若以口头方式订立,承租人可随时解除合同
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
【答案】B
【解析】本题考查的是租赁合同的法律规定。口头订立合同的属于不定期租赁。
3.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。
A.向乙公司交付彩印机
B.向甲公司交付彩印机
C.向乙公司履行瑕疵担保义务
D.向甲公司履行瑕疵担保义务
E.履行维护义务
【答案】BD
【解析】本题考查的是融资租赁合同的法律规定。甲是承租人,乙是买受人,同时是出租人,丙是出卖人。选项A,出卖人应把货直接交给承租人,而不是买受人;选项C,向承租人承担瑕疵担保义务,也就是说设备有了问题,承租人可以直接找出卖人,不用找融资租赁公司。选项E,融资租赁的货物,一般由承租人承担维修任务。
【考点精讲】
一、借款合同
借款合同一般是要式合同,需要采用书面形式,借款利息为可约定条款。如果没有约定利息,贷款人主张利息,法院不予支持。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
利息的支付期限约定不明的,先补充,后按照交易习惯,如果二者都不能达到,那么借款期小于1年的,归还借款的时候一并支付,超过1年的,每年支付一次利息。
民间借贷的利息可以高于银行利率,但是不得超过银行同类贷款的4倍。超出部分法院不予支持。
二、租赁合同
租赁合同是诺成、双务、有偿合同。租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年。超过20年的部分无效。每次续订的期限不得超过20年,租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。
如果对租赁期限约定不明的,先补充,后按照交易习惯,二者都不能达到,当事人可以随时解除合同,但是需要提前通知承租人。出租人承担租赁物的维修义务。
出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有优先购买的权利。房屋的买卖不破租赁权利。承租人在房屋租赁期间死亡的,与其生前共同居住的人可以按照原租赁合同租赁该房屋。
三、融资租赁合同
承租人将其自有物出卖给出租人,再通过融资租赁合同将租赁物从出租人处租回的,人民法院不应仅以承租人和出卖人系同一人为由认定不构成融资租赁法律关系。
融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务,但承租人须向点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 出租人履行交付租金义务。承租人因下列情形之一拒绝受领租赁物的,人民法院应予支持:(1)租赁物严重不符合约定的;(2)出卖人未在约定的交付期间或者合理期间内交付租赁物,经承租人或者出租人催告,在催告期满后仍未交付的。
承租人破产,租赁物不属于破产财产。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
第四篇:2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整[推荐]
2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整
《建设工程施工管理》是每个二级建造师的必考科目,掌握二级建造师考试施工管理考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2Z102030 合同价款约定与工程结算
2Z102033 合同价款调整
一、合同价款应当调整的事项及调整程序
1.合同价款应当调整的事项
发生以下事项,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款:
(1)法律法规变化;(2)工程变更;(3)项目特征描述不符;(4)工程量清单缺项;(5)工程量偏差;(6)计日工;(7)现场签证;(8)物价变化;(9)暂估价;(10)不可抗力;(11)提前竣工(赶工补偿);点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(12)误期赔偿;(13)施工索赔;(14)暂列金额;(15)发承包双方约定的其他调整事项。
2.合同价款调整的程序
注意14天的规定。
(5)经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。
二、法律法规变化
(1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
(2)因承包人原因导致工期延误,且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。
三、项目特征描述不符
(1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应被认为是准确的和全面的。
(2)若在合同履行期间,出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,应按照实际施工的项目特征重新确定综合单价,调整合同价款。
四、工程量清单缺项
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程清单项目的,应按照变更价款确定方法确定单价,调整合同价款。
(2)新增分部分项工程清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照计价规范的规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后,调整合同价款。
(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照计价规范的规定调整合同价款。
五、工程量偏差
(1)对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(2)如果工程量出现变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化,相应调整措施费。
六、计日工
计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式。
(1)发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行。
(2)采用计日工计价的任何一项变更工作,承包人应在该项变更的实施过程中,按合同约定提交有关凭证送发包人复核:
(3)任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24小时内,向发包人提交现场签证报告。发包人收到后2天内予以确认,作为计日工计价和点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。
(4)任一计日工项目实施结束,承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量,并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算,提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按变更价款的确定方法商定计日工单价计算。
(5)每个支付期末,承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。
七、物价变化
若承包人采购材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度,如没有约定,则材料、工程设备价格变化超过5%,超过部分的价格应该按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程和设备费。
物价变化合同价款调整方法价格指数调整法或造价信息差额调整法。
1.价格指数调整法
(1)价格调整公式。因人工、材料、设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价款。
式中: △P 需调整的价格差额;Po 约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 括价格调整、不计质量保证金扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;A 不调价部分的权重;B1、B2、B3、、Bn 各可调因子的权重,为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;Ft1、Ft2、Ft3、、Ftn 各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;F01、F02、F03、、F0n 各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用工程造价管理机构提供的价格代替。
2.造价信息差额调整法
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整,请各位考生抓紧时间复习。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整
《建设工程施工管理》是每个二级建造师的必考科目,掌握二级建造师考试施工管理考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 整理二级建造师考试考点,本文为:2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!
八、暂估价
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
(1)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定其价格并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(2)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(3)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的,应按照工程变更价款的确定方法确定专业工程价款,并以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
(4)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,依法必须招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。
① 除合同另有约定外,承包人不参加投标的专业工程发包招标,应由承包人作为招标人,但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 ② 承包人参加投标的专业工程发包招标,应由发包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下,应优先选择承包人中标。
③ 以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。(学尔森二级建造师频道整理合同价款调整)
九、不可抗力
发承包双方应按以下原则分别承担因不可抗力造成的损失:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担。
十、提前竣工(赶工补偿)(1)招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,超过者,应在招标文件中明示增加赶工费用。
(2)发包人要求合同工程提前竣工,发包人应承担由此增加的费用。
(3)应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用作为增加合同价款,列入竣工结算文件中,与结算款一并支付。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
十一、误期赔偿
(1)如果承包人未按照合同约定施工,导致合同工程发生误期,承包人应向发包人支付误期赔偿费。承包人支付误期赔偿费,不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
(2)发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。
十二、暂列金额
已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。暂列金额支付相应的费用(材料设备服务的采购费、工程变更、索赔和现场签证费用等)如有剩余,则余额归发包人所有。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《施工管理》重要考点:2Z102033合同价款调整,请各位考生抓紧时间复习。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。
二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森
提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频
第五篇:2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整
2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整
《建设工程施工管理》是每个二级建造师的必考科目,掌握二级建造师考试施工管理考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!2Z102030 合同价款约定与工程结算
2Z102033 合同价款调整
一、合同价款应当调整的事项及调整程序(学尔森二级建造师频道整理合同价款调整)1.合同价款应当调整的事项
发生以下事项,发承包双方应当按照合同约定调整合同价款:
(1)法律法规变化;(2)工程变更;(3)项目特征描述不符;(4)工程量清单缺项;(5)工程量偏差;(6)计日工;(7)现场签证;(8)物价变化;(9)暂估价;(10)不可抗力;点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(11)提前竣工(赶工补偿);(12)误期赔偿;(13)施工索赔;(14)暂列金额;(15)发承包双方约定的其他调整事项。
2.合同价款调整的程序
注意14天的规定。
(5)经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。
二、法律法规变化
(1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
(2)因承包人原因导致工期延误,且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。(学尔森二级建造师频道整理合同价款调整)
三、项目特征描述不符
(1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应被认为是准确的和全面的。
(2)若在合同履行期间,出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 的特征描述不符,应按照实际施工的项目特征重新确定综合单价,调整合同价款。
四、工程量清单缺项
(1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程清单项目的,应按照变更价款确定方法确定单价,调整合同价款。
(2)新增分部分项工程清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照计价规范的规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后,调整合同价款。
(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照计价规范的规定调整合同价款。
五、工程量偏差
(1)对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(2)如果工程量出现变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化,相应调整措施费。
六、计日工
计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式。
(1)发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行。
(2)采用计日工计价的任何一项变更工作,承包人应在该项变更的实施过程中,按合同约定提交有关凭证送发包人复核:
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(3)任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24小时内,向发包人提交现场签证报告。发包人收到后2天内予以确认,作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。
(4)任一计日工项目实施结束,承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量,并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算,提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按变更价款的确定方法商定计日工单价计算。
(5)每个支付期末,承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整,请各位考生抓紧时间领取。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整
《建设工程施工管理》是每个二级建造师的必考科目,掌握二级建造师考试施工管理考点,对于知识点的融会贯通至关重要。学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考试考点,本文为:2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整,希望能助各位二级建造师考生一臂之力!
七、物价变化
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 若承包人采购材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度,如没有约定,则材料、工程设备价格变化超过5%,超过部分的价格应该按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程和设备费。(学尔森二级建造师频道整理合同价款调整)物价变化合同价款调整方法价格指数调整法或造价信息差额调整法。
1.价格指数调整法
(1)价格调整公式。因人工、材料、设备等价格波动影响合同价格时,根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价款。
式中: △P 需调整的价格差额;Po 约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;A 不调价部分的权重;B1、B2、B3、、Bn 各可调因子的权重,为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例;Ft1、Ft2、Ft3、、Ftn 各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数;F01、F02、F03、、F0n 各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数,缺乏上述价格指数时,可采用工程造价管理机构提供的价格代替。
2.造价信息差额调整法
八、暂估价
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
(1)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定其价格并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(2)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(3)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的,应按照工程变更价款的确定方法确定专业工程价款,并以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
(4)发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,依法必须招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。
① 除合同另有约定外,承包人不参加投标的专业工程发包招标,应由承包人作为招标人,但拟定的招标文件、评标工作、评标结果应报送发包人批准。与组织点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。
② 承包人参加投标的专业工程发包招标,应由发包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下,应优先选择承包人中标。
③ 以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。(学尔森二级建造师频道整理合同价款调整)
九、不可抗力
发承包双方应按以下原则分别承担因不可抗力造成的损失:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担。
十、提前竣工(赶工补偿)(1)招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,超过者,应在招标文件中明示增加赶工费用。
(2)发包人要求合同工程提前竣工,发包人应承担由此增加的费用。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频(3)应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用作为增加合同价款,列入竣工结算文件中,与结算款一并支付。
十一、误期赔偿
(1)如果承包人未按照合同约定施工,导致合同工程发生误期,承包人应向发包人支付误期赔偿费。承包人支付误期赔偿费,不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
(2)发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。
十二、暂列金额
已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。暂列金额支付相应的费用(材料设备服务的采购费、工程变更、索赔和现场签证费用等)如有剩余,则余额归发包人所有。
学尔森小编友情提示:本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《施工管理》考点讲解:2Z102033合同价款调整,请各位考生抓紧时间领取。小编及时更新相关资讯,欢迎持续关注。如果这篇文章对您有所帮助,可以手动免费下载收藏,方便日后查阅。学尔森,是大家备考学习交流的好平台哟!二级建造师施工管理考点:施工合同索赔专项。索赔近三年分值在12分左右,是占分比较多的考点。而索赔问题考点的难点在于工期索赔、费用索赔。
二级建造师复习资料:二级建造师考试考点-学尔森
提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。
点击【二级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习的平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频