2017年上半年上海监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷（优秀范文5篇）

第一篇：2017年上半年上海监理工程师合同管理：债务相互抵销考试试卷

2017年上半年上海监理工程师合同管理：债务相互抵销考

试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得__的范围内从事建筑活动。

A．相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及 B．相应的职称证书，并在其职称等级对应

C．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可 D．相应的继续教育证明，并在其接受继续教育

2、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

3、【例2·单选题】下列关于招标流程的相关说法错误的是。A：现场踏勘是由招标人组织的

B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C：评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 D：组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行 E：专业监理

4、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人原因造成质量不合格 B：异常恶劣的气候条件 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

5、建设工程进度控制的经济措施之一是指。A：业主对应急赶工给予优厚的赶工费用 B：加强索赔管理，公正地处理索赔 C：监理工程师严格控制合同变更

D：监理工程师分析影响进度的风险因素 E：自我评定

6、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括__。A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D．组织设计交底

7、工程监理与项目管理服务的区别不包括。A：服务性质不同 B：服务对象不同 C：服务范围不同 D：服务侧重点不同 E：工程保险金

8、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。A：监理工程 B：监理服务 C：监理规划

D：监理投标方案 E：专业监理

9、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。A：审核施工进度计划

B：控制施工工作按进度计划执行 C：争取提前工期完成工程 D：发布工程暂停令 E：专业监理

10、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。A：暂列金额 B：暂估价

C：材料暂估价

D：专业工程暂估价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、某项工作有三项紧后工作，其持续时间分别为4天、5天、6天，其最迟完成时间分别为18天、16天、14天，本工作的最迟完成时间是天。A：14 B：11 C：8 D：6 E：自我评定

12、编制工程质量评估报告的时间是。A：分部工程验收合格后 B：工程竣工验收合格后 C：工程竣工预验收合格后 D：保修期过后 E：工程保险金

13、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。A：接受继续教育

B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程 C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 E：工程保险金

14、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A：主体 B：客体 C：内容 D：事实

E：专业监理

15、签订监理合同后，监理单位实施建设工程监理的首要工作是__。A．编制监理大纲 B．编制监理规划

C．编制监理实施细则 D．组建项目监理机构

16、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

17、最早开始时间是指。

A：在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻 B：在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻 C：在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最早时刻 D：在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最迟时刻 E：自我评定

18、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。A：设计概算 B：施工图预算 C：修正概算 D：投资估算

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、施工作业技术交底的目的在于加强承包人对施工人员的技术指导。A：单项工程 B：单位工程 C：分部工程 D：分项工程 E：工程变更单

20、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。A：直线职能制组织形式 B：职能制组织形式 C：直线制组织形式 D：矩阵制组织形式 E：工程保险金

21、下列不属于原国家质量技术监督局2000年正式发布的质量管理国家标准的是__。

A．GB/T 19000—2000 B．GB/T 19001—2000 C．GB/T 19002—2000 D．GB/T 19004—2000

22、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是。A：编制切实可靠的实际总进度计划 B：落实设计工作技术经济责任制 C：按照设计技术经济定额进行考核

D：审查设计进度计划的合理性和可行性 E：自我评定

23、为了有效控制建设工程进度，监理_[程师可采取的技术措施是。A：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制 B：对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 C：对工程延误收取误期损失赔偿金 D：严格审查工程变更和设计变更 E：自我评定

24、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是。

A：流程图法 B：初始清单法 C：经验数据法 D：风险调查法 E：工程保险金

25、部分费用综合单价中未包括分项工程的。A：措施费、管理费和规费 B：措施费、利润和规费 C：管理费、规费和税金 D：措施费、规费和税金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例5·多选题】工程保险费是指建设工程在建设期间根据需要，实施工程保险部分所需费用，包括。A：建筑工程一切险 B：财物保险

C：人身意外伤害保险 D：安装工程一切险 E：机器损坏保险

2、转移支付的主要内容包括__。A．国家和地方政府给予的补贴 B．国内银行借款利息 C．国家和地方的税收 D．进口关税

E．国外银行借款利息

3、FIDIC规定，合同法律关系不包括__的关系。A．业主和指定分包商 B．业主和工程师 C．业主和分包商

D．承包商和指定分包商 E．业主和承包商

4、在施工过程中，监理工程师应根据工程建设的进展情况，督促勘察单位做好勘察配合和验收工作，其验收主要是__。A．验槽

B．基础工作验收 C．初验

D．工程竣工验收 E．主体工程验收

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，在分部分项工程费中。材料基价包括。A：材料原价 B：材料运杂费 C：运输损耗费

D：供销部门手续费 E：检验试验费

6、关于我国现行工程变更价款的确定，下列说法正确的有__。

A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行

B．工程变更价款需经造价工程师确定后执行

C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据

7、【例1·多选题】香蕉曲线比较法的作用有。A：合理安排工程项目进度计划 B：有效收集工程实际进度

C：定期比较工程项目的实际进度和计划进度 D：进行进度纠偏

E：预测后期工程进展趋势

8、Project Controlling与项目管理的相同点是__。A．工作属性 B．服务对象 C．控制目标 D．控制原理 E．工作内容

9、【例4·多选题】某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有。A：计量98吨，则应补交2吨 B：计量98吨，则应补交1．5吨 C：计量99．8吨，则不再补交 D：计量99．8吨，则应补交0．2吨 E：计量102吨，则退还2吨

10、在多层混合结构住宅建筑工程施工进度计划的划分工作项目中，应将等施工过程列入计划之中。A：搭脚手架 B：搅拌混凝土

C：现浇梁板混凝土 D：预制空心板 E：空心板的运输

11、项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务包括。A：对拟建项目进行市场调查和预测 B：编制投资估算

C：编制与审查设计概算 D：评标定标

E：协助业主与承包商签订承包合同

12、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

13、施工单位的主要合同关系有。A：工程分包合同 B：材料设备采购合同 C：运输合同 D：加工合同 E：工程监理合同

14、根据下表给定逻辑关系绘制而成的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．节点编号有误  B．存在循环回路  C．有多个起点节点  D．有多个终点节点  E．不符合给定逻辑关系

15、旁站监理人员的主要职责是__。A．开工前熟悉施工方案与施工操作规程

B．检查施工方现场质检人员到位、特种工人持证上岗及施工机械与工程材料准备情况

C．在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工是否按施工方案及工程建设强制性标准执行

D．核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告 E．做好旁站监理记录和监理日记

16、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

17、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。

A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制

E：主体结构工程

18、计划性风险自留的适用条件有__。A．机会成本很大 B．损失无法预测

C．既不可回避，又不能预防 D．期望损失不严重 E．内部服务优良

19、关于支付工程预付款的说法，正确的有。A：发包人应在发出开工通知前支付工程预付款 B：发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C：承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款 D：在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E：发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利

20、关于资格预审，下列说法正确的是__。

A．资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分 B．为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定

C．资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质 D．资格预审表是以应答方式给出的调查文件

E．资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

21、下列属于招标控制价的审查内容的是。A：编制依据是否正确 B：清单列项是否齐全 C：费用表格是否规范 D：承包范围

E：各费用的计算基础是否正确

22、无效合同当事人的法律责任，可按__方式处理。A．赔偿损失 B．返还财产

C．追究违约金C．追缴财产

E，追究处罚金

23、工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。A．审核项目总进度计划 B．审核设计总进度计划

C．审核各专业工程的出图计划 D．提供设计基础资料

E．监督设计进度计划的实施

24、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及年度、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划

25、下列关于对中标通知书的说法，正确的是。A：中标通知书由招标人发出

B：中标通知书只对中标人具有法律效力 C：只有招标人才能确定中标人

D：中标通知书对招标人具有法律效力 E：中标通知书发出30日内签订合同

第二篇：河北省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题

河北省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例5·单选题】某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为天。A：4 B：5 C：6 D：8 E：自我评定

2、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是。A：招标公告 B：投标文件 C：宣传广告 D：招股说明书 E：专业监理

3、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是。

A：非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工 B：一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 C：固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工 D：一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工 E：自我评定

4、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A：6 B：3 C：2 D：1 E：工程保险金

5、见证取样过程中，见证人不得少于人。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后，应在天内给予确认或提出修改意见。A：21 B：14 C：28 D：56 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、《建设工程安全生产管理条例》规定。施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和报告。A：监理机构

B：安全生产管理机构 C：建设单位

D：建设主管部门 E：工程保险金

8、下列不属于BIM的特点的是。A：可视化 B：协调性 C：模拟性

D：不可出图性 E：工程保险金

9、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。A：提交给业主 B：提交给工程师 C：提交给承包商

D：分别提交给业主和承包商 E：专业监理

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是。

A：按照承包人完成的实际工程进行计量 B：只对承包人完成的合格工程进行计量

C：对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量 D：承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量 E：专业监理

11、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。A：建设项目 B：单项工程 C：单元工程 D：单位工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、价值工程的目的是__。A．思想方法的更新和技术管

B．对功能与成本进行系统分析和不断创新 C．提高功能对成本的比值

D．多领域协作，降低产品成本

13、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。A．接近于 B．严格等于 C．低于 D．高于

14、是典型的质量控制动态分析法。A：排列图法 B：直方图法 C：分层法 D：控制图法 E：工程变更单

15、【例4·单选题】在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指的线路。A：相邻两项工作之间的时距之和最大 B：相邻两项工作之间时间间隔全部为零 C：工作的持续时间总和最大

D：相邻两项工作之间的时距全部为零 E：自我评定

16、在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度。A：拖后7天，影响工期3天 B：拖后7天，影响工期4天 C：拖后4天，影响工期3天 D：拖后3天，影响工期3天 E：自我评定

17、设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由承担。A：卖方 B：买方 C：运输方 D：买卖双方 E：专业监理

18、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。A：方案设计文件 B：初步设计文件 C：施工图设计文件 D：设计概算文件 E：专业监理

19、某拟建项目订购了30t的国产非标准设备，订货合同价格15000元／t，已知设备运杂费率为8％，设备安装费率为20％，该项目的设备安装工程概算价值为万元。A：0．3 B：9．00 C：0．324 D：9．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。A：业主额外支付 B：工程师承担

C：承包商自行承担

D：业主与承包商协商补偿 E：专业监理

21、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章 B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期

C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章 D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期 E：工程保险金

22、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为。A：完全随机抽样 B：分层抽样 C：等距抽样 D：整群抽样 E：工程变更单

23、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

24、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

25、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目涨价预备费的计算基数为万元。A：1300 B：1600 C：1900 D：2000 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例1·多选题】香蕉曲线比较法的作用有。A：合理安排工程项目进度计划 B：有效收集工程实际进度

C：定期比较工程项目的实际进度和计划进度 D：进行进度纠偏

E：预测后期工程进展趋势

2、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于。A：安全问题分析 B：成本费用分析

C：分析系统性原因引起的质量问题 D：分析比较各单位质量管理水平E：分析主次因素

3、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施为。A：采用更先进的施工机械

B：增加工作面，组织更多的施工队伍 C：实施强有力的调度 D：提高奖金数额

E：增加每天的施工时间

4、建设单位对工程要求变更时，下列说法正确的是__。A．建设单位将变更的要求通知设计单位 B．设计单位对工程变更单进行研究

C．设计单位负责人签发工程变更单，指示承包单位按变更的决定组织施工 D．要采取大胆的态度去变更

E．建设单位如有相应的方案和建议则一并报送设计单位

5、组织的质量管理体系文件包括。A：质量手册

B：质量管理体系程序文件 C：质量策划 D：质量计划 E：质量记录

6、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括。A：核查工程项目报建审批手续是否齐全

B：检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致 C：检查承包人是否有转包工程的行为

D：抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求 E：监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

7、监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括__。A．质量第一，坚持标准 B．以人为核心，预防为主 C．旁站监督，平行检测

D．科学、公正、守法的职业道德 E．审核文件、报告、报表

8、【例6·多选题】在图3-8所示双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，则自由时差为零的工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

9、下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有。

A：索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费 B：可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额

C：当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额 D：可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额 E：可按工程延期的总天数计算索赔额

10、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用__。A．工料单价法 B．实物单价法 C．工程量清单法 D．综合单价法 E．定额指标法

11、【例5·多选题】下列各项中不属于世界银行规定的项目管理费包括内容的是。

A：总部人员的薪金和福利费

B：施工管理现场人员的薪金、福利费 C：业主的行政性费用 D：设备安装工人工资 E：服务性建筑费用

12、【例4·多选题】在建设工程施工中，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A：投标单位 B：项目组成 C：承包单位 D：工程规模 E：施工阶段

13、为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对实行见证取样。A：工程材料 B：设备的预埋件

C：承重结构的混凝土试块 D：承重墙体的砂浆试块 E：结构工程的受力钢筋

14、工程项目竣工决算的内容有（）。A．竣工结算书

B．竣工财务决算报表 C．竣工财务决算说服书 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

15、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

16、关于网络图比横道图先进的叙述正确的有__。A．网络图可以明确表达各项工作的逻辑关系 B．网络图直观形象 C．横道图不能确定工期

D．网络图可以确定关键工作和关键线路 E．网络图可以确定各项工作的机动时间

17、合同法律关系的主体可以是__。A．自然人 B．行为 C．其他组织 D．法人 E．物

18、建设工程组织依次施工时，其特点包括__。A．没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B．如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C．施工现场的组织管理工作比较复杂

D．单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

19、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有。A：净现值指数 B：总投资收益率 C：利息备付率

D：项目投资财务净现值 E：项目资本金净利润率 20、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A：确定工程进展速度曲线

B：计算规定时间计划完成的任务量 C：绘制S曲线

D：确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况

E：计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

21、进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性

22、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单

23、下列选项中，需要持证上岗的特殊作业人员的是__。A．电工 B．电焊工 C．混凝土工 D．架子工 E．钢筋工

24、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数有。

A：流水节拍 B：工作面 C：施工过程 D：施工段 E：流水强度

25、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中关键工作是。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

第三篇：2016年辽宁省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题

2016年辽宁省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。A：可调值总价合同 B：成本加酬金合同 C：不可调值总价合同 D：估计工程量单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、根据《建设工程监理规范》，是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。A：工程计量 B：巡视 C：平行检验 D：旁站管理 E：工程保险金

3、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。

A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

4、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。A：固定总价 B：可调总价 C：可调单价 D：固定单价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的。A：侧重面 B：选择范围 C：内含界定 D：内在关系 E：工程变更单

6、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由__。A．发包人承担 B．承包人承担

C．发包人和承包人共同分担

D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

7、对需要进行功能试验的项目，应督促施工单位及时进行试验，对重要项目进行现场监督、检查，并认真审查试验报告单。A：总监理工程师 B：监理工程师

C：建设单位技术负责人

D：质量监督机构项目负责人 E：工程变更单

8、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的核算设计费。A：扩大的初步设计概算 B：施工图预算 C：投资估算算 D：初步设计概算 E：专业监理

9、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是__。A．有效 B．无效 C．效力待定

D．可变更或撤销

10、工程项目建设监理实行__负责制。A．总监理工程师 B．项目法人 C．监理单位 D．项目经理

11、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。A：设计计算失误 B：操作未按规程进行 C：施工方法不当

D：机械设备正常磨损 E：工程变更单

12、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。A：50．O0 B：90．00 C：137．25 D：184．50 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是__。A．合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B．合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C．仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D．工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

14、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。A．联系单 B．变更单 C．通知单 D．回复单

15、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前。A：14天通知承包商，并征得承包商同意 B：14天通知承包商，无须征得承包商同意 C：42天通知承包商，并征得承包商同意 D：42天通知承包商，无须征得承包商同意 E：工程保险金

16、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是。A：联合体投标没有联合体协议书 B：投标工期长于招标文件要求的工期 C：投标报价的大写金额与小写金额不一致 D：投标文件没有投标人授权代表的签字 E：专业监理

17、关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是。A：矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小 B：直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短 C：直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目

D：职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率 E：工程保险金

18、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为。A：A单位工程竣工日后1年

B：A单位工程竣工日后1年3个月 C：全部工程竣工日后1年

D：全部工程竣工日后1年3个月 E：专业监理

19、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B：合同需要重新登记备案后继续有效 C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D：合同的效力不受影响 E：专业监理

20、Project Controlling与建设项目管理的相同点是。A：服务对象相同 B：控制目标相同 C：服务时间相同 D：工作内容相同 E：工程保险金

21、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A：项目法人负责制度 B：招标投标制度 C：工程监理制度 D：合同制度 E：专业监理

22、在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是。A：排列图 B：因果分析图 C：直方图 D：控制图 E：工程变更单

23、【例2·单选题】邀请招标的缺点是。A：招标时间短 B：招标费用较高

C：不需要发布招标公告 D：限制了竞争范围 E：工程保险金

24、现有甲乙两家银行可向借款人提供1年期贷款，均采用到期1次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息1次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息1次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为天。A：28 B：20 C：16 D：14 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列工作中，属于监理人附加工作的有。

A：两个承包人出现施工干扰后的协调工作 B：因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C：委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D：应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E：施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

2、工程设计专项资质划分为__。A．建筑工程 B．建筑装饰

C．建筑安装工程 D．市政工程 E．建筑幕墙

3、专业设计方案评审，重点审核下列。A：设计参数 B：设计标准 C：设备选型 D：结构造型 E：协作条件

4、工程材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：产品营业证 D：质量保证书 E：使用说明书

5、【例2·多选题】下列各项，不允许投标人自主报价的有。A：单价措施项目费 B：总价措施项目费 C：暂列金额 D：暂估价 E：计日工

6、工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是。A：地基基础工程 B：主体结构工程 C：电气管线安装 D：卫生间防渗漏 E：屋面防水工程

7、测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是__。A．委托监理合同 B．工程复杂程度等级 C．工程建设强度

D．监理工程师的监理工作内容 E．监理人员的技术职称结构

8、经实测获得反映产品质量有关的足够多的数据后，要制作直方图，并用来判断产品质量状况，至少要从数据中定出或计算出（）。A．算术平均值 B．极差和标准偏差 C．中位数 D．变异系数

E．分组的组数和组距

9、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括__。A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施

D．其他配套措施

E．组织搭接作业的措施

10、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应__。

A．通知采购方货物的错发地点或接货人 B．负责运交合同规定的到货地点或接货人 C．承担对方因此多支付的一切费用 D．承担逾期交货的违约金

E．由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费

11、建设投资由等组成。A：设备及工、器具购置费 B：流动资金

C：建筑安装工程费 D：工程建设其他费 E：预备费

12、属于监理单位用表的是__。A．工程暂停令

B．工程临时延期申请表 C．工程竣工报验单 D．工程款支付证书 E．工程最终延期审批表

13、项目监理机构发现下列情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。A：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

B：施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的 C：施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的 D：施工单位施工质量不合格

E：施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的

14、总监理工程师负责制的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的权力主体 B：总监理工程师对一切事务负责

C：总监理工程师是工程监理的责任主体 D：总监理工程师是工程监理的利益主体 E：总监理工程师享有一切权力

15、服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现为__。A．监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力 B．主要方法是规划、控制和协调

C．建设工程投资、进度和质量控制为主要任务 D．与承建单位没有利害关系为原则

E．基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

16、在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有。A：下达工程开工令

B：协助承包商编制进度计划 C：组织现场协调会

D：向承包商提供进度报告

E：进行施工进度控制目标实现的风险分析

17、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。

A：设计合同经签字盖章后立即生效 B：设计合同在支付定金后生效

C：设计合同的定金为合同总价的20％ D：设计人收到定金为设计开工的标志

E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任

18、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有。

A：混凝土构件预制 B：基础混凝土浇筑 C：建筑材料运输 D：砂浆预制 E：主体结构工程

19、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包价与承包价的计算方法有__。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法

20、监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括。A：操作人员数量 B：作业团队管理方式 C：相应工种配置

D：管理人员到岗情况 E：各项规章制度健全情况

21、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。A：盈亏平衡点 B：评价指标变动率 C：不确定性因素变动率 D：变动因素临界点 E：敏感度系数

22、可同时用于财务评价和国民经济评价的分析方法有。A：盈亏平衡分析法 B：ABC分析法 C：敏感性分析方法 D：概率分析法 E：因素分析法

23、施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有__。A．办理土地征用

B．确定水准点与坐标控制点

C．开通施工场地与城乡公共道路的通道 D．取得安全生产许可证 E．办理施工许可证

24、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有。

A：流水节拍 B：工作面 C：流水步距 D：施工段 E：流水强度

25、组织流水施工时，划分施工段的原则是__。A．能充分发挥主导施工机械的生产率

B．根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 C．施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 D．划分施工段只适用于道路工程

E．施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求

第四篇：2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题

2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。A：设计单位 B：施工单位

C：资金提供单位

D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金

2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单

3、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理

4、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理

5、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。

A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理

6、所谓工程建设强度，是指__。A．工程结构所能承受的强度 B．政府对工程建设管理的力度

C．单位时间内投入的工程建设资金的数量 D．单位时间内投入的工程建设人员的数量

7、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。A：自由时差为零，总时差必定为零 B：总时差为零，自由时差必定为零

C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 E：自我评定

8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。A：索赔意向通知 B：索赔报告

C：施工现场的记录 D：索赔依据 E：专业监理

9、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。A：补充单位计价表计算是否准确 B：定额消耗量标准是否合理

C：分项工程单价是否与预算单价相符 D：有关取费标准是否符合规定

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。

A：施工过程和流水强度 B：流水节拍和流水步距 C：工作面和施工段

D：成倍节拍和流水节奏 E：自我评定

11、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。A：提前支付

B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付

D：与工程进度款同期支付 E：专业监理

12、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。A：风险回避 B：损失控制 C：风险转移 D：风险自留 E：工程保险金

13、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人

B：设计文件的审批机构 C：监理工程师 D：承担工程初步设计的设计院 E：专业监理

14、经审查批准的施工组织设计，不得擅自任意改动。若需进行实质性的调整、补充或变动，应报审查同意。A：施工单位工程技术负责人 B：项目经理

C：项目监理机构 D：建设单位 E：工程变更单

15、建设工程监理平行承发包模式的缺点不包括。A：合同数量少

B：工程造价控制难度大 C：工程招标任务量大

D：施工过程中设计变更和修改较多 E：工程保险金

16、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。

A：是终局的，对发包人具有强制约束力 B：不是终局的，对发包人具有强制约束力 C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 E：专业监理

17、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为。A：需等待发包人批准 B：工程师已拒绝索赔要求 C：承包人的索赔要求已成立

D：承包人需进一步提交补充索赔证据 E：专业监理

18、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由__组织试车。A．发包人 B．设计人 C．承包人

D．设备供应单位

19、确定进度协调会议制度是监理工程师控制工程建设进度的。A：技术措施 B：合同措施 C：组织措施 D：经济措施 E：自我评定 20、适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费，从而获得更好的投资效益，这表明。

A：投资目标与进度目标之间存在统一关系 B：投资目标与进度目标之间存在对立关系 C：质量目标与投资目标之间存在统一关系 D：质量目标与投资目标之间存在对立关系 E：工程保险金

21、发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间。A：不可顺延 B：可顺延2天 C：可顺延3天 D：可顺延6天 E：专业监理

22、能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是监理组织形式的优点。A：直线制 B：职能制

C：直线职能制 D：矩阵制 E：工程保险金

23、我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中是核心内容。A：项目法人负责制 B：招标投标制 C：工程监理制 D：合同管理制 E：专业监理

24、【例1·单选题】2008版IS09000族标准的文件结构中，支持性标准为。A：IS09000：2005质量管理体系基础和术语 B：ISO／TR10006项目管理质量指南 C：IS010012测量控制系统 D：质量管理原则 E：工程变更单

25、下列不属于安全文明施工费的是。A：环境保护费 B：文明施工费 C：夜间施工费 D：临时设施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。

A：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责 B：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 C：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 E：施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训

2、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有。A：基础设施工程 B：防水工程

C：设备安装工程 D：电气管线工程 E：给水管道工程

3、质量管理体系运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查

D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理

4、下列属于工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

5、关于EPC模式计价和付款方式的说法，正确的有。A：采用单价合同．且在任何情况下不允许调整单价 B：采用总价合同，且接近于固定总价合同 C：采用总价合同。但允许因物价因素而调价

D：工程的期中付款需先由工程师审查工程量和承包商的结算报告 E：工程的期中付款由业主直接按合同规定的数额或比例支付

6、监理规划的编写依据包括。A：监理大纲 B：工程分包合同 C：工程设计文件

D：工程施工承包合同 E：工程施工组织设计文件

7、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。

A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹 C．异常不利的气候条件

D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整

8、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应__。

A．通知采购方货物的错发地点或接货人 B．负责运交合同规定的到货地点或接货人 C．承担对方因此多支付的一切费用 D．承担逾期交货的违约金

E．由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费

9、《招标投标法》规定，下列可以不进行招标的有。A：技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B：采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C：需要采用不可替代的专利或者专有技术

D：需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

10、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5，相应的双代号网络计划如图3-4所示，图中错误有。A：多个终点节点 B：多个起点节点 C：工作代号重复

D：不符合给定逻辑关系 E：节点编号有误

11、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

12、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明__。A．数据分布集中程度高 B．离散程度大

C．均值对总体的代表性差 D．离散程度小

E．数据分布集中程度低

13、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于。A：分析造成质量问题的薄弱环节 B：评价生产过程的能力 C：掌握质量数据的分布规律 D：分析质量控制措施的有效性

E：找出生产不合格品最多的关键过程

14、工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是（）。A．现场跟踪检查 B．工程进度计划 C．现场例会

D．业主转送的进度报表资料 E．施工单位递交的进度报表资料

15、总进度目标可进一步分解为__。A．进度目标 B．季度进度目标 C．月进度目标

D．各阶段的进度目标 E．各子项目的进度目标

16、下列建设工程监理性质中，体现了科学性的有。

A：当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳

B：应积累丰富的技术、经济资料和数据

C：工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动 D：工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导 E：应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍

17、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列工程中，需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的有__。A．深基坑工程 B．地下暗挖工程 C．脚手架工程 D．高大模板工程 E．拆除工程

18、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准 C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购

D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

19、【例4·多选题】建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。A：流水能力 B：工作面 C：施工过程 D：施工段

E：专业工作队数

20、施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有__。A．办理土地征用

B．确定水准点与坐标控制点

C．开通施工场地与城乡公共道路的通道 D．取得安全生产许可证 E．办理施工许可证

21、【例4·多选题】在工程网络计划中，关键线路上。A：相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 B：工作的持续时间总和为计算工期

C：工作的总时差等于计划工期与计算工期之差 D：相邻两项工作之间的时距全部为零 E：节点的最早时间等于最迟时间

22、进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾。A：科学性 B：节约性 C：严格性 D：完整性 E：灵活性

23、掌握和运用建设程序，是对监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责

24、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A．符合我国大多数的意愿

B．合同本质对合同形式不作要求

C．市场经济要求不应对合同形式进行限制 D．国际公约要求不应对合同形式进行限制 E．电子技术对合同形式的影响

25、计划性风险自留的计划性主要表现在等方面。A：风险评价方式 B：风险识别效果 C：风险自留水平D：风险管理职责 E：损失支付方式

第五篇：2016年上半年河北省监理工程师合同管理：债务相互抵销模拟试题

2016年上半年河北省监理工程师合同管理：债务相互抵销

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％

E：工程保险金

2、业主对分包合同的管理主要表现为。A：对分包商发布指令 B：对分包工程的批准 C：向分包商支付工程款 D：审查分包商的资质 E：专业监理

3、施工组织设计／(专项)施工方案报审表的附件不包括。A：施工组织设计 B：专项施工方案 C：施工方案

D：材料／设备成本 E：工程变更单

4、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是 A．对心血管系统作用较强 B．对骨骼肌兴奋作用更强 C．对胃肠平滑肌作用较弱 D．具有中枢作用

E．对腺体分泌作用较弱

5、建筑安装工程费构成中，住房公积金属于。A：规费 B：措施费 C：直接费 D：利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。

A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同

D：甲乙两银行的实际利率不可比

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、【例1·单选题】依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。A：投保人和被保险人是保险合同的当事人

B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D：保险合同的有效期至工程保险期满为止 E：专业监理

8、《建设施工合同(示范文本)》的通用条件规定，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A：未经招标

B：未经发包人同意 C：未提交分包人资质

D：分包人未与发包人签订合同 E：专业监理

9、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。A．以代理人的名义与对方谈判

B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行

10、要约与要约邀请的共同特征是。A：内容具体明确

B：具备合同的一般条款 C：明示订立合同的意思表示 D：对行为人具有约束力 E：专业监理

11、在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑。A：工程总工期允许拖延的时间 B：关键节点允许推迟的时间 C：紧后工作持续时间的可缩短值 D：后续工作允许拖延的时间 E：自我评定

12、不需开槽的工程，以作为正式开工日期。

A：任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期 B：临时建筑开始施工的日期 C：正式开始打桩的日期 D：开始进行土石方工程 E：工程保险金

13、施工合同实行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是。A：视为不需要补偿

B：工程师应主动确定变更价款予以补偿 C：工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D：工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款 E：专业监理

14、质量事故技术处理方案核签后，监理工程师应对技术处理过程中的关键部位和关键工序进行，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。A：平行检查 B：见证取样 C：抽检 D：旁站

E：工程变更单

15、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。A：2200 B：2300 C：2450 D：2510 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、建设工程平行承发包模式的缺点是。A：建设周期较长

B：工程造价控制难度大 C：进度控制难度大 D：质量控制难度大 E：工程保险金

17、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。A：监理工程 B：监理服务 C：监理规划

D：监理投标方案 E：专业监理

18、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为。A：计划利润

B：直接费+间接费 C：营业额

D：直接费+间接费+利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、某进口设备，其银行财务费为4万元人民币，外贸手续费为19万元人民币，关税税率为20％，进口环节增值税率为17％，抵岸价为1790万元人民币。该批设备无消费税，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。A：745．57 B：1258．55 C：1274．93 D：4837．84 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、某企业向银行借款，甲银行年利率2．8％，每年计息一次；乙银行年利率3．2％，每季度计息一次。则。

A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同

D：甲乙两银行的实际利率不可比

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、实现建设项目投资控制最有效的手段是。A：实行经济承包责任制 B：进行招标和投标 C：经济核算

D：技术与经济相结合

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。A：单价计算结果与总价不一致

B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章 E：专业监理

23、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照计算。A：台班费 B：台班折旧费 C：实际租金 D：设备使用费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由负责检查并做出检查结论。A：总监理工程师 B：专业监理工程师 C：现场监理员

D：施工单位质量负责人 E：工程变更单

25、【例2·单选题】在监理实施细则中，下列不属于项目监理人员配备方面的审核。

A：人员配备的专业满足程度

B：专业人员不足时采取的措施是否恰当 C：组织方式、管理模式是否合理

D：是否有操作性较强的现场人员计划安排表 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A：投标函有效期不足

B：单价计算结果和总价不一致 C：没有提供资格证明文件

D：有法定代表人的签字和盖章 E：技术规格中的响应虚假投标的

2、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享。其中无形效益有。

A：避免争议和诉讼的产生 B：工程信息增加 C：工作积极性提高 D：建设周期缩短

E：施工单位社会信誉提高

3、根据FIDIC《施工合同条件》，出现情况且对承包商造成不利影响时，承包商也不能索赔利润。A：不可抗力 B：法规改变

C：业主未能提供现场 D：文件有技术性错误 E：暂停施工

4、经原因分析后，确认不需专门处理的质量问题，应该__。A．满足安全使用要求

B．必须征得设计单位的同意 C．保证不构成对工程安全的危害 D．必须征得监理单位的同意 E．必须征得建设单位的同意

5、造成工程质量缺陷的最基本因素包括等。A：未实施监理 B：违背建设程序

C：地质勘察数据失真 D：施工与管理不到位 E：自然环境因素

6、《建筑工程监理规范》(CB 50319—2000)规定，__等属于专业监理工程师的职责。

A．审查和处罚工程变更

B．负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 C．作好监理日记和有关的监理记录

D．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证 E．负责本专业监理工作的具体实施

7、总监理工程师负责制的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的权力主体 B：总监理工程师对一切事务负责 C：总监理工程师是工程监理的责任主体 D：总监理工程师是工程监理的利益主体 E：总监理工程师享有一切权力

8、建设工程项目初步设计的深度应能满足的要求。A：土地征用

B：工程招标和造价控制 C：主要材料订货

D：项目建设总投资控制 E：施工准备与生产筹备

9、质量控制目标包括__。A．设计质量控制目标 B．材料质量控制目标 C．设备质量控制目标

D．土建施工质量控制目标 E．设备制造质量控制目标

10、编制监理总进度计划的依据有。A：工程项目可行性研究报告 B：工程建设总进度计划 C：设计总进度计划 D：施工总进度计划

E：工程项目前期工作计划

11、设备验收阶段的监理工作主要有__。A．开箱检验 B．安装调试检验 C．启动试车 D．性能验收 E．最终验收

12、现新一个住宅小区，下列__属于该小区工程竣工决算的内容。A．设备购置费 B．建设期利息

C．建筑安装工程费用 D．土地使用费 E．后评估费用

13、【例1·多选题】下列选项属于建设工程投资特点的有。A：建设工程投资差异明显 B：建设工程投资确定依据复杂 C：建设工程投资需动态跟踪调整 D：建设工程投资确定层次繁少 E：建设工程在时间、空间上离散大

14、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。A．工程量的审查

B．采用的定额或指标的审查 C．概算文件组成的审查 D．各项费用的审查 E．材料预算价格的审查

15、下列__属于新增固定资产价值的构成内容。A．工程费用 B．研究试验费

C．建设单位开办费 D．融资费用 E．土地使用权

16、监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有。

A：施工承包合同是否允许分包

B：分包的范围和工程部位是否可进行分包 C：分包合同的支付方式是否合理

D：分包单位的现场组织机构是否合理 E：分包单位是否有能力完成分包工程

17、监理工程师控制建设工程进度的合同措施包括__。A．协调合同工期与进度计划之间的关系 B．建立进度计划审核制度

C．推行CM承发包模式，分段设计、发包工程 D．建立设计变更、工程变更管理制度 E．严格控制工程变更和设计变更

18、设计方案评选时，应遵循的我国工程设计的原则包括。A：安全 B：实用 C：经济 D：先进 E：美观

19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C：建议业主解除合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E：要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷 20、时间性评价指标包括（）。A．投资回收期 B．财务净现值 C．借款偿还期 D．利息备付率 E．偿债备付率

21、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有。A：不按合同约定的时间支付货款

B：拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款 C：不按合同约定接受运抵的货物

D：拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物 E：变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

22、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括__。A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分 D．损失计算不足

E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

23、设计单位资质分级按__考核确定 A．人员数量 B．管理水平

C．技术力量和水平D．单位资历和信誉 E．业务能力

24、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括__。A．施工进度控制目标分解图 B．工程进度款支付时间与方式 C．进度控制人员的职责分工 D．施工机械进出场安排

E．进度控制目标实现的风险分析

25、工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括。A：项目决策阶段

B：项目可行性研究阶段 C：工程设计阶段 D：工程施工阶段 E：项目评价阶段