2015年下半年上海监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试卷

第一篇：2015年下半年上海监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试卷

2015年下半年上海监理工程师《合同管理》：合同的转让考

试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的__的风险对策。A．保险转移 B．非保险转移 C．损失控制 D．风险回避

2、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在一直有效。A：竣工验收前

B：颁发工程接收证书前 C：工程移交前

D：竣工后试验通过前 E：专业监理

3、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是。A：发包人负责检验，费用由发包人承担 B：承包人负责检验，费用由发包人承担 C：发包人负责检验，费用由承包人承担 D：承包人负责检验，费用由承包人承担 E：专业监理

4、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上。

A：直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作 B：直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作 C：直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作

D：直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作 E：自我评定

5、【例2·单选题】在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括。

A：采用更先进的施工方法 B：增加每天的施工时间 C：实施强有力的施工调度 D：增加施工作业面 E：自我评定

6、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

8、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。A：9 B：11 C：14 D：15 E：自我评定

9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，已完工程及设备保护费是指在，对已完工程及设备进行保护所需的费用。A：施工过程中 B：施工结束后 C：竣工验收前 D：竣工验收后

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是。A：工程项目总进度计划表 B：工程年度计划项目表 C：工程项目进度平衡表 D：投资计划年度分配表 E：自我评定

11、邀请招标的邀请对象的数目以__家为宜。A．3 B．5 C．7 D．5～7

12、是投标人编制投标文件和报价的依据。A：图纸 B：招标公告 C：投标人须知 D：招标文件 E：专业监理

13、下列选项不属于建设工程投资特点的有。A：建设工程投资数额巨大 B：建设工程投资需单独计算 C：建设工程投资核算复杂

D：建设工程投资确定层次繁多 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。

A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失

D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理

15、根据《建设工程质量管理条例》，建筑材料、建筑构配件和设备等，未经签字认可，不得在工程上使用或安装。A：建设单位代表 B：总监理工程师代表 C：监理工程师 D：监理员 E：工程保险金

16、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

17、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。A：1200 B：2000 C：2350 D：2570 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要__。A．提前通知承包人 B．提前通知监理人 C．经承包人同意 D．经监理人同意

19、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

20、材料、工程设备单价变化超过时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整相关费用。A：1％ B：3％ C：5％ D：15％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、【例1．单选题】勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于的委托任务。A：岩土工程勘察、水文地质勘察

B：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 E：专业监理

22、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付万元。A：10 B：25 C：20 D：35 E：专业监理

23、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

24、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。A：概算指标 B：概算定额 C：预算定额

D：类似工程预算资料

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是__。A．编制物资供应计划

B．办理进出口许可证等有关事宜 C．决定物资供应分包方式 D．安排物资订货

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有。A：对造价目标进行风险分析 B：运行环境影响评价 C：协助业主签订咨询合同 D：协商确定工程变更价款 E：为处理费用索赔提供证据

2、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据包括__。A．无仲裁协议

B．裁决所根据的证据是伪造的 C．裁决中有受贿行为 D．违反仲裁的法定程序 E．裁决对当事人不利

3、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图3-48所示，图中表明。

A：第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作 B：第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周

C：第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20％ D：第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周 E：第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周

4、建设工程风险的分解途径包括。A：目标性 B：时间性 C：结构性 D：因素性 E：损失程度

5、对于主要或关键设备，在制造过程中质量检查控制的主要内容包括（）。A．钢结构焊接部件 B．机械类部件

C．电气自动化部件 D．配件及备件 E．设备的组装

6、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__职责。A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的工艺过程或施工工序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更

7、进度计划的调整方法有（）。A．改变某些工作间的逻辑关系 B．缩短某些工作的持续时间

C．将顺序进行的工作改为流水作业 D．将顺序进行工作改为搭接作业 E．缩短关键线路上的后续工作

8、监理工程师在质量控制过程中，应遵循的原则有。A：坚持质量第一的原则 B：坚持以人为核心的原则 C：坚持以预防为主的原则 D：坚持科学、公正、守法的职业道德规范 E：坚持以合同标准规定的原则

9、下列情况中，__属于转包行为。

A．将承包的工程全部包给其他施工单位

B．分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位

C．承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位 D．总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位

E．总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻，应当采取专项防护措施。A：施工现场临时设施 B：建筑物 C：构筑物 D：地下管线 E：施工现场道路

11、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。A．注册建筑师 B．注册结构工程师 C．注册建造师

D．注册造价工程师 E．注册监理工程师

12、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得__。A．将建设工程肢解发包 B．组织工程招投标

C．明示施工单位降低工程质量

D．使用未经审查批准的施工图文件 E．进行设计变更

13、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，其抵岸价格的构成含有。A：进口设备检验费 B：银行财务费 C：运输保险费 D：关税 E：增值税

14、有关实施见证取样的要求的说法中，不正确的是（）。A．承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B．送验要有见证取样监理工程师的签字

C．试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D．见证取样的试验费用由建设单位支付

E．实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检

15、工程项目质量的特点是由工程项目的特点决定的。工程项目的特点包括（）。A．生产的单件性

B．生产的一次性和长期性 C．高投入性 D．生产的固定性 E．高风险性

16、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

17、下列属于合同的内容的是。A：数量 B：标的 C：履行期限 D：价款 E：招标公告

18、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

19、关于抵押的说法，正确的有。A：抵押不转移抵押物的占有

B：抵押人不再负有保管抵押物的义务

C：抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D：抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可 E：抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押 20、招标人编制的招标文件通常包括__。A．资格预审表 B．工程量清单 C．合同条件 D．投标须知

E．技术规范、图纸和技术资料

21、对设计方案进行评审的内容主要包括。A：总体布置的合理性 B：设备选型的适用性

C：造型是否美观大方并与周围环境相协调 D：“三废”治理方案是否有效 E：投资是否很少

22、以下风险转移的情况属于非保险转移的有__。A．建立非基金储备 B．第三方担保

C．业主将合同责任和风险转移给对方当事人 D．承包商进行合同转让或工程分包 E．制定损失控制措施

23、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的。A：施工操作依据

B：质量保证所必需的管理制度 C：过程控制

D：质量检查情况 E：质量特性指标

24、下列关于承发包模式优点的说法中，属于平行承发包模式优点的有。A：有利于缩短工期 B：有利于质量控制 C：合同关系简单

D：有利于建设单位在更广范围内选择施工单位 E：有利于投资控制

25、监理实施细则中，监理工作涉及的流程包括。A：开工审核工作流程 B：施工质量控制流程 C：监理规划编制流程

D：工程质量问题处理审核流程 E：隐蔽工程验收流程

第二篇：辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

3、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

4、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。A：3万元 B：5万元 C：7万元 D：10万元 E：专业监理

5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

7、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A：从签订合同日起，至缺陷通知期结束 B：从签订合同日起，至完成施工义务 C：从工程开工日起，至完成保修义务

D：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 E：专业监理

8、建设项目静态投资考虑的因素是。A：价格上涨风险引起的投资增加 B：因时间迁移而产生的单利利息支出 C：因时间迁移而产生的复利利息支出 D：因工程量误差而可能引起的投资增加 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

10、某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的__。

A．密级为秘密，保管期限为长期 B．密级为机密，保管期限为长期 C．密级为秘密，保管期限为短期 D．密级为机密，保管期限为短期

11、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

12、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。

A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期 B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资

C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量 E：工程保险金

13、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

14、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

15、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。A：协议书 B：专用条款 C：标准条款 D：质量保修书 E：专业监理

16、项目总承包模式具有的优点之一是__。A．合同关系简单 B．合同管理难度小 C．合同价格低

D．有利于质量控制

17、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

18、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。

A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务 B：承包单位不承担任何责任和义务 C：监理工程师可以提出建设性意见

D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料 E：自我评定

19、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理 20、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。A．供货方 B．运输部门 C．采购方

D．供货方和运输部门共同

21、【例1·单选题】建筑工程管理方法的特点是。

A：缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益 B：调节计划进度与实际进度的改变 C：动态控制设计进度

D：加强与业主、监理单位、科研单位、承包商的协作和配合 E：自我评定

22、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

23、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。A：董事长的户口所在地 B：主要办事机构所在地 C：主要合同履行地

D：主要经营场所所在地 E：专业监理

24、【例2·单选题】质量目标通常依据组织的制定。A：质量意识 B：质量方针 C：质量计划 D：质量需求 E：工程变更单

25、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点 D．设计计算方法 E．施工要求

2、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

3、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

4、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

5、工程网络计划的优化目标有。A：降低资源强度

B：使计算工期满足要求工期

C：寻求工程总成本最低时的工期安排 D：工期不变条件下资源需用量均衡 E：资源限制条件下工期最短

6、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享，其中无形效益有__。

A．避免争议和诉讼的产生 B．工程信息增加 C．工作积极性提高 D．建设周期缩短

E．施工单位社会信誉提高

7、承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是。A：施工合同的目标工期

B：作为工程师对施工进度控制的依据 C：发包人和工程师依据计划进行协调 D：作为发包人对施工进度控制的依据 E：作为发包人进行工期索赔的依据

8、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括（）。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

9、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

10、对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中包括__。A．发出监理通知

B．发出《工程暂停令》 C．按规定上报 D．进行原因分析

E．组织检查、鉴定、验收

11、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

12、《建设工程监理规范》规定。监理单位应于委托监理合同签订后l0天内将书面通知建设单位。

A：项目监理机构的组织形式 B：监理实施细则

C：项目监理机构的人员构成 D：对总监理工程师的任命 E：监理工作制度

13、工程咨询公司为承包商提供服务有以下哪些情况。A：为承包商提供工程设计服务 B：承担基本设计

C：为承包商提供技术咨询服务 D：承担投标设计

E：为承包商提供合同咨询和索赔服务

14、经原因分析后，确认不需专门处理的质量问题，应该__。A．满足安全使用要求

B．必须征得设计单位的同意 C．保证不构成对工程安全的危害 D．必须征得监理单位的同意 E．必须征得建设单位的同意

15、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在每个计量周期到期后的7d内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括内容。A：累计已完的合同价款

B：本周期合计完成的合同金额 C：返工损失费

D：恶劣气候造成的窝工损失费 E：本周期合计应扣减的金额

16、静态投资回收期可以从（）起算。A．项目开始产生净收益的年份 B．项目投入建设年份 C．项目试生产年份 D．项目投产年份 E．项目试投产年份

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单的编制依据包括。A：预算定额 B：清单计价规范

C：建设工程设计文件 D：招标文件 E：施工组织设计

18、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

19、按照适用范围，建设工程定额分为。A：国家定额 B：地区定额 C：行业定额 D：基础定额 E：企业定额

20、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

21、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__等职责。A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的丁艺过程或施工下序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更

22、下列属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：施工组织设计审核制度 B：图纸会审及设计交底制度 C：监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度 D：单位工程验收、单项工程验收制度 E：质量安全事故报告和处理制度

23、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

24、项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括。A：文件名称 B：文件摘要信息 C：文件的签发人

D：文件的发放单位(部门)E：文件编号

25、引进技术和进口设备其他费用包括__。A．担保费

B．设备检验试验费 C．设备检验鉴定费 D．包装费

E．分期付款利息

第三篇：2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

文章作者：鲁建培训文章来源：鲁建培训发布时间：[2013年04月05日]

为帮助考生顺利通过2013监理工程师年考试课程，鲁建培训小编特编辑汇总了2013年监理工程师相关模拟试题，为您查漏补缺，一次通过考试!

第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述，不正确的是（）。

A.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

B.承、发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担

正确答案：B

第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D

第 43 题 在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。

A.发包人

B.承包人

C.业主

D.监理单位

正确答案：B

第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

第 45 题 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

正确答案：A

第 46 题 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案：B

第 47 题 建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是（）。

A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

B.如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案：B

第 48 题 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。

A.业主

B.工程师

C.设备生产厂

D.设备供货商

正确答案：D

第 49 题 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C

第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A.外部协作费

B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金

第四篇：安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

2、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性

3、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策

D．工程竣工验收

6、文件立卷原则是__。

A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷 B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷 D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm

7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位

8、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

9、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。

A．接受对社会的职业责任

B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

10、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

11、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计

12、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

13、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责

B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责

D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

14、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施

B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

15、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。A．对单位负责人的任职要求 B．对技术负责人的资格要求 C．注册资金数额

D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求

16、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

17、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

18、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试

B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动

19、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员

C．技术负责人 D．总监理工程师 20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

21、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

22、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

23、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

24、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

2、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

3、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

4、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

5、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

6、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

7、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

8、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A．勘察设计单位项目负责人 B．质量监督机构负责人

C．施工单位技术、质量部门负责人 D．业主代表 E．专业工程师

9、限额设计控制工作的内容包括__。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

10、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

11、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

12、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

13、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

14、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

15、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

16、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。A．组织管理制度 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．经营管理制度 E．医疗保险制度

17、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B．增加工作面，组织更多的专业工作队 C．改善劳动条件和外部配合条件 D．增加劳动力和施工机械的数量 E．改进施工工艺并实施强有力的调度

18、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。A．进行爆破作业的

B．临时占用规划批准范围以外场地的 C．需要临时停水的 D．可能损坏道路的 E．需要设计变更的

19、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

20、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

21、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。A．主导的 B．穿插的 C．连续的 D．间断的 E．复杂的

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

23、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

24、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

25、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条

第五篇：2015年下半年上海监理工程师考试《合同管理》：申请撤销裁决考试试卷

2015年下半年上海监理工程师考试《合同管理》：申请撤

销裁决考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目。

A：实际进度超前的时间 B：实际进度拖后的时间 C：实际超额完成的任务量 D：实际拖欠的任务量 E：自我评定

2、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为。A：计划利润

B：直接费+间接费 C：营业额

D：直接费+间接费+利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。A：成本，但不包括工期和利润 B：成本和利润，但不包括工期 C：成本和工期，但不包括利润 D：成本、工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

5、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。A：可调值总价合同 B：成本加酬金合同 C：不可调值总价合同 D：估计工程量单价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。A：原设计单位 B：原审批机关 C：原备案部门

D：建设行政管理部门 E：专业监理

7、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。A：56 B：28 C：14 D：35 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、【例2·单选题】横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够。

A：明确表达工作之间的逻辑关系 B：直观表示工作所拥有的机动时间 C：明确表达影响工期的关键工作

D：直观表示各项工作的开始和结束时间 E：自我评定

10、【例1．单选题】对通用条件中的某些条款进行补充、修改属于的内容。A：协议书 B：投标文件 C：中标通知书 D：专用条件 E：工程保险金

11、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。A：措施费 B：企业管理费 C：研究试验费 D：材料费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项、专业顺序排列说法错误的是。

A：请示在前、批复在后 B：印本在前、定稿在后 C：主件在前、附件在后

D：同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开 E：工程保险金

13、【例2·单选题】根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是。

A：在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 B：接受继续教育，努力提高职业水准

C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动 D：依据本人能力从事相应的执业活动 E：工程保险金

14、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。A：静态投资 B：动态投资 C：计划投资 D：预期投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、在设计和施工阶段，监理工程师为了有效控制建设工程进度，不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要，以确保进度控制目标的实现。A：编制施工总进度计划 B：编制监理进度计划 C：进行进度控制决策 D：编制施工组织设计 E：自我评定

17、是投标人编制投标文件和报价的依据。A：图纸 B：招标公告 C：投标人须知 D：招标文件 E：专业监理

18、某工程包括三幢结构相同的砖混住宅楼，组织单位工程流水，以每幢住宅楼为一个施工段。已知：①地面±0．000以下部分按土方开挖、基础施工、底层预制板安装、回填土4个施工过程组织固定节拍流水施工，流水节拍为2周；②地上部分按主体结构、装修、室外工程组织加快的成倍节拍流水施工，各由专业工作队完成，流水节拍分别为4周、4周、2周。如果要求地上部分与地下部分最大限度地搭接，均不考虑间隔时间，试计算该工程施工总工期为周。A：12 B：14 C：22 D：26 E：自我评定

19、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。A：实际工作 B：虚拟工作 C：计划工期 D：实际工期 E：自我评定

20、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按计算。A：台班单价 B：台班折旧费 C：台班人工费 D：台班维护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是。A：合同协议书内注明的施工期限

B：招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师顺延的时间之和

C：中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D：合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

E：专业监理

22、建设工程文件档案资料由__组成。A．建设工程文件 B．建设工程监理文件 C．建设工程验收文件

D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料

23、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应。A：向发包人索赔 B：向乙施工单位索赔 C：向监理单位索赔 D：自行承担 E：专业监理

24、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。A：索赔通知书 B：索赔依据

C：索赔意向通知 D：施工现场的记录 E：专业监理

25、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A．15 B．30 C．45 D．60

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．工作总持续时间最短

B．各工作总时差为零的工作组成

C．从终点工作起逆箭线找LAGi·j为零组成

D．节点最早时间等于最迟时间，且工作的完成节点最迟时间等于工作的起始节点最迟时间与工作的持续时间之和的工作组成 E．无波形线

2、设计合同中，发包人的责任包括__等。A．对设计依据资料的正确性负责 B．保证设计质量

C．提出技术设计方案

D．解决施工中出现的设计问题 E．提供必要的现场工作条件

3、【例4·多选题】某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0．5％。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有。A：计量98吨，则应补交2吨 B：计量98吨，则应补交1．5吨 C：计量99．8吨，则不再补交

D：计量99．8吨，则应补交0．2吨 E：计量102吨，则退还2吨

4、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容包括。A：进度控制工作流程 B：材料进场及检验安排 C：进度控制人员的职责分工

D：工程进度款的支付时间与方式 E：进度控制的方法和具体措施

5、监理规划中，监理工作的目标应包括__。A．工期控制目标 B．工程风险控制目标 C．工程质量控制目标 D．工程合同管理目标 E．工程造价控制目标

6、Project Controlling与项目管理的相同点是__。A．工作属性 B．服务对象 C．控制目标 D．控制原理 E．工作内容

7、建设工程的质量风险和安全风险都会引起__。A．返工费用 B．医疗费

C．造成工期延误的损失 D．第三者责任损失

E．对工程使用造成的损失

8、关于招标控制价的说法，正确的有。

A：招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价 B：招标人应在招标文件中如实公布招标控制价 C：招标价格控制可以上浮或下调

D：招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容 E：招标控制价应该在开标时公布

9、“按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须，才能作为施工的依据。

A：经过设计单位正式签署 B：经过工程监理单位核准 C：获得质量监督机构认可 D：得到建设单位的同意 E：进行设计交底和会审

10、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

11、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括。A：传统模式 B：CM模式

C：设计—建造模式 D：集成化管理模式 E：Partnering管理模式

12、根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有。

A：休病假期限为6个月的工资 B：危险作业意外伤害保险费 C：工具用具使用费 D：财务费 E：印花税

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。A：工程质量保修范围 B：质量保修期限 C：保修金数额 D：发包人的保修通知书格式

E：施工质量责任的保修金扣留方式

14、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标㈩每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。

A．工作1—3的最迟完成时间为8 B．工作4—7为关键工作 C．工作2—5的总时差为零 D．工作3—6的总时差为1 E．工作6—7的总时差为1

15、在工程建设设计阶段，监理工程师控制进度的主要任务包括__。A．审核项目总进度计划 B．审核设计总进度计划

C．审核各专业工程的出图计划 D．施工现场条件调研和分析

E．监督设计工作进度计划的实施

16、【例2．多选题】下列属于要约失效的情形的有。A：要约人依法撤销要约

B：接受要约的通知到达要约人

C：承诺期限届满，受要约人未做出承诺 D：受要约人对要约的内容做出实质性变更

E：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

17、下列可以对合同价款进行相应调整的情况有__。A．地方税收的变化

B．工程造价部门公布的价格调整 C．市场价格变化

D．行政法规影响到合同价款

E．一周内非承包人原因中断通信累计超过8小时

18、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有。A：工程量清单中出现漏项 B：工程量计算出现偏差

C：为保证工程质量采用了新技术 D：工程变更引起工程量增减

E：为加快工程进度采用了新工艺

19、下列关于概算与预算说法正确的是__。A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

20、在建设工程风险识别过程中，核心工作是__。A．建立建设工程风险清单 B．建立初始风险清单 C．建设工程风险分解 D．识别建设工程风险因素，风险事件及后果 E．建立风险量函数

21、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作__。

A．特殊专业工程不允许分包

B．主体工程的施工任务不允许分包 C．安装工程的施工不允许分包 D．只允许一家分包人进行分包 E．主要工程量必须由承包人完成

22、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。A：财务评价 B：技术评价 C：经济评价 D：社会评价 E：环境评价

23、下列关于建设工程目标控制流程的基本环节的表述中，正确的是__。

A．要使计划能够正常实施并达到预定的目标，就应当保证将质量、数量符合计划要求的资源按规定时间和地点投入到建设工程实施中 B．信息反馈方式可以分为正式和非正式两种

．

C．转换过程通常表现为劳动力将劳动对象转变为预定的产出品 D．目标的实际值来源于通过转换过程搜集的信息

E．不改变总目标的计划值，调整后期实施计划是在实际值中度偏离计划值所采取的对策

24、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括。A：已经取得规划许可证 B：拆迁完毕

C：已经确定建筑施工企业

D：有保证工程质量和安全的具体措施 E：建设资金已经落实

25、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。

A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程