第一篇:泥工班砌砖合同
泥工班砌砖劳务合同
项目总包人:(以下简称甲方)砌筑分包人:(以下简称乙方)
甲方在湖南华恒建筑工程有限公司(以下简称总包方)签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程,因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业,依照《中华人民共和国合同法,建筑法》遵循平等,自愿、诚信的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵照实行。
一、承包内容:
1、施工依照参照发包人2011年在邵阳第二建筑设计院设计的施工图进行施工作业,内容包括主体结构十一十二十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运,小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用,杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块,砂浆等材料50m水平运输,上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明:1)小型工机具包括:铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品,手套、安全帽。2)楼面清理:,砖体完工后清理各楼层砖渣,通过物料提升机运至甲方指定地点,以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收:
1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线,确保平行和垂直,干砖湿水,砂浆配比正确,砌灰饱满,横平竖直,交搓可靠,确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙,框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确,钢筋工下料准确,植筋牢固,并提前完成本道工序,如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式:本项目实行边施工边验收,对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准,对达不到验收要求及时提出、及时整改,直至达到要求为止,对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
6、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格,乙方必须无条件自费返工,如乙方拒不执行,甲方可安排其他队伍返工处理,并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
7、总之,该工程原则上按照设计图和合同承包内容,结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后,劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任,在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责:
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划,并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术,安全生产交底和现场放线测量抄平工作,统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产,实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收,并确保物料提升机在施工时安装到位,负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收,以便快速进入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责:
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍,按项目部提供的合符实际的施工方案,有序的进度计划如期完成各项合同施工科目,在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查,并与现场其他工种协调配合,照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业,严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产,保证工程质量,按照施工规范要求达到合格交验标准,如造成质量事故,其反工工料均由乙方自行负责,并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度,参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行,将其落实情况及时反馈项目部,教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法:
1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/ 每块砖计算,十二十三号楼框剪按 0.27元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款;承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式:
1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费,民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请,甲方主管审定实际完成工程量,在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方,如此类推;主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞(含施工电梯提升机处补洞)自上至下亦每月办理一次支付,外架拆除完毕办理完工终结,双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕,且无第三方相关经济债务,并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任:
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按建筑安全操作规程进行施工,教育上班人员有高度的安全意识,认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施,如发现安全隐患应立即报承包方及时整改;在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现,如发现乙方人员不戴安全帽的,每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险,乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件,以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故,应立即报告甲方项目部,以便呈报保险部门;费用在伍佰元以内的由乙方负责,超过的部分由项目部联合保险部门共同承担;上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班,造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定:
1、乙方劳务分包人(法人委托书附后)(身份证号:)为乙方唯一代表,负责处理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体,不与乙方相关的任何个人发生经济关系,也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤,乙方应落实到岗,主要管理及技术人员离开工地
天以上需取得甲方同意;否则,缺勤一天罚款
元,以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资,向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失;如因原材料供不应求或其他原因(机械故障)造成乙方停呙工的,甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚:
1、本合同工程的工期为
个月,即乙方施工工期从 年 月 日起至 年 月 日(共 月),具体以项目部施工计划为准。
2、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求,是否加班或赶工,应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定,甲方不另增补加班或赶工费。
3、当乙方进度滞后时,甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员,工期仍达不到施工进度要求时,甲方有权分割乙方剩余工程,并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除.十、违约责任:
1、在履行本合同过程中,如发生争议,可由双方友好协商解决,协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者,均可视为违约,守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
2、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责,如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同;本合同自双方承发包人签字生效,合同项目交验款项结付清则本合同自然终止;本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
项目总包人:(签字盖章)年 月 砌筑分包人:年 月
(签字盖章)日 日
第二篇:泥工合同
泥 工 合 同
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,就本工程劳务用工有关事宜,双方通过平等互利、充分协商的原则,签订本合同,明确双方的责任、权利和义务,以便共同遵守。第一条 工程概况
工程名称: 工程地点: 结构形式:框架、砖混结构 建筑面积: 第二条 合同工期
1、工期时间:2017年 月至2018年 月,工程有效工期为 个月。第三条 承包方式及劳务单价
1、承包方式:包工不包料,机械设备及工具除塔吊、施工电梯以外的所有设备以及工具均为乙方承担购置。
2、劳务单价:按建筑面积每平方米 包干计价,(其中含安全、文明施工按建筑面积每平方米3元费用,混凝土浇筑12元/m²,内墙抹灰10元/m²,外墙抹灰28元/m²,砌体210元/m²,基础混凝土30元/m²,如因乙方原因清场按此单价的60%结算)。第四条 承包范围(不另加费用)
工程结构、建筑施工图纸及图纸会审、设计变更、技术核定单、临时设施等全部土建劳务工程所示工程内容,人工费、周转材料等、公共部分墙砖、地面砖、花岗石等,含过梁、圈梁、构造柱、压顶线、临时办公室、工棚、基础砖胎膜及基础超深、回填夯实,外架基础垫层、化粪池、室内外下水管道检查井、楼层混凝土浇筑铺垫木方层板、不包括干挂大理石、玻璃幕墙.一、劳务部分
1、砌体工程:砌砖、构造柱、女儿墙、零星砼。
2、抹灰工程:内外墙、楼地面抹灰。
3、屋面工程:施工图中要求的各道工序。
4、楼地面工程,脚手架工程。
5、内外墙装饰工程:内外墙抹灰、面砖、施工图中要求的所有初装工程部分,室内为清水房。
6、室外散水、排水沟、台阶、坡道等。
二、临时设施:施工道路、民工宿舍、施工区临设、办公区临设等。
三、安全文明施工:负责施工区域、办公区域、民工宿舍等的清洁卫生(包括厕所、道路清洁卫生)及工程有关的文明施工,作到工完场清、工完料净。当天材料不用完罚款200元/次
四、凡与工程有关的工作内容不产生计时工,合同外的工程办理经济签证。第五条 单价中的工作内容
一、达到交工水平并通过验收的一切施工用工、清理用工,并考虑了各种自然因素和质监站验收时一切施工内容,乙方必须如约履行,无条件配合业主和甲方分包的施工单位施工,不另计费用,不得另行以各种理由或借口要求追加费用,否则甲方有权按违约处理。
二、因设计变更增减工程人工费壹万以内不计,只计超出壹万元以外部分计算增减。
三、安全文明施工所需要的所有费用。第六条 双方的权利和义务
一、甲方责任、权利
1、甲方负责整个现场的进度安排、目标的确定、现场安全设施的统一设计、布置;现场临时设施的规划;施工道路、排水设施的设计规划;现场文明的统一设计、规划。
2、甲方向乙方及时提供工程所需的材料(水泥、沙石、砖及建设单位供应的材料)。
3、本工程的主轴线以及标高控制点由甲方负责提供并保证其准确性。在甲方进行主控制线测量及复测时,乙方必须无偿配合完成(配合人员不得少于3名)。本工程主控线及标高控制点以外的其他施工所需的测量放线工作由乙方自行完成。
4、甲方负责配置乙方施工所需用的自来水、固定电源接口(到二级箱内);并安装完毕交给乙方,其他由乙方自行提供。
5、甲方负责提供给乙方施工图纸1套;负责安全文明、质量、技术交底,并组织乙方人员进行安全教育及安全、质量、进度检查;负责对各工序、工艺进行质量跟踪检查及验收。
6、由甲方建设的二期工程,乙方施工的质量、进度、安全文明施工能够保证,单价和其他市场价相同的前提下,二期工程应首先考虑乙方承包。
7、督促乙方全面履行本合同,指导、监督、检查乙方工程质量、工期、安全、文明施工等方面工作,乙方应给予积极配合和支持,对达不到规定要求的,甲方提出限期整改,并督促完善为止,若乙方整改措施不力,甲方将根据整改情况处罚。
8、甲方有权监督和要求乙方按时发放工人生活费和工资,乙方不得以任何理由拒绝执行。
9、甲方在本工程中行使承包管理权,负责协调乙方与同一现场的其他分包方的配合,统一编排各方的施工顺序、部位,组织各方进行工程部位的交接,对工程实施全面管理及协调工作。
10、乙方管理不善,甲方有更换乙方管理人员的权力,甲方有权给乙方配备管理人员,工资由甲方代付,在乙方承包的劳务工资中扣除。
11、本工程的主轴线以及栋高控制点由甲方负责提供并保证其准确性。在甲方进行主控制线测量及复测时,乙方必须无偿配合完成(配合人员不得少于2名)。本工程主控线及标高控制点以外的其他施工所需的测量放线工作由乙方自行完成。
二、乙方责任
1、乙方必须无条件服从甲方在施工现场内的各项工作安排并认真执行。服从项目部的管理、安排和调度,遵守项目部的各项规章制度,将所有人员的务工证、身份证、上岗证原件(包括特种工程的操作证)交由甲方专人检验并复印在甲方备案待查。
2、乙方按施工现场的各种管理制度的要求进行管理,严格服从项目部各级管理人员的管理,不得以各种理由拒绝。
3、乙方应自行做好成品保护工作及对其他分包单位施工的成品保护工作,若发现损坏其他分包单位的成品,一切损失费用由乙方承担;由分包单位损坏的由分包单位承担。
4、乙方负责施工现场各项工作的开展、实施,执行项目部对现场质量安全、文明施工、材料、机械等方面的管理要求。
5、乙方管理人员管理好劳务队劳务纪律及人员的基本素质教育,保证工作有序的开展,现场施工管理条例作为本合同的补充条款,必须严格遵照执行。
6、乙方负责搞好整个现场的场容场貌,在向外宣传上与甲方保持一致,密切配合各项检查验收活动,做好各种验收、检查及交工的文明施工和清洁卫生工作,必须达到标化工地及安全、质量要求。达不到标化工地及安全、质量要求,给甲方造成的损失,不存在奖励。达到标化工地及安全、质量要求,甲方奖励乙方伍角元/㎡(建筑面积)。
7、因乙方原因发生的安全事故,由乙方自行负责,并承担相关的所有费用,并赔偿甲方未收到的安全施工费。
8、损耗率及管理控制
A、水泥及砼砂浆的管理:后台专人负责下水泥;严格按项目部的要求的配合比进行配料;砼浇筑完毕后,及时对集中搅拌站进行清理;严禁浪费砼、砂浆。B、砖在运输和使用过程中尽量作好砖、烂砖搭配使用,及时对堆场及工作面上的砖进行收捡,凡1/4以上的砖头均应随好砖一起使用。
9、暂住证的办理及劳动监察部门要求的所有证件和相关费用均由乙方自行负责。
10、施工过程中的质量、安全文明施工、进度严格把关,派专人负责,属乙方自身原因发生的质量问题由乙方处理,并不顺延工期,在施工期间无条件接受甲方检查、监督及管理。分项工程完成后填好验收表格,甲方确认签字后方能进行下一步施工。
11、若乙方管理人员及工人不服从项目管理,每发生一次甲方有权对乙方实行50—100元罚款,若该现象出现两次以上或性质严重,甲方勒令乙方在两日内更换人员,若乙方人员暴力接触甲方管理人员,甲方对乙方处以5000元以上罚款,若伤害了甲方管理人员,除罚款外,还需赔偿甲方管理人员医药费;情节严重时送司法机关处理。
12、合同履行过程中,若乙方施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求,甲方有权指令乙方限期5天内采取赶工措施或质量改进措施,若乙方在限期内仍未取得明显的效果,不能令甲方满意,则甲方有权解除合同令乙方退场并不予支付所剩工程款。
13、因乙方工作不力给工程带来工期和费用上的损失,甲方有权另行指定其他队伍完成该部分的工程,发生的所有费用(包括分包队伍选定、分包队伍进场、退场、分包队伍分包合同款、甲方管理费等等)都将从乙方工程款中扣除。
14、乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各种规范要求施工,甲方要求整改,如乙方未能在甲方规定的时间内无条件的整改完毕,甲方有权委托其他分包单位进行整改,所发生的一切费用由乙方承担。
15、按时发放民工工资。
上述为乙方为完成合同内工作所必须履行的义务和责任,乙方如不履行上述各项义务,造成工期延误、工期损失及甲方经济名誉损失均由乙方承担。
16、临时围墙砌体、抹灰等所发生的人工、小型机械费用由乙方承担。
17、外墙渗漏造成的一切损失均由乙方负责,并承担相应的损失费(从保修金中扣除)。第七条 质量要求
一、通用条款
1、工程质量检验标准:现行国家、行业设计及施工标准、规范。
2、程质量要求:达到施工质量验收规范,主体结构优良,装饰工程合格。
3、乙方在施工过程中必须严格按照施工规范,对违反操作规程或偷工减料造成工程质量达不到合同约定标准的,乙方必须无条件负责返工或采取补救措施,并承担相应费用。
4、定承包合同生效后,由甲方项目部对其进行安全技术交底,乙方应认真仔细熟悉设计图纸和施工验收规范,严格按照施工验收规范进行施工。强化领班人员和全体操作工人的质量意识,严格执行各分项工程的“三检制度”,建立健全质量保证体系和预防措施,树立精品意识。第八条 工期要求
一:总工期 个月,以建设单位批准的开工日期为准。第九条 安全、文明
1、乙方负责进场人员花名册交甲方备案(附带身份证复印件,不在规定时限内上交甲方,罚款10元/每人);乙方负责人及进场人员必须严格执行政府各部门和甲方有关安全管理规定。
2、乙方必须由一名安全人员对入场工人三级安全教育,受教育人以签名为证,办理必备的各类证件,并报甲方质量、安全管理办公室审查备案。未进行三级教育的人员不得上岗。每天做好班前安全检查记录,发现隐患及时上报处理。
3、安全措施和防护设施必须进行验收,合格后方能使用。乙方人员必须严格按现行颁发建筑施工高处作业操作规程,以及相应劳动安全法规、规程施工;乙方必须严格按照施工技术安全规则进行操作,遵守有关安全生产的各项规章制度;杜绝违章作业,野蛮施工确保安全生产。违章造成的任何安全事故由乙方自己负责全部赔偿。
4、本合同实施期间,不按安全操作规程、违章施工所发生的工伤事故均由乙方负担一切经济和法律责任。第五条 合同实施期间:杜绝重伤死亡事故,无重大安全未遂事故;轻伤费用为贰万元以内班组负责,超过贰万元则取消1+1元/m2的施工安全文明奖,其余费用由工伤保险承担。
4、乙方在本合同期间自行招用和擅自更换的人员所发生的一切费用、纠纷等概由乙方负责。
5、合同实施期间:乙方人员不得损坏工地的设备和各种安全维护设施,如发现一次罚款200至1000元。在拨付工程款中扣除。
6、乙方人员必须严格执行公司和项目部的各项管理规章制度,严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事,如有在现场打架斗殴等现象、破坏工地形象,甲方将对乙方采取每次5000元的罚款。在拨付工程款中扣除。
7、乙方必须在施工过程中达到“标化”工地。无条件的做好现场文明施工和积极配合现场做好迎接各级领导的检查工作。乙方人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,如工人未戴安全帽进入施工现场,每人每次罚款10元,班长罚款50元。
10、严禁在施工现场内或楼层向下乱掷建渣和垃圾,发现乱掷东西,每次罚款2000元,并承担相应的责任和费用。
11、乙方人员必须严格执行国家颁发的安全标准、规范、技术规程。
12、严格按公司质量、环境、职业健康安全达标认证体系目标执行。第十条 承包价款及付款
1、合同价款
工程款计算方式:以建筑面积包干的方式计算。合同总价约 元。
2、工程款的支付
本合同按如下阶段拨付劳务工程款:
基础完成后,每月拨付一次进度款。按已完成工程量的 70% 支付,房子主体封顶支付合同总价10%,外架全部拆完后3个月内支付15%,尾款竣工验收以后,乙方3个月内办理结算书,经甲方审核批准后30天内结清余款。
3、如因国家或地方规划变更、其他不可抗力的因素导致本工程无法继续施工,甲方只按实际工程量与乙方决算,甲方不承担任何违约责任。
为保证民工工资能得到及时的发放,乙方必须按时足额的支付民工工资,进场民工必须在甲方项目部进行登记,甲方将对民工工资的发放进行监控,工资的发放情况所有民工将在甲方项目部签字确认。如无特殊原因,有不实情况发生和有违上述约定的,甲方将视乙方违约,按违约相关约定执行。第十二条 其他说明
1、甲方要求乙方进场人员应具有一定的专业能力,具有机械操作的技能和能力,施工工地的安全防护能力。
2、施工人员首先身体健康,没有传染病;能遵纪守法和遵守施工现场的各项规章制度。
3、严禁盗窃工地财物,若有违反者,除罚款承包人1000元外,并由乙方将偷盗者逐出工地,严重者送司法机关处理。
4、根据我项目部工地所处地理位置等诸多具体情况,严禁男、女混宿。若一经发现,罚款乙方500元,若无结婚证者,视为嫖娼,送当地公安机关处理。无身份证者不予使用,并严禁使用童工和残疾人员。乙方离场人员的行李、箱包应有乙方负责人开据出门证明交门卫放行,乙方人员严禁家属小孩带入施工现场。
第十三条 纠纷处理、合同的终止与生效
1、本合同未尽事宜,若在施工中发生,甲乙双方都应本着事实求是的原则协商解决。
2、凡因履行本合同所发生的争议,双方协商解决,协商不能解决的可请当地仲裁部门进行仲裁或向当地法院提请上诉。
3、本合同所约定的施工项目完成并达到约定的质量标准,帐款结清后终止。
4、本合同一试三份,甲方贰份,乙方一份,甲、乙双方负责人签字盖章后生效。
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
第三篇:砌砖班组合同
砌筑班组合同
劳 务 合 同
甲方:(简称甲方)
乙方: 砌筑 班组(班组长)(简称乙方)
班组责任人身份证号: 电话:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《四川省建筑管理条例》及有关规定,结合本工程实际情况,为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度创建省级文明工地的目标,加快施工进度、保证工程质量,以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务,明确甲、乙双方在施工中责任与权益,甲方同意将眉山市海纳时代花屿地下室、3#、6#、7#楼及附属商业楼砌筑工程分包给乙方,甲乙双方本着公平、公正、诚信的原则达成如下协议,并共同遵守。
一、承包范围,工作内容:
本工程施工图纸包含的二次结构全部工作内容按照设计或甲方要求及甲方规范要求技术交底完成(含设计变更、图纸会审及现场签证)甲方可根据现场实际质量进度及综合情况进行调整施工部位及工程量,乙方不得提出任何异议。
具体内容(包括但不限于):
1、二次结构:包括:放线、所有过梁、圈梁、构造柱、门柱、防水反坎等二次构件浇筑及养护;砂浆搅拌;各种梁、各种砖砌体等全部内容。
2、室内架子:室内砌体需要架子搭设及拆除等全部内容
3、其它:风井电井抹灰跟随砌砖、根据甲方要求对洞口(施工现场所有洞口)进行封堵、施工现场及生活区甲方检查的文明施工材料码放等;材料需用计划;且工程内不再发生任何零工。
4、本工程所需的所有施工机具(施工电梯除外)、设备、工具、用具、配电箱(现场三级配电箱开始)、电线、电缆均由乙方自备并安装;安全带、安全帽、安全防护罩,由乙方提供。劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。
以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容,确定从基础、主体、砖砌体完工,装修部分完成一次性包干,不存在任何签点工。
二、承包方式
包清工(不得转包),一次性包干(包工资、包所有工具用具、包质量、包安全、包
第 1 页 共 1 页
砌筑班组合同
工期等)承包人自负盈亏。
三、承包单价
1、本合同价款由甲、乙双方协商一致,确定为固定价格,不论发生任何情况,原则上合同价款不再调整。如因甲方原因发生合同外零星用工,大工按每个工 200 元/天,小工按每个工 150 元/天包干(特殊情况另处理)。
2、双方约定:综合单价按砌体砌筑、圏过梁、构造柱浇筑方量的工程量按乙方现场实际完成工程量计算,包干单价按照 165 元/m³,不含税。室内风井电井等随砌随抹部位抹灰,随砌随抹部位抹灰按照实际抹灰 6 元/㎡。若乙方达不到甲方进度要求,可由甲方安排队伍进行辅助乙方施工,所发生费用在乙方工程款中扣除,乙方不得出现任何异议。达不到施工总承包安全文明施工要求因乙方问题所产生罚款,在乙方工程款中扣除。
3、工程价款包括但不限于:承包人承包范围内所有费用、赶工费用、多次进场及离场费用,以及承包范围内的其它费用;上述费用均己包含在综合单价中。
4、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时,一律按完成产值的 65% 进行结算,所有工人工资、辅材费用均由乙方自行负责。
四、付款方式
1、甲方每个月按乙方完成工程量(须经甲方核定)的 80% 支付进度款。
2、抹灰工程完工后一个月内与乙方结算并付结算工程款的 95%,工程竣工验收合格后付清尾款。
该工程工期紧,为了保证工程质量进度安全文明施工顺利完成,乙方必须按照甲方和施工单位、建设单位项目部的要求来执行,认真组织人力,财力精心施工,保证工程如期完工。
五、工程质量及成品保护
1、质量要求:包验收合格。
2、具体要求详见施工图纸、有关规定质量评定标准、施工验收规范、四川省有关规定、施工总承包方有关规定和项目部技术交底。
3、施工过程中,乙方必须服从甲方有关人员的正确领导,严把质量关。对每个施工段的施工质量,及时进行自检,发现不符合要求处,立即督促班组人员整改至符合要求。
4、质量员、施工员提出整改意见,而整改拖延时间超过2小时的,每次罚款100-200元,拒不整改的每次罚款200-2000元,延误其它工种工期,造成损失由乙方负责。
第 2 页 共 2 页
砌筑班组合同
5、质量达不到要求,而不落实整改。甲方有权采取以下措施:
(1)组织另外人员整修,工价按照当地工价三倍计算,从乙方工资款中扣除。(2)罚款处理(详见项目部质量处罚条例)可加重处罚。(3)终止协议,按此班组已完工程量的 70﹪ 结算,清退现场。
6、其他班组的成品也应该加以保护,不能图自已施工方便而损坏其他班组的成品,如有发现该行为者,并予以开除工地处理,按照成品管理制度予以罚款。
7、项目部对质量实测实量后,如达不到验收要求,应及时修整处理。
六、付款原则:
1、甲方严格按照付款办法执行,乙方负责人计划好资金运用,在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法,中途退场或中止协议退场,按本协议中“第三.4条”结算退场。
2、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时,必须将所有现场工人的所需工资做好工资表上报项目部,乙方应根据工资表如实向工人发放工资。甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的工人.不得挪作他用,否则一切后果由乙方承担。
3、乙方向项目部申请任何进度款,均必须提供相应金额的工资表,以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。
4、乙方负责人必须计划好资金运用,确保前期职工生活费,在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准,中途发生退场人员,职工结算一切由乙方负责人负责,自行解决(必须做好工资表)。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方,一律按本协议中“第三.4条”进行结算退场。
5、半途退场和无故退场处理:班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,如在施工期间无故停工(少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要),按每日2000元进行停工损失赔款,超过五天,项目部可无条件进一步进行以下处罚:
(1)罚款2万元。
(2)按本协议中“第三.4条”进行结算支付并清退该班组,由班长自行安排员工工资发放,项目部不负任何责任。
(3)项目部可另调班组施工。
6、因乙方自动退场或乙方人员不足,质量差的原因,甲方辞退乙方按本协议中“第三.4条”中进行结算,乙方无条件退场。
7、施工过程中发生的点工,乙方必须及时向项目部进行签证,甲方在属实的情况
第 3 页 共 3 页
砌筑班组合同
下不得拖延签证,当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证,甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。
8、甲方向乙方支付进度款时,必须由施工员、安全员、项目经理逐个签字后才能上交财务或预算员处,相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签,按要求完成并检查通过后再签。
9、对该工程施工中甲方未全额支付的部分,由乙方垫资,乙方应无条件按月付足劳务人员工资(乙方垫资不计利息),并承诺不拖延。若乙方未按约定或拖延支付劳务人员工资,造成劳务人员停工、上访闹事、工期延误等事件,均由乙方承担全部责任。
七、工期管理
1、为建立双方互相约束,乙方自愿在合同签订后三日内押人民币 万元(大写:)作为工程进度、质量、安全、文明施工达标承诺金,第三次拨款后返还,不计利息。若不服从管理、再次分包(转包)或无法保证施工进度、质量等行为,导致提前清理退场的此保证金不予退还。
2、乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和施工人员,根据甲方每施工层、段的可行性工期计划,完不成工程量的以2000元/天的处罚,工作完成截止期以质量验收通过为准。
3、乙方进场施工中如人员不足,工期拖延,迟迟人员无法进场,项目部施工计划任务单无法实施时,项目部有权终止协议,清退班组。对乙方提出书面通知退出现场终止协议时,一律按实际整体完成工程量70% 结算。并当天退出项目部范围。
4、因工期紧张,当交出工作面时随时开工以及无条件进行夜间加班。夜间施工时应有足够的照明。
5、乙方在施工中质量太差,项目部组织人员检查,达不到工程验收标准和工期不按照项目部计划完成,多次罚款,项目部有权中止协议,已完成工程量按70%结算,乙方自行解决工人工资,项目部班组另行安排进场。
八、安全文明施工管理
1、乙方在工程施工过程中,乙方必须遵守《安全生产操作规程》,增强工人安全意识,做到安全生产,严禁违章作业,杜绝伤亡事故,重大事故指标必须控制为零,轻伤事故指标控制在1.5‰以内。乙方对未防护的施工地段,有权拒绝施工.造成的工期损失可以顺延。特殊工种必须持证上岗,并做好特殊工程的职业防护,杜绝职业病的发生,施焊过程应当设有防火、防光污染措施。
第 4 页 共 4 页
砌筑班组合同
2、若乙方自身违规原因在施工过程中发生安全事故造成的人员伤、亡以及第三人的人身和财产侵权,均由乙方承担经济(除保险公司赔付以外的其它经济赔付)、民事、行政、刑事责任。
3、乙方进入现场必须遵守甲方的各项制度及《安全操作规程》。
4、乙方必须为民工购买保险,如果发生安全事故,壹万元以内(含)由乙方自行承担,壹万元以上除保险公司赔付外,乙方承担 30%,甲方承担 70%。
5、乙方进场职工必须经过“三级安全教育”后,方可上岗作业,否则一切安全事故由乙方自负;甲方有权做出罚款和令其停工处理。
6、乙方工人必须接受甲方对每位职工进行的安全技术交底和主要工序特别交底,进行“三上岗,一讲评”,并及时做好记录。
7、乙方必须接受甲方进行的安全教育,安全检查和安全验收工作。机械操作人员必须是持证上岗,特殊工种必须持证上岗,由于违章作业或者无证上岗所造成的安全事故乙方负全部责任,与甲方无任何关系。
8、遵守项目部各方面的规章制度,及时做好安全文明施工,治安等教育;外地人员必须有身份证、对无身份证人员,禁止进入施工现场。
9、坚决禁止赌博,变相赌博和造成工地、社会混乱的一切不正当行为,对聚众闹事、殴打、罢工、群架等现象,乙方不加以阻止或阻止不力,不及时报告参与者,甲方予以罚款乙方 500―3000元,工地内外一切违法行为所造成直接经济损失和刑事责任与本项目部无关,乙方自行处理。
10、对表现差,违法乱纪和工作表现不佳的人员,甲方有权责令乙方无条件及时负责辞退,对中途退场职工,甲方不予支付工资,生活费和路费,一切由乙方负责人自行解决。
11、乙方必须按甲方制定的现场文明标准化工地管理制度执行,现场必须工完场清,材料分类堆放整齐。
12、对乙方不及时做好落手清工作,甲方有权派其他班组作业,工价按照当地工价三倍计算,并在当月工资款中扣除。多次清理不彻底的予以罚款。
13、若乙方有上访或聚众闹事、拉闸限电、民工工资发放不及时所引起的后果事故,无条件接受处罚并承担由此引起的一切经济责任和法律责任。
九、机械、工具、材料管理
1、乙方自备的机具及材料、劳保用品如下
(1)所用施工机具、用具(砂浆机由甲方负责),设备、其他用具(如:斗车、第 5 页 共 5 页
砌筑班组合同
铁锨、刮杠、水管、零时照明器材等)配电箱(现场三级配电箱开始)、电线、电缆均由乙方自备并安装。
(2)安全带、安全帽、安全防护罩,由乙方提供。劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。
(3)乙方提供(除甲方提供的材料外),满足施工需要的所有辅助材料机具和用具,乙方提供的辅材与机具由乙方自行保管,遗失、损坏等由乙方自行负责。2、3、4、甲方只提供三级箱(三级箱及以前材料、安装由甲方解决。),从三级箱以外现场如采用预拌砂浆,预拌砂浆损耗严格控制在定额损耗范围内,如超过定甲方供应材料:水泥、页岩砖和其他砌块、砂石、如采用预拌砂浆,甲方将的线缆、箱体及设备乙方自行解决;安装由乙方按甲方要求实施。额损耗,所产生费用由乙方负责。
供应预拌砂浆,除甲方供应材料外,其余材料均由乙方负责。
十、双方责任
1、甲方责任
(1)甲方不提供图纸,相关图纸、设计变更等可在甲方项目部借阅,由乙方自行复印。
(2)按计划下达施工任务,并排施工人员现场监督管理。(3)管理、监督、培训乙方有关安全操作规程、工地管理制度。(4)调配砂浆机及相应的运输机械配合施工,其余机具由乙方负责。(5)及时提供所需要的原材料。
(6)负责审核和支付承包内容规定的工程款项。
(7)按规定对施工工人实行全面的管理(如定期的安全培训工作)。
(8)协调乙方在总承包项目办公室统一办理工地施工出入证件(费用由乙方支付),(9)甲方及时组织乙方人员进行质量安全检查,对乙方工程量及安全及时进行验收和督促。
(10)组织乙方人员参加安全知识和安全教育。(11)及时解决乙方提出的合理化建议。
2、乙方责任
(1)、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄低于18周岁,超过55周岁及具有相关疾病不能进行该项工作的人员严禁进入施工现场进行作业。
(2)、乙方必须配合甲方项目部对其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、第 6 页 共 6 页
砌筑班组合同
籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码及复印件),如乙方不配合甲方项目部办理,甲方将不认可该作业人员在甲方项目作业。
(3)、在施工生产过程中,乙方必须保证满足施工足够劳动力及人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于 10 %,服从甲方的统筹安排,统一调动(必须确保在场所有人员实施实名制,备案人员如有变动,甲方同意后必须报项目部修改备案档案,否则视为乙方违约,将处罚变动人员每人·次200.00元以上。)。(4)、乙方必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得甲方同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。自行负责劳保用品。
(5)、乙方要定期对工人进行安全、质量教育,并做好记录(含班前安全活动、周评讲记录),保证文明施工,有专人负责质量检查;并有确保质量、安全和现场管理的措施。
(6)、班组长必须常驻工地并且跟班作业,未经许可擅自离开工地罚300元/天,在工程款中扣除。
十一、其它
1、班组长必须常驻工地并且跟班作业,未经许可擅自离开工地罚300元/天,在工程款中扣除。
2、乙方施工作业人员的交通工具进入施工现场后,由乙方自行负责看管,如有遗失或损坏,由自行乙方承担。
3、亏。
4、甲方提供施工图电子版图纸,图纸由乙方自行打印,乙方所打印图纸,需与乙方必须严格组织施工,抓好劳动效益,在协议签字生效后,承包人自负盈甲方项目部现场施工管理人员图纸进行对照,如因乙方打印失误,并且未及时与甲方现场管理人员图纸对照发现错误,所产生的错误及返工等损失,均由乙方负责。
5、工地目标:四川省省级文明工地,乙方必须尽一切义务密切配合工作。
6、本协议一式 贰份,双方各持壹份,签字日起生效,工完款清,自行失效,希双方共同遵守执行。
甲 方代表 : 乙 方:
订立日期:
****年**月**日
第 7 页 共 7 页
第四篇:泥工班承诺书
承 诺 书
根据项目部的指令,文科楼定于2010年9月4日基础完工,2010年10月20日主体封顶(含二层墙体砌筑)。考虑到时间紧、任务重,为确保如期保质保量完成班组各自承担的任务,我班组慎重做出如下承诺。
(一)、与相关班组密切配合,服从项目施工员的管理。
(二)、按时保质保量完成周计划工作任务,如不能完成,每推迟一天愿承担1000元的罚款,依次累计。
(三)、基槽开挖完后,两天内完成基础梁底砂浆找平工作;钢筋绑扎头一天完成所有孔桩桩头清理工作。
(四)、主体施工阶段,楼层柱、梁、板模板完成后,一天至两天内完成砼浇捣工作。
(五)、三层楼面完成后,开始砌筑底层墙体,砌筑人员保证30人以上;主体封顶前完成底层及二层墙体砌筑。
(六)、如能如期完成项目指令工期目标,项目奖励班组5000元;如不能如期完成,班组愿承担奖金双倍数额的罚款。
泥工班:
2010年8月26日
第五篇:泥工合同
1.乙方自带一个月生活费,地上二层顶板完成付工程款7200㎡×2.5×0.7×19.5×0.8=19.65万;以后每月7层结一次,按完成工程量的80%付款;工程款的17%在全部完成后一个月内支付,剩余3%,一年后的十天内返还。乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除,乙方不得有任何异议。
4.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十三、确保工程有组织有计划、正常有序的进行,特别做出如下规定:
1、严禁乙方将承包的工程转包或二次分包。
2、乙方应配备该专业工种的管理负责人员,管理人员名单报甲方,以便监督与配合该班组的工作。
3、乙方主要负责人要纳入项目部管理班子,参与工程质量验收,安全检查及各种协调会议。
4、乙方主要负责人要坚守岗位,有事外出要向项目部请假,待项目部批准后,方可离开工地。
5、工资款要专款专用,严禁挪作它用。
6、每次发放工程款时,由项目部派人监督首先满工资发放到工人。
7、乙方自备饮食餐具,并负责生活区域的治安和卫生工作。
8、乙方自备工具,机械,负责自身常用机械、水电的专职操作人员及维修人员。
9、乙方负责本工种材料和周转材料的进出场验收及装卸、入库、堆放保管。
10、其它事项用工单价,大工: 按120元/工日,小工:按80元/工日。
十、乙方的责任:
1、分项工程合格率达到100%。
2、接受安全教育与培训,接受甲方、监理、建设单位的监督检查。
3、每道工序的施工要做到自检、互检、交接检制度。
4、因施工质量问题导致返工时,承担一切经济损失和间接损失。
5、出现重大施工质量事故时,乙方退出现场,并赔偿一切经济损失。
7、做好班前安全活动,排除不安全隐患,维护安全防护设施。
8、对违反安全操作规程或不听指挥,野蛮工作、打架斗殴、酒后作业者、除按要求罚款外,责令退场。
11、严禁打牌赌博、酗酒闹事和打架斗殴。
12、严禁偷盗、抢劫或滞留在逃犯人员。
13、严禁破坏现场安全防护设施。
14、严禁非专业人员擅自操作机械和电气设备。
15、严禁在施工区和生活区乱拉乱接电气、电线。
十一、罚则
(一)、违反安全要求的罚款:
1、进入施工现场不戴安全帽,按50元/人.次
2、穿拖鞋上班,按50元/人.次
3、高空作业不系安全带,按100元/人.次
4、非专业人员擅自操作机械和电气设备,按50元/人.次
5、故意破坏安全设施,按500元/人.次,并赔偿经济损失
6、酗酒闹事、打架斗殴,按1000元/人.次
7、酒后上班,按200元/人.次
8、使用童工、弱智、残疾及精神病患者,按1000元/人.次
9、在工作面和脚手架上戏闹、奔跑者,按100元/人.次
10、随意向下或向室外乱扔物品,按200元/人.次
(二)、工程质量违规处理办法
1、施工质量不符合要求的,责令期限改正。
2、经检查不合格,返工重做,并承担一切经济损失。
3、对重复累犯三次施工质量问题者,清退出场。
4、对不听指挥和协调,我行我素野蛮施工者,清退出场。
5、不执行班组自检、互检制度,经甲方、监理验收不合格,按100元/处。
6、不按图施工或不按方案和交底施工,擅自操作者,按1000元/人.处。
(三)进度管理
1、故意制造障碍,阻止其他班组正常施工,按情节轻重,按100元~1000元/次罚款。
2、合同一经签定,乙方要有始至终完成合同规定的内容;不得中途停工、不得要求增加合同价格,不得出现工人罢工、或到甲方办公室闹工资。如出现此类情况,甲方有权无条件单方解除合同,有权清除该队伍出场,队伍退场后以完的工程款按50%结算。由甲方正常安排的停工除外。
十四、其它:
1.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
2.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
6.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.7.本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,双方签字后立即生效,工程完工后自动失效。