第一篇：2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案解析
2018 年造价工程师考试《案例分析》
真题及答案解析
试题一（20 分）
某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料，项目可行性研究相关基础 数据如下：
1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目 的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的
比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑
工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变
化。拟建项目的其他相关费用为500 万元(含预备费)。
2.项目建设期1 年，运营期10 年，建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产。固资产使用年
限为10 年，残值率为5%，折线法折旧。
3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元。
4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值
税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元）。5.运营期第1 年达到产能的80%，销售收入，经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。第2 年及 以后年份为达产年份。
6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：
1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为2200 万元(包含可抵扣进项税200 万元)，建设投资在建设期均衡投入。
（1）列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税颖（2）列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税
（3）进行项目投资现金流量表(第1~4 年)的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中。
（4）假定计算期第4 年（运营期第3 年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目 的可行性。
（计算结果保留两位小数）【参考答案】
1.拟建项目设备购置费为720.00(万元)，已建类似项目设备购置费=720/(1-10%)=800.00(万元)；
已建类似项目建筑工程费用=800×70%=560.00(万元);已建类似项目设备安装工程费用=800×20%=160.00(万元);已建类似项目其他辅助设备购置及安装费用=800×15%=120.00(万元);拟建项目的建筑工程费及设备安装工程费=(560+160)×(1+20%)=864.00(万元);拟建项目的建设投资=720+864+120+500=2204.00(万元)2.（1）
运营期第1 年应纳增值税额=1200×16%×80%-60×80%-200=-94.40(万元)运营期第2 年应纳增值税额=1200×16%-60-94.40=37.60(万元)（2）
折旧费=(2200-200)×(1-5%)/10=190.00(万元)运营期第1 年调整所得税=[1200×80%-(760-60)×80%-0-190]×25%=52.50(万元)运营期第2 年调整所得税=[1200-(760-60)-37.60×10%-190×25%=76.56(万元)（3）
（4）运营期第3 年应纳增值税=1200×16%-60=132.00(万元)运营期第3 年调整所得税=[1200-(760-60)-(1200×16%-60)×10%-190]×25%=74.20(万元)运营期第3 年息税前利润=1200-(760-60)-13.20-190=296.80(万元)总投资收益率=296.80/(2200+200)=12.37% 总投资收益率为12.37%，大于行业平均投资收益率8%，所以项目可行。
试题二（20 分）
某设计院承担了长约1.8 公里的高速公路隧道工程项目的设计任务。为控制工程成本，拟对选定的
设计方案进行价值工程分析。专家组选取了四个主要功能项目，7 名专家进行了功能项目评价，其 打分结果见表2.1。
表2.1 功能项目评价得分表
经测算，该四个功能项目的目前成本见表2.2，其目标总成本拟限定在18700 万元。
表2.2 各功能项目目前成本表单位：万元
问题：
1.根据价值工程基本原理，简述提高产品价值的途径。
2.计算该设计方案中各功能项目得分，将计算结果填写在答题卡表2.1 中。3.计算该设计方案中各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额，将计算结果填写在答题 卡表2.2 中。
4.确定功能改进的前两项功能项目。
（计算过程保留四位小数，计算结果保留三位小数）【答案】
1.提高产品价值的途径包括：(1)在提高产品功能的同时，又降低产品成本；(2)在产品成本不变的
条件下，通过提高产品的功能，提高利用资源的效果或效用，达到提高产品价值的目的；(3)在保持 产品功能不变的前提下，通过降低产品的寿命周期成本，达到提高产品价值的目的；(4)产品功能有
较大幅度提高，产品成本有较少提高；(5)在产品功能暗有下降产品成本大幅度降低的情况下，也可
以达到提高产品价值的目的。2.表2.13.表2.24.成本降低额从大到小排序为路基及路面工程、石质隧道挖掘工程、通风照明监控工程、钢筋混凝 土内衬工程。所以功能改进的前两项分别为路基及路面工程、石质隧道挖掘工程。
试题三（20 分）
某依法必须公开招标的国有资产建设投资项目，釆用工程量清单计价方式进行施工招标，业主
委托具有相应资质的某咨询企业编制了招标文件和最高投标限价。招标文件部分规定或内容如下：
（1）投标有效期自投标人递交投标文件时开始计算
（2）标方法采用经评审的最低投标价法：招标人将在开标后公布可接受的项目最低投
报价或最低投标报价测算方法。
（3）投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核
（4）招标工程量清单中给出的“计日工表（局部）”，见表3.1.表3.1 计日工表在编制最高投标限价时，由于某分项工程使用了一种新型材料，定额及造价信息均无该材料消 耗和价格的信息。编制人员按照理论计算法计算了材料净用量，并以此净用量乘以向材料生产厂家
询价确认的材料出厂价格，得到该分项工程综合单价中新型材料的材料费。在投标和评标过程中，发生了下列事件： 事件1：投标人A 发现分部分项工程量清凊单中某分项工程特征描述和图纸不符。事件2：投标人B 的投标文件中，有一工程量较大的分部分项工程清单项目未填写单价与合价。问题：
1.分别指出招标文件中（1）～（4）项的规定或内容是否妥当？并说明理由。2.编制最高投标限价时，编制人员确定综合单价中新型材料费的方法是否正确？并说明理由。
3.针对事件1，投标人A 应如何处理？ 针对事件2，评标委员会是否可否决投标人B 的投标，并说明理由。【参考答案】
1.（1）“投标有效期自投标递交投标文件时开始计算”不妥。理由：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
（2）“招标人将在开标后公布可接受的项目最低投标报价或最低投标报价测算方法”不妥。理由：招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算
方法，招标人不得规定最低投标限价。
（3）“投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核”妥当。工程量清单作为招标文件的组成部
分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响 承包商的经营行为。
（4）计日工表格中综合单价由招标人填写，不妥。
理由：计曰工表的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时单价是由招标人按有关计
价规定确定，但是，投标时，单价由投标人自主报价。本题是招标工程量清单，不是招标控制价的
編制，所以不应该由招标人填写。
2.编制人员采用理论计算法确定材料的净用量是正确的，但用净用量乘以询价不正确，应该用材料
消耗量乘以材料单价确定材料费，所以还应该确定材料损耗量，材料净用量加上材料损耗量得到材 料消耗量，用材料消耗量乘以材料单价得到材料费。冋材料生产厂家询价确认的材料岀厂价格还应
该确定其运杂费、运输损耗及釆购保管费得到材料单价。
3.事件1：在招标投标过程中，当岀现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，①投标人A 可以以招标工程量凊单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。
②投标人A 可以向招标人书面提出质疑，要求招标人澄清。4.事件2：评标委员会不可直接确定投标人B 为无效标，评标委员会可以书面方式要求投标人对投
标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件 的范围或者改变投标文件的实质性内容。
试题四（20 分）
某工程项目，发包人和承包人按工程量凊单计价方式和《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-2017-0201）签订了施工合同，合同工期180 天。合同约定：措施费按分部分项工程费的25% 计取；管理费和利润为人材机费用之和的16%，规费和税金为人材机费用、管理费与利润之和的13%。
开工前，承包人编制并经项目监理机构批准的施工网络进度计划如图4-1 所示：
__图4-1 施工网络进度计划（单位：天）
过程中发生了如下事件：
事件1：基坑开挖（A 工作）施工过程中，承包人发现基坑开挖部位有一处地勘资料中未标岀的地下
砖砌废井构筑物，经发包人与有关单位确认，该井内没有任何杂物，已经废弃。发包人、承包人和
监理单位共同确认，废井外围尺寸为：长×宽×深=3m×2.1m×12m，井壁厚度为0.49m，无底、无
盖，井口简易覆盖（不计覆盖物工程量）。该构筑物位于基底标高以上部位，拆除不会对地基构成
影响，三方签署了《现场签证单》。基坑开挖工期延长5 天。
事件2：发包人负责釆购的部分装配式混疑土构件提前一个月运抵合同约定的施工现场，承包人会
同监理单位共同清点验收后存放施工现场。为了节约施工场地，承包人将上述构件集中堆放，由于
堆放层数过多，致使下层部分构件产生裂缝。两个月后，发包人在承包人准备安装该批构件时知悉
此事，遂要求承包人对构件进行检测并赔偿构件损坏的损失。承包人提岀，部分构件损坏是由于发
包人提前运抵现场占用施工场地所致，不同意进行检测和承担损失，而要求发包人额外增加支付两
个月的构件保管费用。发包人仅同意额外增加支付一个月的保管费用。事件3：原设计J 工作分项估算工程量为400m3，由于发包人提出新的使用功能要求，进行 了设计变更。该变更增加了该分项工程量200m3。已知J 工作人料机费用为360 元/m3，合同约定超
过原估算工程量15%上部分综合单价调整系数为0.9；变更前后J 工作的施工方法和施工效率保持不 变。
1.事件1 中，若基坑开挖土方的综合单价为28 元/m3，砖砌废井拆除人材机单价169 元/m3（包括拆 除，控制现场扬尘、凊理、弃渣场内外运输），其他计价原则按原合同约定执行。计算承包人可向
发包人主张的工程索赔。2.事件2 中，分别指出承包人不同意进行检测和承担损失的做法是否正确，并说明理由。发包人仅
同意额外增加支付一个月的构件保管费是否正确？并说明理由。3.事件3 中，计算承包人可以索赔的工程款为多少元。
4.承包人可以得到的工期索赔合计为多少天（写出分析过程）？（计算结果保留两位小数）【参考答案】
1.因废井减少开挖土方体积=3×2.1×12=75.6（m3）
废井拆除体积=75.6-（3-0.49×2）×（2.1-0.49×2）×12=48.45（m3）工程索赔=169×48.45×（1+16%）×（1+13%）-28×75.6×（1+13%）×（1+25%）=7742.92（元）。
2.（1）承包人不同意进行检测和承担损失的做法不正确。因为双方签订的合同价中包括了检验试验 费，承包人应进行检测。由于保管不善导致的损失，应由承包人承担对应的损失。（2）发包人仅同意额外增加支付一个月的构件保管费，正确。因为发包人负责采购的混凝土构件提
前一个月运抵施工现场，仅支付一个月的保管费。__ 3.工程量的变动率=200/400×100%=50%＞15%，超出部分的综合单价应进行调整。可以索赔的工程款=[400×15×360+（200-400×15%）×360×0.9]×（1+16%）×（1+13%）×（1+25%）=109713.97（元）。
4.事件1 基坑开挖遇到未标明的构筑物，属于发包人承担的责任，工期延长5 天，索赔成立。
事件3 中，原关键线路是ADGKL，J 工作有10 天的总时差。
按原合同，J 工作工程量400m3，工期是40 天；变更前后J 工作的施工方法和施工效率保持不变。则J 工作增加工程量200m3，所需的工期是20 天，超过了J 工作的总时差10 天，则J 工作可索赔的 工期=20-10=10 天。
故承包人可以得到的工期索赔合计10+5=15 天。
试题五（20 分）
某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5 个月，合同约定的工程内容及其价款包括，分
部分项工程项目（含单价措施项目）4 项。费用数据与施工进度计划见表5.1；总价措施项目费用 万元（其中含安全文明施工费为6 万元）；暂列金额费用5 万元；管理费和利润为不含税人材机
费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税税率为10%。
表5.1 分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表
有关工程价款支付条款如下：
1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，预付款在施工期间的第2～5 个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。
2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。
3.分部分项工程C 所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60 元/m2（不含税）。
当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C 的综合单价不予调整；当
变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C 的综合单价。4.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第1～4 个 月平均支付。
5.发包人按毎次承包人应得工程款的90%支付。
6.竣工验收通过后45 天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其 余工程款发承包双方一次性结清。
该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项： 1.分部分项工程B 的实际施工时间为第2～4 月。
2.分部分项工程C 所需的工程材料C1实际采购价格为70 元/m（含可抵扣进项税，2税率为3%）。
3.承包人索赔的含税工程量为4 万元。其余工程内容的施工时间和价款均与签约合同相符。问题：
1.该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工
费工程款分别为多少万元？
2.第2 个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截止到第2 个月末，分部分项工程的拟 完成工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少万元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结
果说明进度快慢情况。
3.分部分项工程C 的综合单价应调整为多少元/m2？如果除工程材料C1外的其他进项税额为2.8 万元
（其中，可抵扣进项税额为2.1 万元），则分部分项工程C 的销项税额、可抵扣进税额和应缴纳增
值税额分别为多少万元？
4.该工程实际总造价（含税）比签约合同价（含税）增加（或减少）多少万元？假定在办理竣工结
算前发包人已支付给承包人的工程款（不含预付款）累计为110 万元，则峻工计算时发包人应支付
给承包人的结算尾款为多少万元？
（注：计算结果以元为单位的保留两位小数，以万元为单位的保留三位小数。）【参考答案】
1.①签约合同价=(120.2+10+5)×(1+6%)×(1+10%)=157.643(万元)。②预付款=(157.643-6×1.06×1.1-5×1.06×1.1)×20%=28.963(万元)③安全文明施工措施费工程款=6×70%×(1+6%)×(1+10%)×90%=4.987×90%=4.407(万元)2.①第2 个月应支付的工程款={(28.8/2)+(37.8/3)×(1+6%)×(1+10%)+[10×(1+6%)×
(1+10%)-4.897]/4}×90%-28.963/4=22.615(万元)②拟完工程计划投资：
(28.8+37.8/2)×(1+6%)×(1+10%)=55.618(万元)已完工程计划投资：
(28.8+37.8/3)×(1+6%)×(1+10%)=48.272(万元)进度偏差=48.272-55.618=-7.346(万元)，进度滞后7.346 万元。3.①C 实际采购价（不含税）=70/1.03=67.96（元/m2）（67.96-60）/60=13.27%>5%，综合单价可以进行调整。
C1 的材料单价可调整额为：(67.96-60×1.05)×(1+12%)=5.56(元/m2)C 的综合单价调整为280+5.56×1250/1200=285.79(元/m2)②销项税额=285.79×1200/10000×(1+6%)×10%=3.635(万元)可抵扣的进项税=2.1+67.96×3%×1250/10000=2.355(万元)或：可抵扣的进项税额=2.1+(70-67.96)×1250/10000=2.355(万元)应纳增值稅额=3.635-2.355=1.280(万元)4.①实际总造价(28.8+37.8+1200×285.79/10000+20+10)×(1+6%)×(1+10%)+4=156.623(万元)。签 约合同价=157.643(万元)156.623-157.643=-1.020(万元)，实际总造价（含税）比签约合同价（含税）减少了1.020 万元。或
增减额=(285.79-280)×1200/10000×（1+6%）×（1+10%）+4-5×（1+6%）×（1+10%）=-1.020(万 元）
②竣工结算尾款=156.623×（1-3%）-110-28.963=12.961(万元）
试题六
某城市生活垃圾焚烧发电厂钢筋混凝土多管式（钢内筒）80 米高烟囱基础，如图6.1“钢内筒
烟囱基础平面布置图”、图6.2“旋挖钻孔灌注桩基础图”所示。已建成类似工程钢筋用量参考指
标见表6.1“单位钢筋混凝土钢筋参考用量表
2.根据问题1 的计算结果，及答题卡表6.2 中给定的信息，按照《建设工程工程量清单计价表
规范》(GB50584-2013)的要求，在答题卡表6.2“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中，编制该烟囱钢筋混凝土基础分部分项工程和单价措施项目凊单与计价表。
3.假定该整体烟囱分部分项工程费为2000000.00 元；单价措施项目费为150000.00 元，总价措施
项目仅考虑安全文明施工费，安全文明施工费按分部分项工程费的3.5%计取；其他项目考虑基础基
坑开挖的土方、护坡、降水专业工程暂估价为110000.00 元（另计5%总承包服务费）；人工费占比
分别为分部分项工程费的8%、措施项目费的15%；规费按照人工费的21%计取，增值税税率按10% 计取。按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50584-2013)的要求，在答题卡中列示计算安全文明
施工费、措施项目费、人工费、总承包服务费、规费增值税；并在答题卡表6.3“单位工程最高投
标限价汇总表”中编制该钢筋混凝土多管式（钢内筒）烟囱单位工程最高投标限价。
（1）安全文明施工费（2）措施项目费（3）人工费
（4）总承包服务费（5）规费（6）增值税
【参考答案】 1.3.（1）安全文明施工费：2000000.00×3.5%=70000.00（元）（2）措施项目费：150000.00+70000.00=220000.00（元）（3）人工费：2000000.00×8%=220000×15%=193000.00（元）（4）总承包服务费：110000.00×5%=5500.00（元）（5）规费：193000.00×21%=40530.00（元）
（6）增值税：（2000000.00+220000.00+110000.00+5500.00+40530.00）×10%=237603.00（元）
表6.3 单位工程最高投标限价汇总表
第二篇：造价工程师：2008年案例分析考试真题及答案
造价工程师：2008年案例分析考试真题及答案
试题一：（20分）
某企业拟兴建一项工业生产项目。同行业同规模的已建类似项目工程造价结算资料，见表1－1：
表1－1 已建类似项目工程造价结算资料
表1．1中，A生产车间的进口设备购置费为16430万元人民币，其余为国内配套设备费；在进口设备购置费中，设备货价（离岸价）为1200万美元（1美元＝8．3元人民币），其余为其他从属费用和国内运杂费。
问题：
1．类似项目建筑工程费用所含的人工费、材料费、机械费和综合税费占建筑工程造价的比例分别为13．5%、61．7%、9．3%、15．5%，因建设时间、地点、标准等不同，相应的价格调整系数分别为1．
36、1．
28、1．
23、1．18；拟建项目建筑工程中的附属工程工程量与类似项目附属工程工程量相比减少了20%，其余工程内容不变。
试计算建筑工程造价综合差异系数和拟建项目建筑工程总费用。
2．试计算进口设备其他从属费用和国内运杂费占进口设备购置费的比例。
3．拟建项目A生产车间的主要生产设备仍为进1：2设备，但设备货价（离岸价）
为1100万美元（1美元＝7．2元人民币）；进1：2设备其他从属费用和国内运杂费按已建
类似项目相应比例不变；国内配套采购的设备购置费综合上调25%。A生产车间以外的其他主要生产项目、辅助生产项目和附属工程的设备购置费均上调10%。
试计算拟建项目A生产车间的设备购置费、主要生产项目设备购置费和拟建项目设备购置总费用。
4．假设拟建项目的建筑工程总费用为30000万元，设备购置总费用为40000万元；安装工程总费用按表1．1中数据综合上调15%；工程建设其他费用为工程费用的200/6，基本预备费费率为5%，拟建项目的建设期涨价预备费为静态投资的3%。
试确定拟建项目全部建设投资。（问题1～4计算过程和结果均保留两位小数。）
试题一答案：（20分）
问题1：（5分）
（1）建筑工程造价综合差异系数：
13．5%×1．36＋61．7%×1．28＋9．3%×1．23＋15．5%×1．18（1．5分）
＝1．27（0．5分）
（2）拟建项目建筑工程总费用：
（21734．00－4470．00×20%）×1．27（2．5分）
＝26466．80（万元）（0．5分）
问题2：（3分）
进口设备其他从属费用和国内运杂费占设备购置费百分比：
（16430－1200×8．3）/16430（2．5分）
＝39．38%（0．5分）
问题3：（8分）
（1）计算拟建项目A生产车间的设备购置费
方法一：
①拟建项目A生产车间进口设备购置费：
1100×7．2/（1－39．38%）（2．0分）
＝13065．00（万元）（0．5分）
②拟建项目A生产车间国内配套采购的设备购置费：
（17500．00－16430．00）×（1＋25%）（1分）
＝1337．50（万元）（0．5分）
③拟建项目A生产车间设备购置费：
13065．00＋1337．50（0．5分）
＝14402．50（万元）（0．5分）
方法二：
①拟建项目A生产车间进口设备从属费用及国内运价为x
x/（1100×7．2＋×1＝39．38%（2分）
x＝5145．O0（万元）（0．5分）
②拟建项目A生产车间国内配套采购的设备购置费
（17500－16430）×（1＋25%）（1分）
＝1337．50（万元）（0．5分）
③拟建项目A生产车间设备购置费
1100×7．2＋5145．00＋1337．50（0．5分）
＝14402．50（万元）（0．5分）
方法三：
①拟建项目A车间进口设备费为x
（x－1100×7．2）/x＝39．38%（2分）
x＝13065．00（万元）（0．5分）
②拟建项目A生产车间设备购置费
（17500－16430）×（1＋25%）＋13065．00（2分）
＝14402．50（万元）（0．5分）
（2）主要生产项目设备购置费：
14402．50＋（4800＋3750）×（1＋10%）（1分）
＝23807．50（万元）（0．5分）
（3）拟建项目设备购置总费用
23807．50＋（5680．00＋600．00）×（1＋10%）（1分）
＝30715．50（万元）（0．5分）
问题4：（4分）
拟建项目全部建设投资：
方法一：
[30000＋40000＋7916×（1＋15%）]×（1＋20%）×（1＋5%）×（1＋3%）（3．5分）
＝79103．4×1．2×1．05×1．03＝102660．39（万元）（0．5分）
方法二：
（1）拟建项目安装工程费：
7916．00×（1＋15%）
＝9103．40（万元）（0．5分）
（2）拟建项目工程建设其他费用：
79103．40×20%（0．5分）
＝15820．68（万元）（0．5分）
（3）拟建项目基本预备费：
（79103．40＋15820．68）×5%（0．5分）
＝4746．20（万元）（0．5分）
（4）拟建项目涨价预备费：
（79103．40＋15820．68＋4746．20）×3%（0．5分）
＝2990．11（万元）（0．5分）
（5）拟建项目全部建设投资：
79103．40＋15820．68＋4746．20＋2990．11造/价10|0分整理
＝102660．39（万元）（0．5分）
评分说明：将若干步骤合并计算，计算式列式正确，结果正确，得满分；计算式列式不正确，不得分
造价工程师：2008年案例分析考试真题及答案2[大] [中] [小]
试题二：（20分）
某分包商承包了某专业分项工程，分包合同中规定：工程量为2400m3；合同工期为30天，6月11日开工，7月10日完工；逾期违约金为1000元/天。
该分包商根据企业定额规定：正常施工情况下（按计划完成每天安排的工作量），采用计日工资的日工资标准为60元/工日（折算成小时工资为7．5元/d，时）延时加班，每小时按小时工资标准的120%计；夜间加班，每班按日工资标准的130%计。
该分包商原计划每天安排20人（按8小时计算）施工，由于施工机械调配出现问题，致使该专业分项工程推迟到6月18日才开工。为了保证按合同工期完工，分包商可采取延时加班（每天延长工作时间，不超过4小时）或夜间加班（每班按8小时计算）两种方式赶工。延时加班和夜间加班的人数与正常作业的人数相同。
问题：
1．若该分包商不采取赶工措施，根据该分项工程是否为关键工作，试分析该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响。
2．若采取每天延长工作时间方式赶工，延时加班时间内平均降效10%，每天需增加多少工作时间（按小时计算，计算结果保留两位小数）?每天需额外增加多少费用?
3．若采取夜间加班方式赶工，加班期内白天施工平均降效5%，夜间施工平均降效15%，需加班多少天（计算结果四舍五入取整）?
4．若夜间施工每天增加其他费用100元，每天需额外增加多少费用?造价/100/分|网整理
5．从经济角度考虑，该分包商是否应该采取赶工措施?说明理由。假设分包商需赶工，应采取哪一种赶工方式?
试题二答案：（20分）
问题1：（4分）
若该分包商不采取赶工措施，该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响有以下三种情况：
（1）若该分项工程在总进度计划的关键线路上，则该工程的总工期需要相应延长7天；（1分）
（2）若该分项工程在总进度计划的非关键线路上且其总时差大于或等于7天，则该工程的总工期不受影响；（1分）
（3）若该分项工程在总进度计划的非关键线路上，但其总时差小于7天，则该工程的总工期会受影响；（1分）延长的天数为7天与该分项工程总时差天数之差。（1分）
问题2：（6分）
（1）每天需增加的工作时间：
方法一：计划工效为：2400/30＝80（m3/天）＝80/8＝10（m3/小时）（1分）
设每天延时加班需增加的工作时间为x小时，则
（30－7）×[80＋10×（1－10%）] ＝2400（2分）
解得×＝2．71，则每天需延时加班2．71小时（1分）
方法二：7×8－（1－10%）＋23＝2．71（小时）（4分）
（2）每天需额外增加的费用为：20×2．71×7．5×20%＝81．3（元）（2分）
问题3：（4分）
需要加班的天数：
方法一：设需夜间加班y天，则
80（23－y）＋80y（1－5%）＋80y（1－15%）＝2400（3分）
解得Y＝8．75≈9（天），需夜间加班9天（1分）
方法二：（30－23）/（1－5%－15%）＝8．75≈9（天）（4分）
方法三：1×（1－5%）＋1×（1－15%）－1＝0．8（工日）（3分）
7÷0．8＝8．75≈9（天）（1分）
问题4：（2分）
每天需额外增加的费用为：20×60×30%＋100＝460（元）
问题5：（4分）
（1）采取每天延长工作时间的方式赶工，需额外增加费用共81．3×23＝1869．9（元）（0．5分）
（2）采取夜间加班方式赶工，需额外增加费用共460×9＝4140（元）（0．5分）
（3）因为两种赶工方式所需增加的费用均小于逾期违约金1000×7＝7000（元）（1分）
所以该分包商应采取赶工措施。（1分）因采取延长工作时间方式费用最低，所以采取每天延长工作时间的方式赶工。（1分）
评分说明：
1．问题1中（2）、（3）在非关键线路上时差分析时，错误使用“自由时差”概念，而其他表述正确，给1．5分。
2．问题
2、问题3中需增加时间的计算有多种解题方法，只要方法、步骤和结果正确，给满分。
3．问题5从经济角度考虑赶工方式有很多，只要符合题目要求，经计算需增加费用小于采取每天延长工作时间方式需额外增加费用，而且选择费用最低方案给满分。
造价工程师：2008年案例分析考试真题及答案3[大] [中] [小]
试题三：（20分）
某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖；若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件；采用固定总价合同，每月工程款在下月末支付：工期不得超过12个月，提前竣工奖为30万元/月，在竣工结算时支付。
承包商C准备参与该工程的投标。经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。
预计在该工程施工过程中，建筑材料涨价10%的概率为0．3，涨价5%的概率为0．5，不涨价的概率为0．2．
假定每月完成的工程量相等，月利率按1%计算。
问题：
1．该项目的招标活动中有哪些不妥之处?逐一说明理由。
2．按预计发生的总成本计算，若希望中标后能实现3%的期望利润，不含税报价应为多少?该报价按承包商原估算总成本计算的利润率为多少?
3．若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工程内不考虑物价变化，承包商C程款的现值为多少?
4．若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少?承包商C是否应采取加速施工措施?
（问题3和问题4的计算结果，均保留两位小数。）
试题三答案：（20分）
问题1：（5分）
该项目的招标活动中有下列不妥之处：
（1）要求投标人为国有企业不妥（0．5分），因为这不符合《招标投标法》规定的公平、公正的原则（或限制了民营企业参与公平竞争）（0．5分）；
（2）要求投标人获得过项目所在省优质工程奖不妥（0．5分），因为这不符合《招标投标法》规定的公平、公正的原则（或限制了外省市企业参与公平竞争）（0．5分）；（3）规定开标后不得撤回投标文件不妥（0．5分），提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前不得撤回（0．5分）；
（4）规定若联合体中标，招标人与牵头人订立合同不妥（0．5分），因为联合体各方应共同与招标人签订合同（0．5分）
问题2：（6分）
方法一：设不含税报价为×万元，则：
x－1000－1000×60%×10%×0．3－1000×60%×5%×0．5＝1000×3%（3分）
解得x＝1063（万元）（1分）
[或1000＋1000×60%×10%×0．3＋1000×60%×5%×0．5＋1000×3%＝1063（万元）]（2分）
相应的利润率为（1063－1000）/1000＝6．3%（2分）izaojia．com
方法二：A材料不涨价时，不含税报价为：1000×（1＋3%）＝1030（万元）（1分）
b材料涨价10%时，不含税报价为：1000×（1＋3%）＋1000×60%×10%＝1090（万元）（2分）
c材料涨价5%时，不含税报价为：1000×（1＋3%）＋1000×60%×5%＝1060（万元）（1分）
综合确定不含税报价为：1030×0．2＋1090×0．3＋1060×0．5＝1063（万元）
相应利润率为：（1063．1000）/1000＝6．3%
问题3：（4分）
按合同工期施工，每月完成的工作量为A＝1100/11＝100万元，则工程款的现值为：
PV＝100（P/A，1%，11）/（1＋1%）
＝100×{[（1＋1%）11－1]/[1%（1＋1%）11]}/（1＋1%1）（3分）
＝1026．50（万元）（或1026．53万元）（1分）
问题4：（5分）
加速施工条件下，工期为10个月，每月完成的工作量为A′＝1100/10＝110万元，则工程款现值为：PV′＝110（P/A，1%，10）/（1＋1%）＋30/（1＋1%）114（P/A，1%，10）（3分）
1031．53＋26．89－37．89＝1020．53（万元）（1分）
因为PV′
评分说明：
计算题计算过程错，结果对的，或没有计算过程，只有计算结果的，不得分。
造价工程师：2008年案例分析考试真题及答案4[大] [中] [小]
试题四：（20分）
某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图4－1所示。
图4．1 施工网络进度计划（时间单位：月）
工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件：
事件1：A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：
设计变更使A1工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：
（1）部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元；
（2）在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包商供应）损坏，造成损失1万元：
（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元；
（4）施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1．5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元：
（5）因灾害造成施工现场停工0．5个月，索赔工期0．5个月；
（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。
事件3：A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1．5个月，发生人员窝工和机械闲置费用4万元（有签证）
问题：
1．不考虑施工过程中发生各事件的影响，在答题纸中的图4．1（施工网络进度计划）中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月?
2．分别指出事件1中承包商的索赔是否成立并说明理由。
3．分别指出事件2中承包商的索赔是否成立并说明理由。
4．除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?
试题四答案：（20分）
问题1：（2分）
如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。
问题2：（1分）
工期索赔成立。（1分）因地质资料不准确属业主的风险，（1分）且A1工作是关键工作。（1分）
问题3：（12分）
（1）索赔成立。（0．5分）因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由业主支付。（1．5分）
（2）承包商用于施工的机械损坏索赔不成立，（0．5分）因不可抗力造成各方的损失由各方承担。（1分）
用于工程上待安装设备损坏、索赔成立，（0．5分）虽然用于工程的设备是承包商供应，但将形成业主资产，所以业主应支付相应费用。（1分）
（3）索赔不成立，（0．5分）因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。（1．5分）（4）承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，（0．5分）业主使用的临时用房修复索赔成立，（0．5分）因不可抗力造成各方损失由各方分别承担（1分）
（5）索赔成立，（0．5分）因不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。（1分）
（6）索赔成立，（0．5分）清理和修复费用应由业主承担。（1分）
问题4：（3分）
（1）索赔费用：30＋1＋1＋3＋4书9（万元）（1．5分）
（2）合同工期可顺延1．5个月。（1．5分）
评分说明：
问题1中前锋线只要有一处画错不得分。
造价工程师：2008年案例分析考试真题及答案5[大] [中] [小]
试题五：（20分）
某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：
（1）分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3．清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m3．
（2）措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3．8%。
（3）其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。
（4）规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3．41%。
在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
1．施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月。
2．材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。
3．措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。
4．零星工作费于最后一个月按实结算。
5．当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0．9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1．08．
6．质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量，见表5．1．
表5．1 各月实际完成工程量表 单位：m3
施工过程中发生了以下事件：
（1）5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1．5万元。
（2）实际发生零星工作费用3．5万元。
问题：
1．计算材料预付款。
2．计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
3．列式计算5月份应支付承包商的工程款。
4．列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。
5．承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5三个月承包商应得工程款（舍索赔费用）为750万元；固定要素为0．3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1．15，其余不变。则6月份工程结算价为多少?
（金额单位为万元；计算结果均保留两位小数。）
试题五答案：（20分）
问题1：（2分）
分部分项清单项目合价：4500×0．124＋3200×0．0985＝873．20（万元）（1分）
材料预付款：873．20×20%＝174．64（万元）（1分）
问题2：（4分）
措施项目清单合价：873．2×3．8%＝33．18（万元）（2分）
预付措施费：33．18×50%×（1＋4%）×（1＋3．41%）＝17．84（万元）（2分）
问题3：（5分）
5月份应付工程款：
（1100×0．124（0．5分）＋1100×0；0985（0．5分）＋33．18×50%÷4（0．5分）＋1．0（0．5分）（1＋4%）（0．5分）（1＋3．41%）（0．5分）×（1－5%）（0．5分）－174．64÷2（0．5分）
＝249．90×1．04×1．0341×0．95－87．32＝168．00（1分）（万元）
问题4：（4分）
6月份承包商完成工程的工程款：
甲分项工程（4050－4500）/4500＝－10%，故结算价不需要调整。（0．5分）
则甲分项工程6月份清单合价：850×0．124＝105．40（万元）（0．5分）
乙分项工程（3800－3200）/3200＝18．75%，故结算价需调整。（0．5分）
调价部分清单合价：（3800－3200×1．1）×0．0985×0．9＝－280×0．08865＝24．82（万元）（0．5分）
不调价部分清单合价：（1000－280）×0．0985＝70．92（万元）（0．5分）
则乙分项工程6月份清单合价：24．82＋70．92＝95．74（万元）（0．5分）
6月份承包商完成工程的工程款：
（105．4＋95．74＋33．18×50%×1/4＋3．5）×1．04×1．0341＝224．55（1分）
问题5：（5分）
原合同总价：
（873．2＋33．18＋3．0）×1．04×1．0341＝978．01（万元）
调值公式动态结算：
（750＋224．55）（0．5分）×（0．3＋0．7×10%×1．15＋0．7×90%×1．0（1分）
＝974．55×1．0105＝984．78（0．5分）（万元）
6月份工程结算价：
（224．55＋984．78－978．01）×0．95－174．64×0．5＝231．32×0．95－87．32＝132．43（万元）（2分）
评分说明：
由于计算方法和步骤不是唯一的，阅卷时结合考生答卷中所列的对应方法和步骤，以标答中各部位的配分为依据计分。
第三篇：2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
佑森教育
2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
试题一（20分）
某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下：
1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2年,建设投资全部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理。道路两侧的广告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。
5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。问题：
1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
建设期贷款利息：第一年和第二年借款本金100000×70%×0.5=35000万元 第一年：35000×0.5×0.06=1050万元
第二年：（35000+1050+35000×0.5）×0.06=3213万元 建设期利息为：1050+3213=4263万元；
固定资产投资额： 100000+4263=104263（含政府投资）100000×（1-30%×10%）+4263=101263万元（不含政府投资）2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。
佑森教育
运营期第一年期初借款为：70000+4263=74263万元
运营期第一年还本付息额为：74263（A/P，6%，10）=10089.96万元 运营期第一年应还银行利息为：74263×0.06=4455.78万元 运营期第一年应还银行本金为：10089.96-4455.78=5634.18万元 3.列式计算项目投入使用第1年的总成本费用。
年折旧为：101263÷20=5063.15万元（不考虑政府投资部分的折旧）项目投入使用第1年的总成本费用=2500+5063.15+4455.78=12018.93万元 4.项目投入使用第1年,政府给予项目公司的款项至少达到多少万元时,项目公司才能除广告收益外不依赖其他资金来源,仍满足项目运营和还款要求？ 设政府补贴为X万元。
折摊息税前利润-企业所得税≥该年应偿还的本息
营业收入+补贴收入-经营成本-企业所得税≥该年应偿还的本息（800+X）-2500-（800+ X-12018.93）×25%≥10089.96 X≥11980.30 5.若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的最低要求为：以贷款偿还完成后的正常年份的数据计算不低于12%,则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为多少万元?(计算结果保留两位小数)设年平均净利润为Y，政府支付的补贴为Z Y/(100000×0.3×0.9)≥12%；Y ≥3240万元
（Z+800-4000-5063.15）×（1-25%）≥3240；Z≥12583.15万元（Z+800-4000-5063.15）×（1-25%）≥3240；Z≥12583.15万元
试题二:(20分)某企业拟建一座节能综合办公楼,建筑面积为25000㎡,其工程设计方案部分资料如下：
A方案:采用装配式钢结构框架体系,预制钢筋混凝土叠合板楼板,装饰、保温、防水三合一复合外墙,双玻断桥铝合金外墙窗,叠合板上现浇珍珠岩保温屋面。单方造价为2020元/㎡。
佑森教育
B方案:采用装配式钢筋混凝土框架体系,预制钢筋混凝土叠合板楼板,轻质大板外墙体,双玻铝合金外墙窗,现浇钢筋混凝土屋面板上水泥蛭石保温屋面。单方造价为1960元/㎡。
C方案:采用现浇钢筋混凝土框架体系,现浇钢筋混凝土楼板,加气混凝土砌块铝板装饰外墙体,外墙窗和屋面做法同B方案。单方造价为1880元/㎡。各方案功能权重及得分,见表2.1。
问题：
1.简述价值工程中所述的“价值(V)”的含义,对于大型复杂的产品,应用价值工程的重点是在其寿命周期的哪些阶段？
价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品(或作业〉所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。这种对比关系可用一个数学式表示为:V=F/C。
对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。不仅原来的许多工作成果要付之东流，而且改变生产工艺、设备工具等可能会造成很大的浪费，使价值工程活动的技术经济效果大大下降。因此，价值工程活动更侧重在产品的研究、设计阶段，以寻求技术突破，取得最佳的综合效果。
2.运用价值工程原理进行计算,将计算结果分别填入答题卡表2.1、2.2、2.3中，并选择最佳设计方案。
佑森教育
3.三个方案设计使用寿命均按50年计,基准折现率为10%,A方案年运行和维修费用为78万元,每10年大修一次,费用为900万元,已知B.C方案寿命周期经济成本分别为664.222万元和695.400万元,其他有关数据资料见表2.2“年金和现值系数表”。列式计算A方案的寿命周期经济成本,并运用最小年费用法选择最佳设计方案。
A方案的寿命周期经济成本=78+{0.202×25000+900×[（P/F,10%，10）+（P/F,10%，20）+（P/F,10%，30）+（P/F,10%，40）] }×（A/P,10%，50）=643.81 由于A方案的寿命周期经济成本最低，所以选A方案。
试题三:（20分）
国有资金投资依法必须公开招标的某建设项目,采用工程量清单计价方式进行施工招标,招标控制价为3568万元,其中暂列金额280万元。招标文件中规定：(1)投标有效期90天,投标保证金有效期与其一致。(2)投标报价不得低于企业平均成本。
(3)近三年施工完成或在建的合同价超过2000万元的类似工程项目不少于3个。(4)合同履行期间,综合单价在任何市场波动和政策变化下均不得调整。
佑森教育
(5)缺陷责任期为3年,期满后退还预留的质量保证金。
投标过程中,投标人F在开标前1小时口头告知招标人,撤回了已提交的投标文件,要求招标人3日内退还其投标保证金。
除F外还有A、B、C、D、E五个投标人参加了投标,其总报价(万元)分别为： 3489、3470、3358、3209、3542。评标过程中,评标委员会发现投标人B的暂列金额按260万元计取,且对招标清单中的材料暂估单价均下调5%后计入报价;发现投标人E报价中混凝土梁的综合单价为700元/m3,招标清单工程量为520m3,合价为36400元。其他投标人的投标文件均符合要求。
招标文件中规定的评分标准如下:商务标中的总报价评分60分,有效报价的算术平均数为评标基准价,报价等于评标基准价者得满分(60分),在此基础上,报价比评标基准价每下降1%,扣1分;每上升1%,扣2分。问题：
1.请逐一分析招标文件中规定的(1)~(5)项内容是否妥当,并对不受之处分别说明理由。（1）妥当；
（2）不妥，投标报价不得低于企业个别成本。（3）妥当；
（4）不妥；应当约定综合单价调整调整因素及幅度，还有调整办法。（5）不妥；缺陷责任期最长不超过24个月。2.请指出投标人F行为的不妥之处,并说明理由。
口头告知招标人,撤回了已提交的投标文件不妥，要求招标人3日内退还其投标保证金不妥。撤回了已提交的投标文件应但采用书面形式，招标人5日内退还其投标保证金。
3.针对投标人B、投标人E的报价,评标委员会应分别如何处理?并说明理由。将B投标人按照废标处理，暂列金额应按280万元计取,材料暂估价应当按照招标清单中的材料暂估单价计入综合单价。
将E投标人按照废标处理，E报价中混凝土梁的综合单价为700元/m3合理,招标清单,合价为36400元计算错误，应当以单价为准修改总价。混凝土梁的总价为700×520=364000元，佑森教育
364000-36400=327600=32.76万元，修正后E投标人报价为3542+32.76=3574.76万元，让E投标人书面签字确认，不签字按照废标处理，签字后超过了招标控制价3568万元，按照废标处理。
4.计算各有效报价投标人的总报价得分。(计算结果保留两位小数)评标基准价=（3489+3358+3209）÷＝3352万元
A投标人：3489÷3352=104.09%，得分60-（104.09-100）×2=51.82 C投标人：3358÷3352=100.18%，得分60-（100.18-100）×2=59.64 D投标人：3209÷3352=95.73%，得分60-（100-95.73）×1=55.73
试题四:(20分)某建筑工程项目,业主和施工单位按工程量清单计价方式和《建设工程施工合同(范文本)(GF-2013-0201)签订了合同，合同工期为15个月。合同约定： 管费按人材机费用之和的10%计取,利润按人材机费用和管理费之和的6%计取,规费按人材机费用、管理费和利润之和的4%计取,增值税率为11%:施工机械台班单价为1500元/台班,施工机械闲置补偿按施工机械台班单价的60%计取,人员窝工补偿为50元/工日,人工窝工补偿、施工待用材料损失补偿、机械闲置补偿不计取管理费和利润:措施费按分部分项工程费的25%计取。(各费用项目价格均不包含增值税可抵扣进项税额)施工前,施工单位向项目监理机构提交并经确认的施工网络进度计划,如图4所示(每月按30天计)：
图4-1施工网络进度计划（单位:月）该工程施工过程中发生如下事件：
事件1:基坑开挖工作(A工作)施工过程中,遇到了持续10天的季节性大雨，在第11天,大雨引发了附近的山体滑坡和泥石流。受此影响,施工现场的施工机械、佑森教育
施工材料、已开挖的基坑及围护支撑结构、施工办公设施等受损,部分施工人员受伤。
经施工单位和项目监理机构共同核实,该事件中,季节性大雨造成施工单位人员窝工180工日,机械闲置60个台班。山体滑坡和泥石流事件使A工作停工30天，造成施工机械损失8万元,施工待用材料损失24万元,基坑及围护支撑结构损失30万元，施工办公设施损失3万元，施工人员受伤损失2万元。修复工作发生人材机费用共21万元。灾后,施工单位及时向项目监理机构提出费用索赔和工期延期40天的要求。
事件2:基坑开挖工作(A工作)完成后验槽时,发现基坑底部部分土质与地质勘察报告不符。地勘复查后,设计单位修改了基础工程设计,由此造成施工单位人员窝工150工日,机械闲置20个台班,修改后的基础分部工程增加人材机费用25万元。监理工程师批准A工作增加工期30天。
事件3:E工作施工前,业主变更设计增加了一项K工作,K工作持续时间为2月。根据施工工艺关系,K工作为E工作的紧作,为Ⅰ、J工作的紧前工作。因K工作与原工程工作的内容和性质均不同,在已标价的工程量清单中没有适用也没有类似的项目,监理工程师编制了K工作的结算综合单价,经业主确认后,提交给施工单位作为结算的依据。
事件4:考虑到上述1~3项事件对工期的影响,业主与施工单位约定,工程项目仍按原合同工期15个月完成,实际工期比原合同工期每提前1个月,奖励施工单位30万元。施工单位对进度计划进行了调整,将D、G、I工作的顺序施工组织方式改变为流水作业组织方式以缩短施工工期。组织流水作业的流水节拍见表4.1。表4.1流水节拍(单位:月)
问题：
1.针对事件1,确定施工单位和业主在山体滑坡和泥石流事件中各自应承担损失的内容;列式计算施工单位可以获得的费用补偿数额;确定项目监理机构应批准
佑森教育 的工期延期天数,并说明理由。
施工单位在山体滑坡和泥石流事件中应承担损失的内容：
施工机械损失8万元,基坑及围护支撑结构损失30万元（有争议，如果是永久性工程，业主承担，如果是周转性支护材料施工单位承担，此处按照周转材料对待），施工办公设施损失3万元，施工人员受伤损失2万元。业主在山体滑坡和泥石流事件中应承担损失的内容：
施工待用材料损失24万元,修复工作发生人材机费用共21万元。施工单位可以获得的费用补偿= [24+21×（1+10%）×（1+6%）]×（1+4%）×（1+11%）=55.97万元
项目监理机构应批准的工期延期天数为30天，山体滑坡和泥石流事件按照不可抗力处理且A是关键工作，工期损失应当顺延。
2.事件2中,应给施工单位的窝工补偿费用为多少万元?修改后的基础分部工程增加的工程造价为多少万元。
窝工补偿费用=（150×50+20×1500×60%）（1+4%）×（1+11%）=29437.2=2.94万元
基础分部工程增加的工程造价=[25×（1+10%）×（1+6%）×（1+25%）]（1+4%）×（1+11%）=42.06万元
3.针对事件3,绘制批准A工作工期索赔和增加K工作后的施工网络进度计划；指出监理工程师做法的不妥之处,说明理由并写出正确做法。
监理工程师编制了K工作的结算综合单价,经业主确认后,提交给施工单位作为结算的依据不妥，应当由施工单位按照成本加利润的原则提出综合单价，由承发包双方协商调整，调整不能达成一致意见，由监理人提出一个暂定价格结算，最后由双发协商调整，协商不成按照有关解决争议条款处理。
佑森教育
事件4中,在施工网络进度计划中,D、G、I工作的流水工期为多少个月?施工单位可获得的工期提前奖励金额为多少万元？(计算结果保留两位小数)累计数列错位相减取大差法： D： 1 2 3 流水步距 G： 1 3 4 1 I： 1 2 3 2 流水工期：6个月，工期奖励为[（10-6-1）×30-10] ×30÷30=80万元（不含税）80×（1+11%）=88.88（含税）
或者考虑K与I工作技术间歇，流水施工工期7个月。工期奖励为[（10-7）×30-10] ×30÷30=80万元（不含税）80×（1+11%）=88.88（含税）
试题五:(20分)某工程项目发承包双方签订了施工合同,工期为4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下： 1.工程价款：
(1)分项工程项目费用合计59.2万元,包括分项工程A、B、C三项,清单工程量分别为600m3、800m3、900㎡,综合单价分别为300元/m3、380元/m3、120元/㎡。(2)单价措施项目费用6万元,不予调整。
(3)总价措施项目费用8万元,其中,安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取(随计取基数的变化在第4个月调整),除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。(4)暂列金额5万元。
(5)管理费和利润按人材机费用之和的18%计取,规费按人材机费和管理费、利润之和的5%计取,增值税率为11%。
(6)上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。2.工程款支付：
佑森教育
(1)开工前,发包人分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款(在第2~4个月的工程款中平均扣回),同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。
(2)分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。
(3)单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第1~4个月均衡考虑,按85%比例逐月支付。(4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。
(5)第4个月调整安全文明施工费工程款,增(减)额当月全额支付（扣除）。(6)竣工验收通过后30天内进行工程结算,扣留工程总造价的3%作为质量保证金,其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清。施工期间分项工程计划和实际进度见表5.1。
在施工期间第3个月,发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认,其工程量为300㎡,每㎡所需不含税人工和机械费用为110元,每㎡机械费可抵扣进项税额为10元;每㎡所需甲、乙、丙三种材料不含税费用分别为80元、50元、30元，可抵扣进项税率分别为3%、11%、17%。问题：
1.该工程签约合同价为多少万元?开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元? 签约合同价=（59.2+6+8+5）×（1+5%）×（1+11%）=78.2×1.1655=91.142万元
发包人应支付给承包人的预付款=（59.2+6）×1.1655×20%=15.198万元 发包人应支付给承包人的安全文明施工费工程款=（59.2+6）×5%×1.1655=3.800万元
佑森教育
2.第2个月,承包人完成合同价款为多少万元?发包人应支付合同价款为多少万元?截止到第2个月末,分项工程B的进度偏差为多少万元？ 承包人完成合同价款为: [（200×300+300×380+200×120）/10000+（6+8-65.2×5%）/4] ×1.1655=(19.8+2.685)×1.1655=26.206万元 发包人应支付合同价款为： 26.206×85%-15.198/3=17.209万元 分项工程B的进度偏差为：
已完工程计划投资=300×380×1.1655=13.287万元 拟完工程计划投资=（200+300）×380×1.1655=22.145万元
进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=13.287-22.145=-8.858万元，进度拖后8.858万元
3.新增分项工程D的综合单价为多少元/㎡?该分项工程费为多少万元?销项税额、可抵扣进项税额、应缴纳增值税额分别为多少万元？
分项工程D的综合单价=（110+80+50+30）×（1+18%）=318.6元/㎡ D分项工程费=300×318.6/10000=9.558万元 销项税额=9.558×（1+5%）×11%=1.104万元
可抵扣进项税额=300×（10+80×3%+50×11%+30×17%）/10000=0.69万元 应缴纳增值税额=1.104-0.69=0.414万元
4.该工程竣工结算合同价增减额为多少万元?如果发包人在施工期间均已按合同约定支付给承包商各项工程款,假定累计已支付合同价款87.099万元,则竣工结算最终付款为多少万元?（计算过程和结果保留三位小数）
增加分项工程费=100×380/10000+9.558=13.358万元 增加安全文明施工费=13.358×5%=0.668万元
合同价增减额=[13.358×（1+5%）-5]×（1+5%）×（1+11%）=10.520万元（91.142+10.520）×（1-3%）-87.099-=11.513万元
佑森教育
佑森教育
佑森教育
第四篇：2016~2017年造价工程师考试《造价管理》真题及答案解析[范文模版]
2016年造价师《造价管理》真题及答案（完整版）
一、单项选择题
1.【题干】工程项目的多次计价是一个()过程。
A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B.逐步深化和细化，逐步接近实际造价 C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价
【答案】B【解析】本题考查的是工程造价及其计价特征。多次计价是个逐步深化和逐步接近实际造价的过程。
【考点】P2,计价的多次性
2.【题干】下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是()。A.承发包模式选择B.融资方案设计C.组织实施模式选择D.索赔方案设计
【答案】A【解析】本题考查的是工程造价管理的基本内涵。招投标阶段包括标段划分、发承包模式及合同形式的选择、招标控制价或标底编制。【考点】P6，工程造价管理的内容
3.【题干】为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的()阶段。A.初步设计和投标B.施工图设计和预算C.策划决策和设计D.方案设计和概算 【答案】【解析】本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。要有效地控制工程造价，C就应将工程造价管理的重点转到工程项目策划决策和设计阶段。【考点】P7以设计阶段为重点的全过程造价管理
4.【题干】根据《注册造价工程师管理办法》，对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的人员，在()年内不得申请造价工程师注册。A.4B.3C.2D.1 【答案】D【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。
【考点】P13，对注册违规的处罚
5.【题干】根据《工程造价咨询企业管理办法》,乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于()人。A.6B.8C.10D.12 【解析】本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。乙级工程造价咨询你企业资质注册造价工程师不得少于6人。
【考点】P16，乙级工程造价咨询企业资质标准
6.【题干】根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()。
A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.设立分支机构未备案的 D.提供虚假材料申请资质的
【解析】本题考查的是工程造价咨询管理。涂改、倒卖、出租资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书，可被处以1万元以上3万元以下罚款。【考点】P21，法律责任-其他违规责任 7.【题干】判断合同是否成立的依据是()。
A.合同是否生效B.合同是否产生法律约束力C.要约是否生效D.承诺是否生效 【解析】本题考查的是合同法。承诺生效时合同成立。【考点】P31，合同的成立
8.【题干】合同订立过程中，属于要约失效的情形是()。
A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺 D.受要约人对要约内同做出实质性质变更
【解析】本题考查的是合同法。有下列情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人;(2)要约人依法撤销要约;(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺;(4)受要约人对要约的内容作出实质变更。
【考点】P31，要约的失效
9.【题干】根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按()执行。
A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格 C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价
【解析】本题考查的是合同法。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政法指导价的，按照规定履行。【考点】P36，合同履行的一般规则
10.【题干】根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建筑单位应当申请延期，延期的规定是()。
A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月 C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月
【解析】本题考查的是建筑法。建设单位应当自领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，诶次不超过3个月。【考点】P43，施工许可证的有效期限
11.【题干】根据《建筑工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供暖系统的最低保修期限是()个供暖期，供热期。A.1B.2C.3D.4 【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。供热与供暖系统，为2个月采暖期、供冷期。【考点】P49，工程最低保修期限
12.【题干】根据《招投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是()。
A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术建议 【解析】本题考查的是。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书提交的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。【考点】P59，两阶段招标
13.【题干】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程
【解析】本题考查的是工程项目的组成和分类。分项工程是指分布工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砲体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。【考点】P64，分项工程
14.【题干】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批()。A.开工报告B.初步设计C.工程概算D.可行性研究报告 【解析】本题考查的是工程项目建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算;对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。【考点】P68，项目投资管理制度 15.【题干】CM(Construction Management)承包模式的特点是()。A.建设单位与分包单位直接签订合同B.采用流水施工法施工 C.CM单位可赚取总分包之间的差价D.采用快速路径法施工
【解析】本题考查的是工程项目发承包模式。选项A错误，代理型的单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的单位直接与分包单位签订分包合同。选项C错误，CM单位不赚取总包与分包之间的差价。选项B错误，CM承包模式组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”，而不是流水施工法施工。【考点】P81，CM承包模式
16.【题干】下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是()组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制 本题考查的是工程项目管理组织机构形式。弱矩阵值组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。既是有项目负责人，其角色也只是一个项目协调或监督者，而不是一个管理者。【考点】P84，弱矩阵组织结构
17.【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指()。A.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案 B.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工进度计划 C.施工组织设计，单位进度计划和施工方案
D.指导性施工组织设计，实施性施工组织设计和施工方案 【解】本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。P90，工程项目施工组织设计 【题干】香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：18.香蕉黄线以()为基础绘制。
A.施工横道计划B.流水施工计划C.工程网络计划D.增值分析计划
【解析】本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。【考点】P103，香蕉曲线法
19.【题干】工程项目组织非节奏流水施工的特点是()。
A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等 C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数
【解析】本题考查的是流水施工的基本组织方式。非节奏流水施工特点：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等、相邻施工过程的流水步距不尽相等、专业工作队数等于施工过程数、各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。【考点】P115，非节奏流水施工特点
20.【题干】某工程分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出()个专业工作队。A.7B.6C.4D.3 【解析】本题考查的是有节奏流水施工。K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7个。【考点】P114，等步距异节奏流水施工
21.【题干】某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。
【解析】本题考查的是网络图的绘制。关键线路是AEH/ADM/CGM。【考点】P119,关键线路和关键工作
22.【题干】单代号网络计划中，关键线路是指()的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零 C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等
【解析】本题考查的是单代号网络计划。单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。【考点】P131，单代号网络计划的关键线路
23.【题干】工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短()的关键工作持续时间来达到优化目的。
A.直接费总和最大B.组合间接费用率最小C.间接费综合最大D.组合直接费用率最小 【解析】本题考查的是网络计划的优化。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和(组合直接费用率)最小者作为压缩对象。【考点】P135，费用优化-工作直接费与持续时间的关系
24.【题干】下列方法中，可用来分析和评价工程项目风险的方法是()。A.计划评审技术法B.财务报表法C.因果分析图法D.风险清单法 【解析】本题考查的是工程项目风险的识别与评价。常用的项目风险分析与评价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。【考点】P147，风险分析与评价的方法
25.【题干】在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是()。A.B.C.D.【答案】B 【解析】本题考查的是等值计算。首先根据1000万元为现金流入判定C、D错误;选项A，420(1+i)+600肯定大于1000万元，选项A错误。【考点】P152-154，现金流量图、利息计算
26.【题干】某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息()万元。A.1388.80B.1484.80C.1538.98D.1738.66 【解析】本题考查的是等值计算。2000×(1+8%)5-1200×(1+8%)2=1538.98(万元)。【考点】P156，等值计算
27.【题干】某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为()。A.2.41%B.2.50%C.2.52%D.3.32% 【解析】本题考查的是名义利率和有效利率。10%/4=2.5%。【考点】P161，计息周期有效利率
28.【题干】下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是()。
A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期
【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便;项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。【考点】P173，投资回收期的有点和不足
29.【题干】下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是()。A.资本成本和机会成本B机会成本和投资风险C投资风险和通货膨胀D通货膨胀和资本成本 【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本时确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。【考点】P175，基准收益率的确定
30.【题干】用来评价投资方案的净现值率指标是指项目净现值与()的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额
C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值 【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比。【考点】P179，净现值率
31.【题干】采用增量投资内部收益率(△IRR)法比较选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优先方案的准则是()。A.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案 B.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案
C.无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额小的方案 D.无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额大的方案
【解析】本题考查的是经济效果评价方法。若△IRR大于基准收益率时，则初始投资额大的方案为优选方案;若△IRR小于基准收益率时，则初始投资额小的方案为优选方案。【考点】P185，增量投资内部收益率评价的基本步骤 32.【题干】工程项目盈亏平衡分析的特点是()。
A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度 B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果 C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略 D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源 【解析】本题考查的是不确定分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。【考点】P192，盈亏平衡分析的特点
33.【题干】工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在()阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工
【解析本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已经基本确定，这时在进行价值工程分析就变得更加复杂。【考点】P197，提高产品价值的途径
34.【题干】价值工程活动中，功能整理的主要任务是()。
A.建立功能系统图B.分析产品功能特性C.编制功能关联表D.确定产品工程名称
【解析】本题考查的是价值工程方法。功能整理的主要任务就是建立功能系统图。因此，功能整理过程也就是绘制功能系统图的过程。【考点】P201，功能整理
35.【题干】某工程有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案的功能系数和单方造价见下表，按价值系数应优选设计方案()。
A.甲B.乙C.丙D.丁
【解析】本题考查的是功能评价。总造价=3200+2960+2680+3140=111980，成本系数：甲=3200/11980=0.27;乙2960/11980=0.25;丙=2680/11980=0.22;丁=3140/11980=0.26.价值指数：甲=0.26/0.27=0.96;乙=0.25/0.25=1;丙=0.20/0.22=0.91;丁=0.29/0.26=1.12。价值系数最低的是丙，故选C。
【考点】P210，确定VE对象的改进范围
36.【题干】工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析的方法是()。
A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法 【解析】工程寿命周期成本分析中，对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。
37.【题干】关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是()。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人不承担项目资本金的利息 C.投资者不可转让其出资D.投资者可以任何方式抽回其出资
【解析】对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。
38.【题干】既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是()。
A.企业增资扩股B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让 【解析】外部资金来源包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股获得外部投资人的权益资金投入，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。39.【题干】在比较筹资方式、选择筹资方案中，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是()。
A.个别资金成本B.筹资资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本
【解析】资金成本是比较筹资方式、选择筹资方案的依据。资金成本有个别资金成本、综合资金成本、边际资金成本等形式。个别资金成本主要比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据;综合资金成本是项目公司资金结构决策的依据;边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。
40.【题干】关于资金成本性质的说法，正确的是()。A.资金成本是指资金所有者的利息收入
B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用 C.资金成本一般只表现为时间的函数
D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数
【解析】资金成本的性质包括：
1、资金成本是资金使用者向资金所有者和中介机构支付的占用和筹资费。
2、资金成本与资金的时间价值既有联系，又有区别。两者的区别主要表现在两个方面：第一，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用;第二，资金的时间价值一般表现呢为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。
3、资金成本具有一般产品成本的基本属性。
41.【题干】选择债务融资时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是()。A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款 B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款 C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务 D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务
【解析】一些债券形式要求至少一定年限内借款人不能提前还款，故A选项错误。采用固定利率的银行贷款，因为银行安排固定利率的成本原因，如果提前还款，借款人可能会被要求承担一定的罚款或分担银行的成本，故B选项错误。对于有外债的项目，由于有汇率风险，通常应先偿还硬货币的债务，后偿还软货币的债务，故C选项错误。42.【题干】与传统融资方式相比较，项目融资的特点是()。
A.融资涉及面较小B.前期工作量较少C.融资成本较低D.融资时间较长
【解析】项目融资涉及面广，结构复杂，故A选项错误。项目融资需要大量的前期工作，故B选项错误。与传统的融资方式比较，项目融资的一个主要问题是相对筹资成本较高，组织融资所需要的时间较长，故C选项错误。
43.【题干】下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是()。A.进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团 【解析】融资结构设计阶段的工作内容包括项目风险因素、评价项目的融资结构和资金结构。44.【题干】从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是()方式。
A.BT
B.BOO
C.BOOT
D.TOT 【解析】从投资者角度看，TOT方式既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益。45.【题干】关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是()。A.项目经营权与决策权属于特殊目的机构(SPV)B.债券存续期内资产所有权归特殊目的的机构(SPV)C.项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款 D.复杂的项目融资过程增加了融资成本 【解析】在ABS融资方式中，根据合同规定，项目的所有权在债券存续期内由原始权益人转至SPV，而经营权与决策权仍属于原始权益人，故A选项错误。BOT与ABS融资方式的资金来源主要都是民间资本，可以是国内资金，也可以是外资，如项目发起人自有资金、银行贷款等。但ABS方式强调通过证券市场发行债券这一方式筹集资金，故C项错误。ABS只涉及原始****益、证券承销商和投资者无须政府的许可、授权、担保等，过程简单，SPV、降低了融资成本，故D选项错误。
46.【题干】建筑工程一切险中，安转工程项目的保险金额的该项目的()。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值 【解析】安转工程项目的保险金额为其重置价值。
47.【题干】对建筑工程一切险而言，保险人对()造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.意外事故C.突发事件D.自然磨损
【解析】除外责任。保险人对以下情况不承担赔偿责任：
内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、①设计错误引起的损失和费用。②自然磨损、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用。③因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。⑤维修保养或正常检修的费用。⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。⑦盘点时发现的短缺。⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。在被保险工程开始以⑨除已将工地内现成的建筑物或其他财产列入保险范围，前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失。
在保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或⑩除非另有约定，验收合格或实际占有或使用或接收的部分。
48.【题干】一般情况下，安装工程一切险承担的风险主要是()。A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会**损失D.设计错误损失
【解析】在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失。
49.【题干】工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的()。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质
【解析】工程项目的定位是根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。在工程项目定义和定位明确的前提下，需要提出工程项目系统框架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成。
50.【题干】下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是()。A.项目规划策划B.项目功能策划C.项目定义策划D.项目目标策划
【解析】工程项目实施策划包括工程组织策划、工程项目融资策划、工程项目目标策划和工程项目实施过程策划。51.【题干】进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是()。A.基准收益率B.财务内容收益率C.资产负债率D.项目资本金净利润率 【解析】判断项目偿债能力的指标主要包括利息备付率偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。【题干】下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是()。52.A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表 【解析】投资现金流量表以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出。
53.【题干】限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现()的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和施工方案最优化 C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化
【解析】限额设计需要在投资额不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。54.【题干】应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行()。A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析 【解析】在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤如下：功能分析;
2、1、功能评价;
3、计算功能评价系数(F)
4、计算成本系数(C)
5、求出价值系数(V)，并对方案进行评价。
55.【题干】根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物。发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由()承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人 【解析】在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
56.【题干】招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是()。
A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量 C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量 【解析】招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必须在总报价中加入这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。【题干】采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从()中扣除目标利润。57.A.概算价格B.预算价格C.合同价格D.结算价格 【解析】目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额。
58.【题干】按工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是()。A.实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划 B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划 C.实际成本开支大于计划，实际施工进度等于计划 D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划 【解析】工期-成本同步分析法是指成本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随着工程进展而发生的。如果成本与进度不对应，说明工程项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。
施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的：一是在某道工序上的成本开支超出计划;二是某道工序的施工进度与计划不符。因此，要想找出成本变化的真正原因，实施良好有效的成本控制措施，必须与进度计划的适时更新相结合。选项A所述符合虚盈。59.【题干】施工项目经理部应建立和健全以()为对象的成本核算账务体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程 【解析】施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。
60.【题干】某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是()万元。A.-100B.-200C.-300D.-400 【解析】进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)=1800-1900=-100(万元)。
61.【题干】根据《注册造价师管理办法》，注册造价工程师的权利有()A.发起设立工程造价咨询企业B.保管和使用本人的注册证书
C.执行工程计价标准和方法D.参加注册造价师继续教育E.参加执业中知悉的商业秘密 【答案】ABD【解析】注册造价工程师的权利： 1)使用注册造价工程师名称;2)依法独立执行工程造价业务;3)在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章;4)发起设立工程造价咨询企业;5)保管和使用本人的注册证书和执业印章;6)参加继续教育。
62.【题干】为了确定工程造价，美国工程新闻记录(ENR)编制的工程造价指数是由()个体指数加权组成的。
A.机械工人B.波特兰水泥C.普通劳动力D.构建钢材E.木材
【答案】BCDE【解析】工程新闻记录(ENR)造价指标是一个加权总指数，由构建钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力4种个体指数组成。
63.【题干】根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有()。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种赔偿责任
C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定 E.违约责任由当事人按相当的原则确定 【答案】BCD 【解析】违约责任是指合同当事人不履行或不适当履行合同，应依法承担的责任。与其他责任制度相比，违约责任有以下主要特点:(1)违约责任以有效合同为前提。与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提。如果双方不存在合同关系，或者虽订立过合同，但合同无效或已被撤销，那么，当事人不可能承担违约责任。
(2)违约责任以违反合同义务为要件。违约责任是当事人违反合同义务的法律后果。因此，只有当事人违反合同义务，不履行或者不适当履行合同时，才应承担违约责任。(3)违约责任可由当事人在法定范围内约定。违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由当事人在法律规定的范围内自行约定。只要约定不违反法律，就具有法律约束力。
(4)违约责任是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无论是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系;其次，违约责任的确定，通常应以补偿守约方的损失为标准，贯彻损益相当的原则。
64.【题干】根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有()。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包
C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可 D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任 E.分包单位可将其分包的工程再分包
【答案】ABC【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，故D选项错误。禁止分包单位将其承包的工程再分包，故E选项错误。
65.【题干】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()编制专项施工方案。
A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程
【答案】ACE【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
66.【题干】根据《招标投标法实施条例》属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有()。
A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息
B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件 D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地
【答案】BCE【解析】招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人： 1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;
奖项作为加分条件或者中3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、标条件;4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。
67.【题干】建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有()。A.中标通知书B.施工进度计划C.施工方案D.施工组织设计E.监理规划 【答案】ADE【解析】办理质量监督注册手续时需提供下列资料： a.施工图设计文件审查报告和批准书;b.中标通知书和施工、监理合同;c.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;d.施工组织设计和监理规划(监理实施细则);e.其他需要的文件资料。【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括()。68.A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析 D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置
【解析】施工部署是对工程项目进行统筹规划和全面安排，包括工程项目施工目标、进度安排和空间组织、施工重点和难点分析、工程项目管理组织机构等。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置等均应围绕施工部署进行编制和确定。
69.【题干】采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺陷的情形有()。
A.点子连续在中心线一侧出现7个以上B.连续7个以上的点子上升或下降
C.连续11个点子落在一倍标准偏差控制界限之外D.点子落在两倍标准偏差控制界限之外 E.点子落在三倍标准偏差控制界限附近
【答案】AB【解析】点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况：
1)点子连续在中心线一侧出现7个以上;2)连续7个以上的点子上升或下降;
如连续11个点中至少有10个点在同一侧;或连续14点中至3)点子在中心线一侧多次出现，少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧;如连续3个点中至少有2个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制4)点子接近控制界限，界限之间;或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间;5)点子出现周期性波动，70.【题干】下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有()。A.流水能力B.施工工程C.流水强度D.工作面E.施工段
【答案】DE【解析】空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。
71.【题干】某工程双代号时标网络计划如下图所示，由此可以推断出()。缺图
A.工作B为关键工作B.工作C的总时差为2C.工作E的总时差为0 D.工作G的自由时差为0E.工作K的总时差与自由时差相等
【答案】BDE【解析】题中关键线路为A→D→H，工作B为非关键工作。工作C的总时差=2，工作E的总时差=1，工作G的自由时差=0，工作K的自有时差=2，工作K的总时差=2。所以选项BDE正确。
72.【题干】投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有()。
A.净现值B.投资回收期C.净年值D.投资收益率E.内部收益率 【解析】净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况。
73.【题干】采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有()。A.最大公约数B.平均寿命期法C.最小公倍数D.研究期法E.无限计算期法
【答案】CDE【解析】确定共同计算期的方法有最小公倍数法、研究期法，无限计算期法。74.【题干】价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有()。A.环比评分法B.替代评分法C.强制平分法D.逻辑评分法E.循环评分法
【答案】ACD【解析】确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有强制打分法(0～1评分法或0～4评分法)、多比例评分法、环比评分法等。
75.【题干】对于采用新设法人进行筹资的项目，在确定项目资本金结构时，应通过协商确定投资各方的()。
A.出资比例B.出资形式C.出资顺序D.出资性质E.出资时间
【答案】ABE【解析】采用新设法人筹资方式的项目，应根据投资各方在资本、技术、人力和市场开发等方面的优势，通过协商确定各方的出资比例、出资形式和出资时间。76.【题干】按现行规定，属于契税征收对象的行为有()。A.房屋建造B.房屋买卖C.房屋出租D.房屋赠予E.房屋交换
【解析】契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。具体包括以下5种情况：(1)国有土地使用权出让(转让方不交土地增值税)。(2)国有土地使用权转让(转让方还应交土地增值税)。
(3)房屋买卖(转让方符合条件的还需交土地增值税)。以下几种特殊情况也视同买卖房屋：①以房产抵债或实物交换房屋;②以房产做投资或做股权转让;③买房拆料或翻建新房。(4)房屋赠予，包括以获奖方式承受土地房屋权属。
(5)房屋交换(单位之间进行房地产交换还应交土地增值税)。77.【题干】施工图预算的审查内容有()。
A.工程量计算的确定性B.定额的准确性C.施工图纸的准确性D.材料价格确定的合理性 E.相关费用确定的准确性
【答案】ABDE【解析】施工图预算的审查内容：工程量的计算;定额的使用;设备材料及人工、机械价格的确定;相关费用的选取和确定。
78.【题干】关于施工标段划分的说法，正确的有()。
A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多 C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量 E.标段划分多，有利于施工现场布置
【答案】CD【解】从现场布置的角度看，承包单位越少越好。应考虑少划分标段。对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。对于工艺成熟的一般性项目，涉及专业不多时，可考虑采用平行承包的招标方式，分别选择各专业承包单位并签订是公共合同。标段划分多，业主协调工程量大。79.【题干】根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，对于经协商调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有()。A.从预付款保函中抵扣B.从履约保函中抵扣
C.从支付保函中抵扣D.从当月工程进度款中抵扣E.按支付协议支付
经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有)中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。80.【题干】施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有()。A.直接成本降低率B.预算总成本降低率C.责任目标总成本降低率 D.施工责任目标成本实际降低率E.施工计划成本实际降低率 【解析】项目经理部可控责任成本考核指标：项目经理责任目标总成本降低额和降低率;
2、1、施工责任目标成本实际降低额和降低率;
3、施工计划成本实际降低额和降低率。
2017年造价工程师考试真题及参考答案
《建设工程造价管理》
一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）
1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资
C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D P3 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。
2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的()A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B P4 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。
3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C P12 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。
4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理 资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B P17 解析：考查法律责任中经营违规责任。
5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 答案：C P23 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。
6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A P25 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。
7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。A.工程交付使用 B.竣工审计通过 C.工程价款结清 D.竣工验收合格 答案：D P31 解析：考查工程质量保修，常规考点。保修期自竣工验收合格之日起计算。
8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10 B.20 C.30 D.60 答案：B P37 解析：考查招标标中的几个时间期限，常规考点。如发售到截止、修改与澄清、异议、投诉等时间期限。
9.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的().A.2% B.5% C.10% D.20% 答案：D P44 解析：考查履约保证金，教材第一章和第六章均有改内容，常规考查。
10.根据《会同法》关于要约和承诺的说法，正确的是()A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.承诺的内容应当与要约的内容一致 C.要约邀请是合同成立的必经过程
D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人 答案：B P47 解析：考查合同订立的程序，近三年都出了题。合同订立，需要两个环节：要约和承诺。一要约一承诺合同就成立了。
11.根据《合同法》,执行改府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是()。
A.遇价格上涨时,按原价格执行:价格下降时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时,按照新价格执行:价格下降时,按照原价格执行 C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行 D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行丁 答案：A P52 解析：考查合同履行的特殊规则，常规考点，近两年都考过。在计价教材，合同条款等都有类似内容。
12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的改府投资项目,除特殊情况外,政府主管部门不再审批()。A.项目建议书 B.项目初步设计 C.项目开工报告 D.项目可行性研究报告 答案：C P64 解析：考查项目投资决策管理制度，每年都考。
13.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建槙(BIM)技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成()模型。A.6D B.5D C.4D D.3D 答案：B P71 解析：考查BIM的基本概念，这个应该是一个常识题，不看书也应该会，否则你怎么在行业混，你多么的孤陋寡闻。
14.建设工程采用平行承包模式的特点是()A.有利于缩短建设工期 B.不利于控制工程质量 C.业主组织管理简单 D.工程造价控制难度小 答案：A P78 解析：不同发包模式的特点，常规考查。总分包-平行的对比。我们学的每一个都有利于缩短工期。平行发包也有利于质量控制，但和总分包的原因是不一致的；总分包是增加了质量控制的环节，平行发包是由于“他控”。15.直线职能制组织结构的特点是()。A.信息传递路径较短 B.容易形成多头领导 C.各职能部门间横向联系强 D.各职能部门职责清楚 答案：D P82 解析：考查不同组织结构的特点，常规考查，15年刚刚考过。
16.下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是()A.计划项目表 B.建设资金平衡表 C.投资计划分表 D.设备平衡表 答案：C p85 解析：考查建设单位的计划体系，常规考查，一个是建设总进度计划的表格，二个是工程项目计划表格。
17.编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是()。A.工作项目工程量 B.最小劳动组合 C.人工产量定额 D.最小工作面 答案：D P95 解析：考查施工组织设计内容，常规考查。工作面决定了人数上限，劳动组合决定了人数的下限。
18.应用直方图法分析工程质量状况时,直方图出现折齿型分布的原因是()。A.数据分组不当或组距确定不当 B.少量材料不合格
C.短时间內工人操作不熟练 D.数据分类不当 答案：A P105 解析：考查项目目标控制的方法，常规考查。无非就是考查各种方法的作用、质 量控制方法动态的静态的、两个细节题（直方图不正常的类型、控制图不正常）。
19.下列流水施工参数中,属于时间参数的是()A.施工过程和流水步距 B.流水步距和流水节拍 C.施工段和流水强度 D.流水强度和工作面 答案：B
20.其工程有3个施工过程,分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为2、3、4、3天:4、2、3、5天:3、2、2、4天。则流水施工工期为()A.17 B.19 C.20 D.21 答案：D P115 解析：考查流水施工组织，最最基本的考查。非节奏流水施工工期的计算—大差法。
21.其工程双代号网络图如下图所示,存在的绘错误是()。
A.多个起点节点 B.多个终点节点 C.节点编号有误 D.存在循环回路 答案：A 解析：考查双代号网络图的绘制，常规考点。有两个起始节点。
22.工程网络计划中工作，D有两项紧后工作,最早开始时同分别为17和20，工作D的最开始时间为12,持续时间为3,则工作D的自由时差为()A.5 B.4 C.3 D.2 答案：D P123 解析：考查网络计划时间参数计算（概念），历年最简单的一次考题，何为自由时差——不影响紧后工作最早开始时间的机动时间。
23.工程网络计划资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符会优化目标。A.工作间逻辑关系 B.工作的持续时间
C.工作的开始时间和完成时间 D.工作的资源强度 答案：C 解析：考查网络计划的优化，通常是考查概念。
24.在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与现金流入现值1200万元等值的是()
答案：D 本资料由justdo唯一QQ/微信751210170整理
解析：考查等值的概念，常规考查，16年刚刚考过一道类似的题。
25.其企业前3年每年初借款1000万元,按年复利计息，年利率为8%,第5年末还款3000万元,剩余本在第8年末全面还清,则第8年末需还本付息（）万元。A.981.49 B.990.89 C.1270.83 D.1372.49 答案：D P152、P156 解析：考查现金流量图的绘制与等值计算，常规考点，除了15年没考，其余每年都考了。首先要画现金流量图，然后再计算。
26.其项借款,名义利率10%,计息周期为月,则有效利率是()A.8.33% B.10.38% C.10.47% D.10.52% 答案：C 解析：考查名义利率与有效利率，每年一题，也是最简单的一次考法。（1+10%/12）12-1=10.47%
27.*利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是()。A.不能全面反映资本的周转速度
B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量 C.不能反映投资回收之前的经济效果 D.不能反映回收全部投资所需要的时间 答案：B P173 解析：考查投资回收期，常规考查。能考的无非就是计算和缺点，缺点就常考的又是没有考虑整个计算期，最最基本的考查了。
28.投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的()的比值。
A.息税前利润与当期应付利息金额 B.息税前利润与当期应还本付息金额 C.税前利润与当期应付利息金额 D.税前利润与当期应还本付息金额 答案：A 解析：考查经济评价指标-偿债能力指标，常规考查，13/14年都曾经考过。
29.下列投资方安经济效果评价指标中,能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是()。A.投资收益率 B.净现值率 C.投资回收期 D.內部收益率 答案：D 解析：考查经济评价指标-内部收益率指标，常规考查，理解内部收益率的经济含义，反应的是占用的尚未回收资金的获利能力，看好教材上的例题4.2.1即可明白。
30.对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案,在进行比选时常用()替代净现值。A.增量投资 B.费用现值 C.年折算费用 D.净现值率 答案：B 解析：考查互斥方案的评价方法-净现值法（当只有现金流出的话，即费用现值法），常规考查。
31.关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是()A.敏感性分析只适用于财务评价 B.风险分析只适用于国民经济评价 C.盈亏平衡分析只适用于财务评价 D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价 答案：C 解析：考查不确定性分析和风险分析，常规考查。盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险分析可同时用于财务评价和国民经济评价。32.下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是()A.因素分析法 B.强制确定法 C.重点选择法 D.百分比分析法 答案：B 解析：考查价值工程对象选择的方法，常规考查，12年考过同样的一个题。
33.按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是()。A.功能评价 B.功能定义 C.方案评价 D.方案创造 答案：A 解析：考查价值工程的工作程序，常规考查。首先要排除CD，都整理后的事了，肯定早就定义了。只能选A。
34.价值工程活动中,方案评价阶段的工作顺序是()A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价 B.综合评价一技术评价和经济评价一社会评价 C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价 D.经济评价一技术评价和社会评价一综合评价 答案：C 解析：考查价值工程中方案创造与平均。先排除AB，不能上来就综合。然后再想想评标怎么评来，不都是先技术后经济吗？！
35.工程寿命周期成本分析评价中,可用来估算费用的方法是()。A.构成比率法 B.因素分析法 C.挣值分析法 D.参数估算法 答案：D 解析：考查寿命周期成本估算的方法，14年考过。今年出的比较简单，记不住 也可以用排除法，去掉ABC。
36.根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》,对于保障性住房和普通商品住房项目,项目资本金占项目总投资的最低比例是()A.20% B.25% C.30% D.35% 答案：A 解析：考查项目资本金制度-资本金的比例，偶尔会考一次。
37.根据《外商投资产业指导目录》,必须由中方控股的项目是()A.综合建筑项目 B.综合水利枢纽项目 C.超大型公共建设项 D.农业深加工项目 答案：B P222 解析：考查项目资本金制度中的项目资本金的比例等规定，该内容不经常考查，偶尔考。本题可以根据常识判断，中国人说了算的项目，肯定是关系国计民生的项目。38.与发行债券相比，而是发行优先股的特点是()A.融资成本较高 E.股东拥有公司控制杈 C.股息不固定 D.股利可在税前扣除 答案：A P225 解析：考查债券、优先股、普通股三种融资方式的共同点和不同点，经常考，16年也考过。理解了就会，不理解白搭。
39.项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金,用来比较选择追加筹资方案的重要依据是()。A.个别资金成本 B.综合资金成本 C.组合资会成本 D.边际资金成本 答案：D P231 解析：考查资金成本的作用，16年刚刚考过，理解的考点。
40.其公司力新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%,发行价格为2300万元,公司所得税为25%,则发行债券,而的成本率为()A.7.83% B.8.33% C.9.57% D.11.10% 答案：B P234 解析：考查资金成本的计算，就两个最常考的：优先股和债券。一定要理解，千万不要记公式。
41.为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是()。A.进入市场的利率走向 B.借款人对于融资风险的态度 C.项目现金流量的特征 D.资金筹集难易程度 答案：C P237 解析：考查资本结构-债务资金结构-利率结构；不经常考。说简单一点就是收入的状况对利率结构起决定性作用，如每年收入比较稳定，可以考虑采用固定利率。
42.下列项目融资工作中属于融资决策分忻阶段的是（）A.评价项目风险因素 B.进行项目可行性研究 C.分析项目融资结构 D.选择项目融资方式 答案：D P243 解析：考查项目融资程序，常规考点，近三年都出了题。
43.下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是()A.TOT B.BT C.BOT D.PFI 答案：A P245 解析：考查不同项目融资方式的概念、特点。本题考TOT的概念，是历年最简单的考查方式。
44.PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是()A.适用领域 B.融资本质 C.承担风险 D.合同类型 答案：B 解析：考查不同项目融资方式的概念、特点。本题考PFI与BOT的比较，多次考过。今年是最基本的一次考试，本质上是考的项目融资的特点，不管BOT、TOT、PFI都是项目融资，都是以项目本身资产及未来是收益作为保证来融资的。所以，选B。
45.为确保政府财政承受能力,每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一股公共预算支出的比例,应当不超过()。A.20% B.15% C.10% D.5% 答案：C P254 解析：考查PPP模式，新增内容，一般都会讲到这个数10%，不难。
46.企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业,减按()的税率征收企业所得稅。A.5% B.10% C.15% D.20% 答案：D 解析：考查所得税计税依据和税率，常规考查，13年考过同样一个题目。企业所得税实行 25% 的比例税率。对于非居民企业取得的应税所得额，适用税率为 20%。本资料由justdo唯一QQ/微信751210170整理符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。
47.我囯城镇土地使用税采用的税率是()A.定额税率 B.超率累进税率 C.幅度税率 D.差别比例税率 答案：A 解析：考查城镇土地使用税的计税依据和税率。城镇土地使用税采用定额税率。按大、中、小城市和县城、建制镇和工矿区分别规定每平方米土地使用税年应纳税额。具体标准为:①大城市1.5 元至 30 元;②中等城市1.2 元至 24 元;③小城市 O.9 元至 18 元;④县城、建制镇和工矿区 O.6 元至 12 元。
48.根据《关于工伤保险率问题的通知》,建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的()A.120% B.150% C.180% D.200% 答案：B 解析：考查工伤保险费率。用人单位属于二、三类行业的，费率实行浮动。用人单位的初次缴费费率，按行业基准费率确定，以后由统筹地区社会保险经办机构根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率、职业病危害程度等因素，1~3 年浮动一次。在行业基准费率的基础上，可上下各浮动两档:上浮第一档到本行业基准费率的 120%，上浮第二档到本行业基准费率的 150%，下浮第一档到本行业基准费率的 80%，下浮第二档到本行业基准费率的 50%。费率浮动的具体办法由各统筹地区劳动保障行政部门会同财政、卫生、安全监管部门制定。
49.工程项目经济评价包括财务分析和经济分析,其中财务分析采用的标准和参数是()。
A.市场利率和净收益 B.社会折现率和净收益 C.市场利率和净利润 D.社会折现率和净利润 答案：C 解析：考查财务分析与经济分析的联系与区别，常规考查，几乎每年都考。两种分析采用的评价标准和参数不同。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。
50.对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时,应以营业收入抵补下列支出；①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金 A.①②③④ B.①③②④ C.③①②④ D.①③④② 答案：B 解析：考查工程项目财务评价-非经营性项目财务分析。收入补偿费用的顺序应为:补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。
51.施工图预算审查方法中，审查速度快但审重精度较差的是()A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.全面审查法 答案：C 解析：考查施工图预算审查的方法，常规考查。分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度;缺点是审查的精度较差。
52.下列不同计价方式的合同中,建设单位最难控制工程造价的是()A.成本加百分比酬金合同 B.单价全同
C.目标成本加奖罚合同 D.总价合同 答案：A 解析：考查合同计价方式，常规考查，13/14/15年考过。
53.关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法,正确的是()。A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标 B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同 C.通用合同条款只适用于单价合同 D.通用合同条款只适用于总价合同 答案：B 解析：考查《标准施工招标文件》。首先应排除A。该合同条款适用于总价也适用于单价。
54.根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的,除专用合同条款另有约定外,争议评组应在()內做出书面评审意见。A.收到争议评审申请请报告后28天 B.收到被申请人答辩报告后28天 C.争议调查会结束后14天 D.收到合同双方报告后14天 答案：C P316 解析：考查《标准施工招标文件》争议评审组。除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，做出书面评审意见，并说明理由。
55.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人按约
定提交的最终竣工结算资料的()天内，结清竣工结算款项。A.14 B.15 C.28 D.30 答案：D P320 解析：考查《建设项目工程总承包合同（示范文本）》竣工结算。发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的30 日内，结清竣工结算的款项。
56.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，给指定分包商的付款应从()中开支。A.暂定金额 B.暂估价 C.分包管理费 D.应分摊费用 答案：A P323 解析：考查FIDIC《土木工程施工合同条件》指定分包。为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内开支。
57.某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为()元。A.2250 B.1800 C.1500 D.900 答案：D P341 解析：考查折旧的计算。年数总和=1+2+3+4=10年
第4年折旧额=（10000-1000）×1/10=900
58.下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是()。A.项目施工成本降低率 B.目标总成本降低率
C.施工责任目标成本实际降低率 D.施工计划成本实际降低率
答案：A P346 解析：考查成本考核指标，16年考过。
59.其工程施工至2016年12月底,已完工程计划用2000万元,拟完工程计划费用2500万元,已完工程实际用为1800万元,则此时该工程的费用绩效指数CPI为()。A.0.8 B.0.9 C.1.11 D.1.25 答案：C P351 解析：考查工程费用的动态监控（赢得值法），常规考查。只要会三个参数，就可以做对该题，不需要记忆谁减去谁，或谁除以谁。三个参数：
拟完工工程计划费用（2500）已完工程计划费用（2000）已完工程实际费用（1800）2000/1800=1.11
60.下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是()A.时标网络图和曲线法 B.曲线法和控制图法 C.排列图法和时标网络图法 D.控制图法和表格法 答案：A 解析：考查偏差分析的方法。也可用排除法做，控制图、排列图都属于质量控制的方法。所以，选A。当然，也可以直接选A。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)61.为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在()阶段。A.施工招标 B.施工 C.策划决策
D.设计 E.竣工验收 答案：CD P6 解析：考查工程造价管理的基本原则。非常简单的考点，经常考，16年也考了。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。
62.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业的资质标准有()A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上 B.注册造价工程师不少于10人 C.企业注册资本不少于200万人
D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人 E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% 答案：ABE P13 解析：考查造价咨询企业资质等级标准。注册资本不少于100万，C不对。专职人员不少于20人，D不对。
63.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()A.专项施工方案安全验算论证 B.施工安全防护用具的采购 C.安全施工措施的落实 D.安全生产条件的改善 E.施工安全防护设施的更新 答案：BCDE P33 解析：考查《建设工程安全生产管理条例》安全生产管理费用的规定，15年考过。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
64.根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C.采用两阶段招标的，投标应在第一阶段提交投标保证金 D.招标人不得挪用投标保证金
E.招标人最迟应在签订书面合同时同时退还投标保证金 答案：ABD P41 解析：考查《招标投标实施条例》投标保证金的规定。技标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出。
65.根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指()的合同。A.恶意串通损害国家利益 B.恶意串通损害集体利益 C.因重大误解订立
D.因重大过失造成对方财产损失 E.订立合同时显失公平答案：CE P51 解析：考查合同的效力。其他选项属于无效。
合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有: 1)因重大误解订立的;2)在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
66.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的有()A.砌体结构工程 B.智能建筑工程 C.建筑节能工程 D.土方回填工程 E.装饰装修工程 答案：BCE P60 解析：考查分部工程与分项工程。每年一题。
67.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有()A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系 B.相邻施工过程的流水步距相等 C.专业工作队数等于施工过程数 D.各专业工作队在施工段上可连续工作 E.施工段之间可能有空闲时间 答案：BD P111-115 解析：考查流水施工组织的特点，每年都考。
68.在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小 B.自由时差为零 C.总时差最小 D.持续时间最长
E.时标网络计划中没有波形线 答案：AC P122-133 解析：考查关键工作的概念。A和C是一个意思。E选项没有波形线并不意味着总时差最小。
69.某工程双代号时标网络计划如下图所示，第8周末进行实际进度检查的结果如图中实际进度前锋线所示，则正确的结论有()A.工作D拖后2周，不影响工期 B.工作E拖后3周，不影响工期 C.工作F拖后2周，不影响紧后工作 D.总工期预计会延长2周 E.工作H的进度不会受影响 答案：BCD P137 解析：考查网络计划执行中的控制。核心两个事：时标网络计划会计算；前锋线会看。
70.工程项目风险管理中，可用来识别风险的方法()A.敏感性分析法 B.财务报表法 C.头脑风暴法
D.计划评审技术法 E.流程图法 答案：BCE P142 解析：考查风险识别的方法。主要有专家调查法（头脑风暴、德尔菲法、访谈法）、财务报表法、初始风险清单法、流程图法、风险调查法等。（16年考风险评价方法）
71.下列影响因素中,属于确定基准收益率基础因素的有()A.资金成本 B.投资风险 C.周转速度 D.机会成本 E.通货膨胀 答案：AD P175 解析：考查基准收益率的确定，经常考，与16年考的一样。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础。
72.下列评价方法中,用于互斥投资方案静态分析评价的有()A.增量投资内部收益率法 B.增量投资收益率法 C.增量投资回收期法 D.净年值法 E.年折算用法 答案：BCE P182 解析：考查互斥方案的平均方法，常规考法，考归类。AD属于动态的方法。
73.价值工程活动中,按功能的重要程度不同，产品的功能可分为()。A.基本功能 B.必要功能 C.辅助功能 D.过剩功能 E.不是功能 答案：AC P200 解析：考查功能分类，常规考点。
74.既有法人作为项目法人等措施项目资金时。属于既有法人外部资金来源的有()A.企业增资扩股 B.企业资金变现 C.企业产权转让 D.企业发行债券 E.企业发型优先股股票 答案：AE P225 解析：考查项目资金筹措渠道与方式，常规考查。靠归类，讲课时都给大家归过类。D属于债务融资，不属于项目资本金融资方式。
75.与传统融资方式相比较,项目融资的特点有()。A.信用结构多样化 B.融资成本较高 C.可以利用税务优势 D.风险种类少
E.属于公司负债性融资 答案：ABC P239 解析：考查项目融资的特点，常规考查，每年都考。
76.对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有()A.运营收入增长潜力 B.潜在竞争程度 C.项目建设规模 D.政府机构能力 E.风险识别与分配 答案：BDE P251 解析：定性评价指标包括全寿命期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充评价指标。补充评价指标包括:项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全寿命期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。
77.下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有()A.工程项目组织策划 B.工程项目定位策划 C.工程项目目标策划 D.工程项目融资策划 E.工程项目功能策划 答案：ACD P278 解析：考查工程项目策划，每年都考。定位策划、功能策划属于构思策划。
78.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有()A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用 B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用
C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用 D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用 E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用 答案：AB P310-314 解析：考查《标准施工招标文件》中双方的责任与义务。A监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。C选项由发包人承担，还可以索赔工期和利润。D重新剥离检查，结果合格，由发包人承担费用。E除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
79.施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有()A.工程内容说明不清楚的项目 B.暂定项目中必定要施工的不分标项目
C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目 D.综合单价分析表中的材料费项目 E.预计开工后工程量会减少的项目 答案：BC 解析：考查投标报价技巧。A选项不能确定报高还是报低。C选项包干部分一般要报高。D选项一般要保低。E选项报低。
80.关于工程竣工结算的说法，正确的有()A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算
B.工程竣工结算均有总承包单位编制
C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性
D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性 E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度 答案：CDE P355-356 解析：考查工程价款竣工结算审查，与13年的题目类似。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算，所以A不对。单项工程竣工结算、工程项目竣工总结算由总承包单位编制，建设单位可直接进行审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。所以B不对。
第五篇：2012年监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析
2012年监理工程师《案例分析》考试真题答案及解析
本试卷均为案例分析题(共6题，每题20分)。要求分析合理、结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。
试题一(20分)
某实施监理的工程，监理合同履行过程中发生以下事件。事件1：监理规划中明确的部分工作如下：(1)论证工程项目总投资目标；(2)制订施工阶段资金使用计划；
(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划；(4)审查确认施工分包单位；
(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明；(6)协助建设单位确定招标控制价；(7)计量已完工程；(8)验收隐蔽工程；(9)审核工程索赔费用；
(10)审核施工单位提交的工程结算书；(11)参与工程竣工验收；(12)办理工程竣工备案。
事件2：建设单位提出要求：总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。
事件3：项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料。
事件4：专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向施工单位发出监理工程师通知单。【问题】
1．针对事件1中所列的工作，分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作，哪些属于施工阶段质量控制工作；对不属于施工阶段投资、质量控制工作的，分别说明理由。2．指出事件2中建设单位所提要求的不妥之处，写出正确做法。
3．事件3中，根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的哪些内容? 4．事件4中，监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求? 参考答案及解析
/ 12 1． 属于施工阶段投资控制工作的有：(2)、(7)、(9)、(10)。
属于施工阶段质量控制工作的有：(4)、(5)、(8)。第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作。第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作。第(6)项工作属于施工招标阶段的工作。第(11)、(12)项工作属于工程竣工阶段的工作。2．事件2中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：总监理工程师应主持召开第一次工地会议。正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。(2)不妥之处：总监理工程师主持召开所有专业性监理会议。
正确做法：可根据需要，分别由总监理工程师或专业监理工程师召开专业性监理会议。(3)不妥之处：总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。
正确做法：监理实施细则由专业监理工程师编写，经总监理工程师批准。(4)不妥之处：总监理工程师负责工程计量。
正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。
3．根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的以下内容。
(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。(2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。
(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。(4)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。(5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。4．“监理工程师通知单”应对施工单位提出下列要求：(1)指令施工单位停止使用该起重机械；
(2)必须由具有相应资质的单位承担安装工作，并出具自检合格证明，办理验收手续并签字；
(3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。
2． 试题二(20分)
3． 某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同，合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位 2 / 12 执行。
事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。
事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由，拒绝变更基础工程价款。
事件4：工程竣工验收前，项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328--2001)的要求整理、归档资料，其中包括：(1)工程开工审批表；(2)图纸会审会议纪要；(3)分包单位资格材料；
(4)工程质量事故报告及处理意见；(5)工程费用索赔报告。【问题】
1．分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。
2．事件2中，总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确?分别说明理由。在发出整改通知后，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施? 3．事件3中，总监理工程师的做法是否正确?说明理由。
4．事件4中所列资料，哪些应向建设单位移交，哪些不移交?哪些由监理单位保存，哪些 不保存? 参考答案及解析
1． 事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序如下。
(1)总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系。
(2)建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
(3)设计变更的正确处理程序：①总监理工程师报建设单位；②建设单位联系设计单位；③设计单位修改施工图并签署设计变更文件；④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构；⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。2．(1)向甲施工单位发出整改通知正确。
理由：甲施工单位属于总承包单位，建设单位与甲施工单位之间存在合同关系，总监理工程师的所有指令均发给总承包单位。(2)向乙施工单位发出整改通知不正确。
/ 12 理由：因乙施工单位是分包单位，乙施工单位和建设单位没有合同关系。
(3)应采取的措施：总监理工程师应下达“工程暂停令”，要求承包单位停工整改；整改完毕后经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署“工程复工报审表”。3．总监理工程师的做法正确。
理由：根据有关规定，承包人应在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
4．向建设单位移交的资料包括：(1)、(3)、(4)、(5)。不需要向建设单位移交的资料是：(2)。
由监理单位保存的资料包括：(1)、(2)、(4)、(5)。不需要监理单位保存的资料是：(3)。
2． 试题三(20分)
3． 某工程，监理单位承担其中A、B、C三个施工标段的监理任务。A标段施工由甲施工单位承担，B、C标段施工由乙施工单位承担。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：A标段基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向甲施工单位下达工程暂停令，经调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。事件2：建设单位负责供应的一批钢材运抵A标段现场后，项目监理机构查验了该批钢材的质量证明文件，并按规定进行了抽检。
事件3：B、C两个标段5、6、7三个月混凝土试块抗压强度统计数据的直方图如图3-1所示。
事件4：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，临时由甲施工单位的安全生产管理人员兼管
8、C标段现场安全。
事件5：C标段工程设计中采用隔震抗震新技术，为此，项目监理机构组织了设计技术交底会。针对该项新技术，乙施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。【问题】
/ 12 1．针对事件1，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。2．事件2中，项目监理机构应查验钢材的哪些质量证明文件? 3．针对事件3，指出5、6、7三个月的直方图分别属于哪种类型，并分别说明其形成原因。
4．事件4中，专业监理工程师应如何处理所发现的情况? 5．事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当?针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。参考答案及解析
1．项目监理机构处理基础工程质量事故的程序如下。
(1)工程质量事故发生后，总监理工程师签发“工程暂停令”，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序的施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。
(2)监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。
(3)当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。
(4)技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制订详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理进行监理，技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。
(5)对施工单位完工自检后的报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归档。(6)签发“工程复工令”，恢复正常施工。
2．项目监理机构应查验钢材的质量证明文件有：钢材的出厂合格证、厂家质量检验报告或施工单位现场复验报告等。3．(1)5月份的直方图属于孤岛型。
形成原因：由于原材料发生变化，或者他人顶班作业造成的。(2)6月份的直方图属于双峰型。
形成原因：由于用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在 5 / 12 一起整理产生的。
(3)7月份的直方图属于绝壁型。
形成原因：由于数据收集不正常，可能有意识地去掉了下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。
4．事件4中，专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位的专职安全生产管理人员离岗，应报告总监理工程师，同时签发监理工程师通知单，要求乙施工单位安排专职安全生产管理人员上岗。
5．项目监理机构组织设计技术交底会不妥，应由建设单位组织召开设计交底会，设计单位、施工单位、监理单位参加。
项目监理机构对乙施工单位拟采用新工艺的处理程序：专业监理工程师应要求乙施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。
试题四(20分)
某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接收并审核批准了该方案。
事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成了损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元；
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元；(3)施工机具损坏损失l2万元；
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元；(5)工程清理、修复费用3．5万元。
事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。【问题】
/ 12 1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
3．逐项分析事件3中的经济损失是否应补偿给甲施工单位，分别说明理由。项目监理机构应批准的补偿金额为多少万元? 4．指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。参考答案及解析
1．事件1中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。
(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。
正确做法：乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。
(2)不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。
正确做法：根据《建设安全生产管理条例》规定，深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。
(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
/ 12(5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。
项目监理机构应批准的补偿金额＝26＋3．5＝29．5(万元)。4．事件4中的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。
(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。
正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。
(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。1．事件1中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。
(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。2．事件2中专业监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位提交的深基坑支护专项施工方案。
正确做法：乙施工单位作为分包单位，其编制的深基坑支护专项施工方案应经甲施工单位(施工总承包单位)报送项目监理机构。因此，专业监理工程师应接收甲施工单位提交的专项施工方案。
(2)不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。
正确做法：根据《建设安全生产管理条例》规定，深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3．(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力造成工程本身的损 8 / 12 失，由建设单位承担。
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。
(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6万元的经济损失不应补偿给施工单位，因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
(5)工程清理、修复费用3．5万元的经济损失应补偿给施工单位，因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。
项目监理机构应批准的补偿金额＝26＋3．5＝29．5(万元)。4．事件4中的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。
(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。
正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。
(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。参考答案及解析
1．(1)建设单位做法的不妥之处：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。
理由：《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。
(2)甲施工单位做法的不妥之处：甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。理由：甲施工单位选定乙分包单位后，应向监理工程师提交“分包单位资质报审表”。(3)甲施工单位提交的乙施工单位分包资格材料还应包括：特殊行业施工许可证、国外(境外)9 / 12 企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
2．B分部工程第1个月应获得的工程价款＝500/(75/30)＝200(万元)。B分部工程第2个月应获得的工程价款＝500/(75/15)＋8＝108(万元)。
B分部工程第3个月应获得的工程价款＝500/(75/30)＋(560一500)＋3＝263(万元)。B分部工程的最终合同价款为：200＋108＋263＝571(万元)。
3．(1)乙施工单位做法的不妥之处：乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。正确做法：乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请，甲施工单位再向项目监理机构提出工程延期的申请。
(2)B分部工程的实际工期是90天。
4．(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响：使F分部工程进度推迟了10天。理由：工作B为工作F的紧前工作，工作B的持续时间拖延了15天，但其自由时差为5天，就使F分部工程进度推迟了10天。
(2)B分部工程修改设计对工程总工期的影响：使总工期延长10天。
理由：由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10天，而工作F属于关键工作，就使总工期相应延长了10天。
5．项目监理机构对事件4的处理程序如下。(1)下达“工程暂停令”。(2)对丙施工单位资质进行审查。
(3)如果丙施工单位资质合格，签发“工程复工令”。
(4)如果丙施工单位资质不合格，要求甲施工单位撤换分包单位。
试题六(20分)
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定：
(1)合同工期为130 d；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5 000 X,/d。(2)按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003]206号)规定，以直接费为计算基础的工料单价法进行计价，间接费率为15％，利润率为5％，综合计税系数为3．41％。(3)部分工料机单价如下：人工费60元/工日，窝工补偿30元/工日；挖掘机租赁费900元/d；自有塔吊设备使用费l 200元/台班，闲置补偿费800元/台班。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图6—1所示(时间单位：d；箭线下方数 10 / 12 字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速进展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因4吏：r-作C持续时间延长5 d的概率是l5％，使工作D持续时间延长l2 d的概率是20％，使工作G持续时间延长lo d的概率是5％。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5 d，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18 000元、相应的措施费7 000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。【问题】
1．事件1中，应如何调整工作进度安排?调整后的总工期是多少? 2．事件2中，直接导致总工期延误5 d的风险事件有哪些?说明理由。仅考虑直接导致总工期延误的风险事件，施工单位的风险量(以费用形式表示)是多少? 3．事件3中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少?说明理由。4．事件4中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少?说明理由。参考答案及解析
1．对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图6—2所示。
/ 12
调整后的总工期是130天。
2．(1)直接导致总工期延误5天的风险事件有：工作C的持续时间延长。
理由：工作C为关键工作，其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天；工作D的总时差为20天，其持续时间延长12天，不会影响总工期；工作G的总时差为20天，其持续时间延长10天，不会影响总工期。
(2)以费用形式表示的施工单位的风险量＝(5×5000＋5×900＋5×800/(60－20)×30)×15%＝4875(元)。
3．(1)项目监理机构应批准的变更价款为49947．03元。
应补偿的变更价款＝(150×60＋5×1200＋18000＋7000)×(1＋15%)×(1＋5%)×(1＋3．41%)＝49947．03(元)。
(2)项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，则应给予补偿。4．项目监理机构应批准的窝工补偿费为3900元。
理由：工作G的窝工补偿费＝30×5×120/(110—90)＝900(元)。工作H的窝工补偿费＝30×5×800/(130－90)＝3000(元)。项目监理机构应批准的窝工补偿费＝900＋3000＝3900(元)。
/ 12
点击咨询 