第一篇：2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(9) 多选
http://club.topsage.com 大家论坛
2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(9)多选
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)第71题 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（）。A．甲某，高等院校副教授 B．乙某，投标人的独立董事
C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册 D．丁某，高级工程师}曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E．戊某，某中介公司高级经济师
【正确答案】： D,E
第72题
某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2010年4月1日确定某承包单位为中标人,并当日向其发出中标通知书，根据招标投标法的有关规定，下列说法错误的有（）。A．中标通知书就是正式的合同
B．双方应在2010年4月15日前订立书面合同 C．双方应在2010年4月30日前订立书面合同
D．建设单位应在2010年4-月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 E．建设单位应在2010年4月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
【正确答案】： A,B,D
第73题 买卖合同具有的法律特征包括（）。A．买卖合同是一种转移财产所有权的 B．买卖合同是有偿合同 C．买卖合同是双务合同
D．买卖合同是转移收益权的合同 E．买卖合同是诺成合同
【正确答案】： A,B,C,E
第74题 提出工伤认定申请应当提交的材料有（）。A．职业病诊断鉴定书
B．与用人单位存在劳动关系的证明材料 C．劳动能力鉴定书 D．医疗诊断证明 E．工伤认定申请袁
【正确答案】： A,B,D,E http://club.topsage.com 大家论坛
第75题 属于国家所有的可移动文物范围包括（）。A．中国境内出土的文物，国家另有规定的除外 B．祖传文物
C．国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物 D．国家征集、购买的文物
E．公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物
【正确答案】： A,C,D,E
第76题
开工报告审查的内容主要包括（）。A．资金到位情况 B．投资项目市场预测
C．设计图纸是否满足施工要求
D．现场条件是否具备“三通一平”的要求 E．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
【正确答案】： A,B,C,D
第77题 《循环经济促进法》规定，国家鼓励和支持使用再生水。企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率。《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水做出规定。关于非传统水源利用的表述，正确的是（）。A．优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护
B．处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水
C．现场机具、设备，车辆冲洗、喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水
D．大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位
E．力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于40%
【正确答案】： A,B,C,D
第78题 可以质押的权利包括（）。A．汇票、支票
B．债券、存款单、仓单 C．提单、本票
D．依法可以转让的股份、股票 E．著作权中的人身权 http://club.topsage.com 大家论坛
【正确答案】： A,B,C,D
第79题
《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位、设计单位有（）行为的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款。
A．分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的 B．未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的 C．未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的
D．未按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的
E．采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建设的
【正确答案】： D,E
第80题 依照《立法法》的规定，（）只能制定法律。A．国家主权的事项 B．诉讼和仲裁制度
C．属于地方性事务需要制定地方性法规的事项
D．对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚
E．各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权
【正确答案】： A,B,D,E
第81题
工程监理单位的义务包括（）。A．依法承担工程监理业务
B．对有隶属关系或其他利害关系的回避 C．依法参与建设工程质量事故分析 D．依法对设计文件进行技术交底 E．依法规范设计对建筑材料等的选用
【正确答案】： A,B
第82题 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年。该工程于2009年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。A．地基基础工程和主体结构工程，为50年 B．屋面防水工程，为10年 C．卫生间、厨房，为3年 http://club.topsage.com 大家论坛
D．电气管线、给水排水管道、装修工程，为1年
E．供热系统自2009年12月15日起到2011年3月15日止
【正确答案】： A,B,E
第83题 对收益权的表述中，正确的有（）。
A．收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能 B．收益权本身是一项复合的权能，且使用权并包括收益权
C．收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起 D．某些情况下所有人并不行使对物的使用权，但仍可以享有对物的收益权
E．原物新增的经济价值，包括由原物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润
【正确答案】： A,C,D,E
第84题 按照《招标投标法》的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。
A．施工单项合同估算价150万元人民币
B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C．监理合同单项合同估算价150万元人民币
D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币
【正确答案】： A,E
第85题 施工企业安全生产责任制的内容一般包括()。A．责任档案
B．责任人(岗位)职责范围和内容 C．问责与奖惩措施 D．责任评价与考核办法 E．投入保障制度
【正确答案】： A,B,C,D
第86题 施工作业人员主要应当履行的安全生产义务包括（）。A．守法遵章的义务
B．接受安全生产教育培训的义务 C．安全事故隐患报告的义务
D．正确使用安全防护用具的义务 E．接受消防安全教育培训的义务 http://club.topsage.com 大家论坛
【正确答案】： A,B,C,D
第87题 地役权合同条款一般包括（）。A．合同的公证机关
B．供役地和需役地的位置 C．利用目的和方法 D．利用期限
E．费用及其支付方式
【正确答案】： B,C,D,E
第88题 因工伤发生的（），按照国家规定从工伤保险基金中支付。A．1至3级伤残职工按年领取的伤残津贴 B．到统筹地区以外就医的交通食宿费 C．安装配置伤残辅助器具所需费用
D．终止或者解除劳动、聘用合同时，应当享受的一次性工伤医疗补助金 E．劳动能力鉴定费
【正确答案】： B,C,D,E
第89题 申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料有（）。
A．投资方编制或者认可的可行性研究报告
B．投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书 C．企业名称预先核准通知书
D．投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明
E．经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表
【正确答案】： A,B,C,D
第90题 中央管理的上市公司的综合应急预案和专项应急预案，报（）备案。A．国务院国有资产监督管理部门 B．国务院安全生产监督管理部门 C．国务院有关主管部门 D．国务院
E．省级人民政府安全生产监督部门
【正确答案】： A,B,C http://club.topsage.com 大家论坛
第91题
《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑施工总承包资质序列企业应满足的条件有（）。A．特级资质不少于6人 B．一级资质不少于4人 C．一级资质不少于3人
D．二级和二级以下资质企业不少于3人 E．二级和二级以下资质企业不少于2人
【正确答案】： A,B,D
第92题 某建设项目招标，评标委员会由2位招标人代表和3名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有（）。
A．减少1名招标人代表，专家不再增加
B．减少1名招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取1名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取2名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取3名专家
【正确答案】： B,D
第93题
在建设工程中常见的知识产权主要是（）和其他科技成果。A．发现权 B．专利权 C．商标权 D．著作权 E．发明权
【正确答案】： B,C,D,E
第94题
根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件（），由评标委员会初审后按废标处理。
A．无单位盖章并无法定代表人或法定代袁人授权的代理人签字或盖章的 B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 C．未按招标文件要求密封的
D．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 http://club.topsage.com 大家论坛
【正确答案】： A,B,D,E
第95题 在()情形下，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A．需要临时占用规划批准范围以外场地的
B．可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的 C．需要临时停水、停电、中断道路交通的 D．需要进行爆破作业的 E．需要进行抹灰作业的
【正确答案】： A,B,C,D
第96题
保证合同应当包括的内容有（）。A．被保证的主债权种类、数额 B．债务人履行债务的期限 C．保证人的固定住所 D．保证担保的范围 E．保证的期间
【正确答案】： A,B,D,E
第97题 建设工程债的常见种类有（）。A．施工合同债 B．无因管理之债 C．买卖合同债 D．不当得利之债 E．侵权之债
【正确答案】： A,C,E
第98题 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标文件的内容一般包括（A．合同主要条款 B．评标标准和方法 C．招标邀请书 D．招标人须知
E．采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单
【正确答案】： A,B,E。）http://club.topsage.com 大家论坛
第99题
开工及（）直接决定了工期天数。A．开工日期 B．工程暂停施工 C．工期顺延 D．竣工日期
E．施工单位的资质
【正确答案】： A,B,C,D
第100题
根据《合同法》的规定，下列属于口头形式合同具有的特点是（A．直接 B．简便 C．快速
D．内容明确 E．有据可查
【正确答案】： A,B,C）。
第二篇：2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(7)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷(7)总分：130分
及格：78分
考试时间：180分
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是（）。
A.行政诉讼的被告与原告是恒定的
B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份
C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能
D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议
(2)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。
A.1 B.2 C.3 D.4
(3)《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（）。
A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请 B.固体废物移出地的省、自治区．直辖市人民政府提出申请
C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请 D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请
(4)实行施工总承包的，由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
A.监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位
(5)甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为（）万元。
A.700 B.350 C.600 D.650 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(6)根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列工程质量检测单位的资质和检测的叙述中，不正确的是（）。
A.按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 B.检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告 C.检测机构可以转包检测业务
D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
(7)依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.10 B.15 C.20 D.30
(8)为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间最短应当不少于（）个工作日。
A.2 B.5 C.7 D.10
(9)行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。A.15 B.30 C.45 D.60
(10)有关项目经理部的表述，有误的是（）。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织 B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构 C.项目经理部具有法人资格
D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子
(11)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故每级上报的时间不得超过（）h。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
A.1 B.2 C.3 D.4
(12)下列选项中，（）是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。
A.专属管辖 B.地域管辖 C.指定管辖 D.级别管辖
(13)《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但一些特殊情况除外，下列不属于其特殊情况的是（）。
A.抢修作业 B.抢险作业
C.生产工艺上的要求 D.施工进程的要求
(14)王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意 B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
(15)某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年4月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复，则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。
A.2008年4月1日 B.2008年8月1日 C.2010年4月1日 D.2010年8月1日
(16)某招标人于2011年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2011年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2011年5月10日 B.2011年5月15日
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
C.2011年5月20日 D.2011年5月30日
(17)根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是（）。
A.12岁的小学生甲自己决定购买一款新式旅行包 B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案 C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同 D.公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙
(18)某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是（）。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B.投标人购买招标文件，属要约行为 C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
(19)按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，一级企业的总工程师具有10年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称，总会计师具有（）职称。
A.初级会计 B.中级会计 C.高级会计 D.注册会计
(20)施工单位应当按照归档要求制定统一目录，如果有专业分包工程的，最后应由（）进行审核、汇总。
A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.监理单住
(21)对建设用地使用权的表述中，有误的是（）。
A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上 B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地
C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利 D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(22)施工单位的应急预案经评审后，由（）签署公布。
A.建设单位
B.施工单位技术人员 C.评审专家
D.施工单位主要负责人
(23)承包人在工期可以顺延的情况发生后（）d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A.5 B.7 C.10 D.14
(24)如果是由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，其产生的费用要由（）承担。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理工程师
D.施工单位和建设单位
(25)不动产的转让登记，由（）的登记机构办理。
A.转让人所在地 B.不动产所在地 C.受让人所在地
D.转让双方协商达成一致
(26)某招标人于2011年4月1日向中标人发出了通知书，双方于2011年4月15日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在（）前退还其他投标人的投标保证金。
A.2011年4月5日 B.2011年4月20日 C.2011年4月25日 D.2011年5月1日
(27)涉及铁路、交通、水利、信息产业、民航等方面的建筑业企业资质，由国务院建设主管部门送国务院有关部门审核，国务院有关部门在（）日内审核完毕，并将审核意见送国务院建设主管部门。
A.10 B.20 C.30 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.60
(28)下列选项中，租赁合同具有的法律特征不包括（）。
A.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同 B.租赁合同是诺成合同 C.租赁合同是要式合同
D.租赁合同是双务、有偿合同
(29)A、B、c三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的是（）。
A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
(30)《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。
A.2 B.3 C.4 D.6
(31)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用部门规章的，应当提请（）裁决。
A.国务院有关部门 B.省级人民政府 C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
(32)根据《劳动合同法》的规定，经济补偿标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付（）个月工资的标准向劳动者支付。
A.1 B.3 C.6 D.12
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(33)关于工程建设地方标准的实施，下列表述正确的是（）。
A.工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，也不可作为强制性条文
B.在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施 C.工程建设地方标准应报省、自治区、直辖市建设行政主管部门备案
D.对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当强制废止
(34)认证是正确认定案件事实的前提和基础，其具体内容是对（）进行审查确认。
A.证据有无证明力和保全是否申请 B.证据有无证明力和证明力大小 C.证据是否真实、可靠
D.证据是否正确和保全是否申请
(35)依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由（）依法给予治安管理处罚。
A.公安机关
B.所在地人民政府 C.人民法院 D.人民检察院
(36)根据《合同法》的规定，合同当事人在签订合同时，必须就合同条款充分协商，在互利互惠基础上取得一致，合同方能成立。这体现了合同订立的（）原则。
A.自愿 B.平等 C.互惠
D.诚实信用
(37)不属于施工企业安全生产责任制内容的是（）。
A.责任人(岗位)职责范围和内容 B.责任评价与考核办法 C.问责与奖惩措施
D.危险性较大的分部分项工程概况
(38)《绿色施工导则》规定，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。
A.30% B.40% C.50% 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.60%
(39)外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照（）的业务许可范围承包工程。
A.出资额较大比重企业 B.资质等级低的企业 C.外商投资建筑业企业 D.联合共同承包企业
(40)在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。
A.影视摄制基地
B.必要的基础设施和公共服务设施 C.自然保护区 D.历史建筑
(41)施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具（），并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
A.自检合格证明 B.检查记录表 C.验收记录表 D.产品合格证
(42)下列关于联合投标特点的叙述中，错误的是（）。
A.联合体由两个或者两个以上的投标人组成，参与投标是各方的自愿行为 B.联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格
C.联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方分别签订承包合同
D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标
(43)根据《民法通则》的规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，（）。
A.由第三人承担全部责任
B.由被代理人和第三人承担连带责任 C.由第三人和行为人负连带责任
D.由被代理人和行为人承担连带责任
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(44)《建设工程质量管理条例》规定，对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修的是（）。
A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位
(45)不动产物权的设立、变更和转让，自（）时发生效力。
A.占有使用 B.不动产交付 C.合同成立
D.记载于不动产登记簿
(46)下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。
A.调解和好的离婚案件 B.调解维持收养关系的案件 C.能够即时履行的案件
D.调解解决租赁合同纠纷的案件
(47)职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由（）。
A.所在单位按月支付 B.工伤保险基金按年支付 C.所在单位按年支付
D.工伤保险基金按月支付
(48)意外伤害保险期限（）。
A.自建设工程开工之日起至工程完工 B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格 C.自承包工程之日起至工程完工
D.自承包工程之日起至竣工验收合格
(49)中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。
A.1年 B.3年 C.1至3年 D.2至5年
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(50)下列关于行政复议基本特点的叙述中，错误的是（）。
A.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经做出行政决定之后
B.提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民 C.当事人对行政机关的行政决定不服，可以随时向有行政复议权的行政机关申请复议 D.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则
(51)按照《建筑施工场界噪声限值》的规定，城市建筑施工期间，施工场地装修施工阶段(主要噪声源为吊车、升降机等)噪声限制是（）。
A.昼间70分贝，夜间55分贝 B.昼间62分贝，夜间55分贝 C.昼间85分贝，夜间禁止施工 D.昼间75分贝，夜间55分贝
(52)关于劳动试用期的表述中，不正确的是（）。
A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月 C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月
(53)历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和（）。
A.一级文物 B.二级文物 C.三级文物 D.一般文物
(54)根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）h内提出书面处理意见。
A.12 B.24 C.36 D.48
(55)连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）内要求保证人承担保证责任。
A.6个月 B.9个月 C.1年
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.2年
(56)某施工单位承接了一项钢结构工程，该工程有大量的焊接作业，但该施工单位的焊接作业人员数量有限。对此，该施工单位在安排焊接作业时应当做到（）。
A.焊接作业危险性较大，因而不得加班作业 B.焊接作业人员必须取得特种作业操作资格证书
C.焊接作业人员必须持证上岗，并严格遵守安全操作规程
D.焊接作业人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程
(57)某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投，则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。
A.要约内容不明确 B.要约人不特定 C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
(58)注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予（）个月的宽展期。
A.1 B.3 C.4 D.6
(59)根据《合同法》的规定，以下关于要约的叙述，正确的是（）。
A.要约不可以撤回
B.要约在任何条件下都不得撤销 C.要约邀请只能向特定人发出 D.要约是订立合同的必经阶段
(60)《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构(配)件和设备按照合格签字的，责令改正，处（），降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。
A.10万元以上20万元以下的罚款 B.20万元以上50万元以下的罚款 C.50万元以上100万元以下的罚款 D.100万元以上200万元以下的罚款
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(61)行政诉讼，是指人民法院应当事人的请求，通过审查具体行政行为（）的方式，解决特定范围内行政争议的活动。
A.合理性 B.合法性 C.适当性 D.程序性
(62)根据《城乡规划法》的规定，应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的部门是（）。
A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位
(63)下列证据的种类中，（）虽然具有易于保存、生动逼真等优点，但是也容易通过技术手段被篡改。
A.鉴定结论 B.证言 C.视听资料 D.勘验笔录
(64)工程建设强制性标准是工程建设技术和经验的总结与积累，对保证（）起着至关重要的作用。
A.建设工程质量和安全 B.施工安全事故的分析 C.工程设计 D.工程勘察
(65)因不可抗力或者其他正当理由超出法定行政复议申请期限的，申请期限（）。
A.自动延期15日起继续计算 B.自动终止 C.应重新申请
D.自障碍消除之日起继续计算
(66)施工图设计文件审查单位应当对（）执行强制性标准的情况实施监督。
A.工程建设规划阶段
B.工程建设勘察、设计阶段
C.工程建设施工、监理、验收阶段 D.工程建设施工阶段
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(67)法人以他的（）为住所。
A.营业厅所在地
B.法定代表人的住所地 C.分支机构所在地
D.主要办事机构所在地
(68)2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则该买卖合同为（）合同。
A.无效 B.有效
C.可变更、可撤销 D.效力待定
(69)某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（）万元。
A.1500 B.1800 C.2000 D.3000
(70)一般事故由事故发生地（）负责调查。
A.省级人民政府
B.设区的市级人民政府 C.乡、镇级人民政府 D.县级人民政府
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1)《文物保护法》规定，有（）行为，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书。
A.擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的
B.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、未报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的 C.擅自迁移、拆除不可移动文物的 D.盗掘古文化遗址、古墓葬的
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的(2)根据《合同法》的规定，合同中有（）情形的，免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的 C.因重大过失造成对方财产损失的 D.胁迫、欺诈行为的 E.因不可抗力造成损失的(3)建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
(4)关于著作权的保护期限的表述中，正确的有（）。
A.作者的署名权、修改权、发表权、保护作品完整权的保护期不受限制
B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年 C.作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护
D.合作作品的保护期限，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日
E.法人或者其他组织的作品发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日
(5)如果由于设计责任造成事故的，由（）承担法律责任。
A.设计单位 B.建筑师 C.施工单位 D.结构工程师 E.建设单位
(6)甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。
A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B.建设单位可直接要求甲承担12万元 C.建设单位可直接要求乙承担12万元
D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
(7)事故等级划分要素的界定，应当从各类事故侵犯的（）方面来考虑。
A.相关主体 B.环境因素 C.社会关系 D.事故责任 E.危害后果
(8)失业人员在领取失业保险金期间（），停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A.重新就业的 B.应征服兵役的 C.移居境外的
D.享受基本医疗保险待遇的
E.无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门介绍的适当工作的(9)根据《劳动法》的规定，用人单位不得安排女职工在经期从事（）的劳动。
A.高处 B.低温
C.延长工作时间和夜班劳动 D.冷水作业
E.国家规定的第3级体力劳动强度的劳动
(10)《固体废物污染环境防治法》规定，违反有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有（）行为的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款。
A.随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的
B.擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的 C.未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的
D.工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的
E.在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的(11)法院认为具体行政行为有（）情形，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律、法规错误的 C.处罚显失公正的
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.违反法定程序的
E.原告的诉讼请求依法不能成立的(12)在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下列现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（）。
A.招标人向其中的某投标人透露标底
B.招标人组织投标人踏勘项目现场并回答投标人的提问
C.招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人 D.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时故意作引导性提问
E.招标人与投标人商定投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿
(13)根据《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》，下列关于高级人民法院管辖的第一审民商事案件包括（）等。
A.北京高级人民法院，可管辖诉讼标的额在2亿元以上的第一审民商事案件
B.新疆生产建设兵团分院，可管辖诉讼标的额在2000万元以上的第一审民商事案件 C.宁夏高级人民法院可管辖诉讼标的额在5000万元以上的第一审民商事案件 D.西藏高级人民法院可管辖诉讼标的额在2000万元以上的第一审民商事案件 E.上海高级人民法院，可管辖诉讼标的额在2亿元以上的第一审民商事案件
(14)发包人的主要义务包括（）。
A.交付竣工验收合格的建设工程
B.建设工程质量不符合约定的无偿修理 C.提供必要施工条件 D.及时检查隐蔽工程 E.支付工程价款
(15)依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。行政法规可以就（）的事项做出规定。
A.诉讼和仲裁制度
B.宪法规定的国务院行政管理职权
C.对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强帝3措施和处罚 D.为执行法律的规定需要制订行政法规
E.民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度
(16)具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，（）不能作为保证人。
A.国家机关 B.学校、幼儿园 C.医院
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.经企业法人授权的法人分支机构 E.企业法人的职能部门
(17)某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。
A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C.批准女工孙某休产假l20 d D.安排17岁的李某担任矿井安检员 E.安排15岁的周某担任仓库管理员
(18)代理的法律特征包括（）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.代理行为的法律后果归属于被代理人
C.代理人和被代理人对代理行为的法律后果承担连带责任 D.代理行为必须是具有法律意义的行为
E.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为
(19)建设单位有（）行为，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A.要求施工单位压缩合同约定的工期的
B.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的
C.对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏的 D.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的
E.对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的(20)对用益物权的相关叙述中，正确的有（）。
A.用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利
B.用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权
C.国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源，单位、个人依法可以占有、使用和收益
D.因不动产被征收、征用，致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿
E.因动产被征收、征用，致使用益物权消灭或者影响用益物权行使的，用益物权人有权获得相应补偿
(21)根据《合同法》的规定，赔偿损失具有的特征包括（）。
A.赔偿损失具有一定的强制性
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
B.赔偿损失具有一定的任意性
C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式 D.赔偿损失不以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
E.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
(22)常用的防止事故发生的安全技术措施包括（）。
A.迅速控制局面 B.消除危险源 C.减少故障和失误
D.限制能量或危险物质 E.故障一安全设计
(23)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，应当（）。
A.编制监理规划细则 B.编制拆装方案
C.签订安全作业责任状 D.制订安全施工措施
E.由专业技术人员现场监督
(24)代理的种类包括（）。
A.委托代理 B.表见代理 C.法定代理 D.转代理 E.指定代理
(25)施工企业安全生产规章制度一般包括（）。
A.劳动防护用品使用和管理制度 B.问责与奖惩制度
C.生产安全事故报告与协查制度
D.应急救援预案和应急体系管理制度 E.特种作业人员管理制度
(26)根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的 C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的 D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的(27)根据《劳动合同法》的规定，订立劳动合同，应当遵循（）的原则。
A.合法 B.互惠 C.平等自愿 D.协商一致 E.诚实信用
(28)《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有（）。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程 C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款、援助资金的工程 E.利用外国政府贷款、援助资金的工程
(29)《担保法》规定，担保方式分为（）和定金。
A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.占有使用
(30)租赁合同根据租赁标的物不同，可分为（）。
A.定期租赁 B.不定期租赁 C.动产租赁 D.不动产租赁 E.有偿合同
答案和解析
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1):B(2):A(3):D(4):C(5):C(6):C 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(7):C(8):A(9):B(10):C(11):B(12):A(13):D(14):C(15):D(16):B(17):D(18):A(19):C(20):A(21):B(22):D(23):D(24):B(25):B(26):B(27):B(28):C(29):D(30):D(31):D(32):A(33):B(34):B(35):A(36):B(37):D(38):C(39):B(40):B(41):A(42):C(43):C(44):A(45):D(46):D(47):A(48):B(49):D(50):C 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(51):B(52):D(53):D(54):D(55):A(56):D(57):C(58):D(59):D(60):C(61):B(62):D(63):C(64):A(65):D(66):B(67):D(68):B(69):B(70):D
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)(1):A,B,C,E(2):A,B,C(3):A,B,E(4):B,C,D,E(5):A,B,D(6):B,C,E(7):A,C,E(8):A,B,C,D(9):A,B,D,E(10):A,B,D,E(11):A,B,D,E(12):A,C,D,E(13):A,D,E(14):C,D,E(15):B,D(16):A,B,C,E(17):A,B,C(18):A,B,D,E(19):A,B,E(20):B,C,D,E(21):B,C,E(22):B,C,D,E 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(23):B,D,E(24):A,C,E(25):A,C,D,E(26):A,C,D,E(27):A,C,D,E(28):A,B,D,E(29):A,B,C,D(30):C,D
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第三篇：2018年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考押题二
2018 年一级建造师建设工程法规及相关知识
2018 年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考押题二
一、单项选择题
一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1．关于建设民事商事法律关系，下列说法不正确的是（）。A．建设民事商事关系是平等主体之间的关系B．惩罚性责任是建设民事商事责任的主要形式C．建设民事商事关系主要是财产关系D．建设民事商事法律关系就是主体之间的民事商事权利和义务关系 答案：B 2．下列属于非营利法人的是（）。
A．农村集体经济组织法人 B．中国招标投标协会 C．社区居民委员会 D．天津市政府
答案：B 3．下列关于代理的说法，正确的是（）。
A．代理人在代理权限内，以自己名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力
B．委托代理授权必须采用书面形式
C．建设工程活动中涉及的代理多为法定代理 D．代理行为的法律后果归属于被代理人
答案：D 4．某建筑公司为了工程施工需要租赁 3 台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对 3 台塔吊享有的权利属于（）。
A．所有权 B．自物权 C．用益物权 D．担保物权
答案：C 5．关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。A．建设用地使用权存在于公有的土地上，包括全民所有制和集体所有制B．设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式C．国家严格限制以出让方式设立建设用地使用权D．严禁农用地转为建设用地
答案：B
6．下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C．施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D．建设单位为施工单位垫付了行政罚款
答案：D 7．下列权利中，不属于著作人身权内容的是（A．署名权 B．修改权
C．保护作品完整权 D．许可使用权
答案：D 8．甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著 作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（A．甲开发商 B．乙设计公司 C．丙设计师 D．乙、丙共有
答案：D 9．根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A．设计错误 B．原材料缺陷
C．不可预料的意外事故 D．工艺不完善
答案：C 10．保险经纪人是接受（A．投保人 B．保险人 C．受益人 D．被保险人
答案：A 11．甲乙之间于 12 月 1 日订立建设用地使用权和汽车的抵押合同，并于 1 月 1 日对汽车的抵押进行了登）的委托来提供相应的服务。）。）。
记，下列关于抵押权设立时间的说法正确的是（A．建设用地使用权的抵押于 12 月 1 日设立 B．汽车的抵押于 1 月 1 日设立 C．汽车的抵押于 12 月 1 日设立）。
D．建设用地使用权的抵押未经登记，不得对抗第三人
答案：C 12．根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税[2017]58 号)规定，关于建 筑施工企业缴纳增值税的说法，正确的是（）。
A．建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部 分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，不得适用简易计税方法计税
B．按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值 税
C．适用一般计税方法计税的项目预征率为 3％ D．适用简易计税方法计税的项目预征率为 2％
答案：B 13．关于城市建设维护税的说法正确的是（）。A．凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，是城市维护建设税的纳税义务人B．城市维护建设税，以纳税人应该缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C．城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳D．凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人 答案：A
14．某建设单位欲新建一座大型综合市场，于 2016 年 3 月 20 日领到工程施工许可证。开工后因故于 2016 年 10 月 15 日中止施工。根据施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告中止施工情
况的最迟期限应是（）。
A．2016 年 11 月 15 日 B．2016 年 12 月 15 日 C．2017 年 1 月 15 日 D．2017 年 4 月 15 日
答案：A 15．关于施工企业资质证书延续，说法正确的是（A．资质证书有效期为 3 年
B．资质证书有效期届满 1 个月前，向原资质许可机关提出延续申请
C．资质许可机关应当在收到建筑业企业资质证书之日起 20 个工作日内做出是否准予延续的决定 D．逾期未做出决定的，视为准予延续
答案：D 16．监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（A．指示施工单位变更施工 B．要求施工单位改正
C．自己修改后交施工单位施工 D．报告建设单位要求设计修改
答案：D 17．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）。）。）。
A．建设单位只能要求乙公司予以赔偿
B．建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿 C．建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿
D．如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿
答案：C 18．建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B．分包单位的生产安全事故由分包单位负责C．分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责D．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
答案：D 19．某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5 万元经济损失，对 该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（A．监理工程师张某 B．项目总监理工程师 C．监理单位 D．建设单位
答案：D 20．投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（A．可暗示或诱导投标人澄清、说明 B．可接受投标人主动提出的澄清、说明 C．必要时可书面通知投标人作出澄清、说明
D．可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性
答案：C 21．评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优 选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。A．宣布此次招标投标作废，重新进行招标B．修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审C．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审D．严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 答案：D）。）。
22．下列关于投标人法定要求的表述中，错误的是（）。A．投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织B．任何单位或个人不得非法干涉投标人投标C．存在控股、管理关系的不同单位，可参加同一标段的投标D．投标人发生合并、分立等重大变化可能影响招标公正性的，其投标无效 答案：C
23．某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建
设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由
（）承担。
A．甲设计公司 B．乙建筑公司
C．甲设计公司和乙建筑公司 D．建设单位
答案：C 24．投标人中标某建设工程项目，合同金额 6850 万元，则履约保证金额按规定应为（A．650 万元 B．700 万元 C．750 万元 D．800 万元
答案：A 25．根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标）。
人的说法，正确的是（）
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
答案：C 26．关于工程总承包企业的基本要求，下列说法正确的是（A．工程总承包企业不得自行实施设计和施工
B．工程承包企业不得直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
C．工程总承包企业自行实施施工的，可以将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位 D．工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位
答案：D 27．关于工程总承包企业的责任及风险管理，下列说法中正确的有（）。A．建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担按份责任C．建设工程实行总承包的，分包单位应当对全部建设工程质量负责D．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担无过错责任
答案：A 28．下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A．联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B．如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C．负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务D．工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
答案：D）。
29．下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A．超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B．子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程C．以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D．分公司使用总公司的营业执照及资质证
书承揽工程
答案：D 30．2017 年 3 月 1 日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在 3 月 5 日前承诺。3 月 1 日，乙收到甲的采购单，3 月 2 日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3 月 4 日，乙
发函至甲表示同意履行 3 月 1 日的采购单。关于该案的说法，正确的是（A．甲 3 月 2 日的行为属于要约邀请 B．乙 3 月 4 日的行为属于新要约 C．甲的要约已经撤销 D．甲乙之间买卖合同成立
答案：D）。
31．施工单位向电梯生产公司订购两部 A 型电梯，并要求 5 日内交货。电梯生产公司复函表示如果延长 1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺
答案：C 32．发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人 在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（A．没有成立 B．已经成立 C．效力有待确定
D．竣工验收合格后方有效
答案：B 33．承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订合同，工程竣工后承包人提）。）。
请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（A．承包人应提请建设行政主管部门组织验收 B．以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
C．视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第 29 天为验收合格日 D．继续等待验收
答案：B）。
34．某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于 2016 年 8 月 15 日通过竣工验收，同月 22 日交付发包人投入使用，承包人于同年 9 月 5 日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于 2017 年 4 月 28 日向法院提起诉讼，则剩
余结算款的应付时间为（A．2016 年 8 月 15 日
答案：B）。
B．2016 年 8 月 22 日
C．2016 年 9 月 5 日 D．2017 年 4 月 28 日
35．某建设工程施工合同签订于 2016 年 3 月 2 日，合同约定工程开、竣工日期分别为 2016 年 3 月 10 日
和 2017 年 10 月 1 日；后工程于 2017 年 10 月 15 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受
偿权，其最迟必须在（A．2018 年 4 月 1 日 B．2018 年 10 月 1 日 C．2018 年 4 月 15 日 D．2018 年 10 月 15 日
答案：C）前行使。
36．承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500 吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改 变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500 吨钢筋交付承包人，承包
人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。A．供应商应承担由此给承包人造成的损失B．承包人可根据实际情况部分接受货物C．由于双方已变更合同，供应商应暂停送
货D．承包人拒绝接受，应承担违约责任 答案：D 23
3解析：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责 任。
37．对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是（）。A．当事人要求继续履行B．双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同C．当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同D．当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
233
答案：B 233 解析：对于可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同、变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同。38．某总承 包单位欲规避分包工程施工过程中的风险，要求在分包合同中约定：分包项目施工中出现任
何安全、质量事故，均由分包单位承担责任，与总承包单位无关。则该约定（）。A．有效
B．显失公平而无效C．仅对总承包单位和分包单位有效D．违背了法律的强制性规定而无效 23
3答案：D
39．甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥 1000t，并为此交 付了 1 万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（A．1 万元定金归乙水泥厂所有
B．乙水泥厂应该返回给甲方建筑公司 2 万元 C．乙水泥厂应该返回给甲建筑公司 1 万元 D．乙水泥厂应该返回给甲方建筑公司 5000 元
答案：C 40．某建设工程总造价为 3500 万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施 工单位应支付建设单位违约金 10 万元。后工程因多种原因共延误 120 天，则下列表述中正确的是（）。A．施工方只能按照约定支付 1200 万元违约金 B．施工方可以违约金数额过高为由主张无效 C．合同约定的违约责任不符合公平原则
D．施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
答案：C 41．甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订 了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是（A．甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 B．合同已经生效，甲应当履行合同
C．在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 D．乙的行为构成表见代理
答案：C 42．当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（承担违约责任。A．第三人应当向债权人 B．第三人应当向债务人 C．债务人应当向债权人 D．债务人应当向第三人
答案：C 43．下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（A．试用期 B．劳动报酬 C．保守商业秘密 D．福利待遇
答案：B 44．关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A．劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间B．存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C．用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同）。）。）。）
D．用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
答案：D 45．按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或额外
支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（B．劳动者试用期间被证明不符合录用条件的 C．劳动者被依法追究刑事责任的）。
A．劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
D．劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的答案：D 46．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是（A．时效期间为 2 个月
B．劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为 1 年 C．仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D．劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起 1 年内提出申请
答案：D 47．关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同D．定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 答案：D 48．甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公）。
司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损
失应由（）。
A．丙公司承担 B．甲施工企业承担 C．乙公司承担
D．甲施工企业和丙公司分担
答案：A 49．关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（A．重点是防止排放污染物
B．爆破作业需选择风力小的天气进行，做好计划 C．结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于 1 米 D．施工现场非作业区达到目测扬尘高度 0.5 米
答案：B 50．根据《循环经济促进法》，循环经济相关概念的说法，正确的是（）。A．减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少废物产生B．减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗）。
C．再利用，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用 D．资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用 23
3答案：D 51．全国重点文物保护单位的建设控制地带，应由（A．国务院文物行政部门 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．省、自治区、直辖市文物行政部门 D．文物行政部门 23
3答案：B 52．下列有关安全生产许可证的违法行为中，应当予以“暂扣安全生产许可证”行为的是（）。A．转让安全生产许可证的
B．安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的 C．取得安全生产许可证发生重大安全事故的 D．未取得安全生产许可证擅自开工的 233
答案：C 53．施工企业应在建设项目设立安全生产领导小组，实行总承包的，安全领导小组由总承包企业、专业 承包企业和劳务分包企业项目经理、（A．主要负责人 B．法人代表 C．工程师 D．技术负责人 23
3答案：D 54．某房屋建设工程施工合同约定，合同工期为 18 个月，建筑安装工程造价为 3000 万元，其中安全防 护、文明施工措施总费用为（A．60 B．45 C．60 D．45 30）批准后再划定并公布。）和专职安全生产管理人员组成。）万元，建设单位最少应预付安全防护、文明施工措施费（）万元。
13.5 18 22.5 23
3答案：C 55．某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单 位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由（A．总承包单位 B．分包单位 C．建设单位
D．总承包单位和分包单位共同 233
答案：A 56．工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转 场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。）负主要责任。
A．发包人 B．施工方
C．发包人和施工方共同 D．监理方
答案：B 57．以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于（A．专项应急预案 B．综合应急预案 C．现场应急预案 D．施工组织方案
答案：B 58．关于设计单位安全责任的说法，正确的是（）。A．由于设计责任造成事故，设计单位只需对造成的损失进行赔偿B．结构工程师在设计文件上签字盖章，对设计文件负责，并承担相应的法律责任C．对于采用新工艺的建设工程，设计单位可以抽样对其提出预防生产安全事故的措施建议D．设计单位造成重大安全事故，构成犯罪的，应当降低资质等级，直至吊销资质证书 答案：B 59．监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（A．是否符合建设单位的要求 B．是否符合合同约定
C．是否符合工程建设强制性标准 D．是否符合监理要求
答案：C 60．监理单位的主要安全责任之一是（）A．组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C．在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议D．发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位 答案：D）。）。61．在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（施监督。A．规划 B．设计 C．施工 D．验收
答案：C）阶段执行强制性标准的情况实
62．根据《建设工程质量管理条例》，网架施工分包单位施工需依照的标准有（）。
A．网架设计图纸和工程施工技术标准B．网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C．网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D．网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准 答案：A 63．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（A．法律、法规
B．施工合同中约定采用的推荐性标准 C．工程施工图纸 D．工程监理合同
答案：D）。
64．某监理工程师对建设工程实施监理时，遇到较大体量的工程实物，为及时发现质量问题，并采取措 施予以纠正，则应采取（A．旁站 B．巡视 C．平行检验 D．分段后平行检验
答案：D 65．关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（A．承包人没有义务进行修复或返修
B．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任 C．发包人人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D．承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
答案：D 66．根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程质量缺陷应承担的质量责任的说）。）的监理方式。
法，正确的是（）。
A．由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 B．承包人维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任
C．承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的 部分由发包人承担
D．由他人原因造成的质量缺陷，承包人应负责组织维修
答案：A 67．不动产的出卖人诉请买受人支付款项的，以（A．不动产所在地 B．交易行为地 C．合同签订地
D．接收货币一方所在地
答案：D）为合同履行地。
68．下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（A．存有疑点的视听资料 B．与原件核对无异的复印件）。
C．与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 D．无正当理由未出庭作证的证人证言
答案：B 23
3解析：不能单独作为认定案件事实的证据：①未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；②与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；③存有疑点的视听资料；④无法与原件、原物核对的复印件、复制品；⑤无正当理由未出庭作证的证人证言。
69．商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是（）。A．审理方式分为开庭审理和不公开审理B．仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效C．当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起 6 个月内向基层法院提出撤销D．仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决
3答案：D 70．适用行政诉讼的是（）。A．外交争端B．认为行政机关滥用行政权力要求停工的C．由行政机关最终裁决的行政行为D．政府发布的具有普遍约束力的决定
233
答案：B
二、多项选择题
二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得 0.5 分）71．关于所有权，下列说法正确的是（）。A．财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权B．占有权只能由物的所有权人享有C．收益因为使用而产生，因此要享有收益权必须享有使用权D．处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心E．使用权是所有人所享有的一项
独立权能 23
3答案：ADE 72．在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。A．施工单位
B．设计单位C．监理单位 D．建设单位 E．勘察单位
答案：ABCE 73．下列属于建设工程债的产生依据的有（A．无因管理 B．合同 C．侵权 D．不当得利 E．所有权
答案：ABCD 74．在工程建设领域，下列（A．建设单位编制的招标文件 B．有法定代表人签字的授权委托书 C．项目经理完成的工作报告 D．工程设计图纸 E．监理会议纪要
答案：ACD 75．下列关于保证责任，说法正确的有（）。）。）可以由相关权利人享有著作权。
A．当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任 B．当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任
C．保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任 D．保证期间，债权人许可债务人转让债务的，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任 E．一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月
答案：ABCE 76 ．下列土地中，免缴城镇土地使用税的有（A．国家机关、人民团体、军队自用的土地 B．宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地 C．市政街道、广场、绿化地带等公共用地 D．直接用于农、林、牧、渔业的生产用地 E．在城市范围内使用的土地
答案：ABCD 77 ．下列选项中属于行政处罚的种类的有（A．警告 B．罚款
C．没收违法所得 D．降级 E．撤职
答案：ABC）。）。78．根据《招标投标法实施条例》的规定，对于应当公开招标的招标项目，经批准可以进行邀请招标的 有（）。
A．项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择 B．国家及省市重点项目不宜公开招标的
C．公开招标的费用占项目合同金额比例过高的项目 D．建设工程必须招标的规模标准以下的项目 E．需要采用不可替代的专利的项目
答案：ABC 79．投标文件有下列（）情形之一的，招标人不予受理。
A．未按要求密封递送的标书 B．无单位盖章或法人代表签字 C．逾期送达或未送达指定地点的 D．未按招标文件要求提交保证金
E．联合体投标未附有联合体各方共同投标协议
答案：AC 80．关于联合体投标，下列说法中正确的有（）。
A．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以多个投标人的身份共同投标 B．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目实施过程中的责任份额承担按份 责任
D．招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争 E．联合体各方只要有其中一方具备承担招标项目的相应能力即可
答案：BD 81．施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（A．以欺骗手段取得资质证书的
B．工程竣工验收不向建设单位出具质量保修书的 C．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 D．将承包的工程转包或违法分包的
E．以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的答案：CDE 82．根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有（A．造成对方人身伤害的 B．因故意造成对方财产损失的 C．因过失造成对方财产损失的 D．因重大过失造成对方财产损失的 E．意思表示不真实的答案：ABD 83．关于劳动合同中试用期的约定，错误的是（）。）。）。
A．劳动合同期限 3 个月以下，试用期不得超过 1 个月B．劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过 3 个月C．无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月D．用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过 6 个月E．完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 答案：ABD
84．关于买卖合同的说法，正确的有（）。A．标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B．试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C．买受人已经支付标的物总价款的 75％以上的，出卖人无权要求取回标的物D．因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E．标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间 答案：ABE
85．根据《节约能源法》，我国对固定资产投资项目实行的制度有（A．节能审查 B．节能审核 C．节能评估 D．节能备案 E．节能复查
答案：AC 86．施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（A．组织制定安全施工措施 B．消除安全事故隐患 C．及时，如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程 E．确保安全生产费用的投入
答案：ABC））。
87．某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保
养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收
合格方可进行使用。A．总承包单位 B．监理单位 C．建设单位 D．分包单位 E．建筑设备厂
答案：ADE 88．关于实施安全专项施工方案的说法，正确的有（）。A．因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，施工单位可以直接修改并实施
B．施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督C．按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，应由建设单位、施工单位组织有关人员进行验收D．施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况E．发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改 答案：BDE
89．根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位的应急预案包括（A．现场处置方案
B．施工单位的生产安全事故应急救援预案 C．综合应急预案
D．职业病危害事故应急救援预案 E．专项应急预案
答案：ACE）。
90．根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生工程质量事故，施工企
业项目经理承担的法律责任有（）。
A．项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业 2 年 B．构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任 C．处单位罚款数额 5％以上 10％以下的罚款 D．向社会公布曝光
E．项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册
答案：BCD 91．工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。A．隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B．违反强制性条文的质量问题而未整改完毕C．参加验收各方主体验收意见不一致的D．参加验收人员不具备相应资格的E．验收程序和执行标准不符合要求的
答案：AB 92．关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A．为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家B．为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位C．设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家D．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计单位应有新的设计方案E．设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
答案：AE 93．某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以 采取的纠纷解决措施包括（A．对调解方案提出行政复议 B．根据合同约定提起仲裁）。
C．根据合同约定提起民事诉讼
D．与各方再次进行协商
E．提起行政诉讼
答案：BCD 94．根据《仲裁法》，仲裁的特点有（）。
A．公权性
B．独立性
C．快捷性
D．强制性
E．专业性
答案：BCE 95．根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。
A．房屋买卖
B．货物运输
C．人身伤害
D．建设工程施工合同
E．土地使用权转让 答案：ADE 96．下列关于民事诉讼证据的种类及应用，说法正确的是（）。A．当事人陈述自己的主张，对方当事人认可的，人民法院可以作为认定事实的根据B．当事人在庭审过程中可以随时提出相关专业问题的鉴定申请C．证人不得旁听法庭审理；证人之间可以进行辩论D．当事人变更诉讼请求，应当在举证期限届满前提出E．未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据
答案：ADE 97．关于仲裁协议的效力，说法正确的有（）。A．仲裁协议排除法院的司法管辖权B．合同无效，合同中的仲裁协议也无效C．仲裁协议是仲裁庭审理和裁决案件的依据D．仲裁协议对双方当事人有约束力E．当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在答辩期内提出 答案：ACD
98．商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A．作出裁决的仲裁委员会
B．申请人住所地的中级人民法院
C．被执行人住所地的中级人民法院
D．仲裁委员会所在地的中级人民法院 E．被执行财产所在地的中级人民法院
答案：CE 99．某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对 于仲裁调解，下列说法正确的是（B．调解不成的，应当及时作出裁决
C．仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书 D．调解协议经双方签字后即具有强制力 E．调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
答案：BCE 解析：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
100．根据《行政许可法》，享有行政许可设定权限的有（）。A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方政府规章 E．地方政府规范性文件）。
A．当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解
答案：ABD
第四篇：财经法规内部押题密卷
一、单项选择题
1．下列各项中，不属于《会计法》对会计核算的基本要求的是()。A．依法建账
B．保证会计资料的真实、完整 C．正确采用会计处理方法 D．账目核对
正确答案:D
2．专用发票适用于()。A．商品零售统一发票 B．商品批发统一发票 C．某一经营项目
D．工业企业产品销售统一发票
正确答案:C
3．根据《企业所得税法》的规定，企业所得税的征收办法是（A．按月征收
B．按季计征，分月预缴 C．按季征收
D．按年计征，分月或分季预缴）。正确答案:D
4．会计李立对本单位一项违反了国家统一的财政制度规定的财务收支，因其手续齐备并经单位领导审批签字而予以执行，李立的以上行为违背了()的会计职业道德要求。A．诚实守信 B．坚持准则 C．参与管理 D．强化服务
正确答案:B
5．付款人对逾期未付的托收凭证，负责进行扣款的期限为()。A．3个月 B．6个月 C．9个月 D．1年
正确答案:A
6．会计人员在工作中“懒”、“惰”、“拖”的不良习惯和作风，违背了会计职业道德规范中()的基本要求。A．爱岗敬业 B．诚实守信 C．强化服务 D．客观公正
正确答案:A
7．下列关于票据记载事项的表述中，正确的是()。A．票据记载事项可分为绝对记载事项和相对记载事项 B．票据记载事项可分为绝对记载事项和任意记载事项等 C．票据记载事项可分为相对记载事项和任意记载事项等
D．票据记载事项可分为绝对记载事项、相对记载事项和任意记载事项等
正确答案:D
8．关于银行结算账户的变更与撤销，下列表述中不正确的是()。
A．存款人更改名称但不改变开户银行及账号的，应于5个工作日内向开户银行提出变更申请，并出具相关证明
B．单位的法定代表人发生变更时，应于3个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明 C．存款人注销、被吊销营业执照的，应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请
D．存款人尚未结清其开户银行债务的，不得申请撤销银行结算账户
正确答案:B
9．根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业支取现金用于工资、奖金发放，只能通过规定的银行账户办理。该银行账户是()。A．一般存款账户 B．基本存款账户 C．临时存款账户 D．专用存款账户
正确答案:B
10．我国消费税对不同应税消费品采用了不同的税率形式。下列应税消费品中，适用复合计税方法计征消费税的是()。A．粮食白酒 B．酒精 C．成品油 D．摩托车
正确答案:A
11．根据《税收征管法》的规定，可以处以0.5倍以上5倍以下罚款的是()。A．拒绝税务机关检查 B．逃避税务机关追缴欠税 C．骗取出口退税 D．抗税
正确答案:B
12．会计人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和()同意外，不能私自向外界提供或者泄露本单位的会计信息。A．单位领导人 B．会计机构负责人 C．会计主管人员 D．主办会计
正确答案:A
13．某学校会计模拟试验课上，同学们对银行审核支票付款的依据发生了争论。周同学：“应审核支票出票人与银行约定使用的支付密码。”吴同学：“应审核支票持票人的身份证件。”郑同学：“应审核支票收款人的进账单。”王同学：“应审核出票人预留在其开户银行的印鉴。”()的说法正确。A．周同学 B．吴同学 C．郑同学 D．王同学
正确答案:D
14．根据《会计法》的规定，从事会计工作的人员必须取得()。A．注册会计师资格证 B．会计师资格证 C．会计从业资格证 D．中专以上会计专业毕业
正确答案:C
15．()是持有和管理国库单一账户体系的职能部门，其他任何单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。A．税务部门 B．审计部门 C．财政部门 D．监察部门
正确答案:C
16．存款人需要办理借款转存、借款归还和其他结算的资金收付业务时，可申请开立()。A．基本存款账户 B．一般存款账户 C．临时存款账户 D．专用存款账户
正确答案:B
17．因税务机关的失误导致纳税人少缴的税款，税务机关在()年内可以要求纳税人补缴。A．1 B．3 C．5 D．10
正确答案:B
18．（）是进行会计核算和提供会计资料不可缺少的重要媒介，是会计资料的重要组成部分。
A．会计记账符号 B．会计记录文字 C．会计处理方法 D．会计核算原则
正确答案:B
19．纳税人已开具的发票存根联和发票登记簿的保存期限是()年。A．10 B．25 C．3 D．
5正确答案:D
20．甲公司签发一张汇票给乙公司，付款人为丙银行。乙公司请求承兑时，丙银行在汇票上签注：“承兑。甲公司款到后支付。”下列关于丙银行付款责任的表述正确的是（）。A．丙银行已经承兑，应承担付款责任
B．甲公司款到丙银行账上后，丙银行才承担付款责任 C．应视为拒绝承兑，丙银行不承担付款责任
D．按甲公司给丙银行付款的多少确定丙银行应承担的付款责任
正确答案:C
21．下列选项中，不能作为政府采购当事人中采购人的有（）。A．中华人民共和国商务部 B．人民教育出版社 C．中国红十字会 D．甲个人独资企业
正确答案:D
22．张教授2011年5月份取得如下收入：指导学生论文获得800元；为某企业提供技术指导获得6000元；翻译期刊论文获得3000元，则5月份张教授应纳税所得额为()元。A．7000 B．800 C．4800 D．2200
正确答案:A
23．对会计制度健全，会计核算准确真实、纳税意识较强，并设有专门办税人员的纳税人，税务机关应当采取的税款征收方式为()。A．查账征收 B．查定征收 C．查验征收 D．定期定额征收
正确答案:A
24．财产清查的主要目的是保证()。A．账实相符 B．账表相符 C．账证相符 D．账账相符
正确答案:A
25．我国的会计监督体系由()、政府监督和社会监督构成。A．单位内部会计监督 B．单位内部纪检监督 C．单位内部审计监督 D．注册会计师监督
正确答案:A
二、多项选择题
26．担任助理会计师的基本条件有()。A．掌握一般的财务会计基础理论和专业知识 B．能担负一个方面或某个重要岗位的财务会计工作
C．取得硕士学位，或取得第二学士学位或研究生班结业证书，具备履行助理会计师职责的能力
D．大学本科毕业，在财务会计工作岗位上见习一年期满
正确答案:ABCD
27．一般存款账户的使用范围包括办理存款人的()。A．借款归还
B．党、团、工会经费等的现金支取 C．借款转存 D．现金支取
正确答案:AC
28．下列各项中，属于无效支票的有（）。A．更改签发日期的支票 B．更改收款单位名称的支票
C．中文大写金额和阿拉伯数字金额不一致的支票 D．由出票人授权补记金额的支票
正确答案:ABC
29．根据《企业财务会计报告条例》的规定，企业财务会计报告中的财务情况说明书至少应当包括的内容有()。A．企业生产经营的基本情况 B．利润实现和分配情况 C．资金增减和周转情况
D．对企业财务状况，经营成果和现金流量有重大影响的其他事项
正确答案:ABCD
30．下列属于个人所得税法规定的“转让财产所得”的有()。A．转让股票 B．转让房屋 C．转让专利使用权 D．继承遗产
正确答案:AB
31．会计职业道德规范的实施途径主要有()。A．自我修养与外部监督相结合 B．宣传教育与检查惩戒相结合 C．行业自律与政府监督相结合 D．道德规范与法律监管相结合正确答案:ABCD
32．在下列各项中，属于会计从业资格考试报名基本条件的有（）。A．具备高中以上学历 B．具有良好的道德品质 C．遵守会计和财经法律、法规 D．具备会计专业基本知识和技能
正确答案:BCD
33．《会计从业资格管理办法》中所称的会计类专业．包括()等。A．会计学
B．注册会计师专门化 C．会计电算化 D．理财学
正确答案:ABCD
34．在我国，票据包括（）。A．银行本票 B．支票 C．银行汇票 D．商业汇票
正确答案:ABCD
35．《会计法》第17条规定，各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证()。这是对账的法律规定。A．会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符 B．会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符 C．会计账簿之间相对应的记录相符
D．会计账簿记录与会计报表的有关内容相符
正确答案:ABCD
36．下列各项中，属于会计人员强化服务行为的有()。
A．客观真实地反映单位的经济业务活动，为管理者提供正确的会计信息，当好参谋 B．完整、准确地记录单位财产变动状况，促进所有者资产的保值增值
C．积极主动地向单位领导反映经营管理中存在的问题，提出合理化建议，协助领导决策 D．定期对本单位会计资料进行内部审计
正确答案:ABC
37．银行本票的重要特征包括()。A．银行本票的出票人资格有限制 B．银行以外的法人单位可以签发银行本票 C．银行本票仅限于见票即付 D．银行本票是一种信用证券
正确答案:AC
38．下列情况中，税务机关应采用核定征收方式的有()。A．依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的 B．依照法律、行政法规的规定应当设置账簿而未设置的 C．擅自销毁账簿的
D．虽设置账簿，但账簿混乱的正确答案:ABCD
39．企业应当办理税务登记的情形一般包括()。A．开业 B．增加银行账号 C．停业 D．复业
正确答案:ABCD
40．下列各项中属于税务代理的特点的有()A．公正性 B．中介性 C．法定性 D．强制性
正确答案:ABC
41．下列关于固定资产计算折旧的最低年限，说法正确的有()。A．房屋、建筑物，为20年
B．与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年 C．飞机、火车、轮船，为10年 D．电子设备，为4年
正确答案:ABC
42．个人所得税适用自行申报纳税的情形有()。A．年所得12万元以上的
B．在中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的 C．从中国境外取得所得的
D．取得应税所得，没有扣缴义务人的正确答案:ABCD
43．下列各项中，属于支付结算时应遵循的原则有()。A．恪守信用，履约付款原则 B．谁的钱进谁的账原则 C．谁的钱由谁支配原则 D．银行不垫款原则
正确答案:ABCD
44．下列关于信用卡的透支利息，说法正确的有()。A．透支期限在15日内，按日息万分之五计算 B．透支期限超过15日，按日息万分之十五计算 C．透支期限超过30日，按日息万分之十五计算 D．透支利息不分段计算
正确答案:ACD
45．发生以下()情形时，纳税人应办理变更税务登记。A．改变法定代表人 B．增减注册资金 C．改变生产经营期限 D．改变或增减银行账号
正确答案:ABCD
三、判断题
46．基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。()A．对 B．错
正确答案:A
47．单位内部会计监督的客体是该单位的会计机构和会计人员。()A．对 B．错
正确答案:B
48．纳税人在停业期间发生纳税义务的，可以不申报缴纳税款。()A．对 B．错
正确答案:B
49．取得初、中级会计资格表明其已具备相应级别会计专业职务的任职资格，可以被单位聘任或任命为会计员、助理会计师、会计师。（）A．对 B．错
正确答案:A
50．增值税纳税人到国税局办理开业税务登记时，无需到地税局办理税务登记。()A．对 B．错
正确答案:B
51．政府财政部门对要求追加预算支出、减少预算收入的事项应当严格审核，对需要动用预备费的，必须经上级政府财政部门批准。()A．对 B．错
正确答案:B
52．储蓄账户除办理现金存取业务外，也可办理转账结算。()A．对 B．错
正确答案:B
53．税收保全措施是指当事人不履行法律、行政法规规定的义务，有关国家机关告诫和限期缴纳无效的情形下，采用法定的强制手段，强迫当事人履行义务的行为。()A．对 B．错
正确答案:B
54．在中国境内设立的外商投资企业、外国企业可以使用选定的一种外国文字作为会计记录文字。()A．对 B．错
正确答案:B
55．县级以上人民政府财政部门根据违反会计法行为的性质、情节及危害程度，在责令限期改正的同时，可以对直接责任人并处3000元以上5万元以下的罚款。（）A．对 B．错
正确答案:B
56．税务机关加收滞纳金的起止时间，为法律、行政法规规定的税款缴纳期限届满之日起至纳税人实际缴纳之日止。()A．对 B．错
正确答案:B
57．商业汇票未到期，票据债务人可行使票据抗辩权。()A．对 B．错
正确答案:A
58．中央预算包括地方向中央上解的收入数额，而不包括中央对地方返还或者给予补助的数额。()A．对 B．错
正确答案:B
59．记账人员可以暂时代管财物。()A．对 B．错
正确答案:B
60．“小金库”核算不属于私设会计账簿的行为。（）A．对 B．错
正确答案:B
61．临时离职或因病不能工作的会计人员恢复工作时，应当与接替或代理人员办理交接手续。()A．对 B．错 正确答案:A
62．记账凭证填制完经济业务事项后，如有空行，应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行划线注销。()A．对 B．错
正确答案:A
63．加强理论学习是提高会计职业道德修养的根本途径。()A．对 B．错
正确答案:B
64．变造、伪造会计资料，提供虚假财务会计报告，违反了《公民道德建设实施纲要》的规范。()A．对 B．错
正确答案:B
65．个人（包括个体户和自然人）只要发生应税行为都应办理税务登记。()A．对 B．错
正确答案:B
66．在票据和结算凭证大写金额栏内应该预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样，以方便填写。()A．对 B．错
正确答案:B
67．违反法律、行政法规的规定，擅自动用国库库款或者擅自以其他方式支配已入国库的库款的，由政府财政部门责令退还或者追回国库库款，并由上级机关给予负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员行政处分。()A．对 B．错
正确答案:A
68．把个人所得税纳税义务人分为居民和非居民的标准是住所。()A．对 B．错
正确答案:B
69．会计人员违反了会计职业道德就同时也违背了会计法律。()A．对 B．错
正确答案:B
70．集中采购机构为采购代理机构。集中采购机构是营利性事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜。()A．对 B．错
正确答案:B
四、案例分析题：下列各题，有一个或一个以上符合题意的正确答案，不选、错选、多选、少选均不得分。（71-75题共用题干）乙单位是实行国库集中支付的事业单位，经批准，乙单位的工资支出和设备购置实行财政直接支付，日常办公及零星支出实行财政授权支付。2012年2月份，审计机构对该单位财政资金使用进行检查，发现：
（1）2011年4月，该单位通过零余额账户向上级单位基本户划转资金15万元，用于为上级单位员工购个人商业保险；
（2）8月，该单位通过零余额账户向下级单位基本户划拨资金50万元，用于为下级单位支付设备采购款；
（3）11月，乙单位购买办公用品，通过零余额账户向本单位在商业银行开设的基本户转账17万元，再通过基本户支付采购款项；
（4）12月，该单位使用财政性资金购买了一台大型专用设备，该单位通过零余额账户向本单位其他户转账80万元，再通过单位基本户向供应商支付设备款。要求：根据上述资料，回答下列问题。
71．下列各项中，属于国库单一支付方式的有（）。A．财政集中汇缴 B．财政直接缴库 C．财政授权支付 D．财政直接支付
72．该单位的下列事项表述情形中，错误的有（）。
A．通过零余额账户向本单位基本划拨资金，再通过基本户支付本单位大型设备的价款 B．通过零余额账户向上级单划转资金，为上级单位员工购个人商业保险
C．通过零余额账户向本单位基本户划转资金，再通过基本户支付本单位日常零星支出 D．通过零余额账户向下级单划转资金，为下级单位购买设备
73．下列各项关于预算单位使用零余额账户的表述中，正确的有（）。A．通过零余额账户提取现金，用于支付本单位的日常办公零星支出 B．通过零余额账户转账支付按规定应采用财政直接支付方式发放的职工工资 C．通过零余额账户转账支付本单位的日常办公零星支出 D．通过零余额账户向本单位按账户规定保留的相应账户划拨工会经费 74．下列银行账户体系中，不应通过财政直接支付的账户为（）。A．该单位在商业银行开设的基本户
B．财政部门在商业银行为该单位开设的零余额账户 C．财政部门在商业银行开设的预算外资金财政专户 D．财政部门按资金使用性质在商业银行开设的零余额账户
75．下列各项关于该单位实行财政直接支付方式的表述中，正确的为（）。
A．该单位进行财政直接支付时应先按批复的部门预算和资金使用计划向财政国库支付机构执行机构提出支付申请
B．财政直接支付中代理银行应根据财政部门支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到该单位账户
C．财政直接支付应由财政部门向中国人民银行和代理银行签发支付指令
D．财政直接支付中财政部门应根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到该单位账户
正确答案:71．CD；72．ABD；73．ACD；74．B；75．ABC
（76-80题共用题干）
某私营企业已注册经营两年，由于该经营地近期要拆迁，该经营企业于2011年2月3日将经营地点从原来街道搬迁到离原来街道不远的一条街道，两条街道同属于某区内街道。税务机关2011年4月6日对辖区内的企业进行检查，发现该私营企业未办理税务登记，于是责令该企业10日内到税务机关办理税务登记，并对其处以2000元的罚款。要求：根据上述资料，回答下列问题。
76．税务登记是税务机关依据税法规定，对纳税人的生产、经营活动进行登记管理的一项法定制度，也是纳税人依法履行纳税（）的法定手续。A．权利 B．义务 C．责任 D．负担
77．下列属于纳税人应当办理变更税务登记情形的有（）。A．发生改变名称 B．改变经营性质 C．增减注册资本 D．改变银行账号
78．税务登记包括（），外出经营报验登记等。A．开立登记 B．停业、复业登记 C．变更登记 D．注销登记
79．该私营企业应自变更工商登记之日起（）日内办理税务登记。A．10 B．20 C．30 D．60
80．企业由于搬迁经营地涉及改变税务机关的，应办理（）税务登记。A．开立登记 B．停业、复业登记 C．变更登记 D．注销登记
正确答案:76．B；77．ABCD；78．ABCD；79．C；80．D
（81-85题共用题干）
2012年3月，某国有企业的会计工作发生以下情况：
(1)厂长李某将朋友的女儿张某调入该厂会计科担任出纳，兼管稽核、会计档案保管工作。张某没有会计从业资格证书。
(2)该厂档案科销毁会计清册（会计档案中有一些是保管期满但未结清的债权债务原始凭证），准备按规定程序将这些会计档案进行销毁。
(3)任命王某为会计机构负责人。王某刚取得会计从业资格，无任何工作经历。
(4)企业负责人召集本单位的会计工作人员，对上的财务支出流水账、凭证等会计资料进行审核，确认无误后，将余额转到新账簿上，并指使将审核过的会计资料予以烧毁。81．张某调入该厂会计科任出纳事项中，违反《会计法》规定的是()。A．张某未取得会计从业资格证书就从事会计工作 B．张某担任出纳，兼管稽核工作
C．张某是厂长李某的朋友的女儿，在该厂担任出纳 D．张某担任出纳，兼管会计档案保管工作
82．该厂在销毁会计档案时，下列表述中正确的是()。A．销毁会计档案时，应报单位负责人批准 B．销毁会计档案时，应报会计主管批准
C．会计档案中保管期满但未结清的债权债务原始凭证不得销毁 D．会计档案中保管期满但未结清的债权债务原始凭证可销毁
83．任命王某担任会计机构负责人，根据《会计法》的规定，王某()。A．还应当具备注册会计师资格
B．还应当具备从事会计工作3年以上经历 C．还应当具备会计师以上专业技术职务资格 D．还应当具备从事会计工作5年以上经历
84．关于企业烧毁会计资料的行为，下列说法正确的是()。A．烧毁行为是为了企业的利益，故不构成犯罪
B．会计的资料已审核，且确认无误，故烧毁和保留都无所谓 C．违反了《会计法》的有关规定
D．违反了《会计档案管理办法》的有关规定
85．情节严重，构成故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，处罚为()。A．对企业负责人处以5年以下有期徒刑或者拘役 B．对企业负责人处以3年以下有期徒刑或者拘役 C．对企业负责人处以2万元以上20万元以下的罚金 D．对企业负责人处以5万元以上50万元以下的罚金
正确答案:81．ABD；82．AC；83．BC；84．CD；85．AC
（86-90题共用题干）
中国居民王某是一家公司的员工，其2012年的收入情况如下：（1）为其他单位提供技术咨询，取得一次性个人劳务报酬3000元。（2）工作之余发表文章一次性取得稿酬收入5000元。（3）取得公司分配的股息、红利所得4000元。根据上述资料，回答下列问题：
86．下列关于王某取得劳务报酬收入的说法中，正确的有（）。A．劳务报酬所得的税率是20% B．劳务报酬所得的税率是30% C．若收入超过2万元，可以加成征收
D．劳务报酬所得3000元，可以扣除800元的费用
87．下列关于王某取得稿酬所得的说法中，正确的有（）。A．稿酬所得5000元，可以扣除800元的费用 B．稿酬所得5000元，可以扣除20%的费用 C．对稿酬所得，可以减征30%的税额 D．稿酬所得的实际税率为14%
88．王某为其他单位提供技术咨询，应缴纳个人所得税（）元。A．400 B．420 C．440 D．480
89．王某发表文章取得稿酬收入，应缴纳个人所得税（）元。A．520 B．560 C．588 D．840
90．下列关于王某个人所得税的说法中，正确的有（）。A．王某的个人所得税应当由其支付人作为扣缴义务人 B．王某应当在当结束后执行12万元以上年所得的申报 C．王某取得公司分配的股息、红利所得，税率20% D．股息、红利所得的应纳税额是800元
正确答案:86．AD；87．BCD；88．C；89．B；90．ABCD
（91-95题共用题干）
某单位是实行国库集中支付的事业单位。2012年5月，审计机构对该单位2011财政资金使用情况进行检查，对以下情况提出质疑：
（1）2011年3月，该单位将其代收的纳入预算管理的行政事业性收费存入本单位在商业银行开设的基本户；5月，该单位将部分行政事业性收费缴入国库，剩余部分直接用于购买本单位办公设备；
（2）2011年6月，该单位通过零余额账户借款20万元给所属下级单位；
（3）2011年7月至8月，该单位对办公楼进行内部装修，按照规定应采用财政直接支付方式支付工程款，该单位通过零余额账户支付施工方工程款项150万元；
（4）2011年9月，该单位与一家供应商签订了设备采购合同，设备价款为80万元，根据预算安排，价款中应采用财政授权支付的金额为50万元，剩余金额由某单位自行负担。该单位通过零余额账户向本单位在商业银行开设的基本户转账50万元，再从基本户向供应商转账80万元。
（5）2011年11月，某单位通过零余额账户支付日常办公用品零星支出2万元。根据上述资料，回答下列问题：
91．根据国库集中收付制度有关规定，下列关于行政事业性收费管理的表述中，正确的有（）。A．预算单位代收的纳入预算管理的行政事业性收费可以无限期存放在单位基本户 B．预算单位代收的纳入预算管理行政事业性收费按规定的时限全额缴库
C．预算单位代收的纳入预算管理的行政事业性收费可以存放于基本户，直接用于支付单位的日常性开支
D．预算单位代收的纳入预算管理的行政事业性收费可根据单位的需要部分缴库 92．下列各项关于预算单位使用零余额账户的情形中，不正确的为（）。A．通过零余额账户借款给上级单位
B．通过零余额账户向上级单位账户划拨资金用于支付上级单位的日常办公支出 C．通过零余额账户借款给下级单位 D．通过零余额账户向下级单位账户划拨资金用于支付下级单位的日常办公支出 93．下列各项关于该单位实行财政直接支付方式的表述中，正确的为（）。
A．该单位进行财政直接支付时，应首先按照批复的部门预算和资金使用计划向财政国库支付执行机构提出支付申请
B．财政直接支付中代理银行应根据财政部门支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到该单位账户
C．财政直接支付中应由中国人民银行向代理银行签发支付指令
D．财政直接支付中财政部门应根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到该单位账户
94．国库单一账户体系中的下列各银行账户中，属于财政直接支付和与国库单一账户支出清算应使用的账户为（）。
A．财政部门按资金使用性质在商业银行开设的零余额账户 B．财政部门在商业银行开设的预算外资金财政专户 C．财政部门在中国人民银行开设的国库单一账户 D．财政部门在商业银行为预算单位开设的零余额账户
95．本例中，下列各项关于该单位使用零余额账户的情形中，正确的为（）。A．通过零余额账户支付办公楼装修工程款 B．通过零余额账户借款给下级单位
C．通过零余额账户向本单位基本户划拨资金50万元，再通过基本户支付设备采购款80万元
D．通过零余额账户支付日常办公用品零星支出
正确答案:91．B；92．ACD；93．B；94．ABCD；95．AD
（96-100题共用题干）
甲向乙签发了一张20万元的支票，出票时间为2012年4月1日，乙于同年4月5日背书转让给丙。
96．根据《票据法》的规定，持票人丙应当在()提示付款。A．5月1日前 B．4月11日前 C．6月1日前 D．9月1日前
97．如果丙在5月10日提示付款，下列说法正确的是()。
A．已过提示付款期，付款人可拒绝付款，但持票人并未丧失票据权利 B．持票人对支票出票人的权利，自出票日起6个月
C．已过提示付款期，付款人可拒绝付款，同时持票人丧失票据权利 D．持票人对支票出票人的权利，自出票日起3个月 98．关于支票的付款，下列说法正确的是()。
A．支票是见票即付的，因此支票不得另行记载付款日期 B．另行记载付款日期的支票，记载无效
C．持票人应当自出票日起1个月内向付款人提示付款
D．超过提示付款期限的，出票人丧失对持票人承担付款的责任 99．下列属于签发支票必须要记载的事项的是()。A．无条件支付的委托 B．确定的金额 C．承兑的时间 D．出票人签章
100．下列关于支票的说法正确的是()。A．支票按照付款方式可以分为现金支票、转账支票、普通支票 B．普通支票可以用于支取现金，但不能用于转账
C．普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，只能用于支取现金，不能用于转账 D．转账支票在支票上印明“转账”字样，专门用于转账，不能用于支取现金
正确答案:96．B；97．AB；98．AB；99．ABD；100．AD
（101-105题共用题干）
某市财政部门在对辖区内的一个生产企业进行会计执法检查中发现下列问题：
(1)该企业销售货物时将应向购买方收取款项的8%金额作为发票金额开具发票，其他款项记入私密账本。
(2)该企业采用电子计算机进行会计核算，但是其使用的软件经财政部1门验证不符合国家统一的会计制度的规定。
(3)该企业规定对经理级以上人员交来的发票，一律不必审核，直接作为记账凭证的依据。(4)该企业对外提供的财务报告上只有会计机构负责人的签名。
(5)该企业从设立以来坚持每年销毁一次会计档案，销毁时要求企业负责人会计机构负责人及会计人员均应在场。
要求：根据上述资料，回答下列问题。
101．下列有关事项(3)的说法中，正确的有()。A．该企业的这一规定不符合会计法律制度的规定 B．会计机构会计人员必须审核原始凭证，这是法定职责 C．记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制 D．会计机构会计人员对领导交来的原始凭证，只能无条件地接受 102．下列有关财务会计报告的签章，表述错误的有()。A．财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人，会计机构负责人（会计主管人员）签名或盖章
B．财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人，会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章
C．设置总会师的单位，还须由总会计师签名或盖章 D．设置总会师的单位，还须由总会计师签名并盖章 103．下列有关会计电算化的表述中，错误的有()。
A．用电子计算机进行会计核算的单位，只要能保证其生成的会计资料可靠，可以自由选择用会计软件
B．用电子计算机生成的会计资料必须符合国家统一的会计制度的要求 C．用电子计算机进行会计核算，也必须保证会计资料的真实完整 D．只要使用的会计软件符合要求，其生成的会计资料也必定可靠 104．根据事项(1)的内容，下更说法中正确的有()。A．该企业的行为属于账外设账
B．县级以上人民政府应当责令其限期改正 C．可以对该企业处3000元以上5万元以下的罚款
D．可以对该企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款
105．下列针对事项(5)的说法中，不正确的是()。A．会计档案应当根据法定期限妥善保管，不得随意销毁 B．定期保管的会计档案，最低保管年限为五年
C．会计档案的销毁应当由单位档案管理机构提出销毁意见，会同会计机构共同鉴定，严格审查，编造销毁清册，报单位负责人批准后，由单位档案管理机构和会计机构共同派员监销 D．对故意销毁的会计人员，县级以上人民政府财政部门可以吊销其会计入从业资格证书
正确答案:101．ABC；102．AC；103．AD；104．ABCD；105．B
（106-110题共用题干）
宏大集团公司因经济效益下降，亏损已成定局，董事长赵某授意财务科科长刘某在财务报告中做一些技术处理，刘某认为“对外报送的财务报告的真实性、完整性由单位负责人承担责任，我服从就行了”，便虚拟了几笔销售业务，使公司财务报表由亏变盈。经财政部门签字并作了相应的处理。
要求：根据上述资料，回答下列问题。106．对董事长赵某可以给予的罚款是()。A．2000～20000元 B．3000～50000元 C．5000～50000元 D．5000～100000元
107．刘某违反的会计职业道德规范主要是()。A．爱岗敬业 B．强化服务 C．参与管理 D．客观公正
108．对于该公司伪造财务报告的行为，财政部门给予通报时可并处罚款()，A．2000～20000元 B．3000～20000元 C．5000～50000元 D．5000～100000元
109．对直接责任人刘某可能给予的法律制裁形式有()。A．责令限期改正 B．罚款3000～50000元 C．给予直接开除的行政处分 D．吊销会计从业资格证
110．对刘某进行会计职业道德教育的主要内容包括()。A．会计职业技能教育 B．会计职业道德观念教育 C．会计职业道德规范教育 D．会计职业道德警示教育
正确答案:106．C；107．D；108．D；109．BCD；110．BCD
第五篇：2014年 一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题
1.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 【答案】C 【解析】划拨方式：建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地。
出让方式：签订国有土地使用权出让合同后，建设单位向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参考教材p53
2.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
B.被公告的投标当事人认为公告记录与行政处理决定相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请
C.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的公告部门应当及时对公告记录进行变更或撤销，无需在公告平台上予以声明 【答案】C 【解析】A错误，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正；B错误，可向公告部门提出书面更正申请；C正确；D错误，并在公告平台上予以声明。参见教材p112。
3.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故。下图参见教材p48。
4.建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限.A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束 【答案】C 【解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材p291。
5.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所
B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人 D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织
【答案】D 【解析】A错误，最高法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第4条规定。“法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地”；B错误，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格； C错误，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人；D正确。参见教材p10~11。
6.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业 【答案】A 【解析】总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。B错误，只能分包部分非主体非关键工程；C错误，主体结构须总包自行完成；D错误，非主体非关键工程才可以分包。参见教材p106。
7.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同
【答案】B 【解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。参见教材p117。
8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地 【答案】C 【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。参见教材p342。
9.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任
D.总承包单位与分包单位承担连带责任 【答案】D
【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。参见教材p104。
10.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员 【答案】B 【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。参见教材p157。
11.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训 【答案】A 【解析】A正确，对应教材（1）；B错误，配备专职安全生产管理人员，对应教材（3）；C错误，危险性较大的分部分项有应急预案，对应教材（10）；D错误，每年至少1次。对应教材（6）。参见教材p211~p212。
12.关于专利申请的说法，正确的是（）。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日 【答案】A 【解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。参见教材p27。
13.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员 【答案】C 【解析】四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见教材p224。
14.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10
B.20 C.30 D.50 【答案】C 【解析】合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。参见教材p234。
15.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁 【答案】D 【解析】A错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个，不能达成一致的，仲裁协议无效； B错误，当事人既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效；C错误，劳动纠纷适用劳动仲裁，不能由北京仲裁委员会受理，而是由相关的劳动争议仲裁委员会受理；D正确。参见教材p335。C选项参考教材p157。
16.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。A.抵押权 B.质权
C.留置权 D.用益物权 【答案】C 【解析】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债券，债务人不履行债务的，债权人有留置权。参见教材p39。
17.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请 【答案】C 【解析】A错误，p308倒数第三自然段，10万以上20万以下的罚款；B错误，p308倒数第二自然段最后，不免除对工程一般损失赔偿责任；C正确，p308倒数第二自然段开头；D错误，p308倒数第2行，一年内不予批准。参见教材p308。
18.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
C.对于采用虚假证明骗取施工许可证的，施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款
D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款 【答案】A
P57 【解析】本题对《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》中相关罚则进行综合考核。
《建筑法》规定，“未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款”。
针对该条规定，有观点认为，只有在查实不符合开工条件时，才可以责令停止施工，处以罚款，而在符合开工条件时，则只适用“责令改正”，即责令补办施工许可证。第二版教材即采纳了该观点，本题命题也受到了该观点影响。
应当明确，上述观点是错误的。因《建设工程质量管理条例》细化了《建筑法》的规定，“建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处合同价款1%以上2%以下的罚款”。即建筑法规定的“责令改正”，应理解为一律“责令停止施工”。因此本题为错题，AB均为正确选项。
19.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予
以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布 【答案】D 【解析】AB错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。C错误，较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由较大的市的人民大表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材p4。
20.关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权 【答案】B 【解析】A错误，物权是权利人直接支配的权利，无须他人的意思或义务人的行为介入；B正确；C错误，物权是绝对权，物权的权利人可以对抗一切不特定的人；D物权具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存。参见教材p18~p19。
21.关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼
B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权 【答案】B 【解析】A错误，裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼； B正确；C错误，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；D错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。参见教材p334、p335、p339。
22.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限 【答案】B 【解析】A错误，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布； B正确； C错误，整改有实效的，可缩短其不良行为记录公布期限，但公布期限最短不得少于3个月； D错误，不良行为记录在地方和全国公布的期限相同。参见教材p112。
23.根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人
D.投标人推选的代表 【答案】C 【解析】开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。参见教材p87。
24.关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任 【答案】B 【解析】A错误，保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付赔偿金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故性质、原因、损失程度等有关的证明和资料； B正确； C错误；保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。D错误，《保险法》56条规定，“重复保险的投标人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的金额总和超过保险价值的，各保险人的赔偿金额的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例
承担保险责任。”参见教材p41。
25.根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准 【答案】B 【解析】《节约能源法》第36条规定，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在房屋买卖合同、质量保证书和使用书中载明，并对其真实性、准确性负责。教材无明确内容。关于人身保险合同的说法，正确的是（）。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费 【答案】B 【解析】A错误，《保险法》第12条规定，人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。是保险合同订立时，而非保险事故发生时；
C错误；受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定； D错误，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。参见教材p41。
27.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决 【答案】C 【解析】A错误，C正确，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决；
B错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁以不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁审理不公开为原则，公开为例外；
D错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。参见教材p339。
28.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债 【答案】A 【解析】本题考查的是建设工程债的发生依据。债是按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。
B错误，材料供应商是债务人； C错误，发生环境侵权之债；
D错误，产生无因管理之债；参见教材p23。
29.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制 【答案】B 【解析】A错误，分包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；
B正确；《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包；
C错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位认可；
D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。参见教材p105。
30.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年 【答案】B 【解析】施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。参见教材p239。
31.签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席
【答案】D 【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。参见教材p3。
32.可撒销的建设工程施工合同，有权撒销的机构是（）。A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位 【答案】A 【解析】本题考查的是合同撤销权的行使。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材p134。
33.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
【答案】C 【解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。
A错误，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的，（2）合同约定的工程验收合格的，（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的；
B错误，C正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的；
D错误，工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。参见教材p76。
34.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的 【答案】D 【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见教材p354。
35.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设专业专用的术语、符合 D.工程建设勘察行业专用的质量要求 【答案】A 【解析】本题考查的是强制性标准的范围。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。参见教材p270。
36.关于人民调解的说法，正确的是（）。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉 【答案】AC 【解析】本题出错，有两个答案。参见教材p342。
《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。因此，A正确。
C正确，人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力，但是他们是不具有强制执行力的。
37.根据《物权法》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权 【答案】D 【解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保.可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。参见教材p39。
38.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书
C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程 【答案】B 【解析】A错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使
用本企业的资质证书、营业执照，以本单位的名义承揽工程；
C错误，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程；
D错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。参见教材p68。
39.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效 【答案】D 【解析】A错误，因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任； B错误，仓储合同自成立时生效；
C错误，存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利；
D正确，仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。参见教材p177~p178。
40.对于非施工单位原因造成的质量间题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责.A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位 【答案】B 【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材p282。
41.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出 【答案】B 【解析】A错误，取得一级建造师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册申请；
C错误，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册；
D错误，《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。人事部和各级地
方人事部门对建造师执业资格注册和使用情况有检查、监督的责任。参见教材p73。
42.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉.法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利.各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人 【答案】D 【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权间题的批复：
一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；
二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。参见教材p126。
43.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年 【答案】A
【解析】《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。参见教材p140。
44.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行 核实 【答案】C 【解析】A错误，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金；
B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；
C正确，《建设工程质量管理条例规定》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期；
D错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。参见教材p306。
45.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明
和（）。
A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证
D.第三方检测合格证明 【答案】C 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。参见教材p265。
46.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动 【答案】A 【解析】A正确，超纲，《文物保护法》第20条规定，文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算；
B错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，建设工程选址，应当竟可能避开不可移动文物，因特殊原因不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护；
C错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准，并将保护措施刘鹗如可行性研究报告或者设计任务书；
D错误，《文物保护法》第17条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，但是可以进行修缮、迁移、重建工程。
47.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50％时 D.完成全部工作成果前 【答案】B 【解析】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付：工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。参见教材p161。
48.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的1％
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息 【答案】A
【解析】A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致； B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；
C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出； D错误，投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。参见教材p92。
49.国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批 【答案】D 【解析】工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段.参见教材p270、271。
50.根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则 【答案】A
【解析】超纲，《节约能源法》都20条规定，用能产品的生产者、销售者，可以根据自愿原则，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。书上无直接内容。
51.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 【答案】A 【解析】施工单位在保修期内承担保修责任。外墙裂缝系主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的合理使用期限，因此施工单位应承担保修责任，B错误，该质量问题是因为设计缺陷造成的，因此维修费由建设单位承担后可向设计单位追偿。参见教材p306。
52.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 【答案】C
【解析】A错误，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包；
B错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；
C正确；共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任；
D错误，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p105。
53.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准 【答案】C 【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材p123。
54.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府 【答案】B 【解析】超纲，《大气污染防治法》第15条规定，有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。
55.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 【答案】B 【解析】A错误，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；
B正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
CD错误，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人。参见教材
p96。
56.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业 【答案】B 【解析】A错误，B正确，除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务作业外，再分包违法；取得专业承包资质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
CD错误，劳务分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。参见教材p61。
57.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 【答案】A 【解析】A正确，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处1 0万元以下的罚款。
B错误，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
C错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。
D错误，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。参见教材p298。
58.关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动 【答案】C 【解析】超纲，A错误，《中华人民共和国文物保护法》第13条第4款规定，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由具级人民政府文物行政部门予以登记并公布； B错误，建设控制地带即指文物保护单位外为保护文物保护单位安全、环境、历史风貌等对建设项目加以限制的区域； C正确；
D错误，《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。参见教材p205~p206。
59.关于评标的说法，正确的是（）。
A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明 【答案】D 【解析】A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对评标文件进行评审和比较；
B错误，设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；
C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；
D正确，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材p87。
60.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撒销 【答案】C 【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。参见教材p36。
61.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米 【答案】B 【解析】A错误，施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染；
B正确，构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划；
C错误，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米； D错误，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。参见教材p186。
62.生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练 B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 【答案】C 【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材p250。
63.关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证 【答案】B 【解析】A错误，在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”原则。《民
事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”；
B正确，《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证； C错误，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据；
D错误，超纲，《民事诉讼法》第78条规定，当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证，经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的依据。支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。参见教材p318。
64.延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年.A.1 B.2 C.4 D.20 【答案】A 【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。参见教材p323。
65.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。参见教材p263。
66.甲公司业务员王某开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效 【答案】D 【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。王某实质上无代理权，但是有使第
三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人、表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误。参见教材p17。
67.根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生 【答案】B 【解析】《著作权法》第2条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权.即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。
68.在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年
D.2个采暖期、供冷期 【答案】A 【解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材p306。
69.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定.关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权诀定该楼的重大修缮事宜 【答案】C 【解析】本题考查的是所有权和管理。该题中甲乙丙丁系按份共有的情形，C错误，在按份共有时各方按照比例享受权利和承担义务，因此BD错误。教材无相关内容。
70.关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项来及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 【答案】A 【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务；
B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理；
C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理
部行为的法律后果将由企业法人承担；
D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。参见教材p12。
71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任 【答案】BCD 【解析】A错误.缺陷责任期内.承包人认真展行合同约定的贵任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
B错误，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
C正确，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。
D错误，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；（2）按合同条款约定的办法提请调解；（3）向有关仲裁机构申请仲裁向人民法院起诉； E正确，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质最不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材p301-303、308。
72.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的
C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的
E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的 【答案】AC 【解析】《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（1）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（3）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（4）认为符合法定条件申请行政机关领发许可证和执照，行政机关拒绝领发或者不予答复的；（5）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（6）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（7）认为行政机关违法要求履行义务的；（8）认为行政机关侵犯其他人身权财产权的；（9）法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案
件。
但是，法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终彼决的其体行政行为。
B错误，拘役是刑事责任，非行政机关作出，不属行政诉讼受案单位； D错误，系行政机关内部行政行为；
E错误，属于抽象行政行为，都不属于行政诉讼受案单位。
AC属于行政机关的一般行政行为，行政相对人不服的可以向人民法院提起行政诉讼。参见教材p354~355。
73.根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计 【答案】ACE 【解析】专利法保护的对象包括：发明、实用型新和外观设计。参见教材p26。
74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可 【答案】ADE 【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
B错误，已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件；
C错误，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。参见教材p52、p55。
75.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；
总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 【答案】ACD 【解析】A、C正确，B错误.《建筑法》规定.建筑工程实行总承包的.工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
D正确，E错误.当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿，进行赔偿的一方.有权依据分包合同的约定.对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。参见教材p104。
76.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行 【答案】CDE 【解析】本题考查的是地役权的概念及使用范围。
AB错误，C正确，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。
D正确，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。
E正确，在地役权合同中.甲是需役地.乙是供役地。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。
参见教材p21。
77.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间 【答案】ACE 【解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。教材无相关内容。
78.关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查
B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查
C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查 【答案】ABC 【解析】D错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；
E错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。参见教材p218。
79.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属干噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段 【答案】BD 【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。
A错误，《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；
C错误，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）； E，夜间，是指22：00至次日6：00之间的时段。参见教材p182。
80.下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款 【答案】AE 【解析】本题考查的是行政处罚的种类。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。参见教材p47。
81.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A.无因管理 B.合同行为 C.不当得利 D.法律行为 E.侵权行为
【答案】DE 【解析】“无因管理”和“合同行为”可以直接排除，“甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。”说明甲是故意的。“不当得利”一般不是故意的，也没有违法性，排除C。参见教材p23。
82.关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行
C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点 【答案】BCE 【解析】本题考查的是仲裁调解，A错误，调解不成的，应当及时作出裁决；
B正确，仲裁庭在做出裁决前，可以先行调解。调解可以再仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色，对其审理的案件进行调解，以解决当事人之间的争议；
C正确，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根绝协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力；
D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
E正确，仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解格子的优点紧密结合起来，不仅有助于解决当事人之间的争议，还有助于保持当事人的友好合作关系，具有很
大的灵活性和便利性。参见教材p343。
83.下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁 【答案】ABE 【解析】依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。参见教材p339。
84.下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假 【答案】BCD 【解析】本题考查的是劳动合同的基本条款。劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和
点击咨询 