第一篇：2016年一级建造师水利专业真题及答案解析
2016年一级建造师水利专业
1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（）。A.放样数据手册 B.控制点成果 C.放样手薄 D.测量数据 参考答案B
2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（）。A.土石围堰 B.草土围堰 C.木笼围堰 D.竹笼围堰 参考答案A
3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在（）处。
A.1 B.2 C.3 D.4 参考答案B
4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为（）。A.绞吸式挖泥船 B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船 D.耙吸式挖泥船 参考答案A
5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行（）。A.浅孔爆破 B.深孔爆破 C.预裂爆破 D.光面爆破 参考答案C
6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是（）。A.砂率 B.水胶比 C.浆骨比 D.水砂比 参考答案D
7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（）。A.离心泵 B.轴流泵 C.混流泵 D.容积泵 参考答案D
8.下列抢护原则中，不适用于提防防汛抢险施工的是（）。A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 参考答案A 2016年一级建造师水利水电真题9-30选择题及五道案例题题目暂缺，天津大立教育现附上2016一建水利真题参考答案和2016年一建水利真题评分标准，以供同学们参考。9.质保金5%，10.后评价3层，11.碾压混凝土28%-32%，12.还有断面坡比1比5，13.还有水电阶段验收不包括部分工程投入使用验收，14.还有重大设计变更提交给初设
15.还有一个再次招标少于三人是由行政监督同意 16.验收鉴定书
17.水工规划同意书选水闸 18.索赔28天
19.质检总站
20.缺陷备案表监理单位组织
2016年一建水利水电真题多选题：
21.A.水利工程质量水平全面提升，B.国家重点水利工程质量达到国际先进水平C.人民群众对水利工程质量满意度显著提高）22.垫层料:A.灌水 B.灌砂 C.核子密度仪, 23.经常性排水：A.覆盖层含水 B.围堪和地基在设计水头的渗流量 C.排水时降水量 D.施工弃水量
24.工程施工总工期：A 工程准备期、B 主体工程施工期 C工程完建期 25.ppp A功能 B效益
26.开工条件的控制包括 A签发开工通知、B 分部工程开工、C 单元工程开工、D 混凝土浇筑开仓
27.稽察括项目:A.前期工作 B.设计工作 C.资金使用、D.工程质量 28.A 岩土B.建造师
29.立项 A.项目建议书 B.可行性研究报告 30.A.先重后轻B.先高后矮C.先主后次
2016年一建水利水电真题案例题：
（一）问题：
1、说明本水库枢纽工程的规模、等别及施工项目负责人应具有的建造师级别。
2、根据《水利工程建设安全生产管理规定》，事件一中，本项目的安全施工责任人是谁？专职安全生产管理人员的职责是什么？
3、简要说明什么是高级作业，指出事件二中发生事故的高处作业级别和种类。
4、说明事件二中“四不放过”原则具体要求。
5、在事件三涉及的工程部位中，哪些应放置安全警示标志？ 参考答案：
（3分）1.本工程等级、规模如下： Ⅱ等，大（2）型。项目负责人应为一级水利水电注册建造师。
（2分）2.本项目安全施工责任人为 本项目的项目经理。（3分）专职安全生产管理人员职责如下：
（1）对安全生产进行现场监督检查。
（2）发现事故隐患，及时报告。
（3）发现违章作业、立即制止。
（3分）3.2m以上作业为高处作业。事件二中的为：三级高处作业，夜间高处作业（特
殊高处作业）
（4分）4.四不放过原则如下：
（1）事故原因不查清，不放过
（2）责任人和职工没受到教育，不放过
（3）没有整改措施或整改措施不落实，不放过
（4）责任人没有受到处理不放过。(5分)5.下述部位放置安全标示：
（1）脚手架（2）通道口（3）基坑（4）塔式起重机旁（5）？？？
（二）问题：
1、分别写出图2-
1、图2-2中施工网络进度计划的开始完成日期
2、根据事件一，用双代号非时标网络图绘制出修订后的施工进度计划（用工作代码表示）
3、根据事件二，指出E工作第60天末实际超额（或拖欠）计划累计工作量的百分比、提前（或拖延）的天数。指出E工作实际持续时间，并简要分析E工作的实际进度对计划工期的影响。
4、事件三中，施工单位停工的做法是否正确？施工单位可通过哪些途径来维护自己的权益？
参考答案：
（4分）1.（1）图2-1施工网络计划：开始时间2011年11月1日到2012年6月30日，（2）图2-2施工网络计划：开始时间2012年10月1日到2013年3月30日（4分）2.略
（6分）3.E工作60天末，拖欠 工程量12.1% ；拖欠 20天。
E工作实际持续180天。
E工作累计拖延工期30天，但不超过其总时差，对工期没有影响。
（6分）4。施工单位停工的做法不正确。存在争议时，应按总监理工程的指令行为。争议，按争议解决方式处理。
施工单位可通过下述方式维护自身权益：
（1）协商
（2）争议评审组评审
（3）仲裁
（4）诉讼
（三）问题：
1、说明本工程施工单位资质的专业类别及相应等级，为满足投标人最低资格审查要求，除背景资料所列证书外，投标单位还应准备的单位或人员证书有哪些？
2、指出原招标文件条款的不妥之处，说明理由
3、针对招标文件条款不公正或内容不完善的问题，依据《水利水电工程标准施工招标文件》，投标人应如何解决或通过什么途径维护自身权益？
4、施工单位在分包管理方面应履行哪些主要职责？
5、对于发包人提出的索赔，承包人的意见是否合理？说明理由 参考答案：
（5分）1.本工程施工单位资质需如下：总承包特级、总承包一级 河湖整治专业一级
除背景资料外投标单位还应准备下述证书：
（1）安全许可证（2）拟担任项目经理人员的一级水利水电注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）
（6分）2.（1）依据招标图纸不妥，应以施工图纸为计量依据
（2）保质期一年不妥，河湖疏浚应无保质期
（3）扣留质保金不妥，不保修期项目不应扣留质保金
（4）浚前扫床不另行计量不妥，疏浚辅助措施均应另行计量支付（2分）3.投标人应在离招标日期17个日前，要求招标人澄清。
可以通过下述途径维护自身权益：向招标监督机构投诉。（5分）4.承包人对分包人下述实施监督和管理：
（1）进度（2）质量（3）安全（4）计量（5）验收（2分）5.承包人的意见不合理。
因为，承包人对分包人施工行为承担连带责任。承包人应该为分包人的施工行为负责。
（四）问题：
1、事件一中，基坑土方开挖工程测量包括哪些工作内容？开挖工程量计算中面积计算的方法有哪些？
2、指出事件二中高压旋喷桩施工程序（以编号和箭头表示）；指出并改正该事件中防渗墙注水试验做法的不妥之处。
3、指出事件三中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误之处。
4、根据事件四，指出单元工程A中土料压实工序的质量等级，并说明理由；分别指出单元工程A、B的质量等级，并说明理由
5、事件五中，闸门制造使用的材料中还有哪些需要提出质量保证书？启闭机出厂前就进行什么试验？闸门和启闭机联合试运行应进行哪些试验？ 参考答案：
（6分）1.基坑土方开挖测量下述内容
（1）开挖区原始段面图测量和原始地形图测量，（2）开挖轮廓点放样
（3）开挖竣工地形、断面测量
（4）工程量测算。
面积计算方法:
(1)解析法
（2）图解法
（6分）2.施工程序如下：
钻孔-下管—试喷—提升—灌浆
防渗墙检验不妥之处及其改正如下：
（略）（6分）3.（6分）4.单元工程A土料压实工序质量等级：合格
说明如下：（略）
单元工程A质量等级：合格（有争议）
说明如下：其唯一工序质量等级为合格，仅达到合格等级质量标准。（有争议）
单元工程B质量等级：（略）
说明如下：（略）
（6分）
5、闸门制作材料中下述还需要提供质量证明书：
焊接材料
启闭机出厂前应做下述实验：
（1）静载荷实验
（2）动载荷实验
（3）耐压实验
联合试运行应做下述实验：
全行程启闭实验（有条件时应动水启闭）
（五）问题：
1、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，指出事件一中该单位工程应包括的 其他分部工程名称；该单位的主要分部工程是什么？
2、指出事件二中施工分区规划布置还应遵守的其他原则。
3、结合本工程具体情况，事件三中主要施工工程设施还应包括哪些？
4、计算事件四中混凝土生产系统单位小时生产能力P
5、根据《水利水电工程施工质量验收规程》，补充说明事件五中导（截）流验收具备的其他条件。
6、根据《水利水电工程施工质量验收规程》，指出并改正事件五中导（截）流验收组织不妥之处
参考答案：（5分）
1、（略）
（5分）2.还应遵守的原则如下：
（1）施工区布置宜砂、石料的开采、加工和混凝土的拌合、浇筑系统为主.（2）施工区分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影响，避免噪音、粉尘等污染对敏感区的危害。
（6分）3.主要施工厂还应包括如下：
（略）
（4分）
4、生产能力：P=15*1.5/20*25=0.0450（万方/小时）=450（方/小时）（6分）
5、需要具备的其它条件如下：
（1）导流工程基本完成，具备过流条件，投入使用不影响其他未完工程；
（2）截流设计已获批准，截流方案已编制完成，并做好各项准备工作；
（3）工程度汛方案已获批准，相关措施已落实。（4分）
6、（1）由项目法人支持验收，不妥。
应由竣工验收单位或其委托单位主持。
（2）监理单位、设计单位作为验收委员会成员，不妥。
监理单位、设计单位不能作为验收委员会成员。
第二篇：2016一级建造师水利水电工程真题及答案
2016年一级建造师水利水电工程考试真题及答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是()。A.放样数据手册
B.控制点成果 C.放样手薄
D.测量数据 答案：D 2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是()。A.土石围堰
B.草土围堰 C.木笼围堰
D.竹笼围堰 答案：A 3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在()处。
A.1 B.2 C.3 D.4 答案：B 4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为()。A.绞吸式挖泥船
B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船
D.耙吸式挖泥船 答案：A 5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行()。A.浅孔爆破
B.深孔爆破 C.预裂爆破
D.光面爆破 答案：C 6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是()。A.砂率
B.水胶比 C.浆骨比
D.水砂比 答案：D 7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是()。A.离心泵
B.轴流泵 C.混流泵
D.容积泵 答案：D 8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是()。A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 答案：A 9.质量保证金最高限额为合同总价的()A.3% B.5% C.8% D.10% 【答案】B 10.项目后评价应分为()个层次进行。
A.二
B.三 C.四
D.五 【答案】B 11.使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为()A.22%~28% B.28%~32% C.32%~37% D.37%~42% 【答案】B 12.堤防横断面上的地面坡度应削至缓于()A.1:3 B.1:4 C.1:5 D.1:6 【答案】C 13.下列不属于水电工程阶段验收的是()A.工程截流验收
B.工程蓄水验收 C.机组启动验收
D.部分工程投入使用验收 【答案】D 14.水利工程重大设计变更应报()批准。A.原设计单位
B.原可行性研究报告批准部门 C.项目主管部门
D.原初步设计审批部门 【答案】D 15.重新招标时，投标人少于3家，可经()同意后不进行招标。A.当地人民政府
B.水行政主管部门 C.行政监督部门
D.项目主管部门 【答案】C 16.下列水利水电建造师施工管理签章文件中不属于验收管理文件的是()A.法人验收质量结论
B.验收申请报告 C.施工管理工作报告
D.验收鉴定书 【答案】D 17.下列需要到水行政主管部门办理水工程规划同意书的是()A.铺设跨河电缆
B.架设跨河管道 C.修建码头 D.修建水闸 【答案】D 18.承包人提出索赔要求，发包人()天内就予以答复。A.7天
B.14天 C.28天
D.42天 【答案】C 19.水电工程重大质量事故就由()组织进行调查。A.监理
B.项目法人 C.项目主管部门
D.质量监督总站 【答案】D 20.质量缺陷备案表应该由()组织填写。A.施工单位
B.建设单位 C.监理单位
D.原初步设计审批部门 【答案】C
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)21.水利部近日印发《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》(以下简称《实施意见》)，要求到2020年水利工程建设()A.水利工程建设质量全面提升
B.人民群众对水利工程质量(特别是民生水利工程质量)满意度明显提高 C.达到国际先进水平
D.大型水利工程项目一次验收合格率达到98% E.中小型工程项目一次验收合格率达到100% 【答案】ABC 22.水泥混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度测量方法有()A.环刀法
B.挖坑灌水法 C.挖坑灌砂法
D.试坑法 E.核子密度仪法 【答案】BCE 23.围堰基坑经常性排水包括()A.堰身渗水
B.覆盖层含水 C.施工弃水
D.基坑积水 E.排水期间降水 【答案】ABCE 24.工程施工总工期包括()A.工程筹建期
B.工程准备期 C.主体工程施工期
D.工程完建期 E.试运行期 【答案】BCD 25.根据《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经本参与重大水利工程建设运营，原则上按()进行合理分摊和筹措。
[2015]488号），社会资
A.投资额
B.功能 C.建设成本
D.效益
E.财政承受能力 【答案】BD 26.水利工程建设项目施工监理实施阶段开工条件控制包括()A.签发开工通知
B.分部工程开工 C.分项工程开工
D.单元工程开工 E.混凝土浇筑开仓 【答案】ABDE 27.对建设项目的稽察，主要包括()A.项目前期与设计工作
B.项目建设管理 C.工程质量 D.资金使用 E.项目运行管理 【答案】ABCD 28.根据现行有关规定，实行注册管理的人员有（）。A.水利工程一级建造师
B.水利工程监理工程师 C.水利工程造价工程师
D.岩土工程师 E.监理员 【答案】AD 29.下列水利工程建设阶段中属于立项过程的是()A.项目规划
B.项目建议书 C.可行性研究报告
D.初步设计 E.招标设计
【答案】BC 30.水闸的混凝土施工原则有()A.先浅后深
B.先重后轻 C.先高后矮
D.先主后次 E.先上游后下游 【答案】BCD
三、案例分析题(共5 题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)案例(一)背景资料：
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成。水库总库容2.6×108m³，电站装机容量12万kW；大坝为碾压土石坝，最大坝高37米；灌溉引水洞引水流量45m3/s；溢洪道控制段共3孔，每孔净宽8.0m，采用平面钢闸门配卷扬式启闭机。某施工单位承担该枢纽工程施工，工程施工过程中发生如下事件：
事件1：为加强工程施工安全生产管理，施工单位在施工现场配备了专职安全生产管理人员，并明确了本项目的安全施工责任人。
事件2：某天夜间施工时，一名工人不慎从距离地面16.0m高的脚手架上坠地死亡。事故发生后，项目法人立即组织联合调查组对事故进行调查，并根据水利部《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》(水建管 [2012] 581号)中的“四不放过”原则进行处理。
事件3：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划，其部分内容如下：(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器一台；(2)基坑采用1：1.5坡比明挖施工，基坑深度9.5m；(3)站房墩墙施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。【问题】
1.说明本水库工程的规模、等别及项目负责人应具有的建造师级别。
2.根据《水利工程建设安全生产管理规定》，事件1中本项目的安全施工责任人是谁?专职安全生产管理人员的职责是什么? 3.简要说明什么是高处作业，指出事件2中高处作业的级别和种类。4.说明事件2中“四不放过”原则的具体要求。
5.在事件3中涉及的工程部位中，哪些应设置安全警示标志? 【答案】
1.本水库工程规模为大(2)型，工程等级为Ⅱ等，项目负责人应具有水利水电工程专业一级注册建造师。
2.安全施工责任人是项目经理(或项目负责人)。
专职安全员的职责是：(1)负责对安全生产进行现场监督检查；(2)发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；(3)对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
3.凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。事件2中高处作业的级别为三级高处作业，种类是特殊高处作业中的夜间高处作业。
4.“四不放过”原则的具体要求为：(1)事故原因不查清楚不放过；(2)主要事故责任者和职工未受到教育不放过；(3)补救和防范措施不落实不放过；(4)责任人员未受到处理不放过。
5.应设置安全警示标志的位置：施工现场入口处，施工起重机械，临时用电设施，脚手架，四口（出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口），基坑边沿，爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位。案例(二)背景资料：
某水库除险加固工程的主要工作内容有：坝基帷幕灌浆(A)、坝顶道路重建(B)、上游护坡重建(C)、上游坝体培厚(D)、发电隧洞加固(E)、泄洪隧洞加固(F)、新建混凝土截渗墙(G)、下游护坡重建(H)、新建防浪墙(I)。施工合同约定，工程施工总工期17个月(每月按30d计，下同)，自2011年11月1日开工至2013年3月30日完工。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：施工单位根据工程具体情况和合同工期要求，将主要工作内容均安排在非汛期施工。工程所在地汛期为7~9月份。施工单位分别绘制了两个非汛期的施工网络进度计划图，如图4-2和图4-3所示。
监理工程师审核意见如下：
(1)上游护坡重建(C)工作应列入施工网络进度计划，并要确保安全度汛。(2)应明确图4-2和图4-3施工进度计划的起止日期。
施工单位根据监理工程师审核意见和资源配置情况，确定上游护坡重建(C)工作持续时间为150d，C工作具体安排为：第一个非汛期完成总工程量的80%，其余工程量安排在第二个非汛期施工且在H工作之前完成。据此施工单位对施工网络进度计划进行了修订。监理工程师批准后，工程如期开工。
事件2：施工单位对发电隧洞加固(E)工作施工进度有关数据进行统计，绘制的工作进度曲线如图4-4所示。
事件3：坝顶道路施工中，项目法人要求设计单位将坝顶水泥混凝土路面变更为沥青混凝土路面。因原合同中无相同及类似工程，施工单位向监理工程师提交了沥青混凝土路面报价单。总监理工程师审定后调低该单价。施工单位认为价格过低，经协商未果，为维护自身权益遂停止施工，并书面通知监理工程师。【问题】
1.分别写出图4-
2、图4-3中施工网络进度计划的开始和完成日期。
2.根据事件1，用双代号非时标网络图编制出修订后的施工进度计划(用工作代码表示)。
3.根据事件2，指出E工作第60天末实际超额(或拖欠)计划累计工程量的百分比、提前(或)拖欠的天数。指出E工作实际持续时间，并简要分析E工作的实际进度对计划工期的影响。
4.事件3中，施工单位停工的做法是否正确?施工单位可通过哪些途径来维护自身权益? 【答案】
1.图4-2的开始时间就是开工时间2011年11月1日，完成时间是2012年6月30日； 图4-3的开始时间是2012年10月1日，完成时间是2013年3月30日。2.修订后的施工进度计划如下图所示。
E1701D902G1203A304C1
I401C2302H1203B204F180
注：Cl、C2分别代表C工作在两个非汛期完成的相应工作；图中单位为天（d）。3.E工作实际持续时间及其实际进度对计划工期前影响：
（1）第60天末，E工作实际拖欠计划累计工程量为12.1%；拖延22 天。
（2）E工作的实际持续时间是180d；不影响计划工期，因为E工作拖延时间为30d，未超过E工作的总时差70d。4.施工单位停工的做法不正确。施工单位应通过以下途径来维护自身的权益：(1)友好协商解决；(2)提请争议评审组评审；(3)仲裁；(4)诉讼。案例(三)背景资料：
某河道治理工程，以水下疏浚为主，两岸堤防工程级别为1级。工程建设内容包括：河道疏浚、险工处理、护岸加固等。施工招标文件按照《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)编制，部分条款内容如下：(1)疏浚工程结算按照招标图纸所示断面尺寸计算工程量，计量单位为“m3”；
(2)疏浚工程约定工程质量保修期为一年，期满后，按照合同约定时间退还工程质量保证金；(3)施工期自然回淤量、超挖超填量均不计量；
(4)施工辅助设施中疏浚前扫床不计量，退水口及排水渠需另行计量支付。投标人认为上述条款不公正，要求招标人修改，招标人修改了招标文件。
某专业承包资质的施工单位按照招标文件的要求准备投标文件，对照资格审查自审表列出了需准备的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证书。经过评标，该施工单位中标。
施工过程中，由于当地石料禁采，设计单位将抛石护岸变更为生态护岸。承包人根据发包人推荐，将生态护岸分包给专业生产厂商施工。为满足发包人要求的汛前护砌高程，该分包人在砌块未达到龄期即运至现场施工，导致汛后部分护岸损坏，发包人向承包人提出索赔，承包人认为发包人应直接向分包人提出索赔。【问题】
1、说明本工程施工单位资质的专业类别及相应等级，为满足投标人最低资格审查要求，除背景资料所列证书外，投标单位还应准备的单位或人员证书有哪些？
2、指出原招标文件条款的不妥之处，说明理由。
3、针对招标文件条款不公正或内容不完善的问题，依据《水利水电工程标准施工招标文件》，投标人应如何解决或通过什么途径维护自身权益？
4、施工单位在分包管理方面应履行哪些主要职责？对于发包人提出的索赔，承包人的意见是否合理？说明理由。【答案】
1.(1)施工单位资质的专业类别及相应等级为：河湖整治工程专业承包一级资质。
(2)施工单位应准备的资质(资格)证书包括：企业资质证书(或河湖整治工程专业承包一级资质证书)；安全生产许可证；水利水电专业一级注册建造师证书；三类人员(单位负责人、项目负责人、专职安全生产人员)安全生产考核合格证书或 A、B、C 三类安全生产考核合格证书。2.原招标文件条款内容的不妥之处及理由如下：
不妥指出：疏浚工程结算按照招标图纸所示断面尺寸计算工程量。理由：应按照施工图纸。
不妥之处：疏浚工程工程质量保修期1年。理由：河湖疏浚工程无工程质量保修期。不妥之处：施工辅助设施中疏浚前扫床不计量。理由：疏浚前扫床应另行计量支付。3.投标人维护自身权益的途径包括：(1)向招标人发出招标文件修改或澄清函；(2)向招标人提出招标文件异议；(3)向行政监督部门投诉；(4)提起诉讼。
4.施工单位在分色管理方面应履行的主要职责是：(1)工程分包应经过发包人书面认可或应在施工承包中约定；(2)签订工程分包，并发送发包人备案；
(3)对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任；(4)设立项目管理机构，组织管理所承包或分包工程的施工活动。
对于发包人人提出的索赔，承包人的意见不合理。发包人推荐分包人，若承包人接受，则对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。案例(四)某引调水枢纽工程，工程规模为中型，建设内容主要有泵站、节制闸、新建堤防、上下游河道疏浚等，泵站地基在高压旋喷桩防渗墙，工程布置图如图2-1所示。
施工中发生了如下事件：
事件1：为做好泵站和节制闸基坑土方开挖士程量计量工作，施工单位编制了土方开挖工程测量方案，明确了开挖工程测量的内容和开挖工程量计算中面积计算的方法。
事件2：高压旋喷桩防渗墙施工方案中，高压旋喷桩的主要施工包括：①钻孔，②试喷，③喷射提升，④下喷射管，⑤成桩。为检验防渗墙的防渗效果，旋喷桩桩体水泥土凝固28d后，在防渗墙体中部选取一点进行钻孔注水试验。事件3：关于施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。
事件4：监理单位对部分单元(工序)工程质量的复核情况见表2-7。
事件5：闸门制造过程中，监理工程师对闸门制造使用的钢材、防腐涂料、止水材料等的质量保证书进行了查验。启闭机出广前，监理工程师组织有关单位进行了启闭机整体组装检查和厂内有关试验。当闸门和启闭机现场安装完成后，进行联合试运行和相关试验。【问题】
1.事件1中，基坑土方开挖工程测量包括哪些工作内容?开挖工程量计算中面积计算方法有哪些? 2.指出事件2中，高压旋喷桩施工顺序（以编号和箭头表示）；指出并改正该事件中防渗墙注水试验做法的不妥之处。
3.指出事件3中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由；改正单位工程质量评定错误之处。
4.根据事件4，指出单元工程 A中土料压实工序的质量等级，并说明理由；分别指出单元工程A、B的质量等级，并说明理由。
5.事件5中，闸门制造使用的材料中，还有哪些需要提供质量保证书？启闭机出厂前应进行说明试验?闸门和启闭机联合试运行应进行哪些试验? 【答案】
1.土方开挖工程测量的内容有：(1)开挖区原始地形图、断面图的测量；(2)开挖轮廓点的放样；(3)开挖区竣工地形图、断面图的测量；(4)工程量的测算。面积计算方法有解析法和图解法。
2.高压旋喷桩施工方法为钻孔①→试喷② →下喷射管④ →喷射管提升③→成墙⑤。事件2中防渗墙注水试验做法不妥之处：在防渗墙体中部选取一点钻孔进行注水试验。
改正：应在旋喷桩防渗墙水泥土凝固前，在指定位置贴接加厚一个单元墙，待凝固28天后，在防渗墙和加厚单元墙中间钻孔进行注水试验，试验点数不少于3个点。
3.不妥之处：主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
理由：本枢纽工程为中型枢纽工程(或应报工程质量监督机构核备)。大型枢纽工程的主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
改正：单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。
4.土料压实工序质量等级为合格，因为一般项目合格率<90%；A单元工程质量等级为合格，因为该单元工程工序优良率50%、主要工序(或土料压实工序)合格。B单元工程质量等级为不合格，因为B单元为河道疏浚，属于不划分工序的单元工程，对于河道疏浚单元工程，合格标准为主控项目检验点100%合格，一般项目检验点合格率不低于90%，且不合格不集中分布。
5.闸门制造使用的材料中还需要提供质量保证书的有闸门制造使用的焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）、标准件和非标准件。启闭机出厂前应进行空载模拟试验(或额完荷载试验)。闸门和启闭机联合试运行应进行电气设备试验、无载荷试验(或无水启闭试验)和载荷试验(或动水启闭试验)。案例(五)某水电站枢纽工程由碾压式混凝土重力坝、坝后式电站、溢洪道等建筑物组成，其中重力坝最大坝高46m，坝顶全长290m，电站装机容量20万kW，采用地下升压变电站。某施工单位承担该枢纽工程施工，工程施工过程中发生如下事件：
事件一：地下升压变电站项目划分为一个单位工程，其中包含开关站（土建），其他电气设备安装，操作控制室等分部工程。
事件二：施工单位根据本工程特点进行了施工总布置，确定施工分区规划布置应遵守的部分原则如下：（1）金属结构，机电设备安装场地宜靠近主要安装地点；
（2）施工管理及生活营区的布置应考虑风向、日照等因素，与生产设施有明显界限；（3）主要物质仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。
事件三：开工前，施工单位在现场设置了混凝土制冷（热）系统等主要施工工厂设施。
事件四：施工单位根据施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004计算本工程混凝土生产系统小时生产能力P，相关参数为：混凝土高峰月浇筑强度为15万m³，每月工作日数取25d，每日工作时数取20h，小时不均匀系数取1.5。
事件五：本枢纽工程导（截）流验收前，经检查，验收条件全部具备，其中包括：（1）截流后壅高水位以下的移民搬迁及库底清理已完成并通过验收；（2）碍航问题已得到解决；
（3）满足截流要求的水下隐蔽工程已完成等。
项目法人主持进行了该枢纽工程导（截）流验收，验收委员会由竣工验收主持单位、设计单位、监理单位、质量和安全监督机构、地方人民政府有关部门、运行管理单位的代表及相关专家等组成。【问题】：
1.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，指出事件一中该单位工程应包括的其他分部工程名称；该单位工程的主要分部工程是什么？
2.指出事件二中施工分区规划布置还应遵守的其他原则。
3.结合本工程具体情况，事件三中主要施工工厂设施还应包括哪些? 4.计算事件四中混凝土生产系统单位小时生产能力P。
5.根据《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008，补充说明事件五中导(截)流验收具备的其他条件。6.根据《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008，指出并改正事件五中导(截)流验收组织的不妥之处。【答案】
1.其他分部工程：变电站（土建）、主变压器安装、交通洞。主要分部工程：主变压器安装。
2.施工区域规划布置还应遵守的原则：(1)因本工程是以混凝土建筑物为主的枢纽工程，故施工区布置应以砂石料的加工和混凝土生产系统为主；(2)还应考虑施工对周围环境的影响，避免噪音、粉尘等污染对敏感区的危害。3.主要施工工厂设施还有：混凝土生产系统，砂石料加工系统，风水电供应系统，综合加工厂（包括木材加工厂、钢筋加工厂、混凝土预制构件厂）。
4.生产能力：P=15*1.5*10000/20*25=450m3/h 5.导截流验收应具备的其他条件：(1)导流工程已基本完成并具备过流条件；(2)截流设计已获批准，截流方案已编制完成；(3)度汛方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准；（4）验收文件、资料已齐全、完整。
6.项目法人主持验收不妥，应由竣工验收单位或其委托的单位主持；设计单位、监理单位作为验收委员会成员不妥，应作为被验收单位在验收鉴定书上签字。
第三篇：2012一级建造师真题及解析
2012年全国一级建造师执业资格考试
建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）
1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()
A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理
2、下列物权中，不属于用益物权的是()
A、土地所有权 B、土地承包经营权
C、建设用地使用权 D、地役权
3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()
A、建设用地使用权 B、地役权
C、相邻权 D宅基地使用权
4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()
A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权
5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()
A、债 B、所有权
C、知识产权 D、担保物权
6、关于知识产权的说法，正确的是()
A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书
C、公告发布 D、核准注册
8、保证合同是()订立的合同。
A、债权人与债务人 B、债务人和保证人
C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人
9、关于刑事责任的说法，错误的是()
A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种
C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D、死刑缓期二年执行是死刑的一种
10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理
A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位
11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A、竣工验收合格 B、交付使用
C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案
12、施工现场所使用的安全警示标志()
A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示
13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()
A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收
C、双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接收，应承担违约责任
14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A、文物保护单位 B、建设单位
C、施工单位 D、设计单位
15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位
C、监理单位 D、装修施工单位
16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、20 B、30 C、60 D、15
17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律
C、施工图设计文件 D、工程监理合同
18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A、施工人员有权拒绝该指令
B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A、建设行政主管部门 B、省级人民政府
C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门
20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D、垫资违反相关规定，应予以没收
21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。
A、安全监督管理机构 B、建设单位
C、监理单位 D施工企业
22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()
A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B、工程竣工验收报告
C、施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验 B.型式检验
C.平行检验 D.破损检验
24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。
A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位 B.施工总承包单位
C.监理单位 D.各分包单位
27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件
28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。
A.架子工 B.钢筋工
C.起重信号工 D.起重机械司机
29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬 B.试用期
C.保守商业秘密 D.福利待遇
30-----36 模糊看不清 37.要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立
38.下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权 B行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平
40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关
C.人民法院 D.建设行政主管部门
41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请 B.承诺
C.承诺意向 D.新要约
42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同 B.不当得利
C.无因管理 D.侵权
43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求
45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权 B.土地抵押权
C.机动车所有权 D.地役权
46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改 B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议
47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术方案
C.施工设备 D.施工业绩
48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准 B.特殊性标准
C.建议性标准 D.强制性标准
49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业 B.建设单位
C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构
50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证 B.销售许可证
C.产品合格证 D.安装许可证
51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。
A.三方共同 B.水泥厂
C.承包商 D.运输公司
52-----57 模糊看不清
58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1 B.2
C.3 D.6
59.投标有效期应从()之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件
C.提交投标保证金 D.确定中标结果
60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷 D.票据纠纷
61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议 B.行政处分
C.行政赔偿 D.行政许可
62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续
64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范 B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图
67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制
68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书 B.罚款
C.停业整顿 D.降低资质等级
69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输 B.人员伤害
C.房屋权属 D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同
76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件 B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告
E.招标公告
78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
79.连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间 B.可变期间
C.除斥期间 D.指定期间
E.不可变期间
80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点 B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额 D.事故发生时间
E.社会影响程度
83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方 B.原告住所地
C.被告住所地 D.合同履行地
E.合同签订地
86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()
A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制
87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()
A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划
88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理 B.隐名代理
C.委托代理 D.居间代理
E.法定代理
91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()
A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证
92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()
A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告
C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志
E.竣工图
93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位
C.施工企业 D.建设单位
E.设备供应商
94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()
A.责令改正,没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
97.仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。
A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的
99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。
A.警告 B.没收违法所得
C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照
E.行政拘留
100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。
A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.编制专项工程施工方案
2012一级建造师建设工程法规及相关知识答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、【答案】D
2、【答案】A
3、【答案】B
【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。
4、【答案】D
【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。
5、【答案】A
6、【答案】A
7、【答案】D
【解析】专利权与商标权的区分。
(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。
(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。
(3)专利权不予续展，商标权可以续展。
8、【答案】C
9、【答案】B
【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：
行政处罚刑罚
罚款罚金
拘留拘役
没收违法所得没收财产
10、【答案】B
【解析】p269第二项第3行。
11、【答案】A
12、【答案】C
【解析】p231第一项，概述题。
13、【答案】D
【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。
14、【答案】A
15、【答案】B
16、【答案】D
17、【答案】D
18、【答案】A
19、【答案】D
20、【答案】B
21、【答案】D
22、【答案】A
23.【答案】B
24.【答案】A
25.【答案】A
26.【答案】B
27.【答案】D
28.【答案】B
29.【答案】A
30-----36 模糊看不清 37.【答案】C
【解析】本题有新意。考核合同的分类：
(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。
(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。
(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。
(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。
38.【答案】D
39.【答案】D
40.【答案】A
【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。
41.【答案】D
42.【答案】D
43.D.必须重新确定受诉人民法院
【答案】C
【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。
(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。
44.【答案】B
45.【答案】B
【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。
46.【答案】D
47.【答案】A
【解析】P67正中间标题下第1段第3行。
48.【答案】D
49.【答案】B
50.【答案】C
【解析】P232正中间“
三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。51.【答案】C
【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。
52-----57 模糊看不清
58.【答案】B
59.【答案】A
60.【答案】C 61.【答案】B
62.【答案】A
【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。
63.【答案】D
【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。
64.【答案】A
65.【答案】D
【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。
66.【答案】B
67.【答案】C
【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。
68.【答案】B
【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。
69.【答案】D
70.【答案】C
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.【答案】BE
【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。
72.【答案】ABC
【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。
73.【答案】AD
【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。
74.【答案】BD 75.【答案】CD
【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。76.【答案】BE
【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.【答案】ABC
【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。78.【答案】BE
【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢? 79.【答案】CE
【解析】本题为司法考试原题，超纲。80.【答案】ABE
【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。81.【答案】ABC
【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.【答案】BCE
【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。
83.【答案】ACD
84.【答案】DE
【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。85.【答案】BCDE
【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。86.【答案】BCDE
【解析】05年一级真题，稍有修改。87.【答案】ABE
【解析】P253第六项最后一段。88.【答案】ABCE
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。89.【答案】ABDE
【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。
90.【答案】ACE 91.【答案】ABCD
【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。
92.【答案】BCDE
【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。
93.【答案】ACE
【解析】去年一级考过。
94.【答案】ABDE
【解析】P69正中间第五项。
95.【答案】ACD
【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。
96.【答案】CE
【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。
97.【答案】ABDE
98.【答案】BD 行政复议法规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。
99.【答案】ABC
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。
100.【答案】ABCD
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。
第四篇：2015一级建造师《法律法规》真题及答案解析
2015一级建造师法规考试真题及答案解析
(多项选择题)
多项选择题
71.根据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。
A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标√ B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求√ C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见√
【解析】评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（）。
A.与建设单位之间相互串通投标√ B.将承包的合同转包或违法分包√ C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书√ E.恶意拖欠分包企业工程款√
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12）其他违反法律、法规的行为。
73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格√
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织√ D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担√
【解析】项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发√ B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任√
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤 E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 患职业病的；
因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：
在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
故意犯罪的； 醉酒或者吸毒的； 自残或者自杀的。
75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者√
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定√ D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定√
【解析】 自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死后50年；《计算机软件保护条例》第十三条规定：自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励：
（一）针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件；
（二）开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果；
（三）主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。因此选项A、D错误。
76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。
A.保存文物特别丰富√ B.历史建筑集中成片√
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色√
E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地√ 【解析】2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：
保存文物特别丰富； 历史建筑集中成片； 保留着传统格局和历史风貌；
（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。
77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件√ C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料√ E.无正当理由未出庭作证的证人证言
【解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：（1）一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：
①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本； ②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；
③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件；
④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。
法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。
一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。
诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。
（5）有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。
78.根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关√ B.有关人民政府√ C.人民法院
D.安全生产监督管理部门√
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门√
【优路网校解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。
79.关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性 B.债权期限的相对性 C.债权主体的相对性√ D.债权内容的相对性√ E.债权责任的相对性√
【解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性
80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位√
B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成√ D.分包单位将其承包的工程再分包√
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位√ 【解析】存在下列情形之一的，属于违法发包：
（一）建设单位将工程发包给个人的；
（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；
（三）未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；
（四）建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；
（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；
（六）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；
（七）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的；
（八）法律法规规定的其他违法发包行为。81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力√ C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册√ E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
【解析】注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册： 不具有完全民事行为能力的； 申请在两个或者两个以上单位注册的； 未达到注册建造师继续教育要求的； 受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；
被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；
在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
申请人的聘用单位不符合注册单位要求的； 年龄超过65周岁的；
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。A.机器损坏险√ B.建筑工程一切险√ C.安装工程一切险√ D.工伤保险 E.勘察设计责任险√
【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。ABCE都可自愿投保。
83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。
A.工程名称√ B.取样部位√ C.工程地点 D.样品名称√ E.取样日期√
【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的√ B.任意压缩合理工期的√
C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的√
D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的√ E.欠付工程款数额较大的
【解析】 《建设工程质量管理条例》第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
(一)迫使承包方以低于成本的价格竞标的；(二)任意压缩合理工期的；
(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；
(四)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；(五)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；(六)未按照国家规定办理工程质量监督手续的；
(七)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；(八)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。85.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的√ C.未在规定期限内办理资质变更手续的√
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的√ E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的√
【优路网校解析】 A选项属于注册建造师不良记录，不应选。其余都属于施工单位不良记录。
86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的√ C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的√ D.行政处罚决定经行政复议被撤销的√ E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的√
【解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应的诚信信息平台上给予公布。同时应依法妥善处理相应事项。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。
87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。A.勘察、规划、设计等通用的综合标准√ B.施工、验收等重要的通用的质量标准√ C.重要的通用的实验和评定方法等标准√ D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准√ E.重要的通用的信息管理标准
【解析】 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：
工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；
工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；
工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准； 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准； 工程建设重要的通用的信息技术标准；
（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计√
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工√
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告√
D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求 E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用
【解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的
89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权√ B.获得保险赔偿权√ C.拒绝违章指挥权√ D.安全生产决策权 E.紧急避险权√
【解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同√
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产√
E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任√
【解析】 本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项A融资租赁合同对第三人仍有效，选项C未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况√ B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况√
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定√ E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定√ 【解析】选项B属于建筑施工企业安全生产管理机构应当履行的职责。92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害√ B.没收非法财物 C.排除妨碍√ D.修理、重作，更换√ E.消除影响、恢复名誉√
【解析】 本题考查的是民事责任的承担方式。《民法通则》第一百三十四条规定承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
（七）赔偿损失；
（八）支付违约金；
（九）消除影响、恢复名誉；
（十）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查√ B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动√ D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动√
【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。
94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同√ B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同√ D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【优路网校解析】 本题考查的是无效合同和效力合同的规定。BD属于可撤销合同，E属于重大误解也属于可撤销合同。
95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。
A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任√
D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任√
【解析】本题考查的建筑工程质量保修制度。
96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失√ B.偷工减料造成的损失 C.验收违法行为造成的损失√ D.中途变更承包工作要求造成的损失√
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失√
【解析】本题考查的是建筑工程赔偿损失的规定。B选项应为施工方的责任。97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A.原告√ B.被告√ C.鉴定人 D.第三人√ E.审判员
【解析】本题考查的是诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程√ B.大中型公用事业工程√ C.成片开发建设的住宅小区工程√ D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程√
【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。根据《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。
99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口√ B.配电箱√ C.塔吊√ D.基坑底部 E.施工现场出口处√
【解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的√
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的√ C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的√ E.承包人将承包的建设工程违法分包的√
【解析】本题考查的是合同的终止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
C选项承包人在合同约定的期限内没有完工的不可以请求解除
第五篇：(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析
(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析!2017年一建考试即将开始，目前关注热门就是真题及解析了，同学们都想估测一下自己能考多少分能否顺利通过考试等等，因此小编特第一时间推出(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析，同学们根据答案进行估分吧!(官方版)2017年一级建造师真题及答案解析内容具体如下：
16.下列针对防范土方开挖过程中的塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是()。
A.向保险公司投保 B.设置警示牌
C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁
【答案】A 【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险，向保险公司投保是风险转移的一种措施。
17.关于施工成本分析的说法，正确的是()。
A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算
B.施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势
C.施工成本分析是贯穿于施工成本管理的全过程
D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节
【答案】C 【解析】施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程，它是在成本的形成过程点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 中，主要利用施工项目的成本核算资料(成本信息)，与目标成本、预算成本以及类似的施工项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动情况。
18.施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本管理的任务和环节的正确程序是：()。
A.预测 分析 计划 控制 核算 考核
B.预测 计划 分析 控制 核算 考核
C.预测 计划 控制 核算 分析 考核
D.预测 控制 计划 分析 核算 考核
【答案】C 【解析】施工成本管理的任务和环节主要包括:(1)施工成本预测;(2)施工成本计划;(3)施工成本控制;(4)施工成本核算;(5)施工成本分析;(6)施工成本考核。
19.建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为()。
A.人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费等
B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本等
C.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、规费、税金和利润
D.建筑工程费和安装工程费
【答案】A 【解析】施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费和点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 企业管理费。
20.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定5 月份的计划工作量为2400 立方米，计划单价是12 元/立方米;到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2100 立方米，实际单价为15 元/立方米。则该工程的成本偏差(CV)和费用绩效指数(CPl)分别为()。
A.0.63 万元;1.25 B.-0.63 万元;0.8 C.一0.36 万元;0.875 D.0.63 万元;0.80 【答案】B 【解析】费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)一已完工作实际费用(ACWP)=2100*12-2100*15=-6300元;费用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP))/已完工作实际费用(ACWP)=0.8 21.成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有()。
A.网络图法、表格法和曲线法
B.网络图法、横道图法和表格法
C.比较法、因素分析法和差额计算法
D.横道图法、表格法和曲线法
【答案】D 【解析】偏差分析可以采用不同的表达方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法。
22.分部分项工程成本分析采用 三算 对比分析法，其 三算 对比指的是()的比较。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 A.概算成本、预算成本、决算成本
B.预算成本、目标成本、实际成本
C.月度成本、季度成本、成本
D.预算成本、计划成本、目标成本
【答案】B 【解析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的 三算 对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。
23.建设工程项目进度控制的目的是()。
A.通过控制以实现工程的进度目标 B.编制进度计划
C.论证进度目标是否合理 D.跟踪检查进度计划
【答案】A 【解析】进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。
24.设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求控制设计工作进度。
A.工程总承包合同 B.业主方进度控制总体方案
C.总进度纲要 D.设计任务委托合同
【答案】D 【解析】设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。
25.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划;②项目结点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 构分析;③编制总进度计划;④项目的工作编码。其正确的工作步骤()。
A.④ ③ ② ① B.② ④ ① ③
C.④ ② ① ③ D.② ④ ③ ①
【答案】B 【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料;(2)项目结构分析;(3)进度计划系统的结构分析;(4)项目的工作编码;(5)编制各层进度计划;(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;(7)若编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
26.双代号网络图中，虚箭线表示()。
A.自由消耗程度 B.工作的持续时间
C.工作之间的逻辑关系 D.非关键工作
【答案】C 【答案】在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。
27.某工作有且仅有两个紧后工作C、D其中C工作最早开始时间为10(计算坐标系，下同)最迟完成时间18，持续时间为5天;D工作最早开始时间为10，最迟完成时间20，持续时间为6天;该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天。则该工作时间的总时差为()天。
A.3 B.4 C.5 D.6 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 【答案】 C 【答案】根据题意，C 的总时差为3，D的总时差为4，TFC=MIN(LAGBC+3,LAGBD+4),而LAGBC和LAGBD的最小值为5(因为A的自由时差是其与紧后工作之间时间间隔的最小值)，所以的TFA最小值为5。
28.某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。
A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】C 【解析】图中关键线路一共四条。
关键线路1：① ② ③ ⑤ ⑦ ⑧
关键线路2：① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧
关键线路3：① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
关键线路4：① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
所以C正确。
29.关于横道图的说法，错误的是()。
A.横道图上所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性
B.横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差
C.横道图适用于手工编制计划
D.横道图能清楚表达工序(工作)之间的逻辑关系
【答案】D 【解析】横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚;(2)适用于手工编制计划;(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;(5)难以适应大的进度计划系统。
30.某工程双代号时标网络计划如下图所示(时间单位：周),在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为()周。
A.1 B.2 C.3 D.4 【正确答案】B 【解析】总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。总时差=紧后工作总时差的最小值+本工作的自由时差=1+1=2周。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
点击咨询 