2015年一级建造师考试《机电工程》真题及答案解析

第一篇：2015年一级建造师考试《机电工程》真题及答案解析

2015年一级建造师考试《机电工程》真题及答案解析

一、单项选择题

1.【题干】下列塑料中，不属于热塑性塑料的是()。【选项】 A.聚氯乙烯 B.聚苯乙烯 C.聚丙烯 D.环氧塑料 【答案解析】D 2.【题干】按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类，搅拌罐属于静置设备中的()。【选项】 A.容器 B.反应器 C.换热设备 D.分离设备 【答案解析】A 3.【题干】输电线路钢塔架档距约320m，其基础施工时的档距测量应采用()。【选项】 A.十字线法 B.电磁波测距法 C.钢尺量距法 D.平行基准线法 【答案解析】B 【解析】 【考点】

4.【题干】电机干燥时的温度测量，不允许使用()。【选项】 A.电阻温度计 B.酒精温度计 C.水银温度计 D.温差热电偶 【答案解析】C 5.【题干】下列设备安装中，通常情况下采用桩基础的是()。【选项】 A.水泵 B.变压器 C.汽轮机 D.空调机组 【答案解析】D 6.【题干】下列检测试验中，属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是()。【选项】 A.扭转试验 B.射线检测 C.耐压试验 D.弯曲试验 【答案解析】D 7.【题干】发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是()。【选项】 A.定子就位

B.定子及转子水压试验 C.氢冷器安装

D.端盖、轴承、密封瓦调整安装 【答案解析】B 8.【题干】锅炉蒸气管道的冲洗与吹洗范围，不包括()。【选项】

A.减温水管系统 B.过热器 C.再热器 D.凝汽器

【答案解析】D 9.【题干】关于仪表校准要求的说法，正确的是()。【选项】

A.在仪表最大工作量范围内均匀选取校准点 B.称重仪表在安装中逐渐加载标准重量进行校准

C.指针式仪表在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定 D.施工现场不具备校准条件的仪表可用合格证明文件代替 【答案解析】C 10.【题干】炉底为反拱形的炉窑砌筑前，找准砌筑弧形拱基面的方法是()。【选项】

A.采用样板找准 B.用加工砖找准 C.测量弧底标高 D.设置基准线 【答案解析】A 【解析】 【考点】

11.【题干】下列建筑管道绝热类型中，不属于按用途分类的是()。【选项】 A.保温 B.保冷 C.加固增强 D.加热保护 【答案解析】C 【解析】 【考点】

12.【题干】安装坡度要求最大的采暖管道是()。【选项】

A.热水采暖管道 B.蒸汽管道

C.散热器支管管道 D.蒸汽凝结水管道 【答案解析】C 【解析】 【考点】

13.【题干】下列电气线路中，不能共管敷设的是()。【选项】

A.照明灯的8根导线

B.同一照明配电箱的5个回路

C.同一设备的主回路和无干扰要求的控制回路 D.电压分别为24V和12V的两个直流回路 【答案解析】D 【解析】 【考点】

14.【题干】下列检查内容中，不属于广播音响系统检测的是()。【选项】

A.最高输出电平B.输出信噪比 C.阻抗匹配 D.响应时间 【答案解析】D 【解析】 【考点】

15.【题干】在自动扶梯空载制动试验中，应检查符合标准规范要求的是()。【选项】 A.制动载荷 B.制动方法 C.空载速度 D.制停距离 【答案解析】D 【解析】 【考点】

16.【题干】关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法，正确的是()。【选项】

A.应在吸引试压前安装 B.安装时可对喷头进行拆装 C.可给喷头装饰性图层

D.不得利用喷头的框架施拧 【答案解析】D 17.【题干】计量器具修理后的检定属于()。【选项】 A.使用中检定 B.周期检定 C.后续检定 D.仲裁检定 【答案解析】C 18.【题干】按架空电力线路保护区内取土规定，220kV杆塔周围禁止取土的范围是()。【选项】 A.5m B.6m C.7m D.8m 【答案解析】A 19.【题干】按国家制定实施首检的起重机械目录规定，下列起重机械中实施首检的是()。【选项】

A.流动式起重机 B.塔式起重机 C.桥式起重机 D.桅杆起重机

20.【题干】按机电安装工程的工程类别与工程项目划分，不属于净化工程的是()。【选项】 A.制药工程

B.医疗污水处理工程 C.精密机械工程 D.电子工程

二、多项选择题

21.【题干】起重机吊装工艺计算书的主要内容包括()。【选项】

A.吊装安全距离核算 B.卷扬机走绳强度核算 C.起重机受力分配计算 D.吊耳强度核算

E.吊索具安全系数核算

22.【题干】降低焊接应力的正确措施有()。【选项】

A.构件设计时尽量减少焊缝尺寸 B.将焊缝集中在一个区域

C.焊接时采用较小的焊接线能量 D.焊接过程中，层间锤击 E.焊接前对构件进行整体预热

23.【题干】安装精度调整与检测中，属于形状误差的有()。【选项】 A.圆柱度 B.平行度 C.垂直度 D.平面度 E.直线度

24.【题干】380V电动机试运行前应检查的内容有()。【选项】

A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地

C.电动机的保护接地线是否连接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象 E.绕线式电动机的滑环和电刷

25.【题干】管道系统进行压力试验前，应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有()。【选项】 A.调节阀 B.安全阀 C.单向阀 D.膨胀节 E.爆破片

26.【题干】复合层涂层防腐蚀施工时，涂底漆前应对()部位加以保护。【选项】 A.焊缝 B.螺纹 C.焊接坡口 D.标识 E.弯头

27.【题干】采取浇注法进行绝热层施工的要求有()。【选项】

A.每次配料必须在规定时间内用完 B.应提前制作试块

C.浇注时宜一次浇注成型

D.大面积浇注时，应设对称多浇口

E.间断浇注时，施工缝宜留在伸缩缝的位置上

28.【题干】净化空调系统调试和试运转应具备的条件有()。【选项】

A.洁净室建筑装饰验收合格 B.各种管线吹扫及试压完成 C.空调设备系统联动完成 D.高效过滤器安装完成 E.风量、风压平衡完成

29.【题干】工业安装分部工程质量验收记录表签字人包括()。【选项】

A.建设单位专业技术负责人 B.施工单位项目技术负责人 C.专业监理工程师 D.质检单位项目负责人 E.设计单位项目负责人

30.【题干】建筑安装单位工程质量验收记录填写的主要内容有()。【选项】

A.施工试验记录 B.隐蔽工程验收记录 C.试运转记录

D.分部工程验收记录 E.质量控制资料验收记录

三、案例分析题(一)背景资料：

A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目，内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程，建设单位要求A公司严格实施绿色施工，严格安全和质量管理，并签订了施工合同。

A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施，提交建设单位后，建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求，建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查，仍反复出现设备员指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗，雨天高空作业;临时楼梯未设护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结，认为是施工现场安全检查未抓住重点，经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中，发现质量问题，项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类，并建立风管制作不符合点数统计表，予以纠正处理，经检查，其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的，经改变咬口形式后，要扣质量得到改进。问题：

1、【题干】绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?

2、【题干】根据背景资料，归纳施工现场安全检查的重点。

4、【题干】金属风管咬口形式的选择依据是什么?(二)背景资料：

某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间)，该工程位于市中心繁华区，施工周期共16个月，工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组，单台机组重量为5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。

机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急方案。

在车站出入口未完成结构施工时，全部机电设备，材料均需进行吊装作业，其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施，被监理工程师制止，后经审批，才组织实施。

在公共区及设备区走廊上方的管线密集区，采用“管线综合布置”的机电安装新技术，有成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后，解决了以下问题：避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞;确定了各机电管线位置;断面尺寸最大的风管最高，电缆桥架居中，水馆最低;确定管线间的位置和标高，满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工，按公司要求一次完成。问题：

1、【题干】本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?

2、【题干】分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?

3、【题干】采用“管线综合布置”优化方案后，对管线的施工有哪些优化作用?

4、【题干】本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?塔体安装还应符合哪些要求?(三)背景资料：

某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括4台50000m3浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对 50000m3浮顶罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装罐壁，确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。

施工过程中，发生了如下事件：

事件1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工作进度，项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧(手工焊)。为此，项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施。在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改，项目部施工组织设计变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。

事件2：修改罐壁焊接方法后，工程公司项目部把焊缝的焊条电弧含焊接质量作为质量控制的重点，制定了合理的焊接顺序和工艺要求，并编制了质量预控方案。

事件3：在对第一台焊接的50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷检查，认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素，项目部采用因果分析方法，找出了焊缝产生气孔的主要原因，制定了对后续的焊接施工中，项目部落实了对策表内容，提高了焊接质量。问题：

1、【题干】说明内挂脚手架正装法和外搭脚手架正装法脚手架的搭设区别。

2、事件1中，为什么监理工程师认为项目部对施工组织设计变更审批手续不符合要求?

3、写出储罐罐壁焊接采用焊条电弧焊焊接方法的合理焊接顺序和工艺要求。

4、事件3中，项目部制定的对策表一般包括哪些内容?(四)背景材料：

某钢厂炼钢技术项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等，节能减排，新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施，炼钢车间起重机梁轨标高27.8m，跨单层全钢结构(塔楼部分多层)，炼钢工艺采用顶底复合吹炼，转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9，P=2.4Mpa)经加工料跨层面输送至氧枪阀门。

该项目由具有承包资质的A公司施工总承包，在分包单位通过资格预审后，业主同意，A公司氧气站、煤气站和余热发电机安装工程分包给具有相应职业资格和技术资格的安装单位。A公司项目部进场后，根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平、现场施工条件进行施工组织总设计编制，塔楼钢结构和工艺设备采用3000t.m*主吊经批准通过，项目实施过程中，项目部在安全和质量管理方面采取措施下： 措施1：针对工程特点。塔楼施工现场存在危险源较多，项目部仅对临时电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲运转等危险源进行辨识和评价，经公司审定，补充完善后，制定了相应安全应急预案，健全现场安全管理体系。

措施2：针对氧气管道道口错边量超标，内壁存在油脂、锈蚀、铁锈等引起燃料爆竹事故，项目部编制施工方案时，制定了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程，经批准后严格执行。

措施3：氧气站球罐的球壳板和零部件进场后，A公司项目部及时组织检验，确保分包单位按计划现场组焊。问题：

1、【题干】A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须具备何种技术资格? 【答案解析】(1)资格预审内容包括：基本资格审查和专业资格审查，专业资格审查是资格审查的重点，主要内容包括：施工经历;人员状况，包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历;施工方案，包括履行合同任务而配备的施工装备等;财务状况，包括申请人的资产负债表，现金流量表等。

(2)技术资格：GC2级管道安装资质;球形罐现场组焊或球壳板制造。

2、A公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?

3、措施1，塔楼作业区域还有哪些危险源因素?

4、措施2，氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?

5、措施3，球壳板制造质量现场应如何检查?(五)背景资料：

A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。

A安装公司项目部进场后，编制了施工进度计划、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供自己、水泵等设备检查、结对技术参数，符合设计要求。设备基础验收合格后，采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点、做好施工记录，保证安装质量，达到设计及安装说明书要求。在施工中发生了以下3个事件：

事件1：项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司，预算单价为120元/m，在3月22日结束时检测，B公司只完成电缆排管施工1000m，但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元，项目部对B公司提出警告，要求加快施工进度。事件2：在热水管道施工中，按施工图设计位置施工，碰到其他管线，使热水管道施工受阻，项目部向设计单位提出设计变更，要求改变热水管道的走向，结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。

事件3：在分布式能源中心项目试运行验收中，有一台三联供机组员噪音较大，经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明，不属于安装质量问题，后增加机房的隔音设施，验收通过。问题：

1、【题干】业主采购水泵时应考虑哪些性能参数?

2、三联供机组就位后，试运行前还有哪些安装步骤?

3、计算事件1中的CPI和SPI及其影响，请问是否影响总工期?

4、请问事件2中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?

第二篇：2010年一级建造师机电工程考试真题及答案

http://

2010年一级建造师《机电工程》考试真题及答案

一、单选题

1．定态流动的流体在流动过程中，不随空间位置变化的物理参数是（）。

A．流速

B．流量

C．黏度

D．压力

正确答案：C

2．当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在（A．定子铁芯

B．定子绕组

C．转子绕组

D．笼形绕组

正确答案：B

3．高程控制网的测量方法有（）。

A．导线测量、三角测量

B．水准测量、电磁波测量

C．电磁波测量、三边测量

D．三边测量、水准测量

正确答案：B

4．有强烈振动的重型机械设备宜采用（）地脚螺栓。

A．粘接

B．固定

C．胀锚

D．活动

正确答案：D

5．安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。）中产生。

http://

A．抵消过大的安装累计误差

B．抵消设备运转时产生的作用力影响

C．抵消摩擦面间油膜的影响

D．抵消零部件磨损的影响

正确答案：A

6．根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。

A．0个

B．1个

C．2个

D．3个

正确答案：A

7．自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施。

A．断路

B．静电

C．屏蔽

D．接地

正确答案：B

8．金属表面预处理等级为Sa21/2级的除锈方式是（）。

A．手工除锈

B．喷射除锈

C．火焰除锈

D．化学除锈

正确答案：B

9．大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（）。

A．拼砌法

B．充填法

C．捆扎法

D．粘贴法

http://

正确答案：C

10．立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是（）。

A．先焊环缝，再焊纵缝

B．先焊纵缝上段，后焊纵缝下段

C．先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧

D．先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧

正确答案：C $pager$

11．焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。

A．余高、凹陷、裂纹、错口

B．余高、错口、凹陷、焊瘤

C．错口、气孔、裂纹、焊瘤

D．余高、焊瘤、夹渣、咬边

正确答案：B

12．发生火灾时，干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒（）。

A．水

B．泡沫

C．干粉

D．气体

正确答案：D

13．空调设备进行自动监控的目的是（）。

A．实施超限调整

B．防止设备损坏

C．节约能源

D．设备自动处理

正确答案：C

14．焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和（）。

http://

A．气体流量计

B．液体流量计

C．有功功率表

D．无功功率表

正确答案：A

15．用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（）。

A．兆欧表

B．液体流量计

C．样板

D．万用表

正确答案：D

16．施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）。

A．对地绝缘值

B．接地电流值

C．对地放电值

D．接地电阻值

正确答案：D

17．根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由（）单位负责。

A．施工

B．建设

C．设备制造

D．设计

正确答案：B

18．管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应（）。

A．便于检修

B．紧贴墙壁

C．靠近楼板

D．紧贴管架

正确答案：A

http://

19．根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应（）。

A．在热处理前进行一次

B．在热处理后进行一次

C．在焊后及热处理后各进行一次

D．在热处理后及压力试验后各进行一次

正确答案：C

20．根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用（）。

A．冷镀锌制品

B．烤蓝制品

C．热镀锌制品

D．黑铁制品

正确答案：C $pager$

二、多选题

21．根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有（）。

A．动配合 B．间隙配合 C．静配合 D．过盈配合 E．过渡配合 正确答案：BDE

22．碳质量分数含量小于2%的黑色金属有（）。

A．生铁

B．低碳钢

C．中碳钢

D．高碳钢

http://

E．重金属

正确答案：BCD

23．划分机械设备安装基准线的依据有（）。

A．设备中心线

B．设备布置图

C．土建单位提供的标高线

D．工艺系统原理图

E．有关建筑物的边缘线

正确答案：BCE

24．成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。

A．再全面复测一次

B．拧紧地脚螺栓

C．做好安装记录

D．将设备擦拭干净

E．检查柜内照明

正确答案：ACD

25．管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（符合设计要求。

A．周长偏差

B．标高

C．中心线

D．直线度

E．管口方位

正确答案：BCE

26．空调工程的风管应与（）连接。

A．出风口

B．风阀

C．风机盘管

D．热泵机组

E．冷水机组）应

http://

正确答案：ABC

27．电气工程接地材料的现场检查验收的内容有（）。

A．质量符合国家标准

B．产品合格证

C．外包装无明显的机械损伤

D．型号符合设计规定

D．数量符合订货合同

正确答案：BCDE

28．吊装方案编制的主要依据有（）。

A．规程规范

B．合同条款

C．被吊装设备的设计文件

D．施工组织设计

E．工程进度计划

正确答案：ACD

29．特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是（）。

A．具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力

B．拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人

C．具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段

D．拥有健全的质量管理制度和责任制度

E．通过ISO9000质量体系认证

正确答案：BCD

30．在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有（）。

A．黏土结合耐火浇注料

B．水泥耐火浇注料

C．水玻璃耐火浇注料

D．耐火泥浆

E．耐火喷涂料

正确答案：BDE

http://

$pager$

三、案例分析题

（一）背景资料

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资质，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中，发生了以下事件：

事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。

事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。

事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。

问题

1．氨制冷站施工前应履行何种手续？

2．安装公司对容器补焊处理是否合法？说明理由。

3．事件1吊装作业前还应进行什么工作？应提供哪些资料？

4．项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当？说明理由。

http://

5．项目部所编制的应急预案缺少哪些内容？

正确答案：

1．（本小题2分）

手续：将拟安装的压力容器、压力管道安装情况书面告知（1分）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门（1分）。参见教材P323。

2．（本小题3分）

安装公司对补焊处理不合法（1分），理由：因为安装公司不具备压力容器的制造或现场组焊资质（2分）。

3．（本小题5分）

出租单位将起重机现场安装完毕后应组织验收（2分）。

应提供的资料：产品合格证（1分）、备案证明（1分）、吊车司机上岗证（1分）等。参见教材P277。

4．（本小题5分）

试运转不可行（1分），因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道（2分）强度试验后，还要进行泄露性试验（2分）。

5．（本小题5分）

缺少的内容包括：项目部应急工作的组织及相应职责（1分）；发生事故时应采取的有效措施（1分）；应急避险的******程序（撤离逃生路线）（2分）；相关人员的应急培训程序（1分）。

（二）背景资料

某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。

http://

为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。

此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。

在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。

问题

1．安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少？并列出具体费用项目。

2．安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？

3．泵系统试运行前应具备的条件有哪些？

4．业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。

参考答案：

1．（本小题5分）

施工单位实际应得到的补偿款为：赶工费12万元（1分），灌浆料增加费4万元（1分），解体机泵增加费6万元（1分）；扣减罚款0.5万元（1分）。

6+4+12-0.5=21.5（万元）（1分）

2．（本小题5分）

属于形状精度检查的有：轴颈的圆柱度（1分），联轴节处轴的几何尺寸（1分）。

http://

属于位置精度检查的有：机械密封处的轴向跳动（1分），叶轮口环的径向跳动（1分）和轴向跳动（1分）。

3．（本小题7分）

试运行前应具备的条件有：

（1）设备及附属装置，管理系统施工完毕，记录及资料齐全，符合要求（1分）。

（2）试车需要的能源、介质、润滑油脂，检测仪器等符合要求（1分）。

（3）试车方案已经批准（1分）。

（4）试运行组织已建立，分工明确（1分）。

（5）参见试运行的人员熟悉试运行方案和具体操作方法，试运行步骤（1分）。

（6）设备及周围环境应处理干净（1分）。

（7）消防道路畅通，消防设施的配置符合要求（1分）。

4．（本小题3分）

建设单位对施工单位的处罚是合理的（1分）。

监理单位工作的失误不免除施工单位应尽的质量责任（2分）。

$pager$

（三）背景资料

某施工单位承接一高层建筑的泛光照明工程。建筑高度为180m，有3个透空段，建筑结构已完工，外幕墙正在施工。泛光照明由LED灯（55W）和金卤灯（400W）组成。LED灯（连支架重100kg）安装在幕墙上，金卤灯安装在透空段平台上，由控制模块（256路）进行场景控制。施工单位依据合同、施工图、规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明的施工方案，施工进度计划见表1（细实线），劳动力计划见表2．

方案中LED灯具的安装，选用吊篮施工，吊篮尺寸为6000×450×1180mm，牵引电动机功率为1.5KW×2，提升速度为9.6m/min，载重630kg（载人2名）。按进度计划，共租赁4台吊篮。

http://

因工程变化，建筑幕墙4月底竣工，LED灯具的安装不能按原进度计划实施，施工单位对LED灯和金卤灯的安装计划进行了调整，见表1（粗实线）。调整后的LED灯安装需租赁6台吊篮，作业人员增加到24人，施工单位又编制了临时用电施工组织设计。

http://

http://

问题

1.吊篮施工方案中应制订哪些安全技术措施和主要的应急预案？

2.泛光照明施工进度计划的编制应考虑哪些因素？

3.绘出进度计划调整后的劳动力计划，并说明应如何控制劳动力成本。

4.计划调整后，为什么要编制临时用电施工组织设计？

参考答案

1．（本小题5分）

应制订高处作业安全技术措施（1分），施工机械安全技术措施（1分），施工用电安全技术措施（1分），高处作业时吊篮发生故障的应急预案（2分）。

2．（本小题6分）

应考虑幕墙竣工时间对LED灯的安装限制和影响（2分），LED灯和金卤灯安装在施工中可以平衡调剂（2分），施工人员和施工机械在工地连续均衡施工（2分）。

3．（本小题6分）

调整劳动力计划（3分）

劳动力成本控制：减少作业人员进出场时间（1分），严格劳动定额管理（1分），提高作业人员技术素质（1分）。

4（本小题3分）

因为租赁吊篮（1.5KW×2）6台（1分），临时用电设备大于5台（2分），所以要编制临时用电施工组织设计。参见教材P319。

（四）背景资料

某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工

http://

程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。

项目部组建后立即着手下列工作：

（1）根据工程内容安排各专业的施工顺序。

（2）根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。

（3）制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟采用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。

（4）制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。

（5）制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。

问题

1．安排本工程的施工顺序。

2．本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些？

3．通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。

4．纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。

5．煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？为什么？应采取哪些解决措施？

http://

正确答案：

1．（本小题7分）

球磨机安装（1分）→其他辅机安装（1分）→煤粉仓制作安装（1分）→非标管道制作安装（1分）→电气及自动化仪表安装（1分）→保温（1分）→无负荷调试（1分）

2．（本小题6分）

火灾（1分）??******?（1分）、大型设备吊装事故（1分）、毒害气体中毒（1分）、高处坠落（1分）、触电（1分）。

3．（本小题4分）

考虑动载荷系数的计算载荷=50t×1.1=55t（2分），计算载荷55t大于吊车吊装能力52t（1分），故方案不可行（1分）。参见教材P133．

4．（本小题4分）

（1）每组垫铁总数不得超过5块（1分）；（2）最薄的一块垫铁应放在中间（1分）；（3）垫铁之间应点焊牢固（1分）；（4）垫铁不得与设备底座点焊（1分）。参见教材P51．

5．（本小题9分）

仓内人员易发生有毒气体中毒（1分），因为焊接时产生有毒有害气体（1分），且仓内空间有限、通风不良（1分）。

仓内人员易发生触电事故（1分），因为金属容器内36V电压过高（1分）。

措施：（1）仓内应采取自然甚至强制通风（1分）；（2）设畅通的临时出入口（1分）；（3）设置监护人员（1分）；（4）更换行灯，使电压不超过12V（1分）。参见教材P267案例。

$pager$

（五）背景资料

某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招

http://

标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算。

施工过程中发生了以下事件：

事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。

事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。

事件3：由于锅炉房蒸气出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸气输送架空管道待图延期5天。

事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。

事件5：锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。

问题

1．该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。

2．事件1～事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔？分别说明理由。

3．纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。

4．安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题？

http://

5．计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。

参考答案：

1．（本小题3分）

工期目标应为277天（1分）

理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准（2分）。

2．（本小题8分）

事件1可以提出索赔。

理由：工期预付款延期支付合同约定，属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失（2分）。

事件2不可以提出索赔。

理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任（2分）。

事件3可以提出索赔。

理由：是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔（2分）。

事件4不可以提出索赔。

理由：虽是建设单位建议由B制造单位供货，但是安装公司与B制造单位签订的合同（2分）。

3．（本小题4分）

锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验（2分），锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后，必须进行最终的调整（1分），调整检验合格后，应做标记（1分）。

4．（本小题6分）

重点考虑的问题是：

（1）考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量（1分）；

（2）交货期、支付及支付条件，执行合同信誉（1分）；

（3）编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容（1分）；

（4）派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作（1分）；

（5）明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容（2分）。

http://

5．（本小题9分）

建设单位应补偿安装公司总费用为65万元。（1分）

按事件分别计算：

（1）事件1延期付款利息：8000×25%×10%×30=60（万元）（1分）

工期赔偿费用：0.5×5=2.5（万元）（1分）

（2）事件2罚款：0.5×4=2（万元）（1分）

（3）事件3返工费：2（万元）（1分）

工期赔偿费：0.5×（2+5）=3.5（万元）（1分）

（4）事件4罚款：0.5×2=1（万元）（1分）

故：安装公司应得到补偿费用：60+2.5-2+2+3.5-1=65（万元）（来源：123建造师网（http://）

2分）

第三篇：2009一级建造师考试机电工程实务真题及答案

2009全国一级建造师执业资格考试试卷及答案

专业工程管理与实务（机电工程专业）

一、单项选择（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.平面控制网的测量方法有（）。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法

B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法

C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法

D.三角测量法、导线测量法、三边测量法

2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。

A.橡胶

B.陶瓷

C.塑料

D.涂料

3.负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的（）倍。A.B.C.1/D.1/

4.自动控制的闭环控制系统特点之一是（）。

A.控制作用的传递具有单向性 B.由偏差产生对系统输入量的控制 C.抗干扰性较差

D.由偏差产生对系统被控量的控制

5.在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是（）。A.密度大的流体，流速取小些

B.对含有固体杂质的流体，流速取大些

C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 D.黏度大的流体，流速取小些

6.三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为（）。

A.L1、N、L2、L3 of 9 B.L1、L2、N、L3 C.L1、L2、L3、N D.N、L1、L2、L3

7.长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。

A.交桩

B.定位

C.测量

D.放线

8.管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。

A.便于操作

B.业主要求

C.设计确定

D.现场协调

9.对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（）确定，不得任意改变。

A.设计

B.规范

C.试验

D.业主

10.现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（）进行检查。

A.几何尺寸

B.每道焊口

C.开口位置

D.外圆周长差

11.通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。

A.建设

B.施工

C.设计

D.监理

12.消防工程现场检查主要是核查（）是否符合经审核批准的消防设计。

A.测试的结果

B.有关书面资料

C.工程实体

D.工艺设备和仪表

13.起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.合金钢

14.把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。

A.气体保护焊

B.电弧焊

C.埋弧自动焊

D.气焊

15.施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门of 9 指定的计量检定机构申请（）检定。

A.仲裁

B.使用

C.首次

D.周期

16.为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意。

A.供电部门

B.电力行政管理部门

C.建设单位

D.安全监督部门

17.依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.低级

18.《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍。

A.1.10 B.1.15 C.1.25 D.1.50

19.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A.焊接作业指导书

B.焊接工艺评定

C.焊接工艺方案

D.焊接规程

20.钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。

A.1.1 B.1.15 C.1.20 D.1.25

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。

A.监视建筑设备的运行状态

B.实施超限调整

C.自动调节建筑设备的运行状态

D.自动诊断并修复设备故障

E.实现能源管理自动化

22.验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。of 9 A.强度

B.水泥

C.配合比

D.砂石

E.养护

23.大型设备的解体安装要保证（）。

A.设备的定位位置精度

B.各设备间相互位置精度

C.再现设备制造精度

D.再现设备装配精度

E.各设备间相对运动精度

24.成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。

A.机械、电气闭锁应动作准确、可靠

B.动、静触头的中心线应一致，接触紧密

C.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固

D.柜内照明齐全

E.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠

25.位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。

A.平面度

B.平行度

C.同轴度

D.圆柱度

E.对称度

26.起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的（）。

A.自重

B.额定起重量

C.最大幅度

D.最大起升高度

E.工作速度

27.主持焊接工艺评定的人员应是（）。

A.探伤工程师

B.焊接工程师

C.金相分析师

D.热处理工程师

E.焊接技师

28.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，（）须带负荷试运转。

A.风机

B.车床

C.泵

D.铣床

E.压缩机

29.高压真空断路器在验收时，制造厂应提供（）等技术文件。

A.产品说明书

B.试验记录of 9 C.调整记录

D.合格证件

E.安装图纸

30.工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）。

A.应在采暖环境中进行

B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃

C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上

D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃

E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆 破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制定了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施；定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制定和执行安全生产管理办法等。

问题

1.根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素?

2.根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。

3.风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?

4.简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作? 5.背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责?

（二）背景资料

某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。

工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。

问题

1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。

2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容? 3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？of 9 4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？

5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。

（三）背景资料

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：（1）已编制了试运行方案和操作规程；（2）建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。

联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。

问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行结果评定；附件：建设单位盖章、现场代表签字；设计单位盖章、现场单位签字；施工单位盖章、现场单位签字。

问题

1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任？说明理由。

4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施？

5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。

（四）背景资料

某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。

该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。

该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。

问题

1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？

2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？

3.计算每套压机吊装方案的成本费用。of 9 4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？

5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？

（五）背景资料

某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：

事件

一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工；

事件

二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工；

事件

三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格；

事件

四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。

问题

1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施? 2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。（注：绘制在答题卡上）

3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担？说明理由。

4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。

5.工程验评后，分包单位应做哪些工作？of 9

2009全国一级建造师执业资格考试试卷参考答案

一、单项选择题

1-20．DBADC AACCB BCCAD AADAB

二、多项选择题

21-30.ABCE ACE ABCD ABDE BCE BCDE BE ACE ABDE ABC

三、案例分析题

(一)1．该工程主要风险因素有：物体打击（砸伤）、山体滑坡、触电（雷击）、高处坠落、爆 炸、冻伤（6分）。

2．该工程的紧急状态主要有：触电（雷击）、高空坠落、爆 炸、滑坡（4分）。

3．风险管理组负责：对本项目运行过程中的特殊活动主要风险因素进行识别、评价（分析）（2分），针对风险采取预防和降低措施（2分）。4．对班组长的要求不对（1分），班组长应对每天的施工活动进行危险分析（1分），工作中向班组成员交待危险源（1分），采取预防措施（落实措施）（1分）。

5．项目经理应负的安全职责还有：认真贯彻安全生产法规和规章制度（1分），严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度（1分）。(二)1.安装公司采购冷水机组的采买程序是：向厂商实施询价（1分），接受厂商报价（1分）对厂商的报价评审（1分），与厂商协调（谈判）价格（1分），签订合同（1分）。2.安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准（1分），验收方法（1分），运输要求（1分）,供货期限（1分）违约责任（1分）。

3.冷水机组等设备的开箱验收，参加的人员还应有业主（1分），监理单位（1分），供货厂商（1分），海关（1分），商检部门（1分）代表。

4.安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任（1分）和赔偿条件（违约条款）（1分），进行相应的投保（保险）（1分）。

5.因为安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价（1分），设备采购合同是安装公司与厂商签订的（1分），所以安装公司增加的费用不能向业主索赔。

(三)1.按照联动试运行的分工，施工单位不负责组织实施试运行（1分），设计单位不负责编制方案（1分）。

正确的做法是：由建设单位组织编制联动试运行方案（2分）并组织实施（2分）。

2.第（1）条件中：试运行方案还应经过批准（2分）。第（2）条件中：试运行参加人员还应通过安全生产考试（或持证上岗）（2分）。3．应由施工单位承担质量责任（2分）。中间交接只是保管、使用责任的移交（1分），施工单位仍应对工程施工质量（交工验收）负责（3分）。4.在联动试运行前，应采取的措施是：（1）将压缩机与试运行系统隔离（进行保护）（1分），（2）切断动力源（解除连锁）（1分）。5.缺少“试运行时间”（1分），“试运行情况”（1分）两项。

(四)1.该工程项目应编制单位工程施工组织设计（机电安装工程施工组织设计）（2分）。专项施工方案有：压机吊装方案（2分），压力管道组焊和试压方案（压力管道安装方案）（1分）of 9 和单机试运行方案（1分）。

2.项目部进行设备监造验收的主要依据是：设备订货合同（2分）；设计文件（设备技术规范书、图纸和材料清册）（2分）；监造大纲（2分）。

3.第一套吊装方案的成本费用50×30×50+200000+25000=300000（元）（4分）

第二套吊装方案的成本费用50×30×50×（1－70%）+10000×2×14+25000×（1－30%）=320000（元）（4分）

4.技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较（2分），为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖（5000×8=40000元）（2分）。5.采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：320000-8×5000=280000（元）

(五)1.雨季空气湿度大（1分）焊条易受潮（1分）、焊缝积水或锈蚀（1分）。

措施：焊条烘干（1分），焊条保温（如保温桶）（1分），焊件局部干燥（1分）、防雨措施（如防雨棚等）（1分），焊缝除锈或清理（1分）。

2.（答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分，最多4分；每个支线至少各答对一个可得1分，最多4分。）

3.应由总包单位负主要责任（2分）

理由：①设备是总包单位采购（1分）；②设备是总包单位监造（1分）；③设备出厂进场由总包单位验收（1分）。

4.验收评定单位缺监理单位（2分），质量监督部门（2分），分包单位（1分）。5.分包单位应整理工程交工技术资料（2分）并移交给总包单位（2分）。of 9

第四篇：2017一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题及答案

2017一级建造师考试《机电工程》真题及答案

一、单选题

1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空

2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高

3.关于齿轮装配的说法，正确的是（）。A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点

C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求

4.高压开关柜的安装要求中，不属于“五防”要求的是（）。A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸

5.管道系统压力试验前，应具备的条件是（）。A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块

D.管道上的安全阀处于自然状态

6.连接钢结构的高强度螺栓安装前，高强度螺栓连接摩擦面应进行（A.贴合系数 B.扭矩

C.抗滑移系数 D.抗剪切系数

7.1000MW发电机组的汽包就位，常采用（）方法。A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装

8.关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法，错误的是（A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 B.油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm C.液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1：10 D.液压控制器与供液管连接时，应采用耐压挠性管）试验。1 / 11）。9.采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装（）液体。A.浓硝酸 B.氢硫酸 C.盐酸 D.氢氟酸

10.必须进行保冷的管道部位是（）。A.工艺上无特殊要求的放空管 B.要求及时发现泄污的管道法兰处 C.与保冷设备相连的仪表引压管

D.要求经常监测，防止发生损坏的管道部位

11.建筑智能化安全技术防范系统不包括（）。A.入侵报警系统 B.视频监控系统 C.出入口控制系统 D.火灾自动报警系统

12.在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后，负责对电梯校验和调试的单位是（）。A.建设单位 B.使用单位

C.特种设备安全监督管理单位 D.制造单位

13.机电工程施工合同在工程实施过程中的重点是（）。A.分析合同风险 B.分析合同中的漏洞 C.合同跟踪与控制 D.分解落实合同任务

14.机电工程项目部对劳务分承包单位协调管理的重点是（）。A.作业面的调整 B.施工物资的采购 C.质量安全制度制定 D.临时设施布置

15.机电工程安装风险控制的技术措施是（）。A.降低风险的措施

B.完善管理程序和操作规程 C.落实应急预案

D.安全和环境教育培训

16.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（）。

A.设备安装工程保修期为2年 B.电气管线安装工程保修期为3年 C.供热系统保修期为2个供暖期 D.供冷系统保修期为2个供冷期

/ 11

17.关于工业设备安装工程划分的说法，错误的是（）。A.分项工程应按设备的台(套)，机组划分

B.同一个单位工程中的设备安装工程，可划分为一个分部工程 C.大型设备安装工程，可单独构成单位工程

D.大型设备安装工程的分项工程不能按工序划分

18.根据工程建设用电的规定，需要提交用电申请资料的是（）。A.用电线路 B.用电档案 C.用电规划 D.用电变更

19.用GD1或GD2作为划分等级的管道是（）。A.动力管道 B.公用管道 C.工业管道 D.长输管道

20.下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（A.重要材料

B.管道的压力试验

C.卫生器具给水配件安装 D.风管系统的测定

二、多选题

21.吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有（）。A.总功率

B.额定牵引拉力 C.工作速度 D.容绳量 E.自重

22.关于焊接工艺评定的说法，正确的有（）。A.用于验证和评定焊接工艺方案的正确性 B.直接用于指导生产

C.是焊接工艺指导书的支持文件

D.同一焊接工艺评定可作为几份焊接工艺指导书的依据 E.多份焊接工艺评定可作为一份焊接工艺指导书的依据 23.关于高层建筑管道安装的说法，正确的有（）。A.管道保温及管道井，穿墙套管的封堵应采用阻燃材料 B.必须设置安全可靠的室内消防给水系统 C.高层建筑雨水管可采用排水铸铁管

D.给水、热水系统应进行合理的竖向分区并加设减压设备 E.应考虑管道的防振、降噪措施

24.关于线槽配线、导管配线施工技术要求的说法，正确的是（）。A.线槽内导线总截面积不应大于线槽内截面积的60% B.金属线槽应可靠接地或接零，应作为设备的接地导体 / 11）。C.导线敷设后，其线路绝缘电阻测试值应大于0.5MΩ

D.埋入建筑物的电线保护管，与建筑物表面的距离不应大于10mm E.管内导线的总截面积不应大于管内空截面积的40% 25.通风与空调系统的检测与试验，包括的内容有（）。A.对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验 B.制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验

C.冷凝水管道安装完毕，外观检查合格后，进行通水试验 D.集分水器、开式水箱的水压试验

E.风管系统安装完成后，对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 26.自动喷水灭火系统的总出水管上应安装（）。A.过滤器 B.止回阀

C.多功能水泵控制阀 D.泄压阀 E.压力表 27.根据《招投标法》，由建设单位指定的5名行政领导和1名技术专家组成的评标委员会，存在的错误有（）。A.人数不是奇数 B.缺少经济专家

C.技术和经济专家未达到2/3以上 D.未从专家库随机抽取 E.总的人数不足

28.设备建造的内容有（）。A.审查制造单位的质量保证体系

B.审查原材料的质量证明书和复检报告 C.现场见证制造加工工艺 D.监督设备的集结和运输 E.施工现场设备的检验和试验

29.下列工程中，需组织专家论证专项施工方案的有（）。A.10t重的单根钢梁采用汽车吊吊装 B.净高3m的脚手架搭设

C.埋深2m的管理一般沟槽开挖 D.5.5m深的设备基础基坑开挖 E.桅杆吊装的缆风绳稳定系统

30.关于材料进场验收要求的说法，正确的有（）。.A.要求进场复验的材料应有取样送检证明报告 B.验收工作应按质量验收规范和计量检测规定进行 C.验收内容应完整，验收要做好记录，办理验收手续 D.甲供的材料只做好标识

E.对不符合计划要求的材料可暂缓接收

三、案例分析题 案例1

/ 11

【案例背景】某施工单位以EPC总承包模式中标一大型火电工程项目，总承包范围包括工程勘察设计、设备材料采购、土建安装工程施工，直至验收交付生产。

按合同规定，该施工单位投保建筑安装工程一切险和第三者责任险，保险费由该施工单位承担。为了控制风险，施工单位组织了风险识别、风险评估，对主要风险采取风险规避等风险防范对策。根据风险控制要求，由于工期紧，正值雨季，采购设备数量多，价值高，施工单位对采购本合同工程的设备材料，根据海运、陆运、水运和空运等运输方式，投保运输一切险。在签订采购合同时明确由供应商负责购买并承担保费，按设备材料价格投保，保险区段为供应商仓库到现场交货为止。

施工单位成立了采购小组，组织编写了设备采购文件，开展设备招标，组织专家按照投标法的规定，进行设备采购评审，选择设备供应商，并签订供货合同。

220kV变压器安装完成后，电气试验人员按照交接试验标准规定，进行了变压器绝缘电阻测试、变压器极性和接线组别测试、变压器绕组连同套管直流电阻测量、直流耐压和泄漏电流测试等电气试验，监理检查认为变压器电气试验项目不够，应补充试验。

发电机定子到场后，施工单位按照施工作业文件要求，采用液压提升装置将定子吊装就位，发电机转子到场后，根据施工作业文件及厂家技术文件要求，进行了发电机转子穿装前的气密性试验，重点检查了转子密封情况，试验合格后，采用滑道式方法将转子穿装就位。【问题】

1、风险防范对策除了风险规避外还有哪些？该施工单位将运输一切险交由供货商负责属于何种风险防范对策？

2、设备采购文件的内容由哪些组成？设备采购评审包括哪几部分？

3、按电气设备交接试验标准的规定，220kV变压器的电气试验项目还有哪些？

4、发电机转子穿装前气密性试验重点检查内容有哪些？发电机转子穿装常用方法还有哪些？ 案例2 【案例背景】某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同(承包文本)》与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天(3月1日到9月30日)，工程提前1d奖励2万元，延误1d罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：

1.A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。

2.因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好，开启灵活，准备用于工程管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验，试验全部合格。

3.监理工程师发现：A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改，并向本市特种设备安全监督部门书面告知。

/ 11

因以上时间造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25d。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。

该机电安装工程完工后，建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用，在使用3d发现不轿钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修，项目部抢修后，经再次试运转检验合格，在10月11日后重新投用。【问题】

1、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？

2、施工单位在压力试验前为履行“书面告知”手续，可受到哪些行政处罚？

3、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。

4、该工程的保修期从何日起算？写出工程保修的工作程序？ 案例3 【案例背景】某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(如下图所示，单位：d)，满足合同工期的要求并获业主批准。

在施工进度计划中，因为工作E和G需吊装载荷基本相同，所以租赁了同一台塔吊安装，并计划定在第76d进场。

在锅炉设备搬运过程中，由于叉车故障在搬运途中失控，所运设备受损，返回制造厂维修，工作B中断20d，监理工程师及时向施工单位发出通知，要求施工单位调整进度计划，以确保工程按合同工期完工。

对此施工单位提出了调整方案，即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前，由施工单位组织编制了吊装专项施工方案，并经审核签字后组织了实施。

该工程安装完毕后，施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现，在轴系对轮中心找正过程中，轴系联结时的复找存在一定的误差，导致设备运行噪音过大，经再次复找后满足了要求。【问题】

1、在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装，塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置？说明理由。

2、工作B停工20d后，施工单位提出的计划调整方案是否可行？说明理由？

3、塔吊专项施工方案在施工前应由哪些人员签字？塔吊选用除了考虑吊装载荷参数外还有哪些基本参数？

4、汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正？P130

/ 11

案例4 【案例背景】某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程，建筑面积16万m2，地下三层，地上二十四层。内容包括：通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。本工程空调系统设置的类型：

1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统

2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统 3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统 4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统

在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统，系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力，在火灾自动报警系统报警后，开启电磁阀组使管网充水，变成湿式系统。

工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统，通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压，将室内空气经过风道直接排除室外，以增加室内新风，并对外墙玻璃降温。系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶，安装在装饰地板上，风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管，管道直径为DN100-250mm。安装完成后，试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大，自检发现噪声大的主要原因是： 1.风管与排风机的连接不正确 2.风管静压箱未单独安装支吊架。

项目部组织整改后，噪声问题得到解决。

在项目施工阶段，项目参加全国建筑业绿色施工示范工程的过程检查。专家对机电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工，现场用水用电控制管理等方面给予表扬，检查得92分，综合评价等级为优良。

机电工程全部安装完成后，项目部编制了机电工程系统调试方案，经监理审批后实施。制冷机组、离心冷冻冷却水泵、冷却塔、风机等设备单体试运行的运行时间和检测项目均符合规范和设计要求，项目部及时进行了记录。【问题】

1.本工程空调系统设置类型选用除考虑建筑的用途、规模外，还应主要考虑哪些因素？按空调系统的不同分类方式，风机盘管与新风系统分别属于何种类型的空调系统？

2.预作用消防系统一般适用于有哪些要求的建筑场所？预作用阀之后的管道充气压力最大应为多少？

3.风口安装与装饰交叉施工应注意哪些事项？指出风管与排风机连接处有何技术要求？ 4.绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为哪三类？单位工程施工阶段的绿色施工评价有哪个单位负责组织？

5.离心水泵单体试运行的目的何在？应主要检测哪些项目？

/ 11

案例5 【案例背景】某机电安装公司承接南方沿海储油灌区的安装任务，该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后，随即组织下料作业，连夜进行喷涂除锈，施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20mm完成一批钢板的除锈，露天作业6小时后，终于完成了整批底板的除锈工作。其后，开始油漆喷涂作业。

质检员检查底漆喷涂质量后发现，涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷，统计数据如下：

项目部启动质量问题处理程序，针对产生的质量问题，分析了原因，明确了整改方法，整改措施完善后得以妥善处理，并按原验收规范进行验收。

底板敷设完成后，焊工按技术人员的交底，点焊固定后，先焊长焊缝，后焊短焊缝，采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时，出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法，并采取措施，矫正焊接变形，项目继续受控推进。

项目部采取措施，调整进度计划，采用赢得值法监控项目的进度和费用，绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。

项目部启动质量问题处理程序，针对产生的质量问题，分析了原因，明确了整改方法，整改措施完善后得以妥善处理，并按原验收规范进行验收。

底板敷设完成后，焊工按技术人员的交底，点焊固定后，先焊长焊缝，后焊短焊缝，采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时，出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法，并采取措施，矫正焊接变形，项目继续受控推进。

项目部采取措施，调整进度计划，采用赢得值法监控项目的进度和费用，绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。【问题】

1.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处？经表面防锈处理的金属，宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内？

2.根据质量员的统计表，按排列图法，将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素和C类因素？

3.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理？制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容？

4指出技术人员底板焊接中的错误之处，并纠正。

5.根据赢得值分析法曲线图，指出项目部进度在第60d时，是超前或滞后了多少万元？若用时间表达式，是超前或滞后了多少天？指出第60天时，项目费用是超支或结余多少万元？

/ 11

一、单选题

1.B 2017教材P12，考查机电工程常用材料 2.B 2017教材P29，考查测量技术

3.D 2017教材P69-70，考查机械设备安装技术 4.D 2017教材P78，考查工业电气 5.A 2017教才P105，考查工业管道

6.C 2017教材P125，考查静置设备安装技术

7.D 2017教材P132-133，考查动力设备安装技术 8.A 2017教材P143，考查仪表工程安装技术 9.A 2017教材P148，考查防腐蚀工程施工技术 10.C 2017教材P160，考查绝热工程施工技术 11.D 2017教材P201，考查智能化工程安装技术 12.D 2017教材P218，考查电梯工程安装技术 13.C 2017教材P267，考查合同管理 14.A 2017教材P328，考查协调管理

15.A 2017教材P370，考查职业健康安全与环境管理 16.B 2017教材P432，考查工程保修与回访管理

17.D 2017教材P469，考查工业机电质量验收统一要求 18.D 2017教材P447，考查电力法

19.A 2017教材P460，考查特种设备安全法

20.C 2017教材P479，考查建筑机电质量验收统一要求

二、多选题

21.BCD 2017教材P41，考查起重技术

22.ADE 2017教材P54-56，考查焊接工艺评定

23.ABDE 2017教材P178、182，考查建筑管道施工技术 24.ACE 2017教材P185-186，考查建筑电气工程施工技术 25.ACE 2017教材P198，考查通风与空调施工技术 26.BDE 2017教材P232，考查消防工程施工技术 27.ABCD 2017教材P257，考查招投标管理 28.ABC 2017教材P283，考查设备采购管理

29.DE

使用排除法，ABC肯定错误

2017教材P293，考查施工组织设计 30.ABC 2017教材P307，考查资源管理

三、案例分析题 案例1【参考答案】

1、①风险自留，风险转移、风险降低

②风险转移

2、①设备采购技术文件、设备采购商务文件 ②技术评审、商务评审、综合评审

3、①变压器变比测量

②绕组连同套管一起的绝缘电阻测量 ③绝缘油的击穿电压试验 ④交流耐压试验

4、①重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况；消除泄露后再经漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定

②接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法 案例2【参考答案】

1、①壳体压力试验、密封试验、光谱分析

②以洁净水为介质，水中的氯离子含量不得超过25ppm

1、责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款

3、①A安装公司项目部应得到工期提前奖励

/ 11

②奖励金额是12万元

③理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天；事件2中因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天，所以可以索赔的总工期是10天，也就是按照原计划是10月10日完工，10月4日完成提前了6天，项目部应得到的奖励金额=6*2=12万元

4、建设工程的保修期应从竣工验收合格之日起开始计算；在建设工程未经竣工验收的情况下，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期；所以保修期从10月4日起算

5、工程保修的工作程序；

①在工程竣工验收的同时，由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书 ②检查修理 ③验收

案例3【参考答案】

1、①按照原计划，塔吊应安排在第91天进场投入使用（或者第90天下班）前进场投入使用。

②因为G工作第121天(45+75+1)开始，E工作在第120天完工即可，而E工作的持续时间为30天，只要能保证E和G连续施工，就能使塔吊不闲置，所以第91天(121-30)安排塔吊入场可使其不闲置。

2、①调整方案可行

②因为：E和G共用一台塔吊，B工作延误20天后，先进行G工作，G工作第165天(45+75+45)完工；而G工作的总时差为95天，工期延误天数=165-75=90天小于总是差95天，所以不会影响总工期，方案可行。

3、①机电工程公司单位技术负责人、总监理工程师

②额定起重量、最大幅度、最大起升高度

4、轴系初找；凝汽器灌水至运行重量后的复找；气缸扣盖前的复找；基础二次灌浆前的复找，基础二次灌浆后的复找。案例4【参考答案】

1、①使用特点、热湿负荷变化情况、参数及温湿度调节和控制的要求，以及工程所在地区气象条件、能源状况以及空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等

②风机盘管与新风系统均属于半集中式系统

2、①预作用系统一般用于建筑裝饰要求较高，不允许有水渍损失，灭火要求及时的建筑和场所

②预作用阀之后的管道充气压力最大为0.03MPa

3、风口安装与装饰交叉施工应注意事项包括：

①注意风口与装饰工程结合处的处理形式 ②注意对装饰装修工程的成品保护 风管与排风机连接处的技术要求：

① 风管与设备连接处应设置长度为150-300mm的柔性短管

②柔性短管松紧适度，不扭曲，并不宜作为找平找正的异径连接管

4、①控制项、一般项、优选项

②单位工程施工阶段的绿色施工评价应由监理单位负责组织

/ 11

5.①主要考核离心水泵的机械性能，检验离心水泵的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求

②应主要检测的项目包括：机械密封的泄漏量、填料密封的泄漏量、温升、泵的振动值 案例5【参考答案】

1、(1)错误一：在第一批罐底板到达现场后，随即组织下料作业。正确做法

① 因项目地处南方沿海受化工大气、海洋大气的腐蚀，在安装和使用过程中，表面会残留盐分、油脂、化学品和其他污染物，在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。

②

材料进场后，应进行进场验收检查，确定材料合格后才可以安排施工。对于储罐底板，还应先设计出下料排版图，再行切割施工。

错误二：露天作业6小时后，终于完成了整批底板的除锈工作，其后，开始油添喷涂作业。除锈和喷漆间隔时间过长，且无保护措施。

正确做法：经处理后的金属表面，宜在4h内进行防腐蚀结结构层的施工。当空气湿度较大，或工件温度低于环境温度时，应采加热措施防止被处理的工件表面再度锈蚀。涂装表面的温度应高于露点温度3℃方可施工。

（2）经表面防锈处理的金属，宜进行防腐层作业最长时间段为4小时以内。

1)①现场湿度达到90%，超过了80%，施工人员没有进行防湿、干燥等处理就行防腐的部件清理表面，不易成型，易出现针孔；

②除锈和涂漆工作之间间隔之间过长； ③露天作业没有采取防风保护措施；

④没有采取防尘措施，环境粉过大可能会影响附着力

2)经表面防锈处理的金属，宜进行防腐层作业的最长时间段为4小时以内

2、A类因素；返锈、大面积气泡；B类因素；局部脱皮；C类因素；针孔、针孔、漏涂。

3、①返锈、大面积气泡做返工处理：局部脱皮、针孔、针孔、漏涂做返修处理

②质量要求、整改时间、整改人员

4、指出技术人员底板焊接中的错误之处，并纠正。

①不宜采用大的焊接线能量：应采用较小的焊接线能量

②先焊长焊缝、后焊短焊缝的顺序不对；应该先焊短焊缝、后焊长焊缝 6、1)【 进度偏差】SV=BCWP-BCWS=1200-700=500万元>0，项目部进度超前500万元

2)超前天数=82-60=22天

3)【进度偏差】CV=BCWP-ACWP=1200900=300万元>0，项目费用节余300万元

/ 11

第五篇：2012一级建造师真题及解析

2012年全国一级建造师执业资格考试

建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）

1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()

A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理

2、下列物权中，不属于用益物权的是()

A、土地所有权 B、土地承包经营权

C、建设用地使用权 D、地役权

3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()

A、建设用地使用权 B、地役权

C、相邻权 D宅基地使用权

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()

A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权

5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()

A、债 B、所有权

C、知识产权 D、担保物权

6、关于知识产权的说法，正确的是()

A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权

C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权

D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算

A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书

C、公告发布 D、核准注册

8、保证合同是()订立的合同。

A、债权人与债务人 B、债务人和保证人

C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人

9、关于刑事责任的说法，错误的是()

A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种

C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用

D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理

A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位

11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算

A、竣工验收合格 B、交付使用

C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案

12、施工现场所使用的安全警示标志()

A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置

C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示

13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收

C、双方合同已变更，乙送货构成违约

D、甲拒绝接收，应承担违约责任

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

A、文物保护单位 B、建设单位

C、施工单位 D、设计单位

15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位

C、监理单位 D、装修施工单位

16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()

A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律

C、施工图设计文件 D、工程监理合同

18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()

A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用

A、建设行政主管部门 B、省级人民政府

C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门

20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()

A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D、垫资违反相关规定，应予以没收

21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A、安全监督管理机构 B、建设单位

C、监理单位 D施工企业

22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()

A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B、工程竣工验收报告

C、施工企业签署的工程质量保修书

D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》

23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验 B.型式检验

C.平行检验 D.破损检验

24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.分包单位只承担民事赔偿责任

B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位 B.施工总承包单位

C.监理单位 D.各分包单位

27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件

28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工 B.钢筋工

C.起重信号工 D.起重机械司机

29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬 B.试用期

C.保守商业秘密 D.福利待遇

30-----36 模糊看不清 37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务

C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立

38.下列不属于发包人义务的情形是()。

A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收

C.向有关部门移交建设项目档案

D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()

A.行政行为超越职权 B行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平

40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关

C.人民法院 D.建设行政主管部门

41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。

A.要约邀请 B.承诺

C.承诺意向 D.新要约

42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。

A.合同 B.不当得利

C.无因管理 D.侵权

43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()

A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.只能向合同履行地的人民法院起诉

D.必须重新确定受诉人民法院

44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查

C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求

45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。

A.船舶所有权 B.土地抵押权

C.机动车所有权 D.地役权

46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改 B.可以按照规范施工

C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议

47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照 B.技术方案

C.施工设备 D.施工业绩

48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准 B.特殊性标准

C.建议性标准 D.强制性标准

49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。

A.施工企业 B.建设单位

C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构

50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A.安全许可证 B.销售许可证

C.产品合格证 D.安装许可证

51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。

A.三方共同 B.水泥厂

C.承包商 D.运输公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件

C.提交投标保证金 D.确定中标结果

60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()

A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷 D.票据纠纷

61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()

A.行政复议 B.行政处分

C.行政赔偿 D.行政许可

62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.应当依法报审施工图设计文件

C.不得将建设工程肢解发包

D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续

64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范 B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图

67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故

C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制

68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。

A.吊销资质证书 B.罚款

C.停业整顿 D.降低资质等级

69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或专有技术

D.军队建设项目

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系

E.不擅自修改设计文件

72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。

A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

E.全国重点文物保护单位不得拆除

74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。

A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容

C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任

E.保修单位名称、详细地址

75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。

A.货物运输 B.人员伤害

C.房屋权属 D.土地使用权出让

E.建设工程施工合同

76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.该仲裁协议当然无效

B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效

C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁

D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()

A.投标文件 B.中标通知书

C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告

E.招标公告

78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

79.连带责任保证的法定保证期间属于()。

A.诉讼时效期间 B.可变期间

C.除斥期间 D.指定期间

E.不可变期间

80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的

D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行

E.履行费用负担不明确的，由债权人承担

82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。

A.事故发生地点 B.人员伤亡数量

C.直接经济损失数额 D.事故发生时间

E.社会影响程度

83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥

C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程

E.城市居住小区

84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。

A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效

C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效

E.未办理物权登记不影响合同效力

85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。

A.双方约定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同签订地

86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()

A.调解只能在民事诉讼阶段进行

B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行

C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议

D.仲裁实行一裁终局制

E.民事诉讼实行两审终审制

87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()

A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案

C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划

E.安全措施费用计划

88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()

A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。

A.受自然地域环境限制的

B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()

A.指定代理 B.隐名代理

C.委托代理 D.居间代理

E.法定代理

91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()

A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书

C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同

E.用地规划许可证

92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()

A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告

C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志

E.竣工图

93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位

C.施工企业 D.建设单位

E.设备供应商

94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()

A.责令改正,没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款

C.追究刑事责任

D.责令停业整顿,降低资质等级

E.情节严重的,吊销资质证书

95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求

C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院

E.继续审理原仲裁申请

97.仲裁协议应当具备的内容有()

A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。

A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的

99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。

A.警告 B.没收违法所得

C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照

E.行政拘留

100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。

A.建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产投入的有效实施

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E.编制专项工程施工方案

2012一级建造师建设工程法规及相关知识答案

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、【答案】D

2、【答案】A

3、【答案】B

【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。

4、【答案】D

【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。

5、【答案】A

6、【答案】A

7、【答案】D

【解析】专利权与商标权的区分。

(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。

(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。

(3)专利权不予续展，商标权可以续展。

8、【答案】C

9、【答案】B

【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：

行政处罚刑罚

罚款罚金

拘留拘役

没收违法所得没收财产

10、【答案】B

【解析】p269第二项第3行。

11、【答案】A

12、【答案】C

【解析】p231第一项，概述题。

13、【答案】D

【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。

14、【答案】A

15、【答案】B

16、【答案】D

17、【答案】D

18、【答案】A

19、【答案】D

20、【答案】B

21、【答案】D

22、【答案】A

23.【答案】B

24.【答案】A

25.【答案】A

26.【答案】B

27.【答案】D

28.【答案】B

29.【答案】A

30-----36 模糊看不清 37.【答案】C

【解析】本题有新意。考核合同的分类：

(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。

(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。

(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。

(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。

38.【答案】D

39.【答案】D

40.【答案】A

【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。

41.【答案】D

42.【答案】D

43.D.必须重新确定受诉人民法院

【答案】C

【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。

(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。

(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。

44.【答案】B

45.【答案】B

【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。

46.【答案】D

47.【答案】A

【解析】P67正中间标题下第1段第3行。

48.【答案】D

49.【答案】B

50.【答案】C

【解析】P232正中间“

三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。51.【答案】C

【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。

52-----57 模糊看不清

58.【答案】B

59.【答案】A

60.【答案】C 61.【答案】B

62.【答案】A

【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。

63.【答案】D

【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。

64.【答案】A

65.【答案】D

【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。

66.【答案】B

67.【答案】C

【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。

68.【答案】B

【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。

69.【答案】D

70.【答案】C

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.【答案】BE

【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。

72.【答案】ABC

【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。

73.【答案】AD

【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。

74.【答案】BD 75.【答案】CD

【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。76.【答案】BE

【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.【答案】ABC

【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。78.【答案】BE

【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢? 79.【答案】CE

【解析】本题为司法考试原题，超纲。80.【答案】ABE

【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。81.【答案】ABC

【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.【答案】BCE

【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。

83.【答案】ACD

84.【答案】DE

【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。85.【答案】BCDE

【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。86.【答案】BCDE

【解析】05年一级真题，稍有修改。87.【答案】ABE

【解析】P253第六项最后一段。88.【答案】ABCE

【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。89.【答案】ABDE

【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。

90.【答案】ACE 91.【答案】ABCD

【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。

92.【答案】BCDE

【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。

93.【答案】ACE

【解析】去年一级考过。

94.【答案】ABDE

【解析】P69正中间第五项。

95.【答案】ACD

【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。

96.【答案】CE

【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。

97.【答案】ABDE

98.【答案】BD 行政复议法规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。

99.【答案】ABC

【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。

100.【答案】ABCD

【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。