2016年下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算考试题[模版]

第一篇：2016年下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算考试题[模版]

2016年下半年江苏省监理工程师合同管理：竣工结算考试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

2、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

3、”保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务。”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的原则。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：可操作性 E：工程变更单

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。

A：分部分项工程清单的项目特征描述 B：设计图纸的项目特征描述 C：设计变更的项目特征描述 D：实际施工的项目特征描述

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、相关服务的范围和内容属于的内容。A：附录A B：附录B C：专用条件 D：通用条件 E：工程保险金

6、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为__元。A．1000 B．2000 C．3000 D．4000

7、【例1·单选题】工程项目建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或解体来检查内在的质量，所以工程质量应重视的控制。A：施工前期

B：施工工艺和施工方法 C：施工准备和施工过程 D：投入品质量 E：工程变更单

8、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。A：设计人承担 B：发包人承担 C：双方各自承担

D：设计审批部门承担 E：专业监理

9、某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为万元。A：15 B：5 C：-5 D：10 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、下列计算进口设备关税正确的公式是。A：完税价格×关税税率 B：FOB×关税税率

C：(FOB×国际运费)×关税税率

D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是。A：两者均为期望价格

B：投标报价高于招标控制价的为废标 C：招标控制价是投标报价的成本价

D：开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、建设工程组织流程施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有__。

A．施工过程和流水强度 B．流水节拍和流水步距 C．工作面和施工段

D．成倍节拍和流水节奏

14、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。A：25 B：30 C：40 D：50 E：专业监理

15、项目监理机构对施工组织设计审核的内容不包括。A：施工部署是否合理

B：施工总平面图布置是否合理

C：质量保证措施是否可靠并具有针对性 D：征地拆迁工作是否满足工程进度的需要 E：工程保险金

16、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。A：清单中的工程量 B：预算工程量 C：实际完成量 D：计划完成量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。A：扩大单价法 B：概算指标法 C：价值百分率法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。A：同意延长施工合同工期 B：免除承包商的误期损失赔偿 C：确认承包商在合理的状态下施工

D：同意支付承包商赶工的全部额外开支 E：自我评定

19、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。A：施工单位有责任

B：监理单位应要求施工单位 C：监理员

D：事故调查小组 E：工程变更单

20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。A：通知委托人，建议下达停工指令 B：征得委托人同意后，下达停工指令 C：立即下达停工指令并尽快通知委托人 D：立即召开现场会议，讨论对策 E：专业监理

21、【例3·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。A：提取部分材料，按实际交付数量付款

B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C：拒绝提前提货，拒付货款

D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款 E：专业监理

22、某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为万元。A：62．18 B：46．27 C：30．00 D：15．00 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。A．甲级

B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承监理业务的

24、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。A：已完工程实际投资 B：拟完工程实际投资 C：未完工程计划投资 D：拟完工程计划投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间

B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费 D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理。A：施工图设计文件的报审 B：设计交底

C：专项施工方案编制 D：施工许可证 E：质量监督手续

2、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应。A：负责修改施工进度计划

B：向承包人直接发出提前竣工的指令 C：与承包人协商并签订提前竣工协议 D：为承包人提供赶工的便利条件 E：追加合同价款

3、投资估算的审查内容有__。A．投资估算的方法 B．投资估算的编制依据 C．“三废”处理投资 D．投资估算的编制内容 E．投资估算的编制质量

4、计算国产非标准设备原价，常用的计算方法有。A：成本计算估价法 B：系列设备插入估价法 C：分部组合估价法 D：定额估价法 E：系数估算法

5、在财务现金流量表中，作为现金流出的有__。A．流动资金 B．回收流动资金 C．销售税金及附加 D．固定资产余值回收 E．产品销售收入

6、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。A：施工图审核 B：施工图会审 C：设计交底准备 D：设计交底会议

E：设计交底会议纪要整理

7、监理工程师在控制工程投资方面的主要工作包括__。A．审核承包商的工程核算成本 B．审查结算

C．用技术经济方法组织评选设计方案

D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 E．编制施工组织设计

8、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（第107号部令）的规定，发包价与承包价的计算方法有（）。A．工料单价法 B．综合单价法 C．预算单价法 D．概算单价法 E．实物单价法

9、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

10、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

11、工料测量师在立约前阶段的主要任务包括。A：对建设项目做出初步的经济评价 B：针对各种拟建方案制订初步估算 C：对不同的设计及材料进行成本分析 D：审核承包人的索赔 E：制订工程变更清单

12、编制标底价格应遵循的原则有__。

A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内 B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合 C．标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费 D．按企业级别取费 E．按工程项目类别取费

13、交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则包括。A：无国家标准而有部颁标准的产品，按企业标准执行 B：按颁布的国家标准执行

C：无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

D：没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

E：虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

14、通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施为。A：采用更先进的施工机械

B：增加工作面，组织更多的施工队伍 C：实施强有力的调度 D：提高奖金数额 E：增加每天的施工时间

15、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有__。A．生产准备费 B．建设单位管理费 C．研究试验费

D．土地使用权出让金 E．了程监理费

16、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有。A：招标代理机构 B：招标人

C：评标委员会 D：中标人

E：未中标的投标人

17、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。

A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故 C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工 D：监理工程师未按规定程序进行质量检验

E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

18、工程监理单位在组建项目监理机构时，一般步骤包括。A：确定项目监理机构目标 B：确定监理工作内容

C：项目监理机构组织结构设计 D：严格监理与热情服务 E：制定工作流程和信息流程

19、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的

D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

20、下列流动资金估算的方法错误的有。A：生产能力指数法 B：分项详细估算法 C：固定资产投资估算法 D：综合指标投资估算法 E：扩大指标估算法

21、工程质量的特点主要有。A：质量波动大 B：质量隐蔽性 C：终检局限性 D：复杂性 E：影响因素多

22、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。A．拟定并商签材料、设备的订货合同 B．编制标底

C．组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题 D．协助业主组织开标、评标和定标 E．组织业主与中标单位商签施工合同

23、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线

B．双代号网络计划中由关键节点组成

C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线

24、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

25、可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

第二篇：江苏省2016年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题

江苏省2016年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。A：承包人自检合格日

B：承包人递交竣工验收报告日 C：竣工验收开始日

D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 E：专业监理

2、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。A．理解了业主对该工程的建设意图 B．包括了全部委托的工作任务 C．与合同要求和建设意图相一致 D．适合工程的特点

3、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。A：化学分析 B：理论换算法 C：物理试验 D：经验鉴别法 E：专业监理

4、作为建设工程建设合同的主体，其承包人的具有的资质等级不能低于所承包合同要求的资质等级，这是由建设工程合同决定的。A：合同主体的严格性 B：合同标的的特殊性 C：合同履行期限的长期性 D：计划和程序的严格性 E：专业监理

5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定，建安工程造价中的利润包含在中。A：分部分项工程费 B：其它项目费 C：措施项目费 D：规费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动

7、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。A：监理委托函 B：工程变更申请书 C：监理合同专用条件

D：实施过程中与委托人签署的补充文件 E：专业监理

8、下列组织协调方法中，属于交谈协调的是。A：专题会议 B：监理例会 C：电话 D：走访

E：工程保险金

9、向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由审核设计变更文件和处理相关事宜。A：原设计负责人 B：建设单位代表 C：总监理工程师 D：采购方负责人 E：工程变更单

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。A：起重吊装工程 B：脚手架工程 C：高大模板工程 D：拆除、爆破工程 E：工程保险金

11、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。A：发包人 B：承包人

C：设备供应人

D：发包人和承包人分别 E：专业监理

12、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金。A：不再返还

B：在颁发接收证书时全部返还 C：在颁发履约证书时全部返还

D：在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 E：专业监理

13、【例2．单选题】下列关于总监理工程师的说法错误的是。A：总监理工程师应由注册监理工程师担任 B：一名注册监理工程师最多同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师 C：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师

D：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

E：工程保险金

14、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：监理人员考勤制度

B：工程开工、复工审批制度 C：监理工作报告制度

D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度 E：工程保险金

15、下列关于主动控制的表述中，正确的是__。

A．主动控制是在输出环节之前就要采取预防和纠偏措施来减少偏差发生的控制活动

B．主动控制是基于第一次循环之后所发现的偏差，在下一次循环开始之前主动采取预防和纠偏措施的控制活动

C．主动控制是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，采取有针对性的预防措施，从而减少甚至消除目标偏离的控制活动 D．主动控制可以使工程实施保持在计划状态

16、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、总监理工程师是工程监理的主体。A：决策 B：权力 C：利益 D：行为

E：工程保险金

19、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。A：500 B：562 C：585 D：656 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。A：平行工作 B：紧后工作 C：后续工作 D：先行工作 E：自我评定

21、建设工程信息收集有__个阶段，施工阶段又分__个阶段。A．

4、3 B．

3、4 C．1 4 D．

2、3

22、通过检查分析，如果出现进度偏差，那么。A：仍按原计划执行

B：对原计划整体进行调整 C：改变工期或施工速度

D：应尽量减少变更计划性的调整 E：自我评定

23、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。A：施工设备 B：工料价格指数 C：施工顺序 D：施工方法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为__。A．质量目标规划 B．质量目标审核

C．质量目标状况的动态分析 D．质量信息及时归档保存

25、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，__属于发包人应当完成的工作。A．办理施工许可证 B．提供工程进度计划 C．确定坐标控制点

D．做好施工现场地下管线的保护工作

E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

2、缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合。A：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间 B：缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间 C：缩短持续时间的工作不能变成非关键工作 D：缩短持续时间的工作能变成非关键工作 E：缩短后对非关键工作无影响

3、建设工程监理规划的审核需要__。

A．监理单位的技术主管部门进行内部审核 B．技术主管部门负责人签认 C．总监理工程师签字

D．提交给业主，由业主确认，并监督实施

E．看监理工作内容是否包括了业主委托的大部分工作任务

4、施工项目招标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有。A：未按招标文件的要求予以密封的 B：明显不符合技术标准要求的

C：竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D：投标报价的大小写金额不一致的 E：投标报价明显低于市场价格的

5、在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对起决定性作用的检验项目。A：工程效益 B：工程安全 C：环境保护 D：节能 E：工程规模

6、建设项目董事会的职权包括。A：负责筹措建设资金 B：负责提出开工报告

C：负责控制工程投资、工期和质量 D：负责生产准备和培训人员

E：负责提出项目竣工验收申请报告

7、用流水作业组织工程的施工，与顺序施工(依次施工)、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是。A：各施工队组连续

B：可以寻找出关键工作来指导施工 C：劳动力、材料供应均衡 D：工期适中

E：可组织专业化施工队提高劳动生产率

8、总监理工程师职责包括。

A：组织编写监理日志，参与编写监理月报

B：组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料 C：组织审查和处理工程变更 D：组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 E：组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况

9、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有__可以进行验收。A．返工重做的检验批

B．有资质的检查单位鉴定达到设计要求的检验批

C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的检验批 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

10、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A：工期 B：质量 C：造价 D：进度 E：安全

11、建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，在这方面主要涉及与__的协调。A．业主 B．施工单位 C．监理单位

D．勘察、设计单位

E．政府有关部门审批工作

12、下列属予工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

13、用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点一般是__。A．采用技术的先进性

B．工程量大、单价高的分部分项工程 C．补充单位估价表 D．计取的各项费用 E．设计标准的合理性

14、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是__。A．应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B．应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C．合同中未约定履行的顺序

D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E．对方的对价给付是可履行的义务

15、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。A：建设准备

B：项目建议书编制 C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收 E：可行性研究报告编制

16、见证取样涉及行为。A：施工方 B：见证方 C：试验方 D：设计方 E：供货方

17、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。A．竣工财务决算说明书 B．工程竣工图

C．工程造价对比分析 D．竣工财务决算报表 E．建设项目财务结算书

18、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是。A：单位工程施工的进度计划

B：大型建设项目的施工总进度计划

C：分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划 D：大型建设工程的工程项目进度计划 E：采用若干个承包单位平行承包的

19、我国产品质量认证标志包括__。A．方圆标志 B．3C标志 C．长城标志 D．PRC标志

E．Quairy Control标志

20、风险管理的主要环节包括。A：风险识别 B：验收

C：风险分析与评价 D：风险对策的决策 E：风险对策实施的监控

21、分项工程应按（）等进行划分。A．主要上种 B．材料 C．施工工艺 D．设备类别 E．施工顺序

22、根据《建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括。A：已经取得规划许可证 B：拆迁完毕

C：已经确定建筑施工企业

D：有保证工程质量和安全的具体措施 E：建设资金已经落实

23、中外合资经营监理企业是经中国政府批准，在中国境内__。A．共同投资 B．共同经营 C．分级管理

D．共同分享利润 E．共同承担风险

24、项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括。

A：工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程 B：一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同 C：工程规模比较大，工期比较长 D：工程规模较大，地域比较分散 E：工程规模比较小，技术要求比较高

25、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

第三篇：江苏省2016年监理工程师合同管理：质押的概念考试题

江苏省2016年监理工程师合同管理：质押的概念考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要。

A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：采取措施调整进度计划

C：分析进度偏差对后续工作和总工期的影响 D：实施调整后的进度计划 E：自我评定

2、监理合同的标的是。A：服务 B：造价 C：质量 D：工期

E：工程保险金

3、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。A．工作的时序性 B．职责分工的严密性 C．工作目标的确定性

D．监理实施细则的指导性

4、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是。

A：工程师与承包人共同检验

B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C：工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽 D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验 E：专业监理

6、基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，通用条款规定的基准日期。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

7、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

8、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照__计算。A．台班费 B．台班折旧费 C．实际租金 D．设备使用费

9、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中__。

A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员 B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员 C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员 D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

10、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。A：项目总经理 B：项目总工程师 C：项目董事会 D：总监理工程师 E：工程保险金

11、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A：7 B：15 C：30 D：60 E：工程保险金

12、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。A．报价最低 B．报价合理

C．公平、公正、独立

D．公开、公正、平行竞争

13、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。A．项目决策咨询评估制度 B．工程招标投标制度 C．建设工程监理制度 D．项目法人责任制度

14、【例3·单选题】已知某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费200万元，业主的行政性费用150万元，生产前费用500万元，运费和保险费100万元，地方税100万元，建设成本上升费120万元，则该项目间接建设成本为万元。A：950 B：1450 C：1650 D：1770 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故

16、工程施工过程中若发生变化，监理实施细则中工作流程与方法措施调整应由批准。

A：专业监理工程师 B：总监理工程师

C：总监理工程师代表 D：监理单位技术负责人 E：工程保险金

17、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

18、下列属于建设工程监理操作性文件的是。A：监理大纲 B：监理规划

C：专项施工方案 D：监理实施细则 E：工程保险金

19、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。A：为提前完成工程项目任务 B：为多创收益

C：保证工程项目按期建成交付使用 D：保证工程项目顺利完工 E：自我评定

20、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。A：监理单位 B：人民法院 C：人民检察院

D：建设行政主管部门 E：工程保险金

21、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在(—)平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。A．1万 B．2万 C．3万 D．5万

22、【例3·单选题】在建设工程设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析评审的工作时间安排的进度计划是。A：各专业详细的出图计划 B：施工图设计工作进度计划 C：初步设计工作进度计划 D：设计作业进度计划 E：自我评定

23、【例4·单选题】项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形有。A：评价精度要求较高 B：项。目年收益大致相等 C：项目寿命期较短

D：项目现金流量变动不大

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、下列计算进口设备关税正确的公式是。A：完税价格×关税税率 B：FOB×关税税率

C：(FOB×国际运费)×关税税率

D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某项目建设期为2年，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为万元。A：80 B：286．4 C：160 D：240 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设工程组织平行施工时的特点包括__。A．能够充分利用工作面进行施工 B．施工现场的组织管理比较简单 C．单位时间内投入的资源量成倍增加 D．劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E．各专业工作队能够连续施工

2、专业设计方案评审，重点审核下列。A：设计参数 B：设计标准 C：设备选型 D：结构造型 E：协作条件

3、对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：复工报告

4、建设工程监理规划在编写完成后，对其审核的内容包括。A：工作计划 B：监理工作制度 C：监理范围

D：监理单位的资质 E：编写人员资格

5、项目总承包工程管理模式的缺点包括__。A．组织协调工作量大 B．投资控制难度大 C．招标发包工作难度大 D．质量控制难度大

E．业主择优选择承包方范围小

6、下列说法正确的是__。

A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差

C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差

7、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线 B．时标网络计划中无波形线

C．双代号网络计划中由关键节点组成

D．单代号网络计划中相邻工作间时间隔为零 E．单代号网络计划中由关键工作组成的线路

8、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有__。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证 C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施 E．建设资金正在落实

9、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

10、在双代号网络计划中，下列说法正确的是__。A．本工作前面的工作是紧前工作 B．本工作后面的工作是紧后工作

C．以本工作起点节点为完成节点的工作是本工作的紧前工作 D．以本工作起点节点为完成节点的虚工作是本工作的紧前工作 E．以本工作完成节点为起始节点的工作是本工作的紧后工作

11、施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有。

A：不利于施工的外界自然条件 B：超音速飞行物产生的压力波干扰 C：招标文件中未提供的水文条件 D：不利于施工的气候条件

E：招标文件和图纸均未说明的地下障碍物

12、监理单位在设计阶段的信息收集要从__等方面进行。A．不同类工程相关信息 B．在建工程所在地相关信息

C．设计中的设计进度计划，设计质量保证体系 D．勘察、测量、设计单位相关信息 E．工程所在地政府相关信息

13、工程项目的设备质量应分别通过进行检验。A：开箱检查 B：专业检查 C：例行检查

D：单机无负荷试车或联动试车 E：完好率检查

14、工程量清单构成包括（）。A．工程量清单附注 B．工程量清单说明 C．工程量清单总则 D．工程量清单明细 E．工程量清单表

15、常用的工程价款的动态结算方法有。A：按计划价格结算法 B：按主材计算价差 C：主料按抽料计算价差 D：竣工调价系数法 E：调值公式法

16、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有。A：施工投标保证 B：工程预付款保证 C：施工合同支付保证 D：施工合同履约保证

E：施工合同工程款垫支保证

17、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。A：施工图审核 B：施工图会审 C：设计交底准备 D：设计交底会议

E：设计交底会议纪要整理

18、下列属于工程进度控制的经济措施的有。

A：达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金 B：对工期提前者实行奖励

C：及时进行计划费用与实际费用的分析比较 D：对应急工程实行较高的计件单价 E：确保资金的及时供应

19、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用

E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用 20、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

21、下列费用中，属于措施费的有（）。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

22、施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有__。A．工程发包主体资格的当事人 B．工程使用权的合法当事人 C．支付工程价款能力的当事人 D．取得当事人资格的合法继承人 E．工程施工承包主体资格的当事人

23、关于代理的说法，正确的有。A：项目经理是施工企业的代理人

B：项目总监理工程师是监理单位的代理人 C：项目总监理工程师是建设单位的代理人

D：如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E：如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

24、关于Partnering协议的说法，正确的有。A：Partnering协议由业主与施工单位双方签署

B：Partnering协议签订时间可能迟于提出Partnering模式的时间 C：Partnering协议应采用标准、统一的格式 D：Partnering协议不是法律意义上的合同 E：Partnering协议通常由施工单位作为起草方

25、工程监理实施依据包括。A：法律法规 B：工程建设标准 C：初步设计文件 D：施工合同

E：勘察设计文件及合同

第四篇：甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题

甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工结算试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A．经济人员 B．管理人员

C．工程监理人员 D．工程技术人员

2、CM模式是以使用为特征的建设工程组织管理模式。A：平行承发包模式 B：CM单位 C：施工单位

D：项目总承包模式 E：工程保险金

3、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A．监理单位 B．分公司 C．建设单位 D．施工企业

4、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。A：暂列金额 B：暂估价

C：材料暂估价

D：专业工程暂估价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

6、监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，签发工程开工令。A：专业监理工程师 B：建设单位代表 C：总监理工程师

D：监理单位技术负责人 E：工程保险金

7、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

8、【例1·单选题】下列不属于监理工程师延续注册需要提交的材料是。A：申请人延续注册申请表

B：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 C：申请人的资格证书和身份证复印件

D：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 E：工程保险金

9、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。

A：社会事件与合法行为 B：自然与非自然 C：事件和行为 D：主体与客体 E：专业监理

10、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备

B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工

11、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目。

A：实际进度超前的时间 B：实际进度拖后的时间 C：实际超额完成的任务量 D：实际拖欠的任务量 E：自我评定

12、某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款。第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6％，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为。A：76．8万元 B：106．8万元 C：366．3万元 D：389．3万元

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、单位工程验收时，对主要功能还需进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位

D：参加验收的各方人员 E：工程变更单

14、下列不属于BIM的特点的是。A：可视化 B：协调性 C：模拟性

D：不可出图性 E：工程保险金

15、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A：7 B：14 C：15 D：28 E：专业监理

16、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、取得国有土地使用费不包括。A：土地使用权出让金 B：城市建设配套费 C：临时安置补助费 D：土地管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理

19、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括。A：对组织不断的改进 B：提高有效性和效率 C：确定挑战性的改进目标 D：确定关键、重要过程 E：工程变更单

20、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

21、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

22、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。

A：颁发工程接收证书日 B：颁发履约证书日 C：承包商提交结清单日 D：结清单生效日 E：专业监理

23、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书

D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

24、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。A：为提前完成工程项目任务 B：为多创收益

C：保证工程项目按期建成交付使用 D：保证工程项目顺利完工 E：自我评定

25、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。A：监理工作联系单 B：备忘录 C：会议纪要

D：监理工程师通知 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

2、在工程网络计划中，关键线路是指的路线。A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：双代号时标网络计划中无波形线

D：单代号搭接网络计划中时距之和最大 E：单代号网络计划中时间间隔均为零

3、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调工作的有。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：恰到好处地调解个人矛盾 C：明确每个部门的职责和权限 D：建立信息沟通制度

E：事先约定各个部门在工作中的相互关系

4、工程技术文件是建设工程投资确定的重要依据。在工程建设的不同阶段所产生的工程技术文件是不同的，具体表现为。

A：在项目决策阶段，工程技术文件表现为项目策划文件

B：在初步设计阶段，工程技术文件主要表现为初步设计图纸及有关设计资料 C：施工图设计阶段，工程技术文件表现为功能描述书 D：工程招标阶段，工程技术文件主要以招标文件来体现 E：相应的工程设计文件主要在初步设计阶段得以体现

5、某工程单代号网络计划如下图所示，关键工作有（）。A．工作B B．工作C C．工作H D．工作D E．工作F

6、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

7、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中关键工作是。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

8、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括。

A：由于大量浪费材料其实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B：由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用

C：由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D：由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用 E：承包商为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费用

9、【例9·多选题】按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的。A：劳动保险费 B：津贴补贴 C：奖金

D：特殊情况下支付的工资 E：劳动保护费

10、分部工程质量验收合格应符合的规定有__。A．所含检验批质量均符合合格质量规定 B．质量控制资料完整

C．所含的分项工程的质量均应验收合格 D．观感质量验收应符合要求

E．有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定

11、企业投资建设列入《政府核准的投资项目目录》中的项目时，政府要核准的内容包括__。

A．合理开发利用资源 B．优化重大布局 C．项目建议书 D．设计概算 E．保障公共利益

12、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。

A：设计合同经签字盖章后立即生效 B：设计合同在支付定金后生效

C：设计合同的定金为合同总价的20％ D：设计人收到定金为设计开工的标志

E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任

13、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括__。A．财务内部收益率 B．利息备付率 C．投资回收期 D．借款偿还期 E．财务净现值

14、潘特考夫斯基法的基本步骤包括。

A：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减 B：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加

C：将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列

D：在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距 E：在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距

15、监理实施细则的审核内容主要包括。A：编制依据的审核

B：工程质量控制方法的审核 C：项目监理人员的审核 D：监理工作方法和措施的审核

E：安全生产管理监理工作内容的审核

16、建设工程组织依次施工时，其特点包括。A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B：如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业 C：施工现场的组织管理工作比较复杂

D：单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E：相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

17、【例2·多选题】事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。A：合同法律关系产生 B：合同法律关系变更 C：合同法律关系消灭 D：合同法律关系转移 E：合同法律关系冻结

18、建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理等手续。A：建设资金贷款 B：施工图文件审查 C：工程施工许可证 D：工程质量监督手续 E：大型施工机械进场许可

19、在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均值 B：标准偏差 C：极差

D：样本中位数 E：变异系数

20、招标公告与投标邀请书应当载明的内容有。A：投标人须知 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：招标项目的实施时间 E：建设单位的名称和地址

21、分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收，与地基基础、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A．勘察设计单位项目负责人 B．质量监督机构负责人

C．施工单位技术、质量部门负责人 D．业主代表 E．专业工程师

22、流水施工工艺参数包括__。A．工作面 B．流水强度 C．施工过程 D．施工段 E．专业队数

23、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约，工程项目平衡表中需明确的内容有：。

A：各种设计文件交付日期 B：主要设备交付日期 C：施工单位进场日期 D：工程材料进场日期 E：水电及道路开通日期

24、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括。A：取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B：取得爆破作业资质证件

C：与相邻建筑物所有人进行协调 D：作好施工现场的安全防护工作 E：保护相邻建筑物

25、绘制双代号网络图时，节点编号的原则是。A：不应重复编号 B：可以随机编号

C：箭尾节点编号小于箭头节点编号 D：编号之间可以有间隔 E：虚工作的节点可以不编号

第五篇：2012年江苏省监理工程师统一考试题

2012江苏省监理工程师统一考试试卷

注意：

1、答题前，考生务必将本人的姓名、准考证号填写在答题卡相应的位置上，否则，无法评分。

2、指定用笔：答题卡涂黑用2B铅笔。

3、本试卷岗位代码为“其他”，“专业代码”不填，请考生务必将“岗位代码”填涂在答题卡“岗位代码”相应的栏目内。

4、本试卷均为客观题，请考生在答题卡上作答，在试卷上作答无效。

5、必须使用指定用笔作答。使用非指定用笔的答题无效。答题卡填涂如有改动，必

须用橡皮擦净痕迹，以免电脑阅卷时误读。

6、考生开考30分钟后可凭做好的《专业基础知识》试卷和答题卡交换《专业管理实务（案例）》试卷。

7、本试卷全卷连续编号。请按题型指导语选择正确答案，并按题号在答题卡上将所 选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。

8、草稿纸不再另发，可以用试卷作草稿纸。第一部分

专业基础知识（共60分）

一、单项选择题（以下各题的备选答案中都只有一个是最符合题意的，请将其选出，并在

答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。每题1分，共30分）1．监理工程师初始注册和延续注册的有效期均为（B）。A．5年

B．3年 C．4年

D．2年

2．按照我国有关法律规定，监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按专业注册，每人最多可申请（B）专业注册。

A．4个

B．2个 C．3个

D．1个

3．依据《工程监理企业资质管理规定》，具有专业乙级资质的工程监理企业，可以承担（C）建设工程项目的监理业务。

A．所有专业类别三级以下（含三级）B．相应专业类别三级以下（含三级）C．相应专业类别二级以下（含二级）D．所有专业类别二级以下（含二级）

4．《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的（D），并具备国家规定的其他竣工条件。A．工程设计文件、施工文件和监理文件 B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C．监理文件和经签署的工程质量保证书 D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书

5．《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（B）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检验。A．施工单位质检人员 B．建设单位或监理单位 C．监理单位和施工单位 D．工程质量监理机构

6．如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（D）。A．监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任 B．监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任 C．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任 D．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任 7．某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（D）A．防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B．防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 C．防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D．防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

8．某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（B）。A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

9．施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（C）

A．无权对该工程主张任何权利

B．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D．可以留置该工程

10．建设工程项目全寿命期的动态联盟是以（d）盟主，项目其他参建方为盟员的动态联盟。A．咨询单位 B．总承包方 C．设计方 D．业主

11．在建设工程项目建设实施阶段，监理工程师在业主委托授权范围内，可以协助业主（B）。A．编制项目可行性研究 B．进行工程勘察设计管理 C．组织工程项目后评估 D．进行工程项目试运行管理

12．下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是（）。A．落实质量控制责任

B．制定质量控制协调程序 C．严格质量控制工作流程

D．严格进行平行检验 13．下列属于建设工程目标控制经济措施的是（D）。

A．明确目标控制人员的任务和职能分工 B．提出多个不同的技术方案 C．分析不同合同之间的相互联系 D．投资偏差分析 14．下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是（）。

A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作

B．审查确认施工分包单位 C．审查施工组织设计

D．做好工程计量工作

15．建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时，将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是（）

A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查

C．工程质量的评价方法具有特殊性

D．工程质量有较大的波动性 16．提出质量控制的原则及其设置点，目的是（）A．坚持质量第一

B．坚持质量标准 C．坚持预防为主

D．坚持科学的职业规范 17．决定工程质量的关键阶段是（）

A．施工阶段

B．设计阶段

C．项目决策阶段

D．竣工验收阶段

18．已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度（）。

A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B．不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天 C．会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天 D．会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天 19．时标网络图中横轴线代表（）。

A．自由时差

B．工作

C．虚工作

D．时间

20．当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划 S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。A．实际超额完成的任务量

B．实际拖欠的任务量 C．实际进度拖后的时间

D．实际进度超前的时间 21．下列不属于业主向承包商索赔的是（）。A．对超额利润的索赔 B．对指定分包商的付款索赔

C．业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D．工期延期的费用索赔

22．某工程承包合同价为1200万元，预付备料25%，材料费占工程总造价的60%，预付备料款和预付备料款的起扣点各为（）万元。

A．200和700

B．300和700

C．200和720

D．300和720 23．根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在双方计量确认后（）天内，向承包方支付工程款。

A．7 B．14 C．21 D．28 24．由于监理机构未认真履行安全责任，导致被追究行政责任或法律责任，造成经济、信誉、执业能力等方面损失，这是监理的（）

A．技术风险

B．．能力风险

C．．职业风险

D．．工作风险 25.建设单位有压缩合同约定工期等不规范行为时，监理机构应当（）A．默认

B．．表示同意

C．．书面提醒建设单位改正

D．．不执行 26．下列哪项专项施工方案仅由施工项目部技术负责人签字同意就可以了。（）

A．深基础教育支护方案

B．．深基坑降水方案

C．．临时用电方案

D．．屋面防水方案 27．《安全条例》规定，工程监理单位违反本条例五十七条的规定，将视情节严重程度给予行政处罚或刑事处罚，并处（）万元以上（）万元以下的罚款。A．

3、10

B．．

10、20

C．．

15、20

D．．

10、30 28．按照《建设工程文件归档整理规范》，列入监理公司归档的工程文件有（）。A．施工合同文件、勘察设计文件、监理规划、分包资质、监理月报等 B．设计变更报审预签认、监理规划、分包资质、监理月报等

C．监理委托合同、工程项目监理机构及负责人名单、监理规划、工程竣工总结、合同变更材料等 D．监理大纲、监理规划、监理实施细则、工程开工/复工审批表、施工组织设计等 29．对于停、缓建工程的工程档案由（）保管。A．施工单位

B．建设单位 C．设计单位

D．城建档案管理部门 30 ．监理现场有表分为三类，属于项目监理部填写的是（）A．A类表和B类表

B．B类表和C类表 C．A类表和C类表

D．A类表、B类表和C类表

二、多项选择题（以下各题的备选答案中都有两个或两个以上是最符合题意的，请将它们

选出，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。多选、少选、选错均不得分。每 题2分，共30分）

31．注册监理工程师可以从事（）等业务。A．工程监理

B．工程项目管理 C．工程招标与采购咨询

D．承建工程 E．工程设计

32．工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循（）的准则 A．守法

B．独立

C．诚信

D．公正

E．科学

33．《建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的（）不得有隶属关系或者其他利害关系。A．设计单位 B．承包单位

C．建筑材料、建筑构配件 D．设备供应单位 E．工程咨询单位

34．建设工程能直接致使人员受到伤害的原因，按伤害方式分类，主要有（）。A．触电

B．火药爆炸

C．机械伤害

D．物体打击

E．淹溺

35．根据《民用建筑节能条例》规定，未经监理工程师签字，（）不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A．墙体材料

B．保温材料

C．门窗

D．通风设备

E．采暖制冷系统

36．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。A．工程本身的损害

B．由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C．由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D．承包方人员伤亡 E．承包人停工损失

37．建设工程项目全寿命期集成化管理的主要内容包括（）A．目标系统 B．组织系统 C．对象系统 D．行为系统 E．信息系统

38．工程项目的运营目标主要指（）A．工程投资目标 B．服务质量目标 C．工程质量目标 D．运营成本目标 E．经济收益目标

39．下列关于被动控制的表述中，正确的有（）。

A．被动控制是从实际输出中发现偏差，可起到避免重蹈覆辙的作用 B．被动控制是一种有效的控制，但也是一种消极的控制 C．被劫控制是一种面对现实的控制，能够使工程恢复到计划状态 D．被动控制虽不能降低目标偏离的可能性，但可以降低偏离的严重程度 E．被动控制虽不能避免目标偏离，但能够将偏离控制在尽可能小的范围内 40．在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。A．制定本阶段资金使用计划 B．严格进行付款控制 C．严格控制工程变更 D．确认施工单位资质 E．及时处理费用索赔

41．建筑工程中土建部分包括（）等分部工程。A．地基与基础

B．主体结构

C．建筑装饰装修 D．屋面工程

E．建筑安装及施工工艺 42．建筑产品的质量特征和特性是（）A．功能性

B．寿命

C．稳定性

D．安全性

E．经济性 43．网络计划调整的内容主要包括（）。

A．关键线路长度的调整

B．非关键线路长度的调整

C．增减工作项目

D．调整逻辑关系

E．对资源的投入作相应的调整

44．某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第9周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。

A．第3周末检查时，工作E拖后l周，但不影响工期 B．第3周末检查时，工作C拖后2周，将影响工期2周 C．第3周末检查时，工作D进度正常，不影响工期 D．第9周末检查时，工作J拖后l周，但不影响工期 E．第9周末检查时，工作K提前l周，不影响工期

45．建设部规定，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程有（不限于）：（）。A．施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程

B．搭设高度高度超过8m及以上的模板支撑工程 C．施工总荷载大于15kN/m2或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统 D．预应力结构张拉工程

E．地下暗挖工程2012江苏省监理工程师统一考试试卷

注意：

1、本试卷满分50分，答题前，请考生务必将姓名、准考证号等考生信息填写在装订

线以内，考试答题内容不得写在装订线以内，否则以作弊论处。

2、指定用笔：钢笔、圆珠笔。

3、本试卷均为主观题，考生直接在试卷上作答。

4、草稿纸不再另发，可以用试卷最后的空白部分作草稿纸。第二部分

专业管理实务（案例）（共90分）

一、简答题（每题4分，共20分，）1．工程监理企业专业资质分为几级，几类? 2．简述建没工程物资采购合同的特点。3．项目可行性研究的主要内容是什么？ 4．简述工程变更价款的确定办法。

5．监理机构处理安全事故隐患的方法和程序如何（用文字说明）？

二、案例题（每题10分，共70分）

1、某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件。

事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理：考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。

事件2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。

事件3：专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任。

问题： 1）、指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。（3分）

2）、指出事件2中项目监理机构做法的不妥之处，说明理由。（4分）3）、在事件3中甲施工单位的说法是否正确?为什么?（3分）

2、某监理企业与建设单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同，监理组织机构设总监理工程师1人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题：

⑴某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，承包单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移

动了位置。（1分）

⑵某层钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检预收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。（1分）

⑶某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。（1分）

⑷某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混凝土浇筑完成后，发现楼板中设计的预埋电线暗管，未通知电气专业监理工程师检查签证。（1分）⑸承包单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可，即进行施工，并已进行了200m2的防水工程。（2分）

⑹某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现2人未经技术资质审查认可。（2分）

⑺某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。（2分）

试问：以上各项问题监理工程师应如何分别处理？

3、某工地为抢进度，未经批准擅自改变原施工组织设计中外装饰用吊篮的方案，决定搭设钢管双排外架，只拟出一份简单的搭设方案，要求立杆加密，单杆改双杆，对建筑物一二层的凹进部位未予考虑。施工中，架子下面三步未铺脚手板，里外立杆设了8根小横杆，仅用木方木板把支立杆处的坑凹处垫了垫，大多数只用单股铅丝将架子与建筑物拉接，搭好后没有组织有关部门验收。几天后一座刚刚搭起的高54m、长17m、自重56t的双排钢管脚手架突然塌落，12名工人随架子同时坠落，被压在倒塌的架子下面，其中5人死亡，7人负伤。试分析导致脚手架倒塌的不安全因素。1）施工管理因素（3分）；2）技术因素（3分）；3）监理责任因素（4分）

4、某工程建设单位分别与监理单位、施工单位签订了施工阶段监理合同和工程施工合同。由于工期紧张，在设计单位仅交付地下室的施工图时，建设单位要求施工单位进场施工，同时向监理单位提出对设计图纸质量把关的要求，在此情况下：

（1）监理单位为满足建设单位要求，由项目土建监理工程师编制了包含“设计方案评选方法及组织设计协调工作的监理措施”内容的监理规划，并直接向建设单位报送。

（2）由于施工单位不具备防水施工技术，故合同约定：地下室防水可以分包。在施工单位尚未确定防水分包单位的情况下，建设单位为保证工期和工程质量，自行选择了一家专承防水施工业务的施工单位，承担防水工程施工任务（尚未签订正式合同），并书面通知总监理工程师和施工单位，已确定分包单位进场时间，要求配合施工。问题：

（1）你认为以上哪些做法不妥？为什么？

（2）总监理工程师接到建设单位通知后后应如何处理？

5、某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供，由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为400元/台班，人工补偿费为60元/日工；总工期为120天；竣工时间提前无奖励，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（单位：天）施工过程中发生如下事件：

事件1：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。

事件2：①由于建设单位准备工程不充分，导致A工作推迟一周开工（每停一天影响10工日，6台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，C工作的主要施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停10天（每停一天影响30工日，另两台配套设备也因此停工）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

事件3：由于施工管理原因，H工作了拖延10天，其它工作无拖延。

问题：

（1）逐项回答事件1中施工单位的要求是否合理，说明理由。

（2）逐项说明事件2中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果（写出计算过程）。

（3）综合判断，最后的工期是多少？分析施工单位是否应该支付误期损失赔偿费？金额是多少？

6、某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供，由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为400元/台班，人工补偿费为60元/日工；总工期为120天；竣工时间提前无奖励，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（单位：天）

施工过程中发生如下事件：

事件1：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。

事件2：①由于建设单位准备工程不充分，导致A工作推迟一周开工（每停一天影响10工日，6台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，C工作的主要施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停10天（每停一天影响30工日，另两台配套设备也因此停工）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

事件3：由于施工管理原因，H工作了拖延10天，其它工作无拖延。

问题：

（1）逐项回答事件1中施工单位的要求是否合理，说明理由。

（2）逐项说明事件2中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果（写出计算过程）。

（3）综合判断，最后的工期是多少？分析施工单位是否应该支付误期损失赔偿费？金额是多少？

7、某工地为抢进度，未经批准擅自改变原施工组织设计中外装饰用吊篮的方案，决定搭设钢管双排外架，只拟出一份简单的搭设方案，要求立杆加密，单杆改双杆，对建筑物一二层的凹进部位未予考虑。施工中，架子下面三步未铺脚手板，里外立杆设了8根小横杆，仅用木方木板把支立杆处的坑凹处垫了垫，大多数只用单股铅丝将架子与建筑物拉接，搭好后没有组织有关部门验收。几天后一座刚刚搭起的高54m、长17m、自重56t的双排钢管脚手架突然塌落，12名工人随架子同时坠落，被压在倒塌的架子下面，其中5人死亡，7人负伤。试分析导致脚手架倒塌的不安全因素。1）施工管理因素（3分）；2）技术因素（3分）；3）监理责任因素（4分）

微信红包群 http://wxhb.liaohuati.com/

09AgLc3u9Rbb 23