2018一建《建筑工程》章节习题：(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求

第一篇：2018一建《建筑工程》章节习题：(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求

学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018年一级建造师考试《建筑工程》

1A430000建筑工程项目施工相关法规与标准

1A433000一级建造师(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求

1[单选题]按照装饰装修专业工程规模标准，下列单项合同额属于中型工程的是()万元。

A.1500

B.200

C.90

D.50

参考答案：B

参考解析：

按照相关规模标准，中型工程合同额在10072～1000万元之间，故选B。

2[多选题]某装饰装修工程，下列单项合同额属于中型工程的是()7i元。

A.95

B.100

C.800

D.900

E.1100 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

参考解析：

根据装饰装修专业工程规模标准划分原则，中型工程单项合同额为100万～1000万元，故选择B、C、D。

3[多选题]工程建设中，需要项目负责人签章的是()。

A.工程延期申请表

B.工程竣工报告

C.分项工程质量验收记录

D.安全交底书

E.工程进度款支付报告

参考答案：A,B,E

4[多选题]下列属于一般房屋建筑工程的是()。

A.工业厂房

B.学校试验楼

C.住宅楼

D.冷却塔

E.医院

参考答案：A,B,C,E

参考解析：按照《注册建造师执业工程规模标准(试行)》(原建设部令第153号)划分，选项D属于高耸构筑物工程，其余均属于一般房屋建筑工程类。

5[单选题]“工程质量保修书”属于()文件类别。

A.施工组织管理

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

B.合同管理

C.质量管理

D.成本费用管理

参考答案：B

6[单选题]“工程停工、复工报审表”属于()文件类别。

A.施工组织管理

B.施工进度管理

C.合同管理

D.成本费用管理

参考答案：A

7[多选题]下列工程中，项目负责人必须由本建筑工程专业一级注册建造师担任的有()。

A.某28层写字楼总承包工程

B.100000m2群体住宅小区

C.3m深基坑围护工程

D.15公顷高尔夫球场

E.90万元合同额的古建筑平移工程

参考答案：A,B

参考解析：

大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任;一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人。题点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频干为必须由本专业一级建造师担任的项目，故正确选项应为大型项目。

8[多选题]下列属于注册建造师(建筑工程)施工管理签章文件目录范围的有()。

A.开工报告

B.监理工程师通知回复单

C.安全事故应急预案

D.工程分包合同

E.单位工程施工进度计划报审表

参考答案：A,C,D,E

9[多选题]按照装饰装修专业工程规模标准要求，下列幕墙工程属于中型项目的是()。

A.幕墙高35m

B.幕墙面积7000m2

C.幕墙高50m且面积为5000m2

D.幕墙高60m且面积为6000m2

E.幕墙高40m且面积为5000m2

参考答案：C,E

参考解析：

中型幕墙的条件是：单体建筑幕墙高度小于60m且面积小于6000m2。

10[多选题]下列日常施工组织管理文件中，需要注册建造师签章的文件有()。

A.工程开工通知单

B.工程动工报审表

C.施工日志

D.工作联系单

E.项目管理总结报告

参考答案：B,D,E

参考解析：

选项A属于政府签发，选项C属于日常记事管理，选项B、D、E属于项目管理过程的重要文件，故正确选项应为B、D、E。

第二篇：2018一建《建筑工程》章节习题：劳动力管理

学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：劳动力管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018年一级建造师考试《建筑工程》

1A420000建筑工程项目施工管理

1A420180劳动力管理

1[简答题]背景

背景资料：某工程建筑面积24700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位通过公开招标，有甲、乙、丙三家单位参与了工程投标，经过公开开标，评标，最终确定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一o201)，签订了施工总承包合同。

合同部分条款约定如下：(1)本工程合同工期540d;(2)本工程采用综合单价计价模式;(3)包括安全文明施工费的措施费包干使用;(4)因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整;(5)32程预付款比例为10%。

工程投标及施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮动5%进行报价，评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。

事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8、40元/m2，材料费为12、00元/m2，机械费为1、60元/m2，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225、68万元，税金为3、41%。

事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006进行了合同管理工作。

事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。

问题

(1)事件一中，评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用项目有什么?

(2)事件二中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元m27中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(均需列式计算，结果保留两位小数)

(3)事件三中，甲施工单位合同管理工作中，应执行哪些程序?

(4)事件四中，按照劳务实名制管理要求，在分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务分包单位提交哪些资料进行备案?

◆◆参考解析：

(1)评标小组的做法：正确。

不可作为竞争性费用的项目：措施费中的安全文明施工费、规费、税金。

(2)1)土石方综合单价=(人+材+机)+企业管理费+利润=(8.4+12+1.6)×(1+15%)×(1+5%)=26、57元/m3。

2)中标造价=(分部分项工程量清单价+措施项目清单价+其他项目清单价+规费)

+税金=(8200+360+120+225.68)×(1+3.41%)=9209.36万元。

3)预付款=(中标造价-暂列金)×10%=(9209、36-50)×10%=915.94万元。

(3)合同管理程序：合同评审、合同订立、合同实施计划、合同实施控制、合同综合评价、有关知识产权的合法使用。

(4)应提交资料：分包单位劳务作业人员的花名册、身份证、劳动合同文本和岗位技能证书复印件。

2[简答题]背景

背景资料：某工程建筑面积24700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位通过公开招标，有甲、乙、丙三家单位参与了工程投标，经过公开开标，评标，最终确定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201，签订了施工总承包合同。

合同部分条款约定如下：(1)本工程合同工期540d;(2)本工程采用综合单价计价模式;(3)包括安全文明施工费的措施费包干使用;(4)因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整;(5)工程预付款比例为10%。

工程投标及施工过程中，发生了下列事件：

事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m2，材料费为12.00元/m2，机械费为1.60元/m2，分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。

事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006进行了合同管理工作。

事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。

问题

(1)事件一中，评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用项目有什么?

(2)事件二中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m2?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(均需列式计算，结果保留两位小数)

(3)事件三中，甲施工单位合同管理工作中，应执行哪些程序?

(4)事件四中，按照劳务实名制管理要求，在分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务分包单位提交哪些资料进行备案?

◆◆参考解析：

(1)评标小组的做法：正确。

不可作为竞争性费用的项目：措施费中的安全文明施工费、规费、税金。

(2)1)土石方综合单价=(人+材+机)+企业管理费+利润

=(8.4+12+1.6)×(1+15%)×(1+5%)

=26.57元/m3。

2)中标造价=(分部分项工程量清单价+措施项目清单价+其他项目清单价+规费)

+税金

=(8200+360+120+225.68)×(1+3.41%)

=9209.36万元。

3)预付款=(中标造价-暂列金)×10%

=(9209.36-50)×10%

=915.94万元。

(3)合同管理程序：合同评审、合同订立、合同实施计划、合同实施控制、合同综合评价、有关知识产权的合法使用。

(4)应提交资料：分包单位劳务作业人员的花名册、身份证、劳动合同文本和岗位技能证书复印件。

3[单选题]总承包单位与委托的木工作业单位应签订()合同。

A.总承包

B.施工分包

C.施工采购

D.劳务分包

参考答案：D 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

4[单选题]

需在15d内完成2700t钢筋制作任务，每个工人每日工效为4.5t，则钢筋制作劳动力至少投入()人。

A.20

B.40

C.60

D.180

参考答案：B

◆◆参考解析：

劳动力投入量=任务量/(工效×工期)

=2700/(4.5×15)

=40人。

5[多选题]下列作业中，可以进行劳务作业分包的有()。

A.幕墙作业

B.混凝土作业

C.脚手架作业

D.电梯作业

E.水暖电作业

参考答案：B,C,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第三篇：2018一建《建筑工程》章节习题：合同管理（xiexiebang推荐）

学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018年一级建造师考试《建筑工程》

1A420000建筑工程项目施工管理

1A420200合同管理

1[单选题]分包单位拒不服从总包单位的安全生产管理而发生生产安全事故的，则()。

A.由分包单位承担全部责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由分包单位和总包单位承担连带责任

D.由总包单位承担责任

参考答案：B

2[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，()d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

A.7

B.14

C.28

D.56

参考答案：C

3[单选题]某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由()承担。

A.总承包人

B.防水分包人

C.业主

D.物业公司

参考答案：C

4[单选题]《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

参考答案：D

5[单选题]某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包()。

A.必须经发包人的同意

B.必须经总承包人的同意

C.为分包工程再分包，违法

D.无须征得同意，合法有效

参考解析：《司法解释》第7条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。

6[单选题]固定单价合同中，分项工程工程量的风险属于()。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.工程造价咨询机构

参考答案：A

7[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于合同文件组成部分：①图纸;②工程预算书;③投标书附件;④有关标准规范。如果上述文件就同一内容的约定不一致，则其优先解释顺序为()。

A.③→④→②→①

B.①→②→③→④

C.①→②→④→③

D.③→④→①→②

参考答案：D

8[多选题]承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有()。

A.发包人在承包人催告下始终未能提供施工图纸

B.发包人未按照约定履行隐蔽工程验收义务

C.发包人对承包人施工计划迟迟不予审批

D.发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款

E.发包人采购的钢筋主材质量不合格严重影响工程进度，使工程长时间停工

参考答案：A,D,E

9[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201约定属于承包人工作义务的是()。

A.确定水准点与坐标控制点

B.协助处理施工现场地下管线的保护

C.负责已完工程的保护工作

D.遵守有关主管部门对施工场地噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，办理有关手续

E.提供和维护非夜间施工适用的照明、围栏设施

参考答案：C,D,E 4学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

10[简答题]

1.背景

某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同;与B公司签订了机电设备安装合同;与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件;同时，建设单位将砌筑工程单独发包给D公司，并签订施工点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频合同。合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：A公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂与承包商E签订分包合同，将部分工主体结构交由其施工，同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用，一切责任由承包商E承担。

事件二：由于A公司施工时间拖延15d，造成B公司开工时间相应顺延，B公司遂向A公司提出索赔要求。

事件三：建筑主体结构完工后，A公司立即拆除了主体外围脚手架工程，C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。

事件四：由于部分机电安装工程在招标时未能确定，建设单位与B公司签订合同时采用可调单价合同模式，施工过程中由于市政电网停电2d，B公司提出调整合同价款的要求，建设单位只同意延长工期，拒绝调整合同价款。

2.问题

(1)建设单位将上述工程单独发包给A、B、C、D公司的做法是否合法?并说明理由。

(2)事件一中，A公司的做法是否正确?并说明理由。

(3)事件二中，B公司向A公司提出索赔要求是否成立?并说明理由。

(4)事件三中，C公司向建设单位提出索赔是否成立?并说明理由。

(5)事件四中，建设单位的做法是否合理?哪些因素下合同价款可以调整。

参考答案：

(1)建设单位将建筑主体土建工程发包给A公司合法;

建设单位将机电设备安装合同发包给B公司合法;

建设单位将外幕墙安装工程发包给C公司合法;

建设单位将砌筑工程发包给D公司不合法，根据《建设工程质量管理条例》GF—2013—0201，建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为属肢解发包，该砌筑工程单独发包属肢解发包，不合法。

(2)事件一中A公司的做法不正确。

其行为属于违法分包的行为，违背了《建筑法》等法律、法规关于建筑主体结构工程不能分包的规定。

(3)事件二中，B公司向A公司提出索赔不能成立。

因为B公司与A公司不存在合同关系，正确做法是应就A公司拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。由建设单位向A公司提出索赔。

(4)事件三中，C公司向建设单位提出索赔能够成立。

因为在施工合同中已经约定建设单位应协调施工现场其他施工单位，为承包单位创造有利条件，事件三中建设单位实际未履行上述约定。

(5)建设单位的做法不合理。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201，可调价格合同中合同价款可以调整的因素有：

1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

2)工程造价管理部门公布的价格调整;

3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h;

4)双方约定的其他因素。

11[简答题]

1.背景

某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同，合同约定工期奖罚条件：乙方提前完成该工程I周，甲方奖励乙方10万元，若乙方延误总工期1周，则扣除乙方工程款10万元。

合同中约定：施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时，超出部分按单价的90%计算。

双方就施工进度计划达成一致，如下图所示：

在施工过程中发生如下事件：

事件一：A工作为土方开挖工程，原合同土方量为400m3，因设计变更实际土方量为0m3(原定单价为75元/m3)。

事件二：B工作为基底换填，施工中乙方为保证施工质量，将换填范围适当扩大，致使计划换填土方量由250m3增加到300m3，工作时间增加1周。

事件三：C工作施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期2周，发生费用1.5万元。

事件四：1工作施工过程中，发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周，发生费用3万元。

事件五：G工作为甲指分包项目，在施工过程中由于指定分包租赁的设备出点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频现故障，使G工作施工拖延2周，发生费用1万元。

乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。

2.问题

(1)该工程计划工期为几周?并指出关键线路(工作法表示)。

(2)上述五个事件中，分别分析乙方工期、费用索赔是否成立?为什么?如成立，并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。

(3)上述事件发生后，该工程实际工期为多少周?按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元?

参考答案：

(1)该工程计划工期为35周;

工作法表示的关键线路为：A→C→F→J→M。

(2)各事件索赔原则如下：

事件一：工期、费用索赔均成立;

理由：A工作是关键线路上的关键工作，由于工作量变化原因导致的工期与费用增加，属甲方应负的责任。

按照A工作原计划工期8周完成400m3，则每周完成50m3，现实际工程量增加50m3，相应工期增加1周，乙方可获得的工期索赔为1周。

由于实际工程量增加计划工程量10%，单价予以调整，所以乙方可获得增加工程费用为：75×40+75×10×0.9=3675元。

事件二：工期、费用索赔均不成立;

理由：乙方为了保证工程质量而采取的措施，属乙方施工技术措施，故索赔点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频不成立。

事件三：工期、费用索赔均不成立;

理由：再次剥离检查，如合格，则工期、费用损失由甲方承担;如不合格，则工期、费用均由乙方承担。

事件四：工期索赔不成立，费用索赔均成立;

理由：设计图纸错误导致的工期延误及费用损失，属业主责任。但I工作在非关键线路上，虽延误3周，但对总工期无影响，故工期索赔不成立。

乙方可获得的费用索赔为3万元。

事件五：工期、费用索赔均不成立;

理由：G工作为甲指分包项目，既然为分包，既与乙方签订分包合同，乙方对其负有总包责任。事件五的索赔应为乙方向分包方提出的索赔，而不是乙方向甲方提出索赔。

(3)上述事件发生后，该工程实际工期为38周。

原计划工期为35周，甲方应承担的工期索赔1周，乙方完成该工程时间应为36周。

实际工期为38周，故甲方扣除乙方工程款20万元。

记忆难度：容易(1)一般(0)难(2)笔记：记笔记

12[简答题]

1.背景

某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。

2.问题

(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。

(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?

(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。

参考答案：

(1)合同有效性判定如下：

甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据《合同法》和《建点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频筑法》的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。

(2)本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。

(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

13[简答题]

1.背景

2011年5月20日，某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为00m3，其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示：土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为0元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件：

事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。

事件二：施工中，遇到软土层，监理工程师6月15日下发停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。

事件三：6月19日接到监理工程师于6月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深的设计变更，由此导致土方开挖量增加900m3。

事件四：6月20日～6月22日，因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。

事件五：6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路，6月24日恢复挖掘工作，最终基坑于6月30日挖坑完毕。

针对上述五个事件，乙方向甲方均提出工期和费用索赔。

2.问题

(1)上述各事件中，乙方向甲方提出的索赔是否成立(仅就责任范围进行回答，不考虑具体日期和费用额)?并说明理由。

(2)上述事件工期索赔各多少天?总工期索赔多少天?

(3)假设合同约定人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?

参考答案：

(1)上述事件中：

事件一：工期和费用索赔均不成立。因为租赁的挖掘机大修迟延开工，属于承包人自身的责任。

事件二：工期和费用索赔均成立。因为地质条件的变化属于业主应承担的责任。

事件三：工期和费用索赔均成立。因为变更设计属业主应承担的责任。

事件四：工期索赔成立。因为罕见特大暴雨为不可抗力的影响，工期应予顺点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频延，人员窝工不成立。

事件五：工期和费用索赔均成立。因为暴雨冲坏永久道路，是业主承担的责任。

(2)上述事件工期索赔的天数：

事件二：可索赔工期5d;

事件三：可索赔工期2d，即900m3/(00m3/10d)=2d;

事件四：可索赔工期3d;

事件五：可索赔工期1d;

故总工期可索赔11d。

(3)上述事件可索赔费用：

事件二中人工费：15工日×23元/工日×(1+30%)=448.5元;

机械费：0元/台班×5d=2250元;

事件三：(900m3×4.2元/m3)×(1+20%)=36元;

事件五中人工费：30工日×23元/工日×(1+30%)=897元;

机械费：0元/台班×1d=0元。

故总计可索赔费用8581.5元。

4学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

14[简答题]

1.背景

某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件：

事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。

事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房问地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。

2.问题

(1)本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。

(2)事件一中，承包单位要求消防工程按照146万元结算是否妥当?并说明理由。

(3)事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。

(4)事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。

参考答案：

(1)本案工程采用固定总价形式恰当。

因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。

(2)消防分包工程应按照146万元结算。

因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。

(3)事件二中，业主重新检验的要求合理。

理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

(4)事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。

理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

15[简答题]

1.背景

某市新建科技馆工程，地下2层，地上24层，地上裙房4层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的A建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。

施工过程中发生如下事件：

事件一：建设单位将该工程金属门窗工程指定分包，并与具备相应资质条件的B公司签订门窗施工合同。

事件二：由于工期紧张，A公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频将裙房工程分包给具备相应资质的C公司，将装饰装修分包给具备相应资质的D公司。

事件三：A公司在征得建设单位同意后，与E劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查E公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，E公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的F劳务公司。

事件四：由于D公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因A公司为项目总承包，于是就此事向A公司提出索赔要求。A公司认为损失由D公司造成，且分包给D公司也经过建设单位同意，所以建设单位应向D公司提出索赔，A公司不应承担质量责任。

2.问题

(1)事件一中，关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确?并说明理由。

(2)事件二中，C公司、D公司的分包是否合法?分别说明理由。

(3)事件三中，E公司、F公司的分包是否合法?分别说明理由。

(4)事件四中，建设单位向A单位索赔是否正确?为什么。A公司的说法是否正确?为什么?

参考答案：

(1)事件一中，建设单位指定分包门窗工程的做法不正确;

理由：指定分包，应该是与总承包单位签订施工合同，而不是由建设单位直接与B公司签订合同。

(2)C公司分包不合法;点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

理由：裙房结构同样属于主体结构，根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。

D公司分包合法;

理由：D公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。

(3)E公司劳务分包合法;

理由：E公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。

F公司劳务分包不合法;

理由：根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，分包不得再行分包，属违法分包。

(4)建设单位做法正确;

理由：建设单位只与总承包单位A公司有合同关系，故由于施工方原因造成的损失应向A公司提出索赔。

A公司做法不正确;

理由：根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，由此可见，A单位应对D公司的质量损害承担责任。

16[简答题]

1.背景

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。

工程施工过程中，发生下列事件：

事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。

事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。

事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间;二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。

2.问题

(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。

(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?

(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理?说明理由。

参考答案：

(1)不合理。

理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。

(2)工程变更价款的确定原则：

1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款;

2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。

(3)对两项索赔事件应做如下处理：

1)对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。

2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。

17[简答题]

1.背景

某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢筋混凝土结构，设计项目已明确，功能布局及工程范围都已确定，业主为减少建设周期，尽快获得投资收益，施工图设计未完成时就进行了招标。

(1)招标工作中发生以下事件：

1)招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标需要垫资200万元。当地建设行政主管部门指定丙公司为房地产开发公司代理招标事务，并负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议。

2)五家单位参加投标，其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案，经项目经理签字、企业盖章后送招标方，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司报送新的方案。

3)最后采用综合评分法确定了甲建筑工程公司为总承包单位。

(2)业主与承包方签订施工合同时，由于设计未完成，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通过多次协商，拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。

施工总承包合同条款中有如下条款：

1)工程合同额为1200万元，总工期为10个月。

2)本工程采用固定价格合同，乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素。

3)甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责。

4)乙方不能将工程转包，为加强工程进度，但允许分包，也允许分包单位将点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频分包的工程再次分包给其他单位。

(3)在工程实施过程中，发生如下事件：

1)建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。

2)现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。

2.问题

(1)根据招投标管理的相关规定，招标过程中发生事件存在哪些不妥?并说明理由。

(2)在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当?为什么?

(3)合同条款中有哪些不妥之处?并给出正确做法或理由。

(4)本工程合同执行过程中出现的问题中，施工单位做法是否合理?给出正确做法或理由。

参考答案：

(1)不妥之一：招标文件对于本地区投标单位与外地区投标单位制定不同的规则;

理由：不符合招投标法的公正、公平原则。

不妥之二：当地建设行政主管部门指定丙公司作为招标人指定招标代理机点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频构;

理由：应由招标人自行组织或委托具备相应资格的单位进行招标，不由能行政主管部门指定。

不妥之三：负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议;

理由：组织并主持招标预备会议和开标会，应由招标单位或其代理公司负责主持，接受当地建设行政主管部门招投标相关管理部门监督。

不妥之四：招标人拒绝乙公司的新报价方案;

理由：在开标前投标人提交的新文件应属于招标文件的有效补充文件。

(2)选用总价合同模式不妥当;

理由：施工图设计未完成，虽然工程性质已明确，但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变化而变化，双方风险都比较大，不适宜采用总价合同模式。

(3)不妥之一：甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责;

正确做法：甲方应对提供的资料(数据)真实、准确性负责，并作为乙方现场施工的依据。现场如与提供资料不符，甲方对工期及费用负责。

不妥之二：允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位;

理由：分包单位再次分包属于违法分包。

(4)事件一：施工单位做法不合理;

理由：施工单位有保证施工现场安全状况的义务，与是否检查无关。

事件二：施工单位做法不合理;

理由：建设单位只是推荐，并不是建设单位采购，不承担责任。

18[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201合同文件组成部分不包含的内容是()。

A.专用条款

B.招标文件

C.投标文件

D.工程量清单

参考答案：B

19[单选题]某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此，发包人应向()提出工程索赔要求。

A.总承包人

B.专业分包人

C.总承包人和专业分包人

D.总承包人或专业分包人

参考答案：A

20[单选题]建设工程施工合同签订后，施工中发包人将部分合同外增项工程委托承包人施工，双方对增项工程价款未做出约定，也无法协商一致，此时应按照()市场价格履行。

A.订立合同时合同签订地

B.订立合同时合同履行地

C.履行合同时合同签订地

D.履行合同时合同履行地

参考答案：B 4学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

21[单选题]工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期()。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任

参考答案：B

22[单选题]下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。

A.工程施工周期比较短

B.设计图纸资料齐全

C.工程技术结构复杂

D.投标人投标准备期相对较长

参考答案：C

23[单选题]下列类型的合同中，对于承包人来说承担的风险较大的是()。

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

参考答案：A

24[单选题]承、发包人以《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收

B.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日为验收合格日

C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日

D.继续等待验收

参考答案：B

25[多选题《建设工程施工合同](示范文本)》GF—2013—0201主要由()三部分组成。

A.通用条款

B.合同标准条件

C.协议书

D.补充和修正文件

E.专用条款

参考答案：A,C,E

26[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定的可调价合同中合同价款调整因素包括()。

A.国家政策的变化

B.法律、行政法规的变化

C.工程造价管理部门作出的价格调整

D.一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8h

E.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8h

参考答案：A,B,C,D

27[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于承包人索赔程序正确的有()。

A.索赔事件发生后28d内，承包人向工程师发出索赔意向通知

B.工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复，否则视为认可该项索赔

C.发出索赔意向通知后28d内，承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料

D.索赔事件持续进行时，承包人阶段性发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告

E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据

参考答案：A,C,D,E

28[多选题]《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则正确的有()。

A.当事人协议补充原则

B.按照合同有关条款确定原则

C.按照公平合理原则

D.按照交易习惯确定原则

E.法定补充原则

参考答案：A,B,D,E

29[多选题]下列行为中，属于违法分包行为的有()。

A.经发包人同意，总承包人将给排水工程分包给李某组织施工

B.钢结构专业分包人将工程分包给另一公司施工

C.经发包人同意，总承包人将建筑主体的裙楼工程分包给其他建筑公司施工

D.总承包人自行决定将承包范围内采暖工程分包给机电安装公司施工

E.总承包人自行决定将劳务作业分包给劳务公司

参考答案：A,B,C,D

30[多选题]发包人须对工程质量的缺陷承担一定的过错责任的情况有()。

A.发包人委托的设计有缺陷

B.发包人指定分包工程施工队伍能力欠缺

C.发包人指定的材料迟延供货

D.发包人供应设备存在缺陷

E.发包人对有缺陷的施工方案签署同意意见

参考答案：A,B,D

31[多选题]承包人提出索赔成立的前提条件是()。

A.并非自己过错而应由发包人承担责任

B.造成客观实际损失

C.有事件发生的客观证据

D.在规定的时间内按照约定程序提出了索赔要求

E.有工程师的签字确认

参考答案：A,B,C,D

32[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。

A.对已完工程进行成品保护

B.变更工程有关部位的基准线

C.增加附属配套工程

D.改变部分施工顺序

E.改变有关工程施工时间

参考答案：B,C,D,E

33[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有()。

A.百年不遇的大雨

B.分包工程因为质量问题返工

C.发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行

D.发包人未按合同约定提供工程施工许可证

E.发包人由于拆迁未按期提供施工场地

参考答案：A,C,D,E 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

34[多选题]建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。

A.诉讼

B.调解

C.仲裁

D.和解

E.行政处理

参考答案：A,B,C,D

35[简答题]

1.背景

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。

总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。

为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。

施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示：

工程施工过程中出现如下事件：

事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。

事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。

事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工方设备闲置损失5万元。

事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。

事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。

针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。

2.问题

(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。

(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。

(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。

(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。

参考答案：

(1)总、分包单位对付款的约定不合理，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。

理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。

(2)补充协议的约定不合法

理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

(3)按照持续时间最长法，本工程关键线路为：①→③→⑤→⑥。计算工期为390d。

等于合同工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。

(4)事件一：工期索赔不成立;

理由：A工作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差，不影响总工期。费用索赔成立;

理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。

事件二：工期和费用索赔均不成立;

理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。

事件三：工期索赔不成立;

理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属建设单位承担的风险范围，但C工点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频作延误发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。费用补偿不成立;

理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中设备闲置损失应由施工方自行承担。

事件四：工期和费用索赔均成立;

理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围。

事件五：费用索赔不成立;

理由：该工程是固定总价合同，材料价格上涨风险应由施工单位承担。4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：2018一建《建筑工程》章节习题：建筑工程相关法规

学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：建筑工程相关法规”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018年一级建造师考试《建筑工程》

1A430000建筑工程项目施工相关法规与标准

1A431000建筑工程相关法规

1[多选题]实行竣工验收备案制度的工程有()。

A.高层建筑

B.抢险救灾工程

C.市政基础设施工程

D.临时性房屋建筑

E.农民自建低层住宅

参考答案：A,C

2[单选题]事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.4

D.8

参考答案：A

3[单选题]建设单位在工程竣工验收合格之日起15d内未办理工程竣工验收点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频备案的，备案机关责令限期改正，处()罚款。

A.20万元以上30万元以下

B.工程合同价款2%以上4%以下

C.20万元以上50万元以下

D.工程合同价款2%以上3%以下

参考答案：C

参考解析：建设单位在工程竣工验收合格之日起15d内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。

4[单选题]建设工程施工前，施工单位负责对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明交底并签字确认的管理人员是()。

A.负责项目管理的项目负责人

B.负责项目管理的技术人员

C.负责现场安全检查的专职安全人员

D.负责现场施工管理的工长

参考答案：B

5[单选题]建设单位向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案的期限是()。

A.工程交付使用之日起3个月内

B.工程竣工验收后3个月内

C.工程竣工交付使用后1个月内

D.工程竣工验收后1个月内

参考答案：B

6[多选题]下列属于违法分包的是()。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的 D.分包单位将其承包的建设工程再分包的

E.建筑工程总承包单位将主体工程的劳务作业发包给具有资质的劳务分包单位

参考答案：A,B,C,D

7[多选题]必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的是()。

A.垂直运输机械作业人员

B.安装拆卸工

C.起重信号工

D.脚手架作业人员

E.爆破作业人员

参考答案：A,B,C,E

8[单选题]挖掘城市道路工程竣工并清理后，应通知()检查验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.市政工程行政主管部门

D.公安交通管理部门

参考答案：C

记忆难度：容易(2)一般(0)难(0)笔记：记笔记

9[单选题]在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：D

10[单选题]建筑施工企业必须为()人员办理意外伤害保险并支付保险费。

A.从事危险作业的人员

B.在施工现场作业的人员

C.现场特殊作业人员

D.施工项目的所有人员

参考答案：A 4学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：建筑工程相关法规”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

11[多选题]关于事故调查组的组成及调查规定的说法，正确的有()。

A.特别重大事故和重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频查组进行调查

B.较大事故、一般事故分别由事故发生地设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查

C.对于一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.对于未造成人员伤亡的较大事故，县级人民政府也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查

E.重大事故，如事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

参考答案：B,E

12[多选题]关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()。

A.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

B.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.根据工程的特点组织制定安全施工措施

E.消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故

参考答案：A,D,E

13[单选题]建筑工程施工安全管理程序中，首要任务是()。

A.编制安全措施计划

B.实施安全措施计划

C.安全管理绩效持续改进

D.确定安全管理目标

参考答案：D

14[单选题]分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由()。

A.分包单位承担全部责任

B.总承包单位承担全部责任

C.分包单位承担主要责任

D.总承包单位承担主要责任

参考答案：C

15[多选题]项目经理建立施工现场管理责任制，并组织实施的根据有()。

A.工程规模

B.工程的总分包情况

C.技术复杂程度

D.工期及合同总额

E.施工现场的具体情况

参考答案：A,C,E

参考解析：项目经理全面负责施工过程的现场管理，应根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。

16[单选题]事故调查组应当自事故发生之日起()d内提交事故调查报告。

A.15 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

B.20

C.30

D.60

参考答案：D

17[单选题]关于施工总承包单位对分包工程安全生产责任的说法，正确的是()。

A.由总承包单位承担责任

B.由分包单位承担责任

C.由总承包单位和分包单位承担连带责任

D.总承包单位和分包单位各自对建设单位承担责任

参考答案：C 4学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：建筑工程相关法规”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

18[简答题]

1.背景

A建筑安装工程公司以施工总承包的方式承接某大厦工程施工，在征得建设单位同意后将基坑工程分包给具备相应资质条件的B建筑公司。就双方的相关责任划分，分包合同中作出如下约定：B公司对其施工范围内的工程施工总平面布置可自行确定和修改;

B公司负责编制施工组织设计及对施工现场的安全生产负总责。在施工过程中发生如下事件：

事件一：基坑深12m，B公司编制了基坑专项施工方案，并组织包括A公司总工程师和业内其他专家共6人组成的专家组，对基坑施工专项方案进行了论证，方案完善后报监理审批执行。

事件二：基坑采用“水泥土搅拌桩止水帷幕+灌注桩+预应力锚杆”支护体系，基坑开挖及支护过程顺利，但在地下结构施工过程中发生局部侧壁坍塌事故，未造成人员死亡，但轻伤4人，直接经济损失多达1600万元。

事件三：事故调查过程中，调查组发现基坑支护体系施工过程质量均合格。在基坑基本施工完毕，坑内出土马道最终收土时，用小型长臂挖掘机靠近坑边作业，造成基坑边局部承载力过大引起围护桩位移过大，锚杆预应力失效而坍塌。

2.问题

(1)指出分包合同中关于责任约定的不妥之处，并说明正确做法。

(2)指出事件一中的不妥之处，并分别给出正确做法。

(3)事件二中事故属于什么等级?该等级事故的判定标准是什么?

(4)事件三中，造成基坑边坡或支护事故的原因还可能有哪些(最少列出三项)?

参考答案：

(1)分包合同中责任约定不妥之处如下：

不妥之处一：由B公司自行对施工总平面图布置和修改。

正确做法：根据相关规定：施工总承包单位应对施工现场绘制不同阶段的施工总平面布置图，“建设工程实行总承包和分包的，分包单位确需进行改变施工总平面布置活动的，应当先向总承包单位提出申请，经总承包单位同意后方可实点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频施。”

不妥之处二：B公司编制施工组织设计。

正确做法：“应由总包单位即A公司负责编制工程施工组织设计，分包单位即B公司在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。”

不妥之处三：B公司对施工现场安全生产负总责。

正确做法：“应由总包单位即A公司对施工现场的安全生产负总责。”

(2)事件一中不妥之处如下：

不妥之处一：B公司组织专家论证。

正确做法：应由总承包单位组织(即A公司组织)论证。

不妥之处二：A公司总工程师作为专家组成员。

正确做法：根据相关规定，专家组成员不应包含项目相关方人员，即A公司总工程师不应成为专家组成员。

不妥之处三：B公司报方案给监理审批。

正确做法：应由总承包单位即A公司报监理审批。

(3)根据住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，事件二中事故属“较大事故”。

满足下列条件之一者，即可判定为较大事故：

1)事故造成3人以上10人以下死亡;

2)事故造成10人以上50人以下重伤;

3)事故造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

(4)事件三中，除背景给定的“基坑边局部承载力过大”外，造成基坑边坡或支护事故的原因还可能有：

1)支护设计不合理;

2)基坑降水措施不到位;

3)土方开挖程序不合理;

4)边坡锚杆长度不够或预应力张拉不到位;

5)锚杆孔内水泥灌浆不饱满等。

19[单选题]建设单位在工程竣工验收合格之日起15d内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期改正，处()罚款。

A.20万元以上30万元以下

B.工程合同价款2%以上4%以下

C.20万元以上50万元以下

D.工程合同价款2%以上3%以下

参考答案：C

20[单选题]属于经过批准后可以从事的住宅室内装饰装修活动是()。

A.扩大承重墙上原有的门窗尺寸

B.经开发商及物业管理公司同意搭建新建筑物

C.将没有防水要求的房间改为卫生间

D.经供暖管理单位批准，拆改供暖管道和设施

参考答案：D

21[单选题]因住宅室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞、渗漏水、停点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频水停电、物品毁坏等，负责修复和赔偿的责任主体是()。

A.装修人

B.装饰装修企业

C.装修人与装饰装修企业

D.属于装饰装修企业责任的才由装饰装修企业作为赔偿主体

参考答案：A

22[单选题]架子工的操作证应由()核发。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.技术监督部门

D.职业培训机构

参考答案：A

23[单选题]火灾事故自发生之日起()d内，事故发生的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.15

C.30

D.60

参考答案：A

24[多选题]关于建设档案管理的说法，错误的有()。

A.施工单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频定的建设工程档案

B.缓建的工程档案应当暂由施工单位保管

C.撤销单位的工程建设档案，应当向上级主管机关或者城建档案馆移交

D.凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送

E.城市地下管线普查和补测补绘形成的地下管线档案应当在普查、测绘结束后1个月内接收进馆

参考答案：A,B,E

A项应为建设单位报送;B项，缓建的工程档案应当暂由建设单位保管;E项，城市地下管线普查和补测补绘形成的地下管线档案应当在普查、测绘结束后3个月内接收进馆。

25[多选题]关于城建档案馆的职责和权利，说法正确的有()。

A.建设单位办理地下管线工程施工许可手续时，应将工程竣工后需移交的工程档案内容和要求告知建设单位

B.地下管线工程竣工验收前，应对地下管线工程档案进行专项预验收

C.应当绘制城市地下管线综合图

D.对工程测量单位移交的城市地形图和控制成果，根据需要进行出售或转让

E.建立地下管线工程档案资料的使用制度，积极开发地下管线工程档案资源

参考答案：A,B,C,E

26[多选题]建筑节能改造工程的施工方案应考虑的因素有()。

A.建筑物的寿命周期

B.改造的必要性

C.对旧设备材料的再利用

D.改造投入收益比

E.房屋使用人的意见

参考答案：A,B,D

27[多选题]关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()。

A.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

B.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.根据工程的特点组织制定安全施工措施

E.消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故

参考答案：A,D,E

28[多选题]必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的是()。

A.垂直运输机械作业人员

B.安装拆卸工

C.起重信号工

D.大模板安装人员

E.爆破作业人员

参考答案：A,B,C,E

29[多选题]项目经理建立施工现场管理责任制，并根据()组织实施。

A.工程规模

B.工程分包的数量

C.技术复杂程度

D.工期及合同总额

E.施工现场的具体情况

参考答案：A,C,E 4学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：建筑工程相关法规”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

30[多选题]下列符合施工现场管理规定的行为有()。

A.专业分包单位在总包单位的总体部署下.负责编制专业分包工程的施工组织设计

B.施工单位的部分施工机具放置在场内道路上

C.施工中需要停水、停电，施工单位在通知了受影响的单位和居民后进行了相关施工

D.单项工程竣工验收合格后，施工单位将该单项工程移交给了建设单位进行管理

E.为了及时消除隐患，施工单位对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具制定了不定期检查和维护制度

参考答案：A,D

31[多选题]事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当在规定的时间内报告的部门有()。

A.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

B.事故发生单位所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门

D.事故发生地县级以上人民政府人民检察院

E.事故发生单位所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门

参考答案：A,C

32[多选题]关于事故调查组组成及调查规定的说法，正确的有()。

A.特别重大事故和重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.较大事故、一般事故分别由事故发生地设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查

C.对于一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.对于未造成人员伤亡的较大事故，县级人民政府也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查

E.重大事故，如事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

参考答案：B,E

33[多选题]下列属于违法分包或转包的行为有()。

A.总承包单位将某框架主体施工分包给具备相应资质条件的单位

B.总承包单位私自将幕墙工程分包给具备相应资质条件的单位

C.钢结构分包单位将总共三个单体分别发包给三个具备相应资质条件的单位

D.总承包单位私自将主体结构劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位

E.幕墙分包单位私自将劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位

参考答案：A,B,C

34[简答题]

1.背景

某建筑工程，建筑面积35000m2;地下2层，地上25层，筏板基础，钢筋混凝土剪力墙结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购;建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。

合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位项目经理安排项目技术负责人组织编制《项目管理实施规划》，并提出了编制工作程序和施工总平面图现场管理总体要求。对施工总平面图现场管理总体要求仅提出了“安全有序”、“不损害公众利益”两项内容。

事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。

事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。

事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。

2.问题

(1)事件一中，项目经理的做法是否妥当?为什么?项目管理实施规划编制工作程序包括哪些内容?施工总平面图现场管理总体要求还应包括哪些内容?

(2)指出事件二中施工总承包单位和分包单位做法的不妥之处，并分别说明正确做法。

(3)依据《民用建筑节能管理规定》(原建设部令第143号)，当地建设行政主管部门就事件三，应对建设、施工、监理单位作何处罚?

(4)事件四中，当地行政主管部门及住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当?说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限是如何规定的?

参考答案：

(1)事件一中项目经理的做法不妥。

理由：根据相关规定，《项目管理实施规划》应由项目经理组织编制。项目管理实施规划编制工作程序：1)了解项目相关各方的要求;2)分析项目条件和环境;3)熟悉相关法规和文件;4)组织编制;5)履行报批手续。

施工总平面图现场管理总体要求还应包括：文明施工、整洁卫生、不扰民。

(2)不妥之一：总承包单位将裙房结构施工分包。

正确做法：裙房结构工程属主体结构工程，按《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)，主体结构工程应该由施工总承包单位自行施工完成。

不妥之二：分包工程技术资料由分包单位整理、保管。

正确做法：分包工程的技术资料应由总承包单位整理、保管，分包商协助并承担所发生的相关费用。

不妥之三：分包单位直接向建设单位申请支付分包工程款。

正确做法：分包单位不得直接与建设单位发生工作联系;应该由分包单位向总承包单位提出申请，总承包单位向建设单位申请工程款。

(3)依据《民用建筑节能管理规定》，应如下处理：

对建设单位：明示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

对施工单位：使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。

对监理单位：尽到监理责任，不应处罚。

(4)当地行政主管部门及住房和城乡建设部公布的诚信行为记录做法妥当。

理由：省级建设行政主管部门对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频后，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。本案例中为4个月，故妥当。住房和城乡建设部公布期限与地方确定的公布期限相同，故4个月也妥当。

按规定，不良诚信行为记录的公布期限应为：

省级：6个月～3年，最短不得少于3个月;

全国：6个月～3年，最短不得少于3个月。

35[简答题]

1.背景

某建筑工程，建筑面积30000m2;地下2层，地上25层，筏板基础，钢筋混凝土剪力墙结构。建设单位依法选择了工程设计单位、工程监理单位、施工总承包单位，并签订了设计、监理、施工总承包合同。施工过程中，当地行政主管部门对其进行节能检查发现部分材料、设备不符合民用建筑节能强制性标准。分析原因发现，过程中发生了如下事件：

事件一：建设单位暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料。

事件二：设计单位使用了列入禁止使用目录的设备。

事件三：施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工。

事件四：工程监理单位对不符合施工图设计文件要求的墙体材料设备，按照符合施工图设计文件要求签字认可。

事件五：注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准。

2.问题

(1)民用建筑节能贯穿民用建筑哪几个阶段?

(2)针对事件一，当地行政主管部门的处罚有哪些?

(3)针对事件二，当地行政主管部门的处罚有哪些?

(4)针对事件三，当地行政主管部门的处罚有哪些?

(5)针对事件四，当地行政主管部门的处罚有哪些?

(6)针对事件五，当地行政主管部门的处罚有哪些?

参考答案：

(1)规划、设计、建造、使用阶段。

(2)责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

(3)责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。造成损失的，依法承担赔偿责任。

(4)责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款。情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。

(5)责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，应承担连带赔偿责任。

(6)停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。4 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第五篇：2018一建《建筑工程》章节习题：项目质量计划管理

学尔森整理“2018一级建造师《建筑工程》章节习题：项目质量计划管理”，更多关于一级建造师模拟试题，请搜索“学尔森一级建造师考试”。

2018年一级建造师考试《建筑工程》

1A420000建筑工程项目施工管理

1A420030项目质量计划管理

1[简答题]背景

某建筑施工总承包特级企业A公司中标一大型商务写字楼工程，该工程地上86层，地下5层，结构为钢结构一混凝土混合结构。精装修工程为建设单位指定分包项目，由B装饰公司完成。施工过程中发生如下事件：

事件一：监理单位要求中标单位上报施工项目质量计划，施工单位项目总工程师依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求，召集项目全体技术、质量等有关管理人员，编制了该项目的质量计划。

事件二：该工程质量计划包含以下内容：(1)编制依据，(2)项目概况，(3)项目质量管理体系，(4)产品实现。监理单位认为质量计划内容严重缺项，‘要求整改。

事件三：总承包单位在质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。并建立了项目质量责任制和考核办法。监理单位要求整改。

事件四：竣工验收时发现装修存在质量问题，业主要求A公司整改，A公司认为此部分为B公司施工，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。

问题

(1)指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。

(2)事件二中，项目质量计划还应有哪些内容。

(3)指出事件三中不妥之处，并说明理由。

(4)指出事件四中不妥之处?并说明理由。

◆◆参考解析：

(1)不妥之处：

1)施工单位项目总工程师主持编制了该项目的质量计划;

2)依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求。

理由：

1)施工单位项目经理主持编制了该项目的质量计划;

2)依据：工程承包合同、设计图纸及相关文件;企业和项目经理部的质量管理体系文件及其要求;国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范，有关施工操作规程;施工组织设计、专项施工方案及项目计划。

(2)还应包括：质量目标，项目资源管理，测量、分析和改进，文件和记录的控制，创优措施，项目质量计划的管理。

(3)不妥之处：质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。

理由：建设单位指定分包的质量管理与总承包单位有连带责任，应纳入总承包管理范围。

(4)不妥之处：A公司认为此部分为B公司施工，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。

理由：承包人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任，所以A公司应向业主承担连带责任。

2[简答题]1.背景

某建筑施工总承包特级企业A公司中标一大型商务写字楼工程，该工程地上86层，地下5层，结构为钢结构一混凝土混合结构。精装修工程为建设单位指定分包项目，由B装饰公司完成。

施工过程中发生如下事件：

事件二：该工程质量计划包含以下内容：(1)编制依据，(2)项目概况，(3)项目质量管理体系，(4)产品实现。监理单位认为质量计划内容严重缺项，要求整改。

事件三：总承包单位在质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。并建立了项目质量责任制和考核办法。监理单位要求整改。

事件四：竣工验收时发现装修存在质量问题，业主要求A公司整改，A公司认为此部分为B公司施工，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。

2.问题

(1)指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。

(2)事件二中，项目质量计划还应有哪些内容。

(3)指出事件三中不妥之处，并说明理由。

(4)指出事件四中不妥之处，并说明理由。

◆◆参考解析：

(1)不妥之处：

1)施工单位项目总工程师主持编制了该项目的质量计划;

2)依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求。

理由：

1)施工单位项目经理主持编制了该项目的质量计划;

2)要依据：工程承包合同、设计图纸及相关文件;企业和项目经理部的质量管理体系文件及其要求;国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范，有关施工操作规程;施工组织设计、专项施工方案及项目计划。

(2)还应包括：质量目标，项目资源管理，测量、分析和改进，文件和记录的控制，创优措施，项目质量计划的管理。

(3)不妥之处：质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。

理由：建设单位指定分包的质量管理与总承包单位有连带责任，应纳入总承包管理范围。

(4)不妥之处：A公司认为此部分为8公司施工，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。

理由：承包人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任，所以A公司应向业主承担连带责任。

3[单选题]施工项目质量计划应由()主持编制。

A.项目总工

B.公司质量负责人

C.项目经理

D.公司技术负责人

参考答案：C

◆◆4[单选题]

建筑工程项目质量管理的首要步骤是()。

A.编制项目质量计划

B.明确项目质量目标

C.项目各阶段的质量控制

D.对项目质量管理工作制定预防和改进措施

参考答案：B

◆◆5[单选题]

分包工程质量应由分包人向()负责。

A.分包人

B.承包人

C.发包人

D.接收人

参考答案：B

◆◆6[单选题]

建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。

A.项目质量负责人

B.项目技术负责人

C.建设单位技术负责人

D.总监理工程师

参考答案：C

◆◆7[单选题]

某项目施工过程中，分包人负责的工程质量出现问题，总承包人应()。

A.无责任

B.承担连带责任

C.承担主要责任

D.视问题成因进行责任划分

参考答案：B

◆◆8[多选题]建筑工程质量是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在()等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

A.安全

B.环保

C.使用功能

D.价格合理

E.耐久性能

参考答案：A,B,C,E

◆◆9[多选题]

相关专业工种之间应进行交接检验，并形成记录，未经()检查认可，不得进入下道工序施工。

A.项目技术负责人

B.建设单位技术负责人

C.监理单位技术负责人

D.总监理工程师

E.监理工程师

参考答案：B,E

◆◆10[多选题]

下列属于施工项目质量计划的主要内容的有()。

A.编制依据、项目概况

B.质量方针、组织机构

C.人员配备及资源配置

D.质量保证措施E.质量管理的测量、分析和改进

2018一建《建筑工程》章节习题：(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求

第一篇：2018一建《建筑工程》章节习题：(建筑工程)注册执业管理规定及相关要求

第二篇：2018一建《建筑工程》章节习题：劳动力管理

第三篇：2018一建《建筑工程》章节习题：合同管理（xiexiebang推荐）

第四篇：2018一建《建筑工程》章节习题：建筑工程相关法规

第五篇：2018一建《建筑工程》章节习题：项目质量计划管理

相关范文推荐

2018一建《建筑工程》章节习题：施工机械设备管理（最终定稿）

2018一建《建筑工程》章节习题：施工临时用电

上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定

延安市建筑工程资料整编管理规定

上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定（定稿）

北京建筑工程吊篮使用管理规定

建筑工程一级注册建造师继续教育选修课试卷一

2018二建《建筑工程》常考点：民用建筑构造要求