关于请求判令被告支付施工合同工程款的民事起诉状五篇

第一篇：关于请求判令被告支付施工合同工程款的民事起诉状

关于请求判令被告支付施工合同工程款的

民事起诉状

原告：某某建设集团有限公司，住所地：某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，董事长。

被告：沈阳某某置业有限公司，住所地：沈阳市某某区某某路64号401室 法定代表人：某某，经理。

诉讼请求：

1、判令被告支付工程款人民币30845196元；

2、判令被告支付逾期工程款的违约金3010491元（截止到2013年1月10日），并支付自2013年1月10日起到实际给付日止的违约金。

3、判令被告给付工程质量保修金138.52万元

4、被告承担案件诉讼费用。

事实及理由：

200 年 月，原、被告签订了《建设工程施工合同》及《建设工程施工承包补充合同》各1份。合同约定：原告承建被告开发建设的位于沈阳市某某新区星光大道东侧的《沈阳某某贸易中心》工程。工程的总建筑面积约89400平方米。承包方式为包工包料。总造价暂按壹亿柒仟万元计算，实际决算按协议条款

（七）规定按实计算。工程开工日期为200 年 月 日，至20 年 月 日工程竣工交付使用。工程竣工验收合格之日起30天内支付到总完成工程量的97%，余下3%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格之日起满一年后返还。并约定，在合同执行过程中，如发生工程款及保证金等款项不能按合同条款及时支付给原告，从约定应付之日起每延误一天向原告支付应付款每日万分之二的违约金。

原告根据上述合同之约定，在收到被告开工通知后进入施工现场，施工过程中，被告未能按合同关于工程款付款约定按时支付工程款，且由于被告设计变更原因导致工程暂停，直至20 年 月 日工程竣工验收合格。

工程竣工后，原告多次要求被告按合同约定支付工程竣工结算款，但遗憾的是，在长达一年多的时间里，被告既不支付剩余的工程结算款，也不进行工程款结算。被告的行为已属违约行为，依法理应立即给付拖欠的工程款人民币30845196元，并承担违约金3010491元。同时保修期已满一年，保修金138.52万元依约应予返还。

综上，被告应立即支付给原告工程欠款、支付逾期付款违约金，并退还工程质量保修金，总计人民币35240887元。敬请贵院依法立案审理判如所请！

此致

某某市中级人民法院

原告：某某建设集团有限公司 年 月

日

第二篇：工程款支付合同

工程款支付合同

建设方（车辆购置担保人）：（以下简称甲方）

承包方（购车人）：（以下简称乙方）甲乙双方按照自愿公平公正的原则，经认真协商，建设

方（车辆购置担保人愿意将甘肃省武威市民勤县青苔泉一号坑土方部分拉用工程承包给乙方，工程款的结算形式以甲方担保给乙方按揭购置豪沃自卸车的方式结算，具体条款如下：

一、甲方为乙方提供担保，由乙方通过银行按揭贷款购

置豪沃自卸车 辆（车架号号发动机号，）购车款共计万元。用于甲方承包的甘肃省武威市民勤县青苔泉一号坑土方拉用。

二、乙方首付按揭购车款每车70000元。

三、甲方为乙方车辆提供一年的车辆保险费万元。

（其中：交强险元，第三人保险元）。并将保险费单据移交乙方。

四、甲方为乙方提供自购车之日起18个月的车辆运行

费用万元（其中：每月支付购车按揭款万元，每月支付施工所需燃油费万元（按实际用量支付），每月支付每辆车两名司机工资8000元，车辆维修费3000元，高于3000元按实际发生额支付，车辆轮胎更换费用及司机伙食费）。

五、甲方必须保证乙方车辆燃油的质量，并保证生产的安全和合理调度，在土方拉运期间发生的一切经济及人身安全损失及责任均有甲方负担。

六、甲方保证在乙方按揭购车还贷期间（2011年11月20日至2013年4月20日）为乙方提供足够的土方拉运工程进行施工还贷。至按揭购车还贷期到期还清贷款，甲方无条件将车辆所有权及所有手续、凭证交由乙方，并积极协助乙方办理过户、入户手续。如在购车还贷期间，因甲方不能提供相应的工程量而导致还贷延期，剩余的购车贷款将由甲方承担。并无条件将车辆所有权及所有手续、凭证交由乙方，由乙方办理过户、入户手续。

七、乙方在甲方承包的甘肃省武威市民勤县青苔泉一号坑土方拉用土方单程运距不超过2500米，每车每趟净利润不低于30元。工程款按月结算。乙方利润扣除甲方垫付的车辆保险费（逐月分摊）、购车按揭款、燃油费、司机工资、车辆维修费、轮胎更换费用、司机伙食费等，如有剩余，必须结算给乙方。

八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第三篇：请求支付工程款申请报告

请求支付工程款申请报告

□□□新工业园区建设工作领导小组办公室：

我公司承包施工的新工业园区C标土方工程，按照施工范围及施工范围的调整，现工程施工已接近尾声，目前为止，该工程只领取到工程款100万元，今外欠大量机械及运费急需支付，特申请支付工程款200万元。

C标土方工程完成工程量如下：

1、完成土方工程约70万m2（具体工程量按实地测量为准）

700000m×3.3元/m=231万元

2、完成石方工程约38万m（具体按实地测量为准）380000 m×7.5元/m＝285万

3、完成清淤45523 m（土方度更淤泥）

（45523 m×9.7元/m）－（45523 m×3.3元/m）＝ 441573元－150225元＝29万元

4、完成运距超过一公里以上土方约13万m（具体按实地测量为准）

130000 m×2.5元/m＝32.5万元

5、钢板租金，购钢板64块，按每天15元/块，时间暂按180天计算：

180天×64块×15元/块＝17万元 以上合计金额：594.5万元。3

3按施工合同付款，付完成工程量的80%，现应付工程款475.6万元，扣除已付的工程款，今应支付375.6万元。（注明：以上工程的部份工程量为估计数，实际工程量按实地测量为准）。

特此申请

□□□□□□□工程有限公司

二0一三年七月十二日

第四篇：汽车租赁合同民事起诉状

民事起诉状

原告：天柱县XX汽车租赁行。经营场所：贵州省天柱县凤城镇开发区安居路XX号。负责人：XXX，天柱县华鑫汽车租赁行投资人。电话：1518692XXXX。被告：XXX，男，侗族，XXXX年1月30日出生，贵州省天柱县人。现住贵州省天柱县凤城镇塔边路6栋2号，身份证号：XXXXXXX，电话：1398529XXXX。案由：汽车租赁合同纠纷 诉讼请求：

1、判决解除原、被告双方于 2017年7月22日签定达成的《汽车租赁合同》；

2、判决被告赔偿原告车辆损失19560元、车辆租租赁费和停运费损失9360元、合同违约金5000元，共计33920元；

3、判决本案的诉讼费用由被告承担。事实及理由：

原告天柱县XX汽车租赁行系2016年5月27日依法注册登记设立的个体工商户，专业从事汽车租赁服务。

2017年7月22日，原告与被告签订达成《汽车租赁合同》（租赁管理平台合同编号：T***707220001）约定：原告将一辆小型准新轿车租借给被告使用，车牌号为贵H9AXXX，车型为长安福特CAF7XXXX（车架号LVSHFFAL3GS7XXXX，发动机号GA51XXX，购于2016年9月6日，购车价97800元），每日租金260元，乙方租车按6小时至24小时为一天，租金计算至实际归还之日为止。租赁期间，如果造成车辆损坏的，乙方应当承担赔偿车损和停运损失，租赁期间，乙方租赁的该车辆导致交通事故的，应当立即通知甲方到场处理，造成甲方的车辆停运费，折旧费，租赁费以及其它费用由乙方全部承担，（折旧费计算方式：准新车按购车价的20%计算；一年以上未满两年的车辆按维修费的80%计算；两年以上未满三年的车辆按维修费的60%计算；三年以上的车辆按照维修费的50%计算），本合同经甲乙双方签字或者盖章后生效，双方必须严格履行该协议，违约方将承担5000元违约金。

被告在租赁和驾驶该车期间，于2017年7月23日上午在天柱县邦洞镇工业园区路口与XXX驾驶的湘E19SXX发生碰撞（后经XXX交警大队认定为XXX的全责），造成原告的车辆机盖、前杠、左前叶子、左前大灯、前轮罩、翼子板外板等损坏，经被告与对方初步协商后，被告于7月25日将车开到原告租赁行，要原告将车开到经济开发区华通凯福汽车贸易服务有限公司（福特4S店），由XXX通知其车辆投保的保险公司前来进行定损维修。后于2017年8月15日维修完工，原告随即通知被告抓紧时间去凯里福特4S店结账取车，被告以要XXX付款为由，迟迟不去凯里4S店付款取车，一直拖至8月26日下午才将车取回开到原告租赁行，将车钥匙和行驶证丢在原告租赁行，未履行还车手续，也未支付一分钱便扬长而去，致使原告经济财产遭受巨大损失，其中租赁费和停运费损失共计36天9360元，车辆被碰损折旧贬值损失19560元。之后，原告夫妻多次电话要求被告前来协商处理，但被告擅自违约，一直不接电话，原告通过旁人通知被告前来协商处理，被告声称已将原告电话设成黑名单，要等原告起诉到人民法院再说，被告再无诚信可言。

鉴于以上事实，被告的行为已经违反双方签订的合同约定，严重侵害了原告的合法权益，造成原告重大经济损失，为此，原告依据有关法律规定，特向贵院提起如上诉讼请求，望贵院依法秉公处理，判如所请。

此致

天柱县人民法院

具状人：天柱县XXX汽车租赁行

2017年9月9日

附：

1、原告单位营业执照复印件、税务登记证复印件、身份证复印件、法定代表人身份证明书各壹份；本状副本壹份。

2、双方签订的《汽车租赁合同》及相关证据各壹组。

第五篇：关于请求支付工程款的报告4.4

贵溪市建筑工程总公司关于请求支付工

程款的报告

南昌东湖城市建设投资发展有限公司：

我公司承建的滨江学校改扩建工程已基本完工，该工程合同金额2707万元，签证及设计变更预计数百万元，另应你方要求增加基坑支护造价421万元，人防回填造价235万元，合计工程总费用应超过3600万元。

目前，贵公司已支付合同内工程款1794万元，我公司除已尽力垫付部分资金外，尚欠大量农民工工资及材料款。因工程决算还需要很长时间，我公司无力长期垫付剩余工程款，为保障农民工工资，尽快支付材料款，维护社会稳定，恳请贵公司将已经审计的基坑支护和人防回填费用参照施工合同支付70%共计约460万元给我公司。

特此报告

贵溪市建筑工程总公司 二零一四年四月八日