第一篇：Alzppsn2010年二级建造师考试模拟试题和答案二《机电工程》
Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove;Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep
.--Shakespeare
2010年二级建造师考试模拟试题和答案二《机电工程》
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选题中，只有一个最符合题意)
第 1 题 下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人-方延迟履行义务
C.当事人-方下落不明
D.债权人免除债务
本模拟考试题： D
第 2 题 砂及砂石地基质量检验标准中属于检查项目中的主控项目的是()。
A.地基承载力、砂石料含泥量、石料粒径
B.地基承载力、配合比、压实系数
C.砂石料含泥量、压实系数、砂石料有机质含量
D.配合比、压实系数、砂石料含泥量
本模拟考试题： B
第 3 题 下列哪项不属于文明施工的基本要求()。
A.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范
B.在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备
C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置
D.职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求二级建造师。
本模拟考试题： B
第 4 题 水泥强度等级的选择，应与混凝土的设计强度等级相适应。经验证明，一般以水泥等级为混凝土强度等级的()倍为宜。
A.1.0～1.2
B.2.0～2.5
C.1.5～2.0
D.2.5～3.0
本模拟考试题： C
第 5 题 为了保证有足够的时间在初凝之前完成混凝土成型等各工序的操作，国家标准规定六大常用水泥的初凝时间不得早于()。
A.30min
B.45min
C.60min
D.90min
本模拟考试题： B
第 6 题 用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于()MPa。
A.42.5
B.27.5
C.32.5
D.35.5
本模拟考试题： C
第 7 题 接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过()考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门
B.市级以上环保行政主管部门
C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D.国务院环保行政主管部门
本模拟考试题： D
第 8 题 开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是()。
A.最后可松性系数
B.最初可松性系数
C.土的压实系数
D.中间可松性系数
本模拟考试题： D
第 9 题 建筑工程总承包单位将工程分包给其他单位的，分包工程的质量责任应由()承担。
A.总承包单位
B.分包单位二级建造师
C.总承包单位和分包单位承担连带责任
D.分包单位负主要责任
本模拟考试题： C
第 10 题 某工程施工用水，经计算其耗水量为20L/s，流速取为2.0m/s，其供管径大概取为()mm。
A.100
B.90
C.110
D.120
本模拟考试题： D
第 11 题 用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为()。
A.成本分析法
B.对比法
C.因素分析法
D.比率分析法
本模拟考试题： D
第 12 题 某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为()。
A.18
B.20
C.22
D.24
本模拟考试题： B
第 13 题 场地平整排水坡度应符合设计要求，如设计无要求时，排水沟方向的坡度不应小于()。
A.2‰
B.3‰
C.1‰
D.5‰
本模拟考试题： A
第 14 题 施工项目经理部的建立原则是()。
A.凝聚管理人员、形成组织力
B.根据施工项目的规模、复杂程度和专业特点设立项目经理部
C.形成项目管理责任制和信息沟通系统
D.项目经理部的部门和人员设置满足目标控制的需要
本模拟考试题： B
第 15 题 当混凝土试件强度评定不合格时，可采用()的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。
A.现场同条件养护试件
B.按原配合比、原材料重做试件
C.非破损或破损检测
D.混凝土试件材料配合比分析
本模拟考试题： C 第 16 题 当坡度大于()时，应采取防止卷材下滑的固定措施。
A.小于3%
B.3%-5%
C.25%
D.大于15%
本模拟考试题： C
第 17 题 一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度L0，应该取()。
A.L
B.2L
C.O.5L
D.O.7L
本模拟考试题： B
第 18 题 在对热力管道单项工程的验收中，()是工程质量进行检查和评定的重点之一。
A.水压二级建造师试验
B.承重或受力结构
C.工程决算
D.竣工资料
本模拟考试题： B
第 19 题 跨度大于()的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%。
A.8m
B.10m
B.12m
D.15m
本模拟考试题： A
第 20 题 结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为()要求。
A.刚度
B.稳定
C.变形
D.强度
本模拟考试题： A
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误选项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)
第 21 题 为防止钢筋焊接出现冷裂纹，可以采取的措施有()。
A.控制焊缝的化学成分
B.采取降低焊接应力的工艺措施
C.彻底清理坡口和焊丝表面的油、水等
D.进行焊前预热、焊后缓冷
E.控制焊接工艺参数
本模拟考试题： A,B,C,D
第 22 题 根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同履行地
C.原告住所地
D.合同签订地
E.标的物所在地
本模拟考试题： A,B
第 23 题 以下属于项目目标事前控制的是()。
A.收集项目目标的实际值二级建造师
B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较
C.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
D.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施
E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏
本模拟考试题： C,D
第 24 题 关于连接点有松动或过紧现象，在外力作用下或温度变化大时产生异常响声的防治措施，下列选项正确的是()。
A.在幕墙立柱安装调整完后，对所有的螺栓必须进行紧固，并且按图纸要求采取不可拆的永久防松，对相关连接点进行焊接，避免幕墙在三维方向可调尺寸内松动，其焊接要求按钢结构焊接要求执行
B.认真落实执行有关规范，并做好隐蔽工程验收和记录，对不合格产品返工重修
C.副支座型材上必须设长孔，且螺栓拧紧而铝材不变形
D.立柱芯套与立柱的配合必须为动配合，并符合铝材高精级尺寸配合要求，不能硬敲芯套入立柱内
E.立柱芯套与立柱的配合应尽量为动配合，如果尺寸稍有不符合，应尽量将芯套入立柱内
本模拟考试题： A,C,D
第 25 题 力是物体之间的作用，其作用力与反作用力总是()。
A.大小相等
B.方向相反
C.沿同一作用线相互作用
D.大小相反
E.沿三角形作用
本模拟考试题： A,B,C
第 26 题 建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的资料有()。
A.房屋建筑工程竣工验收备案表
B.法律、行政法规规定应由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件
C.施工单位签署的《工程质量保修书》、商品住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
D.建设工程竣工验收报告
E.工程质量监督机构出具的《建设工程竣工意见书》
本模拟考试题： A,B,C,D
第 27 题 人工降低地下水位的方法可根据()等条件选择。
A.土的含水率
B.设备条件
C.经济性
D.降低水位的深度
E.土的渗透系数
本模拟考试题： B,C,D,E 第 28 题 某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是()。
A.不可辞退工人的人工上涨费
B.不可辞退工人的窝工费
C.可辞退工人的窝工费
D.可辞退工人的人工上涨费
E.可辞退工人的人工工日成本
本模拟考试题： B,D
第 29 题 编制施工方案的主要内容是()。
A.确定施工程序，确定施工方法
B.选择需要的机械设备;确定重要的技术政策或组织原则
C.对施工中的关键问题设计出技术组织措施
D.确定采用的网络图类型及编制网络图
E.确定网络计划目标
本模拟考试题： A,B,C
第 30 题 石油沥青的主要成分有()。
A.油分
B.树脂
C.石蜡
D.沥青碳
E.地沥青质
本模拟考试题： A,B,E
三、案例分析(请根据背景材料，按要求回答问题)
第 31 题 某现浇钢筋混凝土基础工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程组成。它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。
问题：
(1)什么是流水节拍?根据该项目流水节拍的特点，可以就按何种流水施工方式组织施工?
(2)什么是流水步距?取大差法确定流水步距的要点是什么?确定该基础工程流水施工的流水步距。
(3)确定该基础工程的流水施工工期。
本模拟考试题：
【参考解析】：(1)流水节拍：一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。
根据该项目流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。
(2)流水步距：两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。
取大差法确定流水步距的要点：各队的流水节拍累加，形成数列;前后队的数列错位相减;取大差法做流水步距。
流水步距计算：
15
-)3 6 10 14 17 20 2 1 0-2-2-20
施工过程1，2的流水步距K1,2=max{2，2，1，0，-2，-2，-20｝=2d 6 10 14 17 20
-)2 3 5 7 8 10 4 7 9 10 12-10
施工过程2，3的流水步距K2,3=max{3，4，7，9，10，12，-10｝=12d 3 5 7 8 10
-)1 3 4 5 7 8 2 2 3 3 3-8
施工过程3，4的流水步距K3,4=max{2，2，2，3，3，3，-8｝=3d 3 4 5 7 8
-)2 5 7 9 12 14 1-1-2-2-4-14
施工过程3，4的流水步距K3,4=max{1，1，-1，-2，-2，-4，-14｝=1d
(3)流水施工工期：
T=∑K+∑tn+∑Z=(2+12+3+1)+(2+3+2+2+3+2)+2=34d
第 32 题 某工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此，业主以书面形式通知施工单位停-l-10天，二级建造师并同意合同工期拖延10天，为确保继续施工，要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
问题：
1.索赔能否成立，索赔的证据是什么?
2.由此引起的损失费用项目有哪些?
3.如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?
本模拟考试题：
【参考解析】： 1.索赔成立，索赔证据为业主提供的要求停工通知书。
2.费用损失主要有：10天的工人窝工、施工机械停滞及管理费用。
3.索赔文中有：①致业主的索赔信函。提出的索赔要求;②索赔报告、提出索赔事实的内容、引用文件说明索赔的合理与合法性、提出索赔费用、计算依据及要求赔偿金额;③索赔费用计算及索赔证据复制件。
第 33 题 某项承包工程年度承包合同总值为3268600元，材料费占工程造价的比重为64%，工期一年。合同规定，业主应向承包商支付工程预付款额度为24%。施工企业自年初开始施工后，至当年8月份累计完成工程价值2620000元。至当年年末，工程顺利完工，结算完毕。
问题：
(1)本例的工程预付款是多少?
(2)当完成工程价值为多少时开始起扣工程预付款?
(3)8月份应扣预付款金额为多少?
(4)在工程结算与决算中，对工程预付款有哪些规定?
本模拟考试题：
【参考解析】：(1)解：工程预付款=3268600×20%=653720元。
(2)解：起扣点价值=3268600-653720/64%=2247162.5元。
(3)解：八月份应扣预付款金额=(2620000—2247162.5)×64%：238616元。
(4)答：按照现行工程价款结算办法的规定，采用按月结算工程价款的施工企业，可以在月中或旬末预收上半月或本旬工程款。采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款的施工企业，可按月预收当月工程款。施工企业在预收工程款时，应根据实际工程进度，填制“工程价款预收帐单”，分送发包单位并经银行办理预收款手续。
施工企业在月中、旬末或按月预收的工程价款，应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时，从应付工程款中扣除，并在“工程价款结算帐单”中列出应扣除的预收工程款。
第 34 题 某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工l0个工日;
(2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日;
(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3;
(4)5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工l0个工日;
(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?
本模拟考试题：
【参考解析】： 事件(1)：索赔不成立。因为此事件发生原因属承包商自身责任。
事件(2)：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
事件(3)：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。
事件(4)：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
事件(5)：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
问题2：
事件(2)：索赔工期5天(5月15日～5月19日)。
事件(3)：索赔工期二级建造师。
因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：
4500÷10=450m3
现增加工程量900m3，因此应增加工期为
900÷450=2天
事件(4);索赔工期3天(5月20日～5月22日)
因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。
事件(5)：索赔工期1天(5月23日)
工程修复导致的工期延长责任由业主承担。
共计索赔工期为
5+2+3+1=11天
问题3：
事件(2)：(1)人工费：l5×23=345元
(注：增加的人工费应按人工费单价计算。)
(2)机械费：450×5=2250元
(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算。)
(3)管理费：345×30%=103.5元
(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关。)
事件(3):可直接按土方开挖单价计算
900×4.2×(1+20%)=4536元
(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)。
事件(4)：费用索赔不成立。
(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。)
事件(5)：(1)人工费：30×23=690元
(2)机械费：450 X l=450元
(注：不要忘记此时机械窝工l天。)
(3)管理费：690 x30%=207元
合计可索赔费用为
345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元
第二篇：2013年二级建造师(机电工程实务)模拟试题(二)及其答案
2013年二级建造师（机电工程）模拟试题
（二）一、单项选择题(共 20 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1.设备安装标高基准点一般埋设在（）且便于观测的位置。
A.基础中心
B.基础边缘
C.基础表面
D.基础外面
2.机电工程测量竣工图的绘制包括安装（）的绘制、安装过程及结果的测量图的绘制。
A.测量控网
B.测量基准点
C.测量观测点
D.过程测量点
3.在山区的上山索道吊运设备多使用（）
A．滑移吊装法
B．超高空斜承索吊装法
C．万能杆件吊装法
D．旋转吊装法
4.如没有采取适当防护措施，则应立刻停止焊接作业的情况是（）
A.环境相对湿度达 80％
B.采用电弧焊焊接，风速达 6m/s
C.采用 CO2 气体保护焊，风速达 2m/s D.天气酷热，阳光下地表温度达 38℃
5.增加或变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时，按增加或变更的补加因素增焊（）试件进行试验。
A.冲击
B.拉伸
C.弯曲
D.压缩
6.建筑采暖管道安装工序后的正确顺序是（）
A．系统清洗—管道系统试验—防腐绝热—竣工验收
B．管道系统试验—防腐绝热—系统清洗—竣工验收
C．管道系统试验—附件检验—防腐绝热—竣工验收
D．防腐绝热—管道系统试验—系统清洗—竣工验收
7.如整个建筑物共用一个接地系统，其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻（）要求。
A．规范值
B．最小值
C．平均值
D．最大值
8.某空调系统的洁净度等级为 N5 级，其风管的制作安装应按（）系统要求进行。
A．常压
B．低压
C．中压
D．高压
9.某空调系统的洁净度为 N5 级，风管系统安装后进行严密性检验，应按（）进行漏 风量测试。
A．10％抽检
B．30％抽检
C．50％抽检
D．100％全数 10.设备安装中，将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计允许范围内的 调整称为（）
A．找平
B．找标高
C．找中心
D．找正
11.按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是（）
A.0.1MPa≤P<1.6Mpa
B.1.6MPa
C.1.6MPa≤p<10Mpa
D.10MPa
12.球罐的产品焊接试板应在（），由施焊该球形储罐的焊工采用相同条件和焊接工艺 进行焊接。
A.焊接球形储罐之前
B.焊接球形储罐的同时 C.焊接球形储罐之后
D.水压试验结束前
13.自动化仪表工程施工中，综合控制系统试验的紧后工序是（）
A．保运
B．竣工资料编制
C．交工
D．回路试验
14.以液体为介质的仪表管道的压力试验，试验压力应为（）倍的设计压力。
A．1.15
B．1.20
C．1.50
D．1.60
15.工业管道施工中，系统清洗工序的紧前工序是（）
A．管道系统检验
B．管道系统试验
C．气体泄漏试验
D．防腐绝热
16.金属表面预处理质量等级有四级的方法是（）除锈。
A．手工
B．喷射
C．火焰
D．化学
17.动态式炉窑砌筑必须在（）合格后方可进行。
A.炉窑壳（筒）体安装验收
B.炉窑壳（筒）体对接焊缝经无损检测
C.炉窑单机无负荷试运转验收
D.炉窑无负荷联动试运转验收
18.根据《计量器具分类管理办法》，计量器具按范围划分为 A、B、C 三类，属于 B 类的 是（）
A．兆欧表
B．超声波测厚仪
C．钢直尺
D．5m 卷尺
19.机电工程临时用电设备总容量在（）kW 及其以上者，均应编制临时用电施工组织 设计。
A．20
B．30
C．40
D．50 20.不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）
A．水电工程
B．钢结构工程
C．送变电工程
D．管道安装工程
二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)21．现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（）型的导线。
A．YJV
B．BX
C．RV
D．KVV
E．RLX
22．为保证钢丝绳的正确使用，在使用钢丝绳时，常需要使用（）等附件。
A.卡环
B.滑轮组
C.绳卡
D.手动葫芦
E.绳扣
23．高层建筑的生活污水塑料管道，水平铺设的坡度要求为（）
A．管径 50mm 的最小坡度为 12‰
B．管径 75mm 的最小坡度为 9‰
C．管径 110mm 的最小坡度为 6‰
D．管径 125mm 的最小坡度为 5‰
E．管径 159mm 的最小坡度为 3‰
24.建筑物防雷保护装置的安装要求包括（）
A．防雷接地装置系统的施工安排由上而下
B．明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料 C．明敷的避雷带转弯处应成直角
D．高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接
E．测定接地电阻用的测点至少留有两个
25.建筑智能化的监控系统中，电动阀门驱动器的（）必须满足设计要求，在安装前宜 进行模拟和压力试验。
A.尺寸
B.行程
C.压力
D.最大关紧力
E.重量
26.建筑消防产品的验收资料应包括
（）。
A.合格证书
B.认证证书
C.检测报告
D.开箱记录
E.调试记录
27.机械零、部件的主要形状误差有（）。
A．直线度
B．垂直度
C．圆度
D．平面度
E．圆柱度
28.电气安装工程中，应采用二次回路接线的有（）。A．继电保护的接线
B．控制操作信号的接线
C．电动机的接线
D．真空断路器的接线
E．监视仪表的接线
29.按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）。
A．高压汽轮机
B．超高压汽轮机
C．亚临界压力汽轮机
D．特高压汽轮机
E．超临界压力汽轮机
30.《特种设备安全监察条例》规定，必须获得资格许可，方可从事相应作业活动的有（）。
A．制造单位
B．安装单位
C．使用单位
D．维修单位
E．改造单位
三、案例分析题(共 4 题，每题 20 分)案例一
某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司 依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算 的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件。该公司以低价中标，与电力 建设公司签订了固定总价合同。
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化床锅炉安装工程缺 少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高；锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其他连 接系统界定不明；电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公 司提出费用调整和索赔。
问题：
1．分析机电安装公司提出索赔的合理性。
2．机电安装公司可否提出费用调整，简述理由。
3．基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。4．机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素？
案例二
某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行 了审批。
燃油泵的进口管道焊缝要求 l00％射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影 响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排电焊工王某进行该 管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违反特种 作业的规定而予以制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况，发现不足，要求改正。
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组 织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量 验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图样会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该 资料不全，要求施工单位整改。施工单位整改后，通过了该工程的竣工验收。
问题：
1．该项目部应配备哪些特种作业人员？
2．燃油泵的试运行有何不妥之处。
3．简述该单位工程的质量验收评定程序。
4．施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料？
案例三
某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求 焊缝进行射线无损探伤检查。强度试验采用气压试验方法。
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术 经济比较，选定了最优方案。
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因 素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有 部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失 控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安 全技术措施。
问题：
1．指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。
2．针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。
3．项目部查验的技术交底记录包括哪些方面？
4．指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。
案例四
某施工单位承担一机电设备安装工程，施工合同约定：工程合同价为 200 万元，工
期 6 个月；预付款为合同价的 15％；工程进度款按月结算；保留金总额为合同价的 3％，按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的 10％扣留，扣完为止；预付款在工程的最后三个月等额扣回。施工过程中发生设计变更时，增加的工程量采用以直接费为计算基础的
工料单价法计价，间接费费率 8％，利润率 5％，综合计税系数 3.41％；发生窝工时，按 人员窝工费 50 元/工日、施工设备闲置费 1000 元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事 件：
事件 1：设备基础工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍 物导致直接工程费增加 10 万元，措施费增加 2 万元，人员窝工 60 工日，施工设备闲置 3 台班，影响工期 3 天。
事件 2： 为了保持总工期不变，建设单位要求施工单位加快设备基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，但需增加赶工费 5 万元。为此，施工单位提出 了费用补偿要求。
事件 3：设备基础主体结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的
技术措施，为此增加了工程费用 2 万元。项目监理机构及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请，要求建设单位支付增加的 2 万元工 程费用。
事件 4：经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)见 下表。
问题：
1．事件 1 中，施工单位应得到多少费用补偿(计算结果保留两位小数)？说明理由。
2．事件 2 中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。
3．事件 3 中，项目监理机构是否应同意增加 2 万元工程费用的要求？说明理由。
4．该工程保留金总额为多少？依据实际进度款表，该工程每个月应扣保留金多少？ 总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少？ 2013年二级建造师（机电工程）模拟试题
（二）答案
一、单项选择题
1-5 BABCA
6-10 BBDDD
11-15 CBDCD
16-20 BCBDA
二、多项选择题 ABD AC
ACD
24BDE
25BCD 26 ABC ACDE
ABE
29ABCE
30ABDE
三、案例分析题
案例一
1．分析机电安装公司提出索赔的合理性。
机电安装公司提出索赔不合理。
理由是：本题背景资料中提出的索赔理由都属于价格风险和工程量风险，这在固定总 价合同中是承包商必须承担的风险。所以，机电安装公司提出索赔不合理。
2.机电安装公司不可提出费用调整。
理由是：本题背景资料中提到的事实是承包商应承担的风险和责任。
3．基于该工程状况，指出固定总价签约合同可能存在的风险。
在固定总价合同中，业主方要承担的风险有：不可抗力风险和合同规定其他风险。
在固定总价合同中，承包商除了承担合同规定的风险外，还要承担：价格风险和工作量风险。
承包商价格风险有：报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。
承包商工作量风险有：工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深 度不够所造成的误差等。
4．机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素？
机电安装公司编制投标报价还应考虑的因素有：设计图纸；合同条件，尤其是关于工 程范围、内容、工期、质量、安全生产要求、支付条件、外汇比例的规定的等；工程量 表；有关法律、法规；拟采用的施工方案、进度计划；施工规范和施工说明书；工程材 料、设备的清单、价格及运费；劳务工资标准；当地生活物资价格水平；各种有关间接 费用等。
案例二
1．该项目部应配备哪些特种作业人员？
该项目部应配备的特种作业人员有：焊工、起重工、电工、场内运输工（叉车工）、架子工等。
2．燃油泵的试运行有何不妥之处。
燃油泵试运行不妥之处有：①项目部主管工程师编写单机试运行方案；②项目部组织 单机试运行。3．简述该单位工程的质量验收评定程序。
单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工 程验收报告。由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。
当单位工程由几个分包单位施工时，其总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位 应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分部、分项工程的质量等级，并将评定结 果及资料提交总包单位。
4．施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料？
施工单位应补充的工艺管道竣工资料有：
①工程前期及竣工文件材料（含建筑工程）。
②工程项目合格证、施工试验报告。
③缺少的施工记录资料。包括隐蔽工程验收记录、定位放线记录、质量事故处理报告 及记录、特种设备安装检验及验收检验报告、工程分项使用功能检测记录。
④单位工程质量验收记录。
案例三
1．指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。
焊接方案的技术效率应从以下方面进行比较： 能否适应母材、焊接速度、熔敷效率、适应的焊接位置等。
2．针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。
针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，施工生产要素中以下因素失控：材料、施工 机具、施工检测器具。
3．项目部查验的技术交底记录包括哪些方面？
项目部查验的技术交底记录包括：施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。
4．指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。
该公司编制的安全技术措施需要补充如下内容：
①施工平面布置的安全技术要求
②动用明火作业
③在密闭容器内作业
④带电调试作业
⑤管道和容器的探伤、冲洗及压力试验
⑥单机试车和联动试车
案例四
1.事件 1 中，施工单位应得到多少费用补偿(计算结果保留两位小数)？说明理由。
事件 1 中，施工单位应得到的费用补偿为
12×1.08×1.05×1.0341+60×0.005 + 3 ×0.1=14.67 万
理由为：承包商施工过程中，遇到招标文件和图纸均未说明的地下障碍物，这属于 发包方责任，理应赔偿。2.事件 2 中，项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿？说明理由。
事件 2 中，项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。
理由为：赶工是建设单位提出的要求，施工单位提出费用补偿是对加速施工费用的 索赔。
3．事件 3 中，项目监理机构是否应同意增加 2 万元工程费用的要求？说明理由。
事件 3 中，项目监理机构不应同意增加 2 万元工程费用的要求。
理由为：2 万元工程费是承包商为确保工程质量而花费的，属于承包商责任。
4．该工程保留金总额为多少？依据实际进度款表，该工程每个月应扣保留金多少？总监 理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少？
保留金总额为 200×3%=6 万
第一个月保留金 40×10%=4 万
第二个月+ 50×10%=9 万>6 万，所以第二个月保留金应为 6-4=2 万
预付款 200×15%=30 万
监理工程师应签发：
第一个月 40-4=36 万
第二个月 50-2=48 万
第三个月 40 万
第四个月 35-10=25 万
第五个月 30-10=20 万
第六个月 25-10=15 万
第三篇：2013二级内蒙古自治区建造师机电工程理论考试试题及答案
1、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A、3150.00 B、3240.00 C、3244.50 D、3245.13
2、下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是（）。A、水泥的安定性 B、砌体砂浆的饱满度 C、预应力钢筋的张拉
D、混凝土浇筑后的拆模时间
3、某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同方式中的（）A、成本加固定费用合同 B、成本加固定比例费用合同 C、最大成本加费用合同 D、成本加奖金合同
4、根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由（）审核。A、业主 B、设计人 C、监理人 D、项目经理
5、编制项目合同的基础是（）。A、项目合同文本和项目结构图 B、项目结构图和项目结构编码 C、项目结构编码和项目组织结构图 D、项目合同文本和项目组织结构图
6、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。A、10 B、9 C、8 D、7
7、编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总设计进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。A、⑤—①—②—③—④ B、①—⑤—②—③—④ C、①—②—③—④—⑤ D、⑤—②—③—④—①
8、某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的自由时差和总时差（）
A、均为2周
B、分别为2周和4周 C、均为4周 D、分别为3周和4周
9、发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程决算，但该工程以实际投入使用。其质量争议的解决方法是（）
A、就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定解决方案 B、按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算 C、按竣工保修合同执行 D、采取诉讼的方式解决
10、某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平，并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故 A、操作责任 B、社会责任 C、自然灾害 D、指导责任
11、编制施工组织总设计涉及下列工作：①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总设计进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是（）。A、⑤—①—②—③—④ B、①—⑤—②—③—④ C、①—②—③—④—⑤ D、⑤—②—③—④—①
12、某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由（）
A、承包人负责办理，并承担有关费用 B、承包人负责办理，发包人承担有关费用 C、发包人负责办理，并承担有关费用 D、发包人负责办理，承包人承担有关费用
13、施工总承包管理模式下，如施工总承包单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）A、监理单位委托 B、投标竞争
C、施工总承包人委托 D、自行分配
14、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（）。A、隐蔽工程的检查 B、工程质量事故的处理
C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 D、现场材料抽样检查或试验
15、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。A、5 B、4 C、3 D、2
16、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）
A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同 B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分 C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力
D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同
17、下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是（）A、建立质量检查制度 B、明确施工质量目标
C．树立“质量第一”的观点 D、建立质量管理组织
18、下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是（）。A、编制进度控制工作流程 B、优选施工方案
C、重视信息技术的应用
D、进行进度控制的会议组织设计
19、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）
A、4 B、3 C、2 D、1 20、关于利用时间-成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（）。A、所有工作都按最迟开始时间，对节约在资金不利 B、所有工作都按最早开始时间，对节约在资金不利
C、项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内 D、所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率
21、根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（）。A、意外伤害保险 B、基本医疗保险 C、工伤保险 D、失业保险
22、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。A、10 B、9 C、8 D、7
23、施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。
A．①—②—③—④
B．②—①—③—④
C．②—①—④—③ D．①—③—②—④
24、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（）。A、隐蔽工程的检查 B、工程质量事故的处理
C、分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施 D、现场材料抽样检查或试验
25、设计进度计划主要是确定各设计阶段的（）。A、专业协调计划 B、设计工作量计划 C、出图计划
D、设计人员配置计划
26、在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于（）A、组织措施 B、管理技术 C、经济措施 D、技术措施
27、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价
A、施工企业技术负责人 B、施工企业安全部门负责人 C、项目经理
D、施工企业的最高管理者
28、编制项目合同的基础是（）。A、项目合同文本和项目结构图 B、项目结构图和项目结构编码 C、项目结构编码和项目组织结构图 D、项目合同文本和项目组织结构图
29、某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平，并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（）事故 A、操作责任 B、社会责任 C、自然灾害 D、指导责任
30、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）A、工程总承包单位 B、建设单位 C、建设主管部门 D、质量监督站
31、关于项目施工质量目标的说法，正确的是（）。A、项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求 B、项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据 C、项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开
D、项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标
32、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法吗，正确的是（）A、一个清单项目可能对应多个定额子目
B、清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等 C、人、料、机的消耗量应根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整 D、人、料、机的消耗量按照市场价格确定确定，一般不能调整
33、根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由（）审核。A、业主 B、设计人 C、监理人 D、项目经理
34、根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由（）审核。A、业主 B、设计人 C、监理人 D、项目经理
35、某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一个总价，在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。
A、签订的合同总价
B、合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和 C、双方重新协商确定的单价和工程量
D、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
36、某单代号网络设计如下图所示（单位时间，天），工作5的最迟完成时间是（）。A、10 B、9 C、8 D、7
37、某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。A、发包人 B、监理人 C、承包人 D、分包人
38、根据《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）的条文说明中所列的风险等级。某工程的风险评估值为5，则表明该工程（）
A．发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失 B．发生风险可能性中等，风险后果为中度损失 C．发生风险可能性中等，风险后果为重大损失 D．发生风险可能性很大，风险后果为重大损失
39、下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。A、固体废弃物必须单独储存
B、电气焊必须在工作面设置光屏幕
C、在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6：00时段 D、存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理
第四篇：2013年二级建造师(机电工程实务)模拟试题(三)及其答案
2013年二级建造师（机电工程）模拟试题
（三）一、单项选择题(共 20 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)1.能承受机械外力，且可承受相当大拉力的电缆型号是（）。
A、VLV32
B、VLV22 C、VLV
D、VV 2.常用的建筑排水管是（）。
A、聚四氟乙烯
B、聚丙烯
C、硬聚氯乙烯
D、高密度聚乙烯
3.在焊接工艺的评定中，主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员，应是（）。
A、试验工程师
B、焊接工程师
C、焊接技师
D、质量工程师
4.利用低倍放大镜观察焊缝表面，目的是检查焊缝是否有（）等表面缺陷。
A、余高
B、气孔
C、焊瘤
D、凹陷
5.球罐焊缝的余高、焊瘤、凹陷、错口等外观缺陷，一般用（）测量。
A．钢直尺
B．焊缝检验尺
C．卡尺
D．低倍放大镜
6.按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序，在完成管道安装之后，下一步应进行的施工程序是（）。
A、管道附件检验
B、管道防腐绝热
C、管道系统清洗
D、管道系统试验
7.建筑电气工程受电前按规定应配齐（）。
A、消防器材
B、备用元件
C、电工工具
D、电气器材
8.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。
A．负压
B．低压
C．中压
D．高压
9.工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合（）的要求。
A．已获审核批准的消防设计
B．工程可投入使用或生产
C．建筑防火等级标准
D．公安消防部门管理
10.机械设备安装的二次灌浆在（）、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。
A、设备清洗装配
B、设备调试
C、设备试运行
D、设备找正找平
11.不影响机械设备安装精度的因素是（）。
A、设备制造
B、垫铁
C、二次灌浆
D、设备基础
12.球罐充水试验，各支柱上应按规定焊接（）的水平测定板。
A、临时性
B、永久性
C、验收期
D、观测期
13.自动化仪表工程施工的原则是（）。
A、先地上后地下
B、先配管后安装设备
C、先中间后两段
D、先安装设备后布线 14.管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度。A．脆性
B．塑性
C．延展性
D．韧性
15.防腐蚀涂层施工时，若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料，宜选用的涂装方法 是（）。
A、喷涂
B、浸涂
C、刷涂
D、刮涂
16.静态式炉窑的砌筑划线一般以（）为基准。
A、最下端的风口或检查口
B、最下端设备底板上表面
C、最下端托砖板位置
D、进料口中心线
17.按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的 C 类计量器 具是（）。
A、接地电阻测量仪
B、弯尺
C、焊接检验尺
D、水平仪
18.电力设施与绿化工程互相妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协 议后方可施工。
A、电力行业
B、市政部门
C、当地政府
D、国家
19.《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，在机电工程中，冶炼专业工程范围包括 烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和（）工程。
A、动力站安装
B、起重设备安装
C、工业炉窑安装
D、制氧
20.《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的 为中型项目。
A、100 万～200 万
B、200 万～ 400 万
C、400 万～800 万
D、800 万～ 1000 万
二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。)21.建立平面控制网的测量方法有（）
A、三角测量法
B、水准测量法
C、导线测量法
D、高程测量法
E、三边测量法
22．多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）无关。
A、起重机回转半径
B、吊装高度
C、动载荷系数
D、不均衡载荷系数
E、设备及吊具重量
23．高层建筑的排水通气管，应满足（）的要求。
A、不能与风道连接
B、不能与烟道连接
C、不能穿越屋面
D、出口处不能有风
E、出口处必要时设置防雷装置
24.防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的（）构成。
A、圆钢
B、扁钢
C、裸导线
D、线槽
E、钢管
25.通风空调矩形风管制作时，应设导流叶片的管件是（）。A、风机出口的变径管
B、内斜线弯头
C、内弧形弯头
D、消声器进风口
E、风机进口的变径管
26.建筑设备监控系统可以通过（）共享其它系统的数据，实现各系统的交互。
A、反馈装置
B、监控元件
C、通信协议
D、接口方式
E、检测工具
27.防爆电气设备应有（）标志。
A、EX
B、类型
C、级别
D、色别
E、组别
28.电站锅炉中的炉是由燃烧器以及（）等组成。
A、炉膛
B、过热器
C、省煤器
D、烟道
E、预热器
29.特种设备的检验检测范围包括（）。
A、监督检验
B、定期检验
C、型式检验
D、质量检验
E、安全检验
30.关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求，表述正确的有（）。
A、表格中施工单位可填写简称
B、表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”
C、审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论
D、分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章
E、表格中凡要求签章的，应签字并盖章
三、案例分析题(共 4 题，每题 20 分)案例一
某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为 2 万平方米图书馆工程的通风空调 系统施工任务。该工程共有 S1-S6 六个集中式全空气空调系统，空调风系统设计工作压 力为 600Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机，由安装公司采购并组成项 目部承担安装任务。风管系统安装完毕后，严密性试验采用漏光法检测合格。
当施工进入空调系统调试阶段时，系统出现三个问题：①空气处理机组运转时晃动； ②S1 系统调试中在风管所有阀门全开情况下，实测送入空调区风量小于设计风量且相差 较大，而该系统风机出口风量实测值符合设计要求；③空气处理机组冷却水进出管路上 的阀门有滴水，经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题，施工单位采取了整
改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后，按施工质量验收程序进行了施工质量验收。
问题:
1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么？如何解决？
2．分析 S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。
3．解决阀门滴水问题的措施有哪些？
4．按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程？ 该工程的施工质量验收程序是什么？
案例二某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工 程。合同约定，分离塔由安装公司制造或订货，建设单位提供制造图样。由于该塔属压 力容器，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格，故向某具备资格的容器制造厂 订货。安装公司为了抢工期，未办理任何手续，在分离塔运抵现场卸车后，直接吊装就 位，并进行后续的配管工程。
在工程的实施过程中，出现了以下事件：
事件 1： 管道系统压力试验中，塔进、出口管道上多个阀门发生泄漏。检查施工记录，该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试 压合格，工期比原计划延误 6 天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔，遭 到建设单位拒绝。
事件 2：在联动试运行中，分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏，试运行中 止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后，再次启动试运行，而塔的原漏点泄漏更加 严重，不得不再次停止试运行。分析事故原因，确定是由分离塔质量问题引起，但未查 到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工，使该项目推迟竣 工投产 2 个月。为此，建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。
问题：
1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验？该管道使用的阀门试验比例是多少？
2、说明建设单位拒绝安装单位对事件 1 提出索赔的理由。
3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续？安装单位对分离塔进行 补焊作业有什么不妥？
4、在事件 2 中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么？对事故各自负什么质量和 经济责任？说明理由。
案例三
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一
层（-7.5m），再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表（见下表）及施工现场条件（混凝土地坪）等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用 KMK6200 汽车式起重机，起重机在工作半径 19m、吊杆伸长 44.2m 时，允许载荷为 21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为 9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划（见下表）。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
问题：
1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员？
2、起重机站立位置的地基应如何处理？
3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处？说明理由并纠正。
4、在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤？
案例四
某实施监理的工程，合同工期 15 个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所 示。
工程实施过程中发生下列事件：
事件 1：在第 5 个月初到第 8 个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使 施工进度受到较大影响。截止第 8 个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按 索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件 2： 建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
问题： 1．该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C 和 F 工作的总时差和自 由时差分别为多少？
2．事件 1 中，逐项分析第 8 个月末 C、E、F 工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响 程度，并说明理由。
3．针对事件 1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
4．针对事件 2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用 为多少？ 2013年二级建造师（机电工程）模拟试题
（三）答案
一、单项选择题
1-5ACBBB
6-10DADAD
11-15ABDAD
16-20ABDDC
二、多项选择题
21ACE
22AB
23ABE
24ABC
25BC 26CD
27ABCE 28ADE
29ABC
30BCE
三、案例分析题
案例一
1．空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么？如何解决？
空气处理机组运转时产生晃动的原因是：在现场组装风机叶片时，叶片角度组装不 一致，造成风机运转时产生脉动现象，而表现出晃动。
解决办法：按设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求重新安装叶片，安装 中注意叶片角度应该组装一致。
2.分析 S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。
因为 S1 系统风机出风口实测值符合设计要求，而送入空调区的风量却相差很大，那么问题出在风管系统。但是风管的所有阀门全开，不会对风量产生很大影响。又因为本
工程的风管系统（600Pa）属于中压系统，严密性试验采用漏光法检测合格后未进行漏风 量测试的抽检，所以，S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因是风管 漏风。
3.解决阀门滴水问题的措施有哪些？
解决阀门滴水问题的措施是：对管路和阀门采取保冷措施。
4.按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程？该工 程的施工质量验收程序是什么？
按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的分部工程。
该工程（分部工程）的施工质量验收程序是：分部工程由施工单位项目负责人组织 检验评定合格后，向监理单位（或建设单位项目负责人）提出分部工程验收报告，由监 理单位总监理工程师（或建设单位项目负责人）组织施工单位的项目负责人和技术、质 量负责人等有关人员进行验收。
案例二
1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验？该管道使用的阀门试验比例是多少？
阀门安装前应由施工单位进行壳体压力试验和密封试验。并且施工单位在自检合格 的基础上，应接受国家特种设备安全监督管理部门核准的检验机构进行监督检验。
该管道使用的阀门试验比例是：
①设计压力大于 1MPa 的流体管道，每个阀门都需要进行壳体压力试验和密封试验。
②设计压力小于 1MPa 的流体管道，阀门抽查 10%试验。
2、说明建设单位拒绝安装单位对事件 1 提出索赔的理由。
建设单位拒绝安装单位对事件 1 提出索赔的理由为：
阀门经安装公司拆卸并处理后重新试压合格，说明阀门质量没问题，泄漏原因是由 于安装质量问题。所以事件 1 中的损失属于非发包单位（建设单位）原因导致的。
3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续？安装单位对分离塔进行补 焊作业有什么不妥？
安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》规定，向压力容器使用 登记所在地的安全监察机构申办报装手续。
安装单位对分离塔进行补焊作业有以下不妥：安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格，所以不能对分离塔进行补焊作业。
4、在事件 2 中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么？对事故各自负什么质量和经
济责任？说明理由。
在事件 2 中，安装单位的质量职责是：确保制造和安装质量符合设计要求和相关规 定，确保工程质量的控制并使整个工程最终获得优良品质工程。
容器制造厂的质量职责是：确保供货质量符合要求。
安装单位在事故中的责任：对建设单位负施工承包合同约定的质量事故责任和相应 的经济赔偿责任。
理由是：该质量事故是由分离塔质量问题引起，而根据施工合同约定，分离塔由安 装公司提供。
容器制造厂在事故中的责任：对安装单位负物资采购合同约定的供货质量责任和相 应的经济赔偿责任。
理由是：该事故是由分离塔质量问题引起，而分离塔是容器制造厂制造的，且未查 到分离塔的出厂证明文件和现场交接记录。
案例三
1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员？
设备吊装工程中应配置以下主要的施工作业人员：有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工。
2、起重机站立位置的地基应如何处理？
起重机站立位置的地基应作如下处理：
在吊装前，根据施工现场条件（混凝土地坪）对起重机站立位置地基进行加固，使 地基承载力满足要求，并按规定进行沉降预压试验。
3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处？说明理由并纠正。
背景资料所给进度计划中吊装顺序为：施工准备--冷水机组吊装就位--锅炉吊装就位--蓄冰槽吊装就位--收尾
不合理之处是：锅炉吊装就位--蓄冰槽吊装就位
理由：锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入。如先装锅炉，则 会堵住泄爆口，影响蓄冰槽的吊装。
纠正为：施工准备--冷水机组吊装就位--蓄冰槽吊装就位--锅炉吊装就位--收尾
新的设备吊装进度计划如下表。
4、在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤？
在设备的试吊中，应关注的重要步骤是：详细写明起吊设备的高度、停留时间、检 查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。
案例四
1．该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C 和 F 工作的总时差和自
由时差分别为多少？
关键工作 A、B、D、E、G、I
非关键工作 C、F、H
C 工作总时差 3 个月，自由时差 3 个月。
F 工作总时差 3 个月，自由时差 2 个月。
2．事件 1 中，逐项分析第 8 个月末 C、E、F 工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。
C 工作拖后 3 个月，对总工期和后续工作均无影响。理由：C 工作的总时差和自由时差都为 3 个月。
E 工作拖后 2 个月，工期和后续工作均延期 2 个月。理由：E 工作为关键工作。
F 工作拖后 2 个月，对总工期和后续工作均无影响。理由：F 工作总时差为 3 个月，拖后 2 个月不会影响总工期，自由时差为 2 个月，拖后 2 个月不影响其后续工作。
3．针对事件 1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
应批准工程延期时间为 2 个月。理由：处于关键线路上的 E 工作拖后 2 个月，影响
总工期 2 个月。
4.针对事件 2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用 为多少？
最佳调整方案为：
E 工作缩短 1 个月，增加费用 18 万元。
I 工作缩短 1 个月，增加费用 14 万元。
第五篇：2013年二级建造师考试机电工程模拟练习
2013年二级建造师考试机电工程模拟练习(5)
2012二级建造师考试已经顺利结束，新一轮考试开始拉开帷幕了，为了帮助考生能够更加从容的步入考场，鲁建培训编辑特意整理了相关模拟试题，更多二级建造师机电工程实务资料尽在本网站中，敬请关注！
【案例】
一、背景
某安装公司通过招投标承揽某汽车制造厂底盘车间的主体工程安装项目。在整个建设项目中该安装工程划分为一个单位工程，该公司将其中的非标构件制作工 程、通风工程等分部工程分包给一些专业承包单位。各专业工程陆续开展工程质量检查、验收与评定。在对通风工程验收时，发现通风管道有几个钢制固定支架的主 要受力构件尺寸不符合设计，经原设计单位重新核算不能满足受力强度要求。
二、问题
1.在工程质量管理上，本案例分包单位与总包单位的关系如何?
2.针对本案例固定支架问题，说明分项工程不符合要求时应如何进行处理及等级评定?
3.分部工程的质量等级应如何评定?
4.该单位工程质量验收评定如何组织?
三、分析
1.在本案例中，总包单位将非标制作工程、通风工程等分部工程分包给了若干个分包单位施工，在工程质量管理上，总包单位应全面负责整个单位工程质量;各分包单位应负责各自所承建的分项工程、分部工程的质量等级检验评定，并将评定结果及资料提交总包单位。
2.本案例中，通风工程中的固定支架属于分项工程，当该分项工程质量不符合相应质量检验评定标准中合格的规定时，可采取返工或者返修处理两种办法，但等级评定有差别。返工后的工程可重新评定质量等级;返修处理后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的，其质量等级仅可评定为合格。
3.分部工程质量验收评定等级分为“合格”和“优良”两个等级。
4.在案例中，在单位工程完工后，该公司首先自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告，再由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。
四、参考答案
1.总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位应按相应的专业标准检验评定所承建的分项工程、分部工程的质量等级，并将评定结果及资料提交总包单位。
2.在本案例中，固定支架问题可采取返工和加固处理两种办法，其等级评定不同：
(1)进行返工处理，即将固定支架中不符合要求主要受力构件拆除重新制作;返工后的工程可重新评定质量等级;
(2)采取返修加固处理，但处理后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的，其质量等级仅可评定为合格。
3.分部工程质量验收评定等级
①合格：分项工程的质量等级应全部为合格。
②优良：分项工程的质量等级必须全部为合格，其中达到优良等级的分项工程数量不应少于50%，且主要分项工程质量等级应为优良。
4.该公司应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。
点击咨询 