第一篇：自考 工程项目招投标与合同管理
第一章
项目具有的一些共同特征：（简答）
1、过程的一次性；
2、工作的独特性；
3、目标的明确性；
4、项目活动的整体性；
5、组织的临时性和开放性；
6、开发与实施的渐进性。建设项目具有的特征：（简答）
1、具有明确的建设目标；
2、具有一定条件的限制；
3、具有一次性和不可逆性；
4、影响的长期性；
5、投资的风险性；
6、管理的复杂性 建设项目的程序：
1、项目建设前期阶段：①、项目建议书；②、可行性研究；③、审批立项。（选择）
2、准备阶段；
3、项目建设实施阶段；
4、工程竣工验收与保修阶段：①、工程竣工验收：建设项目按设计文件规定的内容和标准全部建成，并按规定将工程内外全部清理完毕后称为竣工。（名词解释）②、工程保修；
5、项目后评价：是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析，通过项目活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。（名词解释）
施工项目是指企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。施工项目管理与建设项目管理的主要区别：（简答）
1、从管理任务上看：施工项目管理是生产出建筑产品，取得利润；建设项目管理是取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产。
2、从管理内容上：施工项目管理是涉及从投标开始到交工为止的全部生产组织与管理及维修；建设项目管理是涉及投资周期和建设的全过程的管理。
3、管理范围：施工项目管理是由工程承包合同规定的承包范围；建设项目管理是由可行性研究报告确定的所有工程，是一个建设项目。
4、管理任务：施工项目管理是施工企业；建设项目管理是建设单位或其委托的咨询监理单位。施工项目目标控制（选择）
1、进度控制：进度控制方法主要是规划、控制和协调。
进度控制的主要措施：①、组织措施；②、技术措施；③、合同措施；④、经济措施；⑤、信息管理措施。
2、质量控制；
3、安全控制；
4、成本控制。市场的构成：
1、市场主体：分为商品生产者、商品消费者和中介机构。
2、市场客体；
3、市场规则；
4、市场价格；
5、市场机制。建筑市场
建筑市场的特点：
1、建筑市场的范围广，变化大；
2、建筑市场的交换关系复杂；
3、建筑产品订货交易的直接性；
4、建筑产品交易的长期性和阶段性；
5、建筑市场定价方式的独特性；
6、建筑市场的风险性。
建筑市场的构成：
1、建筑市场的主体：①、建筑产品需求者；②、建筑产品生产者；③、建筑中介组织。（选择）
2、建筑市场的客体；
3、建筑市场的运行机制：①、价格机制；②、竞争机制；③、供求机制；④、风险机制。建设法规制度
建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。建设法规的调整对象：（单选）
建设法规的调整对象就是发生在各种建设活动中的各种社会关系。包括 ①、行政管理关系；②、经济协作关系；③、相关的民事关系。建设法规立法的基本原则：
1、遵循市场经济规律原则；
2、法制统一原则；
3、责权利相一致原则 建设法规的作用：
1、规范指导建设行为；
2、保护合法建设行为；
3、处罚违法建设行为 与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规：（选择）
1、《建筑法》 ；
2、《招标投标法》 ；
3、《合同法》
第二章
招标是指招标人事前公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。招标投标的特征
1、平等性；
2、竞争性；
3、开放性；
招标投标活动的原则：
1、公开原则；
2、公平原则；
3、公正原则；
4、诚实信用原则。招标的范围：（多项）
1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
2、全部或者使用部分国有资金投资或者国家融资的项目；
3、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。依法必须招标的工程建设项目：（选择）
1、招标人已经依法成立；
2、初步设计及概算已履行审批手续；
3、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的；
4、有相应资金或资金来源落实；
5、有投标所需的设计图纸及技术资料。招标的方式：
1、公开招标；
2、邀请招标：向具备承担该项工程施工能力资信良好的三个以上承包商发出投标邀请书。
3、议标：不少于两家（含两家）的承包商。
4、两阶段招标。公开招标的程序：
建设项目报建；编制招标文件；投标人的资格预审；发放招标文件；开标、评标与定标；签订合同。邀请招标的程序：
与公开招标的主要差异是邀请招标无需发布资格预审通告和招标公告。议标程序：
决标成交阶段：开标、评标、授标。
建设工程项目报建，是建设工程招标投标的重要条件之一。它是指工程项目建设单位，在工程开工前一定期限内向建设行政主管部门申报工程项目，办理登记项目手续。凡未报建的工程建设项目，不得办理招标投标手续和发放施工许可证。建设工程项目报建的内容：（选择）
1、工程名称；
2、建设地点；
3、建设内容；
4、投资规模；
5、资金来源；
6、当年投资额；
7、工程规模；
8、计划开工；
9、发包方式；
10、基建班子及工程筹建情况；
11、项目建议书或可行性研究报告批准书。
（选择）工程建设项目立项文件被批准或报送备案后，建设单位应当在30天内按报建分级管理权限向主管部门领取建设工程项目报建登记表，按报建登记表的内容及要求如实填写。
公开招标发布招标公告的两种做法：实行资格预审和实行资格后审。
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标通项目向招标人承担连带责任。投标保证金是招标人为了防止发生投标人不递交投标文件，递交毫无意义或未经充分、慎重考虑的投标文件，投标人中途撤回投标文件或中标后不签署合同等情况的发生而设立的一种担保形式。
投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函。（选择）在国际上，投标保证金占投资总额的1％～5％.我国，一般不超过投标总价的2％，但最高不得超过八十万元，投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。
投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止，通常为3～6个月，一般应超过投标有效期的28天。
开标应当在投标截止时间公开进行，开标地点应当在招标文件中预先确定。开标会议由招标单位组织并主持。（选择）
招标文件中规定应出席会议的投标方人员未按时出席，改投标人的标书将被视为废标。评标组织成员不参加开标会议。废标的类型：（解答）
1、未按投标文件的要求密封、标志的，无投标人公章和投标人的法定代表人或其委托代理人的印鉴或签字的；
2、投标文件标明的投标人在名称和法律地位上与资格审查时不一致，或资格后审不合格的；
3、未按招标文件规定的格式、要求填写，内容不全或字迹潦草、模糊，辨认不清的；
4、投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
5、逾期送达的；
6、招标文件规定应出席开标会议的投标人代表未参加开标会议的；
7、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。
由于在开标过程中部分投标书被确认为废标，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。（选择）
评标委员会由招标人负责组建。评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（选择）
评标委员会有权要求投标人澄清其投标文件，澄清和确认的问题须经法定代表人或其授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。(选择)评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。
投标文件应当载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件截止日起计算。（选择）标底：投标人确定的作为评标基准的价格。（名词解释）评标报告由评标委员会全体成员签字。
投标人可以授权评标委员会直接确定中标人。（选择）
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。（选择）
招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。（选择）
第三章
投标的程序：
1、成立投标组织；
2、投标初步决策；
3、参加资格预审，并购买标书；
4、参加现场踏勘和招标预备会；
5、进行技术环境和市场环境调查；
6、编制施工组织设计；
7、编制并审核施工图预算；
8、投标最终决算；
9、标书成稿；；
10、标书装订和封包；
11、递交标书参加开标会议；
12、接到中标通知书后，与建设单位签订合同。投标文件的组成：
1、投标书；
2、投标书附录；
3、投标保证金；
4、法定代表人资格证明书；
5、授权委托书；
6、具有标价的工程量清单与报价表；
7、辅助资料表
8、资格审查表（资格预审的不采用）
9、施工组织设计；
10、按招标文件规定提交的其他资料。
投标人必须使用招标文件提供的投标文件表格格式，但表格可以按同样格式扩展。投标文件编制的一般要求：（解答）
1、投标人编制投标文件时必须使用招标文件提供的投标文件表格格式，但表格可以按同样格式扩展。
2、应当编制的投标文件“正本”仅一份，“副本”则按招标文件前附表所述的分数提供，同时要在标书封面标明正副本。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
3、各种投标文件的填写字迹清晰、端正，补充设计图纸要整洁、美观。
4、所有投标文件均有投标人的法定代表人签署、加盖印鉴，并加盖法人单位公章。
5、填报投标文件应反复校核，保证分项和汇总计算均无错误。
6、投标人应将投标文件的技术标和商务标分别密封在内层包封，再密封在一个外层包封中，并在内封上标明“技术标”和“商务标”。
7、投标文件的打印应力求整洁、悦目，避免评标专家产生反感。技术标编制应注意一下问题：
1、针对性；
2、全面性；
3、先进性；
4、可行性；
5、经济性
投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，采用书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其投标文件的通知。
在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能再撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
投标人应避免因标书的逾期送达而导致废标。
投标估价是承包商生产力水平的真实体现，是确定最终报价的基础。承包工程有总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
投标报价的组成：
1、直接费：由直接工程费和措施费组成。
直接工程费：①、人工费：基本工资； 工资性补贴； 生产工人辅助工资：生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。（名词解释）职工福利费； 生产工人劳动保护费。②材料费。
措施费：①、环境保护费；②、文明施工费；③、安全施工费；④、临时设施费；⑤、夜间施工费；⑥、二次搬运费；⑦、大型机械设备进出场及安拆费；⑧、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费；⑨、脚手架费；⑩、已完工程及设备保护费； 施工排水、降水费。
2、间接费：由规费和企业管理费组成。
规费：是指政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用。（名称解释）
3、利润 4.、税金
投标决策的原则：（解答）
1、目标性；
2、系统化；
3、信息化；
4、预见性；
5、针对性 投标决策的影响因素：（解答）
1、内部因素：技术实力；经济实力；管理实力；信誉实力。
2、外部因素：招标人情况；竞争对手情况；监理工程师情况；法制环境情况；地理环境情况；市场环境情况；项目自身情况。不平衡报价法：P99（解答）
第四章
经济法是调整一定范围经济关系的法律规范的总称。
法律关系是指法律规范在调整人们行为的过程中形成的权利与义务关系，是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成，缺少其中一个要素就不能构成法律关系。
经济法律关系由经济法律关系主体、经济法律关系客体和经济法律关系内容。（解答）
经济法律关系主体：是指在经济活动管理协调过程中依法独立享有经济权利和承担经济义务的当事人。经济法律关系主体范围是由经济法调整的对象范围决定的：（多选）
1、国家机关；
2、经济组织；
3、事业单位；
4、社会团体；
5、经济组织的内部机构 6农村承包经营户、个体工商户；
7、公民
经济法律关系内容：指经济法律关系的主体享有的经济权利和承担的经济义务。（名词解释）
经济法律关系客体：指经济法律关系主体享有经济权利和承担经济义务所共同指向的对象。（名词解释）经济法律关系客体的类型：（多选）
1、物；
2、经济行为；
3、智力成果；
4、财
法律关系的变更（多选）
1、主体变更；
2、客体变更；
3、法律关系终止
法律关系终止根据原因不同分为自然终止、协议终止、违约终止。法律责任通常有经济制裁、行政制裁、刑事制裁。
代理的特征：（解答）
1、代理行为必须是有法律意义的行为；
2、代理行为是代理人以被代理人的名义实施的法律行为；
3、代理人在授权范围内可以根据自己的意志独立地进行活动；
4、代理人的行为所产生的法律后果直接由被代理人承担。代理的种类：（解答）
1、委托代理，又称授权代理；
2、法定代理：法定代理是指代理人依照法律的直接规定实施法律行为而产生的代理关系。（名词解释）
3、指定代理。
委托代理权终止的情况：（多选）
1、代理期限届满或代理事物完成，代理关系依照委托合同或委托书自然终止；
2、被代理人取消委托或代理人辞去委托；
3、代理人死亡；
4、代理人丧失民事行为能力；
5、作为被代理人或者代理人的法人终止。法定代理关系终止的情况：（解答）
1、被代理人取得或恢复民事行为能力；
2、被代理人死亡或代理人死亡；
3、代理人丧失民事行为能力；
4、指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；
5、由其他原因引起的被代理人和代理人的监护关系取消。代理权的滥用：（选择）
1、自己代理；
2、双方代理；
3、恶意代理
一般诉讼时效2年
特殊诉讼时效1年：（多选）
1、身体受到伤害要求赔偿的；
2、出售质量不合格的商品未声明的；
3、延付或者拒付租金的；
4、寄存财物被丢失或者损毁的。
诉讼时效的中断是指提起诉讼、当事人一方提出要求或同意履行义务而中断。（名词解释）
诉讼时效届满后的法律后果：（解答）P111
债：按照合同约定或依据法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。（名词解释）
合同：合同是民事主体之间关于设立、变更和终止民事关系的协议。是引起债权债务关系的发生的最主要、最普遍的根据。（名词解释）
不当得利：指没有法律或合同依据，有损他人而取得的利益。（名词解释）
无因管理：指未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。（名词解释）债的消灭：（解答）
1、债因履行而消灭；
2、债因抵消而消灭；
3、债因提存而消灭；
4、债因混同而消灭。
建设工程合同的特征：（解答）
1、合同主体的严格性；
2、合同标的特殊性； 3.、合同履行期限的长期性；
4、计划和程序的严格性；
5、合同形式的特殊要求。
合同订立原则：（选择）
1、自愿原则：①、当事人依法享有自愿签订合同的权利； ②、在订立合同时当事人有权选择对方当事人； ③、合同构成自由； ④、在合同履行过程中，当事人可以通过协商修改、变更、补充合同内容。也可以结束合同； ⑤、双方可以约定违约责任。
2、守法原则；
3、诚实信用原则；
4、公平原则。
要约：要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：①、内容具体确定；②、表面经受要约人承诺，要约人即收该意思表示约束。(名词解释）要约是一种法律行为。
要约邀请：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。（名词解释）要约有下列情形之一的要约失效：（解答）
1、拒绝要约的通知到达要约人；
2、要约人依法撤销要约；
3、承诺期限届满，受要约人未作出承诺；
4、受要约人对要约的内容作出实质性变更。
承诺是指合同当事人一方对另一方发来的要约，在要约有效期内，作出完全同意要约条款的意思表示。（名词解释）
新要约：承诺的内容应当与要约内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。(名词解释)标的：标的是当事人权利义务共同所指向的对象。（名词解释）
合同效力待定主要有以下几种情况：（解答）
1、限制民事行为能力人订立的合同；
2、无权代理合同；
3、无处分权的人处分他人财产的合同。无效合同：（解答）
1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
3、以合法形式掩盖非法目的；
4、损害社会公众利益；
5、违反法律、行政法规的强制性规定。可变更或撤销合同：（多选）
1、因重大误解订立的；
2、在订立合同时显失公平的；
3、一方以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的。可撤销合同与无效合同有着本质的区别：（解答）
1、效力不同；
2、期限不同。
合同主要条款：标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和履行方式等
合同担保的方式：保证、抵押、质押、留置和定金。（多选）保证具有以下法律特征：（多选）
1、保证属于人的担保范畴；
2、保证人必须是主合同以外的第三人；
3、保证人应当具有代为清偿债务的能力；
4、保证人和债权人可以在保证合同中约定保证的方式。下列人不可以作为保证人：(多选)
1、国家机关；
2、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位；
3、企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。
质押：（选择）动产职业和权力质押。质押合同应包括以下内容：（解答）
1、被担保人的主债权种类、数额；
2、债务人履行债务的期限；
3、质物的名称、数量、质量、状况；
4、质押担保的范围；
5、质物移交的时间；
6、当事人认为需要约定的其他事项。
定金：是合同当事人约定一方向对方给付定金作为债权的担保形式。（名词解释）定金的具体数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。
转让合同权力的当事人称为让与人，接受转让的第三人称为受让人。
违约责任的几种承担形式：（选择）
1、违约金；
2、赔偿损失；
3、继续履行；
4、采取补救措施；
5、违约责任的免除。合同争议的解决方法：
1、和解；
2、调解；
3、仲裁：仲裁是指发生争议的双方当事人，根据其在争议发生前或争议发生后所达成的协议。自愿将该争议提交中立的第三者进行裁判的争议解决制度和方式。（名词解释）仲裁委员会：
仲裁委员会的设立：根据《仲裁法》的规定，仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所
在地的市设立，也可以根据需要在其他社区的市设立，不按行政区划层层设立。（解答）
仲裁委员会的条件：①、有自己的名称、住所和章程； ②、有必要的财产； ③、有该委员会的组成成员，仲裁委员会由主任1人、副主任2～4人，委员7～11人组成； ④、有聘任的仲裁员。（解答）
4、诉讼：是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人参加下，审理和解决民事案件的活动以及在这种活动中产生的各种民事关系的总和。
诉讼不同于仲裁的主要特点在于：①、不必以当事人的相互同意为依据； ②、只要不存在有效的仲裁协议，任何一方都可以向右管辖权的法院起诉。（选择）
仲裁和诉讼这两种争议解决的方式只能选择其中一种。
第五章
发包人：指在协议中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得当事人资格的
合法继承人。发包人可以是政府机关、企事业单位及个人投资者。
发包人的义务：（案例分析）
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工产地等工作；
2、将施工所需水、电、电线线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间 的需要；
3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工
运输的需要，保证施工期间物流畅通；
4、向承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性负责；
5、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等 的申请批准手续。
6、确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
7、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
8、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构造物、古树名木的保护工作，承担有关费用；
9、发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
承包人：指在协议书上约定，被发包人接受的具有工程施工主体资格的当事人及取得该当事人资格的合法
继承人。当事人一般为建筑施工企业。
工程师的义务：工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准，工程师应征得发包人批准。（多选）重新检验：（案例分析）
无论工程师是否进行验收，当期要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
工程验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
暂停施工：
工程师以为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师要求暂停施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
工期延误：
因延误而应当顺延工期的情况包括：（多选）
1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行的；
3、工程师未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使工程不能进行；
4、设计变更使工程量增加的；
5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
6、不可抗力；
7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
承包人在以上情况发生后14天内，救顺延的工程以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14天以内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。(多选、案例)对于工程施工中“不可抗力”因素，同意条款规定：
不可抗力包括因战争、**、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以 及专用条款中约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少 损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件 结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清 理和修复费用的正式报告及有关资料。
应不可抗力事件导致的费用按有关规定由双方分别承担。
施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置 方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用。所发现 的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关单位协同处置。P153 工程款支付：工程预付款、工程进度款、竣工结算款和保修金。预付款的额度一般为合同额的5％～15％。价款调整：（选择）
1、固定价格合同；
2、可调价格合同；
3、成本加酬金合同。
可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
1、法律。行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
2、工程造价管理部门公布的价格调整；
3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
4、双方约定的其他因素。P155
变更合同价款的方法：（简答）
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。违约责任：
发包人违约，当发生下列情况时：（简答）
1、发包人不按时支付工程预付款；
2、发包人不按合同的约定支付工程款导致施工无法进行；
3、发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
4、发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。承包人违约，当发生下列情况时：（简答）
1、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
2、因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
3、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
专业分包合同是以发包人与承包人已经签订施工总承包合同为前提条件的，承包人对发包人负责，分包人对承包人负责，分包人履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。因此，分包人应全面了解总包合同的除价格内容以外各项规定，以便明确己方的责任范围。根据分包人与发包人的关系条款规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。（案例分析）P162
第二篇：自考重点资料自考工程项目招投标与合同管理重点资料自考重点资料
第一章
项目具有的一些共同特征：（简答）
1、过程的一次性；
2、工作的独特性；
3、目标的明确性；
4、项目活动的整体性；
5、组织的临时性和开放性；
6、开发与实施的渐进性。建设项目具有的特征：（简答）
1、具有明确的建设目标；
2、具有一定条件的限制；
3、具有一次性和不可逆性；
4、影响的长期性；
5、投资的风险性；
6、管理的复杂性 建设项目的程序：
1、项目建设前期阶段：①、项目建议书；②、可行性研究；③、审批立项。（选择）
2、准备阶段；
3、项目建设实施阶段；
4、工程竣工验收与保修阶段：①、工程竣工验收：建设项目按设计文件规定的内容和标准全部建成，并按规定将工程内外全部清理完毕后称为竣工。（名词解释）②、工程保修；
5、项目后评价：是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析，通过项目活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。（名词解释）
施工项目是指企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。施工项目管理与建设项目管理的主要区别：（简答）
1、从管理任务上看：施工项目管理是生产出建筑产品，取得利润；建设项目管理是取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产。
2、从管理内容上：施工项目管理是涉及从投标开始到交工为止的全部生产组织与管理及维修；建设项目管理是涉及投资周期和建设的全过程的管理。
3、管理范围：施工项目管理是由工程承包合同规定的承包范围；建设项目管理是由可行性研究报告确定的所有工程，是一个建设项目。
4、管理任务：施工项目管理是施工企业；建设项目管理是建设单位或其委托的咨询监理单位。施工项目目标控制（选择）
1、进度控制：进度控制方法主要是规划、控制和协调。
进度控制的主要措施：①、组织措施；②、技术措施；③、合同措施；④、经济措施；⑤、信息管理措施。
2、质量控制；
3、安全控制；
4、成本控制。市场的构成：
1、市场主体：分为商品生产者、商品消费者和中介机构。
2、市场客体；
3、市场规则；
4、市场价格；
5、市场机制。建筑市场
建筑市场的特点：
1、建筑市场的范围广，变化大；
2、建筑市场的交换关系复杂；
3、建筑产品订货交易的直接性；
4、建筑产品交易的长期性和阶段性；
5、建筑市场定价方式的独特性；
6、建筑市场的风险性。
建筑市场的构成：
1、建筑市场的主体：①、建筑产品需求者；②、建筑产品生产者；③、建筑中介组织。（选择）
2、建筑市场的客体；
3、建筑市场的运行机制：①、价格机制；②、竞争机制；③、供求机制；④、风险机制。建设法规制度
建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。建设法规的调整对象：（单选）
建设法规的调整对象就是发生在各种建设活动中的各种社会关系。包括 ①、行政管理关系；②、经济协作关系；③、相关的民事关系。建设法规立法的基本原则：
1、遵循市场经济规律原则；
2、法制统一原则；
3、责权利相一致原则 建设法规的作用：
1、规范指导建设行为；
2、保护合法建设行为；
3、处罚违法建设行为 与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规：（选择）
1、《建筑法》 ；
2、《招标投标法》 ；
3、《合同法》
第二章
招标是指招标人事前公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。招标投标的特征
1、平等性；
2、竞争性；
3、开放性；
招标投标活动的原则：
1、公开原则；
2、公平原则；
3、公正原则；
4、诚实信用原则。招标的范围：（多项）
1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
2、全部或者使用部分国有资金投资或者国家融资的项目；
3、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。依法必须招标的工程建设项目：（选择）
1、招标人已经依法成立；
2、初步设计及概算已履行审批手续；
3、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的；
4、有相应资金或资金来源落实；
5、有投标所需的设计图纸及技术资料。招标的方式：
1、公开招标；
2、邀请招标：向具备承担该项工程施工能力资信良好的三个以上承包商发出投标邀请书。
3、议标：不少于两家（含两家）的承包商。
4、两阶段招标。公开招标的程序：
建设项目报建；编制招标文件；投标人的资格预审；发放招标文件；开标、评标与定标；签订合同。邀请招标的程序：
与公开招标的主要差异是邀请招标无需发布资格预审通告和招标公告。议标程序：
决标成交阶段：开标、评标、授标。
建设工程项目报建，是建设工程招标投标的重要条件之一。它是指工程项目建设单位，在工程开工前一定期限内向建设行政主管部门申报工程项目，办理登记项目手续。凡未报建的工程建设项目，不得办理招标投标手续和发放施工许可证。建设工程项目报建的内容：（选择）
1、工程名称；
2、建设地点；
3、建设内容；
4、投资规模；
5、资金来源；
6、当年投资额；
7、工程规模；
8、计划开工；
9、发包方式；
10、基建班子及工程筹建情况；
11、项目建议书或可行性研究报告批准书。
（选择）工程建设项目立项文件被批准或报送备案后，建设单位应当在30天内按报建分级管理权限向主管部门领取建设工程项目报建登记表，按报建登记表的内容及要求如实填写。
公开招标发布招标公告的两种做法：实行资格预审和实行资格后审。
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标通项目向招标人承担连带责任。投标保证金是招标人为了防止发生投标人不递交投标文件，递交毫无意义或未经充分、慎重考虑的投标文件，投标人中途撤回投标文件或中标后不签署合同等情况的发生而设立的一种担保形式。
投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函。（选择）在国际上，投标保证金占投资总额的1％～5％.我国，一般不超过投标总价的2％，但最高不得超过八十万元，投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。
投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止，通常为3～6个月，一般应超过投标有效期的28天。
开标应当在投标截止时间公开进行，开标地点应当在招标文件中预先确定。开标会议由招标单位组织并主持。（选择）
招标文件中规定应出席会议的投标方人员未按时出席，改投标人的标书将被视为废标。评标组织成员不参加开标会议。废标的类型：（解答）
1、未按投标文件的要求密封、标志的，无投标人公章和投标人的法定代表人或其委托代理人的印鉴或签字的；
2、投标文件标明的投标人在名称和法律地位上与资格审查时不一致，或资格后审不合格的；
3、未按招标文件规定的格式、要求填写，内容不全或字迹潦草、模糊，辨认不清的；
4、投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
5、逾期送达的；
6、招标文件规定应出席开标会议的投标人代表未参加开标会议的；
7、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。
由于在开标过程中部分投标书被确认为废标，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。（选择）
评标委员会由招标人负责组建。评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（选择）
评标委员会有权要求投标人澄清其投标文件，澄清和确认的问题须经法定代表人或其授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。(选择)评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。
投标文件应当载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件截止日起计算。（选择）标底：投标人确定的作为评标基准的价格。（名词解释）评标报告由评标委员会全体成员签字。
投标人可以授权评标委员会直接确定中标人。（选择）
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。（选择）
招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。（选择）
更多资料 关注公众号个人自考 ID:GERENZIKAO 回复课程名称或课程代码直接下载
第三篇：自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案
工程项目招投标与合同管理期末考试 A 卷道题，一、单项选择题（共 20 道题，每题 1 分，共 20 分）
1、在下列合同中，（）合同是可变更、可撤销的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B 以合法活动掩盖非法目的 C 因重大误解而订立的 D 损害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）
A 总价可调合同 B 总价不可调合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同
3、根据我国 《施工合同文本》 规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款 B 专用条款 C 监理合同 D 协议书
4、一般认为，投标是一种（）
A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为
5、法律规定合同的诉讼有效期为 2 年。若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由，该是由持续 5 个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。
A 9 个月 B 6 个月 C 4 个月 D 2 个月
6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（A 5B 7C 9D 157、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（师发出索赔意向通知。A 14 B 10）天发出招标通知书。）天内，承包人应向工程 C 28 D 568、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（A 工程量清单 B 工程预算书 C 工程变更协议书 D 施工图纸）
9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇 到标的物的价格发生变化时，则（）。
A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行 C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应 该是（）。A（1）（2）（3）B（3）（2）（1）C（2）（3）（1）D（2）（1）（3）
11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加）
12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）
A 对是否参加投标作出决定 B 确定投标方案 C 办理资格审查 D 进行投标计价
13、唱标按送达投标书的（A 先后 B逆 C 任意 D 无相关规定）顺序进行。）。
14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用 国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（A B C D）万元人民币以上时，必须进行招标。3000 1000 100 50）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新
15、投标人少于（投标。A 3 B 4 C 5 D 10
16、关于投标报价策略论述正确的有（）。A 工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B 施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价 C 一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D 当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价
17、关于评标，下列不正确的说法是（）
A 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当 保密 B 评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C 评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同 等专业水平D 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触
18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的 处理表达正确的是（）。
A 费用由工程师承担，工期由承包方承担 B 费用由承包人承担，工期由发包方承担 C 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D 费用和工期均由承包方承担
19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A 承包人分包工程一览表 B 承包人承揽工程项目一览表 C 发包人供应材料一览表 D 工程质量保修书）。
20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标 后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。
A 允许投标单位补充填写 B 视为废标 C 认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中
D 由招标人退回标书 道题，二、多项选择题（共 10 道题，每题 2 分，共 20 分）
1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确 定，下列表述正确的是（）
A 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B 承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D 变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E 变更工程价款的报告应由承包人提出
2、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（）
A 投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应 D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价 E 组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议
3、凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）
A 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上 B 重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 C 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 D 项目总投资额在 1000 万元人民币以上 E 项目总投资额在 3000 万元人民币以上
4、投标文件的技术性评审包括（）
A 实质上响应程度 B 质量控制措施 C 方案可行性评估和关键工序评估 D 环境污染的保护措施评估 E 现场平面布置和进度计划
5、工程索赔的依据有（A 工程检验报告 B 工程进度计划 C 施工合同文本及附件 D 施工许可证 E 招标文件
6、《施工合同文本》由（A 协议书 B 中标函））组成。C 通用条款 D 专用条款 E 规划许可证
7、招投标应遵循的原则有（A 公开 B 公平C 投标方资信好 D 公正 E 诚实信用）
8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关 系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）
A 石油项目 B 供电项目 C 教育项目 D 商品住宅 E 娱乐场所项目
9、标底的编制依据有（）。
A 招标文件确定的计价依据和计价方法 B 经验数据资料 C 工程量清单 D 工程设计文
件 E 施工组织设计和施工方案等
10、建设工程的招标方式可分为（A 公开招标 B 邀请招标 C 议标 D 系统内招标 E 行业内招标）
三、简答题（共 4 道题，每题 5 分，共 20 分）
1、简述公开招标的程序
2、招标资格审查的目的是什么？有哪几种方式？
3、简述投标活动的一般程序
4、工程质量保修书包括哪些保修内容？保修期如何？
四、案例题（共 1 道题，共 20 分）
1、【案情】某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包{即 EPC 模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两 年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的 招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构；(2)委托招标代理机构代理招标；(3)发出投标邀请书；(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件；(6)召开投标预备会；(7)招标文件的澄清与修改；(8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；(9)召开开标会议，审查投标书；(10)组织评标；(11)与合格的投标者进行质疑澄清；(12)决定中标单位；(13)发出中标通知书；(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。
【问题】（1）指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。
（2）该工程共有 7 家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：
1)其中 1 家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经 招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；
2)其中 1 家投标人提供的企业法定 代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理
；3)开标 人发现剩余的 5 家投标人中，有 1 家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商 议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。
五、论述题（共 1 道题，共 20 分）
试论述发包人与承包人的主要义务？
答案部分
一、单项选择题 1-5 CBBBC 6-10 BCCDB 11-12 BAACA 16-20 CDDAC
二、多项选择题
1、CDE
2、CD
3、ABCE
6、ACD
7、ABDE
8、BCD
4、BCD
9、ACD
5、ABCE
10、ABC
三、简答题
1、答：六个基本环节：建设项目报建；编制招标文件；投标人的资格预审；发 放投标文件；开标、评标与定标；签订合同
2、答：审查主要审查投标人是否符合下列条件：具有独立订立合同的权利；履 行合同的能力；没有处于被责令停业资格取消的状态；三年内无骗取中标行为； 法律法规的其他行为，可以排除不符合条件的投标人有资格预审和资格后审两种
3、答： 成立投标组织——投标初步决策——资格预审，购买标书——现场勘查，标前预备会——技术市场环境调查——编制施工组织设计——编制并审核施工 图预算——投标最终决策——标书成稿——标书装订和封包——递交标书参加 开标会议——接到中标通知书，签订合同
4、答：保修内容：主体结构工程 以设计文件规定的该工程的合理使用年限 屋面防水，卫生间防水工程，墙面防渗漏，年 电气管线，给排水管道设备安装装修工程，2 年 供热供冷系统 为 2 个采暖期
四、案例题 问题 1 第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）（2。
分）第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通 知到所有投标者。分）（3 第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。分）（3 第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。分）（3 问题 2 第(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章； 分）（3 第(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件； 分）（3 第(3)的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为 无效投标的依据。分）（3
五、论述题 参考答案：发包人的义务：土地征用拆迁；市政水电气介入工地；开通施工 道路；地质勘测；办理施工许可证及其他证件；确定水准点和控制点；组织承包 人和设计单位 设计交底； 协调地下管线和文物的保护工作； 发包人的其他工作。承包人的义务： 完成施工图配套设计； 提供进度表； 向发包人提供办公场所； 遵守环境安全卫生要求；对已完成工程实施保护；对地下管线和文物保护，其他 有关规定。
第四篇：工程项目招投标与合同管理
工程项目招投标与合同管理
1、项目的概念
（名，单）项目是一种在规定的时间内专门组织起来的人员来完成的一次性工作。
2、项目管理的概念
项目管理可以说是在一个确定的时间范围内，为了完成一个既定的目标，并通过特殊形式的临时性组织运行机制，通过有效的计划、组织、领导与控制，充分利用既定有限资源的一种系统管理方法。（名，单）
3、建设项目一般具有下列特征：（简）（1）（2）（3）（4）（5）（6）具有明确的建设目标； 具有一定条件的限制 具有一次性和不可逆性 影响的长期性 投资的风险性 管理的复杂性
4、项目建设前期阶段：（多）（1）（2）（3）项目建议书 可行性研究 审批立项
5、准备阶段：（多）（1）（2）（3）（4）（5）规划
获取土地使用权 拆迁 报建 工程发包
6、项目建设实施阶段；（多）（1）（2）（3）（4）工程勘察设计 施工准备 工程施工 生产准备
7、工程保修一般功过保修金作为维修的保证。
8、项目后评价：（名）
项目后评价是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析，通过项目活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。
9、施工项目是指企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。（名）
10、施工项目管理主要有以下特点：
（1）施工项目的管理者是建筑施工企业
（2）施工项目管理的对象是施工项目。
（3）施工项目管理的内容是在一个长时间的有序过程中，按阶段变化的。
(4)施工项目管理要求强化组织协调工作。（5）施工管理与建设项目管理的主要区别
11、施工项目进度控制是指在确认的进度计基础上试试工程各项具体工作，在一定的控制期内检查时机进度完成情况，并将其与进度计划相比较，找出偏差，分析产生的原因和对工期的影响程度，制定调整措施，修订原计划，保证施工项目尽量按原定计划竣工验收。
12、（多）进度控制的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。
13、项目质量控制应坚持“计划p、执行d、检查c、处理a”的循环工作方法。
14、（多）建筑市场的主体由（1）建筑产品需求者；（2）建筑产品生产者；（3）建筑中介组织；三部分组成。
15、（多）建设法规调整对象包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系及相关的民事关系。
16、（简）推行招标投标制度具有的重要意义
（1）推行招标投标制度有利于规范建筑市场主体的行为，促进合格市场主体的形成。
（2）通过推行招标投标制度，有利于价格真是反映市场供求状况，真正显示企业的实际消耗和工作效率，使实力强、素质高、经营好的承包商的产品更具竞争力，从而实现资源的优化配置。
（3）推行招标投标制度，有利于促使承包商不断提高企业的管理水平。
（4）推行招标投标制度有利于促进市场经济体制的进一步完善。
（5）推行招标投标制度有利于促进我国建筑业与国际接轨。
17、必须进行招标：（多，单，简）（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益。公众安全的项目；
（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
（3）使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。
施工单项合同200万以上；重要设备材料采购100万以上；勘察、设计监理50万以上；项目总投资3000万以上。达到以上规模的必须进行招标。（多）
18、应当具备下列条件才能进行施工招标：（多）
（1）招标人已经依法成立；
（2）初步设计及概算已履行审批手续；
（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的；
（4）有相应资金或资金来源落实；
（5）有招标所需的设计图纸及技术资料。
19、招标代理的资质主要根据以下条件确定：（多）
（1）机构的营业场所所和资金情况；
（2）技术、经济专业人员数量、职称和工作经验情况；
（3）机构在招标代理方面的工作业绩。
超级代理属于一种无权代理行为，不受法律保护。
20、（单）建设工程招标投标管理机构，在受建设行政主管部门委托对本行政区域招标投标工作行使统一归口管理的职权的同时，对本行政区域内的建设工程招标投标活动行使具体的管理职责。
21、（多）工程项目建设过程可分为建设决策阶段、勘测设计阶段和施工阶段。
22、（名，多）公开招标又称为无限竞争招标，是由招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，并通过国家制定的报刊、广播、电视及信息网络等媒介发布招标公告，有意的投标人接受资格预审、购买招标文件，参加投标的招标方式。
23、（简）公开招标的优缺点：
优点：投标的承包商多，范围广，竞争激烈，建设单位较大的选择余地，有利于降低工程造价、提高工程质量、缩短工期。
缺点：如由于投标的承包商多，招标工程量大，组织工作复杂，需投入较多的人力、物力，招标过程所需时间较长。
24、（名，多）邀请招标又称为有限竞争性招标。是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。
25、（简）邀请招标方式的优缺点：
优点：目标集中，招标的组织工作较容易，工作量较小。邀请招标程序上比公开招标简化，招标公告、资格审查等操作环节被省略，因此在时间比公开招标短得多，工作量减少，时间也大大缩短。
缺点：由于参加的投标人较少，竞争性较差，使招标人对对投标人的选择范围小。
26、（简）经批准可以进行邀请招标：
（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
（2）受自然地域环境限制的；
（3）设计国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
（5）法律、法规规定不宜公开招标的。
27、议标邀请不少于两家（含两家）的承包商。
28、（名）建设工程项目报建，是建设工程招标投标的重要条件之一。它是指工程项目建设单位，在工程开工前一定期限内向建设行政主管（或由建设工程招标投标管理机构代管）申报工程项目，办理项目等级手续。凡未报建的工程建设项目，不得办理招标投标手续和发放施工许可证。
28、建设工程项目报建的内容：了解
（1）工程名称；（2）建设地点；（3）建设内容；（4）投资规模；（5）资金来源；（6）当年投资额；（7）工程规模；（8）计划开工、竣工日期；（9）发包方式；（10）基建班子及工程筹建情况；（11）项目建议书或可行性研究报告批准书。
29、（单）工程建设项目立项文件被批准或报送备案后，建设单位应当在30天内按报建分级管理权限向主管部门领取建设工程项目报建登记表，按报建登记表的内容及要求如实填写。
30、（单）开标应当自投标截止时间公开进行，开标地点应当在招标文件中预先确定，开标会议由招标单位组织并主持。
31、应当确认为废标：（多，简）
（1）未按招标文件的要求密封、标志的，无投标人公章和投标人的法定代表人或其委托代理人的印鉴或签字的；
（2）投标文件表明的投标人在名称和法律地位上与资格审查时不一致，或资格后审不合格的；（3）未按招标文件规定的格式、要求填写，内容不全或字迹潦草、模糊，辨认不清的；
（4）投标人在一份投标文件中队同意招标项目报有两个或多个报价，且为书面声明以哪个报价为准；（5）逾期送达的；
（6）招标文件规定应出席开标会议的投标人代表为参加开标会议的；（7）联合体投标为附联合体各方共同投标协议的。封面无印章不算废标
32、（单，多）在开标过程中部分投标书被认为废标，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
33、（多、简）评标委员会的组成：
评标委员会由招标人负责组建。评标委员会有招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的庄稼不等少于成员总数的三分之二。
33、澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。（报价、工期、质量）
34、评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能再投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，投标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长期投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
35、（名）所谓标底，就是招标人确定的作为评标基准的价格。
36、（多）中标人的投标应当符合下列条件之一：
（1）能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格地域成本的除外。
37、（单）在确定中标人之前，招标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。
38、（单）中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人并与中标人在30个工作日之内签订合同。
39、中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。中标人不在规定时间内，及时与招标人签订合同，招标人有权没收投标人保证金。当招标文件规定有履约保证金或履约保函时，中标人应在规定期限内及时提交，否则也将被视为放弃中标而被没收投标保证金。40、招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
41、（简）投标文件的组成：
（1）投标书；（2）投标书附录；（3）投标保证金；（4）法定代表人资格证明书；（5）授权委托书；（6）具有标价的工程量清单与报价单；（7）辅助资料表；（8）资格审查表（资格预审的不采用）；（9）对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应；（10）施工组织设计；（11）按招标恩见规定提交的其他资料。
上述第一至第六项及第九项内容组成商务标，第十项为技术标，第七、八项内容组成资信标或并入商务标、技术标。
42、（多）投标文件编制的一般要求有：
（1）投标人编制投标文件时必须使用招标文件提供的投标文件表格格式，但表格可以按同样格式扩展。
（2）应当编制的投标文件“正本”仅一份，“副本”则按招标文件前附表所述的份数提供，同时要在标书封面标明“投标文件正本”和“投标文件副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（3）投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，各种投标文件的填写都要字迹清晰、端正，补充设计图纸要整洁、美观。
（4）所有投标文件均由投标人的法定代表人签署、加盖印鉴，并加盖法人单位公章。（5）填报投标文件应反复校核，保证分项和汇总计算均无错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。
（6）如招标文件规定投标保证金为合同总价的某百分比时，开投标保函不要太早，以防泄漏己方报价。
（7）投标人应将投标文件的技术标和商务标分别密封在内层包封，在密封在一个外层包封中，并在内封上标明“技术标”和“商务标”。
（8）投标文件的打印应力求整洁、悦目，避免评标专家产生反感。
43、（选）技术标编制的要求：
针对性、全面性、先进性、可行性、经济型。
44、投标人应在招标文件前附表规定的日期内将投标文件递交给招标人。
投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，采用书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。
45、投标报价的计价方法：工料单价法、综合单价法。
46、（名）生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
47、间接费由规费、企业管理费组成。包括：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。
社会保障费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费。
48、企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。
49、（简）投标决策必须遵守一定的原则：目标性、系统化、信息化、预见性、针对性。50、（简）影响投标决策的内部因素：技术实力、经济实力、管理实力、信誉实力
影响投标决策的外部因素：招标人情况、竞争对手情况、监理工程师情况、法制环境情况、地理环境情况（其中包括项目所在地的交通环境）、市场环境情况、项目自身情况。
51、法律关系是指法律规范在调整人们行为的过程中形成的权利与义务关系，是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成，缺少其中一个要素就不能构成法律关系。如：民事法律关系、行政法律关系、刑事法律关系、经济法律关系等。
52、经济法律关系主要表现在以下方面：
（1）经济法律关系是在经济领域中发生的意志关系；（2）经济法律关系是经济法规定和调整的法律关系；（3）经济法律关系中包含着经济内容；（4）经济法律关系具有强制性。
53、（简）经济法律关系具有三个基本构成要素，即经济法律关系主体、经济法律关系客体和经济法律关系内容。
54、（名）经济法律关系的主体也称经济法的主体，是指在经济活动管理协调过程中依法独立享有经济权利和承担经济义务的当事人。承担经济义务的当事人则称为义务主体。
55、经济法主体范围包括：国家机关；经济组织；事业单位；社会团体；经济组织的内部机构；农村承包经营户、个体工商户；公民。
56、（名）法律关系关系的内容指经济法律关系的主体享有的经济权利和承担的经济义务。这是经济法律关系的核心。
57、经济权利有以下几个方面的含义：
（1）经济法律关系主体在法定范围内满足自己的利益要求，根据自己的意志实施一定的经济行为。
（2）经济法律关系主体有权依法要求负有法律义务的人做出或不作出一定的行为，以实现权利人的利益。
（3）经济法律关系主体因他人行为使其合法权利收到侵害或不能实现时，有权依法请求国家机关给予强制力保护。
满足经济利益是经济权利的实质和核心内容。
58、经济义务是指经济法律关系主体为了满足特定的权利主体的权利，在法律规定的范围内必须实施或不实施某种经济行为。经济义务包括以下含义：（1）义务主体必须进行或不进行一定行为，以保证经济法律关系中另一方的经济权利的实现或不影响对方的权利实现。（2）义务主体实施的经济行为是在法律规定的范围内进行的，不是无限度的。超越法律规定的限度，义务主体则不受限制和约束。（3）履行义务是国家强制力下的一种约束，义务主体不依法履行经济义务或不适当履行经济义务，必须承担相应的法律责任，收到法律的制裁。
59、（名）经济法律关系的客体是指经济法律关系主体享有经济权利和承担经济义务所共同指向的对象，是经济权利和经济义务所要实现的要求和目的所在，是确定权利行使与否和义务是否履行的客观标准。
60、（多）经济法律关系客体的类型：物、经济行为、智力成果、财。
61、（多）哪些可以使得法律关系的更变？
主体变更、客体变更、法律关系终止。62、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的民事法律行为。
63、（简）下法律特征：
（1）代理行为必须是有法律意义的行为。
（2）代理行为是代理人以被代理人的名义实施的法律行为。
（3）代理人在授权范围内可以根据自己的意志独立地进行活动。
（4）代理人的行为所产生的法律后果直接由被代理人承担。
64、（简）代理的种类：
（1）委托代理。委托书授权内容不明确而产生的法律后果，由被代理人想第三人承担经济民事责任。
（2）法定代理。
（名）法定代理是指代理人按照法律的直接规定实施法律行为而产生的代理关系。
（3）指定代理。被制定的人，无正当理由一般不得拒绝担任代理人。
65、（多）委托代理权的情况
1）代理期限届满或代理事务完成，代理关系依照委托合同或委托书自然终止； 2）被代理人取消委托或代理人辞去委托；
3）代理人灭亡，代理关系具有严格的人身属性，代理人一旦死亡，代理权和代理关系随之消灭，不能继承和转让。4）代理人丧失民事行为能力；
5）作为被代理人或者代理人的法人终止。
66、（简）法定代理关系终止的情况
（1）被代理人取得或恢复民事行为能力；
（2）被代理人死亡或代理人死亡；
（3）代理人丧失民事行为能力；
（4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人的监护关系消灭。67、（多）代理权滥用有以下几种：自己代理、双方代理、恶意代理。
68、（名）无权代理是指代理人没有代理权，超越代理权或在代理权终止后的情况下，以被代理人的名誉实施经济行为。69、无权代理有三种情况：
（1）没有合法的授权行为。（2）代理行为超越了授权范围。（3）代理权已经消灭后的行为。70、无权代理有两种处理方式：一是有被代理人追认，变为有权代理；二是被代理人拒绝追认，代理属于无效代理。
71、时效是指时间上的效力，它是一定事实状态在法律规定期间内的持续存在，从而产生与该事实状态相适应的法律效力。
72、（多）时效应符合三个条件：一是必须有事实状态存在；二是必须经过法律规定的时间； 三是会产生一定的法律后果。
73、（名）诉讼时效指权利人依照民事诉讼程序请求人民法院依法强制义务人向其履行义务，以保护其权利的时间效力。
74、诉讼时效可分为：一般诉讼时效和特殊诉讼时效。诉讼时效期间是两年。
75、《民法通则》规定下列诉讼时效期间1年：身体受到伤害要求赔偿的，出售质量不合格的商品为声明的，延付或者拒付租金的，寄存财物被丢失或者损毁的。同时《合同法》还规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。76、（名）诉讼时效的中止指在诉讼时效期间最后6个月，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。
77、（名）诉讼时效的中断是指提起诉讼、当事人一方提出要求或同意履行义务而中断。
从中断时起，诉讼时效期间重新计算。78、（简）诉讼时效届满后的法律后果：
首先，诉讼时效届满，权利人丧失了依照诉讼程序请求人民法院强制义务人向其履行义务的权利，即丧失了胜诉权，此时的债为“自然债务”。
其次，诉讼时效届满，权利人虽丧失了胜诉权，但他享有的民事权利本身并未丧失，原来的债依然存在，只是不受国家法律强制力保护。
79、（名）债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。80、（多）能够引起债的繁盛的法律事实主要有以下几种：
（1）合同。（名）合同是民事主体之间关于设立、变更和终止民事关系的协议。
（2）侵权行为。（名）侵权行为是行为人不法侵犯他人的财产权或人身权的行为。
（3）不当得利。
（4）无因管理。
81、（简）债因以下事实而消灭：债因履行而消灭；债因抵消而消灭；债因提存而消灭；债因混同而消灭。82、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
83、（简）建设工程合同的特征：
（1）合同主体的严格性。建设工程合同主体一般只能是法人。（2）合同标的的特殊性。建设工程合同的标的是各类建筑产品。（3）合同履行期限的长期性。（4）计划和程序的严格性。
（5）合同形式的特殊要求。建设工程合同应当采用书面形式。84、建筑工程合同的种类：
从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。
从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
从付款方式不同进行划分，建设工程合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。85、（多）合同订立原则：自愿原则、守法原则、诚实信用原则、公平原则。86、体现资源原则的情况如下：
（1）当事人依法享有自愿签订合同的权利。（2）在订立合同时当时人有权选择对方当事人。（3）合同构成自由。
（4）在合同履行过程中，当事人可以通过协商修改、变更、补充合同内容。（5）双方可以约定违约责任。
87、当事人订立合同，采用要约、承诺方式。要约与承诺是当事人订立合同必经的程序。88、（名）要约是希望和他人订立合同的意思表示。
该意思表示应当符合下列规定：内容具体确定；表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。
89、要约人要受到要约的约束。受要约人若按时和完全接受要约条款时，要约人负有与受要约人签订合同的义务。否则，要约人对此造成受要约人的损失应承担法律责任。90、(名)要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
91、（多）寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。92、要约到达受约人时生效。数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。93、要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或于要约同时到达要约人。94、要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺同之前到达要约人。95、（简）要约有下列情形之一的要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；
（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。
96、（名）承诺是指合同当事人一方对另一方发来的要约，在要约有效期限内，作出完全同意要约条款的意思表示。
97、如果受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充、部分同意，附有条件或者另行提出新的条件，以及迟到送达的承诺，都不被视为有效地承诺，而被称为新要约。98、受要约人对要约内容的实质性变更和承诺对要约内容的非实质性变更。
受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。
撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或与承诺通知同时到达要约人。99、（名）标的是当事人权利义务共同所指的对象。100、合同效力待定主要有以下几种情况：
（1）限制民事行为能力人订立的合同；
（2）无权代理合同；
（3）无处分权的人处分他人的合同。101、（简、多）有下列情形之一的，合同无效：
（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（3）以合法形式掩盖非法目的；
（4）损害社会公众利益；
（5）违反法律、行政法规的强制性规定。
无效合同的确认权归合同管理机关和人民法院。102、（简）无效合同的处理：
（1）无效合同自合同签订时就没有法律约束力；
（2）合同无效分为整个合同无效和部分无效，如果合同部分无效的，不影响其他部分的法律效力；
（3）合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议条款的效力；
（4）因该合同取得的财产，应予返还；有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。103、（名）可变更合同是指合同部分合同内容违背当事人的真实意思表示。
104、《合同法》规定下列合同当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同是显失公平的；
（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，是对方在违背真实意思的情况下订立的。105、（简）可撤销合同与无效合同有着本质的区别，主要表现在：（1）效力不同。（2）期限不同。106、（了解）合同履行的基本原则：
（1）全面履行的原则。（2）遵守诚实信用原则。（3）实际履行原则。
107、代位权是指因债务人怠于形式其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。
108、侵权人依照《合同法》规定提起代位权诉讼，应当符合下列条件：（1）债权人对债务人的债权合法；
（2）债务人怠于形式其到其债权，对债权人造成损害；（3）债务人的债权已到期；
（4）债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。109、保证具有以下法律特征：
（1）保证属于人的担保范畴，它不是用特定的财产提供担保，而是以保证人的信用和不特定的财产为他人债务提供担保；
（2）保证人必须是主合同以外的第三人，保证必须是债权人和债务人以外的第三人为他人债务所作的担保，债务人不得为自己的债务作保证；
（3）保证人应当具有代为清偿债务的能力，保证是以保证人的信用和不特定的财产来担保债务履行的，因此，设定保证关系时，保证人必须具有足以承担保证责任的财产。具有代为清偿能力是保证人应当具备的条件；
（4）保证人和债权人可以在保证合同中约定保证的方式，享有法律规定的权利，承担法律规定的义务。
110、下列人不可以作为保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；
（2）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人；（3）企业法人的分支机构、职能部门不得为担保人，但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
保证合同是保证人与债权人以书面形式订立的合同。111、保证的方式有一般保证和连带责任保证两种。
一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，有保证人承担保证责任的保证方式。
连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。
112、保证期间为主债务履行期间届满之日起六个月。债权人未在合同约定的和法律规定的保证期间内主张权利，保证人免除保证责任。
113、连带责任保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债权履行期间届满之日期六个月内要求保证人承担保证责任。
债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。114、质押分为动产质押和权利质押。115、（简）质押合同应当包括以下内容：（1）被担保的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）质物的名称、数量、质量、状况；（4）质押担保的范围；（5）质物移交的时间；
（6）当事人认为需要约定的其他事项。
116、（名）留置是指债务人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保形式。
117、（名）定金是合同当事人约定一方向对方给付定金作为债权的担保行为。
118、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权请求返还定金。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日算起。
定金的具体数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
119、（了解）《合同法》规定了合同权利转让、合同义务转让和合同权利义务一并转让的三种情况。
120、违约责任有如下几种承担形式：
违约金、赔偿损失、继续履行、采取补救措施、违约责任的免除。121、合同争议的解决通常有如下几个途径： 和解、调解、仲裁、诉讼。
122、（名）仲裁是指发生争议的双方当事人，根据其在争议发生前或争议发生后所达成的协议，自愿将该争议提交中立的第三者进行裁判的争议解决制度和方式。
123、仲裁委员会的设立：仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的是市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。124、仲裁委员会的条件：（1）有自己的名称、住所和章程；（2）有必要的财产；
（3）有该委员会的组成人员，仲裁委员会由主任1人、副主任2~4人、委员7~11组成{简：仲裁委员会的组成}（4）有聘任的仲裁员。
125、当事人申请仲裁后，可以自行和解，协商解决纠纷。
当事人自愿调解的，仲裁庭作出裁决前，可以先行调解，调解不成的，应当及时裁决。126、诉讼作为一种合同争议解决方法，是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人参加下，审理和解决民事案件的活动以及在这种活动中产生的各种民事关系的总和。
在诉讼过程中，法院始终居于主导地位，代表国家行使审判权，是解决争议案件的主持者和审判者，而当事人则个子基于诉讼法所赋予的权利，在法院的主持下为维护自己的合法权益而活动。
127、诉讼和仲裁的不同点：
诉讼不同于仲裁的主要特点在于，不必以当事人的相互同意为依据，只要不存在有效地仲裁协议，任何一方都可以向右管辖权的法院起诉。由于合同争议往往具有法律性质，涉及当事人的切身利益，通过诉讼，当事人的权利可得到法律的严格保护，尤其是当事人发生争议后，缺少或达不成仲裁协议的情况下，诉讼也就成了必不可少的补救手段了。128、（了解）发包人指在协议中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得当事人资格的合法继承人。发包人可以是政府机关、企事业单位及个人投资者。129、发包人有义务按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，是施工现场具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（2）将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间物流畅通。
（4）想承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中段道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）（6）确定水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用。
（9）发包人应做其他工作，双方在专用条款内约定。
发包人未能履行以上各项义务，导致工期延误或个承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人有关损失，并顺延因此而延误的工期。
130、承包人：指在协议书上约定，被发包人接受的具有工程施工主体资格的当事人及时取得该当事人资格的合格继承人。当事人一般为建筑施工企业。131、承包人应按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用。（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应的进度统计报表。
（3）根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏措施，并负责安全保卫。（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用。
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护安全生产等的规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此产生的费用。（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工程，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位要相应的追加合同条款，双方在专用条款中约定。
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
《建筑法》明确规定承包人应当采取措施加以保护。所发生的费用原则上应由甲方承担。（8）保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款规定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
除了上述8个方面，还会有承包人应做的其他工作，双方应在专用条款中约定。
132、工程师指工程监理单位委派的总监理工程师或发包人制定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
133、工程师应征得发包人批准。发包人派驻施工现场履行合同的代表常称为甲方代表。总监理工程师也被称为总监。发包人代表的职权不得与总监的职权相互交叉，双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
134、除合同内有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利和义务。
135、工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。136、工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确人，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
137、紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。
138、工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。139、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时予以书面形式通知工程师验收。
140、工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
141、无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
142、发包人在所供应材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
143、发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
到货时间遭遇一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。144、承包人采购的材料设备和设计或者标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产商或供应商。145、工程试车包括单机试车、联动试车和投料试车三种形式。
146、发包人接到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。
发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收或14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
147、发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，在第29天起承担工程保管及一切以外责任。工程未经竣工验收或未通过的发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担。148、施工总进度计划及单位工程施工进度计划。
为了确保工程进度计划合理及切实可行，承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师应及时予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见则视为同意。
149、工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工程不予顺延。150、如果是非承包人原因造成暂停施工，虽然承包人可以得到甲方一定的赔偿，但一般情况下甲方的赔偿很难达到承包人的满意。151、合同文本中有关暂停施工条款规定：
工程师以为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求48小时内提出书面处理意见。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，有发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。152、（多）因延误而应当顺延工期的情况包括：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使工程不能尽心；（4）设计变更使工程量增加的；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
承包人在以上情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式想工程师提出报告。153、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款中约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。因不可抗力事件导致的费用按有关规定由双方分别承担。154、工程计量的主体：工程师，监理工程师。
承包人计量的已完成工程量必须经过工程师的确认才有效。
工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完成工程量（简称计量），并在计量前24小时通知承包人。对承包人超过设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。155、（名）预付款是在工程开工前，发包人预先付给承包人用来进行工程准备的一笔款项。预付款的额度一般为合同额的5%~15%；预付款一般应在工程竣工前全部扣回，可采取当工程进展到某一阶段如完成合同额的60%~65%时开始扣起，也可从每月的工程付款中扣回。
156、下列三种确定价款的方式双方可在专用条款中约定采用其中的一种：（1）固定价格合同；（2）可调价格合同；（3）成本加酬金合同。一周内非承包人原因停电、停水、停气造成停工累计超过8小时。
承包人应当在上述情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。工程师收到承包人通知14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该调整。
157、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
发包人接到承包人递交的竣工结算及结算资料28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
159（多）发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
160、分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向发包人支付各种工程款项。
161、（了解）工程设计变更的程序及责任如下：
（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知；
（2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。
（3）承包人在施工中提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计变更及对材料的换用，须经工程师同意。
162、工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
163、（简）工程变更合同价款的方法有3种：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
164、（了解）发包人违约，当发生下列情况：（1）发包人不按时支付工程预付款；
（2）发包人不按合同的约定支付工程款导致施工无法进行；（3）发包人无正当理由不支付工程竣工结算；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。（了解）承包人违约，当发生下列情况时：
（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工程竣工；（2）因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
165、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
166、建筑工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
167、承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补偿索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔时间持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，想工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（1）、（4）规定相同；
168、专业分包合同是以发包人与承包人已经签订施工总承包合同为2前前提条件的，承包人对发包人负责，分包人对承包人负责，分包人履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
169、（名）FIDIC条款中所说的缺陷通知期相当于国内工程交工后的质量保修期。170、保留金：是业主在支付期中款项时扣发的一种款额；在整个工程接受证书签发之后和最迟的工程缺陷通知期到期之后两次返还给承包商。171、（简）单价合同的种类和特点：
单价合同又分为固定单价合同和变动单价合同两种。
在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包人而对而言就存在一定的风险。
当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时单价如何调整；也可以约定当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包人的风险就相对较小。固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目。在工程实践中，采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，以方便付款。但是，当总价与单价发生矛盾时则肯定以单价为准，即所谓的单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
172、（名）所谓风险是指客观存在能导致损失，但发生与否又不能确定的现象。173、（简）风险的防范对策：
（1）风险回避：风险回避主要是中断风险源，使其不致发生或遏制其发展。{消极}（2）风险转移：风险转移包括相互转移风险和向第三方转移风险。（3）风险分离（4）风险分散（5）风险控制（6）风险自留（7）风险综合管理
174、保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故（风险），因其发生所造成的财产损失承担保险金责任；或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。175、（多）工作保险是工程发包人和承包人转移风险的一种重要手段。
176、（名）索赔是在合同实施过程中，合同当事人一方因对方违约，或其他过错，或无法防止的外因而收到损失时，要求对方给予赔偿或补偿的活动。177、按索赔的目的分类：（1）工期延长索赔
它是指承包人对施工中发生的非承包人直接或间接责任事件造成计划工期延误后向发包人提出的赔偿要求。（2）费用索赔
它是指承包人对施工中发生的非承包人直接或间接责任事件造成的合同价外费用支出向发包人提出的赔偿要求。
178、（多）按索赔的有关当事人分类：（1）承包人同发包人之间的索赔；（2）总承包人同分包人之间的索赔；（3）承包人同供货商之间的索赔；（4）承包人向保险公司、运输公司索赔等。
179、（单、多）单项索赔是指采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。总索赔又称综合索赔、一揽子索赔，是指承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单项索赔集中起来，综合提出一份索赔报告，综合在一起索赔。
180、（多）对索赔证据的要求：
（1）真实性。（2）全面性。（3）关联性。（4）及时性。（5）具有法律证明效力。索赔证据的种类;（1）招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等；（2）工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等；（3）工程各项经发包人或监理工程师签认的签证；（4）工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等；（5）工程各项会议纪要；
（6）施工计划及现场实施情况记录；（7）施工日志及工长工作日志、备忘录；
（8）工程送电、送水，道路开通、封闭的日期及数量记录；（9）工程停电、停水和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期；（10）工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；（11）图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录；（12）工程有关施工部位的照片及录像等；
（13）工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等；（14）工程验收报告及各项技术鉴定报告等；
（15）工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；（16）工程会计、核算资料；
（17）国家、省、自治区、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。181、施工索赔的程序如下：
FIDIC《土木工程施工合同条件》规定：在引起索赔时间第一次发生之后28天内，承包人将他的索赔意向以书面形式通知工程师，同时将1份副本呈交发包人。182、索赔意向通知，通常包括以下四个方面的内容：（1）事件发生的时间和情况的简单描述；（2）合同依据的条款和理由；
（3）有关后续资料的提供，包括及时记录和提供时间发展的动态；
（4）对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师（发包人）的注意。
一般索赔意向通知仅仅是表明意向，应简明扼要，涉及索赔内容但不涉及索赔金额。索赔的关键问题在于“索”。183、（了解）的基本内容：
（1）题目；（2）事件；（3）理由；（4）结论；（5）计算；（6）总索赔；（7）附录。184、索赔报告编写的要求：（1）索赔事件要真实、证据确凿；（2）责任分析应清楚、准确；（3）索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确。（4）在索赔报告中，要强调时间的不可预见性和突发性
（5）明确阐述由于干扰事件的影响，使承包人的工程施工受到严重干扰，并为此增加了支出，拖延了工期，表明干扰事件与索赔有直接的因果关系。
（6）索赔报告书写用语要婉转和恰当，避免使用强硬、不客气的抗拒式的语言，不能因语言而伤害了和气及双方的感情。切记断章取义、牵强附会、夸大其词，否则会给索赔带来不利的影响。
185、经济损失索赔额的计算：（1）总费用法和修正的总费用法；（2）分项法； 186、人工费索赔：
对于额外雇佣劳务人员和加班工作，用投标时人工单价乘以工时数即可面对于人员闲置费用，发包人通常认为不应计算闲置人员奖金、福利等报酬，所以折扣余数一般为0.75.187、施工机械费索赔：通常采用公布的行业标准的租赁费率。这费用应与租用某种设备所付出的代价相等。
第五篇：工程项目招投标与合同管理
工程项目招投标与合同管理
1.招标方式分为公开招标和邀请招标两种。2.招标人对招标文件澄清至少15天。3.资格预审量化打分的目的？
审查委员会依据规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人，限制通过资格预审的人数。4.所有的合同签订必须经过的两个程序是
5.施工单项合同估算价在200万元以上时必须进行招标。6.无处分权的两人签订的属于效力待定合同。7.分包单位违约，承包人承担连带责任。8.索赔的目的分为工期索赔和费用索赔两种。9.合同的保权措施有代位权和撤销权。
10.建筑工程评标办法综合评标法和经评审的最低投标价法。
11.招投标活动遵循的原则：公开、公平、公正和诚实信用的原则。12.缔约过失责任一般发生在评标的哪个阶段。合同订立
13.以标的物的交付为成立要件的合同是实践合同。14.监理工程师过失造成的损失承包人承担主要责任。15.索赔发生28天后发出索赔通知书。
16.从开始发售招标文件到截止至少应20天。17.提交投标人数少于3家时应重新招标。
18.索赔报告的组成部分总论部分，合同引证部分，索赔值得计算，工期索赔的计算，索赔证据。
19.招标文件包括：招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料等9项内容。
20.当投标文件总金额与单价不一致时以总金额为主。21.公开招标与邀请招标在程序上的差异
邀请招标以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。公开投标则相反。
22.招标人应具有编制招标文件和组织评标的能力才能进行自行招标。23.一方以欺诈手段达到的合同属于无效合同。
24.解决合同争议的方式
1、协商解决
2、和解与调解
3、仲裁
4、起诉 25.投标保证金
投标保证金是指为了避免投标人投标后随意撤回、撤销投标或随意变更应承担相应的义务给招标人和招标代理机构造成损失，要求投标人提交的担保。26.不平衡报价法
是指在总价不变的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可以尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济利益。27.开标
开标是指投标人提交投标文件截止后，招标人依据招标文件中投标人须知前附表规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及投标文件中的其他主要内容的活动。
28、索赔
索赔是指在合同履行过程中，由于一方不履行或不完全履行合同义务而使另一方遭受损失时，向对方提出补偿要求的行为。
29、缔约过失责任
缔约过失是指合同订立过程中，当事人一方因未履行依据诚实信用原则应承担的义务，而导致当事人另一方收到损失的过失。
30、简述现阶段我国编制招投标报价的方法及其关系。（1）根据不同的项目特点采用不同的报价
（2）不平衡报价法①早收钱②多收钱③图纸内容不明确或有错误，估计修改工程量要增加的，其单价提高；而工程内容不明确的，其单价可降低。（3）扩大标价法（4）逐步升级法（5）突然袭击法（6）合理低价法（7）多方案报价法（8）增加建议方案法 他们的关系：多方案报价法为修改合同内容的报价方法，增加建议方案法为修改施工图的报价方法。
31.承担违约责任的方式有哪几种。（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付违约金（5）定金罚则
点击咨询 