第一篇：【行业资料】04年全国一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
04年全国一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
一.单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（）
A.省级建设行政主管部门
B.人事部或其授权机构
C.建设行业协会
D.建设部或其授权机构
2国家一级建造师的主要执业范围是（）
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.担任建设工程项目评估人员
C.从事建设工程项目咨询工作
D.从事建设工程项目预算工作
3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）
A.言行要有法律根据
B.作出承诺
C.语言规范
D.表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致
4以下关于时效中止的正确表述是（）
A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止
B.因原告起诉，诉讼时效中止
C.因被告应诉，诉讼时效中止
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
D.因证人要求，诉讼时效中止
5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。
A.工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证
B.报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同
C.申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记
D.报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证
6.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）
A.注册资本。专业技术人员和技术装备
B.流动资金。专业技术人员和突出业绩
C.注册资本。专业管理人员并依法设立
D.流动资金。专业管理人员和资格证书
7.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。
A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B.分包单位可以不承担法律责任
C.总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任
D 总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
8.下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。
A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务
B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改
C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改
D.工程监理单位可以转让工程监理业务
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
9.建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位。监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。
A.建设行政主管部门
B.行业协会
C.监理单位
D.建设单位
10.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A.50 B.100 C.200 D.50O
11.招标投标活动应当遵循的原则是（）。
A.公开、公平。公正和最低价中标
B.自愿、公平、公正和等价有偿
C.公开。公平。公正和诚实信用
D.自愿。公平。等价有偿和诚实信用12.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（）的规定。
A.招标人
B.投标人
C.评标人
D.招标人和投标人
13.《招标投标法》规定的招标方式是（）。
A.公开招标。邀请招标和议标
B.公开招标和议标
C.邀请招标和议标
D.公开招标和邀请招标
14.投标人应当具备（）的能力。
A.编制标底
B.组织评标
C.承担招标项目
D.融资
15.同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。
A 资质等级较高的 B.资质等级较低的 C.联合体主办者的 D.承担主要任务的
16.某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
A.有效 B.无效 C.经澄清说明后有效 D.在招标人同意接受的情况下有效
17.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。
A.当天公开
B.当天不公开
C.同—时间公开
D.同一时间不公开
18.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。
A.同时设计，同时施工，同时竣工验收
B.同时设计，同时施工，同时投入使用
C.同时论证，同时评价，同时投资
D.同时投资，同时施工，同时评价
19.生产经营单位使用涉及生命安全。危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。
A.专业检测机构检测合格，取得安全标志
B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证
D.健立专门安全管理制度，定期检测评估
20.安全生产监督检查人员的职权之一是（）。
A.财务报表审查权
B.责令紧急避险权
C.现场调解裁决权
D.设备物资检验权
21.建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。
A.专职
B.兼职
C.专职和兼职相结合D.消防单位
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
22.《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。
A.编制安全技术措施及专项施工方案
B.审查安全技术措施及专项施工方案
C.报告安全生产事故隐患
D.承担建设工程安全生产监理责任
23.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A.办公区与生活区
B.备料区与作业区
C.办公、生活区与备料区
D.办公、生活区与作业区
24.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.l次
B.2次
C.3次
D.4次
25《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。
A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证
26.建设工程质量，（）实行政府监督管理。
A.可以
B.必须
C.不必要
D.不需要
27.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。
A.质量保证书
B.咨询评估书
C.使用说明书
D.质量保修书
28.《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。
A.监理单位与分包单位
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
B.建设单位与分包单位
C.总承包单位与分包单位
D.设计单位与分包单位
29.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）。
A.法律直接规定
B.发包人与承包人自主决定
C.法律规定和发承包人双方约定
D.发包人规定
30.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。
A.2年和3年
B.5年和合理使用年限
C.2年和5年
D.2年和合理使用年限
31.工程建设标准是指建设工程设计。施工方法和安全保护的（）及有关工程建设的技术术语。符号。代号。制图方法的一般原则。
A.常用的技术规定 B.特殊的技术要求 C.统—的技术要求 D.强制的技术要求
32.涉及保障人体健康。人身财产安全的标准应当是（）。
A.国家标准 B.行业标准 C.强制性标准 D.推荐性标准
33.《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
34.环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。
A.分别 B.同时 C.交叉 D.顺序
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
35.建设工程一切险保险合同于 2004年 3月 1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年 3月 20日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。
A.2004年3月1日
B.2004年3月20日
C.2004年3月10日
D.2004年3月18日
36.下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。
A.电路短路，过电压
B.离心力引起的结构断裂
C.结构缺陷及合同罚款
D.一般性盗窃
37.某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。
A.10日
B.20日
C.15日以书面形式
D.30日以书面形式
38.安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。
A.执行国家劳动安全卫生规程和标准
B.为劳动者办理意外伤害保险
C.对劳动者进行劳动安全卫生教育
D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查
39.对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（）。
A.谁污染，谁治理
B.付费即可免责
C.谁开发，谁保护
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
D.污染者必须承担治理污染，保护环境的责任
40.下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。
A.向水体排放和倾倒工业废渣。城市垃圾和其他废弃物
B.向水体排放油类。酸液。碱液或者剧毒废物
C.向水体排放热水
D.向水体排放。倾倒放射性固体废物
41.下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（）。
A.境外废物进境倾倒、堆放、处置
B.进口不能用做原料的固体废物
C.进口可以用做原料的废物
D.经中国境内转移危险废物
42.在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。
A.经附近居民所在单位的同意
B.在居民小区代表监视下施工
C.公告附近居民
D.经居民小区业主委员会同意
43.《消防法》未作持证上岗要本的人员是（）。
A.电焊作业人员
B.气焊作业人员
C.消防器材经销人员
D.自动消防系统操作人员
44.《消防法》未作禁止性规定的是（）。
A.携带火种进人生产，储存易燃易爆危险物品的场所
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
B.使用明火作业
C.销售未经合法检验机构检验的消防产品
D.使用不符合标准的消防器材
45.《建设工程勘察设计管理条例》规定，（）未经县级以上建设行政主管部门或者交通。水利等有关部门审查批准的，不得使用。
A.勘察文件 B.设计方案 C.施工图设计文件 D.施工组织设计文件
46.企业的设立。变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（）。
A 企业分立 B.法定代表人更换 C.对外投资 D.公司破产
47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）。
A.3人 B.5人 C.7人 D.9人
48.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A.千分之三 B.千分之五 C.万分之三 D.万分之五
49.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。
A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更
B.承诺中增加的建议性条款
C.承诺中要求增加价款
D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张
50.《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。
A.可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
B.可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权
C.可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
D.行使代位权的必要费用，由债权人负担
51.《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（）。
A.有权中止合同的履行
B.有权终止合同的履行
C.无权中止履行合同
D.有权变更合同的履行
52.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。
A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿
B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿
D.直接要求甲承包人赔偿
53.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。
A.过错责任 B.严格责任 C.损害赔偿 D.公平合理
54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。
A.只能采用违约金
B.由违约一方选择采用违约金或定金
C.由非违约方选择采用违约金或定金
D.同时采用违约金和定金
55.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。
A.5 B.6 C.7 D.8
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
56.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。
A.建设资金未能按计划到位的施工暂停
B.发包人改变项目建设方案的工程停建
C.传染病流行导致施工暂停
D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
57.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。
A.合同订立
B.合同开始履行
C.一方向仲裁机构申请撤销合同
D.仲裁机构裁定为可撤销合同
58.担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。
A.保证 B.抵押 C.留置 D.定金
59.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。
A.甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担
B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任
60.按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。
A.建筑物 B.构筑物 C.依法可以转让的股票 D.土地
61.下列选项，属债权合同的是（）。
A.监护合同 B.买卖合同 C.行政合同 D.劳动合同
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
62.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名
D.仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成
63.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。
A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的 B，鉴定程序严重违法的 C.鉴定结论经过质证认定的 D.鉴定结论明显依据不足的
64.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。
A.可以委托工商行政管理部门执行
B.不可以强制执行
C.授权人民法院强制执行
D.移交检察机关强制执行
65.中国仲裁协会是（）。
A.国家行政机关的组成部分
B.国家司法机关的组成部分
C.国家事业单位的组成部分
D.依法成立的社团法人
66.以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（）。
A.建筑材料没有注册商标
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
B.监理制度不严格
C.建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期
D.施工单位在施工过程中偷工减料
67.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。
A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告
B.处中标项目金额5％以上10％以下的罚款
C.对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款
D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照
68.行政处分的方式是（）。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.记过。撤职。开除等
69.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。
A.有期徒刑 B.警告 C.没收违法所得 D.拘留
70.下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。
A.有损害事实发生
B.违反职业道德规范
C.存在违法或损害行为
D.违法行为与损害事实有因果关系
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
A.合同 B.志愿服务 C.侵权行为 D.不当得利 E.无因管理
72.工程建设法律关系的构成要素是指（）。
A.主体 B.形式 C.客体 D.内容 E.目标
73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。
A.著作权 B.专利权 C.商标权 D.商业秘密 E.肖像权
74.实用新型取得专利权的条件包括（）。
A.新颖性 B.竞争性 C.创造性 D.垄断性 E.实用性
75.建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。
A.将建筑工程肢解发包
B.承包人将其承包的建筑工程分包他人
C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
D.分包人将其承包的工程再分包
E.两个不同资质等级的单位联合共同承包
76.《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（）。
A.取得建设工程规划许可证
B.确定建筑施工企业
C.已签订委托监理合同
D.办理工程质量，安全监督手续
E.审查通过施工图设计文件
77.《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。
A.逾期送达的 B.未送达指定地点的 C.未按规定格式填写的
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E.未按招标文件要求密封的
78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。
A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价
B.投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标
C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标
D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标
E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标
79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（）的培训。
A.取得专业技术资格证书
B.必要的安全生产知识
C.有关的安全生产规章制度
D.岗位的安全生产操作技能
E.专业学历教育
80.从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。
A.正确佩戴和使用劳动防护用品
B.掌握本岗位工作所需的安全生产知识
C.制定安全生产事故的处理程序
D.绝对服从作业指挥
E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露
81.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具。机械设备。施工机具及配件必须（）。
A.由专人管理
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
B.堆放在特定位置
C.定期检查。维修和保养
D.建立相应的资料档案
E.按照国家规定及时报废
82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（）。
A.建设项目立项批准文件
B.工程竣工验收备案表
C.工程竣工验收报告
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.施工中有关质量检测数据和试验资料
83.《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故。质量缺陷都有（）。
A.检举权 B.处理权 C.控告权 D.投诉权 E.检验权
84.施工单位必须按照工程设计要求。施工技术标准和台同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
A.建筑材料 B.周转材料 C.建筑构配件 D.设备 E.商品混凝土
85.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）。
A.验收程序是否合法
B.施工单位质量行为是否合法
C.竣工验收资料是否齐全
D.实体质量是否存有严重缺陷
E.竣工结算是否完成
86.《合同法》规定，要约邀请包括（）等。
A.拍卖公告 B.招标公告 C.递交投标文件 D.招股说明书 E.寄送价目表
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
87.《合同法》规定，合同内容一般包括（）等条款。
A 标的B.数量。质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法
88.当事人对合同质量约定不明确的。（）。
A.有国家标准的，按国家标准执行
B.没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行
C.没有国家标准。行业标准，有地方标准的，按地方标准执行
D.没有国家标准。行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行
E.国家鼓励企业采用国际质量标准
89.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
A.不履行合同意向
B.假借订立合同，恶意进行磋商
C.因经营状况严重恶化而不签订合同
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
E.有其他违背诚实信用原则的行为
90.《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。
A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B.恶意串通，损害国家。集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.损害社会公共利益 E.违反法律。行政法规的强制性规定
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
91.《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。
A 在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行
C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
92.《合同法》规定，合同效力表述正确的有（）。
A.不得约定解除合同的条件
B.可以约定合同生效的条件
C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效
D.附解除条件的合同，自条件成就时失效
E.附生效期限的合同，自期限届至时生效
93.《合同法》规定，合同变更表述正确的有（）。
A.变更必须采用书面形式
B.当事人可以将合同转让给他人
C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定
D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容
E.变更的条款对当事人双方有约束力
94.《合同法》规定，解除合同表述正确的有（）。
A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同
B.当事人协商一致可以解除合同
C.因不可抗力致使不能实现合同目的
D.一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
E.合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任
单选
1-20 DADABADBDCCADCBCCBAB
21-40 BADADBDCCDCCDBCCDBBC
41-60 CCCBCCABBAADBBDCAAAC
61-70 BACCDADDAB
多选
71-75 ACDE ACD ABCD ACE ACD
76-80 ABCE AB ABE BCD AB
81-85 ACDE BCDE ACD ACDE ACD
86-90 ABDE ABCE ABCE BDE BCDE
91-94 ABD BCDE ACE BCD
第二篇：【行业资料】04年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
04年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1国家-级建造师执业资格的注册管理机构是（）。A．省级建设行政主管部门 B．人事部或其授权机构 C．建设行业协会
D．建设部或其授权机构
2国家一级建造师的主要执业范围是（）。A．担任建设工程项目施工的项目经理 B．担任建设工程项目评估人员 C．从事建设工程项目咨询工作 D．从事建设工程项目预算工作
3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）。A．言行要有法律根据 B．作出承诺 C．语言规范
D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致
4以下关于时效中止的正确表述是（）。
A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B．因原告起诉，诉讼时效中止 C．因被告应诉，诉讼时效中止 D．因证人要求，诉讼时效中止
5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。
A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证
B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同
C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记
D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证
6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。
A．注册资本．专业技术人员和技术装备
B．流动资金．专业技术人员和突出业绩
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
C．注册资本．专业管理人员并依法设立
D．流动资金．专业管理人员和资格证书
7．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。
A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B．分包单位可以不承担法律责任
C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任
D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。
A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务
B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改
C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改
D．工程监理单位可以转让工程监理业务
9．建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。
A．建设行政主管部门
B．行业协会
C．监理单位
D．建设单位
10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A．50
B．100
C．200
D．500
11．招标投标活动应当遵循的原则是（）。A．公开、公平、公正和最低价中标 B．自愿、公平、公正和等价有偿 C．公开、公平、公正和诚实信用 D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用
12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（）的规定。
A．招标人
B．投标人
C．评标人
D．招标人和投标人
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
13．《招标投标法》规定的招标方式是（）。A．公开招标．邀请招标和议标 B．公开招标和议标 C．邀请招标和议标 D．公开招标和邀请招标
14．投标人应当具备（）的能力。A． 编制标底 B．组织评标 C．承担招标项目 D．融资
15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。A．资质等级较高的 B．资质等级较低的 C．联合体主办者的 D．承担主要任务的
16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。
A．有效
B．无效
C．经澄清说明后有效
D．在招标人同意接受的情况下有效
17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）。进行。A．当天公开 B．当天不公开 C．同-时间公开 D．同一时间不公开
18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。
A．同时设计，同时施工，同时竣工验收
B．同时设计，同时施工，同时投入使用
C．同时论证，同时评价，同时投资
D．同时投资，同时施工，同时评价
19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。
A．专业检测机构检测合格，取得安全标志
B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证
D．健立专门安全管理制度，定期检测评估
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
20．安全生产监督检查人员的职权之一是（）。A．财务报表审查权 B．责令紧急避险权 C．现场调解裁决权 D．设备物资检验权
21．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。
A．专职
B．兼职
C．专职和兼职相结合 D．消防单位
22．《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。
A．编制安全技术措施及专项施工方案
B．审查安全技术措施及专项施工方案
C．报告安全生产事故隐患
D．承担建设工程安全生产监理责任
23．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A．办公区与生活区
B．备料区与作业区
C．办公、生活区与备料区
D．办公、生活区与作业区
24．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A．１次
B．2次
C．3次
D．4次
25《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。
A．使用许可证和产品合格证
B．产品许可证
C．生产许可证
D．生产许可证和产品合格证
26．建设工程质量，（）实行政府监督管理。
A．可以
B．必须
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
C．不必要
D．不需要
27．建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（）。
A．质量保证书
B．咨询评估书
C．使用说明书
D．质量保修书
28．《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。
A．监理单位与分包单位
B．建设单位与分包单位
C．总承包单位与分包单位
D．设计单位与分包单位
29．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）。A．法律直接规定
B．发包人与承包人自主决定
C．法律规定和发承包人双方约定 D．发包人规定
30．《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。
A．2年和3年
B．5年和合理使用年限
C．2年和5年
D．2年和合理使用年限
31．工程建设标准是指建设工程设计．施工方法和安全保护的（）及有关工程建设的技术术语、符号、代号、制图方法的一般原则。
A．常用的技术规定
B．特殊的技术要求
C．统-的技术要求
D．强制的技术要求
32．涉及保障人体健康，人身财产安全的标准应当是（）。A．国家标准 B．行业标准 C．强制性标准 D．推荐性标准
33．《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
门重新审核。
A．2年
B．3年
C．4年
D．5年
34．环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。A．分别 B．同时 C．交叉 D．顺序
35．建设工程一切险保险合同于 2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年 3月 20日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。
A． 2004年3月1日
B． 2004年3月20日
C．2004年3月10日
D．2004年3月18日
36．下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。A．电路短路．过电压 B．离心力引起的结构断裂 C．结构缺陷及合同罚款 D．一般性盗窃
37．某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。
A．10日
B．20日
C．15日以书面形式
D．30日以书面形式
38．安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。A．执行国家劳动安全卫生规程和标准 B．为劳动者办理意外伤害保险 C．对劳动者进行劳动安全卫生教育
D．对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 39．对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（）。A．谁污染，谁治理 B．付费即可免责 C．谁开发，谁保护
D．污染者必须承担治理污染．保护环境的责任
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
40．下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（）。A．向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物 B．向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物 C．向水体排放热水
D．向水体排放、倾倒放射性固体废物
41．下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（）。A．境外废物进境倾倒.堆放.处置 B．进口不能用做原料的固体废物 C．进口可以用做原料的废物 D．经中国境内转移危险废物
42．在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。
A．经附近居民所在单位的同意
B．在居民小区代表监视下施工
C．公告附近居民
D．经居民小区业主委员会同意
43．《消防法》未作持证上岗要本的人员是（）。A．电焊作业人员 B．气焊作业人员 C．消防器材经销人员 D．自动消防系统操作人员
44.《消防法》未作禁止性规定的是（）。
A．携带火种进人生产，储存易燃易爆危险物品的场所 B．使用明火作业
C．销售未经合法检验机构检验的消防产品 D．使用不符合标准的消防器材
45．《建设工程勘察设计管理条例》规定，（）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。
A．勘察文件
B．设计方案
C．施工图设计文件
D．施工组织设计文件
46．企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（）。
A． 企业分立
B．法定代表人更换
C．对外投资
D．公司破产
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）。A．3人 B．5人 C．7人 D．9人
48．纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A．千分之三
B．千分之五
C．万分之三
D．万分之五
49．承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B． 承诺中增加的建议性条款 C．承诺中要求增加价款
D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张
50．《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。
A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
B．可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权
C．可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权
D．行使代位权的必要费用，由债权人负担
51．《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（）。A．有权中止合同的履行 B．有权终止合同的履行 C．无权中止履行合同 D．有权变更合同的履行
52．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。
A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿
B．视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿
D．直接要求甲承包人赔偿
53.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。
A．过错责任
B．严格责任
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
C．损害赔偿
D．公平合理
54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。
A．只能采用违约金
B．由违约一方选择采用违约金或定金
C．由非违约方选择采用违约金或定金
D．同时采用违约金和定金
55．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。
A．5
B．6
C．7
D．8
56．依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。
A．建设资金未能按计划到位的施工暂停
B．发包人改变项目建设方案的工程停建
C．传染病流行导致施工暂停
D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
57．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。
A．合同订立
B．合同开始履行
C． 一方向仲裁机构申请撤销合同
D．仲裁机构裁定为可撤销合同
58．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金
59．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。
A．甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担
B．甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
C．丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
D．甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
60．按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A．建筑物 B．构筑物
C．依法可以转让的股票 D．土地
61．下列选项，属债权合同的是（）。A．监护合同 B．买卖合同 C．行政合同 D．劳动合同
62．以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。
A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员
B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名
D．仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成
63．当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。
A．鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的 B．鉴定程序严重违法的 C．鉴定结论经过质证认定的 D．鉴定结论明显依据不足的 64．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A．可以委托工商行政管理部门执行 B．不可以强制执行
C．授权人民法院强制执行 D．移交检察机关强制执行 65．中国仲裁协会是（）。A．国家行政机关的组成部分 B．国家司法机关的组成部分 C．国家事业单位的组成部分 D．依法成立的社团法人
66．以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（）。
A．建筑材料没有注册商标
B．监理制度不严格
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期
D．施工单位在施工过程中偷工减料
67．《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。
A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告
B．处中标项目金额5％以上10％以下的罚款
C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款
D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照
68．行政处分的方式是（）。A．没收非法财产 B．吊销营业执照 C．行政拘留
D．记过、撤职、开除等
69．下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A．有期徒刑 B．警告
C．没收违法所得 D．拘留
70．下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A．有损害事实发生 B．违反职业道德规范 C．存在违法或损害行为
D．违法行为与损害事实有因果关系
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。A．合同
B．志愿服务 C．侵权行为 D．不当得利 E．无因管理
72.工程建设法律关系的构成要素是指（）。A．主体 B．形式 C．客体 D． 内容 E．目标
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A．著作权 B．专利权 C．商标权 D．商业秘密 E．肖像权
74．实用新型取得专利权的条件包括（）。A．新颖性 B．竞争性 C．创造性 D．垄断性 E．实用性
75.建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。A．将建筑工程肢解发包
B．承包人将其承包的建筑工程分包他人
C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D．分包人将其承包的工程再分包
E．两个不同资质等级的单位联合共同承包
76.《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（）。
A．取得建设工程规划许可证
B．确定建筑施工企业
C．已签订委托监理合同
D．办理工程质量、安全监督手续
E．审查通过施工图设计文件
77．《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。A．逾期送达的
B．未送达指定地点的 C．未按规定格式填写的
D．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E．未按招标文件要求密封的
78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。A．投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价
B．投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标
C．两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标 D．投标者借用其他企业的资质证书参加投标
E．投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标
79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（）的培训。
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
A．取得专业技术资格证书 B．必要的安全生产知识
C． 有关的安全生产规章制度 D．岗位的安全生产操作技能 E．专业学历教育
80．从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。A．正确佩戴和使用劳动防护用品
B．掌握本岗位工作所需的安全生产知识 C．制定安全生产事故的处理程序 D．绝对服从作业指挥
E．发现事故隐患立即向新闻媒体披露
81.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（）。
A．由专人管理
B．堆放在特定位置
C．定期检查.维修和保养
D．建立相应的资料档案
E．按照国家规定及时报废
82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（）。A．建设项目立项批准文件 B．工程竣工验收备案表 C．工程竣工验收报告
D． 施工单位签署的工程质量保修书 E．施工中有关质量检测数据和试验资料
83．《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（）。
A．检举权
B．处理权
C．控告权
D．投诉权
E．检验权
84．施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
A．建筑材料
B．周转材料
C．建筑构配件
D．设备
E．商品混凝土
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
85.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）。A．验收程序是否合法
B．施工单位质量行为是否合法 C．竣工验收资料是否齐全
D．实体质量是否存有严重缺陷 E．竣工结算是否完成
86．《合同法》规定，要约邀请包括（）等。A．拍卖公告 B．招标公告 C．递交投标文件 D．招股说明书 E．寄送价目表
87.《合同法》规定，合同内容一般包括（）等条款。A．标的
B．数量.质量 C．价款或者报酬 D．签订地点
E．解决争议的方法
88．当事人对合同质量约定不明确的．（）。A．有国家标准的，按国家标准执行
B．没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行
C．没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行 D．没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行 E．国家鼓励企业采用国际质量标准
89．当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
A．不履行合同意向
B．假借订立合同，恶意进行磋商
C．因经营状况严重恶化而不签订合同
D．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
E．有其他违背诚实信用原则的行为
90.《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益
E．违反法律.行政法规的强制性规定
91．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。
资料由-巨人de肩膀
-收集整理
A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行
92．《合同法》规定，合同效力表述正确的有（）。A．不得约定解除合同的条件 B．可以约定合同生效的条件
C．附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D．附解除条件的合同，自条件成就时失效 E．附生效期限的合同，自期限届至时生效
93．《合同法》规定，合同变更表述正确的有（）。A．变更必须采用书面形式
B．当事人可以将合同转让给他人
C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D．必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E．变更的条款对当事人双方有约束力
94．《合同法》规定，解除合同表述正确的有（）。A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B．当事人协商一致可以解除合同
C． 因不可抗力致使不能实现合同目的
D．一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理 E．合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任
一、单选
1-20 DADAB ADBDC CADCB CCBAB 21-40 BADAD BDCCD CCDBC CDBBC 41-60 CCCBC CABBA ADBBD CAAAC 61-70 BACCD ADDAB
二、多选
71-75 ACDE ACD ABCD ACE ACD 76-80 ABCE AB ABE BCD AB 81-85 ACDE BCDE ACD ACDE ACD 86-90 ABDE ABCE ABCE BDE BCDE 91-94 ABD BCDE ACE BCD
第三篇：2010年一级建造师建设工程法规真题及答案
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
2010年一级建造师建设工程法规真题及答案
单项选择题
1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B．国务院建设主管部门
C．中国建筑业协会建造师分会
D．国务院发展和改革委员会
答案：B
2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。
A．1
B．2
C．4
D．20
答案：B
3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。
A．国务院建设主管部门
B．．省、自治区、直辖市人民政府
C．建设行业协会
D．人事部或其授权机构
答案：A
4．民事法律关系的内容是指（）。
A．民事权利和民事义务
B．民事权利和民事责任
C．民事规范和民事责任
D．民事义务和民事责任
答案：A
5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）
A．委托代理人
B．法定代理人
C．指定代理人
D．职务代理人
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
答案：A
6．根据《物权法》，建设用地使用权属于（）
A．所有权
B．用益无权
C．担保物权
D．留置权
答案：B
7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）
A．已经取得安全生产许可证
B．办理了工程质量监督手续
C．有满足施工需要的施工图纸
D．已经取得规划许可证
答案：A
8．根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）
A．建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B．建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别
C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D．房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
答案：D
9．关于和解的说法，错误的是（）
A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C．和解协议具有强制执行的效力
D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
答案：C
10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）
A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利
B．招标人从几名中标人中确定中标人
C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人
D．招标人预先内定中标人
答案：B 11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A．总分包之间的合同纠纷
B．继承纠纷
C．劳动合同纠纷
D．对罚款不服发生的纠纷
答案：A
12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）
A．安全生产许可证条例
B．建筑企业资质管理规定
C．安全生产法
D．工程建设项目施工招标办法
答案：A
13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A．10
B．7
C．3
D．15
答案：D
14．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）
A．分包单位只对总承包单位负责
B．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
答案：B
15．据《税税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日（）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。
A．30
B．45
C．15
D．60
答案：A
16．据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）
A．国务院负责安全生产监督管理的部门
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
B．国务院铁路、交通、水利等有关部门
C．国务院
D．国务院建设行政主管部门
答案：A
17．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日
A．合同备案
B．中标通知发出
C．评标委员提交评标报告
D．发包人确定中标人
答案：B
18．根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）
A．施工合同中约定采用推荐性标准
B．工程施工图纸
C．法律法规
D．监理合同
答案：D
19．关于法院采取诉讼财产保全与拆前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）
A．申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保
B．申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保
C．申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保
D．申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保
答案：D
20．2008年4月1日，家公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。
A．2010年1月1
B．2011年1月1
C．2009年4月1
D．2010年4月1
答案：A 21．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，赶工奖罚协议（）合同。
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A．可变更可撤销
B．附期限
C．附条件
D．显失公平
答案：C
22．承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。
A．质押权
B．抵消权
C．抵押权
D．留置权
答案：D
23．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息，对施工单位的请求人民法院的做法是（）
A．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
B．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付
D．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持
答案：A
24．工程监理单位在实施建立过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）
A．暂停施工，并及时报告建设单位
B．暂停施工，并及时报告有关主管部门
C．整改，并及时报告建设单位
D．整改，并及时报告有关主管部门
答案：A
25．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）
A．自动消防系统的操作人员必须持证上岗
B．禁止在具有火灾、爆炸危险地场所使用明火
C．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地消防机构批准
D．禁止携带火种进入生产、储存一眼易爆危险物品的场所
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
答案：C
26．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。
A．中标日期
B．投标文件截止日
C．投标有效期
D．招标文件发出日
答案：C
27．施工单位招聘临时工得最低年龄为（）岁
A．20
B．16
C．18
D．14
答案：B
28．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行而消灭，提取物扣除提存费用后归国家所有。
A．3
B．4
C．5
D．2
答案：C
29．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。
A．分包单位
B．建设单位
C．总承包单位和分包单位按一定比例共同
D．总承包单位
答案：D
30．下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）
A．补充保险
B．劳动条件
C．福利待遇
D．试用期
答案：B 31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A．法院审理行政诉讼案件不适用调解
B．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
C．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据
D．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼
答案：A
32．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（）为准进行质量验收。
A．施工图纸
B．施工合同
C．技术规范
D．监理通知
答案：A
33．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。
A．医疗
B．厂房
C．教育
D．住宅
答案：B
34．关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。
A．证人有义务出庭作证
B．证人在庭审时应当旁听
C．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
D．证人只提交书面证词无需出庭作证
答案：A
35．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成不成协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。
A．履行义务一方所在地
B．材料所在地
C．合同签订地
D．订立合同同时履行地
答案：D
36．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）
A．保险人
B．受益人
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
C．被保险人
D．投保人
答案：D
37．仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。
A．政府主管部门
B．人民法院
C．仲裁委员会
D．公安机关
答案：B
38．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的 D．联合体牵头
答案：C
39．家公司欠某供应商500万元贷款，先家公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。
A．应当由甲公司承担全部债务
B．乙公司与丙公司均不承担清偿债务
C．应当由乙丙公司承担连带债务
D．应当由乙公司承担全部债务
答案：C
40．根据《工程建设项目施工招标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）
A．施工组织设计
B．合同主要条款
C．技术条款
D．投标人须知
答案：A 41．某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同需经过（）同意。
A．董事会
B．监事会
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
C．股东会
D．工会
答案：C
42．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处，但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）
A．后履行抗辩权
B．不安抗辩权
C．同时履行抗辩权
D．撤销权
答案：B
43．建设工程施工合同应以（）为合同履行地。
A．原告住所地
B．合同签订地
C．施工行为地
D．被告住所地
答案：C
44．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。
A．建设单位
B．设计单位
C．物业管理单位
D．大楼使用者
答案：A
45．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A．投标保证金不得采用银行保函形式
B．投标保证金最高不得超过50万
C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止
D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金
答案：D
46．根据《合同法》关于代位权行使的说法，正确的是（）。
A．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权
B．代位权是债权人行使的抗辩权
C．债权人自己负担行使代位权的必要费用
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
D．债权人可选择以自己名义或债务人的名义起诉次债务人
答案：A
47．停建、缓建建设工程的档案，暂由（）保管。
A．施工单位
B．建设单位
C．城建档案馆
D．当地质监部门
答案：B
48．某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）、A．可以认定投标文件有效
B．征得评标文员会同意后可以认定投标文件有效
C．应当认定投标文件无效
D．征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效
答案：C
49．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。
A．16
B．12
C．10
D．4
答案：B
50．施工单位向电梯生产公司订购两部A．型电梯，丙要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。
A．要约邀请
B．承诺
C．新要约
D．部分承诺
答案：C 51．按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。
A．利息税
B．企业所得税
C．营业税
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
D．个人所得税
答案：C
52．施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。
A．安全管理部门责任人
B．技术负责人
C．法定代表人
D．项目负责人
答案：C
53．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保金最高应为（）万元。
A．4
B．10
C．20
D．40
答案：B
54．某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。
A．配套兼职安全生产管理人员
B．配套专职安全生产管理人员
C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
D．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
答案：D
55．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》该合同属于（）合同。
A．承揽
B．委托
C．信托
D．施工承包
答案：A
56．下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。
A．企业主要负责人
B．项目技术员
C．项目经理
D．项目安全生产管理人员
答案：B 资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
57．建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A．6
B．2
C．4
D．3
答案：D
58．某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A．相关管线产权部门
B．市政管理部门
C．城建档案管理部门
D．建设单位
答案：D
59．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的被容的是（）。
A．工程项目的安全、质量
B．工程项目的规划、勘察、涉及、施工等环节
C．工程项目采用的材料、设备
D．工程项目技术人员的劳动合同
答案：D
60．某施工单位认为工商行政管理门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。
A．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告
B．法院可以直接判决减少部分罚款金额
C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚
D．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判
答案：B 61．下列建设项目中，可以不招标的是（）。
A．个人捐的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同
B．使财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
C．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同
D．上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同
答案：B 资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
62．划拨土地使用权只能由（）人民政府依法批准。
A．县级以上
B．中央
C．省级以上
D．镇级以上
答案：A
63．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。
A．正在建造的船舶、航空器
B．交通运输工具
C．生产设备、原材料
D．正在建造的建筑物
答案：D
64．建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。
A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
B．应由甲仲裁委员会进行仲裁
C．只能向有管辖权的人民法院起诉
D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
答案：C
65．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。
A．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
B．水泥厂的答复文件达到施工单位时
C．施工单位发出订购水泥的要约时
D．水泥厂发生答复文件时
答案：B
66．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。
A．建设单位统一组织
B．监理单位统一组织
C．总承包单位统一组织
D．总承包单位和分包单位各自
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
答案：C
67．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。
A．省级建设行政部门
B．国务院
C．住房和城乡建设部
D．国家安全生产监督管理行政主管部门
答案：B
68．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。
A．可变更可撤销
B．效力待定
C．无效
D．有效
答案：D
69．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。
A．败诉方
B．金融机构
C．执法法院
D．胜诉方
答案：D
70．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《合同法》，该合同为（）合同。
A．无效
B．可变更可撤销
C．有效
D．效力待定
答案：A
71．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。
A．因使用不当造成的质量问题
B．质量监督机构没有发现的质量问题
C．第三方造成的质量问题
D．监理单位没有发现的质量问题
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
E．不可抗力造成的质量问题
答案：ACE
72．根据招投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的有（）。
A．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应自己的施工单位的合同
B．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
C．建设单位直接与专业施工单位签订的合同
D．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同
E．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
答案：ADE
73根据担保法律，正确的有（）。
A．抵押人将以登记的抵押物出卖给受让人的，无权不发生转移
B．除受让人代位清偿债务以外，抵押人为通知抵押权人转让抵押物的，发生转移
C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押相应的担保
D．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
E抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有
答案：ABCE
74．根据《消防法》，关于消防设计的的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。
A．喜爱房设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证
B．自动消防系统的操作员必须持证上岗
C．建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，不得擅自使用
D．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人
E．消防器材的经销人员必须持证上岗
答案：ABBD
75．根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。
A．作为当事人一方的公民死亡
B．由于不可抗力致使合同不能履行
C．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
D．法院代表人变更
E．当事人一方发生合并、分立
答案：BC
76．关于联合体投标的说法，正确的有（）。
A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B．中标的联合体各方应当就中标项目向投标人承担连带责任
C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
D．联合体中标的，应当由联合体各方共同与投标人签订合同
E．由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围
答案：ABCD
77．根据《合同法》，要约失效的情形有（）。
A．受要约的人拒绝要约的通知到达要约人
B．受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C．要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知
D．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知
E．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
答案：ABCE
78．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事，下列公司人员中可同时担任监事的由（）。
A．公司股东
B．公司总经理
C．公司董事长
D．公司职工代表
E．公司财务经理
答案：AD
79．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。
A．双方当事人给予同一双务合同为互负债务
B．债务履行有先后顺序
C．债务履行不分先后
D．应当先履行债务的当事人未提供适当担保
E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化
答案：ABE
80．当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。
A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行
B．交付不动产的，在不动产所在地履行
C．履行义务一方有权选择履行地点
D．其他标的，在履行义务一方所在地履行
E．接受履行方有权选择履行地点
答案：ABD 81．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
A．发生在订立合同过程中
B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
C．在订立合同时显失公平
D．受害方的信赖利益遭受损失
E．合同被确认无效
答案：ABD
82．施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的签订结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（）。
A．建设单位也不同意鉴定结论
B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C．鉴定程序严重违法
D．鉴定结论明显依据不足
E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
答案：BCDE
83．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。
A．同时招标
B．同时竣工
C．同时设计
D．同时施工
E．同时投产停用
答案：CDE
84．某机械设备租赁公司拟在施工线程安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）。
A．编制安装方案
B．出具自检合格证明
C．具有起重设备安装工程专业承包资质
D．自行验收
E．派出本单位专业技术人员现场监督
答案：ABCE
85．有关物权的说法，正确的有（）。
A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
C．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
D．两个抵押权可以同时存在于同一不动产上
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
E．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
答案：ACD
86．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。
A．工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤
B．施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成供电设施损坏
C．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
D．施工单位违约造成供货商重大损失
E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
答案：ABC
87．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。
A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E．分包单位将其承包的建设工程再分包
答案：BCDE
88．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人，在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。
A．任意撤销权
B．担保权
C．抗辩权
D．抵消权
E．人身损害赔偿请求权
答案：BCD
89．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。
A．律师代理意见
B．施工单位偷录的谈判录音
C．工程设计图纸
D．工程质量鉴定报告
E．报告法定代表人的陈述
答案：CDE
90．根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。
A．地方性法规与地方政府规章
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
B．部门规章
C．部门规章与地方性法规
D．同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定
E．地方政府规整与部门规章
答案：BE 91．关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。
A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B．承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日
C．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
D．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期
E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工验收日期
答案：ABDE
92．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的由（）。
A．工程建设勘察、规划、涉及、施工等行业定额标准
B．工程建设专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D．工程建设重要的行业专用的实验、检验和评定方法等标准
E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
答案：BCDE
93．拆迁人申请房屋拆前许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（）等资料。
A．建设用地规划许可证
B．土地使用权批准文件
C．建设工程规划许可证
D．拆迁计划和拆迁方案
E．拆迁补偿安置资金证明
答案： ABDE
94．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。
A．买卖合同
B．货物运输合同
C．银行贷款合同
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
D．租赁合同
E．施工合同
答案： CE
95．关于招标代理机构的说法，正确的有（）。
A．招标代理机构是社会中介组织
B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的招标
C．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务
D．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系
E．由评标委员会制定招标代理机构
答案：ACD
96．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有（）。
A．在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
B．建设工程项目由几个单位承包的各承包单位形成的文件由股则主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收
D．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收
E．建设工程实行总承包的，各分包单位课将汇总、手机的档案直接向建设单位移交
答案：ACD
97．工程施工合同履行过程中，建设单位延迟支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（）。
A．继续履行合同
B．支付逾期利息
C．降低工程质量标准
D．提高合同价款
E．提高支付所有工程款
答案：AB
98．关于建设工程施工合同教材一般条款的说法，正确的有（）。
A．建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准
B．履行地点为项目所在地
C．违约责任是当事人违反合同义务的责任
D．合同标的是财产
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
考试指南、在线试题、经验交流、成绩查询
早起鸟考试网www.xiexiebang.com
E．有关施工组织设计的内容即为履行方式条款
答案：ABCE
99．劳动争议仲裁委员会的组成成员有（）。
A．工会代表
B．律师
C．同级人民法院代表
D．企业方面代表
E．劳动行政部门代表
答案：ADE
100．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的由（）。
A．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤
B．在保险合同承揽前，被保险人发生伤害
C．被保险人在施工现场外发生伤害
D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害
E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
答案：BCDE
资料来源：早起鸟考试网www.xiexiebang.com—早起鸟提供更多免费资料下载
第四篇：2009年一级建造师建设工程法规真题及答案
2009年一级注册建造师建设工程法规真题及答案详解
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于推荐标准，下面说法正确的是（）。
A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行
【答案】A 4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是(www.xiexiebang.com)。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决
C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
【答案】A 7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤
10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。A.700万元 B.800万元 C.900万元 D.1000万元
【答案】B 11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施 C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
【答案】D 13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
【答案】B 14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断 D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
【答案】A 16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。
A.行政法规 B.一般法律 C.司法解释 D.部门规章
【答案】D 19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的棱柱处理方案。
A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织
【答案】C 22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
【答案】D
26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业
C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
【答案】D 28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月26日 B.2008年3月31日 C.2008年4月7日 D.2008年4月11日
【答案】C 29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容 D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
【答案】A 30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。
A.24万 B.120万 C.80万 D.20万
【答案】C 31.下列选项中不能提起行政复议的行为是()。
A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B.某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
【答案】C 32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求，施工单位必须接受
C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
【答案】A 33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是()。
A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标办委员会按废标处理
【答案】A 34.某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元
C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
【答案】A 35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。
A.3月22日 B.3月18日 C.3月13日 D.3月12日
【答案】B 36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
A.提交投标文件是承诺 B.发放招标文件是要约 C.签订书面合同是承诺 D.发放中标通知书是承诺
【答案】D 37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
【答案】D 38.建设工程质量监督部门对某施工项目上进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。
A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C.抽查施工
41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任
【答案】A 42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合理工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
【答案】C 43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。
A.读职罪 B.重大劳动安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪
【答案】B 45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由(www.xiexiebang.com)向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司 C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司
【答案】B 47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。
A.项目招标计划 B.项目施工组织设计 C.安全管理实施方案 D.合理用能的专题论证
【答案】D
49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
【答案】B 54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
【答案】A 57.某建设工程勘察单位业务力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。A.丁级 B.丙级 C.乙级 D.甲级
【答案】D 58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送()审核。
A.建设行政主管部门 B.公安消防机构 C.消防检测机构 D.质量监督机构
【答案】B 59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
61.工程保险中属于强制保险的是()。
A.安装工程一切险 B.职业责任险 C.建筑工程一切险 D.意外伤害险
【答案】D 64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理 C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
【答案】B 65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.施工企业质量管理部门
【答案】C 66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括()。A.施工组织设计已编制完成并批准 B.材料、设备等物资供应合同已签订 C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实
【答案】D 67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司 B.丙土方公司 C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司
【答案】D 68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是()。
A.这起行政处罚不适用听证程序 B.行政机关应负责组织听证 C.行政机关应承担组织听证的费用 D.施工单位有权要求举行听证
【答案】A 69.施工单位所承建的办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位应当承担责任
B.主体结构的最低担保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
【答案】A
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括()。
A.应急救援人员 B.单位主要负责人 C.从业人员 D.安全生产管理人员 E.特种作业人员
【答案】BD 72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
【答案】BDE 73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
【答案】ABE A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同 C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
【答案】BC 75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。
A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收
C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E.提供完整的勘察报告
【答案】CDE 76.关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人
B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准
D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除
【答案】BCD 77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资 E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
【答案】 AC 79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。
A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交 D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交
E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交
【答案】BC 82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。
A.评标委员会由5人以上的单数组成 B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家
C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系 D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
【答案】ADE 83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。
A.继续按照工程设计图纸施工 B.按照技术标准修改工程设计 C.追究设计单位违法责任 D.及时提出意见和建议 E.通过建设单位要求予以变更
【答案】DE 84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
【答案】ABD 89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A.混凝土连续浇筑 B.特殊需要必须连续作业
C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E.路面塌陷抢修
【答案】CE 90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。
A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E.《工程建设标准强制性条文》
【答案】ABCE 93.施工企业按照安全生产责任的要求，应完成的安全保障工作包括()。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗 D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准
【答案】ABD 94.下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标 C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
【答案】BD 96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。
A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
【答案】ABDE 97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A.有防水要求的卫生间为2年 B.给排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年 D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E.装修工程为2年
【答案】CDE 98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向()申请行政复议。A.市建设行政主管部门 B.市人民政府 C.省级建设行政主管部门 D.省级人民政府 E.国务院建设行政主管部门
【答案】BC 99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。
A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日 B.建设工程已实际交付的，为交付之日
C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
【答案】BCE 100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()。A.招标范围 B.招标方式和发布招标公告的媒介
C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款和内容 D.资格预审文件 E.评标委员会的组成和评标报告
【答案】ABCE
第五篇：2010一级建造师《建设工程法规》真题及答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题：根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门
C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会
【正确答案】：B 第2题：根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A．1 B．2 C．4 D．20
【正确答案】：B 第3题：对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。
A．国务院建设主管部门
B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会
D．人力资源与社会保障或其授权机构
【正确答案】：A 第4题：民事法律关系的内容是指()。
A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任
【正确答案】：A 第5题：根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。
A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人
【正确答案】：A 第6题：根据《物权法》，建设用地使用权属于()。
A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权
【正确答案】：B 第7题：根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证
【正确答案】：A 第8题：根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。
A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
【正确答案】：D 第9题：下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。
A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员
C．企业主要负责人 D．项目经理
【正确答案】：B 第10题：按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。
A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税
【正确答案】：D 第11题：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位
C．暂时停止施工，并及时报告建设单位
D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
【正确答案】：C 第12题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。
A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款
【正确答案】：C 第13题：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。
A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式
C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元
【正确答案】：A 第14题：根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。
A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权
C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用
【正确答案】：C 第15题：某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。
A．材料所在地
B．订立合同时履行地 C．合同签订地
D．履行义务一方所在地
【正确答案】：B 第16题：根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。
A．国务院
B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门
D．国务院铁路、交通、水利等有关部门
【正确答案】：B 第17题：关于和解的说法，错误的是()。
A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力
D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
【正确答案】：C 第18题：下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法
D．建筑业企业资质管理规定
【正确答案】：B 第19题：某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。
A．附期限 B．附条件 C．显失公平
D．可变更、可撤销
【正确答案】：B 第20题：某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A．10 B．4 C．16 D．12
【正确答案】：D 第21题：下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。
A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险
【正确答案】：B 第22题：某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。
A．监事会 B．工会 C．股东会 D．董事会
【正确答案】：C 第23题：根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。
A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方 【正确答案】：D 第24题：施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持 B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
【正确答案】：B 第25题：某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。
A．10 B．20 C．4 D．40
【正确答案】：D 第26题：2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。
A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日
【正确答案】：D 第27题：某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。
A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额
【正确答案】：D 第28题：停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。
A．建设单位 B．城建档案馆 C．施工单位
D．当地质检部门
【正确答案】：A 第29题：关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
【正确答案】：C 第30题：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。
A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备
C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量
【正确答案】：A 第31题：关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。
A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C．法院审理行政诉讼案件不适用调解 D．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
【正确答案】：C 第32题：甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任 B．应当由乙、丙公司承担连带责任 C．应当由甲公司承担全部债务 D．应当由乙公司承担全部债务
【正确答案】：B 第33题：施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺
【正确答案】：C 第34题：根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A．2 B．3 C．4 D．5
【正确答案】：D 第35题：某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。
A．配备兼职安全生产管理人员
B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员
【正确答案】：B 第36题：工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。
A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构 B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗
D．禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所
【正确答案】：A 第37题：水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A．施工单位发出订购水泥的要约时
B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时
D．水泥厂的答复文件到达施工单位时
【正确答案】：D 第38题：某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A．监理单位统一组织 B．总承包单位统一组织
C．总承包单位和分包单位各自 D．建设单位统一组织
【正确答案】：B 第39题：根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。
A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门
C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院
【正确答案】：D 第40题：下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。
A．劳动合同纠纷 B．继承纠纷 C．对罚款不服发生的纠纷 D．总分包之间的合同纠纷
【正确答案】：D 第41题：某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A．有效
B．效力待定
C．可变更、可撤销 D．无效
【正确答案】：A 第42题：某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A．10 B．7 C．15 D．3
【正确答案】：C 第43题：施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。
A．技术规范 B．施工图样 C．施工合同 D．监理通知
【正确答案】：D 第44题：《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。
A．医疗 B．教育 C．厂房 D．住宅
【正确答案】：C 第45题：关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。
A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听
D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
【正确答案】：B 第46题：施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期
【正确答案】：D 第47题：关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责
【正确答案】：C 第48题：划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A．中央
B．省级以上 C．镇级以上 D．县级以上
【正确答案】：D 第49题：根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。
A．招标人从当地中标候选人中确定中标人
B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人
D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利
【正确答案】：A 第50题：建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不 下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁
D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
【正确答案】：B 第51题：建设工程施工合同应以()为合同履行地。
A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地 【正确答案】：D 第52题：根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。
A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具
D．正在建造的船舶、航空器
【正确答案】：A 第53题：甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合 同为()合同。
A．无效
B．可变更、可撤销 C．有效
D．效力待定
【正确答案】：A 第54题：某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。
A．委托 B．承揽
C．施工承包 D．信托
【正确答案】：B 第55题：甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。
A．后履行抗辩权 B．撤销权 C．不安抗辩权
D．同时履行抗辩权
【正确答案】：C 第56题：下列单项合同中，可以不招标的是()。
A．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同
【正确答案】：A 第57题：某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A．评标委员会提交评标报告 B．合同备案
C．中标通知书发出 D．发包人确定中标人
【正确答案】：C 第58题：同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的 D．联合体牵头
【正确答案】：C 第59题：根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。
A．60 B．15 C．30 D．45
【正确答案】：C 第60题：建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A．3 B．2 C．4 D．6
【正确答案】：A 第61题：根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。
A.总承包单位与分包单位按一定比例共同
B.分包单位
C.建设单位
D.总承包单位
【正确答案】：D 第62题：根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A.工程施工图样
B.法律法规
C.监理合同
D.施工合同中约定采用的推荐性标准
【正确答案】：A 第63题：某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A.建设单位
B.设计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者
【正确答案】：A 第64题：某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
【正确答案】：D 第65题：在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
【正确答案】：D 第66题：承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。
A.留置权
B.抵押权
C.抵消权
D.质押权 【正确答案】：A 第67题：某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.可以认定投标文件有效
C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D.应当认定投标文件无效
【正确答案】：D 第68题：施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A.16
B.1C.20
D.18
【正确答案】：A 第69题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人
【正确答案】：A 第70题：施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人
【正确答案】：B
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)第71题：某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A.编制安装方案
B.自行验收
C.出具自检合格证明
D.具有起重设备安装工程专业承包资质
E.派出本单位专业技术人员现场监督
【正确答案】：ACDE 第72题：拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。
A.建设用地规划许可证
B.土地使用权批准文件
C.建设工程规划许可证
D.拆迁计划和拆迁方案
E.拆迁补偿安置资金证明
【正确答案】：ABDE 第73题：下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A.因使用不当造成的质量问题
B.质量监督机构没有发现的质量问题
C.监理单位没有发现的质量问题
D.第三方造成的质量问题
E.不可抗力造成的质量问题
【正确答案】：ADE 第74题：关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日
为竣工日期
D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
【正确答案】：BCE 第75题：关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。
A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准
B.合同标的是财产
C.履行地点为项目所在地
D.违约责任是当事人违反合同义务的责任
E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款
【正确答案】：ACDE 第76题：关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
B.在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收
D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收
E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交
【正确答案】：BD 第77题：关于物权的说法，正确的有()。
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
【正确答案】：ABE 第78题：根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。
A.消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证
B.自动消防系统的操作员必须持证上岗
C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用
D.消防器材的经销人员必须持证上岗
E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人
【正确答案】：ABE 第79题：下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害
B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤
D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
【正确答案】：ABDE 第80题：关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围
E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
【正确答案】：ABCE 第81题：根据《合同法》，要约失效的情形有()。
A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人
B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更
C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知
D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知
E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
【正确答案】：ABE 第82题：下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。
A.银行贷款合同
B.货物运输合同
C.租赁合同
D.买卖合同
E.施工合同
【正确答案】：AE 第83题：根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B.建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
【正确答案】：ACD 第84题：关于招标代理机构的说法，正确的有()。
A.由评标委员会指定招标代理机构
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.招标代理机构是社会中介组织
D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务
E.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系
【正确答案】：CDE 第85题：工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。
A.提前支付所有工程款
B.继续履行合同
C.降低工程质量标准
D.支付逾期利息
E.提高合同价款
【正确答案】：BD 第86题：根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A.同时招标
B.同时竣工
C.同时设计
D.同时施工
E.同时投产使用
【正确答案】：CDE 第87题：根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。
A.发生在订立合同的过程中
B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
C.受害方的信赖利益遭受损失
D.合同被确认为无效
E.在合同订立同时显失公平
【正确答案】：ABC 第88题：下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。
A.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤
B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡
C.施工单位违约造成供货商重大损失
D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
【正确答案】：AB 第89题：根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A.部门规章
B.地方政府规章与部门规章
C.同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定
D.部门规章与地方性法规
E.地方性法规与地方政府规章
【正确答案】：AB 第90题：某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。
A.担保权
B.任意撤销权
C.抗辩权
D.抵消权
E.人身损害赔偿请求权
【正确答案】：ACD 第91题：根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。
A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
【正确答案】：BCD 第92题：当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。
A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B．履行义务一方有权选择履行地点 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点
E．其他标的，在履行义务一方所在地履行
【正确答案】：ACE 第93题：关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。
A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 B．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 C．债务履行有先后顺序 D．债务履行不分先后
E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化
【正确答案】：BCE 第94题：根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A．当事人一方发生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作为当事人一方的公民死亡
D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．法定代表人变更
【正确答案】：BD 第95题：施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A．建设单位不同意鉴定结论
B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定程序严重违法 D．鉴定结论明显依据不足
E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
【正确答案】：BCDE 第96题：根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
【正确答案】：AB 第97题：劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A．同级人民法院代表 B．工会代表
C．企业方面代表
D．劳动行政部门代表 E．律师
【正确答案】：BCD 第98题：根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A．工程设计图样
B．施工单位偷录的谈判录音 C．律师代理意见
D．工程质量鉴定报告
E．被告法定代表人的陈述
【正确答案】：ABDE 第99题：根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包
【正确答案】：BCDE 第100题：某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理
【正确答案】：AC
点击咨询 