第一篇:甲方、分包单位承诺书(范文)
甲方分包(含建设单位分包)单位安全生产承诺书
工程名称:北京xxx楼工程 总包方:xxx工程有限公司
承诺分包方:
为了加强施工现场安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保护员工的人身安全和国家财产安全,保证施工生产的有序进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和北京市《建设工程施工现场安全资料规程》、以及其它有关法规、规定,承诺单位就本工程施工安全生产愿承诺一下
一、服从总包管理
1、总包方有权对分包方的施工工程实施监督管理,分包方必须服从管理。
2、总包方有权对分包方进入现场所带的机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查,对不符合安全规定的设备、用品有权禁止使用。
3、总包方有权对分包方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知单,并限期整改,对情节严重又不按期整改的,总包方有权停止分包的作业,由此产生的后果由分包方承担一切责任。
4、总包方应根据在施工中的特点和安全生产管理要求,有权对分包方进行有关安全生产交底
5、在多家分包方施工的现场,总包方应本着公平、公正、有利于安全生产管理的原则,实施总包安全生产管理,做好各分包之间的施工协调。
6、由总包方提供给分包方使用的施工用电、机械设备、脚手架及防护设施必须经双方验收合格,签字移交后方可使用,单在使用过程中分包方不得随意拆改,否则,产生的一切后果由分包方承担(包括经济赔偿在内)一切责任。
二、分包方责任
1、分包单位在总包方的区域内施工,必须服从总包方的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的由分包单位承担全部责任。
2、施工人员进场前,必须先将现场负责人,施工人员(包括管理人员、施工人员、特种作业人员)花名册,企业资质证书和委托书等原件或复印件以及企业安全生产许可证送达总包方备案。
3、分包单位对现场各种防护设施不得随意拆改,尤其是临边防护、洞口防护需要打开时,分包单位应先向总包方提出书面申请待批准后方可打开。作业时除设置明显标志外,还应派专人监护,下班或本项工作完成后必须及时恢复好。
4、为了加强安全生产管理,分包方必须在入场前交纳安全抵押金,其标准原则上按照所承担工程造价的2%交纳。当分包方所承担的工程任务全部结束后,返还全部或剩余抵押金,不足部分补交或在工程款中扣除。安全抵押金只能作为党分包方违反项目部或上级安全法律、法规、规章、制度或办法时的处罚基金,不能作为发生伤亡事故后的处理、治疗、抚恤赔偿等费用。
5、进入施工现场的所有人员必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品(防护用品由分包方自行购买)。现场严禁垂直交叉作业;高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷;楼内作业人员严禁将垃圾及其他任何物体从窗口或临边往外扔,防止物体打击伤人。危险性较大的作业项,分包方必须设专人监护。
6、施工用电不得乱拉乱接,需要接电时,必须有专职电工操作;需要总包方配合的或提供帮助的必须在总包方电工的统一安排下进行。分包单位按要求配备的电工纳入总包电工班的统一安排管理。各类特种作业人员必须持有证件上岗。
7、分包单位应该教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产,在平时的工作中做到活完场清,工完场净,材料码放有序,保持施工现场的宏观整洁,防止造成环境污染。
三、事故责任与处理
1、由于分包方管理或分包方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故,要立即向总包方报告,同时由分包方参加国家现行规定负责处理,并负责事故人员及家属的全部经济补偿和善后事宜。
2、由于分包方以外的责任造成的分包单位作业人员伤、残、亡事故的,在执行事故处理时,参加国家现行政策,由责任方一次性给予分包单位经济补偿,其善后事宜由分包方处理。
3、由分包单位或分包方作业人员违章操作、违章作业或设备设施不完善造成总包方或第三人员的伤亡事故,由分包单位参照国家现行规定负责处理,并负责伤残死亡个人及家属的全部经济赔偿和善后处理。
四、本承诺书一式四份,总包方、分包方各持一份,上报各自主管部门一份。
五、本承诺书有效期为:从签订之日起至所有分包的工程项目竣工及所有人员全部撤出现场为止。
六、补充条款:与正式条款具有同等法律效力。
承诺方(签字盖章:
签订日期:
****年**月**日
第二篇:分包单位承诺书
分包单位承诺书
分包单位承诺书1
中铁二十四局集团轨道公司:
感谢贵方给予我方在工程共同合作的机会,现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明:本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。
1、我方承诺为保证工程前期正常施工,我方将准备足够的资金进场施工,不要求甲方支付未经业主结算的已完工程费用。
2、我方承诺进场后机械设备摆放整齐,材料堆放整洁,确保工地施工区、生活区环境卫生达标。
3、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行业主、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及贵方的各项规定,严格按招标文件执行:施工技术规范标准执行中华人民共和国和市标准;验收标准按招标文件标准,执行中华人民共和国国家行业和市行业标准。
4、我方承诺发生安全事故后立即用最快捷的方式向贵方报告,并组织全力救险,保护事故现场,做好记录和拍照,主动接受贵方及贵方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。
5、我方承诺组织合格的身体健康的具有相关资格证书,并有相关类似工作经验的工作人员投入到本项目工程的施工。
6、我方承诺将按时足额发放下属员工的农民工工资,并及时上报有关发生资料,如未做到,愿意接受贵方所采取的相应解决措施。
7我方承诺将做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电线路等保护和防护工作,并将挖到的文物及物品交给贵方,我方承担相应的保护费用,此项费用已包含在劳务合同单价中。
8、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由我方履行和承担责任。
9、我方承诺将负责已完工程部分成品及半成品的.保护工作。
10、我方承诺严格遵守与贵方签订的《建设工程劳务分包廉政责任协议》、《安全生产、文明施工协议》、《环境保护协议》、《治安、消防协议》。
11、我方承诺将按照贵方要求提供各类报表,完整的原始技术资料,配合贵方办理交工验收。
12、我方承诺在施工过程中,若被新闻媒体爆光,产生不良影响,我方将主动采取措施,消除不利影响并承担相应发生费用。贵方有权根据事件性质的严重性处于罚款。
13、我方承诺根据业主合同工期要求,因工程进度迟缓而业主要求抢工时,我方将确保有相应的人力、物力、机械和财力投入,使工程能按质按量竣工。
14、我方承诺已了解并熟悉施工现场状态和贵公司的项目经理部管理模式,并严格遵守。
15、我方承诺将严格服从贵方指令。
xxx
20xx年x月x日
分包单位承诺书2
我单位(单位名称) 为进一步加强自身的消防安全管理工作,营造良好有序的消防安全环境,更好的遵守国家及我市的消防法律、法规、规章和技术标准,预防、遏制火灾事故的发生,特郑重作出如下承诺 :
一、要按照《北京市建设工程施工现场安全管理规定》、市政府84号令《机关、团体、企业,事业单位消防安全管理规定》、《公安部61号令》及其它法律、法规要求,加强建设工程施工现场消防管理,保障施工现场消防安全。
二、要落实消防安全责任制及岗位消防安全责任,制定各项消防安全制度及检查制度,做到任务明确,责任到人,对所有施工员进行消防安全教育、培训,未经培训严禁上岗。
三、施工现场实行总包单位责任制,各分包单位要接受总包责任制单位统一领导和监督检查,双方要签定消防安全责任书,明确双方的责任,并严格执行责任书的内容。
四、按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工资料,楼内施工不准设仓库。
五、不在建筑工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃易爆可燃材料。对易燃易爆化学危险物品和可燃天然气容器等,按其性质设置专用仓库分类存放。
六、在施工中使用易燃易爆化学危险物品时,制定防火安全管理措施;不在建筑工程内使用液化石油气;使用后的废气,易燃易爆化学危险物料,要及时消除。
七、建立健全用火管理制度。对重点工种电气焊、防火作业等人员施工作业用火是应当经总承包单位消防责任人员进行消防安全培训、考核、签订责任书。在领取用火证后,应在指定地点、时间内作业,作业完毕经全面检查无火灾隐患后,方可离开。
八、对使用聚苯乙烯化学危险物品的单位,在签订责任书后方可施工。在施工中要加强管理,严禁发生冒烟事故。
九、建立健全安全用电管理制度,并采取防火措施。安装电气设备必须由经培训合格的专业技术人员操作。
十、要加强宿舍管理,宿舍内严禁卧床吸烟,严禁私拉乱接电线,严禁违章使用电热器具,电饭煲、热得快、电褥子等电热器具。建设工程内严禁设置宿舍。
十一、要保证施工现场内临时消防车道的畅通,不再临时消防车道上堆物堆料或者挤占临时消防车道。
十二、分包单位要教育本单位人员,服从总承包单位的管理,对现场发现的火险隐患及违章行为要接受总承包方的`处罚。
以上系我单位作出的保证,我单位将信守承诺,如违反上述保证内容,我单位将承担消防法规规定的相关法律责任。
工程名称: 施工地点:
分包单位的盖章、签字:
注:本消防安全承诺书一式两份,自签订单位和分包单位各存一份。
年 月 日
分包单位承诺书3
本法定代表人承诺:我单位在
工程建设过程中认真履行了下列职责,并承担相应终身质量责任。
1、在资质等级许可的业务范围承揽工程,承揽工程后依法签订了分包合同。
2、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员,所有人员均能够到岗履职。并在施工过程中自觉服从总承包单位的质量管理。
3、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工,未擅自修改工程设计,无偷工减料情况。对施工中采用的`建筑材料严格按规定进行见证取样检验,并有书面记录,签字齐全;未经检验或者检验不合格的,均未使用于工程。
5、严格执行了质量检查验收制度,严格工序管理。隐蔽工程在隐蔽前,及时通知建设、监理单位检查验收,全部合格。分项、分部均符合要求。
6、、本工程资料收集真实、准确完整,签章手续齐全,及时整理移交建设单位归档。
7、本单位在本工程项目承担了下列施工业务:
(单位公章)法人代表签章:
年月日
分包单位承诺书4
甲方(总承包方):
乙方(分包方):
工程名称:城东中心小学校校舍加固改造工程
工程地点:平江路传芳巷2号
按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。
一、双方权责
1、甲乙双方共同的责任:
坚持以人为本的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包单位的安全管理规定和办法,确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、甲方的责任
(1)建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位,对整个施工现场行使安全管理权,制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;
(2)建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议,并形成会议纪要。遇有特殊情况时,随时召开安全会议。
(3)建立安全检查制度。每周组织一次安全检查,下达整改通知单,进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项,并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。
(4)建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时,负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。
(5)组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作,并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底,同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底,必要时,可直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。
(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。
(7)负责建立项目部安全管理资料。
(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。(9)负责对首次进入施工现场的'人员进行安全教育
(10)对分包队伍违章、违纪人员,有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。
(11)有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理人员的权利。(12)按规定足额使用安全措施费用;有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利。
(13)及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。
(14)有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收,对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
3、乙方的责任
(1)杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过1.5‰。
甲方(总承包方):
乙方(分包方):
分包单位承诺书5
由(建设单位) 建设、总承包的(总包工程名称)工程,现该项目的 (分包工程名称)工程由(分包单位)分包,为明确三方权利与义务,就该分包工程项目有关事项作出如下承诺:
1、分包方应服从总承包方的管理,执行总承包方规定的规章制度。
2、分包方的分包工程价款应与建设方结算,由建设方直接拨付给分包方。分包方不得向总承包方主张本工程工程款。
3、如分包方(包括所属全体人员及导致的第三人)发生人身伤亡等事故的,由分包方自行处理并承担全部经济责任。由此给总包方带来扣证、行政单位各项处罚所遭受的`损失,都由分包单位承担。
4、分包方与所属民工因工资、与材料商等因材料及借款(欠款)等发生纠纷,向总承包方信访主张的,总承包方有权责令分包方立即支付,并有权对分包方处以适当的经济罚款。
5、由于分包方原因造成总包工期延误的,总承包方不承担相关违约责任。
6、分包方对分包工程质量承担全部责任,与总承包方无关,总承包方不承担一切责任。若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的,分包方承担所有经济赔偿责任。
7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的,总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。
8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查,分包方主要人员必须到场,以完善工程资料,若导致罚款或其他处罚的,总包方有权要求分包方赔偿或追偿。
承诺单位:(分包单位盖章)
法定代表人:
年 月 日
第三篇:2016分包单位承诺书
2016分包单位承诺书
分包单位承诺书 甲方(总承包方): 乙方(分 包 方):
工程名称:城东中心小学校校舍加固改造工程 工程地点:平江路传芳巷2号 按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。
一、双方权责
1、甲乙双方共同的责任:
坚持以人为本的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包单位的安全管理规定和办法,确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。
2、甲方的责任
(1)建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位,对整个施工现场行使安全管理权,制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程;
(2)建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议,并形成会议纪要。遇有特殊情况时,随时召开安全会议。
(3)建立安全检查制度。每周组织一次安全检查,下达整改通知单,进行安全奖罚;督促乙方完成整改事项,并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。
(4)建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时,负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。
(5)组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作,并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底,同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底,必要时,可直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。
(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。(7)负责建立项目部安全管理资料。
(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。(9)负责对首次进入施工现场的人员进行安全教育
(10)对分包队伍违章、违纪人员,有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。
(11)有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理人员的权利。(12)按规定足额使用安全措施费用;有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利。
(13)及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。
(14)有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收,对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
3、乙方的责任
(1)杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过1.5‰。(2)建立本单位的安全生产责任制度,层层签定安全生产责任状,责任到人。
(3)按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员,安全管理人员持证上岗,安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员。
(4)队伍进场前,向甲方提供全体施工人员的花名册、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后,调出和调进人员要事先向甲方通报。
(5)按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品并建立劳动防护用品发放表,报总包安全环境部一份。对高处作业地点搭设合格可靠的操作层并对高处作业人员做好安全交底和配好安全带,给每个施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。
(6)把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员,交底人要签字,被交底人,每一个人都要签字,交底人和被交底人都要签上时间。
(7)建立本单位的安全检查制度,每天进行安全巡查,发现重大安全隐患,要立即向甲方报告;参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查,负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改,直至隐患消除或得到有效控制,并按要求的时间向甲方反馈整改情况。
(8)建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例,正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育,及时进行变换工作岗位人员的安全教育、节假日安全教育,高度重视“两会”(全国人大、全国政协)期间的安全教育。
(9)负责根据甲方施工组织设计的要求,编制本单位的紧急情况下的应急预案和生产安全事故预案,并组织进行演练。
(10)足额使用本单位掌握的安全措施费用,按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护。
(11)按时参加甲方组织的安全检查和安全例会,认真贯彻落实会议做出的决定,接受甲方的指挥和监督。
(12)搭拆大型设备、脚手架和吊篮必须安排有专业资质的专业队伍进行,搭拆前编制专项施工组织设计、进行安全技术交底;搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。
(13)对自带的施工机械按规定要求的时间进行保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利。
(14)发生交叉作业时,在施工前,要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书,明确规定双方施工的顺序和保护措施并监督人员。依法分包承诺书 依法分包承诺书
南京市浦口区建筑安装管理站:
我单位 建基建设集团有限公司 本着诚信经营的原则从事建筑工程承发包活动,参与建筑市场公平竞争,自觉维护南京市浦口区建筑市场秩序。我们现郑重承诺,在建筑工程分包活动中,将自觉遵守国家、省、市有关建筑工程施工承、发包的法律、法规、规章和其他规范性文件,保证做到以下 11点:
□
1、不将工程发包给不具备相应资质的其他单位或者个人; □
2、不超越本单位资质分承包工程;
□
3、实施分包活动时取得建设单位的书面认可文件; □
4、不将主体结构或关键性工程的施工分发包给其他单位; □
5、不分承包主体结构或关键性工程;
□
6、对分包的工程不实施再分包(劳务除外);
□
7、全面履行合同约定的责任和义务,不将承包的全部工程转包给他 人,也不将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位; □
8、不以任何形式使用其他单位的名义分承包工程; □
9、不以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证明书、营业 执照,以本企业的名义分承包工程;
□
10、使用南京市建筑工程分包合同示范文本签订分包合同; □
11、不在已备案合同之外达成与备案合同有实质不同的协议。并特别承诺全面落实建设部《关于建立和完善劳务分包制度、发展建筑劳务企业的意见》(建市[2016]131号)的各项要求。
欢迎上级主管部门依法监督我单位的分包活动,如果我单位违反上述承诺,我单位愿意接受依法采取的行政措施或依法实施的行政处罚。承诺单位:(盖章)
单位法人代表:(身份证号码:)年 月 日 第1 / 1页
第四篇:甲方分包单位安全、配合协议
总、分包安全、配合服务协议
总
包
单
位:
(以下简称甲方)
业主指定分包单位:
(以下简称乙方)
业
主
单
位:
(以下简称丙方)
为了更好的完成工程的施工任务,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关建设工程的规定,甲方受业主委托,为乙方提供现场配合、管理服务。对配合管理的内容和责任,经甲乙双方友好协商达成如下协议。
一、合同管理范围
同乙方与业主方签订合同的承包范围。乙方与业主方签订的施工合同应给甲方一份副本。
二、分包工程质量
乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于乙方原因未达到整体工程的质量目标,乙方须按甲方与业主方、乙方与业主方所签订合同中的相应条款承担违约责任,并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
三、分包工程进度
3.1 乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误,乙方承担违约责任,并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失;
3.2 乙方的施工不得影响甲方的正常施工,如因乙方原因造成甲方工程延误,乙方承担违约责任,并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
四、甲方的配合服务内容及协调责任
第1页,总6页 4.1 配合服务内容
4.1.1 提供施工用水,由主干管至工作面管道由乙方自行提供;
4.1.2 提供施工用电的电源至二级配电箱,由乙方自行接驳。由二级配电箱至工作面所需电缆和配电箱、电表、焊机专用箱等均由乙方自行提供,乙方用电应预交电费;
4.1.3 水电费:乙方应在接驳的水管、电箱上安装计量装置,按使用量缴纳水电费(含损耗),如因乙方原因发生水电浪费现象,由乙方承担费用及相应的处罚;
4.1.4 负责对乙方工人进行安全教育,并进行考核记录;
4.1.5 监督乙方各分部、分项工程的安全技术交底,并进行检查实施; 4.1.6 负责对乙方特殊工种持证上岗情况进行监督、检查; 4.1.7 负责安全生产过程的检查、监督,并提出整改意见、措施; 4.1.8 根据有关规定、协议条款,负责对现场各类违章的处罚。4.2 协调责任
4.2.1 甲方有权根据总包工程施工需要对乙方的工作面进行调整; 4.2.2协助业主对施工现场的检查;
4.2.3 协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收; 4.2.4 业主向乙方支付工程款时应及时告知甲方,若乙方在现场施工中存在问题,甲方有权要求业主减少或暂缓工程款的支付。
五、乙方责任
5.1 乙方必须服从并执行甲方对乙方质量、进度、消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度,必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育;
5.2 乙方应遵守与业主签订的合同的各项内容及设计方的书面指示,精心组织施工;
5.3 乙方对自身现场区域的质量、进度、消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等负直接责任,乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计(方案)、管理班子成员名单及联系方式(必须有专职安全员,且持证在岗)、作业人员的姓名、性别、工种、、身份证号码、籍贯及特殊工种上岗证;
第2页,总6页 5.4 乙方应提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料; 5.5 乙方应服从业主方、甲方、监理方和设计的监督指导;
5.6 向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图(套数详乙方与业主方签订的合同);
5.7 对现场的结构、洞口尺寸进行检查、校对,并及时将存在的问题提供给甲方,乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改,如果必须现场剔凿开洞或拆改的,乙方须事先得到甲方书面认可,并按甲方认可的方案进行,施工完毕后乙方应立即修补完毕;
5.8 负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收,同时不得损坏其他单位(班组)的材料、成品及半成品,否则,承担相应的责任及费用;
5.9 因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方及其他分包单位造成的损失,均由乙方承担一切经济与法律责任;
5.10 除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外,均由乙方自行解决,如需委托甲方办理的,发生的一切费用由乙方承担;
5.11 履行本协议的全过程中,由于乙方的原因,致使甲方或其他专业分包方蒙受损失的,由乙方负责赔偿(赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方);
5.12 乙方施工时须注意与其他专业施工的配合,做好成品保护,不得私自拆改,如不得不拆改时,乙方须提出书面报告,委托专业施工方负责拆改及修复,费用由乙方承担;
5.13 乙方的工期需满足业主及甲方的总工期进度要求,并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔;
六、业主责任
6.1 业主须支持甲方现场管理工作,如乙方在安全、工期、环保及文明施工方面达不到现场管理的要求,甲方对乙方采取的处罚措施,业主应配合支持甲方意见;
6.2 业主在支付乙方工程款时,须取得甲方书面认可后方能支付; 6.3 监督检查乙方分包工程的工期、质量、安全;
第3页,总6页 6.4 监督乙方汇总编制的符合政府规定及甲方管理要求的分包工程的竣工资料,在工程完工后7日内交甲方;
6.5 组织对分包工程的验收。
七、特别条款
7.1 未经批准,乙方不得以任何方式于现场坚立各种标牌、标识;
7.2 乙方除甲方合同约定应提供的条件外,现场使用甲方所有物资材料必须提前申请,办理使用手续,未提前申请的待结算后一律按2倍扣除工程款。
八、文明施工与安全 8.1 文明施工
8.1.1 乙方应严格按照甲方的《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》的规定组织施工;
8.1.2 现场材料应按照甲方指定的位置整齐堆放,乙方须做到工完场清,并负责自身施工垃圾的清运;
8.1.3 乙方应严格执行环境保护规定,防止并消除
大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民;
8.1.4 乙方应安排专人负责现场安全文明管理,负责本单位施工现场的安全文明施工;
8.1.5 若乙方未服从甲方文明施工要求,由此引起的违约责任均由乙方承担。8.2 安全生产。
本协议分包方为业主直接直接分包方,因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任,由乙方承担所有的经济责任与法律责任。
8.2.1 乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人,或出具上级主管单位(法人单位)的委托书,乙方必须是具备本分包工程资质要求的分包单位,凡乙方为故意隐瞒其施工资质致使分包单位资质等级与甲方、业主及相关单位的要求不符,均视为乙方违约,由此造成 违约责任均由乙方承担;
8.2.2 乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他国家和政府、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定,积极参加各种促进安全生产的活动;
第4页,总6页 8.2.3 乙方在施工现场必须配备专职的安全员,负责本单位施工现场的安全生产工作,若无安全员,甲方有权拒绝乙方工人入场作业;
8.2.4 乙方必须尊重并服从甲方现行 有关安全生产的各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行乙方的职责;
8.2.5 乙方应给所属职工提供必须、有效的安全用品,如安全帽、安全带等,若必要时还需佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护用品;
8.2.6 乙方自带的各种施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、有效可靠;
8.2.7 乙方必须按照国家规定为本单位员工购买意外伤害保险;
8.2.8 乙方必须按国家有关的法律、法规、条例规定,组织人员进行施工,凡进入施工现场的员工必须证件齐全,禁止私招乱雇,禁止使用离退休人员及未年满18周岁的未成年工人;
8.2.9 乙方必须配备本单位施工作业所需的足够数量的灭火器材,并保证完好、有效;
8.3 消防保卫
8.3.1 乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规,有关治安、消防及交通安全的管理规定,严格按甲方的消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查,对甲方所签发的隐患整改通知单,乙方应在甲方限定的期限内立即整改完成,逾期不改或整改不符合甲方要求的,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚;
8.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的治安、交通、消防及其他等安全责任事故,所造成的一切经济、法律责任均由乙方承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,同时甲方有权对乙方进行经济处罚。
九、纠纷的解决
9.1 各方在履行合同的过程中,无论发生任何纠纷,均应按甲乙双方签订的本协议执行,并依此进行协商;
9.2 经协商不能解决是可申请仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第5页,总6页
十、现场会议
10.1 本工程质量要求高,且分包单位较多,为协调好工作,甲方项目部每周星期三下午15时开一次施工现场协调会,分包单位项目负责人及施工负责人必须按时到会,无故缺席过迟到者,将进行经济处罚,若因不到会而影响施工的,一切责任自负,若每周一次的协调会不能满足施工要求的,甲方将根据实际情况安排增加协调会,届时临时进行通知;
10.2 无论业主方、甲方、监理方、设计方召集的与乙方承包范围有关的会议,乙方应按时参加并及时解决施工中存在的问题,否则,因乙方不按时到会或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
十一、协议的生效与终止
本协议自各方签字之日起生效,各方履行完各自义务后自动失效。
十二、协议份数
本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。
甲方(章)
乙方(章)
业主(章)
委托代理人:
法定代理人:
法定代理人:
联系电话:
联系电话:
联系电话:
日期:
日期:
日期:
第6页,总6页
第五篇:分包单位进场承诺书
派力工程有限公司进场承诺书
致:中建二局第三建筑工程有限公司
首先感谢贵司对我公司的充分信任和大力支持,给予我公司参与贵司总承包的项目二次机构及装修工程劳务分包的合作机会,经研究决定,我公司将用以下承诺来完成与贵司的劳务分包合作,以谋求长期合作,共同发展:
一、工程劳务价格的承诺
我公司确认贵司发出的招标文件所有的内容为不可割裂的整体,已充分领会并接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我公司愿以以下价格为该工程劳务费综合承包中标价:
1、二次结构及装修工程分部分项综合单价(详见劳务分包投标报价清单明细表);
a、此单价是基于我公司所测算总价以及招标文件给定的建筑面积的基础上所报综合单价;
b、此单价是我公司已充分踏勘过施工现场,对现场有足够的了解和认识的基础上所报综合单价;
c、我公司所测算总价涵盖了本项目业主发给贵司的招标图中所属结构队伍施工的全部工作内容,我司对此计算结果负完全责任。
2、合同外用工单价:定额工日为元
工日,计时工及估包工 为元
工日;
3、我公司承诺在中标后或施工过程中不会对中标价格或合同价 格提出任何异议,更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款
要求额外补偿,不会以不了解招标文件、合同文件,断章取义,向贵司提出任何补偿要求。
二、工程质量承诺
我公司承诺该工程的质量标准:确保达到合格标准,确保获得“北京市结构长城杯金奖”、“北京市建筑长城杯金奖”、“国家优质工程奖”,并进行第三方检测且达到90分以上如达不到上述标准,属我公司责任的我公司愿按每平方米建筑面积元/㎡接受处罚。
三、工程工期承诺
我公司承诺该工程工期为(以甲方书面通知为准)日历天,具体按贵司项目经理部季、月、周工期计划执行,为了体现我公司承诺的工期实现,如达不到工期目标,愿按每平方米建筑面积元/㎡接受处罚,工期提前不需增加提前工期采取的措施费。
四、安全、文明施工,企业CI形象,环境、职业健康安全体系承诺:
我公司承诺该工程确保“北京市绿色安全样板工地”,国家“AAA”安全文明标准化诚信工地。严格执行国家及当地有关政策和法规,确保施工安全和现场文明施工,以《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》为原则健全安全生产管理体系,零死亡、零重伤、零职业病、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大财产损失及负面影响事件,零群体性事件,杜绝较大及以上安全生产事故,杜绝环境污染和生态破坏事故,遏制A级一般事故,尽量减少B级以下一般事故,百亿元产值死亡人数(含责任事故和非责任事故)为0人;考
核事故:0起;住建部网站“事故通报”栏通报事故:0起,轻伤事故频率控制在3‰以为,承诺全面实施公司的CI策划、保证按照当地相关规定做到有效降低噪音、控制环境污染,同时实现职业健康安全体系的切实到位,如达不到目标,愿按每平方米建筑面积元/㎡接受处罚。
五、其他承诺:
1、认真执行北京市政府的《建设工程劳务管理若干规定》及《建筑企业用工和工资支付管理暂行规定》,保证做到相关劳务手续齐全,不拖欠工人工资;
2、项目管理班子按照投标书内人员100%到场,如有更换或不称职,接受甲方处罚;拟派项目经理,不同时兼任2个或2个以上施工项目的任何职务;
3、施工劳务队伍选用我公司本地的施工队伍,且技术过硬,作风优良,有类似与本工程的施工经验确保本工程的质量、工期、安全文明施工目标的实现;
4、若我公司中标,我公司承诺所承接工程不再分包,更不得转包,若发生类似情况,按招标文件要求进行处罚;
5、积极配合总包的各项工作,服从总包的安排、指挥、调配,全力支持总包、业主,监理的监督工作,服从总包的正确指令;
6、在工程施工期间,业主和监理对项目部的罚款项目,属我公司责任的,该部分罚款在每月的工程结算中扣除;
7、如果遇到甲供材料不符合施工要求,提前和贵司沟通汇报,绝不以甲供材料不合格为由降低施工质量和效果。
六、在该工程的履约过程中,如因我公司的施工质量、工期进度、安全文明施工管理不到位等未达到双方约定的目标,经整改仍达不到双方约定的目标时,我公司将在三日内无条件自动退场,并承担由此给贵司造成的全部经济损失。
七、我公司派出承担该工程具体施工的下属项目经理部/项目经理,将全面代表我公司履行合同文件约定的一切相关职责,项目经理一切行为皆由我公司直接承担相关法律责任。
八、附件
派力工程有限公司劳务分包投标报价清单明细表
公章:
法定代表人(盖章): 或委托代理人:
项目经理: 2017年
月
日
注:此承诺用于分包合同工已拟定,但合同签订流程尚未完善时,因现场实际需要,分包单位需提前进场施工的情况下签订。