一级建造师法规重要时间节点(必须记忆)

第一篇：一级建造师法规重要时间节点(必须记忆)

最新2014一级建造师法规数字考点汇总

1、发明专利权的期限为20年，自提出专利申请日起算；注册商标的有效期为10年，自核准注册日起算。实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年。自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死亡后50年。

2、假冒他人专利，判处三年以下有期徒刑或拘役；伪造、擅自制造他人注册商标标识，判处3年以上7年以下有期徒刑。

3、注册商标有效期满，应当在期满前6个月提出续展申请，每次续展注册的有效期为10年，可续展申请无数次。

4、施工单位违反国家规定施工，造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

5、建设单位申请领取施工许可证，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%。

6、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以2次为限，每次不超过3个月。

7、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。

8、建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

9、工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可不申请施工许可证。

10、提前动工的，建设单位可处以工程合同价款1%以上2%以下罚款。

11、施工总承包资质序列划分为12个资质类别；专业承包资质序列划分为60个资质类别；劳务分包资质序列划分为13个资质类别。

12、建筑业企业资质证书有效期为5年，延续有效期也为5年；有效期内发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

13、房建总承包一级企业法定的注册资本为：注册资本金5000万以上，净资产6000万以上，一级资质项目经理12人以上，近五年单项建安合同额1亿元以上，单体建筑面积3万方以上。

14、劳务分包单项业务合同额不超过企业注册资本的5倍。

15、建设单位发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以50万元以上100万元以下罚款。

16、申请人以欺骗手段取得资质证书的3年内不得再次申请建筑业企业资质。

17、未取得资质证书承揽工程的，对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下罚款。

18、注册建造师的职业工程范围氛围10个专业范围。

19、有效期内继续教育学时不少于120学时。

20、以欺骗贿赂等不正当手段取得注册证书的，撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册。

21、因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的，可同时承担两个及以上建设工程施工的项目经理。

22、必须招标的项目范围，施工单项合同估算价200万以上，重要设备材料和货物的单项采购合同估算价100万以上，勘察设计监理等单项合同估算价50万以上，项目总投资额3000万以上。

23、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日；自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；招标人对已发出的招标文件需要修改的，应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有的招标文件收受人。

24、投标保证金的有效期应超出投标有效期30天，其金额不得超过投标报价的2%，且最高不得超过80万元。

25、规避招标的，责令改正，可以处以合同金额0.5%以上1%以下的罚款。

26、接收转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位，处以1万元以上3万元以下罚款。

27、发包给资质不够的总承包单位，处以50万元以上100万元以下罚款。

28、允许他人以自己名义承接设计业务的，处以合同约定的设计费1倍以上2倍以下罚款。

29、除招投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的7日内。

30、承包人行使优先权的期限是6个月。

31、可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起1年行使撤销权。

32、用人单位自用工之日起1个月内必须签订书面劳动合同。

33、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。

34、劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。

35、劳动者法定最低就业年龄为16周岁。

36、劳动合同期限3月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限或无固定期限合同，试用期不得超过6个月。

37、试用期间工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%。

38、劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前3日通知用人单位。

39、解聘经济补偿，每满一年支付一个月工资，6个月以上不满1年，按1年计算；不满6个月的支付半个月工资；劳动者工资高于本地区平均工资3倍的，按3倍支付，且最高年限不超过12年。

40、用人单位违法解聘的，应当向劳动者支付经济补偿标准金额2倍的赔偿金，或继续履行合同。

41、劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时。

42、延长工作时间每日不得超过3小时，每月累积不得超过36小时。

43、节假日上班，用人单位支付不低于3倍的报酬。

44、加班不付加班费，用人单位应加付应付金额的50%~100%的赔偿金。

45、养老保险需累积缴费15年。

46、致残划分为十级，其中1~4级为全部丧失劳动能力。

47、失业人员失业前用人单位和个人累计缴满1年不足5年的失业保险的，领取失业保险金的期限最长为12个月；累积缴费满5年不足10年的，期限最长为18个月；累积缴费10年以上的，期限最长为24个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算。任何情况下失业后累积拿保险金期限最长为24个月，包括几次失业的累积。

48、提出仲裁一方应当自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

49、劳动争议仲裁委员会一般在应当受到仲裁申请60日内作出仲裁裁决。

50、当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决15日内向人民法院提起诉讼。

51、工伤发生，所在单位应当自事故发生之日起30日内向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

52、个人提出工伤认定申请的，应在伤害发生之日起12个月内进行。

53、分期付款的买卖合同，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同的前提是，买受人未支付到期价款的金额占全部价款的比例达到1/5。

54、银行保护的民间借贷利率为银行利率的4倍。

55、浇筑混凝土产生噪声污染，须在浇筑施工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。

55、排放污水责令限期治理的，限期治理的期限最长不超过1年。

56、注册执业人员违反节能标准造成严重后果的，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

57、文物行政部门接到发现文物报告后，应当在24小时内赶赴工地现场。

58、总包特级资质企业，应至少配备6名专职安全生产管理人员。

59、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。

60、建筑公司制定生产安全事故现场处置方案，按规定应每半年至少组织一次演练。61、死亡人数应自事故发生之日起7日内补报。

62、负责调查的人民政府应在收到事故调查报告后作出批复，非特别重大事故15日内，特别重大事故30内，特殊情况延长的最长不得延长30日。

63、需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工15日前进行备案。

64、保修期：地基基础和主体结构为设计使用年限；防水类为5年，管线管道类为2年。65、建设单位应待自工程竣工验收后15日内提交竣工验收报告备案、6个月内报送有关竣工验收资料。

66、隐蔽工程隐蔽前48小时以书面形式通知监理工程师验收。

67、验收合格，监理工程师验收后不签字，24小时后施工单位可以继续进行隐蔽。68、工程建设行业标准一般5年复审一次。

69、施工单位不按图施工，处以合同额2%~4%的罚款。

70、行政复议时限为自收到行政处罚后60日内，行政诉讼时限为自收到处罚后3个月内。71、人民调解委员会调解后达成调解协议，当事人自调解协议生效之日起30内向人民法院申请司法确认。

72、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。73、向法院申请执行的期间是2年。

74、民事诉讼答辩制度，被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状。75、当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于举证期限届满前的7日。

76、申请领取建筑工程施工许可证条件：用地批准手续；规划许可证；拆迁进度符合施工要求；确定建筑施工企业；施工图纸及技术资料；质量和安全的具体措施；建设资金落实；其他条件。

77、建设资金：工期不足1年的，到位资金原则上不得少于合同价的50％，超过1年的，到位资金不少于合同价的30％。

78、建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

79、建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应报发证机关核验施工许可证。

80、因故不能按期开工超过6个月的，重新办理开工报告的批准手续。81、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。82、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。83、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

84、招标范围：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资；使用国际组织或者外国政府资金。

85、必须进行招标：施工单项合同估算价在200万元人民币以上；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上；单项合同估算价低于上述规定，但项目总投资额在3000万元人民币以上。

86、招投标基本原则：公开；公平；公正；诚实信用原则

38、招标程序：成立招标组织，由招标人自行招标或委托招标；编招标文件和标底；发布公告或邀请书；资质审查；发售招标文件；踏勘现场，答疑；确定投标时间；接受投标书；开标；评标；定标、签发中标通知书；签订合同。

87、建筑业企业资质分施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列，每个序列各有其相应的等级（如施工总承包序列企业资质设特级、一级、二级、三级共四个等级）。88、89、90、工程勘察资质分综合资质、专业资质、劳务资质。工程设计资质分综合资质、行业资质、专项资质，每种资质各有其相应等级（如工程勘察、设计综合资质只设甲级）。91、由同一专业的单位组成的联合体，按较低的确定资质等级。

92、投标禁止性规定：投标人之间串通；投标人与招标人之间串通；投标人以行贿的手段谋取中标；投标人以低于成本的报价竞标；投标人以非法手段骗取中标

93、评标委员会；人数为5人以上单数，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

94、招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内，订立书面合同。95、安全生产方针：安全第一、预防为主。

96、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起45日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

97、生产经营单位主要负责人安全生产职责：安全生产责任制；安全生产规章制度和操作规程；安全生产投入的有效实施；督促、检查，消除生产安全事故隐患；生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

98、安全生产中从业人员权利：知情权；建议权；批评权和检举、控告权；拒绝权；紧急避险权；要求赔偿；获得防护用品；获得安全生产教育和培训。

99、安全生产中从业人员义务：自律遵规的义务；自觉学习安全生产知识的义务；危险报告义务。100、安全生产监督方式：工会民主监督；社会舆论监督；公众举报监督；社区报告监督。101、现场处理权：安全生产违法作业当场纠正权；对现场检查出的隐患，责令限期改正、停产停业或停止使用的职权；责令紧急避险权；依法行政处罚权。

102、安全生产管理基本制度：安全生产责任制度；群防群治制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；伤亡事故处理报告制度；安全责任追究制度 103、建设单位安全生产管理的主要责任和义务 104、建设单位应在拆除工程施工15日前，在县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案：施工单位资质等级证明；拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；拆除施工组织方案；堆放、清除废弃物的措施。

105、施工单位安全生产基本保障措施：安全生产费专款专用；管理机构及人员的设置；技术措施及专项施工方案；交底；警示标志；现场生活区、作业环境；环境污染防护措施；消防安全保障措施；劳动安全管理规定；防护用具及机械设备、施工机具

106、意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。107、出租的机械设备和施工工具及配件，应当具有生产（制造）许可证，产品合格证。108、建设工程质量必须实行政府监督管理。建设单位应当在工程竣工验收合格后的15天内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。109、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

110、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。111、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。最低保修期限：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，5年；供热与供冷系统，2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，2年。自竣工验收合格之日起计算。

112、工程质量监督管理部门：建设行政主管部门及有关专业部门；国家发展与改革委员会；工程质量监督机构

113、工程建设标准分：约束性；强制性；推荐性标准。内容：设计；施工及验收标准；建设定额。属性：技术；管理；工作标准。分级：国家；行业；地方；企业标准 114、监督检查方式：重点检查、抽查、专项检查

115、可能造成重大环境影响的，编制环境影响报告书，全面评价；可能造成轻度环境影响的，编环境影响报告表，分析或者专项评价；对环境影响很小、填报环境影响登记表。116、报告书内容：概况；周围环境；影响的分析、预测和评估；保护措施及其技术、经济论证；经济损益分析；环境监测的建议；评价的结论。

117、审批部门应当自收到环境影响报告书之日起60日内，收到环境影响报告表之日起30日内，收到环境影响登记表之日起15日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。118、三同时制度：与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

119、建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港埠等，因自然灾害或意外事故的一切损失。

120、建筑一切险被保险人：业主；总承包商；分包商；监理工程师；与工程有密切关系的单位或个人，如贷款银行或投资人等。投保人可以为被保险人。

121、建筑一切险承保内容：工程本身（预备工程、临时工程、全部存放于工地，为施工所必需的材料）；施工用设施和设备；施工机具；场地清理费；第三者责任；工地内现有的建筑物；由被保险人看管或监护的停放于工地的财产。

122、建筑一切险承保危险：火灾、爆炸、雷击、飞机坠毁及灭火或其他救助所造成的损失；海啸、洪水、潮水、水灾、地震、暴雨、风暴、雪崩、地崩、山崩、冻灾、冰雹及其他自然灾害；一般性盗窃和抢劫；由于工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为或无能力等导致的施工拙劣而造成的损失；其他意外事件。

123、建筑一切险除外责任：军事行动、战争或其他类似事件，以及罢工、骚动、民众运动或当局命令停工；被保险人的严重失职或蓄意破坏；原子核裂变；合同罚款及其他非实质性损失；施工机具本身原因（但因这些损失而导致的建筑事故则不属除外情况）；设计错误（结构缺陷）；纠正或修复工程差错增加的支出。124、建筑一切险保险期：自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，开工日包括打地基在内。施工机具保险自其卸放于工地之日起生效。终止日应为竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。

125、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分无效。126、建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定。

127、免赔额：工程本身的免赔额为保险金额的0.5％～3％；施工机具设备为的5％；第三者责任险中财产损失为每次事故赔偿限额的1％～2％，人身伤害没有免赔额。

128、第三者责任险费率，按整个工期一次性费率计取。保证性费率，按整个工期一次性费率计取。129、分期交纳保费，出单后立即交纳第一期保费，最后一笔须在工程完工前半年交清。130、安装工程一切险的风险较大，保险费率也要高于建筑工程一切险。

131、安装一切险的被保险人：承包商；业主；制造商或供应商；技术咨询顾问；信贷机构；待安装构件买受人。

132、安装险保险标的：安装的机器及安装费；安装工程使用的承包人的机器、设备。133、附带投保的土木建筑项目（土木不超过总价的20％，整个项目按安装险投保；20％和50％之间，该部分按建筑险投保；超过50％，整个项目按建筑险投保）。

134、安装险承保：除建筑险中规定的内容外；短路、过电压、电弧；超压、压力不足、和离心力引起的断裂；其他意外事故（进入异物或因安装地点的运输引起的）。

135、安装险除外责任：结构、材料或在车间制作方面的错误；被保险人或其派遣人员蓄意破坏或欺诈行为；功力或效益不足遭致合同罚款或其他非实质性损失；战争或其他类似事件，民众运动或因当局命令而造成；罢工和骚乱；原子核裂化或核辐射。

136、安装险，自投保工程的动工日（如果包括土建任务）或第一批被保险项目卸至施工地点时（以先发生为准）开始。终止日可以是安装完毕验收通过之日或保险物所列明的终止日，以先发生者为准。也可延展至为期一年的维修期满日。137、对考核期的保险责任一般不超过3个月（连续时间），若超过3个月，应另行加收费用。旧机器设备不负考核期的保险责任，不承担其维修期的保险责任。138、安装险保险金额：物质损失、第三者责任。

139、劳动合同应当书面形式订立。条款：合同期限；工作内容；劳动保护和劳动条件；劳动报酬；劳动纪律；劳动合同终止条件；违反劳动合同的责任。

140、无效劳动合同：违反法律、行政法规的；用欺诈、威胁等手段订立。从订立起，就没有法律约束力。

141、劳动合同试用期最长不得超过6个月。

142、用人单位可以解除劳动合同：试用期间被证明不符合录用条件；严重违反纪律或制度；严重失职，营私舞弊，造成重大损害；被依法追究刑事责任的。

143、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人。

144、用人单位不得解除劳动合同：患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力；患病或者负伤，在规定的医疗期内；女职工在孕期、产假、哺乳期内；其他情形。145、劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位。劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：在试用期内；用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动；用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件。

146、环境保护原则：经济建设与环境保护协调发展（规划、实施、发展的三同步方针和经济效益、环境效益、社会效益的三统一方针）；预防为主，防治结合；污染者付费；政府对环境质量负责；依靠群众保护环境

147、露天堆放冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废物矿石、尾矿和其他固体废愉，应设置专用场所并须符合环保标准； 148、施工单位须在开工15天以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。149、可以直接发包的工程建设勘察、设计项目：特定的专利或专有技术；建筑艺术造型有特定要求；国务院规定的其他。

150、企业变更的形式有转产、停产整顿、合并、分立和企业其他重要事项的变更。企业的权利、义务不能因企业的变更而消失。在企业变更的情况下，原企业的权利、义务由变更后的企业享有或者承担。企业合并、分立时，必须依法清理债权、债务，合并、分立前企业的债权、债务，由合并、分立后的企业享有和承担。企业变更应依法到登记主管机关办理变更登记。

151、危险废物的包装物、处置场所必须设有识别标志；产生危险废物的单位，必须按国家规定处置，环保部门应限期改正；逾期不处置或处置不符合规定的，由环保部门指定单位代为处置，费用由生产单位承担；处置危险废物不符合国家规定的，应缴纳排污费，排污费应用于危险废物污染防治，不得挪做它用；从事收集、贮存、运输危险废物经营活动的单位必须申请领取经营许可证，无经营许可证不得从事上述活动；收集、贮存危险废物必须分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容，且无安全处理的危险废物。禁止危险废物和非危险废物混存；转移危险废物必须填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告；禁止将危险废物与旅客用同一运输工具载运；收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理方可使用；从事危险废物经营活动的人员应经过培训，考试合格才能上岗，经营单位应制定意外事故的应急措施；禁止经中华人民共和国过境转移危险废物。152、企业终止：违反法律、法规被责令撤销；政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散；依法被宣告破产；其他原因。

153、个人独资企业设立条件：投资人为一个自然人，且是中国公民；投资人应当具有完全民事行为能力；有合法的企业名称；有投资人申报的出资；有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件；有必要的从业人员。

154、集体所有制企业权利：生产经营活动自主安排权；物资采购权、产品销售权、制定价格权、联合经营权；人事劳动管理权、财产所有权、拒绝摊派权、享受法定优惠权。

155、有限责任公司有2个以上、50个以下股东共同出资设立；国家授权投资的机构或者国家授权的部门可以单独投资设立国有独资的有限责任公司。最低注册资本限额要满足规定。公司名称必须标明有限责任公司的字样

156、有限责任公司组织机构：股东会（权力机构）、董事会

157、股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或者变更公司形式作出的决议，以及修改公司章程的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为3～13人。董事长为公司的法定代表人。董事任期由公司章程规定，每届不超过3年。有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设1名执行董事，不设董事会。

158、有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员不得少于3人。公司股东人数较少和规模较小的，可设1～2名监事。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为3年。股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的决议以及修改公司章程的决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

159、董事会董事会为公司经营决策和业务执行机构，其成员为5～19人。董事长为公司法定代表人。监事会股份有限公司监事会，是公司业务活动的监督机构，其成员不得少于3人。

160、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过3个月。161、刑事责任包括罚金、拘役、有期徒刑、无期徒刑。

162、税收保全措施：书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构暂停支付纳税人的金额相当于应纳税款的存款；扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产。113、行政处分是针对税务机关的工作人员的，包括警告、记过、记大过、降级、撤职和开除。

164、违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚，在5年内未被发现的，不再给予行政处罚。165、不正当竞争行为：假冒他人的注册商标；贿赂；虚假宣传；侵犯商业秘密；低于成本的价格销售商品。

166、经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，监督检查部门可以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收。

167、经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当责令停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。广告的经营者，在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告的，监督检查部门应当责令停止违法行为，没收违法所得，并依法处以罚款。

168、侵犯商业秘密的，监督检查部门应当责令停止违法行为，可以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。

169、投标者串通投标，抬高标价或者压低标价；投标者和招标者相互勾结，以排挤竞争对手的公平竞争的，其中标无效。监督检查部门可以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。170、当事人对监督检查部门作出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起15日内向上一级主管机关申请复议；对复议决定不服的，可以自收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。

171、要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

172、要约到达受约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间

173、要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。174、要约可撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。125、要约不得撤销：要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

176、要约失效：拒绝要约的通知到达要约人；要约人依法撤销要约；承诺期限届满，受要约人未作出承诺；受要约人对要约的内容作出实质性变更。177、承诺：受约人同意要约意思表示（中标）。

178、承诺具有法律约束力条件：承诺须由受要约人向要约人作出；承诺的内容应当与要约的内容完全一致；承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。

179、要约以对话方式作出的，应即时作出承诺，当事人另有约定的除外；要约以非对话方式作出的，承诺应在合理期限到达。

180、承诺生效时合同成立。承诺可以撤回。撤回承诺的通知应在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

181、承诺对要约内容的非实质性变更：承诺中增加有建议性条款、说明性条款，以及在要约人的授权范围内对要约内容的非实质性变更。

182、合同的内容：当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法 183、违约责任：支付违约金、偿付赔偿金以及发生意外事故的处理。法律有规定责任范围的按规定处理；法律没有规定责任范围的，由当事人双方协商议定办理。

184、缔约过失责任：当事人订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。缔约过失责任不同于违约责任。

185、缔约过失责任构成要件：合同订立过程中：一方主观上有过错行为；另一方受到实际损失；当事人一方有过错行为与另一方当事人的损失之间存在因果关系

186、缔约过失损害赔偿责任：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；有其他违背诚实信用原则的行为。

187、合同生效要件：当事人有相应的民事权利能力和民事行为能力；当事人意思表示真实；不违反法律或者社会公共利益；具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件。138、合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。189、合同中免责条款无效：造成对方人身伤害；因故意或重大过失造成对方财产损失。

190、合同履行原则：全面、适当履行：诚实信用；公平合理，促进合同履行；当事人一方不得擅自变更合同。

第二篇：一级建造师法规资料

2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷

姓名： 学号： 总分：

一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体 B.义务 C.客体 D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后 一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标 B.适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）

A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）

A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。

A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同 Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货 Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）

A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。

A．无效

B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日

B．开庭前15日

C．开庭前30日

D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪 Ｂ．重大劳动安全罪 Ｃ．工程重大安全罪 Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理

B.更换

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。

a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业

D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故

15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工

D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件

17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产

C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分

D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分

E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。

A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。

A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解

B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解

D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。

E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力

27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。

A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决

B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状

B.修理、重做、更换

D.排除障碍

E.消除影响 C.支付违约金

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下

D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产

第三篇：2019年一级建造师法规

2015 一级建造师法规 高频考点 记忆口诀

1.联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类）2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则

3.法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般

4.表见代理有效条件：无权 有效 无意 有理

5.招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签

（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约）

6.强制招标标准：5.1.2.3（按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w总投资3000w）

7.可以不招标项目：国军临时抢救小民文物.强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区）

9.施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核

10.需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放）11必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑

12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表）

13.劳动合同试用期：313@126（合同期—试用期对应）

14.单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊）

15劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章）

16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）

17仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意施工单位申领许可证： 稍安勿躁 19 建设单位： 施工许可证三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用）安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全

22.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：

监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦）

23.竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(二)有完整的技术档案和施工管理资料；(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(五)有施工单位签署的工程保修书。

24.办理施工许可证的条件：徒弟备礼35（烟）安置师祖萧何3-

○

1、用地批准手续 ○

2、取得规划许可证

○

3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要

○4确定施工企 ○5有经审查图纸资料 ○6有保证质量和安全的具体措施 ○7建设资金落实（钱30，50％）○8强行监理 ○9消防审核

1、发明专利权期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。

2、普通诉讼时效期间通常为2年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为1年，涉外诉讼4年。

3、从权利被侵害之日起超20年的，人民法院不予保护。

4、在诉讼时效期间的最后6个月内，诉讼才可以终止。

5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。

6、建设单位领取施工许可证3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过 3个月，中止施工满一年，核验许可证，因故不能按期开工超过六个月的，重新办理开工报告。

7、勘察分综合(甲级)，行业(甲乙丙级)，设计分综合(甲级)，行业专业(甲乙丙丁级)，监理分综合(不分级)、事务(不分级)、专业级(甲乙2丙3)。

8、招标人和中标人应在30日内签订书面合同。

9、招标人一般在15日内确定中标人，最迟30日。

10、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

11、招标人与中标人在签合同后5个工作日内，向未中标人退保证金。

12、招标文件发售时间最少5个工作日。

13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15天，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20天。

14、工程招标代理分为甲、乙(1亿)、暂定级(6000万以下)。

15、从业人员超300人，应设专职安全员。

16、特重大30人以上死亡，或100人重伤，1亿元经济损失，罚200-500万，重大10-30人死亡，50-100人重伤，5000万到1亿损失，罚50-200万，较大3-10人死亡，10-50重伤，1000万-5000万损失，罚20-50万，一般，3人以下，10人以下重伤，1000万以下损失，罚10-20万。

17、安全事故发生后应于1小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告，质量事故24小时内报告。

18、事故每级上报时间不超过2小时。

19、自事故发生之日超30日内，伤亡人数有变化的，应补报，道路，火灾事故有变化7天内上报。

20、事故调查级60日内出报告，可延长60天，共120天。

21、重大事故，较大事故，一般事故，人民政府收到报告15日内批复，特重大事故30日内批复，延长时间30天，从事故调查到处理最长不超过180天(半年)。

22、建设单位应自开工报告批准15日内，安全施工措施进行备案。

23、建设单位在拆除工程15日前，报备。

24、在建建筑工程和不动产在抵押时才要登记，不动产只有登记了才产生效力，在建船舶可以抵押但是不要登记的。

25、土地所有权不能抵押，有可能是集体土地。

26、抵押权对承租人效力只要看谁在先利在谁就行了，比较时间早的就行了，不用看其它的。

27、建设项目环境影响评价批准超5年，重审。

28、重大环境影响，全面评价，轻度影响，编制报表，很小影响，填报登记表。

29、未竣工验收建设单位用了的房子，然后出现问题，找承包商(非施工单位，因为有可能是勘察，设计的原因)解决。

30、需要进行试生产的建设项目，建设单位应试运行3个月，3个月后进行环保设施验收。

31、环境保护三同时：同时设计，同时施工，同时投产使用。

32、宪法全国人大制定，法律全国人大及常季，行政法规国务院，地方法规省市人大，行政规章国家行政机关。

33、留置权中应把留置物留至少2个月，除新鲜易腐的东西外。

34、抵押权行使必须通过法院拍卖，质押，留置权可以不通过法院卖掉。

35、若施工单位有安全隐患(非严重)，要求整改即可，不用要求停工。

36、总承包单位对现场安全负总责。

37、安全生产从业人员有7权利(知批拒避赔用教)3义务(遵规学习报告)。

38、县级以上人民政府建设主管部门对建造师监督。

39、事故现场有关人员应立即报告本单位负责人，由总承包单位负责上报事故。

40、特重事故大国务院，重大省级，较大市级，一般县级进行事故调查。

41、事故发生负主要责任的人从受处罚之日起，5年内不得从事该专业。

42、施工单位主要负责人制定，项目负责人只负责落实(只制定安全施工措施，其它落实)。

43、垂直运输，安拆工，爆破工，超重信号工，登高加设人员必须有特种作业证。

44、编制专项方案：基坑支护与降水，土方开挖，模板，起吊，脚手架，拆除爆破，其它等，由总工，总监签字。

45、深基坑，地下暗挖，高大模板工程要专方案，专家论证。

46、意外伤害除现已不强制买，工伤险成了强制除，由施工单位购买。

47、从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。

48、施工许可证针对建设单位，安全生产许可证针对施工单位。

49、向县级申请施工许可证条件：用地批准手续，规划许可证，拆迁进度，有施工企业，有图纸和技术资料，有质量和安全措施，资金到位(1年内50%，一年以上30%)。

50、安全许可证向省级申请，央企向国务院申请。

51、安全许可证有效期3年，期满前3个月延期，延期3年，变更企业情况在变更后10内变更手续。

52、建设单位向县级送审施工图。

53、竣工验收条件：完成合同，完整资料，试验报告，质量合格文件，保修书。

54、总监签字3项:专项方案，付工程款，竣工验收。

55、工程质量保修书内容：保修范围，期限，责任。

56、最低保修期限：基础为合理使用年限，防水5年，供热冷2个采暖，供冷期，电气、排水、安装、装修2年。

57、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

58、缺陷责任期一般为6、12，24个月(不能长于最低保修期2年)。

59、发包人不竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期。

60、质保金扣留5%。

61、发包人收到承包人返还保证金申请后，14天内核实，核实后14天内返还，共28天。

62、采购方式：建设单位采购，承包商采购，双方约定的供应商供应。

63、工程竣工验收后5日内，向安托部门报送质量监督报告。

64、建设单位在竣工验收合格15日内，报备。

65、产品标识要求：合格证(所有产品必须有的1)，中文(千万不要加英文)名称、厂名、厂址(所有产品必须有的2)，成分，生产日期，中文(非英文)警示标志。

66、新技术新工艺新材料由采用单位提请建设单位组织专题论证，报审定。

67、工程质量监督机构对施工、监理、验收等阶段进行监督。

68、禁新建排污口：生活饮用水源地，风景名胜区，重要渔业区。

69、工程开工15日前，施工单位向县级办理噪声污染申报。

70、夜间施工，只需要向县级申请证明，并公告即可，不用审核和同意。

第四篇：2013一级建造师 建设工程法规-时间速记

建设工程法规-时间速记

1.初始注册的有效期为3年，延续注册的有效期为3年，变更注册延续原有效期。2.发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利的期限是10年，均自申请之日计数。

3.预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起3个月内未申请登记的，预告登记失效。

4.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。也就是说最多可在9个月内开工。既不开工又申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废址。停工1个月内又复工建设单位要向发证机关报告。停工满1年的工程复工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。按照规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。不可延期。

5.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定。后30个工作日用来订立合同。6.招标人何中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人是投标文件订立书面合同。在订立合同后5个工作日内，应当向未中标的投保人退还投标保证金。

7.招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。（所谓确定中标人只是有了对象 但不是一定签订了合同）8.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最少不得少于5个工作日。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件开始出售起至投保人提交投标文件截止之日止，最短不少于20日。

9.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有安全生产监督管理职责的有关部门报告。有关部门逐级上报事故情况每级上报的时间不得超过2个小时。事故情况报告后出现新的情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、灾事故自发生之日起7日内应当及时补报。

10.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下。经批准可以适当延长。但延长的期限最长不得超过60日。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内，做出批复；特别重大事故30日内批复，特殊情况可以适当延长，但延长时间最长不超过30日。11.对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在15日内依法 做出处理决定。

/ 5

建设工程法规-时间速记

12.建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。在拆除工程开15日前，有关资料也要备案。

13.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

14.安全生产许可证有效期为3 年。期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。未发生死亡事故的，经同意 可延期3年。未取得安全生产许可证的视为不具备开工条件。建筑施工企业变更名称、地址、法人代表人等，应当在变更后10 日内，到原发证机关办理变更手续。15.有效期。

1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。（终身保修）

2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年。

3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

4)电气管线、给排水管道、设备 安装和装修工程，为2年。

16.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照会同约定的内容进行核实，如无异议，发包人应当在核实后日内将保证金方返还给承包人，逾期支付的从逾期之日起，按照同期同类贷款利率计付利息，并承担违约责任，发包人在接到承包人返还保证金申请后 14日不予答复，经催告后14日不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

17.工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。

18.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

19.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决开工建设的其环评文件应重新审核。

20.需要进行试生产的环境保护建设项目，在投入试生产之日起3个月内，应进行竣工验收。

21.建设单位应当自依法取得施工许可之日起7个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，消防机构应当进行。

22.公安消防机构在接到消防安全检查应当自受理之日起10个工作日内，进行检查，未经检查或者检查不符合要求的，不得投入使用、营业。

23.自劳动争议调解组织收到调解申请之日起15日内未达成调解协议的，当事人可以依法申请仲裁。

/ 5

建设工程法规-时间速记

24.劳动争议仲裁的申请与受理

1)劳动争议仲裁委员会收到仲裁申请之日起5日内，认为符合受理条件的，应当受理。并通知申请人；认为不符合受理条件的，应当书面通知申请人不予受理。

2)受理仲裁申请后，应当在5日内将仲裁申请副本送达被申请人，被申请人收到仲裁申请副本后，应当在10日内向劳动争议仲裁委员会提交答辩书。劳动争议仲裁委员会收到答辩书后，应当在5日内将答辩书副本送达申请人。

3)仲裁庭应当在开庭5日前，将开庭日期、地点书面通知双方当事人。当事人有正当理由的，可以在开庭3日前请求延期开庭。

4)劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起45日内结束。（收到申请之日起50日内结束）案情复杂经批准后可延期，但不得超过15日。

5)当事人在收到裁决书不服15 日内，可以向人民法院起诉，期满不起诉裁决书发生法律效力。

25.订立劳动合同的时间限制：已建立劳动关系的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。超过一个月不满一年未予劳动者订立书面合同的，应向劳动者支付两倍的工资（起算日期为满一个月的次日，截止日期为补订劳动合同的前一日。）满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应支付11个月的双倍工资，并视为用工之日满一年已经与劳动者订立无固定期限劳动合同。应当及时与劳动者补订书面劳动合同。26.无固定期限劳动合同：

1)劳动者在该单位连续工作满 10年的

2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国企改制重新订立劳动合同时，劳动者在该单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足 10年的。

3)连续订立2次固定期限劳动合同的。27.试用期

1)劳动合同期限3个月以上不满 1年的，试用期不得超过1个月。

2)劳动合同期限1年以上不满3 年的，试用期不得超过2个月。

3)劳动合同期限3年以上固定期限或无固定期限的劳动合同试用期超过6个月。28.竞业限制不得超过2年。

29.补偿标准：按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1 个月工资，6个月以上不满1年的，按1年计算，不满6个月的支付半个月工资的经济补偿，向 其支付经济补偿的最高年限不超过12年。（即最多补12个月的 工资）

30.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。

/ 5

建设工程法规-时间速记

31.建设单位在工程竣工验收后3个月，必须向城建档案馆（室）移交一套符合固定的工程档案。

32.项目档案验收组织单位在收到档案验收申请报告的10个工作日内作出答复。33.重大项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。

34.纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可延期缴纳税款，但最长不超过3个月，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

35.效力待定合同的相对人可以催告，在1个月内未作表示的，视为拒绝追认.36.发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

37.当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付时间。

1)建设工程已实际交付的，为交付之日。

2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。

3)建设工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日。

38．发承包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算意见仍有异议的，在接到该审核意见后1个月内可以向县级人民政府建设行政主管部门申请调解，调解不成的可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

39.建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程约定的竣工日期起计算。

40.一般保证的保证人与债权人未约定保证期限的，保证期间为主债务履行期满之日起6个月。

41.向人民法院申请证据保全的，不得迟于举证期限届满前7日。42.财产保全；

1)诉前财产保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。如人民法院采取保全措施后15日内不起诉是，人民法院应当解除财产保全。

2)诉讼财产保全，若情况紧急时，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。

43.人民法院应在7日内决定是否立案。

44.人民法院适用普通程序审理的案件，应在立案6个月内审结，有特殊情况需延长的，由本院院长批准，可延长6个月，还需要延长的，报上级人民法院批准。45.对判决不服，提起上诉的时间为15天，对裁定不服，提起上诉的期限为10天。当双方的上诉期满。均未上诉，裁判才发生法律效力。

46.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后2年决、裁定发生法律效力后2年决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，自知道或应当知道之日3个月内提出。

/ 5

建设工程法规-时间速记

47.执行程序：

1)申请执行的期间为2年。（这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算）。2)再审请：人民法院自收到申请执行书之日起6个月未执行的，申执行人可以向上一级人民法院申请执行。48.执行异议：

1)当事人、厉害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查。理由成立的，裁定撤销或者改正。理由不成立的，裁定驳回。当事人、厉害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。2)案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查。与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起15日内向人民法院提起诉讼。

49.商事仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内审查是否符合受理条件。50.当事人申请撤销仲裁裁决的应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

51.当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。52.行政诉讼：

53.申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不作出决定的，申请人可以在复议期满15日内起诉，直接向人民法院提起公诉的，应当在知道做出具体行政行为之日3个月内提出。54.人民法院接到起诉状后应当在7日内审查是否受理。应当在立案之日起5日内，将起诉副本发送被告，被告应当在收到起诉副本之日起10日内向人民法院提交具体行为的有关材料，并提交答辩状。

/ 5

第五篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟

2007一级建造师《法规知识》模拟（3）

一、单选[共70题，每题1分，总计70分]

1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。

A、国务院建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

C、县级以上人民政府建设行政主管部门

D、建设单位的上级主管部门

2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A、30% B、50% C、60% D、70%

3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任

C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例

D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任

4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。

A、招标人指定的其中某一家单位

B、资质等级较高的单位

C、资质等级较低的单位

D、资质等级居中的单位

5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。

A、无效的民事行为，理由为欺诈

B、可撤销的民事行为，理由为欺诈

C、无效的民事行为，理由为违反法律规定

D、有效的民事行为，理由为双方达成合意

6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书

B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书

C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。

A、用益物权与担保物权

B、动产物权与不动产物权

C、自物权与他物权

D、抵押权与质押权

8、不属于法律关系终止的情形是（）。

A、自然终止

B、法定终止

C、协议终止

D、违约终止

9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。

A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格

B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理

C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求

D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会

10、下列评标程序合法的是（）。

A、评标委员会成员私下接触投标人

B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门

C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况

D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布

11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、1个月 B、3个月

C、6个月

D、1年

12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。

A、从事相关领域工作满8年

B、具有高级职称

C、有大型建设工程评标经验

D、具有高级职称同等专业水平

13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。

A、以被代理人的名义同自己实施法律行为

B、代理权终止后以被代理人名义订合同

C、代理双方当事人实施同一法律行为

D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益

14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年

B、2年

C、4年

D、20年

15、以下做法符合法律规定的是（）。

A、建设单位将建筑工程肢解发包

B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同

D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包

16、商标权取得的条件是（）。

A、向工商行政管理部门办理登记

B、向商标局申请注册

C、向商标设计者购买该商标

D、向社会公告对该商标的专有

17、下列不属于招标程序的是（）。

A、编制招标文件

B、发布招标通告

C、组织投标机构

D、接受投标书

18、下列权利属于著作人身权的是（）。

A、复制权

B、表演权

C、播放权

D、发表权

19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。

A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司

B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司

C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行

D、甲公司无合同解除权

20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、10小时

B、15小时

C、24小时

D、48小时

21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。

A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位

B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件

C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。

A、工程质量监督机构

B、工程监理企业

C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位

23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。

A、《中华人民共和国建筑法》

B、《建设工程质量管理条例》

C、《建设工程安全生产条例》

D、《工程建设标准强制性条文》

24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。

A、建设单位的上级主管部门

B、水土行政主管部门

C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门

D、国务院环保行政主管部门

25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门

D、国家发展和改革委员会

26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。

A、给予警告，没收违法所得

B、并处3000元以上5万元以下罚款

C、取消担任评标委员会成员的资格

D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任

27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。

A、10日

B、15日

C、30日

D、60日

28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。

A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行

C、按照有利于保护债务人的方式履行

D、按照交易习惯履行

29、安装工程一切险的维修期从（）算起。

A、合同规定的竣工日期

B、实际投入使用日期

C、实际完工验收之日

D、实际投入使用或完工验收之日

30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。

A、甲市人民法院

B、乙市人民法院

C、丙市人民法院

D、丁市人民法院

31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。

A、7日

B、10日

C、15日

D、30日

32、外观设计取得专利权的条件为（）。

A、创造性

B、新颖性

C、实用性

D、专有性

33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上25万元以下

C、中标项目金额的5‰以上10‰以下

D、中标项目金额的5%以上10%以下

34、下列做法不符合法律规定的是（）。

A、在危险废物的包装物上设有识别装置

B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费

C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告

D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运

35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

A、1-2年

B、1-3年

C、2-3年

D、2-4年

36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。

A、某公司为其员工购房向银行提供担保

B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿

C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议

37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、县级以上人民政府交通水利等有关部门

C、国务院交通、水利部门

D、国务院建设行政主管部门

38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。

A、1/3以上

B、1/2以上

C、2/3以上

D、3/4以上

39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。

A、审查批准国家建设计划和国家预决算

B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行

D、指导建设单位进行工程承包

40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。

A、由代理人承担责任

B、由第三人承担责任

C、由代理人和第三人承担连带责任

D、由代理人和第三人承担按份责任

41、下列属于物权的客体是（）。

A、物

B、行为

C、事件

D、智力成果

42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督

B、社会舆论监督

C、公众举报监督

D、社区报告监督

43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。

A、5日

B、10日

C、15日

D、30日

44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。

A、自愿注册原则

B、先申请原则

C、优先权原则

D、单一性原则

45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。

A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失

D、甲可以要求乙承担违约责任

46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。

A、施工总承包单位

B、分包单位

C、出租单位和安装单位

D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

47、下列权利中可以质押的是（）。

A、股份

B、债券

C、发表权 D、修改权

48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。

A、合同条款空缺

B、协议补充

C、合同条款缺陷

D、法定补充

49、下列做法符合安全生产要求的是（）。

A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程

B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工

C、施工单位将废水直接排放到沟渠中

D、施工单位配备专职安全生产管理人员

50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师

D、建设单位项目负责人

51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。

A、被代理人或代理人死亡

B、代理期限届满或代理事务完成

C、代理人丧失民事行为能力

D、被代理人取得或恢复民事行为能力

52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。

A、1万员以上5万元以下

B、2万员以上10万元以下

C、违法所得1倍以上10倍以下

D、违法所得1倍以上5倍以下

53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。

A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务

54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局

B.省、自治区、直辖市地方税务局

C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局

D.县级以上国家税务局、地方税务局

55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。

A.指定被审查单位购买产品权

B、现场调查取证权

C.现场处理权

D、查封、扣押行政强制措施权

56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.约定仲裁无效的条款

D.选定仲裁委员会

57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。

A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位

B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料

C.未取得施工许可证而擅自施工

D.验收不合格擅自交付使用

58.下列不属于企业终止原因的是()。

A.违反法律法规给责令撤销

B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散

C.根据法律法规程序被并购

D.依法被宣告破产

59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。

A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务

B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担

C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务

D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务

60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。

A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格

B.鉴定结论存在缺陷

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。

A.仲裁判决作出后

B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后

D.仲裁庭首次开庭前

62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.可撤销

63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。

A.质押合同不成立

B.质押合同成立但不生效

C.质押合同生效但不具有对抗效力

D.质押合同生效且具有对抗效力

64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。

A.董事

B.部门工程师

C.经理

D.财务负责人

66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.项目合同金额的5%以下

D.项目合同金额的5%以上10%以下

67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。

A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行

B.裁定终结执行

C.裁定宣告该公司破产

D.裁定执行该公司投资人的其他财产

68.邀请招标指的是()。

A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。

A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏

B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂

C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障

70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。

A.2名

B.3名

C.2名以上

D.3名以上

二、多项选择题

1.招标人()确定中标人。

A.根据评标委员会的书面评标报告确定

B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定

C.授权评标委员会直接确定

D.招标人审查投标文件后确定

E.招标人与评标委员会商议后确定

2.招投标活动的基本原则包括（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.鼓励交易原则

E.诚实信用原则

3.建筑工程监理的依据包括()。

A.法律、行政法规

B.施工单位的施工计划

C.有关技术标准

D.有关设计文件

E建筑工程承包合同

4.下列属于投标程序的是()。

A.组织投标机构

B.编制投标文件 C.接受投标书

D.开标

E.投标文件的送达

5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。

A.工程设计不符合建筑工程质量标准

B.工程施工不符合工程设计要求

C.工程施工不符合施工技术标准

D.工程施工不符合合同约定

E.工程设计不符合合同约定的质量要求

6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。

A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同

B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为

C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的

D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权

E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权

7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．

A.有编制招标文件的能力

B.有从事招标业务的营业场所

C.有组织评标的能力

D.有从事招标业务的资金

E.有可以作为评标委员会人选的专家库

8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。

A.已提交的投标保证金不予退还

B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任

C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失

D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任

E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还

9.民事法律行为的成立要件包括()。

A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实

C.行为内容合法

D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益

E.行为形式合法

10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。

A.商业秘密

B.著作权

C.商标权

D.专利权

E.自物权

11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。

A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格

B.对取消投标资格予以公告

C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款

D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书

12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。

A.安全生产设施

B.地基基础

C.主体结构

D.环境质量

E.相关工程建设各方主体的质量行为

13.证据保全的方法有()。

A.向证人进行询问调查,记录证人证言

B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写

C.讯问当事人,制作讯问笔录

D.对证据进行鉴定或勘验

E.对证据经过法庭质证

14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元

B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费

C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费

E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用

15.法律事件包括()。

A.积极事件

B.消极事件

C.自然事件

D.社会事件

E.意外事件

16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。

A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

C有违法所得的,并处没收违法所得

D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格

E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效

17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。

A.当事人之间有仲裁协议

B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由

C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围

D.纠纷已经过诉讼程序

E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解

18.下列权利中属于著作财产权的是()。

A.复制权

B.发表权

C.表演权

D.署名权 E.播放权

19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。

A.乙丙间的合同是无效的

B.乙丙间的合同是效力待定的

C.甲可以向丙要回玉器

D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护

E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权

20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。

A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少

D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加

E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款

21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。

A.责令停止违法行为,没收违法所得

B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款

C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款

D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书

E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任

22.承担缔约过失责任的情形包括()。

A.假借订立合同,恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

C.故意提供虚假情况

D.以合法形式掩盖非法目的

E,因重大过失造成对方财产损失

23.工程竣工验收报告应当包括()。

A.工程报建日期 B.环境影响报告书

C.施工图设计文件审查意见

D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.验收人员签署的竣工验收原始文件

24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。

A.按无效合同处理

B.按可撤销合同处理,理由为欺诈

C.按可撤销合同处理,理由为重大误解

D.按有效合同处理,双方可协商解除

E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失

25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。

A.未在指定的媒介上发布招标公告的

B.邀请招标不依法发出投标邀请书的

C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的

E.收受投标人行贿为其谋取中标的

26.下列属于有效合同的构成要件的是()。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.合同条款完整明确

C.意思表示真实

D.不违反法律或社会公共利益

E.行为人具有完全的民事行为能力

27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。

A.商品房买卖合同纠纷

B.建设工程合同纠纷

C国际货物买卖纠纷

D技术进出口合同纠纷

E人身损害赔偿纠纷

28.下列做法符合法律规定的是()。

A.将含病原体废水经消毒达标后排放

B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准

C设置专用场所露天堆放废物矿石

D在危险废物的包装上设有识别标志

E收集危险废物的场所直接转做厂房使用

29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。

A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品

B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品

C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模

D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利

E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率

30.无权处分合同的特征包括()。

A.行为人没有对他人财产的处分权

B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同

D.无权处分合同属于无效合同

E.无权处分合同属于效力待定合同

答案：

单选：

1、A

2、B

3、D

4、C

5、C

6、B

7、C

8、B

9、C、10、D

11、A

12、C

13、B

14、C

15、D

16、B

17、C

18、D

19、B 20、C

21、B

22、A

23、D

24、B

25、C

26、D

27、B

28、A

29、D 30、A

31、A

32、B

33、C

34、D

35、B

36、C

37、B

38、C

39、D 40、C

41、A

42、B

43、C

44、C

45、B

46、D

47、B

48、A

49、D 50、C

51、B

52、D

53、B

54、C

55、A

56、C

57、B

58、C

59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：

1、ABC

2、ABCE

3、ACDE

4、ABE

5、BCD

6、ABCD

7、AC

8、AB

9、ABCE

10、ABCD

11、ABD

12、BCDE

13、ABD

14、ABDE

15、CDE

16、ABCD

17、ABC

18、ACE

19、BE 20、ABE

21、ABDE

22、ABC

23、ACDE

24、BE

25、ABCD

26、ACD

27、AB

28、ACD

29、BD 30、ABCE