第一篇：2010-2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题
2010年一级建造师考试《法律法规》真题及答案
一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)
1、根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。
A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B、国务院建设主管部门 C、中国建筑业协会建造师分会 D、国务院发展和改革委员会 【答案】B
2、根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年 A、1 B、2 C、4 D、20 【答案】B
3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）A、国务院建设主管部门 B、省、自治区、直辖市人民政府 C、建设行业协会 D、人事部或其授权机构 【答案】A
4、民事法律关系的内容是指（）
A、民事权利和民事义务 B、民事权利和民事责任 C、民事规范和民事责任 D、民事义务和民事责任 【答案】A
第1页
共90页
5、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人 【答案】A
6、根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。A、所有权 B、用益物权 C、担保物权 D、留置权 【答案】B
7、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。
A、已经取得安全生产许可证 B、办理了工程质量监督手续 C、有满足施工需要的施工图纸 D、已经取得规划许可证 【答案】A
8、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列； B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别； C、个资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级；
D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。【答案】D
9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙
第2页
共90页
公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。
A、后履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权 【答案】D
10、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）
A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷 【答案】D、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物 【答案】D
12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程
资质等级较高的；B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的 【答案】D
13、、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。
A、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解 C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据
第3页
共90页
【答案】C
14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。施工图纸B、技术规范C、监理通知D、施工合同 【答案】A
15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。
A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证 【答案】D
16、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A、16 B、10 C、12 D、4 【答案】C
17、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A、16 B、14 C、20 D、18 【答案】A
18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。
第4页
共90页
A、水泥厂的答复文件到达施工单位时 B施工单位发出订购水泥的要约时 C、水泥厂发出答复文件时 D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 【答案】A
19、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A、3 B、2 C、5 D、4 【答案】C
20、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。A、技术负责人B、法定代表人
C、安全管理部门负责人D、项目负责人 【答案】无
21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员 C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 【答案】D
22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（）合同。A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限
第5页
共90页
【答案】D
23、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。
A、合同备案B、评标委员会提交评标报告C、中标通知发出D、发包人确定中标人 【答案】B
24、关于法院采取诉讼财产保全与讼前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B、申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保 【答案】C
25、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（）万元。
A、40 B、4 C、20 D、10 【答案】D
26、关于和解的说法，错误的是（）。
A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
第6页
共90页
C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【答案】A
27、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。
A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位 【答案】C
28、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。A、要约邀请B、承诺C、部分承诺D、新要约 【答案】D
29、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向有管辖权的人民法院起诉
B、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C、应由甲仲裁委员会进行仲裁
D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 【答案】A
第7页
共90页
30、下列建设项目中，可以不招标的是（）。
A、个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同
C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 【答案】C
31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A、工程项目采用的材料、设备 B、工程项目技术人员的劳动合同
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量 【答案】B
32、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、城建档案管理部门B、相关管线产权部门C、市政管理部门D、建设单位 【答案】D
33、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A、分包单位只对总承包单位负责
第8页
共90页
B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 【答案】D
34、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由()A、总承包单位和分包单位各自B.建设单位统一组织 C、总承包单位统一组织D.监理单位统一组织 【答案】 C
35、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A、厂房B、医疗C、住宅D、教育 【答案】A
36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A、福利待遇B、试用期C.劳动条件D、补充保险 【答案】C
37、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门C、国务院D、国务院建设行政主管部门 【答案】A
第9页
共90页
编制。
38、划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A、县级以上B、镇级以上 C、中央D、省级以上 【答案】A
39、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理 【答案】B
40、停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A、当地质监部门B、建设单位C、施工单位D、城建档案馆 【答案】B
41、关于代位权行使的说法，正确的是()。
A、债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B、债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C、代位权是债权人行使的抗辩权
D、债权人自己负担行使代位权的必要费用 【答案】B
42、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定
C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例
第10页
共90页
【答案】D
43、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。
A、胜诉方B、金融机构C、败诉方D、执行法院 【答案】A
44、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
C、尽管未约定利息，施工单位要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。【答案】D
45、根据《税收征收管理法》）日内，向税务机关申报办理变更税务登记。A、60 B、45 C、30 D、15 【答案】C
46、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）
第11页
共90页
A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院 C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部 【答案】B
47、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。
A、合同签订地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地 【答案】D
48、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。A、施工承包B、承揽C.信托D、委托 【答案】B
49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、投标保证金最高不得超过50 万元
B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 C、投标保证金不得采用银行保函方式
D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D
50、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。
第12页
共90页
A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D、法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】D
51、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险人 【答案】B 52、2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。
A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日【答案】B
53、承运人按照合同约定将货物运输到制定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）
A、抵押权B、质押权 C、抵消权D、留置权 【答案】D
54、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
第13页
共90页
A、7 B、10 C.15 D、3 【答案】C
55、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。
A、有效B、无效C、效力待定D、可变更、可撤销 【答案】B
56、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。
A、企业所得税B、利息税C、营业税D、个人所得税 【答案】C
57、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。A、人民法院B、公安机关C、政府主管部门D、仲裁委员会 【答案】A
58、某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（）同意。A、股东会B、工会C.董事会D、监事会 【答案】A
第14页
共90页
59、甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。
A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务 C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务 【答案】B
60、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。
A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B、招标人预先内定中标人
C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D、招标人从几名中标候选人中确定中标人 【答案】D
61、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。A、投标人须知B、技术条款C、施工组织设计D、合同主要条款 【答案】C
62、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗
第15页
共90页
【答案】B
63、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。
A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地 【答案】C
64、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。
A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门 【答案】A
65、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。
A、监理合同B、法律、法规C、施工合同中约定采用的推荐性标准D、工程施工图纸 【答案】A
66、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。
A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位 【答案】D
67、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未
第16页
共90页
经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。A、应当认定投标文件无效B、可以认定投标文件有效
C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 【答案】A
68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30 天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、投标有效期D、中标日期 【答案】C
69、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A、可变更B、可撤销 C、无效D、效力待定 【答案】B
70、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发
A、6B、2 C、3 D、4 【答案】C
二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，第17页
共90页
至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）71、根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。A、合同被确认无效B、发生在订立合同的过程中
C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D、在订立合同时显失公平E、受害方的依赖利益遭受损失 【答案】BCE
72、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）
A、编制安装方案 B、出具自检合格证明
C、具有起重设备安装工程专业承包资质 D、派出本单位专业技术人员现场监督 E、自行验收 【答案】ABCD
73、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。
A、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序 C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E、债务履行不分先后 【答案】ABC
74、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（。A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
第18页
共90页
B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准 C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABDE
75、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。
A、接受履行方有权选择履行地点B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在不动产所在地履行 D、履行义务一方有权选择履行地点 E、其他标的，在履行义务一方所在地履行 【答案】BCE
76.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有()。A、建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B、履行地点为项目所在地 C、合同标的是财产
D、违约责任是当事人违反合同义务的责任 E、有关施工组织设计的内容即为履行方式条款 【答案】ABDE
77、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
第19页
共90页
A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表 【答案】ADE
78、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。
A、在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 B、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
C、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 D、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收 【答案】DE
79、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音
C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见 【答案】ACD
80、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有()。A、鉴定人员不具备相关的鉴定资格B、鉴定程序严重违法 C、鉴定结论明显依据不足D、建设单位也不同意鉴定结论
第20页
共90页
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用 【答案】ABCE。
81、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。A、货物运输合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同 【答案】BE
82、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。
A、公司股东B、公司董事长C、公司财务经理D、公司职工代表E、公司总经理 【答案】AD
83、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方（）。
A、继续履行合同B、降低工程质量标准
C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息 【答案】AE
84、关于物权的说法，正确的有（）。
A、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移 D、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
第21页
共90页
E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上 【答案】BDE
85、根据《合同法》，要约失效的情形有（）。A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更 C、要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
E、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知 【答案】ABD
86、根据《合同法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A、地方性法规与地方政府规章 B、部门法规
C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章 E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 【答案】BD
87、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。
A、人身损害赔偿请求权B、任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权 【答案】CDE。
88、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。
第22页
共90页
A、施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C、未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E、分包单位将其承包的建设工程再分包 【答案】BCDE
89、关于招标代理机构的说法，正确的有（）。A、招标代理机构是社会中介组织
B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E、由评标委员会指定招标代理机构 【答案】ABD
90、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用 【答案】BDE
91、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（）。A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害B、被保险人在施工现场外发生伤害 C、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害D、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
第23页
共90页
【答案】ACE
92、根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更
E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 【答案】CE
93、关于联合体投标的说法，正确的有（）。
A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 【答案】ABCD
94根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中属于无效合同的是（）。A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 【答案】BCD
第24页
共90页
95、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B、自动消防系统的操作员必须持证上岗
C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的经销人员必须持证上岗
E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人 【答案】BE
96、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。、A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题 【答案】ACE
97、关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。
D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
第25页
共90页
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】？
98、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（）。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
E、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 【答案】ACE
99、下列工程施工过程之中，属于侵权责任的情形有（）A、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B、施工单位违约造成供货商重大损失 C、工地的塔吊倒塌造成供货商重大损失
D、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 【答案】CDE
100、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（）等资料。
A、建设用地规划许可证B、土地使用权批准文件 C、拆迁计划和拆迁方案D、拆迁补偿安置资金证明
第26页
共90页
E、建设工程规划许可证 【答案】ABCD
2011年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
第27页
共90页
A、国务院主管部门 B、最高人民法院 C、国务院 D、全国人大常委会 2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A、合法行为 B、无权代理 C、不正当竞争 D、滥用代理权 3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A、由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B、由被代理人独自向第三人承担责任
C、由第三人自己承担损失 D、由代理人独自向第三人承担责任
4.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A、10 B、20 C、30 D、50 5.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A、相邻权 B、地役权 C、土地出租权 D、建设用地使用权
6.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A、抵押权 B、质权 C、留置权 D、所有权
7.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）A工程总承包 B专业分包 C专业承包 D劳务承包
8.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业
第28页
共90页
资质的情形是（）。
A、企业未取得施工许可证擅自施工的
B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的 C、企业将承包工程转包或违法分包的
D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的 9.安全生产许可证的有效期为（）年 A、1 B、2 C、3 D、5 10.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。
A、张某应当向施工企业赔偿损失
B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失
C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 11.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A、管制 B、赔偿损失 C、返还财产 D、罚款
12.施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()A、要约撤回 B、要约撤消 C、承诺撤回 D、承诺撤消
13.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。
第29页
共90页
A、推荐性 B、国家 C、强制性 D、行业
14.某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）
A、现场施工人员 B、分包单位 C、建设单位 D、总承包单位
15.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A、560 B、1360 C、800 D、1120 16.根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）A、6个月 B、1年 C、2年 D、3年
17.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A、派遣单位与用工单位 B、用工单位与劳动者 C、用工单位与当地人民政府 D、派遣单位与劳动者
18.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A、施工企业项目经理、现场监理工程师 B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C、施工企业技术负责人、总监理工程师 D、建设单位负责人、总监理工程师
19.关于建设工程分包的说法，正确的是（）A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包 C、建设工程主体结构的施工可以分包 D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人
第30页
共90页
20.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.A、施工企业应同意建设单位自行采购 B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受 D、施工企业可拒绝建设单位的要求
21.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训 C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D、拒绝违章指挥和强令冒险作业
22.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）
A、竣工验收合格后 B、提交竣工验收报告时 C、竣工验收时 D、交付使用时
23.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A、主体结构工程为10年 B、供热与供冷系统为3年
C、屋面防水工程为3年 D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年
24.某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。
A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理
B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
第31页
共90页
C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理 D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理
25.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。
A、竣工验收 B、签订施工合同 C、进场开工 D、领取施工许可证
26.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（）
A、第三人就完成的工作成果向定作人负责 B、承揽人不再承担责任 C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任 D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
27.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A、半年 B、二年 C、一年 D、三年
28.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）
A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课
B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙 C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 29.关于投标有效期的说法，正确的是（）
A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容
第32页
共90页
C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还
30.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A、1 B、2 C、4 D、3 31.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A、甲可向法院申请恢复原判决的执行 B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼 C、由法院执行和解协议 D、由法院依职权恢复原判决的执行
32.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元。
A、10 B、30 C、50 D、20 33.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。
A、县级人民政府 B、省级人民政府 C、国务院 D、省级文物行政部门 34.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）。A、联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定 B、联合体属于非法人组织
C、联合体各方独立承担相应的责任 D、联合体的成员可以对同一工程单独投标
35.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（）。
A、延期每次不超过3个月 B、应当由施工企业提出申请
第33页
共90页
C、延期没有次数限制 D、超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 36.根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。
A、同时受聘于两个或两个以上单位的
B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的 C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的 D、年龄超过60岁的
37.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理 B、视为放弃投标 C、按废标处理 D、视为放弃中标项目
38.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度 B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝 C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工
D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。
39.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。A、费用和工期损失全部由承包商承担 B、费用和工期损失全部由业主承担 C、费用由承包商承担，工期给予顺延 D、费用由业主承担，工期不顺延
40.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。Ａ、第一次付款期限届满 Ｂ、最后一次付款期限届满
第34页
共90页
Ｃ、每次付款期限届满 Ｄ、提交工程款支付申请
41.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A、原企业的资质等级确定 B、降低一级原企业的资质等级确定 C、最低资质等级核定 D、实际达到的资质条件核定 42.《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。
A、安全生产法 B、宪法 C、建筑法 D、建设工程安全生产管理条例
43.某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。
A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息 B、认定垫资违法，利息予以没收 C、返还垫资但不支付利息 D、返还垫资并双倍支付利息
44.建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、3 B、1 C、2 D、5 45.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）A、鉴定申请应当在庭审结束前提出 B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持 D、鉴定期间计入审限 46.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。
A、发出 B、当事人收到 C、申请撤销期限届满 D、作出
47.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请
第35页
共90页
C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定 D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行
48.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。
A、提起反诉 B、提出和解 C、提出管辖权异议 D、部分变更诉讼请求 49.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A、侵权 B、合同 C、无因管理 D、不当得利
50.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。
A、甲应支付相应部分报酬 B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲应支付全部约定报酬 D、甲不用赔偿乙的损失
51.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）。
A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D、分包单位只对总承包单位承担责任
52.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A、双方达成的补充协议 B、双方签订的备案合同 C、类似项目的结算价格 D、市场的平均价格
第36页
共90页
53.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A、100 B、200 C、1000 D、600 54.关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。
A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商 C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 D、设计深度由设计单位酌定
55.某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）。A、工期不予顺延 B、建筑物受损由施工企业承担 C、施工机具损毁由施工企业自行承担 D、施工人员受伤由建设单位承担
56.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（）。
A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任 B、挂靠的个人承担全部责任 C、建筑施工企业承担全部责任 D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任 57.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。
A、负责项目管理的技术人员 B、项目负责人 C、技术负责人 D、安全员 58.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A、20 B、30 C、60 D、45
第37页
共90页
59.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。
A、赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 B、张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C、王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁
D、李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长
60.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。A、定额 B、标准 C、法定 D、合同
61.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、5 B、15 C、10 D、30 62.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料
C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
63.对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
A、提供虚假资质证明 B、向评标委员会成员行贿 C、因不可抗力提出不能履行合同 D、与招标代理机构串通
第38页
共90页
64.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。A、查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求
B、仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉 C、裁定驳回乙的上诉，维持原判决 D、裁定撤销一审判决，发回原法院重审
65.甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）。
A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼
B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼 C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼
D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为
66.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。
A、建设单位和设计单位共同所有 B、设计单位和甲设计师共同所有 C、建设单位和甲设计师共同所有 D、建设单位独自所有 67.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）。
A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行
B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行 C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力
第39页
共90页
D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理
某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其68.它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）。A、应追究王某的刑事责任 B、可追究王某的民事责任 C、不应追究王某的行政责任 D、应追究王某的劳动责任
69.甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。
A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认 B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效 D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任
70.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A、建设单位或工程监理单位 B、施工项目技术负责人 C、施工企业质量管理人员 D、质量监督部门
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
A、建设单位 B、造价咨询单位 C、施工企业 D、建筑材料、构配件供应单位 E、设备供应单位
第40页
共90页
72.根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。
A、作业人员进入新的岗位 B、作业人员进入新的施工现场
C、企业采用新技术 D、企业采用新工艺 E、企业申请办理资质延续手续
73.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。
A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装
E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.74.下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（）。A、安全技术措施审查 B、安全设备合格审查
C、专项施工方案审查 D、施工招标审查 E、安全生产事故隐患报告
75.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。
A、生产（制造）许可证 B、施工资质证书
C、产品销售许可证 D、施工许可证 E、产品合格证
76.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（）。A、没有仲裁协议的
B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的 C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
第41页
共90页
D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的
77.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）。
A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B、将承揽的工程转包或违法分包；
C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工
E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的
78.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A、发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.B、发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷 C、发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷 D、发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E、发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷 79.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A、建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告 B、已办理该建筑工程用地批准手续
C、城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证 D、已经确定建筑施工企业 E、建设资金已经落实
80.根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。A、基础设施工程 B、设备安装、装修工程 C、门禁监控系统
第42页
共90页
D、电气管线、给排水管道工程 E、供热与供冷系统
81.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（）。
A、无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B、投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的
C、投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案 D、未按招标文件要求提交投标保证金的 E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
82.下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）。
A、直接涉及国家主权的条文 B、直接涉及人民生命财产安全的条文 C、直接涉及人体健康的条文 D、直接涉及环境保护的条文 E、直接涉及公共利益的条文
83.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。
A、工程设计要求 B、企业标准 C、施工技术标准 D、通行惯例 E、合同约定
84.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（）。A、立项 B、竣工 C、设计 D、施工 E、投入使用 85.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）。A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更
B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延 C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享
第43页
共90页
D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延
E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意 86.关于工程质量检测的说法，正确的有（）。
A、检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字 B、工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构 C、检测机构不得与建设单位有隶属关系
D、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
87.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（）。
A、2人死亡事故 B、10人死亡事故 C、3人死亡事故 D、20人重伤事故 E、1000万元经济损失事故
88.严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（）。
A、A区法院对该案有管辖权 B、严某有权向B区法院起诉 C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权 E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 89.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。
A、土地所有权 B、农村集体宅基地土地使用权 C、学校游泳馆产权 D、荒地承包经营权 E、被扣押的房屋
第44页
共90页
90.关于租赁合同的说法，正确的有（）。A、租赁必须转让所有权 B、租赁期限超过20年的部分无效
C、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式 D、交付租赁物是租赁合同的成立要件 E、当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁
91.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。
A、甲有权要求乙承担民事责任 B、甲有权要求丙承担民事责任
C、甲无权要求丁承担民事责任 D、乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿 E、丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
92.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。
A、合同自成立时生效 B、合同自办理物权登记时生效 C、未办理物权登记合同无效 D、未办理物权登记不影响合同效力 E、合同生效当然发生物权效力
93.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）。A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的
C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成
D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的
第45页
共90页
E、分包单位将承包的建设工程再分包的
94.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A、合同订立之日 B、实际竣工之日 C、开工之日 D、保修期届满之日 E、合同约定竣工之日 95.下列关于投标保证金说法，正确的有（）。A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金 B、投标保证金是投标文件的有效组成部分 C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定 D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定
96.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A、意外伤害保险为非强制保险 B、被保险人为从事危险作业人员 C、受益人可以不是被保险人 D、保险费由分包单位支付 E、保险期限由施工企业根据实际自行确定 97.法人应当具备的条件有()。
A、依法成立 B、有自己的场所 C、有必要的财产或者经费 D、有自己的名称、组织机构 E、能够独立承担无限民事责任
98.根据《劳动合同法》，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（）。
A、要求劳动者提供担保 B、订立无终止时间的劳动合同
C、向劳动者索取财务 D、扣押劳动者的证件 E、约定竞业限制条款 99.下列行为中，构成无因管理的有()。A、甲接受委托帮助他人保养施工机具
第46页
共90页
B、乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火
C、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D、戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示 E、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位 100.下列应由供应商承担的物毁损,灭失风险的情形有()。A、施工企业购买一批安全帽，供应商未交付
B、合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点
C、合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货 D、标的物已运抵交货地点,施工企业因标的物质量不合格而拒收货物 E、供应商在交付标的物时未附产品说明书,施工企业已接受
第47页
共90页
参考答案
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.C 2.A 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B 9.C 10.D 11.D 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.A 18.C 19.A 20.D 21.B 22.C 23.B 24.B 25.D 26.D 27.C 28.B 29.B 30.D 31.A 32.D 33.B 34.B 35.A 36.B 37.D 38.A 39.A 40.B 41.D 42.A 43.C 44.A 45.C 46.D 47.A 48.C 49.A 50.A 51.C 52.B 53.D 54.B 55.C 56.A 57.A 58.D 59.A 60.D 61.B 62.C 63.C 64.C 65.C 66.B 67.D 68.无正确答案69.D 70.A
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.CDE 72.ABCD 73.ABCD 74.ACE 75.AE 76.ABDE 77.DE 78.ABCE 79.BCDE 80.ABDE 81.ABDE 82.BCDE 83.ACE 84.CDE 85.ABCD 86.ADE 87.CDE 88.ABCE 89.ABE 90.BC 91.ABDE 92.AD 93.ACDE 94.BE 95.ABCD 96.BC 97.ABCD 98.ACD 99.BC 100.AD
2012年一级建造师考试建设工程法规全真试题及
第48页
共90页
答案解析
一、单项选择题(共70题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、知识产权与物权、债权相区别的首要特征是（）。
A．其客体是智力成果
B．其权利主体依法享有独占智力成果的权利
C．其只有在特定国家内有效
D．其只有在法律规定的期限内有效
答案：A
解析：本题考查的是对知识产权制度的理解。知识产权的客体是不具有物质形态的智力成果，这是知识产权的首要特征，也是区别与债权、物权的特征。
2、某施工企业一级建造师吕某在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造，下列说法正确的是（）。
A．不属于职务发明创造，吕某有专利申请权
B．属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C．由于吕某的发明创造不是在执行单位任务，故不属予职务发明
D．由于吕某利用了单位的物质条件，专利权归属可以与单位协商确定
答案：B
解析：本题考查的是对知识产权制度的理解。本题的情况属于职务发明，专利申请权属于施工单位。
3、关于专利权的期限，下列说法正确的是（）。
A．发明专利权的期限为20年，实用新型和外观设计专利权的期限为10年
B．发明和实用新型专利权的期限为20年，外观设计专利权的期限为10年
第49页
共90页
C．发明和外观设计专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年
D．实用新型和外观设计专利权的期限为20年，发明专利权的期限为10年
答案：A
解析：本题考查的是对知识产权制度的理解。发明的保护期限是20年；实用新型和外观设计保护期限是10年。注意：其起算日为申请日。
4、某施工企业决定起诉长期拖欠其工程款的某建设单位时，发现已经超过了诉讼时效期间。关于此案，下列判断正确的是（）。
A．由于超过了诉讼时效期间，法院不会受理该诉讼
B．由于超过了诉讼时效期间，施工企业无权向法院提起诉讼
C．施工企业可以向法院提起诉讼，但法院不会支持其诉讼请求
D．施工企业可以向法院提起诉讼，法院查明事实后可以支持其诉讼请求
答案：C
解析：本题考查的是对诉讼时效制度的理解。超过了诉讼时效期间，权利人丧失了请求人民法院保护的权利，但是法院仍然应当受理。也就是说，超过了诉讼时效期间的，权利人起诉得不到赔偿，但是可能使对方承担应当承担的责任。
5、某施工合同的订立时间为2006年5月1日合同备案时间为2006年5月5日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年8月5日，则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（）。
A．2006年5月1日
B．2006年5月5日
C．2007年7月1日
D．2007年8月5日
答案：D
第50页
共90页
第二篇：2009年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考试真题
2009年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考试真题
一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)＼1.关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。
A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行
2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。
A.9月10日
B.9月15日环球
C.9月17日
D.9月18日
3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。
A.原用途
B.生产能力
C.经济价值
D.区位
4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行
B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解环球
5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。
A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任
C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
6.关于表见代理的错误说法是（）。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理环球
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤
8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权
B.丙必须以乙名义行使乙的债权
C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。
A.冻结
B.查封
C.拍卖
D.提存
10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。
A.700万元
B.800万元
C.900万元
D.1000万元
·
11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。
A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施环球
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。
A.劳动合同
B.借款合同
C.劳务分包合同
D.房屋租赁合同
13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金环球
B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金
D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。
A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.2007年12月31日起诉讼时效中止
C.2007年12月3日诉讼时效中断环球
D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。
A.对王某实行货币补偿
B.对张某实行货币补偿
C.对张某实行房屋产权调换
D.对王某实行房屋产权调换
16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.行政法规
B.一般法律环球
C.司法解释
D.部门规章
·
17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。
A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程
B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查
D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人
18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。环球
A.物证
B.勘验笔录
C.书证
D.视听资料
19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织环球
20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A.仲裁委员会所在地
B.合同签订地
C.乙方所在地
D.建设工程所在地
21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。
A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止环球
D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
·
74.下列选项中，属于无效合同的有（）。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。
A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作
B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收
C.按约定的工作范围进行勘察环球
D.按约定的时间完成勘察任务
E.提供完整的勘察报告
·
76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。
A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人
B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业
C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准
D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗
E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除
77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。
A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资环球
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有（）。
A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交
B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交
C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交
D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交
E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交
80.下列关于提存的说法中，正确的有（）。环球
A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕
B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人
C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人
D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物
E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭
81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。
A.行使同时履行抗辩权
B.终止合同
C.中止履行合同并通知对方
D.请求对方提供适当担保
E.转让合同环球
82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。
A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家
C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平
E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
第三篇：2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（本站推荐）
----专注于建筑执业资格考前辅导 2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题
一、单项选择题（共70题,每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于推荐性标准，下面说法正确的是（）。A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行 C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行 D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行
2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月7日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日
B.9月15日
C.9月17日
D.9月18日
3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），按照法定标准给予征地补偿。A.原用途
B.生产能力
C.经济价值
D.区位
4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决 C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。
A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任 C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任
6.关于表见代理的错误说法是（）。
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
A.表见代理的行为人没有代理权 B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）。事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全
B.重大死亡 C.死亡
D.重伤
8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权 B.丙必须以乙名义行使乙的债权 C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）。
A.冻结
B.查封
C.拍卖
D.提存
10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。A.700万元
B.800万元
C.900万元
D.1000万元
11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行 B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）。A.劳动合同
B.借款合同
C.劳务分包合同
D.房屋租赁合同
13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金 C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（）。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断
D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某，在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（）。
A.对王某实行货币补偿
B.对张某实行货币补偿
C.对张某实行房屋产权调换
D.对王某实行房屋产权调换
16.《建筑业企业资质管理规定》属于（）。A.行政法规
B.一般法律
C.司法解释
D.部门规章
17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查 D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人
18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。A.特证
B.勘验笔录
C.书证
D.初听资料
19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织
20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地
B.合同签订地
C.乙方所在地
D.建设工程所在地
21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D.自工程开工之日起至竣工验收合格止
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。
A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证” B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证 C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任 D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供
24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。A.承包人可申请法院撤销合同 B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同 C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机械裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。
A.向法院申请撤销裁决
B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机械申诉
D.向人民法院申请执行
26.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A.共同投标协议在中标后提交 B.甲公司与乙公司必须是同一专业 C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 D.联合体是以一个投标人的身份投标
27.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同 C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
28.某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2008年3月16日
B.2008年3月31日
C.2008年4月7日
D.2008年4月11日
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
29.依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。
A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容 B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容 C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
30.某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。
A.240万
B.120万
C.80万
D.20万
31.下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。
A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押 C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分 D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
32.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。A.施工单位可以不接受
B.建设单位的要求施工单位必须接受
C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
33.某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标委员会按废标处理
34.某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程,并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（）。A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
35.某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（）。前未起诉，法院将解除该财产保全。
A.3月22日
B.3月18日
C.3月13日
D.3月12日
36.下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
37.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
38.建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。
A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C.抽查施工中主要建筑材料的质量 D.检查劳动合同履行及劳动保护情况
39.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校
40.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.定金
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
B.质押
C.抵押
D.留置
41.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任 B.应由总承包单位对建设单位承担责任 C.应由分包单位对建设单位承担责任 D.由建设单位自行承担责任
42.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 B.建设单位不得任意压缩合同工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构 D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
43.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。A.渎职罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
44.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幛房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法错误的是（）。A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B.甲必须收回房屋并向乙方交付 C.丙取得该房屋的所有权
D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
45.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司
B.甲建筑公司
C.乙建筑公司
D.甲建筑公司和乙建筑公司
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
46.在施工合同发笑行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工 B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
47.某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A.项目招标计划
B.项目施工组织设计
C.安全管理实施方案
D.合理用能的专题论证
48.某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同 C.自当事人双方签字盖章后即生效 D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效
49.以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告 C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
50.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限，按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A.应视为受要约人撤回承诺 B.应视为受要约人撤销承诺
C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效 D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效
51.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉论案件（）。
A.移送二审法院裁决
B.按撤诉处理
C.按缺席判决
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
D.进入再审程序
52.民事责任的承担方式中不包括（）。A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
53.王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A.正当防卫权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.知情权
54.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。
A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
55.甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A.甲市
B.乙市
C.丙市
D.丁市
56.下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准
B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款 C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以理解 D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释
57.某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（）。A.丁级
B.丙级
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
C.乙级
D.甲级
58.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.消防检测机构
D.质量监督机构
59.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
60.某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任 B.供应商应向施工单位承担违约责任 C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
61.工程保险中属于强制保险的是（）。A.安装工程一切险
B.职业责任险
C.建筑工程一切险
D.意外伤害险
62.按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任 B.必须在原担保范围内继续承担保证责任 C.可以拒绝再承担保证责任 D.同意后，才继续承担保证责任
63.某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。
A.城乡规划行政主管部门
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
B.环境保护行政主管部门
C.土地行政主管部门
D.建设行政主管部门
64.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉。要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理
C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会 D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A.设计单位
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.施工企业质量管理部门
66.建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。A.施工组织设计已编制完成并批准
B.材料、设备等物资供应合同已签订
C.施工项目管理规划已编制完成 D.勘察设计所需资金已经落实
67.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司 B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同 D.甲房地产开发公司
68.某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。
A.这起行政处罚不适用听证程序
B.行政机关应负责组织听证
C.行政机关应承担组织听证的费用
D.施工单位有权要求举行听证
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
69.施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
70.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（）。A.询问证人甲时，其他评价不得在场 B.审判人员和当事人可以对甲进行询问 C.甲应当出庭作证 D.甲可以旁听法庭审查
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）
71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A.应急救援人员
B.单位主要负责人
C.从业人员
D.安全生产管理人员 E．特种作业人员
72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制 B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列 C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质 E．工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
E．水泥厂新报价属于新要约
74.下列选项中，属于无效合同的有（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同 C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同 E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（）。A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作 B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收 C.按约定的工作范围进行勘察 D.按约定的时间完成勘察任务 E．提供完整的勘察报告
76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（）。A.实际防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人 B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准 D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗 E．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除
77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（）。A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚 B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作 C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D.周先生拖欠农民工工资
E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
78．关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款 D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
中正确的有（）。
A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交 B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交 C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建馆移交 D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交
E．分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交
80.下列关于提存的说法中，正确的有（）。A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕
B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人 C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人
D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物
E．债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭
81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。
A.行使同时履行抗辩权
B.终止合同
C.中止履行合同并通知对方
D.请求对方提供适当担保 E．转让合同
82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A.评标委员会由5人以上的单数组成
B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家 C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
83.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。A.继续按照工程设计图纸施工
B.按照技术标准修改工程设计
C.追究设计单位违法责任
D.及时提出意见和建议
E．通过建设单位要求设计单位予以变更
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
84.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
85.根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。A.有充分的证据 B.有明确的被告
C.属于人民法院受理民事诉讼的范围 D.原告是与本案有间接利害关系的公民 E．有书面的起诉书
86.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
87.根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。A.土地所有权
B.宅基地使用权
C.荒山承包经营权
D.学校图书馆 E.被扣押的汽车
88.按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。A.行为人意思表示真实
B.行为人必须具有完全民事行为能力
C.行为内容合法
D.行为形式合法
E．行为不违反社会公共利益
89.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A.混凝土连续浇筑
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
B.特殊需要必须连续作业 C.自来水管道爆裂抢修
D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E．路面蹋陷抢修
90.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同 B.《建设工程质量管理条例》 C.《建设工程安全生产管理条例》
D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同 E．《工程建设标准强制性条文》
91.根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（）。
A.成本
B.红利
C.费用
D.损失 E．收益
92.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。A.地方政府规章
B.法律
C.部门规章
D.行政法规 E．地方性法规
93.施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责
C.对内部职工进行安全培训，持证上岗 D.落实各岗位人员的安全生产责任 E．制定企业内部安全生产绩效考核标准
94.下面关于项目招标的说法错误的是（）。
A.施工单项合同结算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
95.甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请 E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力
96.某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。
A.监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准 B.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 C.民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
97.下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A.有防水要求的卫生间为2年 B.给排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年
D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 E．装修工程为2年
98.对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。A.市建设行政主管部门
B.市人民政府
C.省级建设行政主管部门
D.省级人民政府
E．国务院建设行政主管部门
99.施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
----专注于建筑执业资格考前辅导
B.建设工程已实际交付的，为交付之日
C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院裁决之日 E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
100.甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。A.招标范围
B.招标方式和发布招标公告的媒介
C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D.资格预审文件
E．评标委员会的组成和评标报告
课程学习网址：http://www.xiexiebang.com
第四篇：2014年 一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题
1.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证 【答案】C 【解析】划拨方式：建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地。
出让方式：签订国有土地使用权出让合同后，建设单位向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参考教材p53
2.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
B.被公告的投标当事人认为公告记录与行政处理决定相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请
C.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的公告部门应当及时对公告记录进行变更或撤销，无需在公告平台上予以声明 【答案】C 【解析】A错误，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正；B错误，可向公告部门提出书面更正申请；C正确；D错误，并在公告平台上予以声明。参见教材p112。
3.某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】D 【解析】工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故。下图参见教材p48。
4.建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限.A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束 【答案】C 【解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见教材p291。
5.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人以其登记注册地为住所
B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人 D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织
【答案】D 【解析】A错误，最高法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第4条规定。“法人的住所地是指法人的主要营业地或主要办事机构所在地”；B错误，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格； C错误，非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人；D正确。参见教材p10~11。
6.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业 【答案】A 【解析】总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。B错误，只能分包部分非主体非关键工程；C错误，主体结构须总包自行完成；D错误，非主体非关键工程才可以分包。参见教材p106。
7.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同
【答案】B 【解析】实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。参见教材p117。
8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地 【答案】C 【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。参见教材p342。
9.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任
D.总承包单位与分包单位承担连带责任 【答案】D
【解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。参见教材p104。
10.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员 【答案】B 【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。参见教材p157。
11.下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训 【答案】A 【解析】A正确，对应教材（1）；B错误，配备专职安全生产管理人员，对应教材（3）；C错误，危险性较大的分部分项有应急预案，对应教材（10）；D错误，每年至少1次。对应教材（6）。参见教材p211~p212。
12.关于专利申请的说法，正确的是（）。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日 【答案】A 【解析】B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。参见教材p27。
13.根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员 【答案】C 【解析】四个选项里面建筑架子工属于特种作业人员。参见教材p224。
14.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10
B.20 C.30 D.50 【答案】C 【解析】合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%。参见教材p234。
15.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁 【答案】D 【解析】A错误，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个，不能达成一致的，仲裁协议无效； B错误，当事人既约定仲裁又约定诉讼的，仲裁协议无效；C错误，劳动纠纷适用劳动仲裁，不能由北京仲裁委员会受理，而是由相关的劳动争议仲裁委员会受理；D正确。参见教材p335。C选项参考教材p157。
16.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（）。A.抵押权 B.质权
C.留置权 D.用益物权 【答案】C 【解析】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债券，债务人不履行债务的，债权人有留置权。参见教材p39。
17.关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请 【答案】C 【解析】A错误，p308倒数第三自然段，10万以上20万以下的罚款；B错误，p308倒数第二自然段最后，不免除对工程一般损失赔偿责任；C正确，p308倒数第二自然段开头；D错误，p308倒数第2行，一年内不予批准。参见教材p308。
18.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
C.对于采用虚假证明骗取施工许可证的，施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款
D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款 【答案】A
P57 【解析】本题对《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》中相关罚则进行综合考核。
《建筑法》规定，“未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款”。
针对该条规定，有观点认为，只有在查实不符合开工条件时，才可以责令停止施工，处以罚款，而在符合开工条件时，则只适用“责令改正”，即责令补办施工许可证。第二版教材即采纳了该观点，本题命题也受到了该观点影响。
应当明确，上述观点是错误的。因《建设工程质量管理条例》细化了《建筑法》的规定，“建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处合同价款1%以上2%以下的罚款”。即建筑法规定的“责令改正”，应理解为一律“责令停止施工”。因此本题为错题，AB均为正确选项。
19.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予
以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布 【答案】D 【解析】AB错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。C错误，较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由较大的市的人民大表大会常务委员会发布公告予以公布。参见教材p4。
20.关于物权特征的说法，正确的是（）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合 B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利 C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权 【答案】B 【解析】A错误，物权是权利人直接支配的权利，无须他人的意思或义务人的行为介入；B正确；C错误，物权是绝对权，物权的权利人可以对抗一切不特定的人；D物权具有排他性，同一物上不许有内容不相容的物权并存。参见教材p18~p19。
21.关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼
B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权 【答案】B 【解析】A错误，裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼； B正确；C错误，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；D错误，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。参见教材p334、p335、p339。
22.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限 【答案】B 【解析】A错误，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布； B正确； C错误，整改有实效的，可缩短其不良行为记录公布期限，但公布期限最短不得少于3个月； D错误，不良行为记录在地方和全国公布的期限相同。参见教材p112。
23.根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人
D.投标人推选的代表 【答案】C 【解析】开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。参见教材p87。
24.关于保险索赔的说法，正确的是（）。
A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任 【答案】B 【解析】A错误，保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付赔偿金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故性质、原因、损失程度等有关的证明和资料； B正确； C错误；保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。D错误，《保险法》56条规定，“重复保险的投标人应当将重复保险的有关情况通知各保险人。重复保险的金额总和超过保险价值的，各保险人的赔偿金额的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例
承担保险责任。”参见教材p41。
25.根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准 【答案】B 【解析】《节约能源法》第36条规定，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息，在房屋买卖合同、质量保证书和使用书中载明，并对其真实性、准确性负责。教材无明确内容。关于人身保险合同的说法，正确的是（）。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C.人身保险合同的投保人不可以为受益人
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费 【答案】B 【解析】A错误，《保险法》第12条规定，人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。是保险合同订立时，而非保险事故发生时；
C错误；受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人，人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定； D错误，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。参见教材p41。
27.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决 【答案】C 【解析】A错误，C正确，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决；
B错误，为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁以不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁审理不公开为原则，公开为例外；
D错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。参见教材p339。
28.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债 【答案】A 【解析】本题考查的是建设工程债的发生依据。债是按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。
B错误，材料供应商是债务人； C错误，发生环境侵权之债；
D错误，产生无因管理之债；参见教材p23。
29.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制 【答案】B 【解析】A错误，分包单位应具有相应资质。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位；
B正确；《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包；
C错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位认可；
D错误，分包工作内容有限制。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。参见教材p105。
30.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年 【答案】B 【解析】施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。参见教材p239。
31.签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席
【答案】D 【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。参见教材p3。
32.可撒销的建设工程施工合同，有权撒销的机构是（）。A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政主管部门 D.监理单位 【答案】A 【解析】本题考查的是合同撤销权的行使。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。参见教材p134。
33.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
【答案】C 【解析】本题考查的是一级建造师的执业范围。
A错误，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的，（2）合同约定的工程验收合格的，（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的；
B错误，C正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的；
D错误，工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。参见教材p76。
34.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的 【答案】D 【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。参见教材p354。
35.下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的实验方法 C.工程建设专业专用的术语、符合 D.工程建设勘察行业专用的质量要求 【答案】A 【解析】本题考查的是强制性标准的范围。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。参见教材p270。
36.关于人民调解的说法，正确的是（）。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力 C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉 【答案】AC 【解析】本题出错，有两个答案。参见教材p342。
《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。因此，A正确。
C正确，人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力，但是他们是不具有强制执行力的。
37.根据《物权法》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权 【答案】D 【解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保.可以质押的权利包括：汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。参见教材p39。
38.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书
C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程 【答案】B 【解析】A错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使
用本企业的资质证书、营业执照，以本单位的名义承揽工程；
C错误，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程；
D错误，《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。参见教材p68。
39.关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效 【答案】D 【解析】A错误，因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任； B错误，仓储合同自成立时生效；
C错误，存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利；
D正确，仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。参见教材p177~p178。
40.对于非施工单位原因造成的质量间题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责.A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位 【答案】B 【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。参见教材p282。
41.关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出 【答案】B 【解析】A错误，取得一级建造师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出注册申请；
C错误，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册；
D错误，《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。人事部和各级地
方人事部门对建造师执业资格注册和使用情况有检查、监督的责任。参见教材p73。
42.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉.法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利.各债权人的清偿顺序依法应为（）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人 【答案】D 【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权间题的批复：
一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权；
二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。参见教材p126。
43.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年 【答案】A
【解析】《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。参见教材p140。
44.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行 核实 【答案】C 【解析】A错误，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金；
B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；
C正确，《建设工程质量管理条例规定》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期；
D错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。参见教材p306。
45.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明
和（）。
A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证
D.第三方检测合格证明 【答案】C 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。参见教材p265。
46.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动 【答案】A 【解析】A正确，超纲，《文物保护法》第20条规定，文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算；
B错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，建设工程选址，应当竟可能避开不可移动文物，因特殊原因不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护；
C错误，超纲，《文物保护法》第20条规定，实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准，并将保护措施刘鹗如可行性研究报告或者设计任务书；
D错误，《文物保护法》第17条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，但是可以进行修缮、迁移、重建工程。
47.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50％时 D.完成全部工作成果前 【答案】B 【解析】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付：工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。参见教材p161。
48.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的1％
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息 【答案】A
【解析】A正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致； B错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；
C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出； D错误，投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。参见教材p92。
49.国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批 【答案】D 【解析】工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段.参见教材p270、271。
50.根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则 【答案】A
【解析】超纲，《节约能源法》都20条规定，用能产品的生产者、销售者，可以根据自愿原则，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请。书上无直接内容。
51.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 【答案】A 【解析】施工单位在保修期内承担保修责任。外墙裂缝系主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的合理使用期限，因此施工单位应承担保修责任，B错误，该质量问题是因为设计缺陷造成的，因此维修费由建设单位承担后可向设计单位追偿。参见教材p306。
52.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 【答案】C
【解析】A错误，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包；
B错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；
C正确；共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任；
D错误，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材p105。
53.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准 【答案】C 【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期：（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材p123。
54.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府 【答案】B 【解析】超纲，《大气污染防治法》第15条规定，有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。
55.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 【答案】B 【解析】A错误，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；
B正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
CD错误，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人。参见教材
p96。
56.关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业 【答案】B 【解析】A错误，B正确，除专业承包企业将承接的专业工程中的劳务作业外，再分包违法；取得专业承包资质的企业（简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
CD错误，劳务分包企业可以从施工总承包或专业承包企业承接劳务作业。取得劳务分包资质的企业（简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。参见教材p61。
57.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 【答案】A 【解析】A正确，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处1 0万元以下的罚款。
B错误，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
C错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。
D错误，建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令限期办理环境保护设施竣工验收手续；逾期未办理的，责令停止试生产，可以处5万元以下的罚款。参见教材p298。
58.关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动 【答案】C 【解析】超纲，A错误，《中华人民共和国文物保护法》第13条第4款规定，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由具级人民政府文物行政部门予以登记并公布； B错误，建设控制地带即指文物保护单位外为保护文物保护单位安全、环境、历史风貌等对建设项目加以限制的区域； C正确；
D错误，《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。参见教材p205~p206。
59.关于评标的说法，正确的是（）。
A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明 【答案】D 【解析】A错误，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对评标文件进行评审和比较；
B错误，设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件；
C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果；
D正确，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材p87。
60.根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撒销 【答案】C 【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。参见教材p36。
61.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米 【答案】B 【解析】A错误，施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染；
B正确，构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划；
C错误，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米； D错误，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。参见教材p186。
62.生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练 B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练 【答案】C 【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。参见教材p250。
63.关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证 【答案】B 【解析】A错误，在民事诉讼和仲裁过程中，应当遵循“优先提供原件或者原物”原则。《民
事诉讼法》规定，“书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”；
B正确，《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证； C错误，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据；
D错误，超纲，《民事诉讼法》第78条规定，当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证，经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的依据。支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。参见教材p318。
64.延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年.A.1 B.2 C.4 D.20 【答案】A 【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。参见教材p323。
65.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。参见教材p263。
66.甲公司业务员王某开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为表见代理，合同有效 D.王某的行为为委托代理，合同有效 【答案】D 【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。王某实质上无代理权，但是有使第
三人相信其有代理权的表征，因此构成表见代理，AC错误。在表见代理中，本人、表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，签订的合同有效，因此C错误。参见教材p17。
67.根据《著作权法》，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生 【答案】B 【解析】《著作权法》第2条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权.即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。
68.在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年
D.2个采暖期、供冷期 【答案】A 【解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材p306。
69.甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定.关于该楼所有权和管理的说法，正确的是（）。
A.丁公司对其享有的份额有权转让 B.该楼发生的管理费用平均承担 C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权诀定该楼的重大修缮事宜 【答案】C 【解析】本题考查的是所有权和管理。该题中甲乙丙丁系按份共有的情形，C错误，在按份共有时各方按照比例享受权利和承担义务，因此BD错误。教材无相关内容。
70.关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项来及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 【答案】A 【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务；
B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理；
C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理
部行为的法律后果将由企业法人承担；
D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。参见教材p12。
71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任 【答案】BCD 【解析】A错误.缺陷责任期内.承包人认真展行合同约定的贵任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
B错误，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
C正确，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。
D错误，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；（2）按合同条款约定的办法提请调解；（3）向有关仲裁机构申请仲裁向人民法院起诉； E正确，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质最不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材p301-303、308。
72.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的
C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的
E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的 【答案】AC 【解析】《行政诉讼法》规定，法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（1）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的；（2）对限制人身自由（如强制隔离、强制约束）或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的；（3）认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的；（4）认为符合法定条件申请行政机关领发许可证和执照，行政机关拒绝领发或者不予答复的；（5）申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（6）认为行政机关没有依法发给抚恤金的；（7）认为行政机关违法要求履行义务的；（8）认为行政机关侵犯其他人身权财产权的；（9）法律、法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案
件。
但是，法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终彼决的其体行政行为。
B错误，拘役是刑事责任，非行政机关作出，不属行政诉讼受案单位； D错误，系行政机关内部行政行为；
E错误，属于抽象行政行为，都不属于行政诉讼受案单位。
AC属于行政机关的一般行政行为，行政相对人不服的可以向人民法院提起行政诉讼。参见教材p354~355。
73.根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计 【答案】ACE 【解析】专利法保护的对象包括：发明、实用型新和外观设计。参见教材p26。
74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可 【答案】ADE 【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
B错误，已经确定建筑施工企业是领取施工许可证的前提条件；
C错误，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。参见教材p52、p55。
75.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；
总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 【答案】ACD 【解析】A、C正确，B错误.《建筑法》规定.建筑工程实行总承包的.工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
D正确，E错误.当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿，进行赔偿的一方.有权依据分包合同的约定.对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。参见教材p104。
76.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行 【答案】CDE 【解析】本题考查的是地役权的概念及使用范围。
AB错误，C正确，地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。
D正确，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。
E正确，在地役权合同中.甲是需役地.乙是供役地。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。
参见教材p21。
77.根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间 【答案】ACE 【解析】根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。教材无相关内容。
78.关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查
B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查
C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20% E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查 【答案】ABC 【解析】D错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；
E错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。参见教材p218。
79.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属干噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段 【答案】BD 【解析】本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。
A错误，《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外；
C错误，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）； E，夜间，是指22：00至次日6：00之间的时段。参见教材p182。
80.下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款 【答案】AE 【解析】本题考查的是行政处罚的种类。常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。参见教材p47。
81.甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A.无因管理 B.合同行为 C.不当得利 D.法律行为 E.侵权行为
【答案】DE 【解析】“无因管理”和“合同行为”可以直接排除，“甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。”说明甲是故意的。“不当得利”一般不是故意的，也没有违法性，排除C。参见教材p23。
82.关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行
C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点 【答案】BCE 【解析】本题考查的是仲裁调解，A错误，调解不成的，应当及时作出裁决；
B正确，仲裁庭在做出裁决前，可以先行调解。调解可以再仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色，对其审理的案件进行调解，以解决当事人之间的争议；
C正确，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根绝协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力；
D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
E正确，仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解格子的优点紧密结合起来，不仅有助于解决当事人之间的争议，还有助于保持当事人的友好合作关系，具有很
大的灵活性和便利性。参见教材p343。
83.下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁 【答案】ABE 【解析】依据我国《民事诉讼法》，人民法院作出的判决书、调解书，具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。参见教材p339。
84.下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假 【答案】BCD 【解析】本题考查的是劳动合同的基本条款。劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和
第五篇：2009年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题试卷
2009年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题试卷
13
16
点击咨询 