0001建设工程内部经营承包责任书

第一篇：0001建设工程内部经营承包责任书

××建设集团有限公司

内部经营承包责任书

甲方：××建设集团有限公司

乙方：

身份证号码：

丙方：

身份证号码：

为了转变企业经营管理机制，增强企业活力，开拓建筑业市场，提高经济效益。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，经协商，现就甲、乙方经营发、承包，丙方为乙方作担保所涉及的责、权、利等事宜，甲、乙、丙三方自愿订立本经营承包责任书。

第一条 承包经营管理内容

甲方将所属 分公司（办事处）交由乙方承包经营，乙方对甲方公司董事长、总裁和总经理负责，在董事长、总裁和总经理的领导下，依法按照本责任书的约定开展经营承包。

第二条 经营管理范围

乙方在甲方授权的范围内，以甲方的名义在 的区域内承揽建筑工程的施工承包经营业务（乙方有《营业执照》的，以《营业执照》载名的范围和内容为准），其主要内容为：乙方包完成目标任务，包承担风险，包缴纳给甲方利润。甲方以本责任书为依据，在收取和扣除乙方应缴纳的税金、承包款等和违约金、扣罚款等款项后，将乙方其余的建筑工程承包款返回给乙方所有。同时甲方根据乙方的经营管理情况，对乙方实行奖励和惩罚。即将乙方的收入总额与经济效益挂钩，奖勤罚懒，奖优罚劣，调动经营积极性，提高经济效益。

乙方不得以甲方或自已的名义或挂靠其他单位另行承、发包建筑工程；不得将所经营的区域转包或切块转包。

第三条 经营管理的形式

本责任书所指的经营管理，是以承包经营的形式，按照包定基数，确保上交，超收多留，欠收自补的原则，从而确定甲、乙双方的责权利关系。即甲方以本责任书确定乙方的目标任务，乙方在甲方的领导下，实行承包经营责任制，自主经营，自负盈亏。年终，由甲方对乙方完成全年度目标任务的情况进行考核，对照目标任务和奖惩的约定进行核算、兑付。乙方自行搞好收益分配。

第四条 经营管理期限

乙方承包经营管理期限为 年。即：自20 年 月 日起至20 年 月 日止。承包经营管理期限届满，本责任书自行终止。如乙方需继续承包经营，必须在本责任书期限届满一个月前以书面形式提出申请，经甲方同意后，再次签订经营承包责任书。

第五条 企业所得税及其他税金、相关费用的交纳标准及方法

1、企业所得税交纳标准和方法：企业所得税的交纳的标准，乙方按所承包工程实际总造价的 % 的金额向甲方交纳；企业所得税的交纳的方法，乙方在要求甲方开具《外出经营税收管理证明单》时，按所开具金额的 % 时交纳；不需要开《外出经营税收管理证明单》的，甲方从建设方每次汇入其银行的工程款中扣除。

2、其他税金和各项相关费用的交纳：乙方除了向甲方交纳企业所得税外，还应当依法交纳所承包工程的其他税金和相关费用。本项费用，由乙方自行向所在地有关部门交纳。

其他税金，包括：营业税、个人所得税、城市维护建设税、水利建设专项资金、（农村）教育费附加、印花税等。

各项相关费用，包括：建管费、民工工资保证金、招标投标费、合同签证费、社会综合保险费、定额费、管理基金、义务献血费等。同时，乙方还应对所属员工（包括临时工，下同）办理工伤事故保险等手续，并足额交纳保险费用。

3、对甲方派驻乙方建设工程的项目经理等管理人员，乙方应当按照每人/每年/ 万 元的金额向甲方支付。

4、此外，乙方还应向甲方交纳合同签证费（甲方代收代交）。其标准：按该合同造价的万分之八交纳。

本条第3、4项费用的交纳方法，在当年度底前，由双方财务按实结算并收交。第六条 上交承包经营款数额和时间

（一）上交承包经营款数额

1、乙方承接、承建的建筑工程年结算产值（当年度12月31日止，下同）在6000万 元以内的，乙方应上交给甲方的承包经营款：第一年为10万元；第二年为30万元；第三年为40万元（但甲方为乙方协助承接的，或垫资、带资，或贷款的，或担保的工程，不在此列，应当另行签订协议）。

2、乙方承包、承建的建筑工程结算产值超过8000万元的，乙方除应当向甲方交纳上 述

（一）1、项的款项外，对其超过8000万元的结算产值的部分，还应按照0.5% 比例的金额，再向甲方交纳超结算产值指标的承包经营款。

乙方上交甲方的上述承包经营等款项由乙方在税后利润款项中支付（即企业所得税和个人所得税由乙方负担，其企业所得税由乙方在开具外经证时直接向甲方交纳，个人所得税在双方结算时由甲方为乙方代扣代缴）。

（二）上交承包经营款时间和方法

乙方向甲方上交承包经营款，分二次上交。第一次在当年度的7月底前交50%；第二 次次年度的1月底前交50%。如乙方不按时、不如数交纳承包经营款的，甲方有权在乙方的工程款中扣除，有权提起民事诉讼向乙方追索，同时有权要求乙方赔偿因此造成的经济损失。该项结算产值数，以当年12月份的甲方会计帐目为准，甲、乙方在年终总结前结算完毕。

第七条 主要指标任务

（一）乙方必须完成年建筑产值指标：

第一年： 万元；第二年： 万元；第三年： 万元。该项指标以当年12月底前乙方上报给甲方的会计账目为准。

（二）乙方必须完成创奖目标任务：

创省级奖杯 只；创地（市）级奖杯 只；创县（市）级奖杯 只；创省级安全标化工程 只；创地县（市）级安全标化工程 只。其全部建筑工程项目，必须达到一次性验收合格。

该项指标以当年12月底前获得的荣誉证书为准。

（三）乙方必须完成年创利指标：

第一年： 万元；第二年： 万元；第三年： 万元。该项指标以当年12月底前乙方上报给甲方会计账目为准。第八条 奖罚

（一）、凡创下列奖的，甲方给予乙方奖金：

1、创鲁班奖的，每一只奖50万元；

2、创全国用户满意工程的，每一项奖5万元；

3、创白玉兰奖杯的，每一只奖3.5万元；

4、创省（市）优质结构奖的，每一项奖2万元；

5、创省（市）用户满意工程的，每一项奖2万元；

6、创省级奖杯的，每超一只奖3万元；

7、创地（市）级奖杯的，每超一只奖1.5万元；

8、创县（市）级奖杯的，每超一只奖1万元；

9、创省级标化工程的，每超一只奖0.3万元；

10、创地县（市）级标化工程的，每超一只奖0.2万元； 超产值指标任务的，每超1000万元奖0.5万元。

（二）、凡出现下列情形的，甲方有权对乙方按以下标准予以罚款：

1、完不成产值指标任务的部分，按每1000万元扣罚0.5万元累计；

2、完不成创奖任务的，每一项扣罚0.2万元；

3、出现工伤事故的，轻伤以下的每一次扣罚0.1万元；致人残疾的每一次扣罚0.5--1万元；致人死亡的，每死亡1人扣罚5万元；

4、因所属员工因催讨工资不成，到甲方办公楼集体来访（3人及以上，下同）的，或到政府劳动部门以及县(包括县级)、市级(包括地市级)及以上政府或机关进行集体来访、越级上访的，每发生一起扣罚0.3--1万元；8人以上员工来访或员工集体到省级政府机关集体 来访的，每发生一起扣罚1---3万元；员工3人及以上集体上京来访的，甲方有权解除本责任书，乙方无条件赔偿甲方全部经济损失。

5、因乙方（或员工）原因，甲方公司被列为被告提起民事诉讼或劳动争议仲裁委仲裁的，有一件扣罚一件，其扣罚的数量与该案件应支付给法院或仲裁委的诉讼费或仲裁费用等同。

此外，乙方如未能完成本责任书约定的建筑工程产值指标或结算指标任务的，甲方有权取消乙方本年度建奖资格。

该项奖罚和盈余款项，在当年12月底结算前，由双方财务进行结算，经相互拆抵后兑付。

第九条 双方的权利和义务

1、甲方有权按照本责任书的约定，对乙方的建筑工程的承包经营管理活动进行检查、监督。甲方应当依法维护乙方的权益，并在职责范围内协助乙方解决经营管理中的困难。

2、乙方享有国家法律、法规、政策和本责任书约定的经营自主权。但是，乙方必须依法纳税，按本责任书的约定完成各项目标任务，并向甲方交纳承包经营款等各项费用。

3、双方必须遵守国家有关法律、法规和政策，全面履行本责任书的权利和义务。由于甲方不履行本责任书的约定，或乙方违约或完不成承包经营目标任务的，均应当向对方承担违约责任。

第十条 财务和统计

乙方为非独立核算单位，但必须依法纳税，按照会计制度规定单独建立会计帐目，并 配备有上岗证的专职会计、出纳，其收支款项实行独立核算。在乙方任职的会计，必须经甲方派出或认可；其工资、奖金和福利待遇，先由甲方填付发放，年终双方结算时，再由甲方在乙方应得的款项中按实予以扣除。

乙方承包施工的所有应收工程款等款项，必须首先全额汇入甲方指定的银行帐户，然 后再由乙方指定专人向甲方领取。

乙方的会计兼职统计员，必须在每月底将《财务报表》、每季度末将《承包经营责任书履行情况季报表》分别向甲方上报一次。

第十一条 违约责任

1、由于乙方未能开拓建筑工程业务，或严重经营管理不善，完不成本责任书约定的承接建设工程产值指标和结算产值指标等上述主要目标任务的，甲方有权对乙方进行整顿，调整承包人（或责任人），并有权单方解除本责任书。由于甲方严重违约使本责任书无法履行时，乙方有权要求解除本责任书。

2、乙方（含员工）因违法、违约或严重失职或经营管理不善等，导致甲方声誉受到严重影响或遭受处罚或被起诉垫付资金或其他造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿或通过诉讼程序向乙方要求全额赔偿或追偿。

3、甲方未按期兑付乙方奖金或违反本责任书的，乙方有权向甲方催讨或要求甲方及时 纠正，有权要求甲方继续履行本责任书。

4、甲方发现乙方未按本责任书约定的期限如数向甲方交纳承包款等有关费用的，或未将建设单位支付的工程款全额汇入甲方指定银行帐户的，或上报甲方的《财务报表》、《承包经营责任书履行情况季报表》弄虚作假等情形的，甲方有权取消乙方当年享受甲方上述奖金的资格，有权单方终止本责任书。同时，乙方必须与甲方按实结清帐目，即时交清各项欠款。

第十二条 担保

丙方自愿为乙方对其在本责任书范围的全部经济责任和义务承担连带责任担保。担保期自本责任书生效日起到乙方对本责任书的义务全部履行时止。

第十三条 其他

1、本责任书依法成立后，如本责任书条文，有同甲、乙双方单位或负责人或个人原签订的《承包经营合同》（或协议）不一致的，以本责任书为准；本责任书未尽事宜，仍以双方原签订的《承包经营合同》（或协议）为准。本责任书签订后，一方要求增加、变更、终止本责任书的，由甲、乙双方协商解决并签订新的书面协议。新的书面协议签订前，仍按本责任书执行；新的书面协议签订后，按新的协议执行。

2、本责任书，经甲、乙双方签名或盖章后即依法成立，双方签订“安全生产责任书”后，即发生法律效力。本责任书发生法律效力后，未经对方同意（除本责任书明文约定外），任何一方均不得擅自任意增加、变更内容和解除。

3、本责任书一式五份，甲、乙、丙方各执一份，留档备查二份。

甲方： 乙方： 丙方：

代表人： 电话： 电话：

二0 年 月 日

第二篇：内部经营承包合同书

内部经营承包合同书

（独立承包项目）

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及，结合工程的实际情况，依据平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商，确定项目经理该项目的承包方，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

第一条承包内容及承包方式

1、项目，具体内容见甲方与业主签订的《》合同书。甲方与业主签订的承包合同书是本合同执行的前提，其合同条款中的责任和义务乙方须全部承担并严格履行。

2、承包方式：自主经营。乙方实行独立经营、独立核算、依法纳税、自担风险、自负盈亏。

3、管理费及交纳方式：乙方按照甲方与本项目的业主合同的工程结算值的 %向甲方缴纳管理费用（不含营业税及其附加，不含项目个人所得税）。其它一切开支有乙方承担。上交及税费按回款进度完成，但竣工验收前必须全部交清的，逾期不交，甲方按未交清的数额每月按规定分利息计取，同时暂停办理乙方承包本工程的有关经营业务活动的手续。

第二条工程风险保证金

业主与甲方约定交纳业主的风险保证金万元，由乙方承担并缴纳，业主退还保证金须返还到甲方帐户。工程竣工时退还乙方。

第三条 工程施工管理

1、质量管理：甲方与业主签订的合同质量目标为同目标的，乙方除接受甲方与业主约定的经济处罚外，还须按结算值的%增加上交甲方质量违约金。

2、安全生产：杜绝重伤以上事故的发生。每发生重伤事故1人，除承担处理事故的所有费用外，按责任性质对乙方实行万元的处罚；每发生死亡事故1人，除承担事故的所有费用外，按责任性质对乙方实行万元的处罚。发生伤亡事故引起法律纠纷的，乙方除负责一切损失外，还应承担相应的法律责任。乙方必须按国家的法规、标准、当地安全部门的管理规定搞好施工现场的防护和安全管理。如发生安全事故，一切责任由乙方承担。

3、工期：甲方与业主签订的合同中约定项目开工时间为年月日，乙方必须保证该约定工期的实现。因乙方责任造成工期延误的，乙方承担甲方与业主合同中规定的违约金。

4、甲方根据项目的实际情况进行不定期检查，如发现存在有影响质量安全隐患的，乙方必须接受甲方作出整改要求和处罚。

5、经甲乙双方协商:

(1)确定（项目经理资质证号）为该工程项目经理。

（2）确定（岗位证书号）为该工程施工员；（岗位证书号）为该工程质检员。乙方确保上述技术人员具备与岗位相应的施工业绩和能力，并在本工程施工期间不得从事其他项目工作。甲方发现不符时有权解除合同。

6、乙方不得将本工程转包或肢解分包，否则甲方有权终止合同，没收乙方缴纳的风险保证金，并处以总造价%的罚款。

7、乙方根据业主合同的各项指标要求制定分解实施计划，并实施完成，承

包施工过程中必须协调处理好业主、监理、设计单位及主管部门的关系，维护甲方企业形象信誉。施工中如发生不服从业主、监理、设计单位及主管部门的管理，造成恶劣影响，甲方对乙方给予---元处罚，直至终止乙方合同。

第四条 财务及资金管理

1、甲方与业主合同中约定的垫资施工部分，全部由乙方负责。项目所需日常流动资金由乙方自行解决。

2、各项税费由乙方承担并按时缴纳，营业税及附加由甲方在应支付乙方的工程进度款中代扣代缴。

3、工程进度款由乙方负责催收。业主支付工程款应先进甲方的银行账户，首先满足上交甲方的承包金和代缴各种税费（按收款额与合同总价的比例）及管理扣款，余下部分作为甲方支付给乙方的进度款。工程款的收取必须凭借甲方的收款收据，乙方不得未经甲方同意自行动用从业主方收取的款额。

4、乙方不得以甲方的名义在当地和社会上赊欠材料、资金等，不得拖欠本项目的人工工资，所收取的工程款不得挪作他用，乙方在社会上发生的任何债务甲方概不负责。乙方拖欠社会材料款及工人工资由乙方负责。甲方有权在认为必要时对乙方拖欠的工资、材料款用乙方工程款实施代理支付的强制经济措施。

5、业主为按合同付款所造成的损失，由乙方及时向业主索赔。业主严重违约时，乙方应及时停止施工，所造成的损失由乙方同业主协商解决。工程变更或业主另外追加的施工项目，乙方应及时办理经济手续，所存在的风险由乙方承担，但乙方无正当理由不得拒绝施工这些项目。

6、项目欠款（与业主结算后确定的欠款，包括保修金）由乙方负责收取。甲方配合出具收款收据，办理进账和支付手续。收款费用和不能收回欠款的坏帐损失由乙方负责。

7、本项目的质量保修金业主按总造价的%预留，如工程竣工验收时，工程存在重要质量问题，甲方应增加扣留保修金，合同保修期满经业主认可退还甲

方后，再支付乙方。

第五条双方的权利和义务

1、发包方（甲方）

（1）对乙方的施工质量、安全生产、施工进度、资金管理进行检查和监督，督促乙方按合同要求进行施工和管理。

（2）当乙方的质量、安全没有按国家规范和标准要求、施工进度和资金管理没有按合同进行时，甲方有权责令乙方改正并进行处罚，情节严重的有权要求终止合同。

2、承包方（乙方）

（1）在合同范围内，对本项目的施工管理和经营负全面责任，有权决定自己的组织机构和人事安排；有权依照规定招用和辞退职工；有权确定分配机制及工资标准。承担因乙方招用人员而造成的各种纠纷。

（2）履行合同中约定的各项条款，维护甲方的企业形象、信誉和利益。

（3）对施工质量、安全、工期负全面责任，保障甲方与业主合同条款中各项目标的顺利实现。

（4）依法缴纳各项税费。

（5）自觉接受甲方的监督管理，严格执行合同条款，承担自身原因引起的一切违约责任。

（6）负责编制施工组织设计或施工方案，办理施工中的技术、经济资料，并承担相关费用。必须交一套完整的工程技术，经济资料到甲方档案室存档。

（7）按合同实现资金计划，保证工程顺利进行所需要的资金。

（8）组织结构验收、竣工验收并承担相关费用。

（9）组织工程竣工结算并承担相关费用。

（10）承担本合同第四条规定乙方须承担的责任和义务。

第六条合同的变更、解除和终止

1、乙方未按合同约定组建项目部的，经甲方书面通知改正，在书面通知发出后十五日内仍未改正的，甲方有权解除合同。

2、乙方将工程转包或主要工程项目分包的，甲方有权解除合同。

3、乙方现场施工质量、安全违反国家行业规范，或存在质量、安全隐患，经甲方书面通知整改而未整改的，甲方有权解除合同。

4、乙方施工的工期，剔除业主签证认可的工期延缓因素外，与施工进度计划推迟30天（包括此数）以上的，并严重影响与业主的合同工期的，甲方有权解除合同。

5、乙方不按合同约定交纳甲方管理费的，经甲方书面催收通知发出十五日内仍未交纳的，甲方有权解除合同。

6、乙方不按本项目资金管理的合同约定执行的，甲方有权解除合同。

7、由于不可抗力因素或业主原因使甲方与业主合同解除后，经甲、乙双方协一致后可以解除本合同。

8、乙方全部履行本合同规定的责任和义务时，甲、乙双方可以终止本合同。

9、本合同签订后，甲、乙双方认为有必要补充或变更本合同的条款，以签订补充合同，作为本合同的附件。

第七条违约责任

1、因甲方原因造成合同解除的，甲方应承担乙方的相应损失，引起法律责任的甲方应承担相应的法律责任。

2、因乙方原因造成合同解除的，乙方应承担甲方的相应损失，在乙方交纳的风险保证金内扣除、风险金不足扣除的差额乙方以现金方式清偿。

3、当甲、乙方任何一方违反本合同约定，经双方协商不解除本合同的，违约方向对方支付合同值%的违约金。

第八条质量保修

甲乙双方必须遵守国家《房屋建筑工程质量保修办法》履行该工程的保修

责任和义务。乙方不履行保修义务或保修不及时的，甲方有权派人保修，保修费用由乙方承担并予以适当经济处罚，情节严重的甲方有权拒付工程尾款或保修金的剩余部分。

第九条合同争议的解决

合同在执行过程中出现争议的，可以依照下列方式解决;

1、双方协商解决；

2、申请仲裁；

3、向法院提起诉讼。

4、第十条双方约定的其它事项;1、2、3、第十一条本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十二条双方签订的《工程承包意向协议书》为本合同的重要组成部分。本合同一式四份，双方各执一份，自签订之日起生效。

发包人：承包方：

代表人：代表人：

年月日

第三篇：工程项目内部经营承包协议

工程项目内部经营承包协议〈1〉

(HLXW013)

甲方：乙方：

双方就的工程项目经营承包事宜，（工程量m2，合同造价万元），达成以下协议：

1、甲方委托工、人事安排、验收、结算、内业资料等全部项目工作。

2、乙方接受甲方委托，承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任及及时拨付一切费用。（包括报名费、资料费、图纸押金、投标押金、投标保函、风险押金、罚金、现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等）所获利益分配方案为：。

3、甲方提供承接工程项目、办理各项手续的资质、证照和银行账号，中标后，派出工程监管人员、共名，进行双方协调和质量监督及合同管理。

4、乙方必须按建筑法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档，并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好，并由公司查验合格。

5、甲方在业主方拨付的每笔工程款后三个工作日内，除扣下%的管理费和%税收和%风险保证金外，全部拨付给乙方临时账户（备料费凭入库单和材料发票经监管人员查验签字后报销，工程款经项目监管人员查验进度并签字认可后拨付。）并在质保期满后将业主方退回的质保金余额属乙方部分拨付给乙方。

6、乙方必须向甲方提供工程款总额的70%以上材料款发票及25%的人员工资表（附人员身份证复印件），以便于甲方做帐。

7、乙方如需甲方派出项目经理及安全员、质检员、应提前十天提出申请，经公司和本人同意后，乙方应按不低于该人本公司工资待遇发给其报酬和补贴及奖金。（现场伙食补贴300元/月、交通费100元/月、手机费120元/月。奖金：项目经理按工程利润的4%提取、项目部其他人员全体按工程利润的4%提取）

8、乙方在施工中发生的经济纠纷及出现的安全责任均由乙方负责，不得牵连甲方。

9、公司服务项目收费：乙方委托公司设计，按内部优惠价收取，即按工程总造

价的2%收取；资料费打印按2元/张收取，复印按0.20元/张（A4）收取；

装钉按10元/册收取；资格后审资料按400元/次，投标资料按600元/次。

临时借用工作人员：项目经理200元/天，高级工程师200元/天，工程师150

元/天，设计师150元/天，助工100元/天，技术员70元/天，上述费用应

先交款后实施。公司贷款融资：按同时银行贷款利息计并加收融资费。

10、乙方必须在保质期内负责维修工作及维修费用，并保证在接业主通知后24

小时派出维修人员勘测维修现场，作出维修安排。

11、若公司发现乙方无力承担该项任务，可立即收回该项目经营施工权，并作

乙方违约处理，乙方必须赔偿甲方的一切损失。

12、其它事项：

13、本合同壹份页。包括主合同和附件：①②③

14、本合同壹式份，甲乙双方各持份。具有同等的法律效力。

15、本合同自签订之日起生效，至合同完全履行后自动失效。违约方应赔偿对

方的一切经济损失。

甲方：乙方①：

甲方代表：身份证号：

地址：住址：

电话：电话：

乙方①②担保人：乙方②：

身份证号：身份证号：

住址：住址：

电话：电话：

合同订立日期：二零零年月日

第四篇：建设工程内部承包合同

建设工程项目内部承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方:证号码（以下简称乙方）为加强对建设工程的管理，确保合同履约率，提高企业的社会效益和经济效益，根据甲方与业主签定的《建设工程施工合同》（以下称总包合同）精神和甲方的内部管理制度，经双方协商一致，在平等自愿的基础上，特签订本内部承包合同，以资共同信守。

第一条 工程项目概况

工程名称：

建设单位：工程地点：承包范围：按总包合同、招投标文件及施工图纸

承包工程内容：承包方式： 包工包料包工期包质量包安全、独立核算、自负盈亏合同工期：总工期历天

合同造价：

工程质量标准：达到国家施工验收规范规定的合格标准

工程规模：建筑面积约㎡。

第二条项目承包承诺

本工程项目由乙方内部承包施工，实行独立成本核算，在确保上缴甲方税费后，自负盈亏，乙方承诺：

1、在签订本合同时甲乙双方约定：乙方承包本工程施工的履约保证金为中标造价的10%。履约保证金主要作为民工工资支付、质量安全进度的履约保证。履约保证金于工程竣工验收合格后三个月内视履约情况返还。

2、乙方承诺签订本合同后，及时组织人力、物力进场，及时完成施工准备和技术准备工作，保证按时开工。否则，甲方公司将没收乙方提交的履约保证金，并有权另派班组进场施工。

如因乙方原因造成中途停工或者毁约的，赔偿由此造成甲方的各项损失。

3、全面履行承包方的各项义务与承诺,确保工程质量合格，确保工程按期完成，确保做到安全生产、文明施工。

乙方承诺：若本工程发生质量安全事故或其他工伤事故的，由乙方独自承担全部费用损失和各项赔付。使甲方企业信誉受损或企业资质等级受影响，乙方还应该赔偿甲方企业各项损失费。

4、乙方承诺在该工程项目内部承包施工中所产生的债权债务均属乙方行为，由乙方自行承担，与甲方无关。如有债务纠纷闹至甲方公司的，甲方有权自行代为处理，处理决定和后果由乙方全部承担接受。

5、乙方承诺按本合同规定向甲方上交管理费，并承担本工程招投标与施工承建的所有费用开支。

6、乙方承诺按规定及时支付工人工资。及时支付材料款、机械费等各项应付帐款。由此发生的一切经济纠纷由乙方自行承担。

7、本工程内容必须由乙方自行组织施工完成，严禁转让或转包。否则扣罚全额的履约保证金。

8、承担本工程内部施工承建的一切经济风险和法律责任。

9、其他：应当认为在正式签定本合同前，乙方已经熟悉了现场和周围情况，已经认真研究了合同条件和合同文件，对任何可能存在的疑问都已得到澄清，对本合同文件所定义的乙方的工作内容达到了透彻的理解，并已考虑了风险因素。乙方承诺全面接受并认可甲方在参加招投标及与业主合同谈判过程中所签署的一切合同文件，并接受其约束。

第三条 项目承包指标

1、项目承包上缴税费：乙方向甲方交纳管理费（包括税金）按工程造价的 10%计取，在支付工程款（进度款）时由甲方按比例扣留。

乙方在领取工程进度款时，需要用正规税务发票向公司财务抵交。如果不能足额抵交发票，不足部分加收1%的管理费。

2、计价依据和结算方式： 按总包合同（补充协议）相应条款执行

3、工程质量：达到 合格 标准，本工程质量如有奖罚全部由乙方享有及承担。如竣工验收达不到合同质量要求，除无条件整改、修复或返工直至符合工程质量验收评定标准外，乙方还将被扣罚合同价3%的履约保证金。

4、工期：本工程工期如有奖罚均由乙方享有及承担。如由乙方原因造成工程延误，罚款与赔付均由乙方承担，参照总包合同执行。

5、乙方应注重安全生产、文明施工、环境保护，杜绝重大安全事故的发生。如发生重伤以上安全事故的，乙方除应承担事故的损失及赔偿外，须另向甲方支付 合同价的1% 违约金，在履约保证金中扣除。

本工程安全、文明施工要求： 施工现场要求达到标化工地标准，保持施工场地整洁卫生。另外竣工验收通过后15天内撤离现场的所有材料、机械设备和人员。安全、文明标化如果发生奖罚，奖罚均由乙方享有及承担。

6、乙方确定为现场负责人，现场负责人每月到位率必须达到 90% 以上，如不能达到，按 500元/天扣罚，在履约保证金中扣除。

7、罚款的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。

8、按工程所在地的有关规定，涉及财税、建设、公安、环保和行政执法的各项要求，乙方必须全面执行，所需办理的各项手续由乙方负责办理并承担各项开支费用。

第四条 双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、按公司程序文件规定，审核施工组织设计和各专项施工方案，协助

乙方解决技术问题。不定时检查工程的实施情况，督促乙方做好工程管理，协助乙方做好设计变更联系单的签发和签证。

2、按本合同规定向乙方支付工程款，但有权对乙方的资金使用进行管理、监督和控制。

3、按国家、地方及公司有关规定和标准要求，督促乙方贯彻执行；加强对工程质量、环境、安全、文明标化等工作的管理，对违法违规行为有依法依章处罚权；组织协调与工程有关各方关系。

4、如乙方有发生以下情况之一者，甲方有权终止与乙方的合同，撤换工程负责人，并由乙方当事人承担全部责任：

（1）发生重伤以上安全事故且直接责任在项目部的。

（2）非建设单位和甲方原因，达不到预期施工进度，经督促整顿无效者。

（3）工程技术资料严重欠缺，现场施工管理水平低劣，工程质量达不到合同标准，经整顿无明显改进者。

（4）约定的现场负责人到位率低于70%的。

（5）不服从公司指挥或违反国家法律、法规或有其他严重违约行为的。

二、乙方的权利和义务

1、全面履行建设工程施工承包合同（总包合同）,包括补充协议、中标通知书、工程招标文件及答疑纪要、投标文件、承诺书等全部合同文件。履行本内部承包合同中乙方的各项义务与承诺。

2、乙方必须按施工图及施工规程、规范和有关技术标准组织施工，并接受建设单位（包括监理单位）和甲方的监督、管理。乙方必须无条件服从甲方质量、安全、文明标化、民工管理等方面的检查与指导。甲方如提出整改意见，乙方应及时整改直至符合合同及规范要求。

3、乙方采购用于本工程的材料必须符合合同约定，满足设计要求、质量合格，合格证和质保书应齐全。根据要求需经有关部门检测合格后方可进场使用的材料，必须按照规定执行，做好取样检测，并向监理提交检测报告。

4、乙方应按国家有关安全生产、文明施工的法律法规、规范标准，组

织生产和自检，遵守和执行公司的安全管理制度。对监理、业主和有关部门检查所提出的问题必须在限期内纠正，对项目工程的安全投入必须到位，安全技术措施费用应单列使用，不得挪用，并积极做好工地文明标化工作。

5、项目部对进场施工人员必须进行安全、质量、文明施工入场教育，新工人必须进行三级安全教育后方可上岗，同时按政府有关规定办理各类证件、证书手续，各特种作业及管理人员必须按规定持证上岗。

6、乙方不得无故停工，除非甲方和业主同意。

7、乙方在施工过程中如发生质量或安全事故，应及时报告甲方，并按规定处理。

8、及时做好各类工程技术资料的编制、报批、搜集、整理工作。申报竣工验收前，必须将全部技术资料提交甲方和监理审查。同时，工程竣工验收后15天内，将完整的工程技术资料按要求统一装订成册提交。

9、处理好劳资关系，不得拖欠工人工资。如发生劳资纠纷造成民工上访或者闹事的，甲方有权自行代为处理，处理决定和后果由乙方全部承担接受。另外每发生一次劳资纠纷或民工上访闹事事件的，将罚款 5000 元/次。

10、乙方自行完成工程竣工决算编制与核对，并对决算的结果负责。

11、乙方不得私自刻制项目部公章，必须按公司有关规定正确使用由公司统一刻制的项目部技术资料专用章，项目部技术资料专用章不得用于材料采购签订合同及班组劳务合同。

12、未经甲方同意，不得以甲方名义签订材料设备采购合同。否则，由此产生的法律责任均由乙方承担。

13、乙方应严格执行甲方规定的各项财务管理制度，确保工程款专款专用，自行解决各种垫付款项。

14、乙方应合理调配工程资金，自行承担相应的债务偿还责任。如因乙方债务纠纷致使甲方银行帐户被法院冻结或扣留的，甲方将相应扣留或冻结乙方同等金额的工程款，并且甲方还将按每次被冻结款（或被扣留款）金额的30%对乙方进行罚款处理。对此，乙方同意遵守执行。

15、乙方应于每月25日前，向甲方递交当月完成施工情况和下月进度计划的书面报告。

第五条 工程款支付

双方约定工程款（进度款）的支付方式和时间为：

按总包合同(补充协议)相应条款执行。甲方收到业主工程进度款后，扣除应上交公司的管理费后，于5天内支付给乙方。

第六条 其 它 事 项

1、涉及工程形象和实际需要所必须的开支及规费，项目部应照办支付。

2、乙方不得直接向业主收取工程款；也不得擅自以甲方的名义向业主收取工程款。

3、工程质量保修由乙方负责与承担，按总包合同的附件《房屋建筑工程质量保修书》执行。

4、本合同条款，由甲、乙双方根据甲方与业主签定的总包合同（补充协议）之原则协商签订。

5、本合同履行期间，若因业主原因导致无法继续履行本合同的，经双方协商一致，可以终止合同，并按有关法律精神，共同妥善处理好善后工作。

6．本合同所指的总包合同，是指甲方与业主签订的所有合同文件。

第七条：本合同未尽事宜，在施工期间由双方协商处理以利圆满履行。

第八条：本合同有效期自签订之日起至工程保修期满，价款结清之日止。

第九条：本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同经双方签字或盖章后

生效。

甲方签字：乙方签字：

年月日

第五篇：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经

济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)承包人：(公章)法定地址：法定地址：法定代表人法定代表人

或其委托代理人：(签字)或其委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：