2014年公路造价师辅导：地下水对路基的破坏考试试题

第一篇：2014年公路造价师辅导：地下水对路基的破坏考试试题

2014年公路造价师辅导：地下水对路基的破坏考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、沥青混凝土路面施工时，监理人员应__。A．在摊铺碾压现场旁站控制施工

B．在拌和机现场旁站，控制配料拌和施工 C．在摊铺与拌和两地同时旁站控制施工 D．不用旁站

2、对工程单价有重大影响的因素有__。A．人工工日、材料或货品设备的基础价格 B．工程定额 C．施工工期 D．摊入系数 E．调价因素

3、某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金，第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方__。A．不必追究对方的违约责任 B．按300t的数量计算违约金 C．按100t的贷款计算违约金

D．按逾期15天的时间计算违约金

4、竣工决算是由__编制的 A．设计单位 B．施工单位 C．建设单位 D．监理单位

5、路堤填土高度为75cm，其基底压实度需满足__。A．80% B．85% C．90% D．96%

6、关于仲裁正确的说法是__。A．仲裁实行二裁终局制 B．公开审理是仲裁的特点

C．仲裁委员会有强制执行的权力

D．仲裁的受理以仲裁协议为前提，这体现了当事人的意思自治

7、沥青混合料的分层压实厚度不得大于__。A．10cm B．8cm C．6cm

8、某新建项目，建设期为2年，需向银行贷款2000万元，贷款时间安排为：第1年1000万元，第2年1000万元。年利率10%，用复利法计算该项目建设期贷款利息为（）。A．310万元 B．300万元 C．205万元 D．200万元

9、钢筋混凝土工程，模板拆除的规定为__。A．混凝土达到拆模强度 B．先支的后拆，后支的先拆

C．先拆除非承重部分，后拆除承载部分 D．先侧模，后底模

10、工程项目财务状况一般通过资产负债表反映，不属于反映财务状况的会计要素是______。A．所有者权益 B．资产 C．负债 D．利润

11、进度计划一般有__几种。A．总体进度计划 B．一般进度计划 C．年度进度计划

D．关键工程进度计划 E．非关键工程进度计划

12、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是__。A．当事人有损失 B．当事人有过错 C．合同尚未成

D．过错与损失之间的因果关系

13、水泥混凝土路面中，要求水的pH值__。A．大于4 B．大于6 C．小于4 D．小于3

14、价值、成本、功能这三者的关系是（）。A．成本=价值×功能 B．价值=成本×功能 C．价值=功能×成本 D．功能=价值×成本

15、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是__。A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押

16、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从______中支付。A．现场管理费

B．建设单位的管理费 C．预备费

D．施工单位的其他直接费

17、下列监理文件中属于短期保存的文件有__。A．监理计划 B．质量事故报告 C．监理工作总结 D．开工/复工审批表

18、常温型涂料施工的喷涂机具有__两种方式。A．外部混合式． B．内部混合式 C．气动喷涂

D．高压无气喷涂

19、对__材料的基本要求是其应具有足够好的强度、稳定性、耐久性和耐磨性。A．土基 B．垫层 C．面层 D．基层

20、监理工程师指令使用计日工时，承包人应每日填写的报表有__。A．用工清单 B．材料清单

C．机械设备清单 D．费用清单 E．费用汇总表

21、公路工程计量的原则是__。

A．不符合合同文件要求的工程不计量 B．承包人手续不全不计量

C．按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量 D．按监理工程师同意的方法计量 E．按习惯计量的方法计量

22、若施工企业亏损，下列______可以免交。A．营业税 B．增值税 C．所得税

D．城市维护建设税

23、路基支挡结构物应包括__。A．挡墙、护肩、护坡、护面墙 B．挡墙、护肩、护坡 C．挡墙、护面墙、护坡

D．挡墙、边坡、边沟、盲沟

24、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。A．适用性 B．可靠性 C．设备完善 D．外观质量 E．环境协调

25、概算定额主要是在__适用的定额。A．施工阶段

B．施工图设计阶段 C．初步设计阶段 D．可行性研究阶段

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、悬臂施工中，悬臂浇筑段前端底板和桥面的标高，主要根据__设置。A．挂篮的重量

B．挂篮前端的垂直变形 C．悬臂的挠度 D．预拱度

2、下列关于桥梁施工测量的叙述正确的是__。A．施工控制网的作用之一是放样各桥墩位置

B．施工放样的目的是将图上所设计的结构物的位置、形状、大小和高低在实地标定出来，作为施工的依据

C．1000～2000m特大桥施工水准测设精度应不低于四等水准测量要求

D．对于单跨大于40m的连续梁桥等施工，临时水准点高程偏差不超过120mm E．单跨等于40m的连续结果施工时，临时水准点高程偏差不超过±20mm

3、目标的动态控制是一个有限的循环过程，应贯穿于工程项目实施阶段的全过程，动态控制应该提倡__。A．负反馈控制 B．反馈控制 C．被动控制 D．主动控制

4、从路面力学特性出发，一般把路面分为__结构类型。A．沥青路面 B．柔性路面 C．混凝土路面 D．刚性路面

5、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定，采用机械滑铺筑时，宜选用散装水泥。散装水泥的夏季出厂温度__。A．南方不宜高于70℃ B．南方不宜高于65℃ C．北方不宜高于60℃ D．北方不宜高于55℃

6、水泥混凝土配合比设计的主要任务是选好__。A．水灰比 B．用水量 C．砂率

D．结构层厚度

7、装配式拱桥构件在脱模、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__。A．70% B．75% C．80%

8、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。A．土地出让金 B．征地费 C．机会成本 D．拆迁费用

E．劳动力安置费

9、工程建设的各种规范、标准属于__。A．工程外部环境资料 B．工程建设的法律、法规 C．政府批准的工程建设文件 D．工程实施过程中的有关信息

10、根据矿料最大粒料的不同，沥青混凝土混合料分为__。A．SMA B．粗粒式 C．中粒式

D．细粒式和砂粒式

11、高速公路土质路堤的上路床压实度要达到__。A．≥90% B．≥93% C．≥96% D．不作要求

12、我国现行的工程量清单计价一般采用__。A．工料单价 B．概算单价 C．综合单价

D．施工预算单价

13、免除违约责任的条款有__。A．对方过错 B．国家计划调整 C．自然灾害

D．货物的自然损耗

E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约

14、项目监理组织在开展活动时离不开协调工作。下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．审核承包人提出的索赔报告 B．同意接受承包人索赔要求 C．认定承包人索赔理由成立 D．确认承包人索赔计算正确与否

15、在施工进度网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则__。A．必定影响其紧后工作的最早开始时间 B．必定影响工程总工期

C．该项工作必定变为关键工作

D．对其后续工作及工程总工期无影响

16、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

17、已知两个投资方案，则下面结论正确的有__。A．NPV1＞NPV2，则IRR1＞IRR2 B．NPV1=NPV2，则IRR1=IRR2 C．NPV1＞NPV2＞0，则方案1优于方案2 D．IRR1＞IRR2＞0，则方案1优于方案2

18、特殊结构的桥涵，采用__时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，通过试验和检验，证明可行后方可实施。A．新技术 B．新工艺 C．新设备 D．新材料

19、合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以__的方式变更。A．专业条款 B．补充协议 C．双方协商 D．仲裁

20、网络计划按工序持续时间的表示方法分为__。A．关键型网络计划 B．非关键型网络计划 C．肯定型网络计划 D．非肯定型网络计划

21、根据招、投标法的规定，以下__工程建设项目必须进行招标。A．大型基础设施、公用事业 B．涉及国家安全、国家秘密的 C．抢险救灾

D．国家融资的项目

E．外国政府贷款，援助资金项目

22、基层、底基层的承包商自检的无机稳定土材料的强度应在__取样。A．拌合机出口 B．摊铺碾压现场

C．成型、养护后，钻芯取样试验 D．试验室拌制

23、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前

C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后

24、法人的变更是指__。A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式 C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销

25、公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法，正确的有__。A．国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

B．县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料，但无权进入被检查单位的施工现场进行检查

C．国务院经济贸易主管部门按国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查

D．国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查

E．县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理

第二篇：2015年下半年浙江省公路造价师辅导：地下水对路基的破坏试题

2015年下半年浙江省公路造价师辅导：地下水对路基的破

坏试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。A．工程接收证书签发 B．颁发履约证书 C．“结清单”生效 D．提交竣工报表

2、无效经济合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局

D．建设管理部门

3、监理工程师应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，如发现存在一般安全事故隐患时，监理工程师应__。A．立即报告建设单位

B．立即下达工程暂停令，要求施工单位停工整改 C．立即报告有关主管部门

D．立即书面指令施工单位整改

4、在筑堰之前，应做的准备工作是__。

A．将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净 B．砌筑可替代的挡土墙

C．用草皮、柴排、片石、草袋和土织物等加以防护 D．测定砌筑高度，计算土石方工程量，便于临时操作

5、当我们对某个投资方案进行分析时，发现有关参数不确定，而且这些参数变化的概率也不知道，只知道其变化的范围时，可采用的分析方法为__。A．盈亏平衡分析 B．敏感性分析 C．概率分析

D．不确定性分析

6、评标应当由评标委员会负责评审。评标委员会应由__负责组建。A．招标代理机构 B．招标人 C．公证机构

D．交通主管部门

7、招标代理行为属于__。A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理

8、对施工风险很大的工程通常采用__。A．总价合同 B．单价合同 C．分包合同

D．成本加酬金合同

9、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前，后 B．后，前 C．后，后 D．前，前

10、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。

A．合同价格 B．交工结算价格 C．最终决算价格

D．期中支付的总款额

11、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。A．适当减少支付违约金 B．拒绝支付违约金

C．请求法院予以适当减少 D．按实际损失支付违约金

12、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，__。

A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

13、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。A．7 B．14 C．21 D．28

14、下列合同免责条款有效的是__。A．因重大过失造成对方财产损失的 B．因故意造成对方财产损失的 C．因一般过失造成对方轻微损失的 D．造成对方人身伤害的

15、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。A．1% B．1.5% C．2% D．3%

16、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为__。

A．已经竣工不需再进行竣工检验 B．需经检验后才能判定是否竣工 C．已经竣工但还需进行竣工检验 D．尚未竣工

17、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。A．安全性越小 B．抗风险能力越小 C．盈利的可能性大 D．发生亏损的机会大

18、发包模式的缺点，在业主委托一家监理单位的条件下，要求监理单位有较强的__能力。

A．质量控制和组织协调 B．质量控制和合同管理 C．质量控制和费用控制 D．合同管理和组织协调

19、出口信贷可分为__两种。A．买房信贷和卖方信贷

B．货币信贷和物资(设备)信贷 C．买房信贷和物资(设备)信贷 D．卖方信贷和货币信贷 20、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)

21、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。A．国内竞争性招标 B．国际竞争性招标 C．国内有限招标 D．国际有限招标

22、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。A．无效代理行为 B．无权代理行为 C．有效代理行为 D．无法律效力行为

23、标底是工程项目施工的__。A．投标价 B．合同价

C．预期施工价 D．协议合同价

24、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A．

间歇式拌和机

B．

连续式拌和机

C．

两种拌和机均宜采用

25、按照功能的标准化可以将其分为__。A．必要功能和辅助功能 B．基本功能和必要功能 C．过剩功能和不足功能 D．使用功能和美学功能

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、农用土地影子价格中新增资源耗费包括__。A．土地出让金 B．征地费 C．机会成本 D．拆迁费用 E．劳动力安置费

2、在合同纠纷处理过程中，仲裁与诉讼比较具有以下特点__。A．效率高 B．保密性好 C．成本低

D．法律约束力强 E．更有实用性

3、无权代理行为包括__。

A．代理人接受委托与自己签订合同

B．代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同 C．在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同 D．代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同

E．代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同

4、工程项目融资的主要资金提供者是__。A．商业银行 B．社保基金 C．非银行金融机构

D．国外政府的出口信贷机构 E．国家政府

5、下列属于前期支付的项目有__。A．履约保函手续费 B．动员预付款

C．材料设备预付款 D．保险手续费 E．保留金

6、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

7、时间定额的劳动时间包括__。A．准备结束的时间 B．基本生产时间 C．辅助生产时间

D．不可避免的中断时间 E．工人娱乐的时间

8、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是（）。A.应考虑气候．水文条件等因素

B.通过试验选取最适于稳定的材料，确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%～2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办，无须批准

9、监理工程师必须具备的知识面包括__。A．文史 B．法律 C．经济 D．管理 E．技术

10、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行 E．采取补救措施

11、价值工程研究对象的选择方法包括__。A．因素分析法 B．趋势分析法 C．强制确定法 D．百分比分析法 E．价值指数法

12、进度计划一般有__几种。A．总体进度计划 B．一般进度计划 C．进度计划

D．关键工程进度计划 E．非关键工程进度计划

13、FIDIC条款中涉及的保险项目包括__。A．工程险 B．人身意外险 C．货物运输险 D．第三者责任险 E．承包人装备的保险

14、工程支付应遵循的原则包括__。A．支付必须以工程计量为基础

B．支付必须以技术规范和报价单为依据 C．支付不必及时

D．支付必须以日常记录和合同条款为依据 E．支付必须遵循严格的程序

15、监理工程师指令使用计日工时，承包人应每日填写的报表有__。A．用工清单 B．材料清单

C．机械设备清单 D．费用清单 E．费用汇总表

16、下列哪种工作属于监理工程师的附加工作__ A．业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量 B．监理工程师自身原因引起的工作时间延长 C．承包人的质量事故引起的工作时间延长 D．监理工程师自身原因与业主终止合同 E．原为业主义务后来交给监理工程师去做

17、发放交工证书的基本条件是__。

A．工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值 B．按要求编制完成竣工文件 C．按要求进行了竣工决算

D．设计、施工、监理、业主等单位已准备好总体报告材料

E．质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书

18、大体积混凝土产生裂缝的原因有__。A．收缩裂缝 B．温差裂缝 C．安全性裂缝 D．沉降裂缝 E．温度大

19、工程施工合同条款规定的索赔程序中，__是承包人应完成的工作。A．发出索赔意向通知 B．提交索赔额的最后账目 C．审查索赔报告

D．做好现场同期记录 E．核实索赔数额 20、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

21、热拌沥青混合料的压实机械应符合下列规定（）。A．双轮钢筒式压路机为6～8t B．三轮钢筒式压路机为8～12t或12～15t C．轮胎压路机为6～8t D．轮胎压路机为12～20t或20～25t

22、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有__等。A．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B．竞争的激烈程度相对较差 C．招标时间长 D．招标费用高 E．评标工作量较大

23、价格调整一般采用__。A．票证法 B．凭证法 C．公式法 D．估价法 E．均摊法

24、某公路工程建设项目，当折现率ic＝10%时，财务的净现值(FNPV)＝200万元，当折现率ic＝12%时，FNPV＝-100万元，按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A．12% B．10% C．11.33% D．11.67%

25、设备和防护措施。A．高墩台 B．大跨径 C．深水处 D．结构复杂

第三篇：2014年公路造价师考试辅导：申请与审批模拟试题

2014年公路造价师考试辅导：申请与审批模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、以下属于建设项目经济评价时财务分析的基本报表的是______。A．生产成本估算表 B．折旧估算表 C．摊销估算表 D．损益表

2、__施工时，应严格控制各工序材料温度。A．沥青混凝土面层 B．水泥混凝土面板 C．半刚性基层 D．无结合料基层

3、钻孔桩所钻桩孔的平面位置、钻孔直径、倾斜率和__应符合要求。A．轴线 B．底面高程 C．深度

D．泥浆深度

4、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。A．完成合同内注明的全部工程的时间 B．完成合同内外全部工程的时间

C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

5、块石砌筑岩石的层理面应与受力方向__。A．平行 B．垂直

C．不受限制

6、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。A．1.5 B．2.0 C．1.3 D．2.5

7、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的__强度为标准。A．抗压 B．抗折 C．劈裂 D．弯拉

8、沥青针入度试验属于条件黏度试验，其条件为__。A．温度 B．时间 C．针的质量 D．A+B+C

9、钻孔桩孔底沉淀物厚度，对于柱桩不得大于__。A．0．4d B．10cm C．5cm D．3cm

10、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用__方式为宜。A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

D．方案竞赛

11、试桩试验中，静压试验的目的（）。A．确定单桩承载力 B．荷载与位移关系

C．校核动力公式的准确程度 D．施工工艺是否合理

12、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就__作出决定。A．费用索赔

B．要求承包人缩短合同工期 C．合同内索赔 D．工期延误索赔

13、不属于承担违约责任的形式是__。A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．追缴财产

14、在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有__。A．支付违约金 B．赔偿损失 C．顺延工期 D．继续履行

E．采取补救措施

15、不属于《合同法》调整范围的是__。A．买卖协议 B．离婚协议 C．委托协议

D．技术转让协议

16、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。A．7 B．14 C．21 D．28

17、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用__合同。A．可调价的总价 B．不可调价的总价 C．单价

D．成本加酬金

18、确定滑坡处路基施工措施时可以不考虑__。A．滑坡体的外表地形 B．滑动体土质

C．滑动体饱水情况 D．滑坡区气候条件

19、建设项目环境影响报告书应由__编制。A．建设单位

B．有资质的环境影响评价机构 C．环保部门

D．行业主管部门

20、用来评定其路基的压实度时，S是路基压实度值的（）。A．强度 B．保证率 C．标准差 D．宽度

21、监理工程师在工程计量时，下列属于不能计量的是__。A．计日工 B．工程变更

C．承包人驻地建设

D．承包人机械进退场费用

22、__是全国公路施工监理招标投标的主管部门。A．建设部 B．交通部 C．国家计委

D．公路工程总公司

23、桥轴线超过1000m的特大桥或结构复杂的桥梁在施工过程中其桥梁控制网应__复测一次，以确保施工安全和质量。A．半年 B．一年 C．一年半 D．二年

24、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)规定，建筑安装工程费包括______。

A．直接工程费、间接费、利润、税金 B．直接费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、利润

D．直接工程费、间接费、利润

25、建筑市场中，利用签订建设工程合同进行欺诈的违法活动主要表现形式为__。A．无合法承包资格的一方当事人与另一方当事人签订工程承发包合同，骗取预付款或材料费

B．虚构建筑工程项目预付款

C．本无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人签订合同

D．约定难以完成的条款，当对方违约之后，向其追偿违约金 E．偷工减料，导致工程质量下降

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是__。A．原始报价

B．算术修正后的报价 C．标底价 D．评标价

2、施工进度滞后，监理工程师可建议承包商采取的加快进度的措施有__。A．采取技术措施，缩短工艺流程 B．增加设备和人员 C．改善劳动条件和福利 D．开辟新工作面 E．加班加点

3、水泥混凝土试配强度计算涉及__。A．混凝土设计强度等级 B．水泥强度等级 C．施工水平D．强度保证率 E．水泥饱和度

4、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从__日起无效。A．订立施工合同 B．开始施工 C．确认无效 D．下达停工令

5、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。A．15 B．18 C．20 D．25

6、沥青混合料主要由__材料组成。A．沥青 B．粗集料 C．细集料 D．填料 E．水

7、项目监理组织在开展活动时离不开协调工作。下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。A．审核承包人提出的索赔报告 B．同意接受承包人索赔要求 C．认定承包人索赔理由成立

D．确认承包人索赔计算正确与否

8、关于竣工验收阶段的合同管理，下面说法正确的有__。

A．监理工程师接到承包人申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包人，指出需完成的工作

B．基本竣工是指完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

C．基本竣工是指工程已通过竣工检验，能够按照预定目的交给业主占用或使用 D．提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也应相应转移给业主，承包人对该部分工程不再负有责任

E．颁发工程接收证书后24d内，承包人必须按工程师规定的格式报送竣工报表

9、__是评价项目施工质量的尺度。A．质量检验评定标准 B．合同文件 C．设计文件 D．质量数据

E．工程验收资料

10、在施工技术规范中，对石油沥青混合料的碾压温度规定为：正常施工，开始碾压的温度为110～140℃，碾压终了的温度不低于__。A．70℃ B．60℃ C．50℃

11、根据《企业财务通则》，以下表述不正确的是__。A．企业设立时，必须有法定的资本金

B．企业资金不再划分固定资金、流动资金、专用资金 C．将制造成本法改为完全成本法 D．经批准可实现加速折旧法

12、监理单位在开展建设工程监理活动时应当建立自己的组织机构，这是建设工程监理__的要求。A．科学性 B．服务性 C．独立性 D．公正性

13、下列说法中哪种不正确__。

A．路基稳定性设计中，只包括对较高的路堑和路堤稳定性验算 B．路基稳定性设计就是对路基边坡的稳定性进行验算

C．路基稳定性设计包括路基边坡稳定、基底稳定及特殊条件下的路基稳定 D．以上说法均不对

14、公路桥梁上常用的墩、台形式大体上可以归纳为__等几类。A．U型桥台 B．L型桥台 C．重力式墩台 D．轻型墩台 E．斜交式墩台

15、超前支护的常用方法是__。A．导管和管棚法 B．注浆加固法 C．砌挡土墙法

D．支立钢格栅拱架

16、下列关于工程计量程序的叙述，错误的一项是__。

A．承包方按专用条款约定的时间向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师接到报告7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加

B．承包人得到通知后不参加计量，计量结果无效

C．监理工程师收到承包方报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即为被确认，作为工程价款支付的依据

D．监理工程师不按照约定时间通知承包人，导致承包人不能参加计量，计量结果无效

17、有关“合同”与“合同协议书”说法正确的有__。A．合同就是指合同协议书 B．合同文件就是合同协议书 C．合同文件包含有合同协议

D．合同协议书是合同文件的组成部分 E．合同协议书的效力高于合同

18、施工招标时，下列情况中__属于废标。A．投标文件未密封 B．投标文件逾期送达

C．投标人未按要求提供投标担保

D．投标人未按规定格式填写投标文件

E．投标人提交投标文件后发觉有误，在投标截止日期前增加补充函件的19、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用__合同。A．固定总价 B．可调总价

C．估计工程量清单 D．纯单价

E．成本加酬金

20、路基用土的工程分类中，主要考虑了土的哪些工程性质__。A．压实性 B．粒度成分 C．水稳性 D．塑性指数

21、下列说法中错误的是__。

A．可行性研究报告可以作为确定建设项目的需要 B．可行性研究报告可以作为向银行贷款的依据 C．可行性研究报告可以作为招标投标的依据 D．可行性研究报告可以作为项目后评价的依据

22、用网络图进度计划下达执行的方式一般有__。A．新横道图 B．新斜条图

C．新进度管理曲线图 D．时标网络图

23、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权__。A．撤回合同 B．撤销合同 C．解除合同

D．中止履行义务

24、监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位__。

A．向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走

C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走 D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主

25、水泥混凝土路面的材料强度指标是以28d龄期的__强度试验结果为依据。A．抗压 B．抗折 C．抗剪 D．抗拉

第四篇：2016年江苏省公路造价师技术与计量：路基工程说明试题

2016年江苏省公路造价师技术与计量：路基工程说明试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。A．目标 B．程序 C．制度 D．方法

2、迟付款利息计算时从规定的付款截止日期起到恢复付款日为止，按__计算利息。A．单利 B．复利

C．付款截止日期银行利率 D．恢复付款日银行利率

3、属于无权代理行为的有__。①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为 A．①② B．②④ C．③④ D．①④

4、《公路工程国内招标文件范本》规定，缺陷责任终止证书应由监理工程师签发并报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后__天内发给承包人。A．14 B．21 C．28 D．35

5、基层施工机械安全作业中，以下叙述错误的是__。

A．装卸、摊铺及翻动粉状材料时，操作人员应站在上风侧

B．拌和过程中，拌和机不能急转弯或原地转向，严禁使用倒档进行拌和作业 C．自卸汽车与撒布机联合作业，应紧密配合，以防碰撞 D．除洒水车外，其他工程车辆驾驶室外不得载人

6、下列可以使用暂定金的工程项目是__。①施工过程中可能增加的工程细目，②零星工程在招标时未能确定的：③指定分包工程；④分包工程 A．①②④ B．①②③ C．①④ D．②④

7、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。A．最后结账单 B．交工结账单 C．交工验收申请 D．索赔报告

8、对施工风险很大的工程通常采用__。A．总价合同 B．单价合同 C．分包合同

D．成本加酬金合同

9、无效经济合同的确认权属于__。A．法院或仲裁机关 B．法院 C．工商局

D．建设管理部门

10、雨季施工增加费应__。

A．按定额费率常年计取，包干使用 B．按冬、雨季施工期规定费率计取 C．按实际发生费用计取 D．按测算费用计取

11、修复、重新覆盖的费用损失和工期损失的处理为__。A．费用由业主承担，工期由承包人承担 B．费用和工期损失均由业主承担

C．费用由承包人承担，工期由业主承担 D．费用和工期损失均由承包人承担

12、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前，后 B．后，前 C．后，后 D．前，前

13、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。A．现场管理费 B．其他工程费 C．企业管理费 D．直接工程费

14、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A．14 B．21 C．28 D．35

15、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A．通用条件是主条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面，如有不一致应以通用条件为准

B．专用条件是主条件，通用条件是从属条件，如有不一致应以专用条件为准 C．专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化，如有不一致应以专用条件为准

D．通用条件和专用条件是各自独立的部分

16、混凝土的养护时间是__。A．10～15d B．14～20d C．14～2ld D．15～20d

17、在小半径弯道且需要视线诱导的地方设置护栏的最好形式是（）。A．缆索 B．波形梁 C．混凝土 D．箱梁

18、吊桥的主要承重结构是__。A． 桥面

B． 缆索

C． 桥台

19、当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由__申请仲裁。A．业主 B．承包人

C．业主和承包人任伺一方 D．业主和承包人双方共同

20、在风险管理流程中，__工作最重要。A．风险的预测和识别 B．风险分析和评估

C．风险处理对策的规划和决策 D．实施和检查

21、__的大小，反映了工程质量的稳定性。A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差

22、高等级公路沥青混凝土面层施工的拌和设备宜采用__。A．

间歇式拌和机

B．

连续式拌和机 C．

两种拌和机均宜采用

23、严密性的必要措施。

A．板缝混凝土内模板一次安装到顶

B．必须严格按设计要求，完善板缝钢筋施工 C．缠绕环向预应力钢丝

D．对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定

24、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7日内 B．14日内 C．15日内 D．30日内

25、管道两侧及管顶0.2m内对回填土的要求是__。A．不得含有坚硬的物体、冻土块 B．含有石灰、粉煤石、石块等物质 C．用钢筋混凝土回填

D．用地基开挖时剩余的土回填

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、按照FIDIC合同条件的规定，在__期限内承包商都有权提出索赔。A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日

C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E．结清单生效日到提出合同争议日

2、项目经济评价常用的风险分析方法有__。A．投资回收期法 B．盈方平衡分析 C．敏感性分析 D．概率分析 E．内部收益率法

3、建设工程施工阶段进度控制的主要任务有__。A．确定工期总目标 B．编制项目总进度计划

C．编制施工总进度计划并控制其执行 D．编制详细的出图计划并控制其执行

E．编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

4、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达到__后开始生效。A．业主 B．监理

C．上级主管部门 D．承包人

5、安全作业指导书(操作细则)。A．斜拉桥 B．悬索桥 C．钢架桥 D．吊桥

6、仲裁协议包括如下__内容。A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项

D．双方争议的解决方式

E．所选定的仲裁委员会争议调解人

7、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。A．因气候影响的停工工资 B．生产工人工资性补贴 C．生产工人学习期间的工资

D．因连续停电超过8h的停工工资 E．因业主修改设计影响的停工工资

8、铺筑面层所用的沥青混合料的组成设计必须考虑__。A．温度稳定性

B．耐久性、抗滑稳定性 C．抗疲劳性能 D．表面平整度

9、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。

A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小 B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大

C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性

10、某白云岩抗压强度88MPa，双筒磨耗机测的磨耗率为4.5%，则某岩石属（）。A.石灰岩类 B.岩浆岩类 C.1级石料 D.2级石料

11、施工企业的利润总额由__组成。A．工程结算利润 B．营业利润 C．投资净收益

D．营业外收支净额 E．其他业务利润

12、如发生__等情况，承包人可向业主提出利息索赔。A．业主超过合同规定时间支付工程款 B．承包人贷款完成业主的变更工程 C．承包商用自有资金完成新增工程 D．业主扣除保留金 E．承包人提交银行保函

13、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。A．建设 B．转卖 C．经营 D．转让 E．回收

14、在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括__。A．办理招标备案 B．编制招标有关文件 C．发布招标公告 D．发售招标文件 E．组织现场考察

15、公路工程质量事故可划分为__。A．重大质量事故 B．严重质量事故 C．一般质量事故 D．质量问题

E．极端严重质量事故

16、热拌沥青混合料的压实机械应符合下列规定（）。A．双轮钢筒式压路机为6～8t B．三轮钢筒式压路机为8～12t或12～15t C．轮胎压路机为6～8t D．轮胎压路机为12～20t或20～25t

17、沥青混合料组成设计的目标包括__。A．达到高温稳定性 B．达到高温抗裂性 C．达到耐久性 D．达到抗滑性 E．达到抗疲劳性

18、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较__等方面内容。A．监理工作目标设置的合理性 B．项目监理班子组织机构的完备性 C．工作计划的可行性

D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．提交的方案是否有创新性

19、直接工程费由__组成。A．材料费 B．企业管理费 C．直接费

D．其他直接费 E．现场缴费

20、可索赔的损失索赔费用包括__。A．由索赔事项引起的直接和间接成本 B．由于合同延期而带来的利润损失

C．由于合同延期而带来的额外时间相关损失 D．合同延期引起的上级部门或公司管理费损失 E．由于干扰造成的生产率降低所引起的额外成本

21、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的__。A．固定资产投资方向调节税 B．营业税 C．增值税

D．城乡维护建设税 E．教育费附加

22、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括__。A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量构筑物

23、材料组成类型以及结构强度和稳定性的不同，可将路面分成（）。A．高级路面 B．次高级路面

C．中级和低级路面 D．水泥混凝土路面

24、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A．土地

B．公路经营权 C．企业信誉 D．技术人员 E．专利技术

25、监理工程师索赔管理的任务有__。A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C．公正地处理和解决索赔 D．减少承包人的索赔机会

E．尽量拒绝承包人的索赔要求以保护业主利益

第五篇：上海2016年上半年公路造价师辅导：申请与审批试题

上海2016年上半年公路造价师辅导：申请与审批试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、拱桥台背填土的顺序应符合设计要求。拱桥台背填土宜在主拱圈施工以__完成；梁式桥的轻型桥台台背填土宜在梁体安装__，在两侧平衡地进行。A．前，后 B．后，前 C．后，后 D．前，前

2、不属于要约的是__。A．自动售货机售卖商品 B．商店橱窗展示商品样品 C．悬赏广告

D．顾客在商店询问商品的价格

3、FIDIC条款中，监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表；②撤换不称职的监理工程师代表；③批准承包人转让合同的要求；④下令对不合格的工程停工整顿；⑤终止业主与承包商的合同关系 A．①②④ B．②③④ C．①④ D．③④

4、公路工程环保监理的依据有（）。A．项目环境影响评价报告书 B．项目环境行动计划 C．国家文物保护法 D．国家环境保护法

E．地方有关环境保护法规

5、某固定资产原值为6万元，预计净残值为0.3万元，使用年限为5年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第二年的计提折旧额为__。A．14400元 B．18000元 C．16000元 D．15000元

6、底基层的承包商自检的无机稳定土材料的强度应在__取样。A．拌和机出口 B．摊铺碾压现场

C．成形、养护后，钻芯取样试验 D．试验室拌制

7、当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照__方式承担保证责任。A．一般保证 B．连带保证 C．违约金 D．定金

8、《公路工程国内招标文件范本》规定，除非合同专用条款另有规定，凡是合同预期工期在__个月以上者，在合同执行期间，由于人工和材料的价格涨落因素应对合同价格进行调整，调价时，应按合同给出的公式计算，每年进行一次调整。A．12 B．18 C．24 D．32

9、桥涵工程中模板，拱架和支架工作应__。A．按实际工作量计量和支付

B．以监理工程师认可的工作量计量和支付 C．按施工方所报工作量计量和支付 D．不作计量与支付

10、在组织结构的几种模式中，命令源最多的模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线一职能式 D．矩阵式

11、《公路工程国内招标文件范本》规定，如果监理工程师要求承包人做的材料的试验为合同未规定的细目，则试验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其试验费用由__承担。A．承包人 B．业主

C．业主和承包人共同 D．监理工程师

12、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。A．排列顺序

B．专用条款约定顺序

C．时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件 D．履行顺序

13、命令源最多的组织模式是__。A．直线式 B．职能式

C．直线职能式 D．矩阵式

14、工程变更总费用超过有效合同价的__时，应在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。A．5% B．10% C．15% D．30%

15、扩大公司生产经营或转为增加公司资本，它是从__提取形成的。A．净利润 B．利润额 C．营业额 D．销售收入

16、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师签发的“最后支付证书”生效后，在合同管理上的法律意义是__。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明

B．是证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件

C．仅仅是证明合同双方最后谁向谁应支付多少款项的证明文件 D．是证明业主已经完成合同义务的文件

17、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留 A．①②③⑤ B．①②③④ C．①②③⑤ D．①③④⑤

18、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__。A．所有各组强度均大于设计强度

B．平均强度大于设计强度，最小强度大于0.85倍

C．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.95倍 D．平均强度大于设计强度的1.15倍，最小组强度大于设计强度的0.85倍

19、工程成本是由__组成。

A．直接费、其他直接费、现场经费 B．直接费、管理费、利润、营业税

C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费

D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税

20、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以__身份共同投标。A．一个投标人 B．两个投标人 C．所有投标人 D．三个投标人

21、根据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)规定，签订__后监理工作即进入施工准备阶段。A．施工合同 B．监理合同 C．设计合同

D．施工分包合同

22、招标投标法规定评标工作应由以下__单位负责。A．业主

B．业主组建的评标委员会 C．上级主管部门

D．上级主管部门指定的评标小组

23、下列评价指标中，属于动态指标的是__。A．投资利润率 B．投资利税率 C．内部收益率 D．流动比率

24、计日工劳务基本单价是指承包人劳务的__。A．全部直接费用 B．管理费 C．税费 D．利润

25、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、可索赔的损失索赔费用包括__。A．由索赔事项引起的直接和间接成本 B．由于合同延期而带来的利润损失

C．由于合同延期而带来的额外时间相关损失 D．合同延期引起的上级部门或公司管理费损失 E．由于干扰造成的生产率降低所引起的额外成本

2、确定沥青混合料松铺系数的方法是__。

A．根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定 B．根据马歇尔试验技术指标判定

C．无实际资料时，沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15～1.35，人工摊铺1.25～1.50可供参考

D．由沥青混合料的施工工艺及面层强度决定 E．根据规范手册确定

3、监理工程师目标控制的前提工作是__。A．落实全部建设奖金 B．做好目标规划和计划

C．与被监理单位建立良好关系 D．与业主密切合作

E．落实控制机构、人员及其各自职能

4、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A．植被破坏和水土流失 B．噪声和有害气体

C．水泥和沥青等泄露污染土壤

D．清洗拌锅、皮带等产生的废水污染

5、当事人申请仲裁应当具备的条件是__。A．有仲裁协议 B．熟悉仲裁规则

C．有具体的仲裁请求和事实、理由 D．自己认为能够胜诉

E．属于仲裁委员会受案范围

6、代理的种类有__。A．委托代理 B．无权代理 C．法定代理 D．法律代理 E．指定代理

7、施工机械设备对工程项目的施工进度和质量有重要影响，为此在项目施工阶段，监理工程师应对施工机械设备的__进行控制。A．先进性 B．选型

C．主要性能参数 D．使用操作要求 E．维修保养

8、利率是国民经济发展的重要杠杆之一，以下有关利率的表述正确的是__。A．利率的高低由社会平均利润率的高低决定

B．社会平均利润率一定时，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求状况 C．利率与风险大小成正比

D．通货膨胀对利率的波动没有太大影响 E．利率与借贷期限长短无关

9、石质路堑开挖方法有__。A．挖掘法 B．钻凿法 C．爆破法 D．松土法 E．破碎法

10、井点降水适用于（）的土质基坑。A.粗砂 B.细砂 C.黏土 D.粉砂

11、监理工程师对工程承包单位资质的核查内容包括__。A．建设业绩 B．建设规模 C．技术措施 D．技术装备

12、沥青三大指标是：__。A．针入度 B．含水量 C．延度 D．软化点

13、公路工程实行社会监理的优点是__。

A．赋予监理工程师全面监督管理的权限，加强其地位 B．有助于提高管理水平

C．有助于转变各级政府主管部门的职能 D．有利于提高工程质量和加快工程进度 E．有利于控制费用、节约投资

14、应计提折旧的固定资产包括__。A．大修理停用固定资产 B．未使用固定资产 C．房屋及建筑物

D．经营租入固定资产

E．已提折旧继续使用固定资产

15、对砂子的细度模数计算式中，分子上减去5A5解释完整的是__。A．大于5mm颗粒为粗集料，应扣5A5 B．大于5mm为粗集料，小于5mm筛孔有5级，A5被累计了5次 C．大于5mm为粗集料，A5被累计了5次，应扣除5A5 D．从5mm以下各筛的累计筛余中分别扣除5mm筛上的累计筛余 E．大于5mm为钢集料，A5被累计了5次，应扣除A5

16、水泥混凝土路面的接缝除施工缝外，尚有（）。A．横向缩缝 B．横向胀缝 C．纵向缩缝 D．纵向胀缝

17、评估活动应当遵循__原则进行。A．公平B．公正 C．科学 D．低价 E．择优

18、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有__。A．业主与承包人共同使用 B．承包人申请、使用 C．监理工程师签认 D．业主支付

E．承包人与监理共同使用

19、承包商提出工期索赔，通常是由于__原因。A．不利的自然条件 B．战争、入侵

C．合同文件的内容出错或互相矛盾 D．有关放线的资料不准 E．业主违约

20、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。A．工程量清单中的全部项目 B．工程变更项目 C．合同文件中规定的项目 D．工程量清单中的部分项目 E．工程量清单的重点项目

21、企业的货币资金包括下列__。A．库存现金 B．外埠存款 C．基金 D．股票

E．银行本票存款

22、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业要求

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

23、支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项有__。

A．支架稳定，强度、刚度的要求应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于 1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的1/400 B．支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求

C．整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑 D．支架长度必须满足施工要求

E．浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近

24、现金流量图可以反映__。A．经济系统资金运动状态 B．现金流发生的时间点 C．净现值的大小 D．投资回收的快慢 E．现金流量的方向

25、下列构造物中属于堤岸直接防护与加固的设施有__。A．丁坝 B．顺坝 C．植树 D．石笼