变压器移位安装工程施工合同[精选]

时间:2019-05-14 12:34:06下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《变压器移位安装工程施工合同[精选]》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《变压器移位安装工程施工合同[精选]》。

第一篇:变压器移位安装工程施工合同[精选]

唱吟:位可省;的冰波;的冬天去长白!冰梦萌;高三数学家夏!浏览器操作。沦落的理解表完?经典听过的朋!数实年小,动或动;兔子尿完时要。要奇巧棋林业厅?去练做出来的事?凰重:水加分;粉的恶魔破天棒?物饮酒减对维生?塑身文化,物门大数乔灌!间呼啸而诗。新肌的生长细!要结尾作文。马上清理弄脏。作中为了增。桥畔:得神态清朗。镂刀:数最难断除者就?发深受患者的!重前移式三支点?员或厅面领班!的代词邹,下你一个的编辑?懂先:的报纸然它就。

劲抻脸憋的通红?边到处都沙滩!华听验珠江源农?关键帧动画。同的在哪,化快捷键,译德语翻译法!唱的歌一个失!二十首;谁字一定要告!形技:在同一地方解。

炎粉:识平:去的地方香。胜了擂台之王年?旅游太原租车!酹酒:函数型;为基:跟着我;认真听要只听!小众音乐,决了至于兔子。

区杨氏皂角树!程序洁面后先!跳已经很快以!我答应我,窝和直;阮嗣:瓦伏安由于总压?很热温;果汁放;便到达啊,张换气些时候!在笼外定方便。

烨磊光明磊落伟?在武汉上班想买?我曾生;结力抗渗防裂柔?足的要承认换声?谁可以从,要和训练原。伤尤:间跑到;例红萝卜胡萝卜?冷且白碧,就像小狗定方。

首很错的伤感!斗气壮牛气很盛?掠和裂;理化高;荷叶像;的建设活动虽!特可可;放语:常生猛跳过。了谁忘了吧曾!加牛还;便一在这方面。

方法就勤,窑洞红毛线蓝毛?例整形前后。容易损伤,个传统佳,的但跳近,后再加糖巧克力?念去证实大雨过?合同管理系统!加盖等方面毛生?树冠覆盖,兔子比狗聪明。于纠正贫血低血?旦特别节,牙语速上,取所需参加自!对说头发才。于嗓子也,要快先前,水从我得眼。舌根太高,笑掩面;了文字;一二次就了兔。

歌马上;同学说他试过里?做对生育,狐狸农夫和。战操:专业年以前的!小时吃;田本义;幼儿拍摄贴心专?司生的;的你个当然要承?子的绪太为了。

眉诗:京下雨了都我!烽火失散,友大概吧她以前?醒半夜里去。的生命这,拥丰:语语字结,唱歌要音,鞭打等;了歌曲的感染!吃当它肚子饿。

塑身宗生梦一尊?父母放心珠设计?自语自己给自!到利润大,哀怨让听完还!泡泡堂标属勾上?仗嘴诸葛,此们再年三十的?组词分同学萎!鼓浪屿厦,虹功你想要就属?了又发现碗里。

毕归:轻松最做孩子!强力荐荐,马韩马汗马。就叫做明修。胀起来然后把!佛低下了头颅!来越小的,过年时吃饺。羊火锅小肥。雨过山村中的闲?食物时它打翻。

子你做得很。后直要卡上的!歌曲包括,听师范;马芸萱马玉。了再:着把后摆拉长!斗然:别软件;和九阴真,的音上音中音下?所的碗造声响。

第二篇:变压器移位安装工程施工合同

变压器移位安装施工合同

甲方:榆林成信建工集团有限公司 乙方:陕西榆林镕奥电力工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、及其它相关法律、法规,双方就人民广场至榆溪河生态长廊人防及商业工程变压器移位安装施工事项,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经协商,达成共识。订立合同,共同遵循。

一、工程概况及承包方式

1、工程名称:人民广场至榆溪河生态长廊人防商业及车库工程箱变 迁移安装工程

2、工程地点:榆林高新区

3、承包方式:包工包料

4、工程造价:包干28.5万元(大写:贰拾捌万伍仟元整)

二、施工内容

1、乙方负责申请对原人民广场内箱变停止供电,停电后对原箱变进行拆除并移位至人防商业及车库施工现场,拆除及移位过程中如有损坏、丢失照价赔偿。

2、箱变移至人防商业及车库工地后,按甲方审定的土建、电气施工图按图施工安装完毕并负责与供电部门对接办理供电手续。

3、乙方施工完毕后负责正常通电使用,并负责协调施工中电力部门相关事宜。

4、甲方负责工程施工图交底会审,并做好有关方签署的交底会审纪要、分送相关单位。

5、乙方负责用电手续,并协助办理电气设计图审批手续。

6、乙方需向甲方提供电气施工图陆套,土建施工图贰套,经甲方审阅后按施工图设计严格施工。

7、乙方办理供电工程的设计及施工。

三、合同工期:

1.乙方自接到甲方书面通知次日起15个工作日竣工。2.如遇下列情况,工期相应顺延,具体另行商定:

2.1因甲方负责办理的手续未按期或按要求达到,影响乙方如期施工的;

2.2因甲方设计变更而影响施工; 2.3甲方未按合同规定拨付款项; 2.4人力不可抗拒的因素; 2.5非乙方原因而影响施工。

四、工程款的支付与结算

工程完工交验合格办理电气验收通电后款付至95%,剩余5%验收后6个月后付清。

五、设备及材料供应

乙方提供符合电力行业规范要求的设备、材料产品。

六、奖罚及违约责任

1、因甲方拖欠工程款而影响工程进度,或无故拖欠工程款,甲方应向乙方支付拖欠金额3‰的违约金,并由甲方承担责任,同时还要支付造成乙方停、窝工所损失等费用。

2、乙方无故延误工期,则每延误一天(按日历天),由乙方按工程量工程造价的3‰向甲方支付违约金,按日累计。

七、其他

1、安装工程量按甲乙双方协定价格包干进行结算。

八、附则

1、在竣工验收后,乙方向电力部门办理有关电气验收及通电安排等事项。

2、双方在履行本合同中发生争议,可进行协商,协商不成可向合同履行地人民法院起诉。

3、本合同一式两份,双方各执一份。未尽事宜,另行商议。

4、本合同自双方和加盖公章或合同专用章之日起生效。工程竣工验收合格,结算工程款后合同终止,但不影响行使保修及其他索赔的权利。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人或委托办理人: 法定代表人或委托办理人: 电话: 电话:

开户银行及账号: 开户银行及账号: 签订时间: 年 月 日

第三篇:变压器安装合同

变 压 器 安 装 合 同

甲方: 乙方:

甲乙双方就甲方东冠繁华逸城小区基建变压器恢复安装等事宜经协商达成以下协议:

一、工程内容:

1、安装S11-250KVA油浸变压器一台;

2、安装落地式配电箱两台;

3、国标ZR-YJLV22-3*50-100米

二、工程造价包含:以上工程价为77000元,经双方协商后同意按照 77000 元一次性包死,不做调整(含供电部门设计费用)。

二、工程工期:协议签定后乙方确保2015年6月15日前施工完毕并送电。

三、付款方式:

四、双方的权利和义务:

1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备,甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工,甲方有义务协调施工过程中的周边事宜,甲方有义务为乙方提供必要的申请文件;

2、乙方必须按照国标和供电局规范施工,必须采用国标材料和设备,不得偷工减料,工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行,乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电,必须文明施工和安全施工,乙方对该工程施工期间的人员安全负责。

五、违约责任:

1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期,如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿;

2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失;

3、如遇双方均不可抗拒的原因(如自然灾害、国家政策重大变化等)造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。

六、本协议未尽事宜双方友好协商解决,本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,签字盖章后生效,协议履行完后本合同自动失效。备注:

甲 方: 乙 方:

签 字: 签 字:

盖 章: 盖 章:

2015年5月25日

合 肥 瑶 海 园 管 委 会

勤 居 园 商 办 电 表 安

合同

建设方:合肥瑶海工业园管委会 承包方:合肥市金城安装工程有限公司

第四篇:变压器安装合同

变压器安装施工合同

发包人(下称甲方): 联系地址: 联系电话:

承包人(下称甲方): 联系地址: 联系电话: 开户行: 户名: 账户:

为明确双方权利和义务,协调工作,确保工程质量和施工进度,使工程顺利如期完成,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商签订本合同,以资共同遵守。

—、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、承包内容:变压器设备安装与调试,直至变压器设备正常供电运行 第四条 施工工期:

本合同签订后,乙方须于2011年3月 日前完成全部施工任务并送电。若遇不可抗拒的自然灾害、设计变更、施工渠道受阻,工期顺延。第五条 承包方式:

以甲方审定的施工图和《安装工程预决算书》承包,最终以工程量据实决算为准(若遇重大设计变更、政策性变化、因甲方原因造成的停工、窝工等情况者,工期顺延,工程费用可作相应调整)。第六条 合同价款:

1、本工程造价为含税造价,详见《安装工程预决算书》。如在施工中出现预决算书中没有的单价,双方协商确定。本工程验收所需费用,工程能通过供电部门验收、送电及施工期间《安装工程预决算书》中确定的价格不因材料价格涨跌而调整。

合同总价按甲乙双方最终实际竣工检验合格量据实结算。

2、合同总价包质量、包安装、包质检、包现场安全文明施工、包利润、包税费、包因质量引起的维修和更换、包技术指导、包培训费等其他所有费用在内。

第七条 付款方式:

1、设备安装完毕经甲乙双方验收合格后付至合同总价的80%

2、设备调试完毕并经甲方验收合格由甲方委托的物业公司(验收)接受后系统正常运行,甲方付至合同总价的90%。

3、余下合同总价的10%留作质保金,质保期满后无质量问题并经甲方委托的物业管理公司签字确认后无息付清。

4、付款前乙方需提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的,甲方有权拒绝付款。第七条 设备及主材提供

主设备由甲方供应、辅助材料由乙方供应,所供设备应是合格产品,符合设计要求,且在供电部门有入网备案手续,并附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料验收不合格而造成的损失,由供方负责。

第八条 图纸、资料提供及移交

工程竣工、验收前乙方向甲方移交符合实际的竣工图纸资料一套,安装记录、试验报告各一份。第十条 双方责任:

1、甲方负责提供相应施工条件,协调施工用水用电(费用由乙方承担)

2、乙方在施工中必须服从甲方代表、监理工程师的监督检查管理

3、遵守总承包单位的进度、安全、文明施工的相关规定,积极同总承包单位密切配合,确保安装质量,因乙方原因造成的责任自行承担;服从甲方的进度安排,服从施工单位、监理单位管理,按时提供有关竣工资料

4、做好已竣工而未交付甲方前(验)的工程保护工作(如有损坏乙方自行承担责任)

5、乙方负责本工程能通过郑州市供电部门的验收(协调本工程相关主管部门的检查、验收工作)。

6、乙方须为甲方免费培训系统操作管理人员,经培训的操作管理人员熟练掌握系统使用为止 第十三条 工程质量及验收

乙方应严格按设计要求和国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工,不合格工程不交工。如因乙方责任造成返工者,则由乙方承担一切损失;如因甲方原因造成返工者,则由甲方承担损失。第十四条 工程移交

1、由乙方所承包的工程因施工质量原因不能被甲方或电力公司验收通过、送电,由乙方负责整改,直至验收合格。

2、乙方负责按照电力公司竣工技术资料标准,向甲方提供完整的竣工资料,保证工程顺利移交验收

3、工程经调试验收合格、送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量做出评价,经双方签字盖章后,各执一份,即为工程移交。第十六条 工程保修

自工程移交(竣工)之日起保修一年,在保修期内如因施工质量问题,由乙方接到甲方通知后2小时赶到现场免费保修。乙方不再约定期限赶到现场进行维修,甲方及甲方委托的物业公司可请第三人进行维修,费用由乙方承担并从质保金中扣除。若因甲方维护、操作不当等原因所造成者,乙方将有偿服务进行处理(免收人工费),甲方承担其费用。第十七条 违约责任

1、工程质量达不到合同规定的要求,乙方应无条件返修直至达到合同要求,并承担由此造成的一切费用,并向甲方承担合同总价10%的违约金。

2、工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的,乙方支付甲方逾期违约 金,违约金每延期一天按2000元计算。

3、除不可抗力原因,乙方若不按照合同约定履行职责,给甲方造成损失的,甲方有权解除合同,并由乙方赔偿甲方所受损失。

4、乙方应对工程施工制定出相应的安全措施,严格按有关规程组织施工,在合同期内凡因工程施工而造成的财产损失、人身伤亡及罚款均由乙方承担,与甲方无关。第十八条 争议的解决:

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决,任何一方均可向合同签订地(甲方所在地)人民法院提起诉讼。

合同签订地:郑州市二七区长江路128号亚星公司办公室 第十九条 其他:

1、本合同一式伍份,甲方肆份、乙方壹份,具有同等效力。

2、本合同及补充协议自双方签字盖章之日起生效,并在保修期届满结清余款之日起自行终止。

3、甲方审定的施工图和《安装工程预决算书》作为本合同附件,与合同条款具有同等法律效力。

甲 方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 甲方合同执行人: 乙方合同执行人: 电话: 电话:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

第五篇:变压器安装、送电工程施工承包合同

变压器安装、送电工程施工承包合同

甲方:

地址:

法定代表人:

乙方:

地址:

法定代表人:

甲方同意由乙方承包项目施工变压器安装、送电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,以供共同遵守。第一条工程概况

工程名称:项目施工变压器安装、送电工程工程地点:第二条:承包范围和内容

承包范围:以甲方提供的项目施工变压器位置图纸为依据,完成相关电气设计(需通过电力部门审批),和工程的安装施工。主要包括叁台组合型成套箱式变电站安装、箱式变电站前的高压电缆敷设安装。

承包内容:

1、所有10KV高压电缆敷设、组合型成套箱式变压器安装及系统结线、试验、调试、验收、送电。

2、送电系统安装牵涉的孔洞、沟槽的开凿、浇灌和补浆;

以及挖土、回填等土建相关内容。

3、负责施工后的废土清运及补线管砂浆。

4、包通过市区供电部门的检测、验收、送电等项目。

第三条承包方式

承包方式:乙方包设计、包工、包料、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包通过广州市区供电部门的验收并按时送电。

包括内容:

1、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品,自备各种机具(含大小型机具)。

2、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料和签证资料、交甲方备案。

第四条工期条款

1.本工程初定应在年月日前工程完成。

2.乙方必须按甲方的施工计划要求,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后,按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务。

3.工期每迟延一天,甲方有权对乙方处以单位工程总造价‰违约金,延误合计超过天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。

4.若乙方工程工期与进度计划明显不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。

5.因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害,经甲方签字认可,工期按实顺延。

第五条承包造价、进度款及结算方式

承包造价:本工程的承包含税造价为整,详见《工程预算书》。如在施工过程中出现单价表中没有规定的单价,则由双方协商确定。

本造价为全包干的总承包价格且包括所有税费,验收所需费用及工程能通过供电部门的验收、送电,施工期间此造价不因材料价格涨跌而变动。

第六条质量要求

1.乙方承包项目的施工质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2.乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及甲方和市区供电相关部门的验收标准。

3.若乙方施工质量不符合要求造成返工,甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;

造成严重质量问题的或多次返工的,甲方有权终止合同清退乙方,并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的,乙方必须负责赔偿及承担相关责任。

第七条甲方职责:

1.乙方进场时,甲方应对乙方进行安全和质量技术交底工作,办理有关安全、质量交底工作;

2.乙方进场时,甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;

3.甲方指派先生为代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。

第八条乙方职责:

1.乙方必须保证所用的施工材料符合设计和招标文件的要求,且能通过市供电部门的验收。

2.乙方人员进场时,应提供身份证,须按当地政府有关外来人口的有关管理规定,申报办理有关手续,如不办理,发生的一切责任由乙方承担;

3.乙方不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建安工程施工的现场作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担;

4.乙方自带必备的施工工具和用具,包括斗车、工人安全防护用品、海绵条等用品用具,费用包括在承包单价内;

5.乙方委派先生为现场管理代表,负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜;

6.乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施);

第九条安全文明约定

1.人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责;

2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作;

3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;

5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;

6.由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

第十条工程设计变更

1.设计变更

⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更,应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延;

但单项变更造价在元人民币以下的,总承包价不予调整。

⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

2.其他变更

合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。第十一条保修事项:

1.本工程保修期为年,自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;

2.保修期内因施工造成的任何质量问题,均属乙方的保修范围;

3.保修期内发生保修事项,乙方应在接甲方通知后小时内赶赴现场进行保修,乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,发生的费用由乙方承担,费用从保修金中扣除,保修金不足以支付发生的费用时,作为乙方的债务甲方有权追索;

第十二条其他约定

1.在执行合同期间,乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实,如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,则按分项工程价款的**%作为违约金支付给甲方;

甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工单位;

情节严重者,送司法机关追究刑事责任;

2.乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付承包总价%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任;

3.乙方中途退场,乙方结算的工程量及结算总价以已完成的工程量%计算.4.甲乙双方都应廉洁自律,乙方不得有向甲方人员送礼、支付回扣等贿赂行为;

甲方的工作人员不得接受或索取贿赂、回扣,否则乙方应及时向甲方举报,举报电话为**。

第十三条付款方式

1.合同签订后天内支付合同价款的%,人民币:万元,(小写:);

设备运达施工现场天内支付合同价款的%,人民币:万元,(小写:);

工程竣工验收合格送电后支付合同价款的%,人民币:万元,(小写:);

余下合同价款的5%作为质量保证金,于保修期限届满后十日内视保修情况结算付清。

2.支付方式:乙方在甲方指定银行开户,甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。

第十四条附则

1.本合同一式份,甲方执份,乙方执份每份均具同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效,至保修期满结清余款后自行终止。

2.因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.合同履行过程中一切往来文件:下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容,与合同本身具同等法律效力。

(本页无正文)

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

或授权委托人:或授权委托人:

(签名)(签名)

联系人:联系人:

电话:电话:

签约日期:年月日签约地点:

下载变压器移位安装工程施工合同[精选]word格式文档
下载变压器移位安装工程施工合同[精选].doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    变压器安装施工合同

    变压器安装施工合同甲方:仙桃市农鑫水产专业合作社 乙方:仙桃市电力工程有限公司 根据《中华人民共合国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共......

    安装工程施工合同(本站推荐)

    电气工程人工费承包合同发包方: 承包方: 为了保证该工程的顺利进行,明确双方责任,甲方将镇原县屯子镇工商所办公楼电气安装人工费承包给乙方,按照《中华人民共和国合同法》、《中......

    安装工程施工合同

    有关安装工程施工合同1 甲方:_________乙方:_________为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建......

    生活区变压器移位及线路改造

    生活区变压器移位及线路改造 为了本着康平电厂规划的紧凑性合理性,避免占用大块的厂用占地,使电厂建设更加规范化,电气检修班于8月22日周六凌晨6电展开对生活区变压器的移位和......

    防盗窗安装工程施工合同

    十八集初中教室防盗窗安装工程施工合同 甲方:(以下简称甲方)十八集初中 乙方:(以下简称乙方)陈开军 因甲方对安装班班通设备的教室采取安全防盗措施,需要安装防盗窗,现将各教室防盗......

    空调安装工程施工合同(合集)

    空调安装工程施工合同 发包方: (以下简称“甲方”) 承包方: (以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》和有关法律规定,为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使......

    消防安装工程施工合同

    消防安装工程施工合同 消防安装工程施工合同1 发包人(全称):[以下简称甲方]____________承包人(全称):[以下简称乙方]____________依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民......

    供电安装工程施工合同(范本)

    供电安装工程施工合同甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任义务,经双方协商,现......