总包工程中甲供水电主材供应三方协议-样本

第一篇：总包工程中甲供水电主材供应三方协议-样本

水电安装主材供应三方协议

合同受控编号：

项目名称：

项目地址：海南省

需方（甲方）：

有限公司 供方（乙方）：

有限公司 总包方（丙方）：

有限公司 合同签订地址：海南省海口市

合同签订日期：

****年**月**日

/58、需方根据进度计划按图纸和定额损耗审核采购申请单，采购总数量不应超出按图纸及定额含量计算的数量，超出已核定的采购总数量的部分，需方将在总包方最近一期工程款中扣除。

9、产品质量：需方指定PVC管材的品牌为 A级产品，其它配套材料均以国标材料交货。供方供给总包方的材料必须符合是国家相关规定的合格产品，即国标产品（如有特殊约定的按约定执行），经检验不合格的，总包方有权退货，由此造成的一切经济责任由供方承担，并承担不合格产品货款的10%的违约金。供方承诺，如出现以次充好的情况，供方承担假一赔十的违约金。同时，如因此造成总包方在关键线路上的工期损失，需方同意工期顺延。

总包方在施工中发现产品质量问题，应及时通知供方，经鉴定确系正常使用情况下乙方提供产品出现质量问题的，乙方无条件退换产品。如因施工人员操作不当或人为所造成的损坏，乙方不承担责任。

10、送货时间：供方在收到需方确认的采购计划单后五天内备好货并或按总包方指定时间运货到工地（如因不可抗力影响，如台风、地震等，则送货时间顺延）。无故不能及时送货的，需方按拖延天数每天扣除应付货款的5‰作为违约金并有权追究因此造成的其它损失。

11、总包方收到供方的材料时应会同需方与监理及时办理验货手续，并在供方一式六份的送货单上由本协议指定总包方收货负责人签收及盖总包方项目资料章，签收单原件需方执两份，供方执三份，总包方执一份。运到工地的材料由总包方负责卸货和保管。

12、运到工地交货后的材料，非经需方批准严禁运出施工场地，一经发现将以双倍外运量的材料款从总包方最近一期工程款中扣罚。确需外运的材料，总包方提交书面申请，经需方项目负责人 审核后提交批准，货值贰万元及以内的由需方总经理 批准，货值贰万元以上的须由需方董事长 批准，才准予外运。

二、结算方式

1、总包方每次收货时应与供方办理收货确认手续，送货单中应注明品牌、规格、数量、单价及交货日期。材料货款由需方根据已确认的采购申请单、总包方签收的送货单，按本协议约定付款方式支付，供方按本协议约定时限送货到工地。

2、材料价格：PVC管材单价按 公司最新出厂价的 %计价，此单价已包含材料装车费与运费（运至 工地）。当批货款总额少于2000元的，由需方到供方海口仓库自提。其它配套材料按市场优惠价提供。每批材料单价由供方提交销售订单给需方确认。

3、付款方式：供方根据已确认的采购计划单、确认的销售订单和总包方签收的送货单提交付款申请给需方，每月达到拾万元即付，未足拾万元的在次月15日前付清上月货款，每年12月20日前付清当年所有货款。需方应按约定及时将货款打入以下账号（未经供方出具书面函件，需方不得直接向其他任何人支付货款，否则供方不予以承认）：

/54 本页为签字页。

需方： 有限公司（盖章）地址：

联系电话：0898-

传真：0898-合同经办人：

复审人（签字）：

法定代表人

（或委托代理人）：

供方： 有限公司（盖章）地址：

联系电话： 传真： 合同经办人：

供货联系人（签字）：

法定代表人

（或委托代理人）：

总包方： 有限公司（盖章）地址：

联系电话： 传真： 合同经办人：

采购计划单批准与收货负责人（签字）：

法定代表人

（或委托代理人）：

/5-联系电话： 日期： 年 联系电话： 日期： 年联系电话： 日期： 年月 日月 日月 日5

第二篇：甲供材采购三方协议

附件1：甲供材采购三方协议

甲供材采购三方协议（范本）

甲方： 长春万科房地产开发有限公司（万科开发商）乙方： XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)丙方： XXXX公司（甲供材供方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及万科企业股份有限公司与深圳市永高塑业发展有限公司签订的《2010管材集团集中采购协议》，及《长春万科XXXX项目X期水电管材采购合同》。结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方经友好协商，签订本三方协议。

长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）由丙方供货，乙方为长春万科XXXX项目总包单位(或装修总包、园建单位等)，由乙方负责长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）的货物验收、保管、施工安装、报批报验、发票开具等。

在此，甲方、乙方、丙方三方同意丙方将发票开具给乙方，货款由甲方代为支付。

争议处理方式:凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

本协议用中文书写，一式6份，三方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；

本协议自三方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为 长春。

特此说明。

XXXXX房地产开发有限公司（万科开发商）XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)

XXX公司（甲供材供方）

xxxx年xx月xx日

第三篇：主材甲供施工分包合同协议

编号：

劳务承包合同

甲方：（全称）XX 集团

项目经理部 乙方：（全称）

根据工程建设需要，甲方将

的部分

工程劳务承包给乙方施工，在乙方认真研究施工图和进行了详细现场勘察，经过对本工程项目情况的全面了解，以及对合同内容充分理解的基础上,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议：

第一条

工程概况 1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、承包范围及内容：

（1）承包范围：

；（2）工作内容：，具体承包项目见《劳务承包项目及单价表》（附件）。

4、劳务承包工程数量：不超过设计图纸数量的乙方实际完成的合格工程数量。

注：双方商定，乙方完成的劳务承包工程数量及质量必须经过甲方技术负责人、计划负责人、安质负责人、总工程师、项目

经理逐级签字认可后方可作为结算依据，否则不作为乙方实施施工的证据及双方结算依据。

5、劳务承包方式：甲方包所提供的主要材料

(具体见甲供材料附表)；乙方包人工费、除甲方提供的材料以外的其他一切附属材料、机械机具设备等完成工程任务所需的全部费用。

第二条

合同工期 1、开竣工日期：暂定

****年**月**日开工，****年**月**日竣工，工期

个月（甲方可根据业主对甲方进度要求调整乙方工期），具体开工日期根据现场工作面的提供时间确定，但总工期不变。

2、进度计划：乙方按甲方要求的进度计划组织施工，未完成甲方要求的计划的按本合同第十二条处理。

3、工期延误：如遇下述情况造成的工期延误，经甲方现场代表确认，经监理工程师、业主批准后，工期方可相应顺延：①重大工程量变化和重大设计变更；②不可抗力（不可抗力以甲方与业主签订的施工约定的合同条款为准）。

除此之外的任何情形不作为乙方工期延误的理由。

第三条 工程价款的确定及工程量计算规则 1、本合同工程价格采用固定综合单价，为完成本合同工程所需的人工费、材料费（不含甲方供应的材料）、机械费、劳保费、安全风险费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、缺陷修复、政府税费以及各类临时设施费、可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用均已包含在合同综合单价内。综合单价不因市场价格、工期的变化、天气影响以及工程量增减等其他任何因素而调整。

双方应充分考虑市场影响，本合同在履行期间由于国家和地方法令、法规、政策、物价等原因发生变化，致使工程项目劳务费增加或减少，均不得调整本合同单价。

2、为完成本合同工程的所有项目详见《劳务承包项目及单价表》（附件），该表上没有的项目已经包含在相关的工程项目中，其费用已经分摊在相关细目单价中，甲方不另行计量和支付。

3、暂定合同总价：人民币

元（￥

元），乙方实际应得工程款为根据设计图纸及甲方技术交底要求的，经甲方确认的合格工程量乘以相应《劳务承包项目及单价表》单价。

4、工程施工期间新增加的项目，若《劳务承包项目及单价表》中有相应的项目单价，则按该单价执行；若无相应的单价，则参照相近的项目单价。如无相近的单价，则甲乙双方协商单价，并签订补充协议。

5、工程量计量规则程序：按照本合同约定进行。如无约定的，以甲方另行制定的《工程量计量规则》为执行依据。

第四条

工程价款的支付及结算 1、本工程无预付款。

2、签订合同前，乙方必须向甲方交纳人民币

万元的履约保证金（不低于合同总价的 5%），在本合同工程全部完工、经验收合格，无质量问题，质量保修期满并办理完最终结算后 30 天内一次性不计息息退还。

3、验工计价：每月计价一次，乙方每月 25 日前报送本月（上月26 日至本月 25 日）完成的工程量报表给甲方，甲方在收到工程量报表后 5～10 日内，甲乙双方相关人员到现场实测、验收本月完成的工程量，按第一条第 3 款程序逐级报批后作为本月的计价依据。

4、工程结算：在本合同劳务承包工程全部完工，经甲方及监理单位验收合格后 30 天内，由乙方向甲方申报办理工程结算，如乙方不主动申报的，甲方不承担最终结算前的欠款利息及违约责任。

5、价款拨付：待业主的计量款拨付给甲方后 10 天内，甲方根据乙方的计价金额（不超过业主相应的拨款额）预留工程计价款（10％）的质量保修金（包含安全措施保留金 2%），并代扣由甲方代乙方支付的税费及材料费等其他费用后支付给乙方。

6、质量保修金的支付：完工结算时扣留 5%保修金，于质量保修期（2 年）满后，如工程无质量问题时全部无息退还乙方；如发生质量问题，由乙方负责返修。如接到甲方返修通知之日起 7 日内，乙方不到施工现场处理，则由甲方代乙方保修，发生费用从乙方保修金中扣除，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。

7、税费：每次拨付乙方劳务承包工程款前，乙方需向甲方提供与拨款额相等的符合要求的发票，否则甲方有权拒绝或减额支付计量款，或按税务机关有关规定扣除相应的税金。

第五条

材料供应 1、甲方负责提供

到施工现场，材料费由甲方承担。乙方应按照设计图纸限额用料，超过限额的，乙方应自行承担

超过部分的材料费，并应承担超额材料费 20%的甲方管理费； 2、乙方负责除甲供材料以外的附属材料，并自行承担相应费用。

第六条

乙方人员及机械设备要求 1、乙方须按甲方要求的且不低于投标文件中承诺的人员、机械设备数量，在合同签订之日起的 7 天内进场。甲方要求的最低进场人员和机械数量详见附件，若人员机械未在规定时间内进场，则视为乙方自动放弃，甲方有权另行选择其他队伍，所造成的一切损失均由乙方承担。

2、所有进入现场的机械设备均由乙方自行保管、维修。对进入现场的机械设备未经甲方同意，乙方不能擅自撤离或更换。如人员及机械设备无法按要求进场或进场后经常不在场，或人员不能胜任本工程要求，或机械设备性能和数量不能满足本工程进度、安全、质量要求的，甲方有权要求乙方更换和增加。

若乙方未按甲方要求进行更换、增加或经更换、增加后仍不能满足合同要求，将视为乙方无能力履行本合同，甲方有权减少乙方承包内容或无条件解除合同，合同履约保证金作为违约金赔偿甲方，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

第七条

检查验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、现场指令及现行质量验收标准和施工规范施工，且随时接受业主、甲方、监理的检查，并为检查提供便利条件。

因乙方原因造成的不合格工程须按照甲方的要求返工并承担一

切损失。乙方未经甲方书面同意不得擅自进行工程变更，否则由此引起的数量增减或质量问题，均须由乙方自行承担责任和费用，且再按承担费用的 10%向甲方偿付违约金。

2、隐蔽工程具备覆盖、遮盖条件或满足中间验收要求的部位，乙方自检自查合格后在隐蔽前 24 小时内通知甲方现场代表（监理由甲方通知）。经甲方现场代表、监理工程师验收后，方可进行隐蔽和后续工程施工，否则乙方承担由此造成的一切后果。

3、乙方在完成合同规定的和甲方要求增加的工作内容后，须备齐有关资料，申请工程验收。验收中若发现因乙方原因造成的质量问题，由乙方负责处理，直至验收合格，并承担全部费用。

4、从业主组织的工程竣工验收合格之日起即进入质量保修期(质量保修期)，质量保修期限为

年，本工程质量保修期内因乙方原因造成的质量缺陷所发生的一切保修费用，均由乙方承担。

第八条

工程质量 1、本工程质量须达到合格标准，工程一次验收合格率须 100%。质量验收标准以现行工程质量验收标准执行。

2、因质量达不到合同要求而发生的返工费用均由乙方承担，且乙方还要承担质量不合格给甲方造成的全部损失。

3、若施工中发生质量事故时，乙方应及时书面报告甲方，且须积极主动解决问题，并承担相应的责任和费用。如乙方未能及时解决，甲方有权自行处理，所产生的后果及相关费用由乙方承担。

第九条

双方职责

1、甲方职责 （1）对工程施工全过程实施全面管理。

（2）负责编制实施性施工组织设计，负责控制测量和技术管理。

（3）负责办理征地拆迁，提供生产用地、进场主便道的修建。

（4）负责提供施工用电到二级配电箱（生活用电费乙方承担）。

（5）编制施工进度计划，人员、材料、设备等进场计划。

（6）负责原材料、设备、构配件、半成品、成品的检验和试验；负责对每道工序的质量进行检验。

（7）负责对已完工程组织竣工验收，负责竣工资料的编制和汇总并按合同规定办理验工计价和竣工结算手续。

2、乙方职责 （1）严格遵守甲方的各项管理规定，服从甲方的协调和管理，否则甲方将按合同条款第十二条进行处理。

（2）指派

为工地现场代表（联系电话：），负责组织施工并与甲方进行工作联系，签署相关文件；

为现场技术负责人（联系电话：），负责技术管理，签署相关文件，、为现场物资材料、机械设备负责人，受乙方委托办理从甲方所领用物资材料签字、设备租赁台班签字等手续，签署相关文件。

乙方工地现场代表及现场技术负责人必须常住工地，外出必须向甲方代表书面请假以保证施工顺利进行。未请假的，按

元/人.天向甲方偿付违约金。

（3）乙方不得将工程进行转包和分包，否则甲方有权解除合同。乙方还须承担合同额 10%的违约金及甲方遭受的实际损失。

（4）乙方承担除甲方供应材料外，为完成本项目所需的人员、其他材料、机械设备、工器具等，并负责各类到场材料和卸车、存放、至加工场或施工现场的装卸、搬运、覆盖、看护等工作。

（5）按甲方标准化工地建设的要求负责现场生活及生产用房（砖房或活动板房）的搭建、标识标牌制作、施工现场内的临时道路养护等临时工程，并承担全部费用。

乙方现场内的临时道路必须满足重型车辆的能行要求，否则材料运输车辆不能到达施工作业面或材料堆放场地而发生的材料转运费由乙方承担。

（6）负责所施工范围内生产、生活用水的水源、抽水设备、管路铺设并承担全部费用。

（7）负责二级配电箱之后的电力线路敷设并承担费用。乙方承担其施工用电及生活用电费用，用电量另安电表单独计量，综合电价按

元/千瓦计算。

（8）甲供材料用量实行限额供应，限额供应的标准为甲方依据设计图所核定的数量。

无论任何原因，如乙方材料实际用量超过核定限额用量，超过部分由乙方承担费用，具体标准为：混凝土按

元/m3，钢筋按

元/吨，钢模板按

元/吨计算赔偿额，该款项从应付乙方的工程款中扣除。用量限额计量规则如下：

钢筋限额用量=设计净用量×1.02

混凝土限额用量=设计数量×1.015

乙方不得倒卖、盗卖甲方提供的材料,一经发现,视为违约行为，甲方将对乙方进行倒卖、盗卖材料价值的 3-5 倍违约处罚。

（9）乙方必须按照施工图纸、甲方技术交底、施工规范和验收标准以及甲方依据合同发出的指令组织施工。

（10）乙方每次作业后应做到工完料清，保持现场干净整洁，材料堆放整齐。工程完工后由乙方负责清理施工现场，并承担费用。遇到业主等上级部门检查工地乙方应无条件安排人员和机械按照甲方的要求整理，并承担相应费用。因乙方未按甲方的要求整理，甲方有权委托其他人员进行现场整理，其费用由乙方承担。

（11）乙方负责承担本方所有人员的各种劳动保险费用，并应为其所属人员办理意外伤害保险、工伤保险等，费用由乙方承担。

（12）施工过程中对于甲方要求的合同工作内容以外的项目、突发事件处理、自然灾害的抵御等临时用工，乙方必须积极配合。

（13）乙方应充分考虑雨季和台风的影响，做好材料及工程成品的覆盖、保护工作。

第十条

安全文明施工 1、施工现场务必做到材料堆放整齐、机具停置有序、各种施工标牌齐备（现场施工标牌由甲方提供，乙方负责安装和维护，直至本合同工程结束）。

2、乙方主要技术、管理人员均要挂牌持证上岗，并按甲方要求

提供相应的证照。

3、乙方在作业中要爱护生态环境，严格按照环保的要求进行生产和管理，不得随意倾倒废弃物、排放污水；不得对施工范围以外的植被、树木进行破坏，严格遵守当地交通、环保部门有关规定，做到文明，安全生产，否则，乙方自行承担由此引起的一切后果。

4、安全文明施工：乙方在施工过程中必须严格按照甲方技术交底和安全交底的要求做好安全文明施工，并承担费用，否则甲方将每次给予

元的违约处罚。

5、乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，严格按安全操作规程进行施工，确保施工安全，特殊工种必须持证上岗。

6、乙方对施工现场内的施工人员、施工机械设备的安全负全部责任。若因乙方原因出现伤亡事故，乙方应承担因此产生的全部责任和费用。

7、本工程实行安全措施保留金制度，于每月计量支付时扣留。若乙方的安全措施投入不足，甲方有权将该笔保留金直接用于乙方现场安全生产投入，多退少补（无息）。

第十一条

劳务用工 1、乙方应与其所有工作人员签订劳动合同，并为其所有人员缴交社会保障保险；乙方应将劳动合同原件、进场人员身份证复印件交由甲方备案。若由于乙方未与劳务人员签订合同导致的劳动争议纠纷及其他法律责任均由乙方负责。

2、劳务人员进场后，乙方必须组织岗前培训和教育，岗前培训

和教育的内容包括工程的质量要求、技术规范、安全文明施工、规范化管理等。对特殊工种，如电焊工、起重工、电工等，必须取得相应资格证书后才能上岗，资格证书原件交由甲方保存。

3、乙方必须及时足额按时发放工人工资。甲方每次付款前，乙方应提供本方劳务工花名册、由工人签字的工资单，在甲方监督下发放工资，并将工资单副本交由甲方保存，否则甲方有权拒绝支付。

若因乙方工人工资发放不及时引起的一切纠纷及经济损失，由乙方自行解决并承担相应责任，同时甲方给予乙方

万元的违约处罚。若乙方工人工资发放不及时，甲方有权从乙方的计价款中代扣应付工人工资费用，直接代付给工人。

若发生工人投诉、罢工、聚众闹事等行为，给甲方造成不良社会影响或经济损失的，由乙方承担相应责任及全部费用，甲方并视情节轻重给予乙方

万元的违约处罚。

第十二条

违约责任 1、乙方不能在约定的工期内完工的，每拖延一天违约处罚

元。若乙方施工能力差，连续

个月未能完成甲方下达的施工计划时，甲方有权解除合同，乙方应在甲方要求的限期内退场。由此造成的损失均由乙方承担。

2、因乙方原因造成本工程不能按期完工交付使用，乙方须按

元/天向甲方支付逾期违约金。

3、因乙方施工质量达不到设计文件和合同要求，经修复后仍达不到合同要求的，甲方将解除合同并没收乙方履约保证金，工程量不

予计量，工程款不予支付。

4、乙方及其人员在施工中发生下列情况时，每次向甲方赔偿违约金

元；以下情况累计发生 3 次以上的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，履约保证金作为违约金的一部分赔偿甲方，乙方须在指定限期内退场，不得以任何理由拖延。

（1）不能在甲方指定的期限内进场施工。

（2）不服从甲方管理人员的协调、管理，经甲方书面通知整改3 次以上的。

（3）不按有关图纸、技术交底及标准规范施工。

（4）乙方人员、机械设备配备不足，无能力继续施工。

（5）乙方将本合同工程转包或转让给他人。

第十三条 解决争议方法 1、若双方产生合同纠纷，双方同意通过友好协商的方式解决，双方协商不成，由合同签订地人民法院管辖。

2、双方商定：如因合同效力或其他原因，导致依法解决争议时需对乙方实际完成的工程量进行工程造价或司法会计鉴定，则甲方可直接委托具有法定资质的单位进行鉴定，乙方对鉴定结果予以认可。如甲方委托的工程造价鉴定或司法会计鉴定单位无法定资质，则按法律规定处理。

第十四条

其它条款 1、如甲方要求乙方施作的合同工作量以外的各类杂工，应在完工后的 3 日内按照甲方提供的“临时用工签认表”经甲方 2 个以上现

场管理人员签字确认（如只有甲方 1 人签字无效）后计入当月验工计价中，工费标准按

元/工日计算；逾期视为乙方自愿，费用由乙方承担。

2、无论如何，乙方不得以采取停工的方式解决问题,否则，甲方将对乙方进行每次

元的违约处罚，情况严重者，将解除合同，给予清退出场。

3、乙方因施工进度、质量受到业主表扬或奖励，甲方视情况进行奖励。因施工进度、质量受到业主批评或违约处罚，甲方有权根据乙方的责任大小进行相应处罚。

4、乙方指定如下地址和联络方式为送达地址。甲方按如下地址或联络方式发出的信件、传真、电子文档，不论乙方是否签收，均视为送达。

4.1、通信地址：

电话：

手机：

传真：

E-mail：

4.2、如乙方地址和联系方式发生变更，应当及时通知甲方。否则，甲方按上述地址和联系方式发出的信件、传真、电子文档等文件，即使被退回，也视为送达，免除甲方继续通知的义务。

4.3

乙方账户名称：

开户行：

账

号：

第十五条

附则

1、本合同自双方签章之日起生效，保修期届满、价款结清后失效。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

3、乙方必须在

****年**月**日前向甲方交纳

万元的履约保证金，保证金到帐后双方签章，合同成立，否则甲方有权取消乙方承包资格，没收投标保证金。

4、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，即：

（1）合同附件；（2）标准、规范及有关技术文件；（3）施工图纸（含变更设计）、技术交底；（4）施工期间业主、监理、甲方所发布的各项管理及技术文件等。

附件：1、附件 1《安全生产包保责任书》 2、附件 2《劳务承包项目及单价表》 3、附件 3《本合同工程主要管理人员、特殊工种人员最低进场数量表》 4、附件 4《投入本合同工程主要机械设备最低进场数量表》 5、附件 5《甲方供应材料及单价列表》

6、乙方营业执照、资质证书（如果有）、安全生产许可证及法定代表人证明书、授权委托书

甲方名称：

乙方名称：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

传真：

传真：

地址：

地址：

合同签订日期：

****年**月**日

合同签订地点：北京市石景山区石景山路 35 号

附件 1 1 ：

安 全生产包保责任书

甲

方：

乙

方：

为了贯彻国家的安全法律法规及我公司、项目部的相关规章制度，保障职工在生产过程中的安全与劳动保护，加大安全生产工作管理监督力度，最大限度地控制和减少各类事故的发生，杜绝重大伤亡事故，落实管理目标责任制，确保项目安全目标的顺利实现，甲、乙双方签定本责任书。

一、职业健康和安全生产目标 1．杜绝因工重伤事故和死亡事故； 2．杜绝道路交通主要责任重伤事故和死亡事故，杜绝重大设备损毁，杜绝火灾和爆炸事故； 3．减少职业病的发生，杜绝中毒和传染病的发生； 4．轻伤率控制在 2‰内； 5．施工现场安全生产达标率 100％,优良率 80％。

二、甲方职责 1．甲方应当建立健全项目安全组织机构、安全生产责任制度、规章制度和操作规程，,设立专职安全员；并根据工程的特点组织制

定安全施工措施，消除安全事故隐患。

2．乙方工人入场后，甲方有关领导（工区负责人、专职安全员）和有关部门应组织乙方所有人员进行入场安全“三级教育”，并留书面记录存档。

3．甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，告知工程情况和施工现场状况，并就所作业范围内危险源进行说明。明确乙方安全生产管理的责任区域和要求。

4．乙方所有进场工人或更换工种的工人上岗操作前，甲方应针对工作性质和特点对其进行安全技术交底。

5．甲方应对安全生产工作进行整体布置、管理,负责开展安全生产大检查, 对乙方日常作业按项目制度规定进行监督检查并记录，对发现的问题及薄弱环节,督促限期整改。

6．对乙方提出的安全生产方面的问题,给予及时解答或提出有关解决意见。

7．向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产方面的有关文件精神。

三、乙方职责 1．乙方必须严格执行政府有关部门的安全法律法规及甲方安全生产管理办法和相关规章制度,如有违反按甲方制度执行，乙方不得有异议。

2．乙方要组织人员学习安全法规，并熟悉施工作业现场，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工，确保安全生产。

3．乙方人员进场后，必须组织岗前培训和教育，岗前培训和教育的内容包括对从事工种的质量、安全、技术规范、文明施工、规范化管理和技术交底等，让乙方人员熟悉掌握有关操作规程和操作技术。对特殊工种，如电焊工、架子工、起重工等，必须取得相应资格证书后才能上岗。乙方对施工现场内的施工人员、施工机械设备及由施工引起的第三方人身、财产安全负全部责任。

4．乙方必须按照甲方技术交底、技术规范和设计要求以及甲方依据协议发出的指令组织施工，严格服从甲方人员管理，并应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导、检查和督促，对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。

5．乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负“的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理违章违法行为，对存在的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

6．乙方需配备专职的安全管理人员，负责现场的安全生产管理，负责对新进场的职工进行第三级安全教育, 经过考试合格后方可上岗作业，考试卷交甲方存档。对班组内新老人员进行合理的搭配,对新职工起传、帮、带作用，负责参与项目的安全生产活动及主持本班组的安全生产工作,及时建立安全生产台帐，按建设行政部门及业主、监理和甲方要求施做安全内业资料，并报送甲方存档。，7．乙方配备专职安全员标准：劳务施工人员在 50 人以下的，应当配备 1 名专职安全生产管理人员；50 人-200 人的，配备 2 名专职安全生产管理人员；200 人及以上的，配备 3 名及以上专职安全生产

管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5‰，专职安全员名单必须报项目安质部审核，专职安全员要持有效证件方可上岗。

8．现场管理有序，道路顺畅，管线布置合理，材料堆放整齐，防护设施按规定配置且完好有效，安全标牌齐全且符合规定，夜间施工时，现场要有充足的照明设备。

9．乙方应定期组织职工进行安全教育和有关安全知识的学习，并将签到记录交由甲方存档。乙方班组长要组织班前安全教育活动（各班每周至少一次应留有记录），班前活动书面材料须在当月 25 日之前报送甲方安全员存档.10、乙方进入工地的各种人员要相应地固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者进入,无“身份证”人员不得进入施工现场。不得单方随意更换，如需更换须报甲方同意,乙方人员进入现场前，应及时将名单报甲方，包括从事施工的各种证件，特殊工种（如焊工、电工等）应具操作许可证，进场交甲方保存，另交二张一寸照片备用。

11、乙方应在所有进场人员中按每十五人抽一人的原则，配备义务治安消防员，并将名单报送项目安质部。

12．乙方应加强对其作业人员的安全管理，严格执行安全技术操作规程，杜绝违章指挥和违章作业，乙方人员在施工现场施工过程中所发生的安全事故，事故的处理和经济损失均由乙方负责。

13、在施工中发生安全事故时，乙方应及时书面报告甲方，且积极主动处理解决问题，并承担一切责任和费用；如乙方未能及时解决，

甲方有权自行处理，所产生的后果及相关费用和责任归属乙方。如产生不良影响，甲方有权对乙方进行处罚。

14、乙方应按建设部门和业主要求及我项目相关规定保证安全专项资金投入，现场作业人员按规定使用个人防护用品（按甲方要求统一制作，费用由乙方承担），做到遵章守纪、作业标准、行为规范，无违章现象。

15、施工时务必保证交通顺畅及安全，控制噪音、粉尘和泥水排放，减少扰民，并符合当地交通、环保部门有关规定，做到文明施工。

16、乙方有责任保护好地下已知或不明管线，破坏或发生事故均由乙方负责并承担相应的经济责任。

17．乙方应为其管理人员及工人办理人身意外伤害保险，费用由乙方自负。同时甲方按建设部门和业主要求统一办理的工伤保险，属于乙方工程范围的费用归属乙方。

18．乙方对农民工工资的支付应按照国家、地方政府相关规定以及甲方有关要求执行，不得拖欠工人工资，必须及时足额发放。甲方每次拨款前，乙方应提供每个工人的工资单，并由乙方工人签字后在甲方监督下从乙方计价款中支付，工人签字的工资单交与甲方存档。乙方需认真执行劳动保护条例并随时关注班组内工人的身体及心理、思想动态。若发生工人劳资纠纷，由乙方自行解决，若造成甲方被劳动部门、建设行政管理部门或业主处罚，造成的损失及罚款全部由乙方承担，甲方视情节严重情况有权追加对乙方的处罚。

19、乙方要充分考虑雨季和台风期间的施工，认真做好防雨防台

措施。

四、安全奖罚 （一）、奖励 1．乙方完成责任书安全目标，无发生伤亡事故、道路交通责任死亡事故、火灾、坠落、坍塌等事故，遵章守纪服从管理，文明施工、环境保护情况良好，可获得项目安全达标奖励，甲方奖励乙方 1000～10000 元（或视承包金额确定）。

2．乙方人员在施工中发现事故预兆，采取果断措施，避免重大事故发生的或者在重大事故抢救中有功，甲方视具体情况给予 500～10000 元奖励。

（二）、处罚 乙方在施工中凡出现以下问题，针对不同情况，按下列规定处违约处罚：

1．发生重伤事故，违约处罚 5000～10000 元（次/每人）。

2、发生等级安全事故的经济处违约处罚。发生一般事故的，一次处违约处罚 5000 元；发生较大事故的，一次处违约处罚 1 万元；发生特重大事故的，一次处违约处罚 5 万元。

3．如有发生重大设备损毁、火灾、爆炸事故和道路交通主要责任事故的，视直接经济损失大小给予乙方相应的违约处罚款。直接经济损失 10 万元以下的，对乙方违约处罚 5000 元；直接经济损失为10～20 万元的，对乙方违约处罚 5000～10000 元；直接经济损失为20 万元以上的，对乙方违约处罚 3~5 万元。

4．对于内部组织安全检查不达标，甲方有权对乙方进行全项目通报批评，且每次违约处罚 200～1000 元。在第三方检查中, 被业主、监理通报批评的，每次违约处罚 2000 元；被局级单位通报批评的，每次违约处罚 5000 元；被省部级单位通报批评的，每次违约处罚10000 元。

5．若因乙方工人工资发放不及时引起的一切纠纷及经济损失，由乙方自行解决并承担相应责任，同时给予乙方 1～2 万元的违约处罚。若发生工人投诉、罢工、聚众闹事等行为，给甲方造成不良社会影响或经济损失的，由乙方承担相应责任及全部费用，甲方并视情节轻重给予乙方一定的违约处罚款。

6．其余安全奖罚条件执行甲方安全生产管理办法和相关安全制度规定。

7．以上所述问题如对甲方造成不良社会影响和信誉损失的，甲方将对乙方加倍处罚。

五、其它 1.本责任书有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

2.本责任书作为合同附件，与工程承包合同具有同等法律效力，经合同双方签署盖章后生效。

3.本责任书其他未尽事宜，甲乙双方通过协商解决。本责任书一式四份，甲方执三份，其中一份交甲方安质部备案，乙方执一份。

甲方名称：

乙方名称：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

传真：

传真：

地址：

地址：

合同签订日期：

****年**月**日

附件 2 2 ：

劳务承包项目及单价表

工程名称：

序号 项目名称 单位 暂定工程数量 含税综合单价（元）

合价（元）

单价包括的主要工作、工序内容 1

合计 元

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

附件 3 3 ：

本合同工程主要管理人员、特殊工种

人员最低进场数量表

工程名称：

序号 岗位 数量 进场时间 备注 1 现场负责人 名 合同签订之日起 5 天内技术负责人 名 合同签订之日起 5 天内安全员 名 合同签订之日起 5 天内电工 名 合同签订之日起 5 天内施工员 名 合同签订之日起 5 天内

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

附件 4 4 ：

投入本合同工程主要机 械设备

最低进场数量表

工程名称：

序号 机械（仪器）名称 进场数量（台）

进场时间 备注

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

附件 5 5 ：

企业法人代表身份证明

姓

名

性

别

出生日期

学

历

身份证号码

联系电话

家庭住址

法人代表身份证复印件

谨此确认，本表所填内容不含虚假成份。

法定代表人 签

字

2010 年

月

日（企业公章）

授

权

委

托

书

致中铁

项目部：

委托人

（身份证号码），为

公司法定代表人（负责人），谨代表本公司委托

（身份证号码）为我公司代理人，并授予代理人如下权利：

一、以委托人名义与贵单位洽商、澄清、补正、递交、修改报价，订立合同，履行相关手续； 二、以委托人名义与贵单位办理中期支付计量、计价、结算、领取签认往来书面材料文件，处分合同权利义务；

本公司承诺，代理人办理相关业务产生的所有法律后果概由委托人承担。

特此授权

委托人：

法定代表人：

年 月 日

授

权

委

托

书

致

项目部：

委托人

（身份证号码），为

公司法定代表人（负责人），谨代表本公司委托

（身份证号码）为我公司代理人，并授予代理人如下权利：

一、以委托人名义与贵单位订立合同，签收往来文件，处分合同权利义务； 二、以委托人名义对合同履行中贵单位所供物资、工程材料签字认可； 三、以委托人名义对合同履行中贵单位提供的机械设备租赁使用费用签字认可； 本公司承诺，代理人办理相关业务产生的所有法律后果概由委托人承担。

特此授权

委托人：

年 月 日

授

权

委

托

书

致

项目部：

委托人

（身份证号码），为

公司法定代表人（负责人），谨代表本公司委托

（身份证号码）为我公司代理人，并授予代理人如下权利：

一、以委托人名义订立合同，履行签字手续； 二、以委托人名义与贵单位办理计价结算、周转借款、合同价款借支和领取手续； 三、为减少中间环节，方便现场管理，对应付本公司的合同计价款、周转借款、工程结算款等所有应付款项，贵单位可以直接支付给代理人

个人账户，开户行：，户名：

，账号：。

本公司承诺，代理人办理相关业务产生的所有法律后果概由委托人承担。

特此授权

委托人：

年 月 日

甲供材料补充协议

甲

方：

（以下简称甲方）

乙

方：

（以下简称乙方）

签约地点：

签约时间：

为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见，订立如下补充协议，以便双方共同遵守。

一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥 32.5、42.5、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同）。

二、甲供材料的计划 乙方必须在每月 20 日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。

三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录。按相

关规定送相关检测机构予以检验，检验合格后方可使用。如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。

2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划，乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处，并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲方造成损失的，甲方一并追究乙方责任。

四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前 3 天通知甲方供货，甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货，甲、乙双方现场验货确认后，由甲方开据领料单，领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额，领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认。

五、甲供材料的运输、储存与保管 甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点，矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责，其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担。

六、货款支付与结算 每月 25 日前由乙方配合甲方供销部对账，核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》，财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算，在拨付乙方当月工程进度款时

甲方从进度款中扣回（如乙方不接受甲方与供销商及运输商签订的合同单价<详见附件：水泥产品代理协议及买卖合同>，乙方可自行采购材料；乙方投标材料单价与甲方与供销商签订的合同单价的价差由乙方自行承担）。

七、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人代表人或

法人代表人或 委托代理人：（签字）

委托代理人（签字）：

二O一三年

月

日

二O一三年

月

日

第四篇：甲指分包总包管理配合协议—最终版

总包配合管理规定

为了更好的完成**工程的建设任务，双方本着平等互利的原则，总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。经各方的友好协商达成如下规定：

一、施工总平管理

1、分包进场前，必须向总包提交进场施工计划，其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量，进场时间，办公场地及施工场地的要求等。

2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置，包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备（塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械）的调度。分包未经许可，不准搭建临时房和其它设施。分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。

（1）分包现场临时建筑布置统一由总包规划，临建布置实行三分开原则：即办公室、生产区和生活区的相互隔开。分包的材料加工区应由总包统一规划，指定区域由分包负责围护保管。

（2）临时仓库：利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库，由总包统一规划后，提供给分包，作为材料的周转场地。其周转量仅为三天的施工量，如因特殊原因必须加大材料进场量和场地，分包必须事先通知总包得到许可后方可进场，且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。

（3）分包办公室：临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。分包根据工作需要，向总包提出所需办公室数量，总包按租用及搭设成本向分包计取租金。

3、临时供水系统

总包在楼层中每层楼面都设临时用水源，供分包使用。临时供水系统布置必须满足施工区要求。根据项目情况提供施工用水接驳点，立管由总包完成并留接口，立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装；分包施工用水费用由分包承担。

4、临时供电系统

在楼层施工中，每六层提供一个二级配电箱。为了确保用电安全和各路线的负荷平衡，分包在使用电源之前，必须书面向总包提供具体的用电量。从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。总包负责公共部位的照明，分包施工照明由分包自行负责，且用电设施符合总包要求。分包施工用电费用由分包承担。

5、水电费的记取：分包应在进场之前按其施工合同额的1%向总包方缴纳水电费，或施工过程中总包方为分包单位指定用电用水接驳点，施工用水用电挂表据实计量，工程结算时水电费以多退少补的原则据实收取。过程中如发现分包单位未按总包指定接驳点用水用电，每发现一次罚款500-1000元。

6、垂直及水平运输

在主体施工阶段，总包的总平垂直运输布置必须得到业主和监理认可。进入装修阶段若使用到正式电梯，由电梯安装单位负责安排人员操作，并且纳入总包管理，由总包统一调度使用，费用由使用单位负责。

总包设置于现场已有的起重机械或施工电梯等垂直运输机械，分包可以在总包协调下无偿使用。但地面或楼面的水平运输由分包自行解决。为工程设备的安装就位，如总包现有起重机械或机具设备无法满足需要，而需由分包另行制定方案报总包审批，费用由分包自行承担。

7、临时消防设施

由总包负责在每个楼层按消防要求设置灭火器及其它消防设施，统一由总包管理，要求分包设立若干兼职消防员，进行有关消防知识培训，以便能正确使用消防设施。

同时分包要建立动火证制度，要执行动火监护的有关规定和申报制度。分包要根据自身施工特点制订有效的防火、防毒、防爆的措施。

8、垃圾清运

分包应把自己施工范围内的垃圾运到总包指定的地点，由总包负责统一外运，费用单独计取。总包设立专业作业队进行每天完工后清理工作，如发现分包有乱堆放建筑垃圾或作业面未按要求清理干净的现象，经总包书面通知分包未清理，则总包自行安排清理作业面，所发生的人工费、机械费及相关费用将在分包工程款中扣除，情节严重的将在例会中通报批评，视情节予以处罚（如加倍扣款）。

9、脚手架使用

总包负责主体脚手架的搭、拆，其搭拆方案及时间必须考虑到分包对脚手架的使用要求，尤其是外幕墙施工脚手架。分包可经协调后无偿使用总包搭设的脚手架。若因分包原因导致工期滞后，超出进度要求时，费用由分包承担。

二、进度管理

1、总包须对工程的整体进度负责，熟悉分包所承包工程的具体要求，尤其对互相影响进度的分项工程应提前做出协调安排，要求分包提供专业承包工程的施工组织设计与进度计划，由总包进行汇总分析，将分包进度管理纳入项目总进度计划管理，对不能满足总工期实现的分项工程关键线路进行合理调整，以确保工程总工期。

2、分包分包工程必须按照由业主、监理单位和总包确认的进度计划进行施工。分包的施工不得影响总包及其它分包单位的正常施工，如因分包原因导致工程工期延误，分包承担违约责任，并赔偿由此给总包或业主所带来的一切损失，并处以1000-5000元/次的罚款。

三、质量管理

1、材料进场：原材料进场后，应立即通知总包、监理进行现场检查，并及时提供合格证、备案证等相关证明文件；需复检的材料，必须通知总包单位现场抽检，否则不予认可。材料到场后未经验收及需复检而未提供复检报告的不得擅自使用。各种材料的复检费用均有相关单位承担。

2、人员配置：分包必须配备专职质检员和专职实验员，与总包质监部门联系，过程中配合总包质检部的管理；

3、样板引路：分包负责施工的内容，必须先进行样板施工，经业主、监理和总包质检部验收通过后，方可进行大面积施工。

4、质量管理：（1）分包工程质量必须达到施工合同所约定的质量标准。若由于分包原因使分包工程未达到质量目标，则由分包承担分包工程质量违约责任，并处以1000-5000元/次的罚款。（2）分包应全力配合总包单位迎接宝龙集团第三方检测，并负责分包承包范围内的第三方检测前的组织准备工作，若因分包原因导致检测扣分，视情况对分包处以1000-5000元罚款。

5、三检制: 上道工序施工完成后，分包单位经自检合格后，报总包单位复检；合格后，报监理单位验收，验收通过后方可进行下道工序施工；涉及工序交接的施工部位需进行正式交接检验收。

6、分包必须按时参加总包的生产例会及质量周会议。项目质量会议每周一次。由总包单位组织，分包单位代表（质检员）参加，迟到罚款50元/次，缺席罚款100元/次。

四、文明施工与安全管理

1、文明施工

（1）总包应编制工程项目文明施工管理实施细则，分包应严格按该细则组织施工，并由总包组织各方人员成立专职“现场安全文明施工管理班组”，由总包统一指挥，负责现场文明施工工作；由于分包不服从总包的文明施工要求引起的责任由分包承担，总包有权对分包进行经济处罚，200-500元/次。

（2）甲乙双方均应按照总包的施工平面布置图指定的位置整齐堆放材料设备，总包应随时将施工垃圾清运出施工现场，使生活生产设施保持整洁和卫生；

（3）甲分包双方均应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；

2、安全生产

（1）分包必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包、业主及政府部门的要求不符，均视为分包违约，由此造成的违约责任均由分包承担；

（2）分包熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，以及总包指定的相关安全生产规定。积极参加各种能促进安全生产的活动；

（3）分包必须尊重并服从总包现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行分包责任；一切因分包原因造成的任何安全事故及由此给业主、总包及其它分包单位造成的损失，概由分包承担经济责任及法律责任；

（4）分包必须在现场配备专职安全员，并持《安全生产考核合格证》。分包按照国家及烟台地区相关规定配备专职安全员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（5）分包进场工人必须严格按照总包“五位一体”管理制度要求提交相关资料，包括但不限于：门禁卡、工资卡、教育交底资料、实名制资料、体检报告。

3、施工用电

（1）分包必须配备持有有效证件的专业电工，配备满足山东省安监站2014年7月份发布的新规范要求的配电箱，不满足如上要求不得进场施工。

4、消防保卫

（1）分包必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。（2）分包应严格按总包消防保卫制度及总包施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包的安全检查；对总包所签发的隐患整改通知，分包在总包指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包的要求，总包有权按规定对分包进行经济处罚。

（3）分包需配备至少一名专（兼）职保卫人员负责本单位保卫工作；（4）凡由于分包管理及自身防范措施不力或分包工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、法律责任及善后处理等由分包独自承担，因此给总包造成的经济损失由分包负责赔偿，总包可对其进行经济处罚。

五、履约保证金的交纳

为方便总包统一项目管理，分包单位进场后必须向总包交纳5000—20000元（视合同额大小）安全保证金。施工过程中如因分包施工进度、质量、安全等方面未达到要求而造成的损失，直接从安全保证金中扣除。分包施工内容施工完成并验收合格后，总包据实为分包办理安全保证金退还手续。

六、施工界面划分

详见总包施工合同中“总分包承包范围界定”及分包工程合同中关于施工界面的划分条款。

七、双方其他权利义务

（一）总包权利义务

1、总包需设立专门的总包管理机构，按合同约定配置组织架构、专业技术及管理人员。

2、负责对分包承包工程项目的质量、安全、进度及安全文明施工的管理和协调；

3、做好分包进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作，并要求分包单位遵守业主及总包的各项规章制度；

4、协调分包使用现场现有的安全（临时）通道与场地、合理的施工作业空间，正常施工照明及安全围护，但分包专用的安全（临时）通道及专用的安全围护由分包自行负责。

5、向分包提供其所需的坐标点、标高、定位点线等。

6、协助业主向政府部门办理有关报建手续。

7、协助业主汇总分包编制的符合政府规定及总包管理要求的分包工程的竣工资料。

8、协助业主接洽政府部门对施工现场的检查。

9、协助业主监督检查分包工程质量并参加业主组织的对分包工程的验收。

（二）分包权利义务

1、分包必须严格遵守消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度。

2、分包应向业主、监理、总包提交施工组织设计及施工方案，经批准后方可组织进场施工。分包对自身施工范围工程的质量负责，对自身施工区域内施工方法的合理、安全、消防等负责任。

3、分包应符合项目所在地施工的各项规定，并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的其它相关资料，资料要求符合山东省及烟台市相关规定要求，分包自行报送监理单位并自行留存。

4、分包有义务向业主提供或协助总包向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工验收备案资料及竣工图（8套）。

5、对现场的结构尺寸、预留洞进行检查、校对并及时将存在的问题书面反馈给总包；分包不得在现场随意剔槽开洞或拆改，如果必须现场剔槽开洞或拆改，分包须事先得到总包同意，并按总包同意的剔凿开洞或拆改方案施工，施工完毕后应及时通知总包进行修补，修补费用由分包承担。

6、负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包单位的材料、成品及半成品，否则，承担相应的责任及费用。

7、分包需做到每日工完场清，并负责将自身的施工垃圾运至总包指定地点。

8、分包对总包的现场总协调管理应积极响应，并与其它专业施工积极配合。

9、分包的工期需满足业主及总包总的工期进度要求，并根据现场实际情况随总包总的进度计划的调整而调整。分包不得因进度计划调整或施工区域调整而引起的窝工或加人加班而向总包提出索赔。

10、分包应自行解决施工人员食宿问题，总包不提供分包生活区场地。

11、履行本规定的全过程中，由于分包的原因，致使总包或其它专业分包单位蒙受损失，由分包负责赔偿。（赔偿费用由业主从分包工程款中直接扣除并支付给受损失方。）

八、特别条款

1、未经总包及业主批准，分包不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识；

2、除本规定约定总包应提供的条件外，分包使用总包其它物资材料必须提前申请，并办理相应的使用手续，若未提前申请而擅自使用的，总包有权要求业主将该费用在分包工程款中直接扣除并转付给总包。

3、其他未尽事宜参照总包项目管理规定执行。

九、规定的生效与终止

本规定自各方负责人签字或盖章之日起生效，双方履行完各自义务后自动失效。

十、规定份数

本规定一式六份，效力相等，总包、分包各执两份，业主、监理各执一份。

总包(盖章): 分包(盖章):

联系电话： 联系电话：

签约日期： 签约日期：

第五篇：甲指分包与工程总包安全管理协议书

甲指分包与工程总包安全管理协议书

总承包单位：正太集团有限公司（以下简称甲方）专业分包（甲指）单位：辽宁石油化工建设有限责任公司（以下简称乙方）

根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，以及国家、行业、地方现行建设工程法律、法规等相关规定的有关要求，结合本工程现场具体情况。本着公平、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，达成如下配合管理安全协议，共同遵守执行。

一、工程名称：“西柳国贸市场集群皮革城”工程

二、专业分包工程名称

三、工程地址：辽宁省海城市西柳镇沈大高速西柳出口处

四、协议范围及内容：

等.专业分包单位产生的建筑垃圾及生活垃圾不得随意乱倒，必须按甲方的要求统一堆放。进场材料按甲方指定的地点堆码整齐，不得随乱摆乱放，确保工程的施工安全及现场文明施工.五、安全控制目标：

1、杜绝轻伤以上事故。

2、杜绝因人造成设备事故、或违章用电造成触电事故，一经发生均由乙方承担全部责任。

六、甲方责任和义务

1、负责向乙方提供水、电源接口。要求乙方作业人员必须持证上岗，不得随意乱搭乱接，如私自乱搭乱接,一切后果均由乙方全部承担.所造成的安全事故应承担全部经济及法律责任。

2、负责向乙方提供施工作业面，参与监理和建设单位组织工作面的交接并办理移交手续，未经办理，乙方不得随意动工。经办理移交施工时，乙方应当注意成品保护。注意交叉作业安全，对造成成品损坏概由乙方承担返工费用。乙方对自身未正确佩戴防护用品和安全防护不到位造成的安全事故承担全部责任。

3、负责施工现场安全生产和文明施工管理，乙方就自觉遵守。凡发现有碍甲方安全文明施工，甲方有权按照其规章制度进行对乙方的处理权。

4、场内所有设施、设备、工具不得私拿乱用，确需甲方协助支持的应当找甲方协商。否则按盗窃处理。

5、甲方有对乙方违规行为进行警告，乙方无条件服从,已整改到合格规范止.七、乙方的责任

1、乙方为建设单位直接发包的专业工程施工，承包单位为此所承担施工专业工程质量安全进度直接对工程建设单位负责，同时为进入甲方施工现场承担所承包范围内的工程质量安全进度第一责任。

2、乙方进入甲方施工现场必须遵守甲方施工现场的各项规章制度，服从甲方的现场管理，接受甲方的监督。

3、乙方在甲方施工现场内，对所承担的施工项目在施工进程中发生的质量安全事故负责并承担一切损失及费用，与甲方无关。

4、乙方由于自身原因在甲方施工现场内场外发生的一切安全事故与甲方无关，由乙方承担所有责任及费用。但由于甲方原因造成的由甲方负责。

5、乙方负责所承担自己专业施工现场地的垃圾清理和和现场周边的清洁卫生，并清理到甲方指 1

定位置，定期将垃圾清运出场。

八、文明施工管理

1、乙方进入甲方施工现场必须进行安全教育和安全技术交底，教育并经每个工人亲笔签字盖指印认可资料交甲方安全部存档。

2、乙方应当向甲方安全部报审有效资质证书和管理人员。

3、乙方全体人员必须服从甲方进出管理制度，进入与工地同类贵重材料应在大门登记，否则视为甲方材料，并承担出门前产生的不利后果。

4、不得私自乱拿用甲方材料，一经发现视为盗窃处理。

5、乙方应自觉控制用工人员，做到老、弱、病、残、孕不用的原则，严禁使用未满18周岁的童工和50岁以上的老龄工，严格控制自己队伍中工人私带家属及子女进入施工现场玩耍。

九、安全保证与罚金缴纳

乙方进入甲方施工现场，对不服从管理和违章违纪人员，甲方按照规章制度进行处罚，罚金必须在每月二十号之前交甲方安全部或财务室，否则甲方拒绝签证工程款。

十、其他

1、乙方每月从业主处结算工程款时，必须由甲方的项目生产经理和安全总监签字认可，否则业主单位不予支付任何款项。

2、本协议未尽事宜，双方在监理和建设单位的协调下解决。

3、本协议在安全事故解决上占优先权，也可申请向管理机构或直接向人民法院解决处理。

4、乙方在甲方现场所使用的水电及住宿费用，乙方采用包干的方式交纳.十一、本协议一式三份，双方各执一份，交业主一份，具有同等法律效力

十二、本协议双方签字盖章后生效，工程竣工交付使用后自动失效

总承包单位 :正太集团有限公司(西柳工程项目部)(盖章)负责人：

专业分包 : 辽宁石油化工建设有限责任公司(盖章)负责人：

业主单位:辽宁远中商业投资有限公司(盖章)负责人：

2012年5月日