第一篇:新疆2017年上半年公路造价师《计价与控制》财务基础数据测算模拟试题
新疆2017年上半年公路造价师《计价与控制》财务基础数
据测算模拟试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、加快的成倍节拍流水施工的特点是__。
A.同一施工过程中各施工段的流水节拍相等,不同施工过程的流水节拍为倍数关系
B.同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等,其值为倍数关系 C.专业工作队数等于施工过程数
D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间
2、桥梁设计和施工中,要进行稳定性验算,当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时,验算倾覆的稳定系数不得小于()。A.1.5 B.2.0 C.1.3 D.2.5
3、《公路工程国内招标文件范本》规定,承包人应在签订合同协议书后__天内,向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划,以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。A.21 B.28 C.35 D.42
4、合格的竣工文件。A.交工报告提交 B.交工证书签发 C.交工结账单签认 D.竣工鉴定书提交
5、由于业主经营不善,长期拖延支付工程款,则承包人可向业主提出__。A.现场条件变化引起的索赔 B.业主延误索赔 C.工期索赔
D.业主违约引起的索赔
6、若名义利率为10%,一年计息4次,则年实际利率为__。A.2.5% B.5% C.10% D.10.38%
7、超前支护的常用方法是__。A.导管和管棚法 B.注浆加固法 C.砌挡土墙法
D.支立钢格栅拱架
8、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同,甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为__。A.甲公司签字盖章时
B.乙公司收到甲公司签字盖章的合同时 C.甲、乙公司就合同内容达成合意时 D.乙公司签字盖章时
9、设备购置费组成为__。A.设备原价+采购与保管费 B.设备原价+运费+装卸费 C.原价+安装费
D.设备原价+运杂费
10、《公路工程国内招标文件范本》规定,承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告,监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令。A.14 B.21 C.28 D.35
11、施工合同订立后,业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付开工预付款,这是业主行使__。A.同时履行抗辩权 B.代位权 C.撤销权
D.不安抗辩权
12、严密性的必要措施。
A.板缝混凝土内模板一次安装到顶
B.必须严格按设计要求,完善板缝钢筋施工 C.缠绕环向预应力钢丝
D.对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定
13、下列评价指标中,属于动态指标的是__。A.投资利润率 B.投资利税率 C.内部收益率 D.流动比率
14、《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为__个月。A.12 B.24 C.18 D.30
15、根据有关规定,公路工程在高处露天作业,缆索吊装及大型构件起重吊装时,遇到__级以上大风时,应停止作业。A.三 B.四 C.五 D.六
16、应用核子密度仪测定压实度,下列说法不正确的是__。A.核子密度仪法可以作为仲裁试验
B.核子密度仪法可以测定粗粒料土的压实度 C.核子密度仪使用前应进行标定
D.核子密度仪法适用于施工质量的现场快速评定
17、在FIDIC合同条件中,合同工期是指__。A.合同内注明工期
B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和
C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数
18、一项工程直接工程费为180万元,间接费为30万元,计划利润为10万元,税率为3%,则该工程的税金为__。A.6.6万元 B.5.6万元 C.6.3万元 D.5.3万元
19、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,是由__的人员组成。A.仲裁委员会指定 B.政府管理机构指定 C.业主与承包商协商选定 D.行业协会指定
20、可能在职能部门与指挥部门之间产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A.职能式 B.直线职能式 C.直线式 D.矩阵式
21、底基层施工中,检查水泥及石灰剂量的常用方法是__。A.抽提法 B.筛分法 C.蜡封法 D.滴定法
22、按照功能的标准化可以将其分为__。A.必要功能和辅助功能 B.基本功能和必要功能 C.过剩功能和不足功能 D.使用功能和美学功能
23、按现行有关规定,在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于__。A.现场管理费 B.其他工程费 C.企业管理费 D.直接工程费
24、土木工程施工合同文件中合同通用条件与合同专用条件间的关系是__。A.通用条件是主条件,专用条件是从属条件,故通用条件较为全面,如有不一致应以通用条件为准
B.专用条件是主条件,通用条件是从属条件,如有不一致应以专用条件为准 C.专用条件是针对通用条件有关条款进行补充、修改或具体化,如有不一致应以专用条件为准
D.通用条件和专用条件是各自独立的部分
25、__不是监理月报的内容。A.工程描述 B.监理收发函件
C.工程质量、进度、支付状况 D.监理工作执行情况
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、工程支付应遵循的原则包括__。A.支付必须以工程计量为基础
B.支付必须以技术规范和报价单为依据 C.支付不必及时
D.支付必须以日常记录和合同条款为依据 E.支付必须遵循严格的程序
2、按照FIDIC合同条件的规定,在__期限内承包商都有权提出索赔。A.合同签字日到发布开工令日 B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日 D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日 E.结清单生效日到提出合同争议日
3、计算功能最低成本的常用方法有__。A.头脑风暴法 B.哥顿法 C.德尔菲法 D.经验估计法 E.实际调查法
4、施工招标时,下列情况中__属于废标。A.投标文件未密封 B.投标文件逾期送达
C.投标人未按要求提供投标担保
D.投标人未按规定格式填写投标文件
E.投标人提交投标文件后发觉有误,在投标截止日期前增加补充函件的
5、以下有关工程费用支付的叙述中,正确的是__。A.监理工程师有权确定工程变更后的费用
B.监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书的错误尽行纠正 C.索赔费用的确定权归建设单位 D.工程费用支付的权力归建设单位 E.监理工程师有价格调整的权力
6、下列应列入直接费中人工费的有__。A.生产工人劳动保护费 B.生产工人探亲假期工资 C.退休工资
D.生产工人福利费 E.生产工人教育经费
7、由于建设单位的原因,导致工程暂停两个月,则施工单位可提出的索赔项目有__。A.利润
B.人工窝工费
C.机械设备窝工费 D.增加的利息支出
E.增加的履约保函手续费
8、定额按所反映的实物消耗内容可分为__。A.材料消耗定额 B.劳动消耗定额 C.机械消耗定额 D.材料周转定额 E.材料损耗定额
9、招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有__等。A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B.竞争的激烈程度相对较差 C.招标时间长 D.招标费用高 E.评标工作量较大
10、进行施工招标的项目,评标时一般主要对投标企业的__进行评审。A.投标报价 B.施工方案 C.垫资方案
D.主要材料用量 E.投标技巧
11、应由监理工程师签发的文件包括__。A.临时支付证书 B.竣工结算支付证书 C.最终报表
D.最终支付证书 E.结算清单
12、无权代理行为包括__。
A.代理人接受委托与自己签订合同
B.代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同 C.在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同 D.代理人以被代理人的名义,与其所代理的另一人订立合同 E.代理人在委托授权书有效期终止后,与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同
13、遇到__情况下,承包商可以向业主要求既延长工期,又索赔费用。A.设计文件有缺陷
B.由于业主原因造成临时停工 C.业主供应的设备和材料推迟到货 D.当地气候恶劣,造成施工停顿 E.一周停水、停电累计超过8h
14、在我国确立法人制度的意义主要表现在__。
A.有利于加深改革和落实政企分开、两权分离的经济体制
B.有利于维护社会主义经济秩序,加速社会主义市场经济的发展 C.法人制度有利于适应涉外经济活动的需要
D.提高企业竞争力,适应社会主义经济发展的需求 E.提高经济效益,增加市场份额
15、下列融资方式筹集的资金,属项目资本金的包括__。A.发行股票 B.发行债券 C.银行贷款 D.保留盈金
E.政府预算内资金
16、搭设拱架和支架均应进行施工图设计,主要验算的内容有()。A.承受施工荷载引起的弹性变形 B.支架基础在受载后的非弹性沉陷 C.支架拱架本身的结构承载力
D.超静定结构由混凝土收缩,徐变及温度变化引起的挠度
17、耐磨、抗滑。A.平整性 B.抗滑耐磨
C.良好的温度稳定性 D.足够的结构强度
18、涵洞按照形式可分为__。A.管式涵 B.盖板涵
C.拱涵与箱涵 D.倒虹吸 E.分离函
19、下列各项中,对内部收益率指标产生影响的因素是__。A.原始投资 B.现金流量 C.计算期
D.设定折现率 E.标准折现率
20、双代号网络计划中,某非关键工作持续时间延长2天,其他工作不变,总工期也不变。则该工作__。A.最早开始时间推后2天 B.最迟开始时间推后2天 C.最迟结束时间推后2天 D.最迟开始时间提前2天 E.总时差减少2天
21、路面设计时一般要求路基的干湿类型为__。A.干燥状态 B.中湿状态 C.潮湿状态 D.过湿状态 E.任意状态
22、工程量清单的内容包括__。A.工程量清单前言 B.工程细目
C.计日工明细表 D.清单汇总表 E.工程造价表
23、公路工程施工环境保护监理制度有__。A.例会制度 B.月报制度
C.污染事故报告制度 D.工作记录制度 E.函件往来制度
24、酸雨、除冰盐或硫酸盐等腐蚀环境影响范围内的混凝土路面和桥面,在使用硅酸盐水泥时,应__。A.掺加粉煤灰 B.掺加磨细矿渣 C.掺加硅灰掺和料
D.可单独使用硅酸盐水泥,可使用矿渣水泥或普通水泥
25、当事人承担违约责任的方式有__。A.变更合同 B.撤销合同 C.赔偿损失 D.继续履行 E.采取补救措施
第二篇:2015年造价工程师《计价控制》:财务基础数据测算考试试卷
2015年造价工程师《计价控制》:财务基础数据测算考试
试卷
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、下列关于ic的描述不正确的是()。
A.它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价 B.它是投资项目可行应达到的最低收益率
C.当预计存在通货膨胀时,若项目现金流量是按当年价格预测估算的,则此时ic要大于i1 D.当资金受到限制时,应降低ic进行项目评价
2、某工作E有两项紧后工作F和G,已知E工作的自由时差为2d,F工作的总时差为0d,G工作的总时差为2d,则E工作的总时差为()d。A.0 B.2 C.4 D.6
3、抗渗性最好的水泥是()。A.硅酸盐水泥 B.粉煤灰水泥 C.火山灰水泥 D.矿渣水泥
4、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费,其中土地补偿费和每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准分别为该耕地被征用前3年平均年产值的()。
A.6~10倍和4~6倍 B.4~6倍和6~10倍 C.6~10倍和10~15倍 D.10~15倍和6~10倍
5、可以用不同的导体材料和加工方式制成,是构成各种电线电缆线芯的单体材料是()。A.圆线 B.绞线 C.型线 D.软接线
6、在《建设工程工程量清单计价规范》规定中,下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是__。
A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人递交索赔通知书
B.在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人递交最终索赔通知书 C.发包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,答复承包人
D.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
7、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示,根据表中内容,项目具有财务生存能力的正确判断是()。
A.因④合计为正,故项目具有财务生存能力
B.因第1年④不为负,故项目第1年具有财务生存能力 C.因第3年③大于②,故项目第3年具有财务生存能力 D.因第4年④为负,故项目第4年不具有财务生存能力
8、组织制定工程造价管理有关法规、制度并组织贯彻实施是__系统的主要职责。A.政府行政管理 B.企业单位管理 C.事业单位管理 D.行业协会管理
9、下列不属于计时观察法的主要内容和要求的是__。A.对施工过程进行观察、测时 B.计算实物和劳务产量
C.记录施工过程所处的施工条件 D.确定劳动生产率
10、施工合同文本规定,经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查,承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测,经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和工期延误,__。A.由发包人承担
B.由发包人承担,并支付承包人合理利润 C.由承包人承担
D.由发包人和承包人共同承担
11、建设单位开办费包含在__中。A.建设单位管理费 B.建设单位经费
C.建设单位临时设施费 D.基本预备费
12、下列常用的电光源中,属于热致发光电源的是__。A.荧光灯
B.金属卤化物灯 C.卤钨灯 D.汞灯
13、为了防止大体积混凝土结构浇筑后产生温度裂缝,采取的具体措施,下面表述中错误的是__。A.减少水泥用量 B.掺入适量的粉煤灰 C.加快浇筑速度
D.选择合理的浇筑方案
14、下列__不适用于没有松散材料保温层的屋面以及受较大振动或冲击的和坡度太于15%的建筑层面防水。A.深膜防水 B.沥青油毡防水 C.刚性防水
D.合成树脂防水
15、单位工程施工中应遵循“先地下、后地上”、“()”、“先安装主体设备,后安装配套设备”的程序。A.先土建,后安装 B.先安装,后土建
C.先装中、小型设备,后装大型设备 D.设备、工艺管线平行作业
16、在建筑安装工程费用项目组成中,以下__不属于生产工人工资性补贴。A.流动施工津贴 B.培训期间的工资 C.住房补贴 D.交通补贴
17、下列选项中,__是施工图预算造价所占比重最大、变化最大的内容,应当重点审查。
A.设备、材料预算价格 B.预算单价
C.设备、材料原价及其计算方法 D.措施费
18、国产设备原价一般是指__。A.设备预算价格 B.设备制造厂交货价
C.出厂价与运费、装卸费之和 D.设备购置费用
19、布置简单,基建投资少,运行管理方便,是热网最普遍采用的形式,此种管网布置形式为__。A.平行管网 B.辐射管网 C.枝状管网 D.环状管网
20、在项目融资工作中,评价项目风险因素应在__阶段进行。A.融资决策分析 B.项目融资的执行 C.投资决策分析 D.融资结构分析
21、在可行性研究阶段,尤其是详细可行性研究阶段,投资估算精度要求较高,需采用相对详细的投资估算方法,即__。A.单位生产能力估算法 B.生产能力指数法 C.比例估算法 D.指标估算法
22、FIDIC合同条件规定,业主的工程进度款付款时间应在__内。A.工程师开具支付证书后28天 B.工程师开具支付证书后56天
C.工程师收到月进度付款申请单后56天 D.工程师计量后28天
23、建筑密封材料根据构成类型可分为()。A.溶剂型、乳液型和反应型
B.单组分密封材料和多组分密封材料
C.改性沥青密封材料和合成高分子密封材料 D.丙烯酸类密封材料和硅酮类密封材料
24、已知某工程土建基础部分分配投资限额为1 000万元,工程建设年限为5年,工程造价上涨指数5%,此时的实际限额约为__万元。A.783 B.1050 C.1 000 D.725
25、地下市政管线沿道路布置时,下列管线由路边向路中排列正确的是__。A.污水管、热力管网、电缆 B.热力管网、污水管、电缆 C.电缆、热力管网、污水管 D.污水管、电缆、热力管网
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、施工项目管理实施规划中对整个建设项目全局作出统筹规划和全面安排的是()。
A.工程概况编制 B.施工部署编制 C.施工方案编制
D.施工进度计划编制
2、可行性研究编制的主要依据包括__。A.投资方的经济实力 B.厂址选择的数据资料 C.承包商的资质 D.咨询机构的能力
3、目前塑料管主要采用聚乙烯管,其接口形式有()等。A.法兰连接 B.活接头连接 C.焊接连接 D.热熔连接
4、电除尘器的优点有__。A.除尘效率高 B.占地面积小
C.用于耐高温、高压的烟气净化 D.投资小 E.捕集0.01~5μm的超细尘粒
5、采用工程量清单计价,一般应该采用__的合同形式。A.固定价格合同 B.成本加酬金合同 C.总价合同 D.单价合同
6、招标工程标底价格要按照工程造价管理部门规定的定额和有关政策制定,标底价格受国家批准的工程概算控制,这种价格的形成特征属于我国建筑产品价格市场化过程中经历的__。A.国家定价阶段 B.国家指导价阶段 C.施工单位定价阶段 D.国家调控价阶段
7、配管的一般要求中,下列哪些说法是对的__。
A.敷设于多尘和潮湿场所的电线管,管口、管子连接处均应做密封处理 B.暗配管埋人墙内或混凝土内的管子离表面的静距不得小于15mm C.进入落地式配电箱的管路管口离出基础面不应小于50mm D.埋地管穿过建筑物时,应加保护管保护 E.明配管接口应焊接好
8、在工程项目风险管理程序中,在风险识别完成之后的环节是__。A.目标建立
B.风险分析和评估 C.风险对策规划 D.风险对策决策
9、直接影响水泥活性和强度的是__。A.凝结时间 B.体积安定性 C.细度 D.密度
10、企业定额必须做到项目齐全、划分恰当、步距合理,正确选择产品和材料的计量单位,适当确定系数,提供必要的说明和附注,达到便于查阅、计算、携带的目的,这体现了企业编制定额的__原则。A.真实性 B.平均先进性 C.相对稳定性 D.简明性
11、预膜是金属设备和管道表面保护层的一种类型,即是一种__。A.物理转化膜 B.化学转化膜 C.喷镀膜 D.涂料膜
12、某企业于年初向银行借款1500万元,其年有效利率为10%,若按月复利计息,则该年第3季度末借款利息是本金的__。A.7.5% B.7.41% C.7.75% D.1.75%
13、建设项目竣工验收的一般程序为__。A.承包人申请交工验收
B.发包人批准承包人提交的工程竣工 C.监理工程师现场初步验收 D.单项工程验收
E.全部工程的竣工验收
14、煤气管道进行强度和严密性试验时的试验介质是__。A.水 B.煤气 C.二氧化碳 D.空气
15、国家所有土地的所有权由__代表国家行使。A.国务院
B.土地行政管理部门 C.全国人大常务委员会 D.地方人民政府
16、下列关于聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆技术数据的表述中,错误的是__。
A.长期工作温度不超过70℃
B.电缆导体的最高温度不超过160℃ C.短路最长持续时间不超过5s D.最小弯曲半径不小于电缆直径的1倍
17、用于车床加工坡口的材料有:中压碳素钢管、__以及各种高压钢管。A.中低压不锈耐酸钢管 B.低碳钢管 C.低合金钢管 D.高合金钢管
18、无论是气焊或电弧焊接的焊接方式,按其操作位置不同,焊接的结构形式可分为()。A.平焊 B.立焊 C.仰焊 D.竖焊
19、凡由硅酸盐水泥熟料、0~5%石灰石或粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为__。A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.粉煤灰硅酸盐水泥
20、某建设项目有A、B、C三个方案,寿命期均为10年,按投资额由小到大排序为C<B<A,方案B对于方案C的差额内部收益率为14.5%,方案A对于方案B的差额内部收益率为9.5%,基准收益率为10%,则最佳方案应为__。A.A方案 B.B方案 C.C方案 D.无法确定
21、表层局部范围内抵抗压入产生塑变的能力称为()。A.硬度 B.冲击韧性 C.耐疲劳性 D.可焊性
22、索赔事件发生后()天内,承包商向业主发出索赔通知,业主接到索赔报告和有关资料()天内给予答复,如果业主()天内没有答复,则认为该项索赔已经批准。
A.28,14,28 B.14,28,7 C.7,14,28 D.28,28,28
23、在运行速度大于2.0m/s的电梯中,常采用的导靴为__。A.刚性滑动导靴 B.弹性滑动导靴 C.铸铁滑动导靴 D.滚轮导靴
24、对承包商超出设计图纸范围和因承包商原因造成返工的工程量,监理应__。A.应当予以计量 B.不予计量
C.按比例予以计量 D.不能确定
25、__抹灰面积按主墙间的净长乘以高度。A.内墙 B.外墙 C.内墙裙 D.外墙裙
第三篇:北京公路造价师计价与控制:预算定额的种类试题
北京公路造价师计价与控制:预算定额的种类试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权,撤销权消失。A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
2、我国《合同法》对__采用严格责任原则。A.缔约过失 B.违约责任 C.无效合同 D.可撤销合同
3、履约担保的保证期限到__止。A.完成施工义务 B.完成保修义务 C.缺陷通知期
D.预付款被全部扣回
4、暂定金额由__批准使用。A.业主 B.总承包人 C.监理工程师 D.上级主管部门
5、一般情况下,__应当由招标人完成。A.确定中标人 B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价 D.推荐合格的中标候选人
6、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以__日为标志。A.工程接收证书签发 B.颁发履约证书 C.“结清单”生效 D.提交竣工报表
7、我国公路项目现行建筑安装工程费用中,按规定税金的计税基数为______。A.营业额
B.直接工程费+间接费 C.计划利润
D.直接费+间接费+利润
8、严密性的必要措施。
A.板缝混凝土内模板一次安装到顶 B.必须严格按设计要求,完善板缝钢筋施工 C.缠绕环向预应力钢丝
D.对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定
9、根据同时抗辩权的规定,下列说法正确的是__。
A.如果甲方在合同中没有履行债务,则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B.且同时抗辩权适用于所有合同
C.同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D.适用于同时履行抗辩权的合同,合同双方当事人都有机会行使
10、与半刚性基层施工程序相比,沥青混凝土路面施工不需要__。A.拌和 B.摊铺 C.碾压 D.养生
11、设名义利率为r,在一年中计算利息m次,则当m大于1时,实际利率i将()名义利率r。A.不确定 B.小于 C.等于 D.大于
12、悬臂梁施工时,挂篮支承平台除要有足够的强度外,还应有足够的__以满足梁段的现场作业需要。A.平面尺寸 B.机械设备 C.弯度 D.刚度
13、某设备采购合同中约定,甲方向乙方订购4台设备。合同履行时,甲乙双方约定由乙方将其中2台设备交付给丙方,但乙方一直未向丙方交付该设备,则__。A.甲方向丙方承担违约责任 B.乙方向丙方承担违约责任 C.乙方向甲方承担违约责任 D.丙方向甲方承担违约责任
14、某项目建设期为2年,建设期内每年年初投资400万元,运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%,运营期为18年,并且(P/A,12%,18)=7.2497,则该方案的净现值和静态投资回收期分别为__。A.109.77万元和7.33年 B.213.80万元和6.33年 C.213.80万元和7.33年 D.109.77万元和6.33年
15、某企业发行长期债券2000万元,筹资费费率为4%,债券利息率为7%,所得税税率为 33%,则资金成本率为__。A.5.36% B.4.89% C.7.05% D.8.42%
16、数量、质量;②合同价款或者报酬;③合同履行期限、履行地点和方式; ④违约责任;⑤解决争议方法 A.①②③ B.①③④⑤ C.②③⑤
D.①②③④⑤
17、签发分项工程的开工通知单是监理工程师在__方面的职责。A.工程质量监理 B.工程进度监理 C.工程费用监理 D.合同管理
18、以下__不是人工工资单价组成内容。A.流动施工津贴 B.取暖费
C.工人病假六个月以上工资 D.防暑降温费
19、软土地基处治中,若无特殊要求,反压护道压实度不低于()。A.85% B.90% C.93% D.95% 20、在建设项目竣工决算报表中,反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A.建设项目概况表
B.交付使用财产总表
C.竣工财务决算表
D.竣工财务决算审批表
21、公路工程施工过程中,因不可抗力事件导致运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害,应由__承担。A.承包人 B.业主
C.承包人和业主分别 D.承包人和业主均不
22、施工阶段的环境保护监理内容是__。
A.审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告,对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见
B.审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C.参加第一次工地会议,提出环保监理目标、环保监理措施及要求
D.审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求,历史用地的恢复是否可行
23、以下不屈于资产评估方法的是__。A.市场法 B.成本法
C.加权平均法 D.收益现值法
24、基层材料强度试验中,试验结果的偏差系数为()。A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D
25、工程索赔计算时最常用的一种方法是__。A.总费用法
B.修正的总费用法 C.实际费用法 D.协商法
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时,应调整竣工结算款额。A.业主拖延提供施工场地,承包商获得补偿款 B.监理工程师指令增加的工作,承包商获得工程款 C.施工期间因当地税费增加,承包商获得补偿款
D.施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款 E.增加工程量清单以外的部分工作,承包商获得工程款
2、确定沥青配合比最佳沥青含量初始比值OAC采用的沥青含量为()。A.对应稳定度最大的沥青含量 B.对应密度最大的沥青含量 C.对应孔隙率范围中值沥青含量 D.对应延度范围中值沥青含量 E.对应饱和度最大的沥青含量
3、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求,但未达到合同约定的标准。工程师应判定__。A.质量合格 B.需重新修复
C.不补偿费用但顺延合同工期 D.顺延合同工期并追加合同价款
E.承包人损失的工期和费用均不予补偿
4、主要由()材料组成。A.沥青 B.粗集料 C.细集料 D.填料 E.水
5、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。A.建设 B.转卖 C.经营 D.转让 E.回收
6、路面施工中路面拌和场运行对环境的潜在影响包括__。A.植被破坏和水土流失 B.噪声和有害气体
C.水泥和沥青等泄露污染土壤
D.清洗拌锅、皮带等产生的废水污染
7、施工单位的专职安全生产管理人员的职责主要有__。A.对安全生产管理承担领导责任
B.对安全生产进行现场监督检查并做好记录 C.对违反劳动纪律的行为应当立即制止
D.对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止
E.发现生产安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告
8、在选择沥青混合料原材料时,沥青材料的标号依据__选定。A.气候分区 B.混合料类型 C.道路等级
D.路面结构类型 E.当地温度
9、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。
A.合力偏心距越小,则基础抗倾覆的安全储备越小 B.合力偏心距越小,则基础抗倾覆的安全储备越大
C.在设计中,可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 D.在设计中,可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性 E.在设计中,可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性
10、下列属于公路工程投资无形资产的是__。A.土地
B.公路经营权 C.企业信誉 D.技术人员 E.专利技术
11、下列路面破损中,__属于功能性破坏。A.断裂 B.弯沉过大 C.不平整 D.表面光滑
12、监理工程师对施工图审核的主要原则有__。A.是否符合有关部门对初步设计的审批要求 B.是否对初步设计进行了全面、合理的优化
C.安全可靠性、经济合理性是否有保证,是否符合工程总造价的要求 D.设计深度是否符合设计阶段的要求
E.是否满足工程质量要求和施工工艺要求
13、公路工程施工招标的项目应当具备的条件包括__。A.有意向修建的项目 B.初步设计文件已被批准 C.建设资金已经落实 D.正在进行设计的项目
E.项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求
14、某公路工程建设项目,当折现率ic=10%时,财务的净现值(FNPV)=200万元,当折现率ic=12%时,FNPV=-100万元,按内插公式法可求得其财务的内部收益率为__。A.12% B.10% C.11.33% D.11.67%
15、政府行政主管部门对招标投标的管理包括__等工作。A.批准招标
B.查处假招标行为 C.指定招标代理机构 D.核查招标文件并备案
E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
16、公路建设项目后评价主要是对__进行评价。A.项目前期工作 B.项目实施阶段内容 C.项目建设方的工作业绩 D.项目营运状况 E.项目运作方式
17、工程施工中,如果出现__造成了工期延误,使承包人已无法按期完工,经监理工程师确认,工期应相应顺延。
A.承包人经监理工程师同意更换项目经理 B.设计变更 C.不可抗力
D.监理工程师未按约定提供图纸 E.隐蔽工程验收不合格返工
18、工程量清单项目可分为__。A.一般项目的支付 B.暂定金额 C.计日工作 D.特殊项目 E.重点项目
19、下述原因影响施工进度,而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上,承包人有权要求延长工期的包括__。A.有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更 B.发生强烈地震
C.异常恶劣的气候条件
D.监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸 E.承包人缺乏足够的施工机械设备
20、监理工程师应根据工程的__等条件,确定参与投标的企业类型及资质等级。A.规模 B.结构 C.类型 D.特点 E.工期
21、下列费用中,属于直接费的有__。A.现场材料二次搬运费 B.混凝土添加剂费 C.脚手架、模板摊销费 D.冬雨期施工增加费 E.现场临时设施费
22、以下不属于标准试验的有__。A.标准击实试验 B.密实度试验 C.土基承载比
D.混合料的配合比试验 E.气密性试验
23、采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定__。A.挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;
B.挂篮两侧前移要对称平衡进行,挂篮移动中应设观察哨进行监控; C.大风雪雨天气不得移动挂篮,遇有大风及恶劣天气时,应停止作业; D.挂篮移动到位以后,要检查前后锚点、吊带、后锚锚固是否到位。
24、道路交通标线按形态可分为__。A.线条 B.字符标记 C.突起路标
D.路边线轮廓标 E.垂直路标
25、安全作业指导书(操作细则)。A.斜拉桥 B.悬索桥 C.钢架桥 D.吊桥
第四篇:四川省2016年公路造价师计价与控制:固定资产投资考试试题
四川省2016年公路造价师计价与控制:固定资产投资考试
试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、在概预算的费用组成中,规费的计算基数是__。A.建筑安装费 B.材料费 C.机械费 D.人工费
2、缺陷责任终止证书签发的日期应从__为准。A.承包人提出缺陷责任终止申请报告的日期 B.工程通过最终检验的日期
C.最终检查报告送达监理工程师的日期 D.业主指定的日期
3、下列选项中,导致合同终止的是__。①甲公司和乙公司互负50万元债务,均已到期,②甲欠乙一批货物,但乙目前下落不明,甲将该批货物提存;③甲公司欠乙公司50万元的货物,而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务;④甲公司欠乙公司50万元的债务,被乙公司免除;⑤甲公司欠乙公司50万元的债务,甲公司与乙公司合并 A.①②④ B.①②③ C.②③④⑤ D.①②④⑤
4、建设项目经济评价的计算期是指__。A.从开始施工到建成投产所经历的时间
B.从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间
C.从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间 D.从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间
5、监理工程师维护业主的利益表现在__。A.提高工程质量 B.力争反索赔
C.在争端中为业主辩护 D.按合同条件监理工程
6、以下__不是人工工资单价组成内容。A.流动施工津贴 B.取暖费
C.工人病假六个月以上工资 D.防暑降温费
7、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。A.定金 B.保证金 C.无息贷款 D.暂付款
8、在以下情况中,要约不可以撤回的有__。A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人 B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人 C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人 D.要约人明示要约不可撤销
9、在公路工程施工中若开挖出文物或其他有考古价值的物品时,承包人应立即停止施工保护好现场,并按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由__承担,并相应顺延延误的工期。A.文物管理部门 B.承包人 C.业主
D.国家有关部门
10、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目,已知年利率10%,则该企业现在应准备资金数量为__。A.100(P/A,10%,3)(P/F,10%,4)B.100(A/P,10%,3)(A/F,10%,4)C.100(P/A,10%,3)(F/P,10%,4)D.100(A/P,10%,3)(F/A,10%,4)
11、由于业主经营不善,长期拖延支付工程款,则承包人可向业主提出__。A.现场条件变化引起的索赔 B.业主延误索赔 C.工期索赔
D.业主违约引起的索赔
12、公路工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是__。A.减少合同中约定的工程量 B.改变有关工程的施工时间 C.删除承包范围内的部分工作 D.更改工程有关部分尺寸
13、目标动态控制过程中,__组成一个连续不断的“循环链”。A.控制与信息 B.控制与计划 C.控制与决策 D.控制与组织
14、《公路工程国内招标文件范本》规定,业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内,应向承包人支付相应的款额。A.14 B.21 C.28 D.35
15、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收;其中交工验收由__主持。A.监理工程师 B.业主
C.业主和监理工程师共同 D.公路质量监督站
16、《合同法》规定,建设工程合同中没有规定的,适用__的有关规定。A.买卖合同 B.技术合同 C.承揽合同 D.委托合同
17、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定,为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响,除__外,均以概预算定额基价为计算基数。A.利润 B.现场经费 C.税金 D.间接费
18、进度计划一般应包括:总体进度计划;年月日进度计划和()。A.用款进度计划 B.材料进度计划
C.关键工程进度计划 D.机械设备进度计划
19、在工程网络计划中,如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系,则说明它们的先后顺序是由__决定的。A.劳动力调配需要 B.原材料调配需要 C.工艺技术过程
D.机械设备调配需要
20、工程总费用由直接费和间接费组成,随工期的缩短,其变化是__。A.直接费、间接费都增加 B.直接费、间接费都减少 C.直接费增加,间接费减少 D.直接费减少,间接费增加
21、土木工程施工合同通用条件规定,属于__的情况,承包商可以获得工期展延。①业主延误施工现场移交;②监理工程师延误图纸移交;③不利施工的自然条件或障碍影响;④增加合同外的施工项目;⑤暂时停工 A.①②④ B.①③⑤ C.①②③④ D.②③④
22、辅助生产现场经费按__的15%计算,A.直接费 B.人工费 C.材料费
D.机械使用费
23、套箱围堰的适用范围是__。A.流速较大而水深在1.5~4m B.各类土(包括强风化岩)的深水基础
C.埋置不深的水中基础或修建桩基的水中承台 D.河床土质渗水较小时
24、对数据的解释,最准确的是__。
A.数据就是信息,数据是客观规律的记录
B.数据是客观实体属性的反映,是一组表示数量、行为和目标,可以记录下来加以鉴别的符号
C.数据是信息的载体,信息是数据的灵魂
D.数据是一组表示数量、行为和目标,可以记录下来加以鉴别的符号
25、在施工过程中,发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少,以方式扣回 A.抵充工程款 B.变更合同价 C.索赔 D.保修金
二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、可以作为索赔内容的有__。
A.当挖掘深7.5m的基坑时,遇到了严重的地下渗水,不得不安装抽水系统,并开动了75日之久
B.地下构筑物或文物,如地下电缆、管道和各种装置在图纸上并未标出,引起施工中的困难
C.由于特殊气候等原因承包商要求延长工期 D.合同文件的内容互相矛盾
E.业主和监理工程师命令暂停工程
2、工程建设各阶段的叙述中,正确的有__。
A.项目可行性研究阶段,需要确定工程项目的质量要求,可与投资目标不完全协调
B.工程设计阶段是根据项目决策阶段已确定的质量目标和水平,通过工程设计使其具体化
C.工程项目决策阶段要能充分反映业主对质量的要求和意愿
D.工程施工阶段是根据设计文件和图纸的要求,通过施工形成工程实体 E.工程项目竣工验收阶段就是对项目施工阶段的质量进行试车运转、检查评定,考核质量目标是否符合设计阶段的质量要求
3、在下列几种情况中,可以降低盈亏平衡点的是__。A.产品价格提高 B.产量增加
C.固定成本增加 D.固定成本降低
E.单位产品可变成本降低
4、进度计划一般有__几种。A.总体进度计划 B.一般进度计划 C.进度计划
D.关键工程进度计划 E.非关键工程进度计划
5、企业发行股票筹集资金的特点包括__。A.增发股票,降低原有股东控制权 B.发行公司少缴所得税 C.降低了公司的负债比率
D.普通股股东有权参与公司的剩余利润分配 E.需要还本付息
6、从担保法和会计制度上看,开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)不应当属于__性质的款项。A.定金 B.保证金 C.无息贷款 D.暂付款
E.承包人具有的留置权
7、现场管理费中的其他单项费用定额有__。A.主副食运费补贴 B.职工探亲路费 C.预备费
D.现场管理人员工资 E.工地转移费
8、监理工程师对进度计划的审查内容为__。A.工期安排的合理性 B.施工准备的可靠性 C.计划与能力的适应性 D.机械设备的协调性 E.实现目标的准确性
9、抗滑桩施工时()。
A.开挖前,要修整孔口地面,做好桩区地表截排水及防渗工作 B.应分节开挖,挖一节应立即支护一节
C.在滑动面处的护壁应加强,在承受较大推力的护壁和孔口加.强衬砌的混凝土中应加钢筋
D.灌注混凝土必须连续作业,如因故中断灌注,其接隙面应作特殊处理
10、我国会计核算的基本规范是__。A.《会计法》 B.《企业会计准则》 C.《企业会计制度》 D.《企业财务通则》
二、多项选择题(共4题,每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意)
11、固定资产加速折旧的方法包括__。A.平均年限法 B.工作量法
C.双倍余额递减法 D.年数总和法 E.直线法
12、工程费用监理的原则有__。A.政策性原则 B.合同原则 C.公正原则
D.责权利相结合原则 E.费用控制原则
13、下列哪些情况不需考虑动水压力。__ A.黏土路堤的稳定性验算
B.普通土填筑的路堤的稳定性验算 C.砂土填筑的路堤的稳定性验算
D.墙背填料为普通土的浸水挡土墙的稳定性验算
14、影响盈亏平衡点产量的因素有__。A.设计生产能力 B.总固定成本 C.产品价格
D.单位产品变动成本 E.所得税
15、预制梁的安装方法有()。A.陆地架设法 B.浮吊架设法 C.高空架设法 D.挂篮法
16、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括__。A.运至施工现场待安装设备的损害 B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D.施工人员的伤亡费用 E.工程所需的修复费用
17、连续刚构桥中跨实际合龙温度与设计合龙温度不符时通常采取的措施为__。A.等待
B.实际温度高于设计温度时,采用顶开式强迫合龙 C.实际温度低于设计温度时,采用拉拢式强迫合龙 D.要求设计单位改变合龙温度
18、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中规定,对于采用密度法计算的配合比,应实测拌和物视密度,并应按__。A.视密度调整配合比
B.调整时水灰比不得增大,单位水泥用量不得减小 C.钢纤维掺量不得减小
D.调整后拌和物视密度允许偏差为±1%
19、无机结合料稳定类基层主要有()。A.石灰稳定土基层 B.水泥稳定土基层 C.沥青稳定土基层
D.工业废渣稳定土基层 E.粒料稳定土基层
20、在价值工程活动过程中,分析出V>1,则表明__。A.实际成本偏高 B.实际成本偏低 C.功能可能过剩 D.功能可能不足 E.无法确定
21、承包人应交纳的税金为__。A.营业税 B.增值税 C.所得税
D.城市建设维护税 E.教育附加
22、建设单位决定采用哪种合同形式,应根据__综合考虑。A.设计工作深度 B.工期长短
C.质量要求的高低 D.工程复杂程度 E.施工单位的要求
23、评估活动应当遵循__原则进行。A.公平B.公正 C.科学 D.低价 E.择优
24、改善沥青混合料高温稳定性的措施有__等。A.加强基层结构强度 B.提高黏结力 C.提高内摩阻力
D.采用稠度较低的沥青
25、FIDIC通用条款第60条第10款规定:业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内,或最终支付证书天内,向承包人付款,否则将安支付延期付款利息 A.28,56 B.14,28 C.45,60 D.15,30
第五篇:2017年上半年天津公路造价师计价与控制:固定资产投资试题
2017年上半年天津公路造价师计价与控制:固定资产投资
试题
一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、施工合同示范文本规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解释。下列排序中正确的是__。
A.合同协议书、通用条款、专用条款 B.中标通知书、专用条款、协议书 C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、标准
2、联合体主办人所承担的工程__。A.必须是主要的工程量
B.必须超过总工程量的50% C.必须超过总工程量的80% D.必须超过总工程量的60%
3、国产设备的原价一般是指()。A.出厂价
B.出厂价与运费、装卸费之和 C.设备市场价 D.设备成本价
4、当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人__时合同成立。A.签字加盖章 B.签字或盖章
C.只能签字,不能盖章 D.只能盖章,不能签字
5、施工阶段的环境保护监理内容是__。
A.审查施工单位提交的施工组织设计和开工报告,对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见
B.审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行 C.参加第一次工地会议,提出环保监理目标、环保监理措施及要求
D.审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求,历史用地的恢复是否可行
6、FIDIC条款中,监理工程师有权__。①撤换不称职的承包商代表;②撤换不称职的监理工程师代表;③批准承包人转让合同的要求; ④下令对不合格的工程停工整顿;⑤终止业主与承包商的合同关系 A.①②④ B.②③④ C.①④ D.③④
7、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。A.直接费用 B.其他直接费用 C.间接费 D.现场经费
8、某企业利用长期债券融资5000万元,债券的利息率为10%,筹资费费率为3%,所得税税率为33%,则债券的成本率为__。A.6.02% B.6.91% C.9.7% D.10.3%
9、对数据的解释,最准确的是__。
A.数据就是信息,数据是客观规律的记录
B.数据是客观实体属性的反映,是一组表示数量、行为和目标,可以记录下来加以鉴别的符号
C.数据是信息的载体,信息是数据的灵魂
D.数据是一组表示数量、行为和目标,可以记录下来加以鉴别的符号
10、保留金的最高限额一般为合同总价的__。A.4% B.5% C.6% D.7%
11、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。A.监理规划 B.监理合同 C.监理方案 D.监理细则
12、根据我国税法规定,从国外进口的设备,其增值税按照()计算其应纳税额。A.离岸价格 B.到岸价格
C.组成计税价格 D.交货价
13、下列评价指标中,属于动态指标的是__。A.投资利润率 B.投资利税率 C.内部收益率 D.流动比率
14、《公路工程国内招标文件范本》规定,在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内,监理工程师应签发保留金支付证书,将保留金退还给承包人。A.14 B.21 C.28 D.35
15、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。A.与土的共同作用 B.本身材料的强度 C.自身的重量 D.以上都不对
16、板跨中截面的主筋应放在__。A.上面 B.中间 C.下面 D.侧面
17、施工合同发生争议后,除__外,业主和承包商双方都应继续履行合同。①合同确已无法履行;②双方协议停止施工;③合同一方要求停工;④仲裁机构或法院要求停工 A.①② B.①③ C.②④ D.③④
18、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后,承包人执行了,可能会出现__。A.承包人无权得到该项工作的付款
B.承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定 C.业主给予承包人一定的补偿
D.承包人有权得到该项工作的付款
19、路面弯沉值一般可用__测量。A.刚性承载板 B.贝克曼梁 C.3m直尺 D.水准仪
20、不属于要约的是__。A.自动售货机售卖商品 B.商店橱窗展示商品样品 C.悬赏广告
D.顾客在商店询问商品的价格
21、《公路工程国内招标文件范本》规定,承包人申请交工的工程,在经交工验收后,被认为完全符合有关规定和要求,则__在交工验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。A.业主
B.监理工程师 C.质监站
D.上级主管部门
22、无效经济合同的确认权属于__。A.法院或仲裁机关 B.法院 C.工商局
D.建设管理部门
23、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A.工期顺延,施工成本的增加由承包人承担 B.工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担
C.顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
D.工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
24、发包模式的缺点是__。A.进度控制难度大 B.投资控制难度大
C.业主选择承包单位范围小 D.质量控制难度大
25、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。A.直线制 B.职能制
C.直线职能制 D.矩阵制
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、费用成本分析包括__。A.量本利分析法
B.事前的成本预测分析 C.施工过程中费用成本分析 D.因素分析法
E.事后费用成本分析
2、财务评价的基本报表有__。A.现金流量表 B.利润分配表 C.资产负债表 D.损益表 E.外汇平衡表
3、《公路工程国内招标文件范本》规定,工程承包合同中,解决合同争议的途径和方式有__。A.对合同进行公证 B.提交工程师处理 C.仲裁或诉讼
D.当事人友好协商 E.忍让
4、监理招标文件中,__是财务建议书的主要内容。A.执行监理任务的计划表 B.承担监理工作的人员组成 C.人员酬金报价表
D.要求监理单位提供的设备清单 E.提供自备仪器设备的报价表
5、下列对水泥稳定混合料的设计叙述正确的是()。A.应考虑气候.水文条件等因素
B.通过试验选取最适于稳定的材料,确定最佳含水泥剂量和最佳含水量 C.工地实际用水泥剂量可比室内高1.0%~2.0% D.施工实际用水泥剂量按设计办,无须批准
6、在《合同法》的条款中,有些条文使用了“一般包括”,这样用词的目的是__。
A.说明这些条款是强制性的,如果不依照这些规定的话,国家就要主动进行干预
B.可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞 C.说明这些条款是倡导性的,可以由合同当事人自由选择 D.没有特别的意义
E.说明这些条款会随时变动
7、我国现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)规定,下列哪些指标不代表路面整体强度刚度的设计指标__。A.容许弯沉值 B.计算弯沉值 C.设计弯沉值 D.实测弯沉值
8、影响路基稳定性的自然因素有__。A.地形 B.地质条件 C.植物覆盖 D.荷载作用
9、费用索赔成立的基本条件为__。A.承包人提交索赔报告 B.索赔事实真实,资料齐全 C.索赔费用在合同中未被包含
D.承包人人员设备确进场,且无法另行安排 E.承包人利润受到损失
10、现场管理费中的其他单项费用是__。A.现场管理人员工资 B.主副食运费补占 C.办公费
D.固定资产使用费 E.职工探亲路费
11、改善沥青混合料高温稳定性的措施通常包括__。A.采用改性沥青 B.降低沥青黏度 C.增加粗集料 D.减少粗集料
12、下列费用中属于建筑安装工程间接费的是__。A.研究试验费 B.建设单位管理费 C.企业管理费 D.勘察设计费 E.财务费用
13、关于FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系,表述错误的是__。
A.通用条件是主条件,专用条件是从属条件,故通用条件较为全面 B.专用条件是主条件,通用条件是从属条件,故专用条件优先 C.专用条件是钋对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化 D.专用条件和通用条件均为主条件 E.通用条件和专用条件均为从属条件
14、公路工程质量事故可划分为__。A.重大质量事故 B.严重质量事故 C.一般质量事故 D.质量问题
E.极端严重质量事故
15、按照FIDIC条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期__。A.监理工程师延发图纸影响了施工进度 B.分包商违约
C.非承包商责任的暂时停工
D.承包商负责的风险发生导致工期延长
16、__情况下,施工合同可以解除。A.双方经协商达成协议
B.由于不可抗力的作用无法实现合同目的 C.由于一方法定代表人的变动
D.由于一方违约,使施工合同履行成为不必要 E.当事人一方破产而确实无法履行合同
17、有资格代理招标的机构应条件包括__。A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系 C.有从事招标代理义务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库
18、支架安装完毕后应对__进行全面检查,符合要求后,方可进行下一步工序。A.平面位置 B.顶部标高 C.节点连接
D.纵横向稳定性 E.强度
19、钻孔灌注桩的成孔方法常用的主要有__。A.正循环回转钻机成孔 B.反循环回转钻机成孔 C.冲击钻机成孔 D.打桩锤成孔 20、主要依据孔隙比及有机质含量,同时结合下列指标__等将软土分为五种类型。A.含水量 B.压缩系数 C.饱和度 D.塑性指数
21、招标工程的标底,在施工图预算基础上作出外,还应考虑__因素。A.目标工期的要求
B.概算定额及单价的水平C.招标方法的质量要求 D.施工现场条件 E.投标单位实际水平
22、在施工过程中,__引起承包人费用增加,可向业主提出索赔。A.不可预见的施工现场条件的变化 B.施工机械的故障 C.国家政策法规的变化 D.业主原因的工程延误
E.工程施工质量问题引起的返工
23、在实施施工监理过程,下列说法正确的有__。A.施工监理的行为主体是施工单位 B.建设单位和监理单位是合同关系 C.建设单位和施工单位是合同关系 D.监理单位和施工单位没有合同关系
E.监理单位在监理中为施工单位提供专业技术服务
24、工程施工合同条款规定的索赔程序中,__是承包人应完成的工作。A.发出索赔意向通知 B.提交索赔额的最后账目 C.审查索赔报告
D.做好现场同期记录 E.核实索赔数额
25、斜拉桥主梁施工时必须进行施工控制,即对梁体的每一施工阶段的结果进行详细的检测分析和验算,以确定下一施工阶段__,周而复始直至合拢成桥。A.拉索张拉量值 B.主梁线型、高程 C.索塔位移控制量值 D.施工气温20℃内